{
 "0122200002526003680": {
  "reg": "0122200002526003680",
  "summary": "Объединить базы данных 19 муниципальных образований Хабаровского края в единую централизованную базу исполнения бюджета на ППО «Бюджет-СМАРТ Про» (ООО «Кейсистемс»): перевести ПО с Windows Server / MS SQL / IIS на Red OS / СУБД КС / Nginx, мигрировать и адаптировать данные. Заказчик — Министерство цифрового развития и связи Хабаровского края; исходных кодов системы у заказчика нет.",
  "scope": [
   "Установка и настройка СУБД КС и веб-серверов (Angie PRO или Nginx) на Red OS Murom 7.3 для объединённой базы МО",
   "Перевод ППО «Бюджет-СМАРТ Про» 19 МО на web-технологию и отечественное системное ПО",
   "Конвертация и миграция баз MS SQL в СУБД КС, доработки базы, оптимизация программного кода под новую БД",
   "Настройка и адаптация базы и ППО, тестирование, приёмо-сдаточные испытания",
   "Руководства пользователя и администратора (печатно в 2 экз. и электронно)"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Миграция и адаптация существующей проприетарной системы «Бюджет-СМАРТ Про» на новую платформу, нового продукта не создаётся",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИС исполнения бюджета «Бюджет-Смарт» на ППО «Бюджет-СМАРТ Про» v25.1.381.730 разработки ООО «Кейсистемс» (Чебоксары); заказчик не обладает исходными кодами",
  "platform_stack": [
   "Бюджет-СМАРТ Про (Кейсистемс), эквивалент не допускается",
   "СУБД КС",
   "Red OS Murom 7.3",
   "Angie PRO или Nginx",
   "MS SQL Server (исходные базы)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Услуги оказываются по месту нахождения заказчика (г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 56) и/или удалённо по защищённым каналам; документацию сдать на бумаге",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к серверам заказчика по защищённым каналам связи после заключения контракта",
   "Список сотрудников исполнителя (ФИО) с доступом в течение 3 дней с начала услуг, письменное согласие каждого о конфиденциальности",
   "Права не выше «локального администратора»"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно переводить и адаптировать чужое проприетарное ПО «Бюджет-СМАРТ Про» (включая «оптимизацию программного кода») без исходников у заказчика — реально это может только правообладатель ООО «Кейсистемс» или его партнёр",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 15.12.2026",
  "payment": "Без аванса, по факту оказания всего объёма услуг: в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; на приёмку у заказчика до 20 рабочих дней",
  "warranty": "Гарантия соответствия качества услуг условиям контракта, срок не указан",
  "ip_rights": "Заказчику — неисключительные (пользовательские) права; исключительные права на ППО остаются у исполнителя, если он правообладатель",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 5% НМЦК",
   "Стандартные пени и штрафы по ПП РФ №1042",
   "Оплата одним платежом только после приёмки всего объёма",
   "Национальный режим по ПП №1875 в отношении ПО"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — выбор по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии: работа с закрытым ПО «Кейсистемс» без исходников, бюджетная предметная область, 19 баз за ~1,5 месяца",
  "sources": [
   "docs/0122200002526003680/Приложение к Технической части.pdf",
   "docs/0122200002526003680/II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.pdf",
   "docs/0122200002526003680/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf"
  ]
 },
 "0813500000126018885": {
  "reg": "0813500000126018885",
  "summary": "Внедрение в ГИС обеспечения градостроительной деятельности Удмуртии (ГИСОГД УР, платформа GeoMeta) дополнительного модуля приёма заявлений из МФЦ через СМЭВ 3 по 7 массовым градостроительным услугам с передачей бессрочной лицензии на модуль. Заказчик — Минцифры Удмуртии, срок — до 14.12.2026.",
  "scope": [
   "анализ реквизитов и создание XSD-схем заявлений для 7 услуг (ГПЗУ, разрешения на строительство и ввод, адреса, уведомления ИЖС, снос)",
   "разработка/регистрация вида сведений СМЭВ 3 и обмен МФЦ ↔ ГИСОГД УР через API",
   "настройка модуля и корректировка структуры объектов ГИСОГД УР",
   "интерфейс администратора: просмотр ошибок обмена, уведомления",
   "передача бессрочной неисключительной лицензии на модуль без ограничений по пользователям",
   "документация: руководства пользователя и администратора, ПМИ; приёмочные испытания"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "внедрение дополнительного модуля в существующую ГИС на платформе GeoMeta с передачей прав на ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИСОГД УР на ПО «GeoMeta» (реестр № 4416), серверы на Astra Linux 1.8 у АУ «Центр цифровых технологий УР»",
  "platform_stack": [
   "GeoMeta",
   "СМЭВ 3",
   "Astra Linux 1.8",
   "CentOS 7.9 (сервер интеграции)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги можно оказывать по месту нахождения исполнителя с удалённым доступом; приёмочные испытания — по месту нахождения заказчика в Ижевске (по согласованию возможны иначе)",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к ГИСОГД УР по порядку из приложения к ТЗ"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем ПО «GeoMeta» на оказание услуг с его использованием",
   "права на передачу лицензии на дополнительный модуль (сублицензия правообладателя или собственное свидетельство о регистрации программы)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "в течение 2 рабочих дней после заключения нужно предъявить лицензию от правообладателя GeoMeta и права на модуль — фактически участвует разработчик платформы или его партнёр",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 14.12.2026; материалы для согласования — в течение 5 рабочих дней с даты заключения",
  "payment": "без аванса; 100% в течение 7 рабочих дней (при казначейском сопровождении — 10) после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приёмке",
  "ip_rights": "заказчику передаётся бессрочная неисключительная лицензия на модуль на территории Удмуртии; конфигурация ГИСОГД УР и данные принадлежат заказчику",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта",
   "документы о правах — за 2 рабочих дня после заключения"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "не подходит без партнёрства с правообладателем GeoMeta: нужна сублицензия и права на модуль",
  "sources": [
   "docs/0813500000126018885/40764 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0813500000126018885/40764 Проект контракта (архив)/40764 Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0119300019826001940": {
  "reg": "0119300019826001940",
  "summary": "Техническое, методическое и консультативное сопровождение в 2027 году муниципальной системы «Меры социальной поддержки жителям города Красноярска» (АС МСП на платформе «Тула») и комплекса «Точка интеграции» (обмен с РПГУ, СМЭВ, сайтом) для МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки». Исполнитель держит систему в рабочем состоянии, ведёт обращения в своей системе заявок, дорабатывает систему под изменения законодательства и передаёт лицензию на техобслуживание.",
  "scope": [
   "обеспечить круглосуточную работу АС МСП и ПК «Точка интеграции», мониторинг, устранение сбоев и восстановление из резервных копий",
   "развернуть свою систему регистрации заявок (СРЗ) и обрабатывать обращения по SLA (от 8 рабочих часов до 5 рабочих дней)",
   "доработка систем под изменения федерального и регионального законодательства, доработка обмена с внешними системами (СМЭВ, РПГУ, сайт)",
   "установка обновлений, настройка ОС серверов, IIS, резервного копирования; регламент резервного копирования и аварийного восстановления",
   "консультации пользователей по телефону и почте, актуализация эксплуатационной документации",
   "передать лицензию на техническое обслуживание и сопровождение АС «Адресная социальная помощь» и интеграционных комплексов",
   "ежемесячные отчёты об оказанных услугах"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка уже работающей у заказчика системы на чужой проприетарной платформе «Тула»",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АС «Меры социальной поддержки жителям города Красноярска» на платформе «Автоматизированная система управления персональными данными «Тула» (свидетельство № 2014610425) и ПК «Точка интеграции»; Windows Server 2012 R2, PostgreSQL 12.5, IIS, .NET",
  "platform_stack": [
   "АСУ ПД «Тула»",
   "Windows Server 2012 R2",
   "PostgreSQL 12.5",
   "Microsoft IIS",
   "Microsoft .NET Framework",
   "СМЭВ / РСМЭВ / РПГУ"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — Красноярск, пр. Мира, 63а; работа с системой — удалённое подключение по защищённым каналам, но по требованию заказчика проводятся совещания на его территории (форму определяет заказчик), приёмка — с участием представителя исполнителя по этому адресу",
  "access_requirements": [
   "удалённое подключение к серверам заказчика с применением средств защиты информации",
   "работа с персональными данными граждан (система обработки ПДн), защита информации по законодательству"
  ],
  "licenses_required": [
   "права на авторизованные услуги по распространению, внедрению и техническому сопровождению продуктов правообладателя платформы «Тула»",
   "передача заказчику лицензии на техническое обслуживание и сопровождение системы"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен статус авторизованного партнёра правообладателя платформы «Тула» (права на сопровождение и лицензию на техобслуживание), знание этой системы и интеграций со СМЭВ/РПГУ; без этого начать нельзя",
  "timeline": "Услуги с 01.02.2027 по 30.12.2027; подготовительный период — 5 рабочих дней с 01.02.2027; контракт действует до 31.01.2028",
  "payment": "Ежемесячно по факту оказания услуг, в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке; аванса нет. НМЦК 1 799 600 руб.",
  "warranty": "не предусмотрена",
  "ip_rights": "исключительные права на обновлённые версии системы принадлежат правообладателю; исполнитель передаёт дистрибутивы новых версий",
  "penalties_risks": [
   "круглосуточная работоспособность системы — зона ответственности исполнителя",
   "штрафы по Правилам (ПП РФ № 1042), для СМП — 1% цены контракта, но не более 5000 руб. за неисполнение",
   "приёмка до 20 рабочих дней, документы в ЕИС"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии без партнёрства с правообладателем «Тула» и опыта соцзащитных систем — фактически закупка для действующего интегратора",
  "sources": [
   "docs/0119300019826001940/Приложение №1 к Описанию объекта закупки.pdf",
   "docs/0119300019826001940/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0144100004326000012": {
  "reg": "0144100004326000012",
  "summary": "Продление подписки 1С:ИТС (1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев) для Отдела фельдъегерской службы в г. Курске: передать права, ежемесячно обновлять 1С (до двух баз), подключить сервисы 1С-Отчётность, 1С-ЭДО, 1С:Линк, 1С-Коннект и др., консультировать по телефону.",
  "scope": [
   "передача неисключительных прав на «1С:Комплект поддержки» (1С:КП ГУ ПРОФ) на 12 месяцев",
   "ежемесячная установка обновлений 1С (не более двух информационных баз)",
   "подключение сервисов 1С-Отчётность, 1С-ЭДО, 1С:Линк, 1С-Коннект, 1С:Контрагент, ИТС на 6 рабочих местах",
   "консультации по телефону/почте — не более 5 в месяц по 20 минут"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "по сути продажа подписки ИТС партнёром 1С с типовым абонентским обслуживанием",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "типовые конфигурации 1С:Предприятие 8 заказчика (в т.ч. 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8)",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:ИТС"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "адрес оказания услуг — г. Курск, Красная площадь, 8; обновления 1 раз в месяц, способ (выезд или удалённо) не уточнён; консультации — по телефону, почте или в офисе исполнителя",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "авторизованный партнёр фирмы «1С», штатные сотрудники аттестованы фирмой «1С»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "только для партнёра 1С, который может продавать ИТС; обычной студии недоступно",
  "timeline": "права передаются в течение 10 рабочих дней с заключения контракта; сопровождение — 1 год с момента оплаты",
  "payment": "в течение 10 рабочих дней с подписания акта передачи прав; цена по рекомендованной цене фирмы «1С»",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "требуется обеспечение исполнения контракта",
   "ответственность исполнителя за ущерб и упущенную выгоду при нарушении целостности или конфиденциальности данных"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не подходит студии: это перепродажа подписки 1С, доступная только партнёрам 1С",
  "sources": [
   "docs/0144100004326000012/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0144100004326000012/Проект Контракта.pdf"
  ]
 },
 "0352300015226000205": {
  "reg": "0352300015226000205",
  "summary": "Программное сопровождение (техподдержка) медицинской информационной системы «Медея» и средства автоматизации учёта «Прививки» для Кормиловской ЦРБ (Омская область) на 2027 год: консультации, обновления, обработка отчётов ОМС, с обязательным выездом специалиста при серьёзных сбоях.",
  "scope": [
   "Предоставление неисключительных прав на ПО во временное пользование",
   "Техподдержка пользователей по телефону/почте, горячая линия",
   "Выезд специалиста для устранения сбоев (в течение 2 часов для критичных, суток — для прочих)",
   "Обновление конфигураций, регламентные операции с БД, модификация форм и отчётов",
   "Подготовка тарифов ОМС/МЭС, отчётность для страховых компаний и ТФОМС",
   "Обращение к разработчику АНСУ при неисправностях самой системы"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и техподдержка двух уже используемых медицинских информационных систем, без разработки нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «Медея» и средство автоматизации учёта «Прививки»",
  "platform_stack": [
   "МИС «Медея»",
   "АНСУ «Прививки»"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Прямо указано: «выезд представителя Исполнителя на объекты по устранению сбоев и неисправностей ПО»; при серьёзном сбое — прибытие специалистов в течение 2 часов, при несерьёзном — в течение суток",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Наличие разрешений (лицензий), необходимых для оказания услуг по предмету контракта, если это предусмотрено законодательством (конкретный перечень не указан в ТЗ)"
  ],
  "experience_required": "Прямого требования к опыту для участия нет; но если цена снижена на 25% и более, для уменьшения обеспечения исполнения контракта исполнитель может вместо гарантии подтвердить исполнение (без неустоек) трёх контрактов за последние 3 года на сумму не менее НМЦК",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны права на предоставление ПО «Медея»/«Прививки» во временное пользование (неисключительные права) и знание этих систем, а также готовность к выезду в Кормиловский район Омской области по требованию",
  "timeline": "С 1 января по 31 декабря 2027 года, поэтапно по калькуляции",
  "payment": "Оплата по этапам в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; цена твёрдая",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Заказчику передаются неисключительные (пользовательские) права на ПО во временное пользование",
  "penalties_risks": [
   "Штраф 1% цены контракта (от 1000 до 5000 ₽) за неисполнение обязательств",
   "Жёсткие сроки выезда при сбоях (2 часа для критичных случаев)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (победитель по цене)",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит без прав на лицензирование МИС «Медея»/«Прививки» и готовности выезжать на объект в Омской области",
  "sources": [
   "docs/0352300015226000205/Описание объекта закупки - 2026-10-08T164015.547.pdf",
   "docs/0352300015226000205/Проект контракта - 2026-10-08T165137.942.pdf",
   "docs/0352300015226000205/Требование (12).pdf"
  ]
 },
 "0373200069626001123": {
  "reg": "0373200069626001123",
  "summary": "Настроить для Московского центра лабораторных исследований (ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ») уже используемую лабораторную информационную систему АЛТЭЙ: методики приборов и полные справочники услуг, анализаторов, тестов, кодов ОМС/ЕСЛИ/804н, маршрутов проб. Срок — до 10.12.2026, потом 12 месяцев гарантийной поддержки 24/7.",
  "scope": [
   "Настройка методик приборов (анализаторов) в ЛИС АЛТЭЙ",
   "Внесение справочников: группы и коды услуг (804н, ОМС, ДЦЛИ, ЕСЛИ для ЕМИАС), профили заказа, контейнеры, биоматериалы",
   "Параметры тестов: типы, единицы, референсные значения, варианты ответов, печатные формы",
   "Привязка анализаторов, каналов, маршрутов проб, филиалов и отделов, аутсорса",
   "Подготовка пользователей, программа и методика испытаний, приёмочные испытания",
   "Гарантийная поддержка ЛИС 24/7 в течение 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "настройка и наполнение уже эксплуатируемой ЛИС АЛТЭЙ (вид работ «развитие»)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Лабораторная информационная система АЛТЭЙ ГБУЗ «МНПЦЛИ ДЗМ», интеграция с ЕМИАС",
  "platform_stack": [
   "ЛИС АЛТЭЙ",
   "ЕМИАС (коды ЕСЛИ)",
   "инфраструктура заказчика"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Место выполнения работ — Москва, Ореховый бульвар, д. 49, корп. 1; работы ведутся на инфраструктуре заказчика, включают подготовку пользователей — формат (очно/удалённо) не уточнён",
  "access_requirements": [
   "работа с медицинскими персональными данными (152-ФЗ, ПП № 1119, приказы ФСТЭК № 17/21/117)",
   "доступ к инфраструктуре заказчика"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно при знании ЛИС АЛТЭЙ и лабораторных справочников (804н, ЕСЛИ, ЕМИАС); прав правообладателя документы не требуют, но без опыта в этой ЛИС — сложно",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 10.12.2026, работы по заявке",
  "payment": "По факту выполненных работ, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке на «Портале поставщиков»; аванса нет",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания документа о приёмке; поддержка ЛИС 24/7 и восстановление работоспособности в течение гарантии",
  "ip_rights": "Права на ранее созданные подрядчиком РИД передаются заказчику по лицензионному договору без увеличения цены",
  "penalties_risks": [
   "круглосуточная гарантийная поддержка 12 месяцев включена в цену",
   "объём справочников в документах не оценён — риск недооценки трудозатрат",
   "около 5 недель на работы после заключения контракта"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит только команде, знающей ЛИС АЛТЭЙ и лабораторные справочники; это настройка, а не разработка",
  "sources": [
   "docs/0373200069626001123/Техническое_задание_17278292-1.pdf",
   "docs/0373200069626001123/Проект_контракта_17278292-1.pdf",
   "docs/0373200069626001123/ElectronicAuction14976851.pdf"
  ]
 },
 "0149200002326005360": {
  "reg": "0149200002326005360",
  "summary": "Для ГОКУ «Центр технической инвентаризации» (Мурманск) внедрить ViPNet в существующей защищённой сети №14781: установить ViPNet Client на 9 АРМ, поставить и настроить Astra Linux SE «Воронеж» и ViPNet Prime с переносом конфигураций, передать годовые сертификаты расширенной техподдержки ViPNet. Нужна лицензия ФСБ на работы с СКЗИ.",
  "scope": [
   "внедрение ViPNet Client for Windows 4.x (КС2) на 9 АРМ: установка, генерация и установка ключевой информации, проверка связи",
   "установка и первичная настройка Astra Linux Special Edition «Воронеж» на 1 АРМ",
   "внедрение ViPNet Prime под Astra Linux, перенос конфигураций, ключевая информация",
   "сертификаты расширенной техподдержки на 1 год: ViPNet Prime (1), ViPNet Client (16), ПАК ViPNet Coordinator HW1000 (1)"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "услуги по установке и настройке средств криптозащиты плюс передача сертификатов вендорской поддержки",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "защищённая сеть ViPNet №14781 заказчика",
  "platform_stack": [
   "ViPNet Client 4.x",
   "ViPNet Prime",
   "ViPNet Coordinator HW1000",
   "Astra Linux SE «Воронеж»"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 3, но «услуги могут быть оказаны удаленно» через Интернет; установка ПО и ОС на АРМ, вероятно, требует физического доступа",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ России на деятельность с шифровальными (криптографическими) средствами (ПП РФ №313), в т.ч. работы по п. 21 перечня"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без лицензии ФСБ на работы с СКЗИ участвовать нельзя; также нужен доступ к сертификатам поддержки ИнфоТеКС",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 15.12.2026; сертификаты передать (активировать) за 10 рабочих дней",
  "payment": "без аванса, по фактически оказанным услугам, в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке, но не позднее 20.12.2026",
  "warranty": "работоспособность ПО — в течение срока по лицензионным условиям правообладателя",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств не установлено",
   "эквивалент не допускается (совместимость с действующей сетью ViPNet)"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "студии не подходит: нужна лицензия ФСБ на СКЗИ и, вероятно, выезд в Мурманск; это работа для интегратора по ИБ",
  "sources": [
   "docs/0149200002326005360/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0149200002326005360/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0173100007426000037": {
  "reg": "0173100007426000037",
  "summary": "Развитие ФГИС «ПТК «Госконтроль» Росприроднадзора в 2026–2027 годах за 350 млн руб.: автоматическая проверка отчётности по РОП и деклараций о плате за НВОС, доработка администрирования доходов, электронные разрешения по Красной книге, интеграции. Большой госпроект с лицензиями ФСБ и ФСТЭК, аттестацией и квалификационным заданием-прототипом в заявке.",
  "scope": [
   "Разработка ЧТЗ, техпроекта, модели угроз и ЧТЗ на систему защиты информации",
   "Автоматическая проверка отчётности по расширенной ответственности производителей (РОП) и деклараций о плате за НВОС с формированием требований",
   "Доработка администрирования доходов и автоинформирование производителей/импортёров о сдаче отчётности",
   "Доработка форм декларации НВОС и отчётности по утилизации",
   "Электронные госуслуги и разрешения по Красной книге (растения, грибы, животные)",
   "Интеграции с внешними ГИС (СМЭВ, НСУД и др.), пусконаладка, испытания, опытная эксплуатация, аттестация по защите информации",
   "Передача исходных кодов, дистрибутивов и документации с исключительными правами"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие давно работающей ФГИС (с 2010 г.) на её стеке и платформе",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ФГИС «ПТК «Госконтроль» Росприроднадзора на ГЕОП; часть функций — на low-code фреймворке platform.big3.ru",
  "platform_stack": [
   "PHP 8.1",
   "Python 3.11",
   "Angular 16 / TypeScript",
   "low-code фреймворк platform.big3.ru",
   "ГЕОП (государственная единая облачная платформа)",
   "СМЭВ, НСУД, ЕСИА",
   "сертифицированные ФСТЭК ОС/СУБД, ПО из реестра отечественного ПО"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Результаты предоставляются по адресу г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 (документация на бумаге и носителях); разработка ведётся удалённо через защищённую сеть ВСПД с криптошлюзами «Континент»",
  "access_requirements": [
   "подключение АРМ исполнителя к ведомственной защищённой сети (ВСПД) через СКЗИ «Континент» класса не ниже КС3",
   "работа с конфиденциальной информацией и ПДн, соблюдение требований ФСТЭК к ГИС"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ на разработку и монтаж/наладку защищённых с использованием шифровальных средств ИС (ПП РФ № 313)",
   "лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации (ПП РФ № 79)"
  ],
  "experience_required": "В критериях оценки: число исполненных контрактов на разработку/развитие или сопровождение ИС за 5 лет (до 30 шт.) и наибольшая цена одного контракта; штат до 50 ИТ-специалистов; квалификационное задание",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны лицензии ФСБ и ФСТЭК, большая команда, знание существующей ФГИС и её low-code платформы, а для конкурентной заявки — готовый прототип веб-приложения",
  "timeline": "Этап 1 (документация, разработка, пусконаладка, предварительные испытания) — с даты заключения контракта по 18.12.2026; этап 2 (опытная эксплуатация) — с 21.12.2026 по 30.03.2027; затем приёмочные и аттестационные испытания; окончание работ — 30.03.2027",
  "payment": "По этапам за фактически выполненные и принятые работы, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; аванса нет",
  "warranty": "12 месяцев с даты завершения работ; экстренное устранение ошибок, мешающих эксплуатации",
  "ip_rights": "Исключительные права на результаты работ, исходные коды и дистрибутивы переходят заказчику без увеличения цены",
  "penalties_risks": [
   "основная разработка должна быть сделана примерно за месяц после заключения контракта (до 18.12.2026)",
   "обеспечение исполнения контракта, контракт заключается только после него",
   "подача заявки требует сделать рабочий прототип (веб-приложение на ≥1 млн записей) бесплатно",
   "аттестация системы по требованиям защиты информации — на исполнителе"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (опыт 30% от критерия: число контрактов и макс. цена; специалисты 70%: количество ИТ-специалистов 10% и квалификационное задание 90%)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии: 350 млн руб., лицензии ФСБ/ФСТЭК, знание чужой ФГИС и сжатые сроки",
  "sources": [
   "docs/0173100007426000037/ТЗ_развитие_2026-2027_31_1.pdf",
   "docs/0173100007426000037/Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке.pdf",
   "docs/0173100007426000037/Приложение_5_Порядок_рассмотрения_и_оценки_заявок_7.pdf",
   "docs/0173100007426000037/Проект контракта (подряд) развитие ГИС.pdf"
  ]
 },
 "0859200001126012273": {
  "reg": "0859200001126012273",
  "summary": "Доработать (настроить) уже работающую государственную АИС «Электронный социальный регистр населения Рязанской области» на платформе SiTex-ЭСРН: настройка интеграций с ГИС ЕЦП, ЕПГУ, СМЭВ 4, прием сведений о рождении/смерти и усиление требований к паролям/блокировке учётных записей. Для Минтруда и соцзащиты Рязанской области.",
  "scope": [
   "Настройка взаимодействия с ГИС ЕЦП по видам сведений о мерах социальной поддержки",
   "Настройка интеграции АИС ЭСРН РО с ЕПГУ по госуслугам",
   "Настройка приёма сведений о госрегистрации рождения и смерти",
   "Доработка механизмов ИБ: раздельные требования к паролю, автоблокировка неактивных учётных записей",
   "Настройка взаимодействия по регламентированному запросу СМЭВ 4"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Доработка/настройка уже эксплуатируемой ГИС на готовой платформе SiTex-ЭСРН, новой разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Электронный социальный регистр населения Рязанской области» на платформе «SiTex-ЭСРН» (правообладатель ООО «Систематика Консалтинг», реестр российского ПО № 2231)",
  "platform_stack": [
   "SiTex-ЭСРН",
   "MS SQL Server (не ниже 2014)",
   "СМЭВ 4",
   "ЕПГУ",
   "ГИС ЕЦП"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "«Место оказания услуг – Рязанская область. Исполнитель оказывает услуги в удалённом режиме»",
  "access_requirements": [
   "Защита информации не ниже уровня К2 (ГИС 2 класса защищённости) и защита ПДн не ниже 2 уровня",
   "Соблюдение требований ФСТЭК/ФСБ по защите информации при оказании услуг"
  ],
  "licenses_required": [
   "Свидетельство о государственной регистрации программы или действующий лицензионный договор с правообладателем на право распространения программ (фактически нужны права/партнёрство по платформе SiTex-ЭСРН)",
   "Декларация об обладании исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если заказчик приобретает права по контракту"
  ],
  "experience_required": "В критерии оценки заявок учитывается именно опыт исполнения контрактов/договоров по созданию, внедрению, развитию, доработке, интеграции или сопровождению информационных систем, реализованных на платформе SiTex-ЭСРН в сфере соцзащиты",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны права на распространение/лицензия на платформу SiTex-ЭСРН (или партнёрство с правообладателем Систематика Консалтинг) и знание конкретной системы — без этого победить и выполнить контракт практически невозможно (опыт по этой платформе — критерий оценки)",
  "timeline": "Срок оказания услуг — с даты подписания контракта по 15.12.2026; контракт действует до 05.02.2027 (включая гарантийный период)",
  "payment": "Аванс не упомянут; оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке; приёмка — до 20 рабочих дней после размещения документа о приёмке в ЕИС",
  "warranty": "Гарантийный срок 1 год с даты подписания акта приёмки на весь объём оказанных услуг; недостатки устраняются исполнителем за свой счёт не позднее 5 рабочих дней",
  "ip_rights": "Исполнитель гарантирует передачу результатов услуг без нарушения исключительных прав третьих лиц; отдельной передачи исходников/прав заказчику на платформу не предусмотрено (платформа — чужая, лицензия у заказчика неисключительная)",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта — 10% цены",
   "Пеня 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки, штрафы по правилам 44-ФЗ",
   "Фактический барьер для участия — требование прав/лицензии на платформу SiTex-ЭСРН"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена + критерий опыта работ именно на платформе SiTex-ЭСРН в сфере соцзащиты (вес/детали не указаны полностью)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит студии без партнёрства с ООО «Систематика Консалтинг» и опыта работы именно с платформой SiTex-ЭСРН — это фактический барьер входа, несмотря на удалённую работу и небольшую сумму",
  "sources": [
   "docs/0859200001126012273/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0859200001126012273/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616388380": {
  "reg": "32616388380",
  "summary": "Закупка у единственного поставщика: модернизация мобильного приложения «zFIELD» (Android, для приёмо-сдатчиков и водителей терминала) вместе с лицензией на это приложение и сопутствующую технологическую платформу «zBACK/zFRONT». Правообладатель ПО (лицензиар) уже определён и устанавливает/адаптирует продукт сам на серверах заказчика.",
  "scope": [
   "передача неисключительной лицензии на мобильное приложение zFIELD (Android)",
   "установка продукта на оборудовании заказчика (лицензиата) через удалённый доступ к серверу",
   "выполнение работ по адаптации и модификации продукта согласно техзаданию (Приложение №4) и календарному плану",
   "передача технической документации и регламента работы пользователя"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "модернизация уже существующего и принадлежащего лицензиару мобильного приложения zFIELD, работающего на его же технологической платформе zBACK/zFRONT; это не открытый конкурс, а закупка у единственного (уже выбранного) поставщика — правообладателя ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "мобильное приложение «zFIELD» (Android) и технологическая платформа «zBACK/zFRONT» (рег. №2026664181, №2026664182, №2026664100), правообладатель — лицензиар по договору; платформа ранее приобретена заказчиком у ООО «Оннет комьюникейшнс»",
  "platform_stack": [
   "zFIELD (Android)",
   "zBACK/zFRONT"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "п.3.1: работы выполняются через временный удалённый доступ к серверу лицензиата, который тот сам готовит и предоставляет; очного присутствия лицензиара не требуется",
  "access_requirements": [
   "заказчик (лицензиат) предоставляет лицензиару временный удалённый доступ к своему серверу с правами, достаточными для установки и обслуживания продукта, в течение 5 рабочих дней с подписания договора"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": null,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "это не открытая закупка — исполнитель (лицензиар/правообладатель zFIELD) уже определён договором как единственный поставщик; сторонняя студия не может претендовать на этот контракт, так как не владеет правами на продукт",
  "timeline": "лицензиар выполняет все обязательства (передача прав, установка, работы) в течение 90 календарных дней с момента получения удалённого доступа к серверу заказчика",
  "payment": "лицензионное вознаграждение 615 000 руб. уплачивается в течение 7 рабочих дней после подписания договора; стоимость работ (сумма не указана в тексте) — в течение 7 рабочих дней после подписания акта выполненных работ; авансы/рассрочки не считаются коммерческим кредитом",
  "warranty": "гарантийный срок на результат работ — 3 месяца с даты подписания акта выполненных работ",
  "ip_rights": "все исключительные права на продукт и результаты работ (включая модификации и адаптации) остаются у лицензиара; лицензиату передаются только права использования на условиях неисключительной лицензии, без права модификации/декомпиляции без согласия лицензиара",
  "penalties_risks": [
   "неустойка 10% от суммы уступленных прав требования при нарушении лицензиаром запрета на уступку прав по договору",
   "ответственность сторон ограничена ценой договора, упущенная выгода не возмещается",
   "при расторжении по вине лицензиата уплаченные деньги не возвращаются"
  ],
  "evaluation": "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по положению ООО «ТЛЦ «Белый Раст» — по карточке ЕИС",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "эта закупка недоступна для стороннего участия — контракт у единственного поставщика с уже определённым правообладателем продукта zFIELD, не открытый конкурс",
  "sources": [
   "docs/32616388380/Проект Договора.pdf"
  ]
 },
 "32616468613": {
  "summary": "Перевести до 3500 рабочих мест «Кубаньэнерго» (ПАО «Россети Юг», 12 подразделений по Краснодарскому краю и Адыгее) на Альт Линукс 11 и Р7-Офис: методика и план миграции, пилот, перенос данных и почты, поддержка инженеров заказчика, обучающие материалы. Оплата за каждое АРМ — не дороже 9 500 ₽ без НДС; срок — до 20.12.2026.",
  "scope": [
   "методика миграции, детальный план и план по очередям",
   "пилотная миграция до 10 АРМ с протоколом",
   "миграция до 3500 АРМ на Альт Линукс 11 + Р7-Офис (не более 100 одновременно), перенос почтовых ящиков, подключение к системе совместной работы",
   "установка и базовая настройка КриптоПро CSP 5.0",
   "центр компетенций для инженеров заказчика, реестр замечаний",
   "руководства пользователя и администраторов, проекты ОРД по безопасности"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "массовая миграция рабочих мест на отечественные ОС и офисный пакет — инфраструктурная работа, не разработка",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИТ-инфраструктура «Кубаньэнерго» на решениях Microsoft",
  "platform_stack": [
   "Альт Линукс 11",
   "Р7-Офис",
   "КриптоПро CSP 5.0"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "по ТЗ место работ — «на территории Заказчика», удалённо — по согласованию; в разделе 6.2 — на территории исполнителя с выездами в филиалы при обоснованной необходимости",
  "access_requirements": [
   "доступ к сетям заказчика по его регламентам, соглашение о неразглашении",
   "выезды в 12 подразделений по Краснодарскому краю и Адыгее при необходимости"
  ],
  "licenses_required": [
   "статус партнёра «Базальт СПО» уровня «Интегратор Эксперт»",
   "сертификаты «Администратор ОС Альт» (≥1) и «Специалист по продуктам и решениям Базальт СПО» (≥4)",
   "лицензия ФСБ на техобслуживание или передачу шифровальных средств",
   "лицензия ФСТЭК на ТЗКИ"
  ],
  "experience_required": "отборочно: не менее 1 договора за 3 года на внедрение отечественного ПО стоимостью ≥80% НМЦК (≥8,4 млн ₽ без НДС); +1 балл за каждый следующий такой договор",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны статус «Интегратор Эксперт» Базальт СПО, сертифицированные специалисты, лицензии ФСБ и ФСТЭК и крупный опыт внедрения",
  "timeline": "с заключения договора до 20.12.2026; этап 1 — до 14 календарных дней, этап 2 — до 56 (этапы могут идти параллельно)",
  "payment": "по факту, в течение 30 рабочих дней с подписания акта (7 рабочих дней для МСП), не позднее 31.12.2026; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "3500 АРМ за несколько недель до 20.12.2026",
   "просрочка более 25% — существенное нарушение, заказчик вправе не платить за работу",
   "единичная расценка — не выше 9 500 ₽ без НДС за АРМ"
  ],
  "evaluation": "запрос предложений: стоимость единичных расценок 90%, опыт аналогичных работ 10%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не для небольшой студии: массовая миграция ИТ-инфраструктуры энергокомпании, нужны партнёрский статус Базальт и лицензии",
  "sources": [
   "docs/32616468613/Документация_о_закупке.pdf",
   "docs/32616468613/Приложение__1.pdf",
   "docs/32616468613/Обоснование_НМЦ.pdf",
   "docs/32616468613/Приложение__2.pdf"
  ],
  "reg": "32616468613"
 },
 "0865200000326001227": {
  "reg": "0865200000326001227",
  "summary": "Модернизация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области (ГИС ОГД ТО, платформа GSEE): создание отдельного модуля «Витрина данных» с ETL-сервисом и валидацией для интеграции с федеральными системами через СМЭВ 4, без изменения кода самой GSEE.",
  "scope": [
   "Разработка документации (технический проект, ПМИ, руководства)",
   "Разработка модуля «Витрина данных» (включая ETL-сервис и модуль валидации)",
   "Интеграция с федеральными ИС (Стройкомплекс.РФ, ЕИСЖС, ФГИС ТП, НСУД) через Витрину данных",
   "Переход на СМЭВ 4 для межведомственного взаимодействия",
   "Пусконаладочные работы, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания",
   "Описание API Витрины данных для интеграции с СМЭВ 4"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Модернизация действующей ГИС ОГД ТО через создание нового самостоятельного модуля-пристройки, интегрируемого с существующей системой на платформе GSEE",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС ОГД ТО на платформе Geocad System Enterprise Edition (GSEE, реестр отечественного ПО, разработчик ООО «ГЕОКАД плюс»)",
  "platform_stack": [
   "Geocad System Enterprise Edition (GSEE)",
   "СМЭВ 4",
   "СКЗИ"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "ТЗ прямо указывает: «Разработка осуществляется удалённо с доступом к среде Заказчика» (п. 6.1); обсуждение спорных вопросов — очно или по ВКС (по выбору); в гарантийный период при невозможности устранить ошибку удалённо подрядчик без доплаты организует приезд специалистов — это лишь резервный вариант, а не обязательное условие",
  "access_requirements": [
   "Защищённое удалённое подключение к инфраструктуре заказчика с использованием СКЗИ",
   "АРМ подрядчика должен иметь сертифицированные средства защиты, двухфакторную аутентификацию, антивирусную защиту, запрет средств удалённого управления рабочим столом",
   "Все изменения учётных записей и установка доп. ПО на компонентах системы — только по согласованию с заказчиком"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "В разъяснениях заказчик прямо подтвердил: исключительные права на GSEE, партнёрские соглашения или разрешения правообладателя НЕ требуются — создаётся отдельный независимый модуль «Витрина данных»; но нужно разобраться в архитектуре ГИС ОГД ТО и организовать защищённый удалённый доступ (СКЗИ, 2FA)",
  "timeline": "С даты заключения контракта до 10.12.2026 включительно",
  "payment": "Оплата по факту выполнения всего объёма работ в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; цена твёрдая на весь срок",
  "warranty": "Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента приёмки; устранение недостатков за свой счёт; консультации удалённо, при невозможности — бесплатный приезд специалистов на объект; ответственность за скрытые недостатки — до 2 лет после приёмки",
  "ip_rights": "Без увеличения цены контракта подрядчик передаёт заказчику (субъекту РФ) исключительное право в полном объёме на все разработанные результаты, включая исходные коды, библиотеки зависимостей, базы данных и документацию; права на использование результатов интеллектуальной деятельности третьих лиц, если применимо, передаются по лицензионному договору; разъяснения заказчика подтверждают: модификация кода самой GSEE не требуется, создаётся обособленный модуль — права/разрешения правообладателя GSEE не нужны",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 30% цены — крупная сумма относительно НМЦК 4,9 млн ₽",
   "Отдельное обеспечение гарантийных обязательств — 10% НМЦК (490 000 ₽), предоставляется не позднее даты передачи результатов работ",
   "Длительный гарантийный срок 24 месяца плюс ответственность за скрытые дефекты до 2 лет",
   "Документ о приёмке не подписывается заказчиком до предоставления обеспечения гарантийных обязательств"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (победитель по цене)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит условно: нет жёстких требований к участникам и прав на GSEE, но нужно разобраться в архитектуре ГИС ОГД ТО, организовать защищённый удалённый доступ по СКЗИ и быть готовым к выезду в Томск при необходимости в гарантийный период",
  "sources": [
   "docs/0865200000326001227/Техническое задание.pdf",
   "docs/0865200000326001227/Проект контракта.pdf",
   "docs/0865200000326001227/Разъяснения.pdf"
  ]
 },
 "0118300013326001636": {
  "reg": "0118300013326001636",
  "summary": "Доработать инвестиционный портал Новороссийска на 1С-Битрикс: сделать новый раздел «Прогнозирование инвестиционной деятельности» (хранилище данных, загрузка из Excel, аналитика, прогнозы, графики, выгрузка в Excel/Word) и добавить автоматическую выгрузку раздела «Инвестиционный профиль» в PDF на русском и английском. Срок — 10 рабочих дней, НМЦК 123 000 ₽.",
  "scope": [
   "новый раздел «Прогнозирование инвестиционной деятельности»: хранилище данных и ручной ввод показателей",
   "загрузка данных из *.xlsx по шаблонам",
   "аналитические блоки: мониторинг, каталогизация (метки), прогнозирование по сценарным параметрам, статистические расчёты и тренды",
   "визуализация (диаграммы, инфографика) и выгрузка в Excel/Word с мультивыборкой",
   "модернизация раздела «Инвестиционный профиль»: автоматическая выгрузка в PDF (рус./англ.)",
   "адаптивная вёрстка, кроссбраузерность, перевод новых разделов на английский живым переводчиком (кроме раздела прогнозирования)"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "доработка действующего портала на 1С-Битрикс: новый раздел и модернизация существующего",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "инвестиционный портал МО г. Новороссийск на 1С-Битрикс (сертифицирован ФСТЭК), размещён на хостинге в РФ",
  "platform_stack": [
   "1С-Битрикс",
   "русская и английская версии"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги оказываются «по местонахождению Исполнителя»; очное участие в совещаниях — только «по заявке Заказчика»",
  "access_requirements": [
   "доступ к административной панели и хостингу действующего портала (в документах не описан)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "работа удалённая и без лицензий, но нужен опыт 1С-Битрикс и доступ к чужому действующему порталу; объём аналитической подсистемы за 10 рабочих дней очень сжат",
  "timeline": "10 рабочих дней с даты заключения контракта; контракт действует до 31.12.2026",
  "payment": "без аванса; оплата не позднее 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": "гарантия качества «в соответствии с нормативными документами»; срок не указан, обеспечение гарантийных обязательств не установлено; недостатки устранять за 2 рабочих дня",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "штрафы по ПП № 1042: 1% цены (1–5 тыс. ₽) за неисполнение для СМП, пени за просрочку",
   "очень короткий срок — 10 рабочих дней на аналитическую подсистему",
   "недостатки устранять за 2 рабочих дня"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "подойдёт студии с опытом 1С-Битрикс, если она успеет собрать аналитический раздел за 10 рабочих дней за 123 тыс. ₽ — бюджет и срок малы для заявленного объёма",
  "sources": [
   "docs/0118300013326001636/описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0118300013326001636/Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке ЭА.pdf",
   "docs/0118300013326001636/проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0372100028626000013": {
  "reg": "0372100028626000013",
  "summary": "Изготовление и монтаж элементов интерьерного оформления и брендирования для Санкт-Петербургского спецучебно-воспитательного учреждения закрытого типа (Колпино): настенные и напольные принты из композита, световые карты и панно с RGB-подсветкой, зеркальные стены, логотипы, вывески. Подрядчик делает замеры и дизайн-проект по брендбуку заказчика, затем производит и монтирует на объекте до 15.12.2026.",
  "scope": [
   "Замеры на объекте в течение 3 рабочих дней с заявки",
   "Дизайн-проект элементов (макеты, цвета RAL, материалы, крепления) за 3 рабочих дня по брендбуку заказчика",
   "Изготовление: принты на композите, панно из оргстекла и фанеры с LED-подсветкой, зеркальные стены и колонны, логотип, гимн, часы и др. по перечню макетов",
   "Доставка, монтаж, демонтаж существующих конструкций, вывоз мусора",
   "Исполнительная документация и акты скрытых работ"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "Производство и монтаж интерьерных конструкций; дизайн — малая часть работ",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Замеры, монтаж и демонтаж на объекте: г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, 63, лит. А, в действующем учреждении закрытого типа с контрольно-пропускным режимом",
  "access_requirements": [
   "Пропускной режим учреждения закрытого типа; списки сотрудников и транспорта за 3 рабочих дня до доставки"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "По ПП № 2571: исполненный договор на текущий ремонт зданий либо на строительство/реконструкцию/капремонт ОКС за последние 5 лет, цена не менее 20% НМЦК",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны производство (фрезер, УФ-печать, LED), монтажная бригада в Петербурге и опыт строительных/ремонтных работ по ПП № 2571",
  "timeline": "С даты заключения контракта до 15.12.2026; замеры — 3 р.д., дизайн-проект — 3 р.д. после замеров",
  "payment": "Без аванса; единовременно в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке (в декабре — не позднее 25 декабря)",
  "warranty": "24 месяца на результат работ; на материалы — не менее 12 месяцев; недостатки устраняются за 14 рабочих дней",
  "ip_rights": "Изделия должны быть свободны от прав третьих лиц; подрядчик отвечает за соблюдение авторских прав",
  "penalties_risks": [
   "Сжатый график: около 6 недель на дизайн, производство и монтаж",
   "Требование опыта строительных/ремонтных работ",
   "Работа в учреждении закрытого типа"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион: наименьшая цена",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит IT-студии: это работа рекламно-производственной компании с монтажом в Петербурге",
  "sources": [
   "docs/0372100028626000013/Приложение 1 к извещению (ООЗ) гот.pdf",
   "docs/0372100028626000013/Приложение 1 к Описанию объекта закупки (перечень макетов) гот.pdf",
   "docs/0372100028626000013/Приложение 3 к извещению (Требования к содержанию, составу заявки) изм.pdf",
   "docs/0372100028626000013/Приложение 4 к извещению (Проект контракта) гот.pdf"
  ]
 },
 "0846500000626000587": {
  "reg": "0846500000626000587",
  "summary": "Техобслуживание ГИС «Интеллектуальная транспортная система Липецкой городской агломерации» на 23,5 млн ₽ со сроком оказания услуг до 30.11.2026. Нужно поставить и установить лицензии MaxPatrol VM, RuSIEM, Kaspersky, продлить около десятка сертификатов вендорской поддержки (Astra Linux, РЕД ОС, «Звезда», «Кибер Бэкап», Kraftway, «Континент», AnswerPro, Eltex), администрировать ЦОД и средства защиты, сопровождать СПО «Сканер ИТС». Работа по месту нахождения заказчика в Липецке.",
  "scope": [
   "лицензии на 12 месяцев с установкой: MaxPatrol VM, RuSIEM, Kaspersky Endpoint Security (10 узлов)",
   "сертификаты поддержки и гарантии: Eltex MES2324, ПК «Звезда», «Кибер Бэкап», Astra Linux SE («Орёл», «Воронеж»), РЕД ОС, серверы Kraftway, AnswerPro SBC, «Континент» 4",
   "техобслуживание аппаратной части ЦОД и ЦУП: серверы, коммутаторы, ИБП, шкафы, АРМ, регламентные проверки",
   "администрирование СЗИ: антивирус, сканер уязвимостей, SIEM (правила корреляции), СКЗИ «АнсерПРО VideoGuard», КриптоПро, «Континент», резервное копирование",
   "сопровождение СПО «Сканер ИТС» и его БД: обновления, бэкапы, smoke-тесты",
   "служба техподдержки с собственной системой управления заявками (ИСУЗ с базой знаний, активами, SLA)",
   "регламент оказания услуг за 7 дней, план обследования за 5 дней"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техническое обслуживание действующей ГИС и её ИБ-инфраструктуры с поставкой лицензий и сертификатов поддержки",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «ИТС Липецкой городской агломерации»: ЦОД и ЦУП, СПО «Сканер ИТС» (реестровая запись РРПО № 23299), средства защиты информации",
  "platform_stack": [
   "Astra Linux SE",
   "РЕД ОС",
   "ПК «Звезда»",
   "Кибер Бэкап",
   "MaxPatrol VM",
   "RuSIEM",
   "Kaspersky Endpoint Security",
   "КриптоПро CSP",
   "АнсерПРО VideoGuard",
   "Континент 4",
   "ПАК «Соболь»",
   "Kraftway",
   "Eltex"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "место оказания — адрес заказчика в Липецке (проезд Универсальный, 10А); регламентные работы с оборудованием ЦОД и ЦУП (визуальный осмотр, тест ИБП под нагрузкой) — на месте",
  "access_requirements": [
   "доступ к ИТ-инфраструктуре ГИС по регламенту заказчика",
   "работа со СКЗИ и средствами защиты ГИС"
  ],
  "licenses_required": [
   "документы о праве модифицировать СПО «Сканер ИТС» — до начала оказания услуг",
   "статус партнёра для поставки сертификатов поддержки вендоров (подразумевается)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны права на модификацию СПО «Сканер ИТС», компетенции интегратора ИБ и каналы поставки десятка вендорских сертификатов; срок — до 30.11.2026",
  "timeline": "с даты заключения по 30.11.2026; регламент — 7 дней, план обследования — 5 дней от заключения; контракт действует до 31.01.2027",
  "payment": "в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; аванс проектом контракта не предусмотрен (оплата только после приёмки)",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "если исполнитель не СМП — обязан привлечь соисполнителей-СМП на 80% цены контракта",
   "штрафы по ПП № 1042 (5% цены при 3–50 млн ₽)",
   "очень короткий период оказания услуг на большую сумму"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "студии не подходит: это ИБ-интеграция и поставка лицензий под действующую ГИС, с правами на чужое СПО и выездом в Липецк",
  "sources": [
   "docs/0846500000626000587/Описание объекта закупки_602.pdf",
   "docs/0846500000626000587/Проект контракта_602.pdf",
   "docs/0846500000626000587/Извещение об осуществлении закупки_26-ЭА2-602.pdf"
  ]
 },
 "0878500000226001319": {
  "reg": "0878500000226001319",
  "summary": "Продлить на год (с 18.12.2026) сертификаты техподдержки и обновлений ПО «Сервер видеоконференций «Vinteo» для департамента цифрового развития и связи ЕАО: Server Standard — 1, HD1080 CALL — 6, HD720 CALL — 19. Плюс консультации и помощь в восстановлении работоспособности.",
  "scope": [
   "Сертификат техподдержки Vinteo Server Standard — 1 шт.",
   "Сертификаты техподдержки Vinteo Server HD1080 CALL — 6 шт.",
   "Сертификаты техподдержки Vinteo Server HD720 CALL — 19 шт.",
   "Обновления ПО по регламенту ООО «Винтео», консультации по телефону и e-mail, помощь при сбоях"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "Перепродажа вендорских сертификатов поддержки на установленное ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Установленный у заказчика «Сервер видеоконференций «Vinteo» (действующие сертификаты до 18.12.2026)",
  "platform_stack": [
   "Vinteo (ООО «Винтео»)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Возможность выдать сертификаты поддержки ООО «Винтео» (партнёр вендора)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужен партнёрский доступ к сертификатам Vinteo; к разработке отношения не имеет",
  "timeline": "В течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта; сертификаты — не менее 1 года с даты окончания действующих (18.12.2026)",
  "payment": "Аванса нет; не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Стандартные пени и штрафы по 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — выбор по цене; только для СМП/СОНКО",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит IT-студии: перепродажа сертификатов поддержки Vinteo",
  "sources": [
   "docs/0878500000226001319/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0878500000226001319/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616461024": {
  "reg": "32616461024",
  "summary": "Харденинг (усиление защищённости конфигураций) инфраструктурных сервисов и информационных систем ПАО «Россети Центр и Приволжье» в девяти филиалах: обследование и сканирование уязвимостей, ЧТЗ и планы работ на каждую систему по методикам ФСТЭК и CIS Benchmarks, внесение изменений вместе со специалистами заказчика, повторное сканирование и отчёт. Срок — 22 рабочих дня с 18.11 по 18.12.2026, НМЦК 12,8 млн ₽.",
  "scope": [
   "обследование ИТ/ИБ-активов и архитектуры ИС, инструментальное сканирование (MaxPatrol VM, Kaspersky Security Centre, AVZ) — 18–23.11.2026",
   "разработка ЧТЗ на каждую ИС, дорожной карты и планов производства работ с тестированием на стенде и планом отката",
   "внесение изменений конфигураций ИС и ОС совместно с экспертами и ИБ-службой заказчика по регламенту изменений",
   "контрольное сканирование и сравнительный анализ защищённости «до/после»",
   "отчёт по результатам и презентация на отдельной встрече"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "услуги информационной безопасности (харденинг конфигураций), не разработка ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "инфраструктурные сервисы и ИС филиалов «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго», «Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго»; ПО Kaspersky, «Киберпротект», «ОРИОН»",
  "platform_stack": [
   "MaxPatrol VM",
   "Kaspersky Security Center",
   "CIS Benchmarks",
   "методики ФСТЭК (приказ № 239)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "места оказания услуг — офисы девяти филиалов; при этом обследование и изменения проводятся через удалённый доступ заказчика с 2FA, итоговая презентация — на отдельной встрече",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ по процедуре управления доступами «Россети» с двухфакторной аутентификацией",
   "NDA до начала работ, ознакомление сотрудников с ЛНА заказчика по ИБ",
   "работа со значимыми объектами КИИ"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации (контроль защищённости, установка и наладка СЗИ)",
   "авторизационные письма/сертификаты производителей ПО (АО «Лаборатория Касперского», ООО «Киберпротект», ООО «ОРИОН») — в течение 3 рабочих дней после заключения договора"
  ],
  "experience_required": "Оценочный критерий (30 баллов): суммарная стоимость аналогичных договоров",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны лицензия ФСТЭК на ТЗКИ, авторизация трёх вендоров СЗИ и команда ИБ-специалистов на сжатый месячный срок",
  "timeline": "С 18.11.2026 по 18.12.2026 (22 рабочих дня): обследование 18–23.11, ЧТЗ/ППР 24–27.11, изменения 30.11–11.12, отчётность 14–18.12",
  "payment": "Безналичный расчёт не позднее 30 рабочих дней после подписания акта (для СМСП — не позднее 7 рабочих дней)",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "полная ответственность за действия персонала, включая разглашение тайны",
   "сжатый срок при работе на КИИ с согласованием каждого изменения"
  ],
  "evaluation": "Запрос предложений: цена — 70 баллов, опыт по аналогичным договорам (суммарная стоимость) — 30 баллов",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Это ИБ-интеграция для лицензиатов ФСТЭК с вендорскими статусами — IT-студии не подходит",
  "sources": [
   "docs/32616461024/ЗПЭФ-ВСЕ, 0145-ЦП-26 (архив)/Приложение №1 - Техническое задание (архив)/01_ТЗ харденинг ЦиП 3.pdf",
   "docs/32616461024/ЗПЭФ-ВСЕ, 0145-ЦП-26 (архив)/Приложение №3 - методика оценки.pdf",
   "docs/32616461024/ЗПЭФ-ВСЕ, 0145-ЦП-26 (архив)/Документация ЗПЭФ ВСЕ.pdf"
  ]
 },
 "32616424162": {
  "reg": "32616424162",
  "summary": "Проектирование и строительно-монтажные работы для АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: новая АСУ ТП и диспетчеризация «нижнего уровня» центрального теплового пункта на Ленинском пр., 93. Надо заменить ПЛК и HMI на отечественные, запрограммировать регулирование отопления и ГВС, смонтировать шкафы, сеть, защиту информации по требованиям КИИ и интегрировать объект в SCADA верхнего уровня по OPC UA. НМЦК 84,5 млн ₽, нужно членство в СРО.",
  "scope": [
   "рабочий проект АСУ ТП, АСДУ «нижнего уровня» и раздела ИБ, сметы в А0",
   "замена ПЛК и панели оператора на отечественные, разделение АСУ ТП и АСДУ, межсетевой экран",
   "программирование ПЛК/HMI (ГОСТ Р МЭК 61131-3): регулирование температуры отопления и ГВС, давления, циркуляции, архивирование",
   "монтаж шкафов управления, СПД и ИБ, кабельных линий, ИБП, каналов ВОЛС + резервный GSM",
   "монтаж и наладка СЗИ (С-Терра Шлюз поставляет заказчик), антивирус на АРМ/HMI",
   "ПНР, опытная эксплуатация, приёмочные испытания",
   "интеграция в АСДТУ «верхнего уровня» по OPC UA (около 140 тегов) по руководству системного программиста заказчика",
   "передача исходных проектов ПЛК/HMI/АРМ и документации"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "проектирование и создание новой АСУ ТП объекта с интеграцией в существующую систему диспетчеризации предприятия",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АСДТУ «верхнего уровня» АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (SCADA, интеграция по OPC UA по «Руководству системного программиста»), действующее оборудование ЦТП, СТО предприятия по АСУ ТП и КИИ",
  "platform_stack": [
   "отечественные ПЛК и HMI (ГОСТ Р МЭК 61131-3)",
   "OPC UA / Modbus TCP",
   "С-Терра Шлюз",
   "SCADA верхнего уровня заказчика"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "монтаж, программирование и наладка на объекте — ЦТП, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 93; работы по нарядам-допускам",
  "access_requirements": [
   "работы на объекте теплоснабжения по нарядам-допускам",
   "объект КИИ: согласование оборудования с отделом защиты информации заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "членство в СРО в области проектирования и строительства (с уровнем ответственности по компенсационным фондам); проектирование можно отдать субподрядчику-члену СРО",
   "в первой редакции ТЗ требовалась лицензия ФСТЭК на ТЗКИ — в редакции от 15.10.2026 требование убрано"
  ],
  "experience_required": "критерий оценки (40%): объём стоимости исполненных в 2023–2025 гг. договоров ПИР/СМР на объектах теплоэнергетики или по АСУ/телеметрии на отечественных контроллерах и SCADA",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны СРО, проектировщики АСУ ТП, монтажная бригада в Петербурге и опыт объектов теплоэнергетики и КИИ",
  "timeline": "начало — не позднее 5 рабочих дней с заключения договора, окончание — 30.12.2027",
  "payment": "без аванса; ПИР и СМР — по актам (СМР ежемесячно по КС-2); оплата за 7 рабочих дней для МСП, для остальных — 60 календарных дней и удержание 5% до 12 месяцев после КС-14",
  "warranty": "гарантийный срок в проекте договора явно не указан; для подрядчика не из МСП — гарантийное удержание 5% стоимости работ, возврат не позднее 12 месяцев после акта КС-14; послепусковые гарантийные обязательства страхуются минимум на 12 месяцев с ввода в эксплуатацию",
  "ip_rights": "исключительные права на документацию переходят заказчику с даты её приёмки; правообладатель закупаемого ПО — заказчик",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения договора 4 227 084,71 ₽ (5%)",
   "антидемпинг при снижении цены на 25% и более",
   "работа на объекте КИИ с требованиями ФСТЭК № 235/239"
  ],
  "evaluation": "конкурс: цена 60%, квалификация (опыт по стоимости договоров 2023–2025) 40%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "студии не подходит: это инженерная АСУ ТП с монтажом, СРО и КИИ на теплосетевом объекте",
  "sources": [
   "docs/32616424162/Приложение к документции -758 (2) (архив)/Приложение к документции -758/2.Техническое задание_ЦТП Ленинский.pdf",
   "docs/32616424162/Документация Конкурс -758 (2).pdf",
   "docs/32616424162/Приложение к документции -758 (2) (архив)/Приложение к документции -758/ПИР СМР ЦТП Ленинский д.93.pdf",
   "docs/32616424162/Изменение 15.10.2026 (-758).pdf",
   "docs/32616424162/Ответ на запрос 6486.pdf",
   "docs/32616424162/Приложение к документции -758 (1) (архив)/Приложение к документции -758/2. Техническое задание_ЦТП Ленинский.pdf"
  ]
 },
 "0173100008326000052": {
  "reg": "0173100008326000052",
  "summary": "Разработка нового раздела «Сервис сквозного контроля по подготовке проектов нормативных и ненормативных правовых актов» для уже работающего корпоративного портала Минэнерго России на платформе 1С-Битрикс24 Энтерпрайз: распознавание план-графиков, реестр НПА с назначением ответственных и контролем сроков. Полный цикл — проектирование, разработка, испытания, ввод в эксплуатацию.",
  "scope": [
   "Техническое проектирование и разработка Сервиса в составе существующего портала",
   "Компонент «Реестр НПА и ПА»: загрузка и распознавание план-графика (PDF), назначение ответственных исполнителей, контроль сроков конечных мероприятий",
   "Разработка рабочей документации на Сервис",
   "Предварительные испытания, опытная эксплуатация и приёмочные испытания Сервиса",
   "Ввод Сервиса в промышленную эксплуатацию"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Новый функциональный раздел добавляется внутрь уже существующего корпоративного портала на платформе 1С-Битрикс24, заказчик предоставляет исходный код портала и эксплуатационную документацию",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Корпоративный портал Минэнерго России на платформе «1С-Битрикс24» (Энтерпрайз), ранее модернизированный по контракту от 01.09.2025",
  "platform_stack": [
   "1С-Битрикс24 (Энтерпрайз)",
   "PHP 7.4.33",
   "PostgreSQL 10.11.4",
   "Zabbix"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Повседневная разработка может вестись удалённо (при соблюдении требований ИБ) или на рабочих местах у заказчика, но ТЗ прямо требует очного присутствия уполномоченных представителей исполнителя на территории заказчика для проведения предварительных испытаний, опытной эксплуатации и приёмочных испытаний Сервиса (п. 6.5–6.7 ТЗ); при невыполнении требований ИБ для удалённого АРМ сопровождение переводится на очный режим по месту заказчика",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ только через защищённый канал — подключение к сети ViPNet Минэнерго за счёт исполнителя",
   "Сертифицированное ФСБ России СКЗИ, совместимое с СКЗИ Минэнерго, приобретается и настраивается исполнителем самостоятельно за свой счёт (не передаётся заказчику)",
   "АРМ исполнителя для удалённого доступа должны соответствовать требованиям защиты ПДн 4 уровня защищённости (приказы ФСТЭК №21, №117, 239, ПП №1119)",
   "Запрет на использование коммерческого ПО удалённого доступа (TeamViewer, AnyDesk и т.п.)",
   "При работе на территории заказчика — соблюдение пропускного режима и правил внутреннего распорядка Минэнерго, режим работы 09:00–18:00 (Пн-Чт), 09:00–16:45 (Пт)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Изначально в извещении были заявлены лицензии ФСТЭК и ФСБ, но заказчик письменно подтвердил, что эти требования к участнику будут исключены из документации. Остаётся нужен опыт разработки на 1С-Битрикс24, обязательные очные визиты в Минэнерго на испытания (предварительные, опытная эксплуатация, приёмочные), и либо организация защищённого удалённого доступа (ViPNet + сертифицированное СКЗИ за свой счёт) для повседневной разработки, либо работа на предоставляемых рабочих местах заказчика",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 04.12.2026. Промежуточные контрольные точки: разработка Сервиса (исходный код портала) — не позднее 27.11.2026; опытная эксплуатация — не позднее 02.12.2026; приёмочные испытания — не позднее 04.12.2026",
  "payment": "Безналично, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; аванс не предусмотрен; приёмка — по результатам приёмочных испытаний (не поэтапно); если срок окончания услуг приходится на 1–20 декабря — оплата не позднее чем за 1 рабочий день до конца финансового года, если на 21–31 декабря — в следующем финансовом году в пределах доведённых лимитов",
  "warranty": "12 месяцев со дня подписания документа о приёмке, завершающего исполнение контракта; устранение выявленных в гарантийный период недостатков — безвозмездно, за счёт исполнителя; гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков",
  "ip_rights": "Все исключительные права на разработанный Сервис (исходный код, базы данных, документация) передаются заказчику в полном объёме с момента подписания документа о приёмке; используемое сторонне ПО не передаётся заказчику, но должно быть лицензионным",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 72 000 руб.",
   "Обеспечение исполнения контракта 30% от цены контракта",
   "Устранение недостатков за свой счёт",
   "Штрафы и пени по стандартным правилам 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (44-ФЗ) — по наименьшей цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Нужен опыт разработки именно на 1С-Битрикс24 (Энтерпрайз) и готовность к серьёзным требованиям по защите информации (ViPNet, сертифицированное СКЗИ) либо работе очно в Минэнерго; лицензии ФСТЭК/ФСБ как требование к участнику были отменены по разъяснению заказчика",
  "sources": [
   "docs/0173100008326000052/Приложение № 3 Описание объекта закупки (1).pdf",
   "docs/0173100008326000052/Приложение № 4 Требования к составу и содержанию заявки (1).pdf",
   "docs/0173100008326000052/Приложение № 2 Проект государственного контракта (1).pdf",
   "docs/0173100008326000052/Технический проект_Портал (1).pdf",
   "docs/0173100008326000052/Проект ответа на запрос разъяснений 0173100008326000052 (2) (1) (1).pdf",
   "docs/0173100008326000052/Проект ответа на запрос разъяснений 0173100008326000052 2.pdf"
  ]
 },
 "0260100000426000047": {
  "reg": "0260100000426000047",
  "summary": "Продажа ТФОМС Саратовской области права на совместную расширенную техподдержку ViPNet на 2027 год (249 клиентов, координаторы HW1000/VA, IDS, EndPoint Protection и др.) с исполнителем на первой линии поддержки. По сути — сертификат правообладателя (ИнфоТеКС) плюс консультации.",
  "scope": [
   "передача сертификата правообладателя на совместную расширенную ТП ViPNet на 12 месяцев (01.01–31.12.2027)",
   "первая линия поддержки: приём обращений по e-mail и телефону 08:00–17:00, консультации по установке и настройке",
   "диагностика ошибок, предоставление новых версий и обновлений баз решающих правил",
   "передача копии документа о праве исполнителя оказывать услугу"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "предмет — право на техподдержку правообладателя на уже установленные СКЗИ ViPNet",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "защищённая сеть ViPNet № 602 и удостоверяющий центр ТФОМС (ПО и ПАК ViPNet)",
  "platform_stack": [
   "ViPNet Administrator / Client / Coordinator HW1000 / Coordinator VA / IDS NS / EndPoint Protection"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место — г. Саратов, пр. Столыпина, 10/12, каб. 606, но услуга — передача документов и консультации по телефону/e-mail",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ России на деятельность с шифровальными средствами (работы по пп. 20, 21, 24 Перечня ПП № 313)",
   "документ правообладателя (ИнфоТеКС), подтверждающий право исполнителя оказывать совместную ТП"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без лицензии ФСБ на работу с СКЗИ и партнёрского статуса у ИнфоТеКС участвовать нельзя",
  "timeline": "документы — до 30-го календарного дня после заключения контракта, один этап; поддержка с 01.01.2027 по 31.12.2027",
  "payment": "оплата не позднее 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "штраф 1% цены для СМП",
   "обеспечение исполнения контракта"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не подходит студии: нужна лицензия ФСБ и партнёрство с ИнфоТеКС",
  "sources": [
   "docs/0260100000426000047/Приложение 1. Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0260100000426000047/Приложение 3. Требования к составу и содержанию заявки.pdf",
   "docs/0260100000426000047/Приложение 4. Проект государственного контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616468398": {
  "reg": "32616468398",
  "summary": "Абонентское сопровождение «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» и «1С: Зарплата и управление персоналом 8» в АО «Ипотечное агентство Югры» (Ханты-Мансийск) на 2027 год: обновления, настройки, отчёты и обработки, консультации, плюс подписка ИТС «1С:Комплект поддержки ПРОФ». Работа только на территории заказчика, удалёнка запрещена.",
  "scope": [
   "Абонентское сопровождение с выездом на территорию заказчика — не менее 7 часов в месяц (84 ч в год) и дополнительное сопровождение по мере необходимости (95 ч)",
   "Установка обновлений конфигураций в течение 2 рабочих дней после выхода релиза, проверка работоспособности",
   "Доработка форм регламентированной отчётности, создание новых отчётов, обработок и объектов конфигурации",
   "Настройка интерфейсов, прав доступа, плана счетов, обменов со сторонними программами и выгрузок в казначейские форматы",
   "Совместная с IT-отделом настройка резервного копирования",
   "Подписка ИТС «1С:Комплект поддержки ПРОФ» на 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение (абонентское обслуживание) типовых продуктов 1С заказчика с небольшими доработками",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Рабочие базы «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» и «1С: ЗУП 8» заказчика",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:Бухгалтерия 8 КОРП",
   "1С: Зарплата и управление персоналом 8"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "ТЗ: «Услуги должны оказываться Исполнителем на территории Заказчика. Оказание услуг в удаленном режиме не допускается»; выезд по заявке в течение 3 рабочих дней, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 42",
  "access_requirements": [
   "Работа только на территории заказчика в Ханты-Мансийске, удалённо нельзя",
   "Неразглашение конфиденциальной информации"
  ],
  "licenses_required": [
   "Специалисты с сертификатами «1С:Специалист», «1С:Профессионал» по Бухгалтерии и по ЗУП",
   "Фактически — статус партнёра 1С для оформления ИТС «Комплект поддержки ПРОФ»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны сертифицированные 1С-специалисты, возможность продать ИТС (партнёр 1С) и регулярные выезды в Ханты-Мансийск — удалённая работа запрещена",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027, сопровождение ежемесячно с 1-го по последнее число",
  "payment": "Без аванса; по счетам и актам оказанных услуг, не позднее 7 рабочих дней с даты подписания акта",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "По п. 8.1 проекта договора права на воспроизведение, распространение и модификацию настроек ПП принадлежат Исполнителю",
  "penalties_risks": [
   "Пени 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от стоимости договора за каждый день просрочки",
   "Обновление должно быть установлено в течение 2 рабочих дней после выхода релиза",
   "Только очная работа в Ханты-Мансийске — дорогие выезды для неместной студии",
   "Срок подачи заявок — 7 дней"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок только для МСП — побеждает наименьшая цена",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит только местному 1С-франчайзи с сертифицированными специалистами; для удалённой студии — нет",
  "sources": [
   "docs/32616468398/Извещение о закупке (1).pdf",
   "docs/32616468398/Приложение №2 к извещению - Проект договора (1).pdf"
  ]
 },
 "0173100007626000047": {
  "reg": "0173100007626000047",
  "summary": "Поставка Аппарату Совета Федерации 4 сертификатов техподдержки «Альт Виртуализация» 11 (редакция PVE, уровень «Стандартный», на одну ноду, 12 месяцев). Это перепродажа сертификатов вендора, а не разработка.",
  "scope": [
   "предоставить 4 сертификата на техподдержку ПО «Альт Виртуализация» 11 редакция PVE, уровень «Стандартный», на одну ноду, на 12 месяцев",
   "передать документы о достаточном объёме прав на предоставление сертификата"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "по сути — поставка сертификатов вендорской техподдержки готового ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "используемая у заказчика платформа «Альт Виртуализация» (эквивалент не допускается ради совместимости)",
  "platform_stack": [
   "Альт Виртуализация 11 (PVE)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания — адрес заказчика в Москве, но передаётся копия электронного экземпляра сертификата",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "документы, подтверждающие право исполнителя предоставлять сертификаты техподдержки (партнёрство с правообладателем)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если есть канал закупки сертификатов у правообладателя «Альт» (статус партнёра/дистрибьютора); разработки нет",
  "timeline": "в течение 20 дней с даты заключения контракта; сертификат на 12 месяцев",
  "payment": "без аванса; в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке, но не позднее чем за 1 рабочий день до конца финансового года",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% НМЦК",
   "маржа перепродажи невелика, 4 позиции по 200 000 ₽"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "для студии разработки неинтересно: перепродажа вендорских сертификатов, нужна партнёрская цепочка правообладателя или дистрибьютора",
  "sources": [
   "docs/0173100007626000047/Приложение_1_Описание_объекта_закупки.pdf",
   "docs/0173100007626000047/Приложение_4_Проект_контракта.pdf",
   "docs/0173100007626000047/Извещение_ЭА.pdf"
  ]
 },
 "0145200000426001440": {
  "reg": "0145200000426001440",
  "summary": "Модернизация действующей АИС МФЦ Ленинградской области (часть региональной «Цифровой платформы «Госуслуги»): добавить ~10 новых интеграций (платформа MAX, ФГИС ЕГРН, Витрина данных Минобороны, постаматы, Госключ, МВД и др.), доработать функционал выдачи дел и подсказок, перенести систему на отечественные сертифицированные ОС и СУБД.",
  "scope": [
   "Интеграция с платформой MAX (идентификация личности, оплата госпошлины)",
   "Интеграция с ФГИС ЕГРН (кадастровый учёт, регистрация прав)",
   "Интеграция с Витриной данных Минобороны",
   "Выдача результатов услуг в постамате с биометрической идентификацией",
   "Интеграция с Госключом (отправка документов на подпись УКЭП)",
   "Интеграция с информационной системой МВД (паспорта, регистрация по месту жительства)",
   "Функционал подсказок по делам, продление срока хранения дела",
   "Перенос ПО на импортонезависимые сертифицированные ОС и СУБД из реестра российского ПО, миграция данных"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Модернизация действующей региональной системы АИС МФЦ в составе платформы «Госуслуги» — набор доработок и интеграций, не создание с нуля",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС МФЦ Ленинградской области в составе ГИС «Цифровая платформа «Госуслуги» (зарегистрирована в региональном реестре ГИС)",
  "platform_stack": [
   "отечественная сертифицированная ОС",
   "отечественная СУБД (из реестра российского ПО)",
   "СКЗИ (шифровальные средства)",
   "СПЭР/СИЭР (система исполнения электронных регламентов)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "лицензия ФСБ на деятельность по разработке/обслуживанию шифровальных (криптографических) средств — обязательна для части работ, но допускается привлечение соисполнителя с такой лицензией",
   "доступ к API/видам сведений внешних систем (ЕПГУ, ЕГРН, МВД, Минобороны) предоставляет заказчик по запросу, не позднее 2 месяцев до конца срока работ",
   "исходный код и документация действующей системы передаются исполнителю по акту на физическом носителе с обязательством неразглашения"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСБ России на деятельность с шифровальными (криптографическими) средствами (можно закрыть привлечением соисполнителя)",
   "Лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации (можно закрыть привлечением соисполнителя)"
  ],
  "experience_required": "Опыт исполнения (с учётом правопреемства) за 3 года контракта/договора по 44-ФЗ или 223-ФЗ без неуплаченных неустоек на сумму не менее 20% НМЦК (≈4,5 млн ₽)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужен подтверждённый опыт на ≥20% НМЦК, лицензия ФСБ (своя или у соисполнителя) и знание существующей системы и её интеграций с десятком федеральных сервисов",
  "timeline": "320 календарных дней на работы (этапы: 90 / 150 / 280 / 320 дней с даты заключения контракта), общий срок контракта с учётом приёмки — 358 календарных дней; срок подачи заявок до 21.10.2026",
  "payment": "Авансирование не предусмотрено; оплата каждого этапа — в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке, безналично по факту выполнения",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания в ЕИС документа о приёмке по последнему этапу; гарантийное обслуживание разработанных/доработанных компонентов обеспечивает исполнитель",
  "ip_rights": "Исключительные права на все результаты (исходный код, БД, документация) в полном объёме и без увеличения цены переходят заказчику",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 227 131 ₽",
   "Обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств 2 271 310 ₽ (независимая гарантия или денежный залог)",
   "Неустойка гаранта за просрочку по независимой гарантии — 0,1% в день",
   "Обязательные лицензии ФСБ (крипто-деятельность) и ФСТЭК (техническая защита конфиденциальной информации) для части работ"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс в электронной форме: цена контракта — 30%, прочие (квалификационные) критерии — 70%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Много узких интеграций с федеральными госсистемами и обязательные лицензии ФСБ и ФСТЭК — нужен опытный подрядчик или партнёр с такими лицензиями, обычной веб-студии не подходит",
  "sources": [
   "docs/0145200000426001440/Приложение 1 - Описание объекта закупки (1).pdf",
   "docs/0145200000426001440/Приложение 3 - Проект контракта (1).pdf",
   "docs/0145200000426001440/Приложение 4 - Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (1).pdf",
   "docs/0145200000426001440/Разъяснения на запрос № 190741.pdf"
  ]
 },
 "0356300018426000024": {
  "reg": "0356300018426000024",
  "summary": "Колл-центр для детской поликлиники № 3 Перми на 2027 год: принимать звонки граждан по номеру 122 и своему номеру, записывать на приём и оформлять вызов врача на дом в ЕИСЗ Пермского края. Это операторская услуга, а не разработка ПО.",
  "scope": [
   "приём звонков и запись на приём к врачу в ЕИСЗ ПК (рабочие дни 8:00–17:00)",
   "приём вызовов врача на дом ежедневно 8:00–23:00",
   "интеграция своей виртуальной АТС с единым номером 122 Пермского края",
   "консультирование граждан, голосовая почта при ожидании более 5 минут",
   "хранение записей разговоров не менее 6 месяцев, ежемесячная отчётность"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "услуга контакт-центра по записи пациентов с использованием региональной МИС",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Единая информационная система здравоохранения Пермского края (ЕИСЗ ПК), служба 122",
  "platform_stack": [
   "ЕИСЗ ПК",
   "виртуальная АТС с интеграцией с номером 122"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "подключение к ЕИСЗ ПК по приказу Минздрава Пермского края № 34-01-02-1068",
   "работа с персональными данными пациентов (152-ФЗ), конфиденциальность",
   "собственные помещение, оргтехника, телефония и персонал"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужен собственный колл-центр с операторами и ВАТС, интеграция с номером 122 и регистрация в ЕИСЗ ПК",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027, отчётный период — календарный месяц",
  "payment": "Без аванса; помесячно, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; отчёт до 10 числа следующего месяца",
  "warranty": "Гарантия качества услуг в течение срока оказания",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 5% НМЦК — 89 611,80 руб.",
   "плата за услуги не ограничена по объёму — риск нагрузки (≈4000 вызовов на дом в месяц)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не профиль IT-студии: это операторский колл-центр с персоналом на целый год",
  "sources": [
   "docs/0356300018426000024/ТЗ запись, вызов врача на дом-2027.pdf",
   "docs/0356300018426000024/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616471658": {
  "reg": "32616471658",
  "summary": "Закупка у единственного поставщика: ООО «МетролоджиНет» дорабатывает программу «Верста» для ВНИИИМТ Росздравнадзора за 331 800 ₽. Нужно добавить тип приборов «Метрологическое оборудование», тип работ «Аттестация» и учёт КТС в учёте средств измерений. Исполнитель уже назван в проекте договора, конкурса нет.",
  "scope": [
   "добавить новый тип приборов «Метрологическое оборудование»",
   "добавить новый тип работы «Аттестация» для метрологического оборудования",
   "добавить КТС в учёт средств измерений, визуализация",
   "гарантия на модифицированное ПО 1 год"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "доработка действующей программы «Верста» у заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПО «Верста» (учёт средств измерений) заказчика; исключительные права на доработки остаются у исполнителя",
  "platform_stack": [
   "ПО «Верста»"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — по месту нахождения заказчика (Москва, Каширское шоссе, 24, стр. 16), модификация — на оборудовании заказчика; нужен ли выезд или хватит удалённого доступа, не сказано",
  "access_requirements": [
   "работа на оборудовании заказчика"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "закупка у единственного поставщика — договор заключается с заранее выбранным ООО «МетролоджиНет», участие других не предусмотрено",
  "timeline": "не более 75 календарных дней с заключения договора",
  "payment": "без аванса; по факту всего объёма в течение 7 рабочих дней с подписания акта",
  "warranty": "1 год со дня подписания акта; устранение дефектов за свой счёт",
  "ip_rights": "исключительные права на созданное при модификации принадлежат исполнителю",
  "penalties_risks": [],
  "evaluation": "закупка у единственного поставщика (223-ФЗ), без конкурса",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "студии не подходит: исполнитель уже выбран",
  "sources": [
   "docs/32616471658/Прил. №1 к Документации - Проект договора +ТЗ.pdf",
   "docs/32616471658/Документация.pdf"
  ]
 },
 "0108100006326000028": {
  "reg": "0108100006326000028",
  "summary": "Сопровождение автоматизированной информационной системы бюджетного учёта «Парус 10» для Следственного управления СК РФ по Республике Марий Эл (Йошкар-Ола). Нужны обновления ПО под изменения законодательства, консультации пользователей, настройка отчётности и быстрая реакция на сбои, включая экстренные выезды.",
  "scope": [
   "Установка обновлений ПО «Парус 10» после доработок под изменения законодательства РФ",
   "Настройка ПО, тестирование обновлений на тестовой базе и перенос на рабочую базу",
   "Настройка электронного обмена документами (XML, DBF, текстовый формат) и формирования отчётности",
   "Операции с базами данных: восстановление после сбоя, импорт, конвертация",
   "Консультационная поддержка по бухучёту и расчёту зарплаты, устранение ошибок учётных данных",
   "Горячая линия консультаций (время реакции 30 минут) и экстренный выезд к заказчику при сбоях (в течение 1 часа)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение уже эксплуатируемой заказчиком системы «Парус 10», новая система не создаётся",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Автоматизированная информационная система бюджетного учёта «Парус 10» (подсистемы «Бухгалтерский учёт» и «Расчёт заработной платы»)",
  "platform_stack": [
   "Парус 10 (АИС бюджетного учёта)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Экстренный выезд к Заказчику для устранения проблем работы ПО производится в течение 1-го часа с момента поступления запроса»; заказчик обязуется обеспечить присутствие персонала и беспрепятственный доступ персонала исполнителя к программно-техническим средствам по адресу г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 24Г.",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Лицензионный договор или иной документ, подтверждающий согласие правообладателя ПО «Парус 10» на сопровождение (обновление, профилактика, восстановление, настройка) — обязателен для заявки"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужен лицензионный договор с правообладателем «Парус 10» на сопровождение и готовность обеспечить экстренный выезд в Йошкар-Олу в течение 1 часа — без этого участвовать в закупке и исполнять её нельзя.",
  "timeline": "Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по 29 декабря 2026 года, возможно досрочно. Услуги — в рабочие дни заказчика 9:00–18:00, объём определяется по заявкам (почасовая оплата).",
  "payment": "Оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке в ЕИС на основании счёта/УПД, из средств федерального бюджета, безналично; аванс не упомянут.",
  "warranty": "Гарантийный срок оказания услуг распространяется на весь период действия контракта; отдельное обеспечение гарантийных обязательств не установлено",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обязательство экстренного выезда в течение 1 часа с момента запроса — жёсткий SLA",
   "Без лицензионного договора от правообладателя «Парус 10» заявку подать нельзя",
   "Исполнитель вправе приостановить услуги при нарушении заказчиком сроков оплаты (риски конфликтов c силовым ведомством-заказчиком)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей цене.",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит только компании с лицензионным договором правообладателя «Парус 10» и возможностью обеспечить часовой выезд в Йошкар-Олу — для студии без партнёрства с «Парусом» и присутствия в регионе не подходит.",
  "sources": [
   "docs/0108100006326000028/3. Раздел 3 - ТЗ - Парус Бюджет на 26.pdf",
   "docs/0108100006326000028/4. Раздел 4 - Треб. содерж. и состав заявки, инструкция - Парус Бюджет на 26.pdf",
   "docs/0108100006326000028/2. Раздел 2 - Проект ГК № Парус Бюджет на 26.pdf"
  ]
 },
 "0131200001026007216": {
  "reg": "0131200001026007216",
  "summary": "Сопровождение 1С «Бухгалтерия государственного учреждения 2.0» и «Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1» Калачеевской районной больницы (Воронежская обл.) на 2027 год, 240 часов: обновления, настройка, интеграции с «Честным знаком» (МДЛП) и КАСИБ, отчёты, консультации, выезды 4 раза в месяц.",
  "scope": [
   "обновление, настройка прав и сопровождение конфигураций БГУ 2.0 и ЗКГУ 3.1",
   "обслуживание модуля обмена с системой мониторинга движения лекарственных препаратов («Честный знак»)",
   "сопровождение решения для учёта лекарств и медизделий",
   "настройка загрузки данных из КАСИБ (Бюджет-Смарт) в БГУ",
   "доработка и создание отчётов, печатных форм, обработок; отправка отчётности через 1С-Отчётность",
   "горячая линия 08:00–21:00 7 дней в неделю, архивация и восстановление баз",
   "выезды к заказчику: 4 плановых в месяц, срочные — в течение 1 рабочего дня"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение действующих у заказчика типовых конфигураций 1С с мелкими доработками",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "базы 1С БГУ 2.0 и ЗКГУ 3.1 больницы, модуль обмена с МДЛП, интеграция с КАСИБ Воронежской области",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0",
   "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1",
   "1С-Отчётность"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Оказание услуг без выезда к месту нахождения Заказчика, не предоставляется возможным»: плановые выезды 4 раза в месяц и срочные в течение 1 рабочего дня в г. Калач Воронежской обл., ул. Борцов Революции, 20",
  "access_requirements": [
   "работа на программно-аппаратном комплексе заказчика в г. Калач",
   "соблюдение требований техники безопасности на объекте заказчика"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "типовые конфигурации 1С, но нужен 1С-специалист, который может ездить в Калач 4 раза в месяц и за 1 рабочий день по срочным вызовам",
  "timeline": "с даты заключения контракта, но не ранее 01.01.2027, до 31.12.2027; 240 часов",
  "payment": "без аванса; оплата не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 5% цены контракта",
   "штраф за ненадлежащее исполнение 1% цены контракта, но не более 5 тыс. руб. (для СМП)",
   "горячая линия 7 дней в неделю с 08:00 до 21:00"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "подходит 1С-франчайзи из Воронежской области; удалённой студии мешают обязательные выезды",
  "sources": [
   "docs/0131200001026007216/Приложение №3 Описание объекта закупки 7764.pdf",
   "docs/0131200001026007216/Приложение №1 Проект контракта 7764.pdf"
  ]
 },
 "0329200062226002775": {
  "reg": "0329200062226002775",
  "summary": "Сопровождение подсистем ГИС «Электронный бюджет Волгоградской области» (планирование, исполнение бюджета, закупки, НСИ) на платформах БФТ «АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы», «АЦК-Госзаказ» и «БФТ.ЕНСИ.Регион» с даты контракта до 30.09.2027 за 122,5 млн ₽. Входят приём системы на сопровождение, поддержка пользователей, инциденты, предоставление и установка релизов с передачей прав, адаптация к изменениям законодательства и актуализация документации по защите информации.",
  "scope": [
   "приём Системы на сопровождение (до 15 дней): анализ функциональности, доступ, акт приёма",
   "приём обращений, консультирование пользователей, управление инцидентами и запросами по 4 подсистемам",
   "предоставление и установка релизов АЦК/БФТ с передачей неисключительных прав по сублицензионному договору",
   "адаптация Системы к изменениям федерального законодательства, запросы на доработку",
   "поддержка перехода на новый финансовый год",
   "актуализация документации Системы, модели угроз и документов по защите информации после релизов",
   "ежеэтапные отчёты с расчётом KPI"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и обновление давно работающей региональной бюджетной ГИС на проприетарных продуктах БФТ",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Электронный бюджет Волгоградской области»: «АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы», «АЦК-Госзаказ», «БФТ.ЕНСИ.Регион», модернизированные по контрактам 2010–2023 гг., СУБД PostgreSQL",
  "platform_stack": [
   "АЦК-Финансы",
   "АЦК-Планирование",
   "АЦК-Госзаказ",
   "БФТ.ЕНСИ.Регион",
   "PostgreSQL",
   "РЕД ОС / ALT Linux / Astra Linux"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — комитет финансов и ЕЦОД (Волгоград, ул. Порт-Саида, 7); удалённый режим допускается по согласованию с заказчиком и при выполнении требований приказа № 87-о/д",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к ЕЦОД по требованиям приказа № 87-о/д, защищённый канал за счёт исполнителя",
   "соглашения о конфиденциальности, перечень уполномоченных специалистов"
  ],
  "licenses_required": [
   "права на релизы ПО АЦК/БФТ для передачи заказчику по сублицензионному договору (фактически — партнёрство с правообладателем)"
  ],
  "experience_required": "критерий оценки (70%): число исполненных договоров на сопровождение/техподдержку/развитие ИС управления бюджетным процессом регионального или федерального уровня (до 15 договоров) и цена крупнейшего из них",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны права на релизы продуктов БФТ, команда со знанием АЦК и опыт сопровождения бюджетных ГИС; обеспечение исполнения 36,8 млн ₽",
  "timeline": "с даты заключения по 30.09.2027, 4 этапа: №1 до 03.03.2027, №2 01.01–21.05.2027, №3 01.04–20.08.2027, №4 01.07–23.11.2027",
  "payment": "без аванса, по этапам в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа о приёмке",
  "warranty": "12 месяцев с даты приёмки последнего этапа",
  "ip_rights": "исключительные права на созданные РИД — Волгоградской области; на ПО релизов — неисключительные права по (суб)лицензионному договору",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 30% НМЦК — 36,8 млн ₽",
   "блокирующие инциденты не более 8 часов в месяц на подсистему",
   "обязательное привлечение субподрядчиков из СМП/СОНКО на 30% цены контракта"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 30%, квалификация (опыт) 70% — число исполненных договоров по бюджетным ИС (50%) и наибольшая цена договора (50%)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "небольшой студии напрямую не подходит; реально только как субподрядчик-СМП у победителя",
  "sources": [
   "docs/0329200062226002775/ООЗ_суппорт ГИС ЭБ ВО 2026-2027.pdf",
   "docs/0329200062226002775/Порядок рассмотрения и оценки заявок.pdf",
   "docs/0329200062226002775/Проект ГК (1).pdf"
  ]
 },
 "0187300008426000216": {
  "reg": "0187300008426000216",
  "summary": "Переделать раздел «Инвестиционный портал» сайта администрации Ханты-Мансийского района (hmrn.ru, 1С-Битрикс): объединить два инвестраздела в один, нарисовать и сверстать 4 типа страниц в стиле сайта, создать реестр инвестплощадок (инфоблок с фильтрами), перенести 91 страницу с документами, настроить редиректы и доступность для слабовидящих. Установка на боевой сайт — только очно в Ханты-Мансийске.",
  "scope": [
   "структура единого раздела и карта страниц, согласование с заказчиком",
   "дизайн-макеты 4 типов страниц (главная, контентная, список реестра, карточка площадки) для десктопа и мобильных в стиле действующего сайта",
   "вёрстка и шаблоны в рамках действующего шаблона 1С-Битрикс",
   "реестр инвестиционных площадок: инфоблок, фильтр по статусу и назначению, пагинация, карточка, первичное наполнение",
   "перенос 91 страницы и документов, перевод картинок с текстом в текст, редиректы со старых адресов, архивный подраздел",
   "доступность по ПП РФ № 102, оптимизация графики (главная не более 2,5 МБ)",
   "работа на тестовой копии, установка на боевой сайт, инструкция и консультация"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "переработка раздела действующего сайта на 1С-Битрикс в рамках его шаблона",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "официальный сайт hmrn.ru на «1С-Битрикс: Управление сайтом» (действующий шаблон и дизайн; тестовая копия предоставляется)",
  "platform_stack": [
   "1С-Битрикс: Управление сайтом"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "работы в продуктивном контуре (установка на действующий сайт) — только на территории заказчика в Ханты-Мансийске (ул. Гагарина, 214), без удалённого доступа, в рабочее время, на своём оборудовании с СЗИ; остальное — на тестовой копии",
  "access_requirements": [
   "присутствие специалиста в Ханты-Мансийске для работ в продуктивном контуре; удалённый доступ к боевому сайту не дают",
   "своё рабочее место с сертифицированным антивирусом, СЗИ от НСД, СКЗИ и ОРД по защите информации",
   "соблюдение пропускного режима, законодательства о ПДн"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "в ТЗ: опыт работ с 1С-Битрикс и по обеспечению доступности сайтов для слабовидящих (без количественных порогов)",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "основную часть можно делать удалённо на тестовой копии, но для установки нужен выезд в Ханты-Мансийск с оборудованием, где стоят сертифицированные средства защиты",
  "timeline": "35 календарных дней с даты заключения (продлевается при задержке материалов); контракт действует по 31.12.2026",
  "payment": "без аванса; в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; в декабре — не позднее 25.12.2026",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания акта; недостатки — за 10 рабочих дней",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 5% цены контракта",
   "командировка в Ханты-Мансийск при цене 161 тыс. ₽ съедает маржу",
   "требования к защищённому рабочему месту исполнителя"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "по профилю студии идеально (Битрикс, дизайн, вёрстка, инфоблок), но очная установка в ХМАО и низкая цена делают выгодным только местным или тем, кто уже бывает на месте",
  "sources": [
   "docs/0187300008426000216/ТЗ Инвестиционный портал (1).pdf",
   "docs/0187300008426000216/Проект контракта сайт (3) (1).pdf"
  ]
 },
 "32616426405": {
  "reg": "32616426405",
  "summary": "Доработать действующую систему «АИС Бригады» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (организация взаимодействия диспетчеров и аварийных бригад на сетях водоснабжения), распространив её функциональность на сети водоотведения — модернизация ПО, перенос в новую целевую архитектуру и поставка планшетов для бригад, с обязательным присутствием подрядчика на территории заказчика, до 30.06.2027.",
  "scope": [
   "Модернизация существующего ПО «АИС Бригады» для работы с сетями водоотведения (помимо водоснабжения)",
   "Перенос системы в новую целевую архитектуру (этап 3) с передачей неисключительных прав на использованные программы для ЭВМ",
   "Настройка и установка в среде виртуализации заказчика, функциональное и уязвимостное тестирование перед переносом в продуктив",
   "Поставка мобильных планшетов для оперативно-диспетчерского персонала (с ограничениями по стране происхождения)",
   "Пусконаладочные работы, приёмочные испытания поэтапно по календарному плану"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Прямо названо «модернизацией» существующей системы АИС Бригады (водоснабжение) для добавления сетей водоотведения; исключительные права на текущее ПО принадлежат заказчику",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Бригады» — система организации взаимодействия оперативно-диспетчерского персонала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на сетях водоснабжения; клиент-сервер, Java/JavaScript/Kotlin, Spring/VueJS, REST-API, протоколы HTTP/WS; исключительное право принадлежит заказчику",
  "platform_stack": [
   "Java, JavaScript, Kotlin",
   "Spring, VueJS",
   "REST-API",
   "HTTP/WS",
   "среда виртуализации заказчика",
   "Реестр российского ПО (для ОС серверов и СУБД)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "В официальном разъяснении заказчика дважды прямо подтверждено: «Присутствие Подрядчика на территории Заказчика требуется» (раздел 6.2 ТЗ содержит детали мест и порядка удалённого доступа)",
  "access_requirements": [
   "Ознакомление с исходным кодом, технической документацией и тестовым контуром (включая БД) существующей системы возможно только после заключения договора и подписания Соглашения о неразглашении информации (NDA)",
   "Соблюдение пропускного режима ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», акт-допуск и вводный инструктаж по охране труда перед началом работ",
   "Работники, занятые на водопроводных сооружениях, должны проходить медицинские осмотры"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Требуется доступ к исходному коду и архитектуре чужой действующей системы (только после NDA), а также обязательное физическое присутствие на объектах заказчика — специальных лицензий ФСТЭК/ФСБ при этом не требуется (прямо подтверждено заказчиком)",
  "timeline": "Начало — дата подписания договора, окончание — 30.06.2027; финансирование по годам: 2026 — 25 287 106,10 руб., 2027 — 23 346 141,94 руб.; этапы по календарному плану",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата работ — в течение 60 календарных дней (7 рабочих дней для подрядчиков-СМП) с даты подписания УПД/акта; оплата прав на ПО — по факту предоставления; оплата оборудования — в течение 30 календарных дней после приёмки",
  "warranty": "12 месяцев на результаты работ с даты акта по последнему этапу; не менее 24 месяцев на поставленное оборудование с даты акта приёма-передачи оборудования по этапу 4 «Поставка мобильных устройств»; не менее 12 месяцев на права использования программ для ЭВМ (по технической документации)",
  "ip_rights": "Исключительное право на существующее и модернизированное ПО «АИС Бригады» принадлежит заказчику (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»); подрядчик передаёт неисключительные права на использованные сторонние программы по сублицензионному договору",
  "penalties_risks": [
   "Полная ответственность подрядчика за нарушение прав интеллектуальной собственности третьих лиц, включая возмещение убытков заказчику и третьим лицам",
   "Вся экономия от фактических расходов ниже расчётных уходит заказчику (100%/0%); превышение цены не компенсируется",
   "Обеспечение заявки 1 460 000 руб. и обеспечение исполнения договора 2 450 000 руб."
  ],
  "evaluation": "Конкурс в электронной форме (223-ФЗ) — цена с конкурсным снижением",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Крупный (48,6 млн руб.) проект доработки чужой закрытой системы с обязательным доступом по NDA и постоянным присутствием на объекте — подходит команде с опытом интеграции в существующие корпоративные системы и готовностью работать на территории заказчика в Санкт-Петербурге",
  "sources": [
   "docs/32616426405/ИС Бригады (архив)/ИС Бригады/5. Том 3 Бригады.pdf",
   "docs/32616426405/ИС Бригады (архив)/ИС Бригады/Проект договора_АИС_Бригады_развитие_внедрение_03.08.2026 (после Максименко с моими правками ИТОГ).pdf",
   "docs/32616426405/разъяснения.pdf",
   "docs/32616426405/разъяснения бригады  проверка.pdf"
  ]
 },
 "0142200001326019033": {
  "reg": "0142200001326019033",
  "summary": "Сопровождение на 2027 год медицинских систем самарской больницы ГБУЗ СО «СГКБ №8»: «ИМЦ: Поликлиника», «ИМЦ: Стационар» (архивные), «Анализ счетов» и «ИМЦ: Учет лекарственных средств». Нужно выпускать обновления ПО и справочников ОМС через свой портал поддержки, консультировать, устранять сбои и делать доработки под заказчика. Исполнитель обязан до начала работ подтвердить права на модификацию ПО от правообладателя — ООО «ИМЦ».",
  "scope": [
   "предоставление обновлений справочников ОМС Самарской области через портал техподдержки исполнителя",
   "модификация ПО и выпуск его обновлений (исправление ошибок, соответствие нормативам ОМС)",
   "консультации по телефону, почте, удалённо",
   "устранение аварийных ситуаций без выезда",
   "доработки под индивидуальные требования заказчика с совместимостью с обновлениями основного функционала, установка по требованию на территории заказчика"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "абонентское сопровождение и модификация действующих у больницы систем ООО «ИМЦ»",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «ИМЦ: Поликлиника», «ИМЦ: Стационар», «Анализ счетов», «ИМЦ: Учет лекарственных средств бюджетного учреждения» — правообладатель ООО «ИМЦ»",
  "platform_stack": [
   "АИС семейства «ИМЦ» (ООО «ИМЦ»)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "консультации и устранение сбоев — без выезда; только установка доработанных версий — на территории заказчика по его требованию",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ / система дистанционной поддержки"
  ],
  "licenses_required": [
   "права на модификацию ПО: свидетельство о регистрации (для правообладателя) или договор с ООО «ИМЦ» о передаче прав на модификацию — до начала оказания услуг"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "по ТЗ исполнитель должен быть правообладателем или иметь договор с ООО «ИМЦ» на модификацию ПО и выпускать его обновления — без этого не исполнить",
  "timeline": "с даты заключения, но не ранее 01.01.2027, по 31.12.2027; ежемесячная приёмка; работа 9:00–17:00 по будням",
  "payment": "аванс 0%; ежемесячно, оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке (приёмка до 20 рабочих дней); платежи абонентские",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "платежи абонентские и не возвращаются, если услуги не востребованы",
   "приёмка может длиться до 20 рабочих дней",
   "стандартные штрафы и пени по 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "студии не подходит: исполнить может только правообладатель систем ИМЦ или его партнёр с договором о передаче прав",
  "sources": [
   "docs/0142200001326019033/ТЗ 27.pdf",
   "docs/0142200001326019033/ТИПОВОЙ КОНТРАКТ 27.pdf",
   "docs/0142200001326019033/Информационная карта электронного аукциона25114255.pdf"
  ]
 },
 "32616483324": {
  "reg": "32616483324",
  "summary": "Документов в ЕИС нет — по карточке. АО «Аэропорты Ямала» закупает комплексное сопровождение, обновление и техподдержку «1С:ERP Управление предприятием» и администрирование серверного оборудования. НМЦК 2 604 000 ₽, электронный магазин, заявки — до 20.10.2026.",
  "scope": [
   "сопровождение и обновление 1С:ERP Управление предприятием",
   "администрирование серверного оборудования",
   "техподдержка информационной системы"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "по названию — сопровождение и техподдержка действующей 1С:ERP",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:ERP Управление предприятием АО «Аэропорты Ямала»",
  "platform_stack": [
   "1С:ERP Управление предприятием"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "документов нет; по предмету — нужна экспертиза в 1С:ERP и администрировании серверов, условия неизвестны",
  "timeline": null,
  "payment": null,
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "на подачу заявки — 1 день (размещено 19.10.2026, приём до 20.10.2026 14:30 МСК+2)"
  ],
  "evaluation": null,
  "complexity": null,
  "fit_note": "Без документов оценить нельзя; это поддержка чужой 1С:ERP — подходит только 1С-специалистам",
  "sources": []
 },
 "0373100047526000034": {
  "reg": "0373100047526000034",
  "summary": "Создать цифровую экосистему Театрального музея им. Бахрушина на 1С-Битрикс/Битрикс24: новый основной сайт по имеющемуся макету, перенос сайта Фонда, редизайн интернет-магазина и Flutter-приложения, единый вход и личный кабинет, CRM, программа лояльности, игровые механики с AR, квестами и викторинами, аналитика, интеграции с билетной системой, 1С и КАМИС. Четыре этапа: запуск сайта и магазина к 20.12.2026, затем до 31.05.2027 и 01.11.2027, после — 90 дней стабилизации.",
  "scope": [
   "этап 1 (до 20.12.2026): основной сайт на русском (главная, афиша, новости, филиалы), CMS, билетный контур, редизайн интернет-магазина, базовая аналитика и инфраструктура, нагрузочные проверки",
   "этап 2 (до 31.05.2027): полный сайт с поиском, сайт Фонда на общей CMS, витрина коллекции из КАМИС, единый SSO и ЛК, CRM, лояльность, уведомления, RU/EN",
   "этап 3 (до 01.11.2027): игровые механики, квесты, викторины, AR, аудиогиды с пилотным наполнением, редизайн и доработка мобильного приложения на Flutter, аудиты ИБ и доступности (WCAG 2.2 AA), 720 часов опытной эксплуатации",
   "этап 4: 90 дней стабилизации с круглосуточной реакцией на критические инциденты",
   "дизайн-система и UI Kit в Figma, миграция данных, интеграции с HighWay Media, 1С, Битрикс24, платёжным провайдером, ККТ и ОФД",
   "передача исходников, репозиториев, CI/CD, документации и исключительных прав"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "новые сайт, личный кабинет, лояльность и игровые механики плюс редизайн и доработка существующих магазина и мобильного приложения и последующее сопровождение",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "интернет-магазин на 1С-Битрикс24, мобильное приложение на Flutter с серверной частью, сайт Фонда, билетная система HighWay Media, КАМИС «Коллекция онлайн», 1С, CRM; исходный код передаётся без репозиториев, инструкций сборки и схем БД",
  "platform_stack": [
   "1С-Битрикс",
   "Битрикс24",
   "Flutter",
   "КАМИС",
   "1С",
   "HighWay Media",
   "Figma"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место работ: «по месту нахождения Подрядчика, на объектах и в информационной инфраструктуре Заказчика, а также дистанционно»; демонстрации, обучение и пилотное наполнение AR и квестов по музею вероятно требуют присутствия в Москве",
  "access_requirements": [
   "доступ к инфраструктуре заказчика по согласованным защищённым каналам",
   "обработка персональных данных посетителей, согласия, фискализация платежей",
   "независимые аудиты ИБ и цифровой доступности"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензии 1С-Битрикс/Битрикс24 по итогам обследования — за счёт подрядчика в цене контракта"
  ],
  "experience_required": "критерий 10%: общее число исполненных договоров на создание, развитие или сопровождение ИС и мобильных приложений",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "проект во многом новый, но нужна сильная команда на Битрикс и Flutter, готовность принять чужой код без документации, обеспечение 30% цены (~21 млн руб.) и запуск сайта и магазина за 4–5 недель после подписания",
  "timeline": "этап 1 — с заключения до 20.12.2026; этап 2 — до 31.05.2027; этап 3 — до 01.11.2027; этап 4 — 90 дней после приёмки этапа 3",
  "payment": "аванс 30% цены каждого этапа (казначейское сопровождение); остаток — по факту приёмки этапа за вычетом аванса",
  "warranty": "6 месяцев с приёмки этапа 3 (стабилизация входит в гарантию); обеспечение гарантии не требуется",
  "ip_rights": "исключительные права на результаты, исходный код и документацию переходят музею, вознаграждение входит в цену",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 30% цены контракта (~21,45 млн руб. от НМЦК)",
   "этап 1 нереально сжат: сайт и редизайн магазина к 20.12.2026",
   "твёрдая цена при объёме, определяемом «полнотой ТЗ» без предельных количественных показателей",
   "приёмка по сквозным сценариям и 720 часам опытной эксплуатации без сбоев",
   "лицензии Битрикс за счёт подрядчика"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 30%, качество предложений 60% (5 показателей по 20%: мобильное приложение и AR, билетный контур и квесты, викторины, макет главной; оценка 0 или 100), квалификация 10% (число договоров)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "очень крупный проект (71,5 млн руб.) с обеспечением 30% — небольшой студии только в субподряде",
  "sources": [
   "docs/0373100047526000034/Приложение № 1 к извещению Техническое_задание_на_цифровую_экосистему_Музея_23_09_2026 (1).pdf",
   "docs/0373100047526000034/Приложение № 2 к извещению Проект контракта 1 с изменениями (1).pdf",
   "docs/0373100047526000034/Приложение № 5 к извещению Порядок оценки заявок.pdf",
   "docs/0373100047526000034/Ответ на запрос 0373100047526000034-ЗД91454.pdf"
  ]
 },
 "0372200278526000095": {
  "reg": "0372200278526000095",
  "summary": "Поставить СПб ГКУ «Управление информационных технологий и связи» сертификаты техподдержки на 12 месяцев на ПО «Облачная платформа «SpaceVM» и «Space Dispatcher» (правообладатель ООО «Даком М») — 5 позиций. В течение 1 рабочего дня после заключения нужно подтвердить права на оказание поддержки этого ПО.",
  "scope": [
   "Сертификаты техподдержки SpaceVM: Base/VE-SW001-RB-Y1-D, Base/VE-SW001-B-Y1-D, Base/VE-SWLIC-RB-Y1-D, Base/VE-SWLIC-B-Y1-D",
   "Сертификат техподдержки Space Dispatcher (Base/VE-VDI100-RB-Y1-D)",
   "Поддержка 12 месяцев по регламенту: устранение неисправностей, обновления, консультации через горячую линию, e-mail, ServiceDesk",
   "Отчётные документы по перечню приложения № 4"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "Перепродажа вендорской техподдержки на готовое ПО виртуализации",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Установленные у госучреждений Санкт-Петербурга «Облачная платформа «SpaceVM» и «Space Dispatcher» (ООО «Даком М»)",
  "platform_stack": [
   "SpaceVM",
   "Space Dispatcher"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Неразглашение информации, обработка ПДн по законодательству"
  ],
  "licenses_required": [
   "Документ о правах на оказание техподдержки SpaceVM и Space Dispatcher (от правообладателя ООО «Даком М») — в течение 1 рабочего дня после заключения контракта"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно быть партнёром ООО «Даком М» с правом продавать её сертификаты поддержки; к разработке отношения не имеет",
  "timeline": "Оказание услуг — 15 рабочих дней с даты заключения контракта; исполнение контракта — 35 рабочих дней; поддержка действует 12 месяцев с даты приёмки",
  "payment": "Аванса нет; по окончании оказания услуг, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "Гарантийный срок — с даты приёмки до 31.12.2027; недостатки устранять не позднее 20 рабочих дней",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Стандартные пени и штрафы по 44-ФЗ",
   "Документ о правах от вендора — в течение 1 рабочего дня после заключения"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — выбор по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит IT-студии: перепродажа сертификатов поддержки SpaceVM",
  "sources": [
   "docs/0372200278526000095/Описание_объекта_закупки.pdf",
   "docs/0372200278526000095/Проект_контракта.pdf"
  ]
 },
 "0321300095026000068": {
  "reg": "0321300095026000068",
  "summary": "Круглосуточная удалённая поддержка пользователей АСУ «Управление станцией скорой медицинской помощи» (правообладатель ООО «КАБ») для Туркменской районной больницы Ставропольского края на 2027 год: консультации, устранение ошибок, инструктаж новых пользователей и обновление конфигурации до версий без ошибок.",
  "scope": [
   "Консультации пользователей 24/7 по телефону и в мессенджерах",
   "Устранение пользовательских ошибок и ошибок работы системы через удалённый доступ",
   "Установка новых версий конфигураций АСУ УССМП с исправлениями",
   "Инструктаж новых пользователей по заявке",
   "Записи звонков и переписки как подтверждение оказания услуг"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Поддержка пользователей уже работающей тиражной системы скорой помощи",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АСУ «Управление станцией скорой медицинской помощи» (правообладатель ООО «КАБ», в ЦОД краевой станции СМП)",
  "platform_stack": [
   "АСУ УССМП (ООО «КАБ»)",
   "интеграции с ФОМС, ГЛОНАСС, Системой-112, ЕГИСЗ"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Защищённый удалённый доступ к инфраструктуре заказчика; резервный канал TLS 1.2/OpenVPN за счёт исполнителя",
   "Ответственность за безопасность персональных данных"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно знание закрытой системы ООО «КАБ» и доступ к её новым версиям конфигураций, а также круглосуточная смена поддержки",
  "timeline": "С даты заключения (не ранее 01.01.2027) по 31.12.2027, режим 24/7",
  "payment": "Ежемесячно, без аванса, не позднее 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Режим 24/7 при НМЦК 168 тыс. ₽ в год",
   "Обязанность обновить конфигурацию до версии без ошибок к концу контракта"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок: наименьшая цена",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит: по сути поддержка от разработчика АСУ УССМП или его партнёра",
  "sources": [
   "docs/0321300095026000068/описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0321300095026000068/проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0173200001426001867": {
  "reg": "0173200001426001867",
  "summary": "Развитие (третья очередь) действующей многолетней судебной ИС «Единое информационное пространство мировых судей города Москвы» (500 судебных участков): автоматизация статистической отчётности, автосоздание записей о взысканиях по постановлениям приставов, доработка интернет-портала (версия для слабовидящих), новая подсистема информационных киосков/экранов, доработка ряда межведомственных интеграций. Заказчик — Департамент информационных технологий города Москвы.",
  "scope": [
   "Автоматический расчёт и формирование статистической отчётности мировых судей",
   "Автоматическое создание записей о взыскании госпошлины/иных взысканий по постановлениям судебных приставов (бумажным и электронным делам)",
   "Публикация на портале сведений о судебных участках, судьях, заседаниях, делах, судебных документах",
   "Версия интернет-портала для слабовидящих (по новым требованиям ПП РФ № 102)",
   "Доработка автоматического опубликования информации о передаче дел по подсудности/в кассацию",
   "Разработка новой подсистемы «Информационные киоски и экраны» для 2 судебных адресов",
   "Доработка интеграций с ЕПГУ/АС УР и КИС СОЮ",
   "Комплект отчётной и технической документации, передача исходного кода"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Это уже третья очередь развития действующей системы АИС ЕИП, работающей с 2010 года — точечные доработки конкретных модулей сложной существующей архитектуры",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Единое информационное пространство мировых судей города Москвы» (АИС ЕИП) — многоподсистемная ГИС, создана в 2010 г., модернизирована контрактами 2018/2024/2025 гг.; 6 подсистем, 41 интеграционный поток с внешними системами (АИС ФССП, ЕПГУ, ЕСИА, Почта России, КИС СОЮ и др.)",
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Новая подсистема «Информационные киоски и экраны» физически привязана к двум судебным адресам (ул. Домодедовская 24/5 и ул. Красного Маяка 13б) — возможна необходимость установки/настройки оборудования на месте, но прямого требования о личном присутствии исполнителя в тексте ТЗ и контракта не найдено",
  "access_requirements": [
   "доступ к программным интерфейсам ~41 внешней системы (ФССП, ЕПГУ, ЕСИА, Почта России и др.) предоставляет заказчик по запросу",
   "перед итоговой приёмкой — обязательное предоставление обеспечения гарантийных обязательств (банковская гарантия)",
   "результаты прошлых контрактов на систему предоставляются по запросу подрядчика в течение 10 раб. дней"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Опыт исполнения (с учётом правопреемства) за 3 года контракта/договора по 44-ФЗ или 223-ФЗ без неуплаченных неустоек на сумму не менее 20% НМЦК (≈17 млн ₽)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны: подтверждённый опыт на ≥20% НМЦК за 3 года, глубокое понимание существующей многомодульной судебной системы с 41 интеграцией и всего 50 календарных дней на весь объём работ",
  "timeline": "Весь контракт — 50 календарных дней с даты заключения (начало работ — 1-й календарный день по обоим этапам, идут параллельно). Этап 1 (33,33% цены) — доработка 10 функций по п.3.2.2 ТЗ: ЧТЗ готовится 10 календарных дней, далее проектирование/разработка/испытания/опытная эксплуатация/приёмочные испытания, документ о приёмке — не позднее 10 раб. дней после окончания этапа. Этап 2 — доработки по заявкам заказчика (до 20 доработок, не более 159,03 человеко-месяцев суммарно), на каждую заявку — ЧТЗ и расчёт стоимости в течение 10 календарных дней с даты заявки, далее тот же цикл испытаний; детальный график — в Графике выполнения работ (приложение к контракту, не вошло в выгрузку). Срок подачи заявок до 15.10.2026",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата поэтапно по факту объёма работ, в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приёмке этапа через АИС «Портал поставщиков»; из оплаты удерживаются неустойки",
  "warranty": "Требуется обеспечение гарантийных обязательств (отдельная банковская гарантия перед итоговой приёмкой); конкретный гарантийный срок указан в статье 10 контракта, текст которой не вошёл в выгрузку",
  "ip_rights": "Исключительные права на все результаты работ (код, БД, документация, НИОКР) в полном объёме и без увеличения цены переходят городу Москве; подрядчик не вправе использовать созданные результаты",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 4 249 997,24 ₽",
   "Обеспечение исполнения контракта 8 499 994,47 ₽",
   "Отдельное обеспечение гарантийных обязательств перед итоговой приёмкой",
   "Крайне сжатый срок — 50 календарных дней на весь объём работ",
   "Неустойки удерживаются прямо из суммы оплаты этапа"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс в электронной форме: цена контракта — 40%, квалификация участников закупки (опыт аналогичных работ, обеспеченность ресурсами, деловая репутация) — 60%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Крупный и сложный госконтракт (85 млн ₽) с жёстким сроком, обязательным подтверждённым опытом на ≥17 млн ₽ и необходимостью разобраться в многолетней судебной системе с десятками интеграций — для небольшой студии без такого опыта не подходит",
  "sources": [
   "docs/0173200001426001867/Техническое_задание_17273494-1.pdf",
   "docs/0173200001426001867/Порядок оценки заявок (1).pdf",
   "docs/0173200001426001867/Проект_контракта_17273494-1.pdf"
  ]
 },
 "0142200001326019074": {
  "reg": "0142200001326019074",
  "summary": "Сопровождение на полгода (январь–июнь 2027) 1С-системы «ИМЦ: Учет лекарственных средств бюджетного учреждения» для СГКБ № 2 им. Семашко (Самара): обновления ПО, удалённое администрирование сервера 1С/СУБД/веб-сервера, консультации до 10 ч/мес, доработки до 1 ч/мес. Исполнитель обязан быть правообладателем (ООО «ИМЦ») или иметь от него договор на модификацию ПО.",
  "scope": [
   "Обновление и установка новых версий АИС «ИМЦ: Учет лекарственных средств» (разработка обновлений — силами исполнителя)",
   "Доступ к 1С:ИТС (1С:КП ГУ ПРОФ), обновление платформы 1С 8.3",
   "Удалённое администрирование сервера 1С, СУБД и веб-сервера",
   "Консультации пользователей — не более 10 часов в месяц",
   "Доработки под требования заказчика — не более 1 часа в месяц",
   "Поддержка интеграций: бухгалтерия, региональные АИС, МДЛП, ГИС МТ (ЭДО Лайт)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Абонентское сопровождение действующей отраслевой конфигурации на 1С с выпуском обновлений",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «ИМЦ: Учет лекарственных средств бюджетного учреждения» (правообладатель ООО «ИМЦ», ИНН 6317059075) на платформе 1С:Предприятие 8.3",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "АИС «ИМЦ: Учет лекарственных средств бюджетного учреждения»"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверу 1С заказчика через систему дистанционной поддержки"
  ],
  "licenses_required": [
   "свидетельство о регистрации ПО (если исполнитель — правообладатель) или договор с ООО «ИМЦ» о передаче прав на модификацию ПО — до начала оказания услуг",
   "доступ к 1С:ИТС (статус партнёра 1С для КП ГУ ПРОФ)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны права на модификацию ПО от ООО «ИМЦ» и возможность выпускать обновления этой конфигурации — фактически только разработчик или его партнёр",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 30.06.2027, приёмка ежемесячно (документ о приёмке до 5-го числа следующего месяца)",
  "payment": "Без аванса, ежемесячно, в течение 7 рабочих дней после подписания документов о приёмке; услуги абонентские — оплата не возвращается, даже если не востребованы",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Права на ПО остаются у правообладателя ООО «ИМЦ»",
  "penalties_risks": [
   "Требуются права правообладателя ООО «ИМЦ»",
   "Обучение персонала — только за дополнительную плату",
   "Штрафы и пени по 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит студии без договора с ООО «ИМЦ» — это сопровождение чужого коммерческого продукта",
  "sources": [
   "docs/0142200001326019074/ТЗ.pdf",
   "docs/0142200001326019074/Информационная карта электронного аукциона25117149.pdf",
   "docs/0142200001326019074/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0171200001926004700": {
  "reg": "0171200001926004700",
  "summary": "Сопровождать в 2027 году программные продукты ООО «НПО «Криста» — АС «Бюджет», АС «УРМ», «Сервер обмена данными» и доп. модули — для Управления финансов Мышкинского муниципального округа (Ярославская обл.): консультации, обновления под изменения законодательства, устранение ошибок. Работа дистанционная, но нужны права на модификацию ПО от правообладателя и лицензия ФСБ на криптосредства.",
  "scope": [
   "Консультации по телефону и e-mail в рабочие дни 8:00–17:00 МСК",
   "Обновление Системы под требования законодательства, Казначейства, Минфина, ЦБ (справочники, структура БД, алгоритмы, печатные формы) не позднее чем за 10 рабочих дней до вступления НПА в силу",
   "Устранение ошибок: критичных — за 3 рабочих дня, прочих — до 10 рабочих дней",
   "Передача пакетов обновлений с инструкциями по установке",
   "Ежемесячная сдача документа о приёмке"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Техническое сопровождение уже работающей у заказчика системы «Криста» на 12 месяцев",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АС «Бюджет», АС «УРМ» (7 р.м.), ПО «Сервер обмена данными» и модули АБК, учёт контрактов, электронный обмен, расширенный учёт БУ/АУ, план-график закупок, выгрузка на ЕПБС; правообладатель ООО «НПО «Криста»",
  "platform_stack": [
   "АС «Бюджет» / АС «УРМ» (НПО «Криста»)",
   "сертифицированные СКЗИ для удалённого доступа"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к ресурсам заказчика при необходимости — только с сертифицированными средствами криптозащиты",
   "Неразглашение информации заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСБ по ПП РФ №313 (работы п. 2, 12, 13, 22 перечня) — выписка из реестра или копия в составе заявки",
   "Документы о законном праве на модификацию АС «Бюджет», АС «УРМ», «Сервера обмена данными»: собственное свидетельство правообладателя или договор с правообладателем о передаче прав на модификацию"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны лицензия ФСБ на работы с шифровальными средствами и договор с ООО «НПО «Криста» на право модифицировать её ПО; кроме того, обновления системы под законодательство выпускает сам правообладатель",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027, 12 ежемесячных этапов",
  "payment": "Аванса нет; помесячно, не позднее 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке за месяц",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Право включать доработки в обновления Системы принадлежит исполнителю; исключительные права на Систему — у правообладателя",
  "penalties_risks": [
   "Стандартные пени и штрафы по ПП РФ №1042",
   "Жёсткий срок выпуска обновлений — за 10 рабочих дней до вступления НПА в силу",
   "Устранение критичных ошибок за 3 рабочих дня"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — выбор по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит студии: это сопровождение закрытого продукта «Кристы», нужны лицензия ФСБ и права от правообладателя",
  "sources": [
   "docs/0171200001926004700/Описание объекта закупки (2026.071737).docx (архив)/Описание объекта закупки (2026.071737).pdf",
   "docs/0171200001926004700/!Проект контракта (2026.071737).docx (архив)/!Проект контракта (2026.071737).pdf"
  ]
 },
 "32616474792": {
  "reg": "32616474792",
  "summary": "Годовое (2027) сопровождение программно-расчётного комплекса «Энергосбыт» в СГМУП «Городские тепловые сети» (Сургут): исправление ошибок, обновления версий, настройка прав, корректировка выходных форм, архивирование, доработки по требованию, консультации. Исполнитель обязан обладать ПО для сопровождения «Энергосбыта».",
  "scope": [
   "устранение сбоев и ошибок ПРК «Энергосбыт», срок устранения — 8 часов",
   "установка и обновление новых версий с сохранением изменений конфигурации",
   "настройка интерфейсов, прав, пользователей; удалённая настройка с реакцией 30 минут",
   "корректировка выходных форм под законодательство, доработки по требованию",
   "архивирование (еженедельные архивы за 2 года, ежедневные — за месяц), мониторинг",
   "методические материалы по модулям «Договор», «Расчёт», «Фин. часть»"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техподдержка и доработка действующего отраслевого расчётного комплекса",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "программно-расчётный комплекс «Энергосбыт» (модули «Договор», «Расчёт», «Фин. часть»)",
  "platform_stack": [
   "ПРК «Энергосбыт»"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — Сургут, ул. Маяковского, 15, по часовому поясу Сургута; консультации по телефону/почте и удалённая настройка, про выезды прямо не сказано",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "обладание программным обеспечением, позволяющим сопровождать ПРК «Энергосбыт» (фактически — права/инструменты разработчика)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без ПО и прав для сопровождения «Энергосбыта» (у разработчика или его партнёра) участвовать нельзя",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027, ежемесячно; ответ на заявку — 1 час, устранение неполадок — 8 часов",
  "payment": "по факту оказания услуг, в течение 7 рабочих дней с подписания первичного документа и выставления счёта/УПД",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения договора 5% (42 635,90 руб.)",
   "жёсткие сроки реакции по часовому поясу Сургута (МСК+2)"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок среди МСП — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "студии не подходит: поддержка узкоотраслевого расчётного комплекса, нужна его лицензия/инструменты",
  "sources": [
   "docs/32616474792/Извещение_ЗК в эл виде СМСП (архив)/Извещение_ЗК в эл виде СМСП.pdf"
  ]
 },
 "0848300047226000636": {
  "reg": "0848300047226000636",
  "summary": "Сопровождение в 2027 году сетевого программного комплекса «Малоимущие» (расчёт среднедушевого дохода и имущества граждан для признания малоимущими) в администрации г. о. Красногорск. Разработчик комплекса — ООО «Алком-Консалт»; нужно дорабатывать ПО под изменения законодательства, ставить новые версии, консультировать с выездом.",
  "scope": [
   "Развитие и доработка ПО «Малоимущие» под изменения законодательства РФ и Московской области и методики признания малоимущими",
   "Установка новых версий ПО",
   "Восстановление баз данных из архивных копий — в течение суток с момента заявки",
   "Консультации и обучение пользователей, в т. ч. с выездом на рабочие места специалистов заказчика",
   "Персональный куратор с выездом на место не реже раза в месяц",
   "Методическая помощь в настройке системы под условия заказчика"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и доработка готового чужого программного комплекса (разработчик — ООО «Алком-Консалт»)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Сетевой программный комплекс «Малоимущие» разработки ООО «Алком-Консалт»",
  "platform_stack": [
   "ПО «Малоимущие» (ООО «Алком-Консалт»)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "ТЗ: консультации «с выездом специалистов Исполнителя на рабочие места специалистов Заказчика» и куратор, «который выезжает на место для решения текущих вопросов не реже одного раза в месяц»; место — г. Красногорск, ул. Пионерская, 17",
  "access_requirements": [
   "Выезды к заказчику в Красногорск (не реже раза в месяц)",
   "Соблюдение правил работы с конфиденциальной информацией (ПДн граждан)"
  ],
  "licenses_required": [
   "Фактически — права/исходники разработчика ООО «Алком-Консалт» для доработки и выпуска новых версий ПО"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Доработку и новые версии чужого проприетарного комплекса может выпускать только разработчик (ООО «Алком-Консалт») или его партнёр; исходников и документации в закупке нет",
  "timeline": "Услуги с 01.01.2027 по 31.12.2027; контракт действует до 31.01.2028; этапы не предусмотрены",
  "payment": "Без аванса; 100% по фактическому объёму, в течение 5 рабочих дней после подписания документа о приёмке (этапов нет — оплата по итогам)",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта — 10% цены",
   "Штраф 10% цены контракта при цене до 3 млн ₽, пени по ПП РФ № 1042",
   "Этапов нет — оплата только после приёмки по итогам года",
   "Восстановление БД в течение суток с момента заявки"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит: по сути это сопровождение продукта ООО «Алком-Консалт», без доступа к его коду доработки сделать нельзя",
  "sources": [
   "docs/0848300047226000636/ООЗ ТЗ.pdf",
   "docs/0848300047226000636/Приложение к ТЗ.pdf",
   "docs/0848300047226000636/Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке закупка №062709-26.pdf",
   "docs/0848300047226000636/Проект контракта, сост. 07.10.2026 (архив)/Умный контракт _услуги_ _вер_25_ 12863347 2026_10_07-16_31.pdf",
   "docs/0848300047226000636/Приложение к проекту контракта, сост. 07.10.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12863347 2026_10_07-16_31 (МСК).pdf"
  ]
 },
 "32616441482": {
  "reg": "32616441482",
  "summary": "Сопровождение компьютерных систем и программно-аппаратных комплексов на отказоустойчивых приватных платформах виртуализации и серверных платформах, обеспечивающих работу информационных систем на территориально распределённых серверных площадках АО «Россети Цифра». Документов в ЕИС нет — выжимка по карточке.",
  "scope": [
   "сопровождение компьютерных систем и программно-аппаратных комплексов",
   "поддержка приватных платформ виртуализации и серверных платформ",
   "обеспечение функционирования ИС на распределённых серверных площадках"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "по названию закупки — сопровождение действующей серверной инфраструктуры и платформ виртуализации заказчика (по карточке)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "серверная инфраструктура и платформы виртуализации АО «Россети Цифра» на распределённых площадках (состав неизвестен)",
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "сопровождение оборудования на территориально распределённых серверных площадках может требовать выездов, но прямых данных нет",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "документов нет; по смыслу — эксплуатация чужой крупной инфраструктуры энергокомпании, НМЦК 377,4 млн руб.",
  "timeline": null,
  "payment": null,
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [],
  "evaluation": "223-ФЗ — порядок оценки по карточке не указан",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не для небольшой студии: инфраструктурное сопровождение масштаба 377 млн руб.",
  "sources": []
 },
 "0234200000126000036": {
  "reg": "0234200000126000036",
  "summary": "Техническая поддержка уже установленной СЭД «Дело» (серийный № 3669, EOS) на 233 пользователя для Территориального фонда ОМС Иркутской области на два года: обновления, консультации, администрирование, выезды в Иркутск, квартальные семинары и разработка отчётных форм по заявкам.",
  "scope": [
   "Обновление ПО СЭД «Дело» при выходе новых версий, доступ к форуму/FAQ разработчика",
   "Консультации по телефону и e-mail по администрированию и функционированию СЭД",
   "Корректировка справочников СЭД, диагностика и оптимизация работы системы",
   "Выезды в Иркутск для устранения ошибок и установки/обновления компонентов на сервере и рабочих местах",
   "Квартальные семинары-консультации для сотрудников (очно в Иркутске или дистанционно для удалённых пользователей)",
   "Разработка отчётных (печатных) форм по ТЗ заказчика — срок 30 рабочих дней, устранение замечаний — 10 рабочих дней"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Поддержка уже работающей у заказчика СЭД «Дело» (вендорский продукт EOS), новая система не создаётся",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭД «Дело» (серийный номер 3669) с подсистемами Дело-WEB (233 лицензии гарантированного доступа), iEOS, опциями «Сканирование», «ЭП и шифрование» (233 лиц.), «Сервер электронного взаимодействия», «Мониторинг документов» (233 лиц.)",
  "platform_stack": [
   "СЭД «Дело» (EOS)",
   "Дело-WEB",
   "iEOS",
   "ЭП и шифрование"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Выезды к заказчику в пределах г. Иркутска для устранения ошибок СЭД и установки/обновления компонентов ПО по необходимости; семинары-консультации для сотрудников проводятся очно по адресу г. Иркутск, ул. 3-го Июля, 20 (для пользователей за пределами города — дистанционно)",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно знание именно продукта «Дело» (EOS) — его подсистем, опций, администрирования уже развёрнутой у заказчика конфигурации на 233 пользователя; без опыта работы с этой конкретной СЭД консультации, обновления и доработку справочников не выполнить",
  "timeline": "Услуги с 01.12.2026 по 30.11.2028 (2 года), по этапам согласно графику оказания услуг; семинар-консультация не реже раза в квартал, продолжительность не менее 2 часов; разработка отчётных форм — 30 рабочих дней с заявки, устранение замечаний — 10 рабочих дней",
  "payment": "Оплата поэтапно по цене каждого этапа, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке; цена контракта твёрдая на весь срок",
  "warranty": "Гарантия качества услуг согласно законодательству РФ, конкретный срок в тексте не указан",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 0,5% от цены (по карточке закупки)",
   "Обеспечение заявки на участие — 22 510,80 руб.",
   "Цена контракта твёрдая, не пересматривается в ходе исполнения"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей цене контракта",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Это поддержка стороннего вендорского продукта (СЭД «Дело» от EOS) с выездами в Иркутск — без опыта именно с этой системой студии будет сложно закрыть консультации и администрирование, хотя разработка отчётных форм по ТЗ доступна",
  "sources": [
   "docs/0234200000126000036/Приложение 3 Описание объекта.pdf",
   "docs/0234200000126000036/Приложение 4 Требования к заявке.pdf",
   "docs/0234200000126000036/Приложение 2 Проект контракта.pdf",
   "docs/0234200000126000036/Приложение 5 Доп информация.pdf"
  ]
 },
 "0124200000626006974": {
  "reg": "0124200000626006974",
  "summary": "Годовое сопровождение и техподдержка уже эксплуатируемой медицинской информационной системы «Ариадна» в детской больнице Северодвинска, с предоставлением простой (неисключительной) лицензии на получение обновлений МИС. Услуги оказываются удалённо, с 01.12.2026 по 30.11.2027.",
  "scope": [
   "сопровождение и техническая поддержка эксплуатируемой МИС «Ариадна»",
   "предоставление простого (неисключительного) права на получение обновлений МИС",
   "настройка системы с соблюдением конфиденциальности персональных данных пациентов"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение уже работающей у заказчика МИС «Ариадна», с лицензией на обновления, а не разработка нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «Ариадна», уже эксплуатируется, база данных на сервере заказчика",
  "platform_stack": [
   "МИС «Ариадна»"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги оказываются путём удалённого доступа через Интернет; база данных расположена на сервере по адресу заказчика, но физическое присутствие не требуется",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверу с базой данных МИС по адресу заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "документы, подтверждающие исключительные права исполнителя на прикладное ПО Системы, или действующий лицензионный (сублицензионный) договор с правообладателем, дающий право вносить изменения в код"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно быть правообладателем/партнёром МИС «Ариадна» или иметь доступ к её исходному коду и обновлениям — без этого предоставить лицензию на обновления и сопровождение нельзя",
  "timeline": "С 01.12.2026 по 30.11.2027 (контракт действует по 30.12.2027)",
  "payment": "Оплата ежемесячно по факту, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; документ о приёмке — не чаще раза в месяц",
  "warranty": "Гарантийный срок на сопровождение ППО (кроме обновлений) — на весь срок действия контракта; на установленное обновление ПО — 30 календарных дней с даты установки, дефекты устраняются за счёт исполнителя",
  "ip_rights": "Передаётся только простая (неисключительная) лицензия на получение обновлений МИС «Ариадна», исключительные права не передаются",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 415 506 руб.",
   "обеспечение заявки 41 550,60 руб.",
   "штрафы/пени по стандартным правилам ПП РФ №1042"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит только правообладателю или официальному партнёру МИС «Ариадна» — сторонняя студия не может предоставить лицензию на обновления чужого продукта",
  "sources": [
   "docs/0124200000626006974/Описание Объекта Закупки17799045.pdf",
   "docs/0124200000626006974/Проект Контракта.pdf"
  ]
 },
 "0163200000326005243": {
  "reg": "0163200000326005243",
  "summary": "Доработать новую (dev) версию сайта Смоленской областной Думы на «1С-Битрикс: Портал государственного органа» и перенести на неё данные с действующего сайта: дизайн-макеты, новая главная, блок «Найди своего депутата» с 4 вкладками, единая система иконок и карточек, CSS-система для статических страниц, исправление ошибок. Всё удалённо.",
  "scope": [
   "дизайн-макеты обновлённых интерфейсов (главная, мероприятия, поиск депутатов, карточки, иконки, навигация, таблицы, списки) с адаптивом",
   "переделка главной страницы и блока мероприятий; блок «Найди своего депутата» (по адресу, фамилии, комитету, объединению)",
   "единая система иконок, карточек депутатов и CSS-классов/JS для статических страниц (сетка, типографика, списки, таблицы, ссылки на файлы)",
   "исправление прокрутки, версии для слабовидящих, вывода служебного PHP-кода, URL без .php с редиректами",
   "отказ от зарубежных ресурсов (шрифты, JS, CSS локально), Яндекс.Карты и Яндекс.Метрика только для локальной сети",
   "перенос данных с действующего smoloblduma.ru на доработанную версию"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "доработка уже разрабатываемой версии сайта dev1.smoloblduma.ru на 1С-Битрикс и перенос данных",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "сайт Смоленской областной Думы на «1С-Битрикс: Портал государственного органа» (dev1.smoloblduma.ru и smoloblduma.ru); исходный код у заказчика, передаётся с удалённым доступом",
  "platform_stack": [
   "1С-Битрикс (редакция Бизнес)",
   "Портал государственного органа",
   "Яндекс.Карты",
   "Яндекс.Метрика"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к dev1.smoloblduma.ru, smoloblduma.ru и оборудованию заказчика (предоставляется до начала работ)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "критерий оценки (70% веса): опыт исполненных договоров по предмету закупки, в т.ч. создание/развитие ГИС — общая цена (80%, предел 15 млн руб.) и количество договоров (20%, предел 10)",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "yes",
  "can_start_note": "заказчик подтвердил в разъяснениях: исходный код и удалённый доступ дают до начала работ, всё удалённо; нужна компетенция в 1С-Битрикс",
  "timeline": "со дня заключения контракта не позднее 8 декабря 2026 года (включительно)",
  "payment": "аванса нет; оплата не более 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "12 месяцев после приёмки, устранение недостатков за свой счёт",
  "ip_rights": "исключительные права на созданные результаты переходят заказчику (раздел 13 проекта контракта); результат размещается на сервере заказчика",
  "penalties_risks": [
   "сжатые сроки: около 3–4 недель от заключения до 08.12.2026 на дизайн, вёрстку и перенос данных",
   "обеспечение исполнения 0,5% цены контракта",
   "штраф 1% цены контракта (1–5 тыс. руб.)",
   "документооборот через «Модуль исполнения контрактов» РТС"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 30%, квалификация (опыт) 70% — сумма исполненных договоров 80% показателя (предел 15 млн руб.), количество 20% (предел 10)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "профильная работа для студии с опытом 1С-Битрикс, удалённо; шанс победы зависит от портфеля сопоставимых госконтрактов (70% оценки)",
  "sources": [
   "docs/0163200000326005243/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0163200000326005243/Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения.pdf",
   "docs/0163200000326005243/Проект государственного контракта.pdf",
   "docs/0163200000326005243/Разъяснения 0109.pdf"
  ]
 },
 "0362100021426000159": {
  "reg": "0362100021426000159",
  "summary": "Поставка в ИК-6 ГУФСИН (Нижний Тагил) двух смарт-терминалов на Android с фискальными накопителями ФН-1.2, кодами ОФД и регистрацией касс в налоговой. Это поставка оборудования, разработки нет.",
  "scope": [
   "2 смарт-терминала (Android, экран 6,5–7,5\", 1024×600, MediaTek Cortex-A7, модуль печати Seiko LTP-02-245-13, ФФД 1.05–1.2)",
   "2 фискальных накопителя ФН-1.2",
   "2 кода активации ОФД",
   "регистрация ККТ в ФНС, активация ФН, настройка работы с ОФД",
   "доставка на склад в Нижнем Тагиле"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "поставка кассового оборудования с регистрацией",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "ККТ на Android",
   "ФН-1.2",
   "ОФД"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "доставка товара на склад заказчика в Нижнем Тагиле (ул. Западная, 3а) с уведомлением за 2 дня",
  "access_requirements": [
   "доставка на территорию исправительной колонии (склад)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "yes",
  "can_start_note": "обычная поставка готового оборудования; нужен поставщик ККТ, разработки нет",
  "timeline": "поставка одной партией не позднее 23.11.2026",
  "payment": "по факту поставки, в течение 7 рабочих дней с даты получения товара и документов",
  "warranty": "не менее 12 месяцев с момента получения товара",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "стандартные штрафы и пени по 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "для IT-студии не профиль: поставка касс на 94 тыс. ₽",
  "sources": [
   "docs/0362100021426000159/3. Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0362100021426000159/2. Проект Контракта.pdf"
  ]
 },
 "0818500000826006643": {
  "reg": "0818500000826006643",
  "summary": "Сопровождение и техподдержка медицинской информационной системы «САМСОН» (конфигурация Краснодарский край) для ГБУЗ «Ленинградская ЦРБ» на 2027 год (4 поквартальных этапа). Разработки нет — поддержка уже установленного чужого программного продукта, включая доработки программного кода по заявкам пользователя.",
  "scope": [
   "Техническая поддержка и сопровождение МИС «САМСОН» (конфигурация Краснодарский край)",
   "Устранение сбоев и консультирование пользователей",
   "Усовершенствование продукта по письменным задачам пользователя с внесением изменений в программный код сопровождаемых сервисов и механизмов",
   "Ежедневная поддержка по рабочим дням с 9:00 до 17:00"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и техподдержка уже установленной чужой МИС «САМСОН», новая разработка не предусмотрена; передача/расширение прав по контракту не предусмотрено",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «Комплекс Программных Средств «Система Автоматизации Медико-Страхового Обслуживания Населения» «САМСОН» (конфигурация Краснодарский край)",
  "platform_stack": [
   "МИС САМСОН",
   "СУБД (версия не ниже 180)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Место оказания услуг: ... Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. 302 Дивизии, 24»; услуги оказываются ежедневно с 9:00 до 17:00 по рабочим дням; удалённый режим работы в документах не упомянут",
  "access_requirements": [
   "Обработка персональных данных и конфиденциальной информации по регламентам заказчика",
   "Доступ пользователей по уровню, определённому заказчиком"
  ],
  "licenses_required": [
   "Исполнитель должен обладать исключительными правами на ПО МИС «САМСОН» (свидетельство о регистрации № 2012616227) или действующим лицензионным договором с правообладателем, дающим право использования на территории Краснодарского края и право на переработку (модификацию) программы, — к заявке на участие это требование не относится и его не проверяют (ответ заказчика на запрос), но его нужно выполнить к дате начала услуг 01.01.2027 и подтверждать документами по требованию заказчика в ходе исполнения — фактический барьер для не-владельца продукта"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Для подачи заявки права на МИС «САМСОН» не нужны (прямой ответ заказчика на запрос), но без них и без лицензии правообладателя, дающей право на переработку программы, контракт реально не исполнить — права нужны к 01.01.2027; плюс ежедневное присутствие на объекте в Краснодарском крае",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027, поквартальными этапами (4 этапа по 3 месяца)",
  "payment": "Авансирование не допускается (участник из ч.1/2 ст.37 44-ФЗ); оплата безналично по факту приёмки, приёмка — до 10 рабочих дней после подачи документа о приёмке",
  "warranty": "Гарантийные обязательства распространяются на все изменения, внесённые в исходные тексты МИС в течение срока оказания услуг; недостатки устраняются исполнителем за свой счёт",
  "ip_rights": "Передача и/или расширение прав на МИС по контракту не предусмотрено — права остаются у текущего правообладателя",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта — 30% цены (крупное относительно суммы контракта)",
   "Обязательное требование прав на ПО — риск отклонения заявки без готового лицензионного договора",
   "Штрафы/пени по правилам 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит студии без прав на МИС «САМСОН» (конфигурация Краснодарский край) и без возможности ежедневного присутствия в станице Ленинградской",
  "sources": [
   "docs/0818500000826006643/Описание объекта закупки (1).pdf",
   "docs/0818500000826006643/Проект контракта (1).pdf",
   "docs/0818500000826006643/ответ на запрос (2).pdf"
  ]
 },
 "32616468500": {
  "reg": "32616468500",
  "summary": "Сопровождение, техподдержка и сервисное обслуживание подсистем ГИС Удмуртской Республики «Соцзащита и занятость населения» (программные продукты «Катарсис») на 1-е полугодие 2027 года, включая предоставление лицензий на ПК8 (373+17 клиентских лицензий). Правообладатель ПО — сторонняя компания ООО НПК «Катарсис».",
  "scope": [
   "Адаптирующее, корректирующее и профилактическое сопровождение ПП «Катарсис» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002)",
   "Техподдержка: администрирование, установка, резервное копирование БД, восстановление работоспособности",
   "Сервисное обслуживание ПК «Катарсис:Соцзащита» и Портала (развёртывание версий)",
   "Предоставление неисключительных лицензий на ПК8: 373 клиентских + 17 «на устройство» на полгода",
   "Обработка обращений через корпоративный сайт исполнителя с SLA по приоритетам",
   "Сопровождение интерактивных форм 5 госуслуг на ЕПГУ"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и техподдержка чужого проприетарного ПО «Катарсис», разработчик и правообладатель — третья компания (НПК «Катарсис»)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПК «Катарсис: Соцзащита» (реестр российского ПО № 2474), программа управления Порталом (№ 2094), ПК8 для служб занятости (№ 1545); правообладатель — ООО НПК «КАТАРСИС»",
  "platform_stack": [
   "Катарсис (проприетарная платформа)",
   "ГОСТ Р 56939-2024 (разработка безопасного ПО)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "ТЗ прямо допускает удалённое оказание услуг: «Допускается оказание Услуг удаленно. С этой целью для Исполнителя обеспечивается удаленный доступ по каналам связи к серверам Заказчика»; подключаемое рабочее место должно иметь сертифицированные СЗИ/СКЗИ (ФСТЭК/ФСБ)",
  "access_requirements": [
   "Доступ к корпоративному сайту исполнителя для подачи обращений (регистрация по e-mail)"
  ],
  "licenses_required": [
   "Право оказывать услуги по ПО «Катарсис», правообладателем которого является ООО НПК «КАТАРСИС» — фактически нужен статус партнёра/уполномоченного представителя правообладателя"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Сопровождение узкоспециализированного проприетарного ПО «Катарсис» (соцзащита/занятость) требует знания именно этой системы и прав от правообладателя — без этого выполнить SLA по инцидентам (критичный — 4 часа реагирования) невозможно",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 30.06.2027 (1 полугодие)",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата за предоставление прав на ПК8 — единовременно, не позднее 7 рабочих дней с момента подписания акта передачи прав; оплата услуг сопровождения/ТП — ежеквартально, не позднее 7 рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг за квартал; цена договора твёрдая",
  "warranty": "Гарантийный срок 3 календарных месяца с даты подписания акта: консультации и устранение ошибок удалённо",
  "ip_rights": "Заказчику передаются только неисключительные (пользовательские) права на ПК8 на срок контракта; исключительные права остаются у правообладателя «Катарсис». При этом по доработкам: исполнитель приобретает исключительные права на все изменённые компоненты/версии ПП «Катарсис», возникшие в результате услуг, а заказчик получает лишь безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на их использование",
  "penalties_risks": [
   "Жёсткие SLA по инцидентам: критичный приоритет — реагирование 4 рабочих часа, решение 8 рабочих часов",
   "Запрещены любые действия с ПК8 вне явно согласованных в лицензионном соглашении",
   "Штраф 10% стоимости квартального платежа за ненадлежащее исполнение (не просрочку); неустойка 0,1% стоимости договора за квартал за каждый день просрочки исполнителем",
   "Удалённое рабочее место исполнителя должно иметь сертифицированные ФСТЭК/ФСБ СЗИ/СКЗИ — дополнительные расходы на безопасность"
  ],
  "evaluation": "Аукцион в электронной форме (223-ФЗ, по цене)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит без доступа к исходному коду/правам от правообладателя «Катарсис» и глубокого знания этой специфической системы соцзащиты",
  "sources": [
   "docs/32616468500/Приложение № 1 - Техническое задание.pdf",
   "docs/32616468500/Документация №146 ЭА.pdf"
  ]
 },
 "32616480992": {
  "reg": "32616480992",
  "summary": "Рамочный договор (до 49,9 млн ₽, по 30.11.2027) на почасовую разработку для АО «ЕЭТП» (Росэлторг): модернизация системы планирования закупочной деятельности (ИС «План закупок»). Работа идёт по заданиям в YouTrack с оплатой по часовым ставкам 12 ролей, от программиста до дизайнера. Нужна команда не меньше 111 человек со стеком PHP/Symfony или JS/TS/React, PostgreSQL, MongoDB, RabbitMQ.",
  "scope": [
   "анализ текущей архитектуры и требований, концепция модернизации ИС «План закупок»",
   "частные ТЗ и дорожная карта по заданиям заказчика",
   "разработка новых функций и интеграция с системами заказчика, тестирование (в т.ч. нагрузочное и безопасности)",
   "внедрение, миграция данных, обучение пользователей, пилотный запуск",
   "техподдержка и регулярные обновления после запуска",
   "документация по ГОСТ 34.201-2020; исходники передаются, если это предусмотрено заданием"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "модернизация существующей системы заказчика плюс поддержка, по почасовым заданиям (аутстаффинг команды)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИС «План закупок» АО «ЕЭТП» (Росэлторг)",
  "platform_stack": [
   "PHP / Symfony",
   "JavaScript / TypeScript / React",
   "PostgreSQL",
   "MongoDB",
   "RabbitMQ",
   "Git, Linux",
   "YouTrack заказчика",
   "Kibana, Java (автотесты)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "в основном работа по месту нахождения подрядчика, но запуск и тестирование новой версии — по адресу заказчика (Москва, Кожевническая, 14, стр. 5) с физическим допуском; очное или онлайн-участие в рабочих встречах",
  "access_requirements": [
   "согласование заказчиком каждого работника: анкета и согласие на обработку ПДн",
   "физический допуск на объект заказчика в Москве для запуска и тестирования",
   "установка ПО контроля действий пользователя на оборудование подрядчика",
   "работа в рабочее время заказчика 9–18 МСК, реакция на задание — 120 минут",
   "конфиденциальность 3 года после договора"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не допуск, а критерий (5%): опыт модернизации или разработки ИС за 3 года, каждый договор от 14,97 млн ₽ или в сумме от 49,9 млн ₽ (максимум засчитывается 173 млн ₽). Ещё 5% — наличие работников. У каждого работника высшее техническое образование и не меньше 3 лет опыта в ИТ",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "через 1 рабочий день после подписания нужен поименный список минимум 111 специалистов, а через 3 дня после согласования они должны выйти в полном составе; ещё нужно освоить чужую систему",
  "timeline": "С подписания по 30.11.2027 или до исчерпания 49,9 млн ₽; работы по заданиям, сроки задаются в каждом задании",
  "payment": "Без аванса; ежемесячно по факту отработанных часов (отчёт и акт до 5 рабочих дней после месяца), оплата в течение 7 рабочих дней после подписания акта",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Исключительные права на результаты переходят заказчику с подписания акта, вознаграждение включено в цену; использовать наработки в других проектах подрядчику запрещено",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 2% — 998 000 ₽",
   "рамочный договор: заказчик не обязан выбирать всю сумму",
   "реакция на задание — 120 минут, учёт времени в YouTrack и ПО мониторинга на компьютерах подрядчика",
   "простой при отклонении кандидатов компенсирует подрядчик",
   "ответственность за убытки до суммы договора"
  ],
  "evaluation": "Конкурс среди МСП: часовые ставки 12 ролей — 90%, опыт участника — 5%, наличие работников — 5%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии не подходит: это аутстаффинг команды из 111+ специалистов на чужую систему с жёсткими SLA",
  "sources": [
   "docs/32616480992/Техническое задание (3896).pdf",
   "docs/32616480992/Документация о закупке (3896).pdf",
   "docs/32616480992/Проект_контракта_17282993-1.pdf"
  ]
 },
 "32616432511": {
  "reg": "32616432511",
  "summary": "Сопровождение действующей корпоративной системы обработки клиентских обращений АИС ОКО филиала ПАО «Россети Юг» – «Кубаньэнерго» (Краснодар). Нужны helpdesk и администрирование системы, обновления, настройки по заявкам функционального заказчика и круглосуточная поддержка модуля СОВА (голосовой автоматики).",
  "scope": [
   "Обеспечение работоспособности АИС ОКО: мониторинг загрузки серверов, анализ и устранение ошибок, устранение неисправностей",
   "Поддержка пользователей (792 чел.): консультации, помощь в составлении частных ТЗ на настройку, документирование изменений, тестирование",
   "Администрирование: настройка ролей/профилей доступа, восстановление утерянных данных, обслуживание БД, анализ системных журналов",
   "Обновление АИС ОКО: тестовая и продуктивная установка обновлений, обновление эксплуатационной документации",
   "Настройка АИС ОКО по заявкам (ЗНН) и нетиповая настройка по отдельному соглашению, с оплатой по часам",
   "Круглосуточная техподдержка модуля СОВА (автоматическая обработка звонков контакт-центра)",
   "Резервное копирование данных по регламенту заказчика"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение уже работающей системы АИС ОКО (новый функционал создаётся только по отдельным заявкам на настройку в рамках сопровождения)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС ОКО — веб-приложение на Java/Jmix, БД PostgresPro; исключительное право принадлежит ПАО «Россети Кубань» (рег. в реестре российского ПО №2024666989 от 18.07.2024)",
  "platform_stack": [
   "Java",
   "Jmix (платформа ООО «Хоулмонт»)",
   "PostgresPro/PostgreSQL",
   "SOAP",
   "REST",
   "Spring Boot",
   "gRPC",
   "VipNet"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "ТЗ п.4.5: «Оказание услуг может осуществляться Исполнителем как на территории Заказчика (при необходимости и по требованию Заказчика), так и удалённо»; также указан канал обращений «на месте возникновения вопроса, с выездом специалиста Исполнителя на объект Заказчика (в случае невозможности решения вопроса удаленно)» — присутствие возможно по требованию, но не основной режим работы",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ в корпоративную сеть заказчика только через ПАК VipNet (у исполнителя должна быть своя часть комплекса VipNet)",
   "Жёсткие требования к АРМ специалистов: антивирус из реестра российского ПО, актуальные обновления безопасности ОС, пароль от 12 символов, запрет ПО удалённого доступа (TeamViewer, RAdmin и т.п.), запрет мобильных/общедоступных АРМ",
   "Подписание соглашения о неразглашении конфиденциальной информации по форме заказчика",
   "Инструктаж и расписки сотрудников исполнителя об ознакомлении с правилами информационной безопасности заказчика",
   "Доступ к исходному коду/документации/инфраструктуре предоставляется только в объёме, необходимом для работы"
  ],
  "licenses_required": [
   "Действующая лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (обязательна по закупке)",
   "Статус «Сертифицированный партнёр-разработчик» платформы Jmix от ООО «Хоулмонт» (нужен сертификат в заявке)",
   "Действующий сертификат PME («Эксперт в области управления проектами») у минимум одного специалиста"
  ],
  "experience_required": "Не менее 2 исполненных или находящихся в процессе исполнения за последние 3 года договоров именно на техподдержку/сопровождение систем обработки клиентских обращений в электросетевой отрасли на платформе Jmix, стоимостью не менее 80% НМЦК (т.е. не менее ~16 млн руб. с НДС)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Жёстко закрытый вход: нужна лицензия ФСТЭК, статус сертифицированного партнёра-разработчика Jmix от конкретного вендора «Хоулмонт», и подтверждённый опыт поддержки именно систем клиентских обращений в электросетевой отрасли на Jmix на сумму от 80% НМЦК — без всего этого заявку отклонят",
  "timeline": "12 месяцев с момента заключения договора",
  "payment": "Ежемесячно по факту оказанных услуг (фиксированная часть за сопровождение + часы настройки), оплата в течение 30 рабочих дней (7 рабочих дней для субъектов МСП) с даты подписания акта сдачи-приёмки",
  "warranty": "12 месяцев с даты завершения договора; исполнитель отвечает за дефекты в работе/данных системы, выявленные в гарантийный срок (если не докажет, что они возникли из-за неправильной эксплуатации), устраняет их за свой счёт",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Жёсткие SLA по времени реакции/решения заявок (от 15 минут реакции, от 2–3 часов решения критических заявок) — штрафные санкции предусмотрены по Соглашению об уровне обслуживания (детали расчёта не найдены в извлечённом тексте)",
   "Цена договора и единичные расценки (стоимость часа настройки, стоимость месяца сопровождения) фиксированные, превышение НМЦК — основание для отклонения заявки",
   "Запрещены самовольные изменения конфигурации системы ниже уровня зоны охвата услуг",
   "Обязательное личное оказание услуг, привлечение третьих лиц только с письменного согласия заказчика"
  ],
  "evaluation": "Конкурс в электронной форме — по карточке ЕИС",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии не подходит: формальные требования (лицензия ФСТЭК, сертификат партнёра Jmix именно от «Хоулмонт», отраслевой опыт на Jmix) делают участие практически невозможным без готового профильного статуса",
  "sources": [
   "docs/32616432511/Приложение___1[1] (архив)/Приложение № 1/ТЗ сопровождение АИС ОКО.pdf",
   "docs/32616432511/Приложение___1[1] (архив)/Приложение № 1/Приложение 5 к ТЗ Методика.pdf",
   "docs/32616432511/Документация_о_закупке[1].pdf",
   "docs/32616432511/Обоснование_НМЦ_договора.pdf",
   "docs/32616432511/Приложение___2.pdf"
  ]
 },
 "0348200026926000005": {
  "reg": "0348200026926000005",
  "summary": "Создать в составе действующего портала «Инвестиционный портал Московской области» две новые подсистемы: «Подбор недвижимости» (ИИ-поиск объектов по карте, сравнение, заявки) и «Чат-бот» (ИИ-диалог по мерам поддержки и инвестиционным возможностям). Нужна интеграция с существующей базой объектов недвижимости, картой и ЕСИА через подсистему информационного взаимодействия портала.",
  "scope": [
   "подсистема «Подбор недвижимости»: ИИ-поиск объектов по карте, фильтры, сравнение, личный кабинет, отправка заявок",
   "подсистема «Чат-бот»: ИИ-диалог по мерам поддержки бизнеса и инвестиционным возможностям",
   "личный кабинет ответственного сотрудника (статистика, управление формами заявок, фильтрами и доступностью объектов)",
   "интеграция с существующей БД объектов недвижимости, картой и ЕСИА (Госуслуги) через подсистему информационного взаимодействия портала",
   "проектная и рабочая документация, передача исходных кодов и сценариев сборки/развёртывания",
   "демонстрация компиляции, сборки дистрибутива и установки при приёмке"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "создание двух новых подсистем, но в рамках и с интеграцией в действующую ГИС «Инвестиционный портал Московской области»",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС Московской области «Инвестиционный портал Московской области» (существующая база объектов недвижимости, карта, подсистема информационного взаимодействия, интеграция с ЕСИА)",
  "platform_stack": [
   "PostgreSQL (пример СУБД в ТЗ)",
   "ЕСИА (Госуслуги)",
   "ИИ/машинное обучение для поиска и чат-бота"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место выполнения работ указано в приложении 2 к контракту, которого нет в выгрузке; в доступном тексте ТЗ и проекта контракта прямого требования о личном присутствии не найдено",
  "access_requirements": [
   "доступ к БД объектов недвижимости, мер поддержки и исходному коду системы — по запросу на email mipn_tech@mosreg.ru, предоставляется в течение 5 рабочих дней",
   "не позднее 5 рабочих дней после заключения контракта — передать заказчику список работников (своих и субподрядчика) для удалённого доступа и график их работы; обеспечить защищённое подключение, крипто-защиту каналов, защиту почты от фишинга, защищённый файлообмен, управление уязвимостями",
   "если исполнитель не СМП/СОНКО — обязан привлечь субподрядчиков из числа СМП/СОНКО на 90% цены контракта"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужно получить доступ к данным существующей системы и изучить её интеграции (карта, ЕСИА); если исполнитель не СМП — обязательное привлечение субподрядчиков-СМП на 90% цены",
  "timeline": "6 этапов по календарному плану (таблица 14 п.5.1 ТЗ), начало — с даты заключения контракта: этап 1 (проектная документация) — 10 раб. дней; этап 2 (исходный код, компиляция, дистрибутив, документация) — 20 раб. дней с завершения этапа 1; этап 3 (пусконаладочные работы) — 10 раб. дней; этап 4 (опытная эксплуатация) — 10 раб. дней; этап 5 (доработка ПО по итогам опытной эксплуатации) — 10 раб. дней; этап 6 (приёмочные испытания, ввод в эксплуатацию) — 10 раб. дней; после каждого этапа у заказчика 5 раб. дней на приёмку; срок подачи заявок до 20.10.2026",
  "payment": "цена контракта твёрдая, по этапам (приложение 2 к контракту); аванс не предусмотрен (п.2.10 проекта контракта); оплата после подписания документа о приёмке по этапу за вычетом удержанных неустоек (штрафов, пеней)",
  "warranty": "6 месяцев с даты подписания документа о приёмке по последнему (6-му) этапу календарного плана; в гарантийный срок — устранение дефектов не более 10 раб. дней, восстановление работоспособности после сбоев не более 3 календарных дней, бесплатные консультации; обновления ПО — в течение 5 лет с момента подписания акта приёма-передачи прав без доплаты",
  "ip_rights": "исключительные права на все результаты (программы, базы данных, ноу-хау) переходят субъекту РФ в лице заказчика; исходный код и документация передаются в объёме, достаточном для развития без привлечения подрядчика",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 160 333,33 ₽",
   "обеспечение исполнения контракта 4 810 000 ₽ (≈30% цены)",
   "обязательное привлечение СМП-субподрядчиков на 90% цены, если исполнитель не СМП",
   "при неустранении недостатков — односторонний отказ заказчика от контракта"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион (44-ФЗ) — победитель по наименьшей цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "интересный проект (ИИ-поиск, чат-бот), но требует интеграции с чужой существующей системой, доступа к её данным и большого обеспечения контракта (4,81 млн ₽)",
  "sources": [
   "docs/0348200026926000005/ТЗ_Подбор_недвижимости_и_Чат_бот_v_1_0 (1).pdf",
   "docs/0348200026926000005/Требования+к+составу+заявки.pdf",
   "docs/0348200026926000005/Проект контракта, сост. 09.10.2026 (архив)/Умный контракт_создание и развитие информационных систем _вер_17_ 12873507 2026_10_09-17_56.pdf"
  ]
 },
 "0148200002626000024": {
  "reg": "0148200002626000024",
  "summary": "Развитие (модернизация) ГИС «АИС ГЖИ Московской области» для Минчистоты МО: технический проект, отчёты на 2+ млн строк, история управляющих организаций, ЭЦП, расчёт тарифа на содержание и ремонт, модернизация интеграционной подсистемы и новые интеграции с Минэнерго, организацией-мониторщиком и МосОблЕИРЦ, испытания и ввод. Срок — до 18.12.2026, этапы по 3–5 рабочих дней.",
  "scope": [
   "технический проект на новые и развиваемые функции (ГОСТ Р 59795-2021)",
   "приложение для построения больших отчётов (более 2 млн строк), сохранение истории УО, применение ЭЦП",
   "функционал расчёта тарифа на содержание и ремонт",
   "модернизация подсистемы интеграционного взаимодействия; интеграции с системами Минэнерго, организации мониторинга, МосОблЕИРЦ",
   "рабочая документация, пусконаладка, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания",
   "гарантийная поддержка 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие действующей ГИС с переданными заказчиком исходниками и документацией",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «АИС ГЖИ Московской области» (СПО заказчика; исходные коды и документация передаются исполнителю)",
  "platform_stack": [
   "RED OS 8",
   "Postgres Pro",
   "Tomcat",
   "Nginx",
   "SphinxSearch",
   "Basis Dynamix / KVM",
   "платформа из реестра российского ПО"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "результаты этапов сдаются нарочно в Минчистоты МО (Красногорск, бульвар Строителей, 7) и по e-mail; работа на месте прямо не требуется",
  "access_requirements": [
   "доступ к исходным кодам и стенду СПО АИС ГЖИ, предоставляемый заказчиком",
   "работа с ГИС, имеющей аттестат соответствия по защите информации"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "критерий оценки: число исполненных договоров на создание/поддержку/доработку ИС, ГИС, ПАК за 5 лет (60% от критерия квалификации)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "исходники дают, но график нереален для нового исполнителя: технический проект — 4 рабочих дня после заключения, разработка 9 блоков функций и интеграций — 5 рабочих дней",
  "timeline": "с даты заключения контракта до 18.12.2026 (исполнение — до 31.12.2026); этап 1 (техпроект) — 4 рабочих дня, этап 2 (разработка) — 5 рабочих дней после этапа 1, далее пусконаладка, испытания, опытная эксплуатация по 3–4 рабочих дня",
  "payment": "без аванса; 100% по фактическому объёму в течение 5 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания акта по последнему этапу; дефекты устранять до 30 рабочих дней",
  "ip_rights": "исходные коды разработанных программ и дистрибутивы передаются заказчику",
  "penalties_risks": [
   "штрафы по ПП № 1042: 5% цены при цене 3–50 млн руб.",
   "крайне сжатые сроки этапов",
   "обеспечение гарантийных обязательств"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (опыт исполненных договоров по ИС — 60%, специалисты с профильным образованием — 40%)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не подходит небольшой студии: 38 млн руб., ГИС с интеграциями и нереальными сроками, выигрывает участник с большим опытом госконтрактов",
  "sources": [
   "docs/0148200002626000024/4. ТЗ.pdf",
   "docs/0148200002626000024/Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах закупка №062919-26.pdf",
   "docs/0148200002626000024/Проект контракта, сост. 14.10.2026 (архив)/Умный контракт_создание и развитие информационных систем _вер_17_ 12866642 2026_10_14-09_31.pdf",
   "docs/0148200002626000024/Приложение к проекту контракта, сост. 14.10.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12883836 2026_10_14-09_31 (МСК).pdf"
  ]
 },
 "0173200001426002048": {
  "reg": "0173200001426002048",
  "summary": "Аутсорсинг регрессионного тестирования Комплексной информационной системы МФЦ Москвы для ГКУ «Инфогород» на 440 дней: подготовка и прогон тестовых сценариев по заявкам заказчика через систему СМКСС, отчёты о дефектах. Объём — до 44 455 прогонов и 44 455 подготовок сценариев, НМЦК 115,5 млн руб.",
  "scope": [
   "этап 1 (20 дней): регламент, формы отчётов, планы и шаблоны методик тестирования, методика оценки трудоёмкости",
   "подготовка и актуализация тестовых сценариев (до 44 455 ед., 0,96 чел.-ч каждый)",
   "выполнение тестовых сценариев с повторным прогоном после исправления дефектов (до 44 455 ед.)",
   "подготовка отчётных материалов (200 ед.)",
   "работа по заявкам в СМКСС; пиковая мощность — до 2 000 подготовок и 5 500 прогонов за 5 рабочих дней"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сервисные услуги по тестированию действующей системы по заявкам, без разработки",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "КИС МФЦ г. Москвы (тестовый стенд заказчика), система заявок СМКСС на платформе ЕАСП",
  "platform_stack": [
   "КИС МФЦ",
   "СМКСС (ЕАСП)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги оказываются «на территории Заказчика путем удаленного подключения к тестовому стенду»; иное место в пределах Москвы — только если указано в заявке",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к тестовому стенду КИС МФЦ и СМКСС по атрибутам заказчика",
   "работа с ГИС 3 класса и ИСПДн 3 уровня защищённости, согласия сотрудников на обработку ПДн"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "критерий оценки: общая цена исполненных договоров, сопоставимых с предметом, по 44-ФЗ/223-ФЗ; число ИТ- и ИБ-специалистов в штате",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "чужой код знать не нужно, доступы выдаёт заказчик, но нужна большая команда тестировщиков (пиково ~7 тыс. чел.-ч за 5 рабочих дней) и опыт госконтрактов для баллов",
  "timeline": "440 календарных дней с даты заключения: этап 1 — дни 1–20, далее 5 этапов по ~90 дней (21–75, 76–165, 166–255, 256–345, 346–440)",
  "payment": "без аванса; поэтапно по фактически оказанным услугам (единичные расценки), в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке этапа",
  "warranty": "3 месяца на результаты оказанных услуг",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "объём не гарантирован: оплата только по заявкам, контракт может быть закрыт досрочно",
   "требование обеспечить пиковую мощность до 7 500 услуг за 5 рабочих дней",
   "обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 40%, квалификация 60% (опыт по сумме исполненных договоров, число специалистов групп «ИТ», «ИБ» и др.)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не для небольшой студии: требуется штат в сотни тестировщиков и крупный опыт госконтрактов",
  "sources": [
   "docs/0173200001426002048/Техническое задание (1).pdf",
   "docs/0173200001426002048/Порядок оценки заявок (1).pdf",
   "docs/0173200001426002048/Проект_контракта_17203146-1 (1).pdf",
   "docs/0173200001426002048/2048 ответ на запрос_ 192706.pdf"
  ]
 },
 "0137200001226008018": {
  "reg": "0137200001226008018",
  "summary": "Доработать один отчёт («Отчёт просроченные резолюции по исполнителю за период») в системе электронного документооборота администрации г. Калуги, работающей на платформе «CompanyMedia» (правообладатель — АО «Компания «ИнтерТраст»). Нужно изменить логику отчёта, выгрузить .xlsx, протестировать на тестовом стенде и внедрить на продуктивном контуре заказчика.",
  "scope": [
   "Доработка отчёта «БД Входящие УДГГ. Отчёт просроченные резолюции (по исполнителю, за период)» согласно описанной логике и примеру формы",
   "Установка и настройка отчёта на тестовом сервере АСЭД заказчика",
   "Проверка корректности работы отчёта по реальным данным",
   "Размещение (внедрение) отчёта на промышленном контуре АСЭД",
   "Приёмо-сдаточные испытания, устранение замечаний",
   "Передача программы и методики испытаний и дистрибутива системы"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Точечная доработка одного отчёта в чужой действующей системе CompanyMedia",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭД «CompanyMedia 7.1.2» администрации г. Калуги; правообладатель платформы — АО «Компания «ИнтерТраст»",
  "platform_stack": [
   "CompanyMedia 7.1.2",
   "выгрузка отчётов в .xlsx"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Контракт: «место оказания услуг — по месту нахождения Исполнителя, за исключением услуг, оказание которых необходимо по месту нахождения Заказчика» (адрес в Калуге указан) — какие именно работы требуют личного присутствия, не детализировано; установка на тестовый/промышленный стенд может быть удалённой",
  "access_requirements": null,
  "licenses_required": [
   "Исполнитель должен иметь квалификацию и разрешение правообладателя АСЭД (АО «Компания «ИнтерТраст») на внесение изменений в CompanyMedia",
   "В штате должны быть сертифицированные специалисты: администратор CompanyMedia (не ниже 7.1.2), разработчик CompanyMedia, консультант и инженер по внедрению CompanyMedia, инструктор по разработке отчётов"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны сертифицированные специалисты по CompanyMedia и официальное разрешение правообладателя (АО «ИнтерТраст») на доработку системы — без этого выполнить контракт нельзя",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 07.12.2026; этапы: доработка — до 15 раб. дней, тест — до 5, проверка по данным — до 10, размещение на проде — до 2, приёмо-сдаточные испытания — до 10 раб. дней",
  "payment": "Безнал, после полного оказания услуг и подписания документа о приёмке, в течение 7 рабочих дней; аванс не предусмотрен",
  "warranty": "12 месяцев с момента приёмки; устранение дефектов за свой счёт не более 30 календарных дней с момента обращения; гарантийная поддержка по телефону/почте/сайту без ограничения числа обращений",
  "ip_rights": "Исполнитель гарантирует, что обладает необходимым объёмом прав на доработку CompanyMedia в рамках действующей у заказчика лицензии",
  "penalties_risks": [
   "Штраф 10% цены контракта (до 3 млн руб.) за каждый факт ненадлежащего исполнения — по ПП №1042",
   "Без разрешения правообладателя CompanyMedia и сертифицированных специалистов к исполнению не допустят"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме — выбор по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Небольшая и понятная задача по объёму, но жёстко привязана к вендору CompanyMedia — нужен официальный статус партнёра/разрешение правообладателя и сертифицированные специалисты именно по этой платформе",
  "sources": [
   "docs/0137200001226008018/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0137200001226008018/Проект муниципального контракта.pdf"
  ]
 },
 "0818500004126000037": {
  "reg": "0818500004126000037",
  "summary": "Изготовить и смонтировать в офисе УСЗН Западного округа Краснодара элементы фирменного стиля соцзащиты края: объёмные вывески с логотипом, световой логотип, стеновые панели из реек, таблички (в т.ч. шрифтом Брайля), наклейки, детскую панель и зону ресепшен. Это производство наружной/интерьерной рекламы, а не дизайн брендбука: макеты делаются по готовому фирменному стилю (приказ минтруда края № 511).",
  "scope": [
   "дизайн-макеты всех изделий по фирменному стилю за 2 рабочих дня после заключения контракта",
   "интерьерные объёмные буквенные вывески с логотипом (ПВХ, акрил), демонтаж и перемонтаж существующей вывески",
   "интерьерный световой логотип",
   "стеновые конструкции из реек МДФ (55, 79 и 84 элемента)",
   "кабинетные таблички, таблички шрифтом Брайля, наклейки с логотипом и номерами, детская декоративная панель",
   "вывеска «Режим работы» и зона ресепшен из АКП с акриловыми буквами",
   "доставка и монтаж: Краснодар, ул. Северная, 227"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "изготовление и монтаж вывесок и интерьерных элементов по готовому фирменному стилю",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "доставка и монтаж изделий в помещении заказчика: Краснодар, ул. Северная, д. 227",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужно собственное или партнёрское рекламное производство в Краснодаре и монтажная бригада; срок — 3 рабочих дня",
  "timeline": "Оказание услуг — в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта (макеты — 2 рабочих дня, правки — 1 рабочий день); срок действия контракта по 30.11.2026",
  "payment": "По факту, не более 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания документа о приёмке",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10%",
   "крайне сжатый срок — 3 рабочих дня на изготовление и монтаж"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит IT-студии: это рекламное производство и монтаж в Краснодаре; дизайн — лишь адаптация готового стиля",
  "sources": [
   "docs/0818500004126000037/Приложение № 2 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0818500004126000037/Проект контракта (архив)/Приложение № 3 Проект ГК.pdf",
   "docs/0818500004126000037/Проект контракта (архив)/Спецификация.pdf"
  ]
 },
 "32616472912": {
  "reg": "32616472912",
  "summary": "Сопровождение на 24 месяца автоматизированной системы хранения электронных документов на платформе «Documino. Архив» для АО «Россети ЦИУС ЕЭС» (исполнительный аппарат и 7 филиалов, до 1500 пользователей): обеспечение работоспособности, поддержка пользователей, администрирование, небольшие доработки. НМЦК 61,4 млн руб., исходный код не предоставляется.",
  "scope": [
   "обеспечение работоспособности системы (класс критичности К-4) в ЦОД заказчика",
   "поддержка пользователей через САСП исполнителя по SLA",
   "администрирование системы, обновления, актуализация эксплуатационной документации",
   "незначительные доработки в рамках сопровождения",
   "постоянная команда: сервис-менеджер, 2 разработчика, архитектор, консультанты, инженеры, тестировщик, аналитик"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение действующей системы электронного архива на проприетарной платформе",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "автоматизированная система хранения данных (электронный архив документов) на платформе «Documino. Архив»; исключительное право у правообладателя, исходный код не передаётся",
  "platform_stack": [
   "Documino. Архив"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место — Москва, ул. Беловежская, 4; удалённо — по согласованию, но «Оказание услуг Исполнителем в удаленном режиме не может носить постоянных характер» и требует части работ в офисе заказчика",
  "access_requirements": [
   "соблюдение правил ИБ и внутренних регламентов Россетей, удалённый доступ по согласованию",
   "частичная работа в офисе заказчика в Москве"
  ],
  "licenses_required": [
   "специалисты, сертифицированные по 7 программам «Documino. Архив» (сервис-менеджер, разработчик, архитектор, консультант, инженер, тестировщик, аналитик)",
   "сертификат ISO 9001:2015 (оценочный критерий)"
  ],
  "experience_required": "обязательно: исполненный или действующий за 3 года договор техподдержки систем электронного хранения документов стоимостью не менее 50% НМЦК (≈30,7 млн руб.); больше таких договоров — больше баллов",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны сертифицированные специалисты Documino, крупный профильный опыт от 30 млн руб. и знание закрытой платформы без исходного кода",
  "timeline": "24 месяца с даты заключения договора",
  "payment": "ежемесячно за отчётный период по акту сдачи-приёмки и отчёту, в течение 20/7 рабочих дней после подписания (в зависимости от статуса исполнителя)",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "исключительное право на платформу «Documino. Архив» — у правообладателя",
  "penalties_risks": [
   "жёсткий SLA и штрафы за нарушение уровня услуг",
   "закрытая платформа без исходного кода",
   "высокий порог опыта: договор от ≈30,7 млн руб."
  ],
  "evaluation": "конкурс (223-ФЗ): цена 70%, опыт аналогичных договоров 20%, ISO 9001:2015 10%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "небольшой студии не подходит: проприетарная платформа Documino, вендорские сертификаты и опыт от 30 млн руб.",
  "sources": [
   "docs/32616472912/Приложение 2 к Документации_Техническая часть_Том 2+.pdf",
   "docs/32616472912/Документация_о_закупке_Том 1+.pdf",
   "docs/32616472912/Приложение №1 к Документации_Проект_договора+.pdf",
   "docs/32616472912/Разъяснение_32616472912 (1).pdf"
  ]
 },
 "0818500000826006872": {
  "reg": "0818500000826006872",
  "summary": "Сопровождение с 01.12.2026 по 30.11.2027 краевой ГИС поддержки госуслуг Краснодарского края (ГИС УНП КК — учёт начислений и платежей, обмен с ГИС ГМП) на базе продукта «Учёт начислений и платежей» ООО «Альтпрос» (Java/Spring): исправление ошибок, доработки при изменении нормативки, администрирование, резервное копирование, консультации. Работа удалённая, но только с аттестованных по ИБ рабочих мест по шифрованному каналу.",
  "scope": [
   "техническое сопровождение: исправление ошибок, изменения функционала и новые версии при изменении нормативных актов и форматов ГИС ГМП",
   "администрирование: контроль ПО, БД и криптосервиса, учётные записи, корректировка данных, справочники",
   "резервное копирование приложений и БД, восстановление после сбоев",
   "обновление общего ПО и лицензий, уведомления об истечении лицензий и сертификатов ЭП",
   "консультации пользователей и администраторов (ОИВ и ОМСУ края), обновление руководства пользователя"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение действующей региональной ГИС с доработками по изменениям законодательства",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС УНП КК на продукте «Учёт начислений и платежей» (правообладатель ООО «Альтпрос», свидетельство № 2013613537), Java + Spring, трёхзвенная архитектура, контур РМС ОГВ; аттестат 3 класса защищённости ГИС",
  "platform_stack": [
   "Java",
   "Spring",
   "ГИС ГМП",
   "СКЗИ/криптосервис",
   "РМС ОГВ"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "«Удаленно по месту нахождения Исполнителя» — только с аттестованных АРМ по шифрованному каналу в РМС ОГВ",
  "access_requirements": [
   "аттестованные по требованиям ИБ рабочие места исполнителя (3 класс ГИС, 4 уровень защищённости ПДн)",
   "шифрованный канал связи с РМС ОГВ Краснодарского края",
   "работа с персональными данными и платёжными данными"
  ],
  "licenses_required": [
   "аттестация АРМ исполнителя по требованиям безопасности информации"
  ],
  "experience_required": "критерий 70%: число и общая цена исполненных договоров на сопровождение или администрирование государственных и региональных ИС, взаимодействующих с ГИС ГМП",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "исключительные права на систему у ООО «Альтпрос», исходники в закупке не даются, а исполнитель по требованию должен показывать сборку из исходного кода; нужны аттестованные АРМ и опыт с ГИС ГМП",
  "timeline": "с 01.12.2026 по 30.11.2027, четыре квартальных этапа",
  "payment": "без аванса; поэтапно (4 этапа), не более 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "права на ПО не передаются; заказчик вправе запросить актуальные исходные коды и демонстрацию сборки",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 30% цены контракта",
   "нужны аттестованные по ИБ рабочие места",
   "доступ к коду продукта «Альтпрос» не предусмотрен закупкой"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (опыт сопровождения ИС с интеграцией ГИС ГМП: число и общая цена договоров)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "не подходит небольшой студии: чужой продукт без исходников, аттестованные АРМ и узкий опыт в ГИС ГМП",
  "sources": [
   "docs/0818500000826006872/ЭД Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0818500000826006872/Электронный документ Проект контракта.pdf",
   "docs/0818500000826006872/Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие  в конкурсе.pdf"
  ]
 },
 "0372200108226000306": {
  "reg": "0372200108226000306",
  "summary": "Подключение Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных к городской системе электронного документооборота ЕСЭДД и её сопровождение до конца 2027 года: установка и настройка серверной части и рабочих мест, справочники, маршруты, 70 учётных записей, резервное копирование, обновления и выезды по заявкам. Нужна лицензия ФСБ на обслуживание СКЗИ (КриптоПро CSP).",
  "scope": [
   "инсталляция и настройка серверной части ЕСЭДД, справочников, номенклатур, шаблонов номеров, маршрутизации",
   "регистрация пользователей и настройка прав, настройка рабочих мест делопроизводства (штрих-коды, сканирование)",
   "обучение делопроизводителя и пользователей вебинаром",
   "сопровождение: 70 учётных записей, резервное копирование БД (в т.ч. в РРЦОД), обновления компонентов, устранение ошибок",
   "горячая линия 9:00–18:00 по рабочим дням, выезд на территорию заказчика на следующий рабочий день, консультации на рабочем месте до двух раз за период"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "подключение к готовой городской ГИС ЕСЭДД плюс её сопровождение на 14 месяцев",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС Санкт-Петербурга «Единая система электронного документооборота и делопроизводства» (ЕСЭДД), сегмент заказчика: БД, сервер приложений, Web-сервер, ПО сканирования; КриптоПро CSP",
  "platform_stack": [
   "ЕСЭДД Санкт-Петербурга",
   "КриптоПро CSP"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "выполнение заявок непосредственно на территории заказчика (Санкт-Петербург, Невский пр., д. 39, лит. А): если проблему нельзя решить по телефону/почте, представитель исполнителя устраняет её на месте в течение следующего рабочего дня; консультации на рабочем месте",
  "access_requirements": [
   "работа на территории заказчика в Санкт-Петербурге",
   "обработка персональных данных и информации ограниченного доступа"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ (ПП № 313), п. 20 — обслуживание шифровальных средств"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны лицензия ФСБ, знание городской ЕСЭДД и специалисты в Петербурге для выездов на следующий день",
  "timeline": "Со дня заключения контракта по 31.12.2027 включительно; заявки — в течение 5 дней",
  "payment": "Оплата фактически оказанных услуг в течение 7 рабочих дней со дня подписания документов о приёмке; аванса нет. НМЦК 1 131 937,34 руб.",
  "warranty": "3 месяца с даты окончания оказания услуг; бесплатное устранение ошибок в доработанных конфигурациях",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта — сумма в контракте",
   "выезд к заказчику на следующий рабочий день после заявки"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит студии: интеграторская услуга по городской СЭД с лицензией ФСБ и выездами в Петербурге",
  "sources": [
   "docs/0372200108226000306/Приложение_№1_описание_закупки_есээд.pdf",
   "docs/0372200108226000306/проект_контракта_есээд.pdf"
  ]
 },
 "0162300002926000059": {
  "summary": "Продлить на год техническую поддержку криптосетей ViPNet администрации Каменск-Уральского: сертификаты активации поддержки для 2 ПАК ViPNet Coordinator HW 100С и 84 ViPNet Client for Windows (сети 2057 и 3395) плюс смена ключей, контроль сети, обновления и консультации. Нужна лицензия ФСБ на работы с шифровальными средствами.",
  "scope": [
   "сертификаты активации техподдержки на 1 год: 2 × ViPNet Coordinator HW 100С 4.x, 82 × ViPNet Client 4.x (КС2), 2 × ViPNet Client 4.x (КС1)",
   "плановая и внеплановая смена ключевой и адресной информации",
   "контроль сети и анализ журналов не реже раза в неделю",
   "организация межведомственного взаимодействия в сетях ViPNet",
   "обновления ПО и консультации по горячей линии и почте"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "по сути покупка сертификатов техподдержки вендора ViPNet («Инфотекс») с обслуживанием существующей сети",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "защищённые сети ViPNet № 2057 и № 3395 заказчика (координаторы HW 100С и клиенты)",
  "platform_stack": [
   "ViPNet Coordinator HW 100С 4.x",
   "ViPNet Client for Windows 4.x"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "контракт: услуги «по адресу Заказчика: … г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 32», но техподдержка по ТЗ оказывается по телефону горячей линии и электронной почте",
  "access_requirements": [
   "доступ к управлению сетями ViPNet заказчика (смена ключевой информации)"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ на деятельность с шифровальными (криптографическими) средствами (п. 1 ч. 1 ст. 12 99-ФЗ)",
   "сертифицированные специалисты по ViPNet"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужна лицензия ФСБ на работу с криптосредствами и партнёрский канал «Инфотекс» для сертификатов поддержки; эквивалент не допускается",
  "timeline": "в течение 30 рабочих дней со дня заключения контракта; сертификаты поддержки — на 1 год",
  "payment": "в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа о приёмке; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "эквивалент не допускается",
   "штрафы и пени по ПП № 1042"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не для IT-студии: перепродажа сертификатов ViPNet, нужна лицензия ФСБ на криптографию",
  "sources": [
   "docs/0162300002926000059/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0162300002926000059/Требования к заявке.pdf",
   "docs/0162300002926000059/Проект муниципального контракта.pdf"
  ],
  "reg": "0162300002926000059"
 },
 "0131200001026007277": {
  "reg": "0131200001026007277",
  "summary": "Развитие портала Правительства Воронежской области govvrn.ru и подсистемы госуслуг АГМУ: новый раздел «Карьера на службе» с личным кабинетом претендента и интеграцией с ГИС ЕФКС, раздел оценки регулирующего воздействия, два комплексных сервиса в АГМУ, модуль обмена с ФГИС ЕРН через СМЭВ 3 и переход портала с Drupal 9 на Drupal 11.5. Всё — до 11.12.2026.",
  "scope": [
   "редизайн раздела «Вакансии» в «Карьера на службе»: адаптивная вёрстка, 3–4 варианта дизайна ЛК, ЛК претендента, приём результатов отбора из ГИС ЕФКС, доработка веб-форм анкеты",
   "новый раздел «Оценка регулирующего воздействия (ОРВ)» на странице Минэкономразвития",
   "в АГМУ (Smart-Kit/Smart-route): комплексный сервис о признании помещения жилым/аварийным",
   "в АГМУ: комплексный сервис по согласованию технического присоединения",
   "модуль взаимодействия с ФГИС ЕРН через СМЭВ 3 (3 вида сведений) с реестровой страницей",
   "обновление портала Drupal 9 → 10 → 11.5, аудит модулей, PHP 8.1 → 8.3 на Astra Linux, регрессионное тестирование",
   "опытная эксплуатация, документация, передача исходников и дистрибутива"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "доработка и модернизация действующей ГИС (портал на Drupal и подсистема АГМУ на Smart-Kit/Smart-route)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Портал Воронежской области в сети Интернет» (govvrn.ru) на Drupal 9 и подсистема АГМУ на лицензионном ПО «Smart-Kit» и «Smart-route»",
  "platform_stack": [
   "Drupal 11.5",
   "PHP 8.3",
   "PostgreSQL",
   "Redis",
   "Nginx",
   "Astra Linux",
   "Smart-Kit",
   "Smart-route",
   "СМЭВ 3",
   "ЕСИА",
   "ViPNet (сеть 2517)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "работы удалённо; присутствие в г. Воронеж, пл. Ленина, 1 — только «когда необходимо»",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверам заказчика через ViPNet Client/Coordinator для сети 2517 на каждом АРМ за свой счёт",
   "сертифицированные СЗИ от НСД и антивирус на подключаемых АРМ",
   "обработка ПДн (УЗ3, К3, 4 уровень защищённости ПДн)"
  ],
  "licenses_required": [
   "свидетельства Роспатента на ПО, на котором построена Система, или документы правообладателя (Smart-Kit/Smart-route) о праве вносить изменения — в течение 3 рабочих дней после подписания"
  ],
  "experience_required": "критерий оценки (56% общей оценки): наибольшая цена одного исполненного контракта по созданию/развитию/сопровождению государственных или муниципальных ИС за 5 лет",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны права правообладателя Smart-Kit/Smart-route на модификацию платформы, знание существующих модулей портала и АГМУ, ViPNet для доступа; срок около месяца",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 11.12.2026; исполнение контракта (с приёмкой и оплатой) — по 31.12.2026",
  "payment": "без аванса, по факту выполнения работ, в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": "12 месяцев с даты приёмки, устранение дефектов безвозмездно; обеспечение гарантийных обязательств 10% НМЦК",
  "ip_rights": "исключительные права на результаты — Воронежской области; исходники и дистрибутив передаются заказчику",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 30% цены",
   "обеспечение гарантии 10% НМЦК",
   "очень сжатый срок: большой объём работ примерно за месяц после заключения",
   "нужны документы правообладателя платформы АГМУ"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (опыт — наибольшая цена исполненного контракта по ГИС 80%, индекс деловой репутации ЭКГ 20%, порог 51 балл)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "небольшой студии не подходит: проприетарная платформа Smart-Kit с правами правообладателя, ГИС с ПДн, ViPNet, 30% обеспечения и месяц на большой объём",
  "sources": [
   "docs/0131200001026007277/Приложение №3 Описание объекта закупки 7720.pdf",
   "docs/0131200001026007277/Приложение №5 Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе_7720.pdf",
   "docs/0131200001026007277/Приложение №1 Проект контракта 7720.pdf"
  ]
 },
 "32616445565": {
  "reg": "32616445565",
  "summary": "Адаптация действующей системы электронного документооборота ООО «Газпром ПХГ» на платформе Directum RX. Документация закупки в ЕИС не размещена (неконкурентная закупка Газпрома, документы только на площадке) — выжимка сделана по карточке.",
  "scope": [
   "адаптация СЭД на платформе Directum RX под нужды ООО «Газпром ПХГ»"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "по названию закупки — доработка (адаптация) уже действующей СЭД на Directum RX (по карточке; подробности недоступны)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭД ООО «Газпром ПХГ» на платформе Directum RX",
  "platform_stack": [
   "Directum RX"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужна адаптация уже существующей СЭД заказчика на Directum RX — требуется знание её текущей конфигурации; документы закупки не размещены в ЕИС (неконкурентная закупка Газпрома), детали нужно смотреть на площадке",
  "timeline": null,
  "payment": null,
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [],
  "evaluation": "Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) (Газпром) — по карточке ЕИС",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит студии/интегратору с опытом именно Directum RX; НМЦК 20,4 млн руб., для СМП — но детали закупки недоступны в ЕИС",
  "sources": []
 },
 "32616467033": {
  "reg": "32616467033",
  "summary": "Нужно создать для ООО «ЦУП РТ» (Татарстан) новую информационную систему мониторинга и диспетчеризации инженерного оборудования ЖКХ — АИС «МИДИО ЖКХ». Система создаётся на основе исходного кода уже существующего продукта «МИДИО» (права принадлежат заказчику), который исполнителю передают для доработки и расширения под нужды ЖКХ Татарстана (КНС, ВНС, очистные сооружения).",
  "scope": [
   "Веб-клиент (React/TypeScript, PWA) и серверная часть (Kotlin/Ktor) АИС на базе исходного кода чужой системы «МИДИО»",
   "ПО контроллера объекта (Python) для приёма телеметрии по Modbus/OPC UA/HTTP/API и передачи команд управления",
   "Модули диспетчеризации насосов, датчиков уровня, расходомеров/счётчиков стоков",
   "Подсистема «Аварийная диспетчерская ЖКХ»: мониторинг аварий, сменные рапорты, уведомления",
   "Модуль приоритизации объектов ЖКХ и формирования программ модернизации",
   "Ролевая модель, админка, документированные API (OpenAPI), интеграции с внешними системами",
   "Развёртывание на инфраструктуре заказчика: тестовый контур на этапе 2, промышленный — на этапе 3, с расчётом на 150 объектов в 2027 и 250 в 2028 году",
   "Документация технического проекта и рабочая документация, 3 этапа работ за 225 календарных дней"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Формально «создание новой» системы, но по ТЗ она реализуется на основе исходного кода и UI-дизайна чужого продукта «МИДИО», права на который у заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «МИДИО» (запись в реестре российского ПО № 33203 от 17.04.2026) — базовая программа, исходный код, доступы и документацию к которой заказчик передаёт исполнителю для создания новой системы на её основе",
  "platform_stack": [
   "Kotlin",
   "Ktor",
   "React",
   "TypeScript",
   "PWA",
   "Python (контроллер)",
   "ClickHouse",
   "MongoDB",
   "Prometheus",
   "Grafana",
   "NGINX",
   "RabbitMQ",
   "Docker/Docker Compose",
   "GitLab/GitLab Runner",
   "Rancher",
   "Modbus RTU/RS-485, Modbus TCP, OPC UA"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "В гарантийный период (24 мес.) при выявлении недостатков заказчик указывает «дату, время и место прибытия уполномоченного представителя Исполнителя» для составления Акта — явное требование личной явки (п.6.10 проекта договора). Для самих этапов разработки прямого требования присутствия на объекте в тексте нет (развёртывание и настройка контроллеров удалённые, по защищённым каналам/SSH)",
  "access_requirements": [
   "Обработка персональных данных пользователей системы (ФИО, должность, организация, контакты, учётные данные) с требованиями конфиденциальности, безопасности и локализации данных",
   "БД заказчика размещаются в закрытом сегменте сети",
   "Удалённый аварийный доступ к контроллерам по SSH с персональной аутентификацией каждого специалиста"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно разобраться в чужом исходном коде и архитектуре базовой программы «МИДИО», сохранить единый с ней визуальный стиль, работать с промышленными протоколами (Modbus/OPC UA) и закрытым сегментом сети заказчика",
  "timeline": "225 календарных дней с даты заключения договора, работы в 3 этапа (техническое проектирование, разработка, ввод в действие) по календарному плану; договор действует по 16.08.2027",
  "payment": "Аванс не предусмотрен. Оплата по каждому этапу в течение 7 рабочих дней после подписания акта сдачи-приёмки. Стоимость этапов по смете НМЦК: техпроектирование ~5,2 млн, разработка ~18,5 млн, ввод в действие ~4,5 млн руб. (итого 27 702 250 руб.)",
  "warranty": "24 месяца с даты подписания акта сдачи-приёмки 3 этапа; устранение дефектов за свой счёт, срок устранения недостатков не более 5 рабочих дней с даты акта о недостатках",
  "ip_rights": "Исключительные права на весь созданный код, документацию и иные результаты переходят заказчику в полном объёме с момента их создания (ст.1296 ГК РФ); на сторонние open-source/коммерческие компоненты — только права использования по их лицензиям, перечень передаётся заказчику; вознаграждение включено в цену договора",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 2% от НМЦК, обеспечение исполнения договора 5% от цены договора (независимая гарантия или денежные средства)",
   "При снижении цены на 25%+ от НМЦК — повышенное обеспечение исполнения договора (в 1,5 раза)",
   "Пени за просрочку исполнения обязательств по договору (п.7.7, ежедневные)",
   "Исполнитель несёт расходы на экспертизу и устранение несоответствий при приёмке и в гарантийный период",
   "Ответственность перед третьими лицами за нарушение их прав на использованные компоненты (возмещение убытков, судебных расходов, штрафов)"
  ],
  "evaluation": "Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства — по карточке ЕИС",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Крупная (27,7 млн руб.) и архитектурно сложная IoT-система ЖКХ на чужой кодовой базе и промышленных протоколах с жёсткими требованиями к масштабируемости — для небольшой студии без опыта с чужим продуктом «МИДИО» и IoT-диспетчеризацией риск высок",
  "sources": [
   "docs/32616467033/ТЗ АИС МИДИО ЖКХ.pdf",
   "docs/32616467033/ДОКУМЕНТАЦИЯ Конкурс СМП АИС МИДИО ЖКХ.pdf",
   "docs/32616467033/Проект договора АИС МИДИО ЖКХ.pdf",
   "docs/32616467033/Обоснование НМЦД АИС МИДИО ЖКХ.pdf"
  ]
 },
 "32616482479": {
  "reg": "32616482479",
  "summary": "Защищённый двусторонний обмен технологическими данными (давление, температура, расход) между СУБД Oracle Нижнекамской ТЭЦ (АО «ТГК-16») и СУБД пяти сторонних организаций. Обмен идёт через промежуточную PostgreSQL в DMZ и межсетевые экраны UserGate. Нужна лицензия ФСТЭК на ТЗКИ, работа на площадке ТЭЦ, НМЦК 1,19 млн ₽.",
  "scope": [
   "обследование оборудования, ПО и СУБД заказчика; задание на создание системы; тестовый стенд; техдокументация, включая схему обмена",
   "организация DMZ и промежуточного сервера обмена (PostgreSQL / Postgres Pro), настройка кластера UserGate D500 и маршрутизации",
   "настройка двустороннего обмена 3-минутными и часовыми параметрами между Oracle и СУБД обмена",
   "предварительные испытания, опытная эксплуатация с консультированием, приёмо-сдаточные испытания",
   "документы: описание системы и её настройки, инструкция по подключению к СУБД Postgres, программа испытаний"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "создаётся новый контур информационного обмена на оборудовании и СУБД заказчика (интеграционный и ИБ-проект)",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "СУБД Oracle на технологическом сервере ТЭЦ, межсетевые экраны UserGate D500, Windows Server 2003, РЕД ОС 8.0.2, Postgres Pro Standard Certified 17.7",
  "platform_stack": [
   "Oracle",
   "PostgreSQL / Postgres Pro Standard Certified 17.7",
   "UserGate D500",
   "РЕД ОС 8.0.2",
   "Windows Server 2003",
   "MS SQL"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "работы на оборудовании заказчика на площадке Нижнекамской ТЭЦ (Нижнекамск, промзона, д. 448): пусконаладка, настройка МЭ и серверов, испытания; временные пропуска, пропускной режим объекта",
  "access_requirements": [
   "временные пропуска на территорию ТЭЦ, соблюдение пропускного режима, правил ИБ и охраны труда АО «ТГК-16»",
   "работа в промышленной сети с минимизацией перерывов связи (в нерабочее время по согласованию)",
   "положительное заключение службы экономической безопасности заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации: проектирование в защищённом исполнении, контроль защищённости от НСД, установка, монтаж и наладка СЗИ"
  ],
  "experience_required": "Специальных требований к опыту нет, нужна квалификация по UserGate и СУБД Oracle, MS SQL, Postgres",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужна лицензия ФСТЭК на ТЗКИ и выезд на ТЭЦ в Нижнекамске; старт только после поставки серверов (декабрь 2026) и уведомления заказчика",
  "timeline": "Не более 81 рабочего дня с уведомления заказчика о готовности (уведомление — в течение 10 рабочих дней после поставки серверов, ожидается в декабре 2026): техрешение 30 р.д., пусконаладка 30 р.д., опытная эксплуатация 21 р.д.",
  "payment": "Без аванса; оплата после подписания акта: МСП — в течение 7 рабочих дней, остальным — до 30 рабочих дней",
  "warranty": "3 месяца после акта сдачи-приёмки: устранение проблем из-за несоответствия технической документации",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "неустойка 0,1% в день от невыполненного при просрочке до 30 дней, свыше 30 дней — штраф 30% от невыполненного",
   "возмещение убытков в полном объёме (без упущенной выгоды)",
   "работа в непрерывном производстве, перерывы связи надо минимизировать",
   "обеспечения нет"
  ],
  "evaluation": "Формирование конкурентного листа с переторжкой: по цене (с 15% преференцией российским исполнителям), отборочные критерии включают заключение службы безопасности",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит только студии с лицензией ФСТЭК на ТЗКИ и сетевыми и ИБ-компетенциями (UserGate, Oracle) и готовностью ездить в Нижнекамск",
  "sources": [
   "docs/32616482479/Критерии_оценки_КЗ_услуги_БЕЗ АВАНСА_БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦ РЕЖИМ.pdf",
   "docs/32616482479/Извещение о закупке.pdf",
   "docs/32616482479/Проект договора.pdf"
  ]
 },
 "32616431462": {
  "reg": "32616431462",
  "summary": "Годовое (2027) сопровождение 1С в АО «ТК РусГидро»: «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП» с «БИТ.Финанс.Управленческий учёт», «1С:ЗУП 3.1» и интеграция с «1С:Управление автотранспортом ПРОФ» для аппарата во Владивостоке и 7 филиалов. Поддержка пользователей через КСА СПП с SLA, регламентные работы, восстановление, небольшие доработки по ЧТЗ.",
  "scope": [
   "приём и решение обращений пользователей в КСА СПП заказчика, реакция до 60 минут, SLA по устранению инцидентов",
   "регламентное обслуживание, обновления, восстановление после сбоев, мониторинг сервера 1С, менеджера лицензий, защиты БИТ, SQL",
   "администрирование пользователей и прав, функциональная поддержка",
   "доработки без изменения основной функциональности по согласованным ЧТЗ",
   "сопровождение интеграции ЗУП с 1С:УАТ ПРОФ, обновление эксплуатационной документации"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение действующих 1С-систем с мелкими доработками",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0 + БИТ.Финанс.Управленческий учёт, 1С:ЗУП 3.1, 1С:УАТ ПРОФ АО «ТК РусГидро»",
  "platform_stack": [
   "1С:Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0",
   "БИТ.ФИНАНС",
   "1С:ЗУП 3.1",
   "1С:Управление автотранспортом ПРОФ",
   "MS SQL"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "объекты — аппарат во Владивостоке и филиалы от Подмосковья до Камчатки; работа через КСА СПП и удалённый доступ, но договор требует присутствия ответственного по охране труда «в месте оказания Услуг»",
  "access_requirements": [
   "аккредитация участника в системе закупок РусГидро",
   "работа в КСА СПП заказчика и через удалённый доступ"
  ],
  "licenses_required": [
   "сертифицированные фирмой «1С» специалисты (1С:Специалист по платформе 1С:Предприятие 8)"
  ],
  "experience_required": "критерий (20%): совокупный опыт сопровождения именно «1С:БП КОРП + БИТ.ФИНАНС.УУ», «1С:ЗУП» и интеграции с «1С:УАТ ПРОФ» за 5 лет; максимум баллов — более 70% НМЦ",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужны сертифицированные 1С-специалисты, служба поддержки 12/5 в центральном регионе и опыт с БИТ.ФИНАНС",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027",
  "payment": "аванс 10% в течение 30 дней после счёта (не ранее чем за 30 дней до начала услуг), остаток — в течение 20 календарных / 7 рабочих дней после подписания акта",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "жёсткий SLA: высокая срочность — 30 минут–1 час",
   "часовые пояса: Владивосток/Камчатка vs служба поддержки в центре России",
   "процедура аккредитации РусГидро"
  ],
  "evaluation": "конкурс: цена 75%, квалификация (опыт по узкому стеку) 20%, финансовое состояние — остальное",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "подходит только 1С-франчайзи с опытом БИТ.ФИНАНС и службой поддержки в центре России; обычной веб-студии не подходит",
  "sources": [
   "docs/32616431462/Приложение 1 к ДоЗ - Технические требования.pdf",
   "docs/32616431462/Документация о закупке.pdf",
   "docs/32616431462/Приложение № 2 к ДоЗ - Проект договора.pdf"
  ]
 },
 "0881500000126000063": {
  "reg": "0881500000126000063",
  "summary": "Доработать ПО «Автоматизация КНО» административной комиссии федеральной территории «Сириус» до 14.12.2026: интеграции с ГИС «Единый цифровой профиль», биллинговой системой платных дорог и МВД через СМЭВ (сведения о владельцах ТС и нарушителях), плюс новый модуль постановлений о штрафах за неоплату платного проезда. Участник должен подтвердить в заявке право на модификацию этой программы.",
  "scope": [
   "интеграция с МВД России через СМЭВ 3.x: сведения о собственниках ТС, документах и регистрации, тестирование с техподдержкой МВД, запуск в продуктиве",
   "разработка и настройка интеграции с ГИС ЕЦП «Сириус»",
   "разработка и настройка интеграции с биллинговой системой платного проезда",
   "модуль постановлений по платному проезду: автоматический расчёт сроков оплаты, прекращение дел при оплате, интерфейс анализа отмен и корректировок",
   "пусконаладка, приёмочные испытания, документация, передача исходных кодов разработанного"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "модернизация существующего проприетарного ПО заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПО «Автоматизация КНО» (реестр российского ПО № 22124), лицензия передана заказчику по договору от 15.08.2024 № ЛД/Ц-02-04-31",
  "platform_stack": [
   "ПО «Автоматизация КНО»",
   "СМЭВ 3.x",
   "ViPNet (сеть № 20259)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "работы удалённо; на территории заказчика (пгт Сириус) — только при необходимости, рабочее место не предоставляется",
  "access_requirements": [
   "подключение к защищённой сети ViPNet № 20259 за свой счёт",
   "АРМ, аттестованные не ниже К3 / УЗ-3, аттестация за свой счёт",
   "работа с персональными данными"
  ],
  "licenses_required": [
   "в заявке — свидетельство правообладателя на ПО «Автоматизация КНО» или договор с правообладателем о праве на модификацию и распространение программы"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без прав правообладателя на «Автоматизация КНО» заявку не допустят; плюс аттестованные АРМ и ViPNet",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 14.12.2026",
  "payment": "без аванса, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания документа о приёмке в ЕИС",
  "ip_rights": "исключительные права на результаты работ — заказчику; передаются исходные коды разработанных программ со сценариями сборки",
  "penalties_risks": [
   "около 6 недель на 3 интеграции (включая тестирование со СМЭВ/МВД) и новый модуль",
   "аттестация АРМ и подключение к ViPNet за свой счёт"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не подходит: допуск только у правообладателя ПО «Автоматизация КНО» или его лицензиата",
  "sources": [
   "docs/0881500000126000063/4_Приложение №4_Требования к содержанию и составу заявки (аукцион).pdf",
   "docs/0881500000126000063/2_Приложение_№_2_Техническое_задание_ (3) (1).pdf",
   "docs/0881500000126000063/1_Приложение_№_1_Проект_Контракта - 2026-10-09T123903.613.pdf"
  ]
 },
 "32616422506": {
  "reg": "32616422506",
  "summary": "Для АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» спроектировать и смонтировать новую АСУ ТП и диспетчеризацию «нижнего уровня» с информационной безопасностью на ЦТП «Бухарестская, 116»: замена ПЛК и HMI на отечественные, программирование, СПД, СЗИ, пусконаладка и интеграция с верхним уровнем АСДТУ по OPC UA. Объект КИИ, нужно членство в СРО, срок — до 30.12.2027.",
  "scope": [
   "Проектно-изыскательские работы: рабочий проект АТМ, ЭМ, раздел ИБ, сметы (ПИР — 2,27 млн руб.)",
   "Замена ПЛК и панели оператора на отечественные (ПП РФ № 1912 о доверенных ПАК для КИИ), разделение АСУ ТП и АСДУ на аппаратном уровне",
   "Монтаж шкафов, КИП и датчиков, кабельных линий, сети передачи данных (ВОЛС + резервный GSM)",
   "Монтаж и наладка средств защиты информации (криптошлюз с МЭ, сертифицированный ФСБ/ФСТЭК)",
   "Разработка алгоритмов и программирование ПЛК/HMI, передача исходных проектов СПО",
   "Интеграция с АСДТУ «верхнего уровня» по OPC UA по «Руководству системного программиста»",
   "Пусконаладка, опытная эксплуатация, приёмочные испытания"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "проектирование и строительно-монтажные работы по промышленной автоматизации (АСУ ТП) на тепловом пункте",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АСДТУ «верхнего уровня» АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (SCADA), действующее оборудование ЦТП",
  "platform_stack": [
   "отечественные ПЛК и HMI",
   "OPC UA, SCADA верхнего уровня",
   "криптошлюз (рекомендован С-Терра Шлюз 200, совместимый с С-Терра КП)",
   "отечественные коммутаторы и ИБП"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Монтаж, наладка и пусконаладочные работы на ЦТП по адресу Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 116, по нарядам-допускам",
  "access_requirements": [
   "работы по нарядам-допускам на объекте теплоэнергетики",
   "объект КИИ: требования ФСТЭК № 235, 239, 31"
  ],
  "licenses_required": [
   "членство в СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства (с уровнем ответственности по объёму договора)"
  ],
  "experience_required": "Критерий оценки (40%): опыт ПИР и СМР на объектах теплоэнергетики либо телеметрии/АСУ на отечественных контроллерах и SCADA за 2023–2025 гг. (объём в рублях)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны СРО по проектированию и строительству, монтажная бригада в Петербурге и опыт АСУ ТП в теплоэнергетике",
  "timeline": "Начало — не позднее 5 рабочих дней с заключения договора; окончание — 30.12.2027 (по этапам календарного плана)",
  "payment": "Без аванса; по этапам, не позднее 14 дней после подписания акта (приёмка до 13 рабочих дней), с гарантийным удержанием 5%, которое возвращают через 12 месяцев после КС-14",
  "warranty": "10 лет на результат модернизации АСДТУ, 24 месяца на оборудование, 3 года на восстановление благоустройства",
  "ip_rights": "С даты приёмки исключительные права на документацию принадлежат заказчику; передаются исходные проекты СПО ПЛК/HMI",
  "penalties_risks": [
   "гарантия 10 лет на результат работ",
   "удержание 5% стоимости на 12 месяцев после ввода",
   "закупка оборудования и ПО на стороне подрядчика в рамках твёрдой цены с коэффициентом снижения"
  ],
  "evaluation": "Конкурс: цена 60%, опыт аналогичных работ за 2023–2025 гг. 40%; приоритет российской продукции (снижение цены заявки на 15% при оценке)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит IT-студии: промышленная автоматизация с проектированием, СРО и монтажом на объекте КИИ",
  "sources": [
   "docs/32616422506/Приложение к -754 от 15.10.2026 (архив)/1. Техническое задание ЦТП Бухарестская д.116.pdf",
   "docs/32616422506/Документация Конкурс -754 с изм от 15.10.2026.pdf",
   "docs/32616422506/Приложение к -754 от 15.10.2026 (архив)/1. Проект договора (11.2. ПИР СМР модернизация без аванса)Бухарестская.pdf"
  ]
 },
 "32616459052": {
  "reg": "32616459052",
  "summary": "Сопровождение нетиповых 1С-систем ГУП «Леноблводоканал» на 2027 год — 1500 часов: 1С:Бухгалтерия КОРП 3.0, ЗУП 3.1, «1С:Управление водоканалом 2» и УАТ ПРОФ. Обновления, администрирование, исправление ошибок, доработки по требованиям заказчика; изменения структуры ПО — только очно в Санкт-Петербурге, удалённо — через ViPNet с аттестованных по ФСТЭК АРМ исполнителя.",
  "scope": [
   "обновление конфигураций до актуальных релизов",
   "администрирование: резервные копии, пользователи, права, интерфейсы",
   "исправление ошибок и сбоев, помощь в ведении учёта",
   "доработки и расширение функционала нетиповых конфигураций по требованиям заказчика",
   "консультации по 1С, начало работ по заявке — не позднее 3 часов"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "почасовое сопровождение и доработка действующих нетиповых 1С-конфигураций",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "нетиповые конфигурации 1С:Бухгалтерия КОРП 3.0, 1С:ЗУП 3.1, 1С:Управление водоканалом 2, 1С:Управление автотранспортом Проф (Windows и Альт Линукс)",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:Бухгалтерия КОРП 3.0",
   "1С:ЗУП 3.1",
   "1С:Управление водоканалом 2",
   "1С:УАТ Проф",
   "ViPNet (сеть №12403)",
   "Альт"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«услуги, связанные с внесением каких-либо изменений в структуру ПО, допускается только при личном присутствии уполномоченного специалиста Исполнителя на объекте у Заказчика» (Санкт-Петербург, Синопская наб., 74, и 15 производственных управлений по Ленобласти); остальное — удалённо по согласованию",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ только через ViPNet для сети №12403 за свой счёт, запрет TeamViewer/AnyDesk/1С-Коннект",
   "аттестованные по требованиям ФСТЭК АРМ исполнителя и сертифицированный защищённый сегмент инфраструктуры",
   "сертифицированные СКЗИ (ФСБ), СЗИ от НСД, антивирус, МЭ (ФСТЭК), администратор ИБ, контролируемая зона",
   "работа с ПДн"
  ],
  "licenses_required": [
   "аттестат соответствия требованиям по защите информации ФСТЭК на АРМ исполнителя (скан-копия в заявке)"
  ],
  "experience_required": "критерий (40%): до 3 исполненных с 01.01.2023 договоров по 44-ФЗ/223-ФЗ на комплексное сопровождение 1С, каждый не менее 30% НМЦ",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны аттестованные по ФСТЭК АРМ и защищённый сегмент, ViPNet, очное присутствие в Петербурге и 1С-команда, знающая отраслевую «1С:Управление водоканалом»",
  "timeline": "с 13.01.2027 (вступление в силу связано с утверждением тарифа на 2027 г.) по 31.12.2027; рабочие дни 8:00–17:00",
  "payment": "без аванса, в течение 7 рабочих дней после подписания акта и счёта",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "договор вступает в силу только при включении расходов в тариф на 2027 год",
   "дорогие требования ИБ к инфраструктуре исполнителя (аттестация ФСТЭК)",
   "реакция в течение 3 часов"
  ],
  "evaluation": "запрос предложений среди МСП: цена 60%, опыт 40% (число договоров, максимум 3)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "обычной студии не подходит: 1С-сопровождение с аттестацией АРМ по ФСТЭК и выездами в Петербург",
  "sources": [
   "docs/32616459052/Техническое задание (1).pdf",
   "docs/32616459052/Документация (1).pdf",
   "docs/32616459052/Проект договора (1).pdf",
   "docs/32616459052/Ответ на запрос 1С.pdf",
   "docs/32616459052/Ответ на Запрос участника закупки 1С_02.pdf"
  ]
 },
 "0132100000326000047": {
  "reg": "0132100000326000047",
  "summary": "Удалённое сопровождение и обновление ПО АИС «Социально-гигиенический мониторинг» (АС «Контрольно-надзорная деятельность» и АС «Статистика Роспотребнадзор») для управления Роспотребнадзора по Нижегородской области на год. Исправление ошибок, обновления, горячая линия — без выезда специалиста к заказчику, но нужно разрешение разработчика на изменение кода.",
  "scope": [
   "Горячая линия консультаций по телефону и email (9:00-18:00 МСК, рабочие дни)",
   "Направление обновлений/исправлений АИС «СГМ» по почте и добавление нового функционала",
   "Исправление ошибок, обнаруженных заказчиком, в согласованные сроки",
   "Модернизация ПО в связи с изменением нормативных документов"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и модернизация уже эксплуатируемой чужой АИС без замены платформы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Социально-гигиенический мониторинг» (разработчик ООО «ИС «Криста», г. Новосибирск), реестр российского ПО № 3052",
  "platform_stack": [
   "АИС СГМ (инструментальная среда разработчика «Криста»)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "«В задачи сопровождения АИС «СГМ» не входит оказание услуг (консультаций, выполнение работ) с выездом специалиста Исполнителя к Заказчику» — выезд прямо исключён",
  "access_requirements": null,
  "licenses_required": [
   "Разрешающий документ от разработчика АИС СГМ (ООО «ИС «Криста») на выполнение работ по модернизации ПО в его инструментальной среде — обязательное условие; изменения в код вносятся только специалистами разработчика или сертифицированными на это специалистами"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Без разрешающего документа от разработчика «Криста» на внесение изменений в код АИС СГМ выполнить контракт нельзя",
  "timeline": "С 01.12.2026 по 30.11.2027 включительно",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата ежеквартально по факту фактически оказанных услуг в течение 7 рабочих дней после подписания акта приёмки",
  "warranty": "Гарантии качества распространяются на все оказанные услуги; срок предоставления гарантии качества — в течение срока оказания услуг (без отдельного послегарантийного периода); обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 10 000 руб.",
   "Обязательное разрешение разработчика на модернизацию — фактический барьер входа"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит студии без разрешения разработчика ООО «ИС «Криста» на модификацию АИС СГМ — без этого участвовать и исполнять контракт нельзя, хотя работа полностью удалённая",
  "sources": [
   "docs/0132100000326000047/Приложение 3 - ТЗ.pdf",
   "docs/0132100000326000047/Приложение 4 - Требования к содержанию, составу заявки, инструкция по ее заполнению.pdf",
   "docs/0132100000326000047/Приложение 2 - Проект ГК.pdf"
  ]
 },
 "0352300003326000155": {
  "reg": "0352300003326000155",
  "summary": "Техподдержка и сопровождение медицинской информационной системы «Медея» в омской городской больнице №6 на 2027 год: предоставление неисключительных прав на ПО во временное пользование, консультации, устранение сбоев, в том числе с выездом специалиста на объект в Омске в течение 2 часов при аварии.",
  "scope": [
   "Предоставление ПО «Медея» во временное пользование (неисключительные права)",
   "Консультации и обучение пользователей по телефону и email",
   "Выезд специалиста на объект для устранения сбоев: в течение 2 часов при критичных сбоях, в течение суток при некритичных",
   "Техническое обслуживание, обновление конфигурации, регламентные операции с БД",
   "Создание/редактирование отчётных форм, подготовка тарифов ОМС/МЭС, работа со страховыми компаниями"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и предоставление во временное пользование уже используемой МИС «Медея», разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Медицинская информационная система «Медея» (разработчик не назван в прочитанной части, упоминается обращение исполнителя к разработчику при неисправностях)",
  "platform_stack": [
   "МИС «Медея»"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Выезд представителя Исполнителя на объекты по устранению сбоев и неисправностей ПО»; при критичном сбое — «обеспечить в течение 2 часов с момента получения заявки прибытие своих специалистов»; место оказания услуг — г. Омск",
  "access_requirements": [
   "Фактически нужно физическое присутствие/базирование в Омске из-за требования прибытия в течение 2 часов"
  ],
  "licenses_required": [
   "Исполнитель сам предоставляет неисключительные права на ПО «Медея» заказчику — фактически нужно быть владельцем/дистрибьютором этого ПО"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны права на МИС «Медея» (чтобы предоставить их заказчику) и возможность прибыть на объект в Омске в течение 2 часов при аварии — оба условия являются барьером для стороннего исполнителя",
  "timeline": "С 1 января 2027 по 31 декабря 2027 года",
  "payment": "Оплата безналично в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке; аванс не упомянут",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Заказчику передаются только неисключительные права на использование ПО (временное пользование), не разработка под заказчика",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 30 240 руб. (10% цены)",
   "Штраф 1% цены контракта/этапа (от 1 до 5 тыс. руб.) за каждое нарушение, пени 1/300 ключевой ставки ЦБ",
   "Требование прибытия специалиста за 2 часа — риск штрафов при удалённой работе исполнителя"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит студии без прав на МИС «Медея» и без физического присутствия в Омске (нужно прибывать на объект в течение 2 часов при сбоях)",
  "sources": [
   "docs/0352300003326000155/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0352300003326000155/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0356500001426009078": {
  "reg": "0356500001426009078",
  "summary": "Развитие региональной навигационно-информационной системы Пермского края (РНИС ПК): оптимизация быстродействия (все функции — не дольше 15 секунд) и разработка новой подсистемы мониторинга отходов строительства и сноса — реестры участников и объектов, электронные разрешения на перевозку, контроль рейсов по ГЛОНАСС на карте, отчёты. Плюс защита информации, анализ кода на уязвимости и аттестация; работы с 11.01.2027 по октябрь 2027, НМЦК 28,9 млн ₽.",
  "scope": [
   "обследование и разработка ЧТЗ (11.01–10.02.2027), разработка документации",
   "анализ и оптимизация производительности ПО, кода и БД (ClickHouse) — отклик всех функций не более 15 секунд",
   "новая подсистема «Мониторинг отходов строительства и сноса»: реестры отходопроизводителей, перевозчиков, получателей, объектов и ТС, электронные разрешения, мониторинг ТС на карте, приём данных с БНСО, отчёты и аналитика",
   "мероприятия по защите информации, анализ исходного кода сертифицированным сканером, аттестационные испытания",
   "пусконаладка, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания",
   "передача исходных кодов и дистрибутивов через систему управления репозиториями заказчика"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие существующей РНИС ПК: оптимизация и новая подсистема в её составе",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "РНИС ПК, созданная по ГК № 29/ОК-2021 и развивавшаяся по ГК № 71/ЭА-2024; правообладатель ПО — Пермский край, документация и права на модификацию передаются подрядчику после заключения контракта",
  "platform_stack": [
   "Альт СП",
   "ClickHouse",
   "ГЛОНАСС/GPS, БНСО",
   "HTTP/SOAP/REST, RMI",
   "преимущественно свободное ПО"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место выполнения работ — территория подрядчика; отчётные документы передаются заказчику в Перми (в том числе на бумаге)",
  "access_requirements": [
   "работа в инфраструктуре заказчика с соблюдением требований по защите информации ГИС (приказы ФСТЭК № 17/117, № 21)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Доп. требование по ч. 2.1 ст. 31 44-ФЗ: исполненный за 3 года контракт/договор на сумму не менее 20% НМЦК (≈5,8 млн ₽)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "права на модификацию и документацию заказчик даёт сам, но нужен исполненный контракт от ~5,8 млн ₽, компетенции в ГЛОНАСС-мониторинге, ClickHouse и защите информации (подрядчик проводит аттестационные испытания)",
  "timeline": "ЧТЗ — 11.01–10.02.2027; документация — 11.02–13.03.2027; разработка — 14.03–12.07.2027; опытная эксплуатация — 13.07–12.08.2027 и далее до 12.09.2027; приёмочные испытания — 13.09–27.09.2027; завершение — до 12.10.2027",
  "payment": "Поэтапно, без аванса: в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке этапа",
  "warranty": "не менее 12 месяцев с подписания документа о приёмке",
  "ip_rights": "исходные коды, дистрибутивы и базы данных передаются заказчику через его систему управления репозиториями",
  "penalties_risks": [
   "аттестационные испытания и анализ кода на уязвимости входят в объём",
   "бумажная отчётность в двух экземплярах по каждому этапу"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Крупный ГИС-проект с ИБ и аттестацией — небольшой студии не по силам без опыта контрактов от ~6 млн ₽, хотя сроки адекватные и код доступен",
  "sources": [
   "docs/0356500001426009078/2._ТЗ_v2_ИБ_РНИС.pdf",
   "docs/0356500001426009078/Требования к составу и содержанию заявки.pdf",
   "docs/0356500001426009078/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0818600012926000057": {
  "reg": "0818600012926000057",
  "summary": "Перенести бухгалтерские данные (остатки и обороты) 38 учреждений из устаревшей программы «Талисман» в «1С:БГУ 8» с первоначальной настройкой и обучением пользователей (до 31.10.2026), затем оказывать ежемесячное абонентское сопровождение 1С:БГУ 2.0 и АХД с выездом специалиста к заказчику (до 31.12.2026) в станице Ленинградской Краснодарского края.",
  "scope": [
   "Обследование структуры учёта, справочников, плана счетов исходной системы «Талисман»",
   "Перенос остатков по счетам на 01.01.2026 и оборотов за 01.01–30.09.2026 в 1С:БГУ 2.0",
   "Перенос справочников, настройка рабочего плана счетов и учётной политики",
   "Настройка прав доступа и обучение пользователей (38 учреждений)",
   "Консультационная поддержка на этапе опытной эксплуатации, выезд специалиста на место",
   "Ежемесячное абонентское сопровождение 1С:БГУ 2.0 и ЕКПП АХД (25 часов/месяц): обновления, регламентные операции, доработка отчётов и форм"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "Миграция данных из одной системы в другую (разовая работа) плюс последующее ежемесячное абонентское сопровождение — комбинация переноса/внедрения и поддержки",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Исходная система — ПП «Талисман» (бухучёт 38 учреждений); целевая — «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» ред. 2.0 и дополнительный продукт АХД (ЕКПП АХД, свидетельство №2017662603)",
  "platform_stack": [
   "1С:БГУ 8 ред. 2.0",
   "ПП «Талисман» (источник данных)",
   "ЕКПП АХД (надстройка для 1С)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Документы противоречат друг другу: Описание объекта закупки прямо требует «Выезд специалиста на место» для услуги переноса данных (очное обучение пользователей), но для ежемесячного абонентского сопровождения 1С:БГУ/АХД там же зафиксирован «Способ оказания услуг: Дистанционно» (значение нельзя менять участником закупки) — а проект контракта (п.4.4.4) требует проводить это же ежемесячное обслуживание «на территории и компьютерах Заказчика» и (п.4.4.5) прибыть к заказчику не позднее одного рабочего дня с момента заявки. По факту: перенос данных и обучение — точно очные; абонентское сопровождение — по ТЗ дистанционное, но контракт обязывает выезжать по заявке в течение 1 рабочего дня",
  "access_requirements": [
   "Регулярный физический выезд специалиста к заказчику в ст. Ленинградская Краснодарского края (прибытие по заявке в течение 1 рабочего дня)",
   "Аудит соответствия обработки персональных данных требованиям 152-ФЗ перед началом работ"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензионный договор на неисключительные права воспроизведения, распространения и модификации (доработки) продукта АХД (свидетельство №2017662603) — обязателен для оказания услуг по сопровождению этого продукта"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны: лицензионные права на доработку продукта АХД, знание исходной системы «Талисман» и регулярное физическое присутствие в ст. Ленинградской (прибытие по заявке в течение 1 рабочего дня) — без этого не выполнить ни перенос данных, ни последующее сопровождение",
  "timeline": "Перенос данных — с даты заключения контракта по 31.10.2026; абонентское сопровождение — с 01.11.2026 по 31.12.2026; весь контракт действует до 31.12.2026",
  "payment": "Оплата по факту оказания услуг, безналичный расчёт в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке в ЕИС; услуги с отклонениями не оплачиваются до устранения недостатков",
  "warranty": "12 месяцев с момента подписания крайнего документа о приёмке (п.4.4.10 проекта контракта): безвозмездное устранение недостатков и возмещение убытков по вине исполнителя; плюс консультативная поддержка в гарантийный период и учёт изменений при обновлении нетиповых конфигураций ЕКПП АХД (Описание объекта закупки). Также на поставляемый товар — гарантия не менее 12 месяцев с даты приёмки",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Жёсткое SLA прибытия к заказчику — не позднее 1 рабочего дня с момента заявки",
   "Неустойки (штрафы, пени) за просрочку исполнения обязательств, включая гарантийные"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит 1С-партнёру с лицензией на продукт АХД и возможностью регулярно присутствовать в ст. Ленинградской Краснодарского края; без прав на АХД и местного присутствия участие невозможно",
  "sources": [
   "docs/0818600012926000057/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0818600012926000057/Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.pdf",
   "docs/0818600012926000057/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0322300002126000095": {
  "reg": "0322300002126000095",
  "summary": "Сопровождение 1С в детской поликлинике им. В.М. Истомина (Хабаровск) по заявкам заказчика до 30.04.2027: «Бухгалтерия государственного учреждения», «Зарплата и кадры государственного учреждения», «Медицина. Больничная аптека», плюс предоставление права на «1С:ИТС Медицина». Оплата по цене единицы услуги за фактический объём, не более 300 тыс. руб.",
  "scope": [
   "сопровождение «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»",
   "сопровождение «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8»",
   "сопровождение «1С:Медицина. Больничная аптека»",
   "предоставление права на «1С:Комплект поддержки» — «1С:ИТС Медицина»",
   "объём — по заявкам заказчика, ежемесячные документы о приёмке в ЕИС"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение типовых конфигураций 1С заказчика плюс подписка ИТС",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "типовые конфигурации 1С: БГУ 8, ЗКГУ 8, «Медицина. Больничная аптека»",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:ИТС Медицина"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг в проекте контракта не заполнено («Российская Федерация»), условия — по Технической части и приложению к ней; заказчик в Хабаровске",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "право предоставлять «1С:ИТС Медицина» (статус партнёра 1С)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если студия — партнёр 1С (для продажи ИТС) и имеет специалистов по госучётным и медицинским конфигурациям; система типовая",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 30.04.2027; контракт исполняется до 31.05.2027",
  "payment": "Ежемесячно за фактически оказанные услуги по цене единицы, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; максимум 300 000 руб. (80 000 руб. в 2026 г., 220 000 руб. в 2027 г.); аванса нет",
  "warranty": "исполнитель гарантирует соответствие качества услуг условиям контракта",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5%",
   "приёмка до 20 рабочих дней с экспертизой",
   "запрет на иностранное ПО по ПП № 1875"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене (за единицу услуги)",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит только студии-партнёру 1С с опытом госучреждений; небольшой бюджет",
  "sources": [
   "docs/0322300002126000095/II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.pdf",
   "docs/0322300002126000095/III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.pdf",
   "docs/0322300002126000095/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf"
  ]
 },
 "0352300004126000516": {
  "reg": "0352300004126000516",
  "summary": "Программное сопровождение и техподдержка медицинской информационной системы «Медея» в детской больнице №3 Омска: право пользования ПО (неисключительная лицензия), консультации, устранение сбоев с выездом специалиста, обновления и отчётность по ОМС.",
  "scope": [
   "предоставление неисключительных прав на использование МИС «Медея» (временное пользование)",
   "консультации и обучение сотрудников по работе в системе (телефон, почта, горячая линия)",
   "выезд специалиста для устранения сбоев (2 часа при серьёзном сбое, сутки — при менее критичном)",
   "техобслуживание ПО: обновление конфигурации, регламентные операции с БД, модификация форм и отчётов",
   "ведение базы страховых компаний, подготовка тарифов ОМС/МЭС",
   "консультации по формированию отчётов в страховые компании и ТФОМС Омской области"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "сопровождение и техподдержка плюс предоставление лицензии на уже готовую МИС «Медея» — не разработка нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «Медея» (реестровый номер 2026.064232), уже используемая заказчиком",
  "platform_stack": [
   "МИС «Медея»"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "предусмотрен обязательный выезд специалиста исполнителя на объект заказчика для устранения сбоев — в течение 2 часов при серьёзной неисправности, в течение суток при менее критичной",
  "access_requirements": [
   "выезд специалиста на объект заказчика в Омске по заявкам об инцидентах"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно быть правообладателем/партнёром МИС «Медея» (поставка лицензии на использование ПО) и иметь возможность оперативно выезжать в Омск",
  "timeline": "12 этапов по календарным месяцам, с 01.01.2027 по 31.12.2027 (помесячная приёмка услуг)",
  "payment": "Без аванса (не упомянут); оплата по этапам в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Передаётся только неисключительное (простое) право использования ПО «Медея», без передачи исходного кода",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% цены"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит только правообладателю/партнёру МИС «Медея» с возможностью выезда в Омск — обычная студия не сможет предоставить лицензию на чужой продукт",
  "sources": [
   "docs/0352300004126000516/ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.pdf",
   "docs/0352300004126000516/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0387200000526000108": {
  "reg": "0387200000526000108",
  "summary": "Годовое сопровождение «1С:КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений 3.5» (14 рабочих мест) в Нижневартовской психоневрологической больнице: продление лицензии, обновления релизов в течение 3 рабочих дней, консультации по кадрам, зарплате и отчётности, доработка регламентированных форм. Работа только очно в Нижневартовске, удалённая поддержка запрещена; исполнитель должен быть официальным партнёром фирмы «Камин».",
  "scope": [
   "продление лицензии на 1 год на «1С:КАМИН: Расчет заработной платы для бюджетных учреждений 3.5»",
   "установка обновлений в течение 3 рабочих дней после выхода релиза, перенос настроек, резервная копия базы",
   "консультации по кадровому учёту, расчёту зарплаты, НДФЛ и страховым взносам, регламентированной отчётности",
   "настройка отчётов, доработка форм регламентированной отчётности",
   "обучение новым релизам на рабочих местах",
   "ежемесячное абонентское обслуживание по заявкам"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "абонентское сопровождение тиражной конфигурации 1С с продлением лицензии",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "«1С:Предприятие 8» с конфигурацией «1С:КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений 3.5» на 14 рабочих мест",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений 3.5"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "сопровождение — на территории заказчика в Нижневартовске (3 адреса) по рабочим дням 9:00–17:00, выезд не более чем за 3 часа; удалённое сопровождение запрещено",
  "access_requirements": [
   "постоянное присутствие специалиста в Нижневартовске",
   "удалённый доступ запрещён"
  ],
  "licenses_required": [
   "статус официального партнёра и поставщика продукции фирмы «Камин»",
   "специалисты с сертификатом «Камин: Профессионал» по продукту"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны партнёрство с «Камин», сертифицированные специалисты и физическое присутствие в Нижневартовске",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027, ежемесячно",
  "payment": "без аванса; ежемесячно, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "штрафы по ПП № 1042 (10% цены этапа и др.)",
   "реакция с выездом за 3 часа"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "только для местного 1С-франчайзи — партнёра «Камин» в Нижневартовске",
  "sources": [
   "docs/0387200000526000108/Приложение 1 - ТЗ.docx (архив)/Приложение 1 - ТЗ.pdf",
   "docs/0387200000526000108/Приложение 4 - Проект контракта.doc (архив)/Приложение 4 - Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616452266": {
  "reg": "32616452266",
  "summary": "Доработка платформы рейтингов студенческих объединений «ПроЛидер» (Strapi, React, Node.js, PostgreSQL) для ВГУ и новый сайт СКС Профсоюза (sksrf.ru) с интеграцией рейтингов и карты из платформы. На платформе — роль «Медиацентр», рейтинг медиацентров, роль «Редактор», обратная связь, уведомления; на сайте — новый дизайн 9 страниц, админка, горячая линия, перенос контента, редиректы. Срок — до 25.11.2026, работа удалённая.",
  "scope": [
   "Платформа «ПроЛидер»: роль и рейтинг «Медиацентр», переключатель на карте, форма обратной связи, подсказки и баллы наград, email-уведомления",
   "Админка платформы: комментарии при модерации, роль «Редактор», привязка типов наград к категориям и ролям, уведомления администратору",
   "Новый дизайн и вёрстка сайта СКС (главная, проекты, новости, о нас, брендбук, регионы, контакты, документы, рейтинг), адаптив 375–1920",
   "Интеграция с платформой: регионы, интерактивная карта, рейтинги",
   "Админка сайта (главная, контакты, проекты, новости) и раздел горячей линии",
   "Перенос материалов sksrf.ru, редиректы, sitemap, robots.txt; гарантия 1 год"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "Доработка существующей платформы плюс новый сайт с интеграцией",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Платформа «ПроЛидер» (ПроЛидер.рф) на Strapi/React/Node.js/PostgreSQL и текущий сайт sksrf.ru",
  "platform_stack": [
   "CMS Strapi",
   "React",
   "Node.js",
   "PostgreSQL"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Доступ к исходному коду, репозиториям, серверам и БД — заказчик обещает в течение 10 рабочих дней после заключения"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Стек обычный для студии, но код и доступы передадут только через 10 рабочих дней после заключения, а сдать надо до 25.11.2026 — успеть реально, только если начинать дизайн сайта СКС сразу и иметь свободную команду",
  "timeline": "С заключения договора (итоги 26.10.2026) не позднее 25.11.2026; испытания и опытная эксплуатация — вне срока",
  "payment": "Без аванса; разово по факту оказания в полном объёме, в течение 7 рабочих дней после счёта на основании акта",
  "warranty": "Не менее 1 года, только устранение дефектов",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Очень сжатый срок: фактически 2–3 недели, из них до 2 недель ожидание доступов",
   "Противоречия в сроках в документах (30 дней / 2 месяца / 25.11) сняты разъяснениями",
   "Финансирование — грант Росмолодёжи, проверки госфинконтроля"
  ],
  "evaluation": "Аукцион среди МСП: наименьшая цена",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "По профилю студии подходит идеально (React/Node/Strapi, дизайн), но срок рассчитан на того, кто уже знает код платформы",
  "sources": [
   "docs/32616452266/Приложение №1 — 2.pdf",
   "docs/32616452266/Приложение №1 (1).pdf",
   "docs/32616452266/Документация — 2.pdf",
   "docs/32616452266/Приложение №2 (Проект договора) (2).pdf",
   "docs/32616452266/Разъяснение 1.pdf",
   "docs/32616452266/Разъяснение 2.pdf",
   "docs/32616452266/Разъяснение 3.pdf",
   "docs/32616452266/Разъяснение 4.pdf"
  ]
 },
 "0335500001026000043": {
  "reg": "0335500001026000043",
  "summary": "Годовое техническое сопровождение региональной ГИС Калининградской области «Субсидирование юридических лиц» (разработчик ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг», 2016): поддержка пользователей, исправление ошибок, устранение сбоев интеграций (СМЭВ, ТПП), обновления и актуализация форматов под изменения НПА. Работа удалённая, система крутится в виртуальном ЦОД Ростелекома.",
  "scope": [
   "ежедневная поддержка пользователей Системы в рабочие дни 9:00–18:00 (Калининград)",
   "устранение сбоев взаимодействия с внешними системами и сервисами, исправление ошибок, контроль целостности БД",
   "обновления Системы и настройка сервисов, плановые и неотложные регламентные работы",
   "актуализация форматов взаимодействия и процессов под изменения нормативных актов о субсидиях и СМЭВ",
   "тикет-система исполнителя для приёма заявок, ежеквартальная отчётность"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка под изменения НПА действующей ГИС, созданной другой компанией",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Субсидирование юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области» (разработка ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг», 2016; документация 2019 г.), 7 ВМ в виртуальном ЦОД ПАО «Ростелеком» на VMware",
  "platform_stack": [
   "VMware (виртуальный ЦОД Ростелеком)",
   "СМЭВ",
   "IPSec VPN",
   "Kaspersky Endpoint Security 10, Dallas Lock 8.0-K, ViPNet Client 4.x у пользователей"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги «по месту нахождения Исполнителя путем удаленного доступа»; выезд в Калининград (ул. Уральская, 18) — только когда присутствие необходимо",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к инфраструктуре Системы с мерами защиты информации"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно при получении от заказчика кода и доступов к ВМ: исключительные права у заказчика, документация 2019 г. перечислена, но стек и передача исходников в документах не описаны; нужен быстрый вход в чужую систему с 01.01.2027 и SLA 8 часов на критичные сбои",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027, отчётность ежеквартально",
  "payment": "без аванса; ежеквартально равными долями в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке за квартал",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "исключительные права на Систему принадлежат заказчику (ГКУ «Информационно-расчетный центр» как уполномоченная организация)",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10%",
   "SLA: реакция 60 мин, критичные сбои — 8–24 часа, консультации — 2 часа",
   "плановые работы с остановкой — только в нерабочее время"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "подходит студии с опытом поддержки чужих веб-систем, если заказчик даст код и доступы; работа удалённая",
  "sources": [
   "docs/0335500001026000043/3. Проект контракта.pdf",
   "docs/0335500001026000043/Описание объекта закупки структура (услуги).pdf",
   "docs/0335500001026000043/Основная часть извещения.pdf"
  ]
 },
 "0372200257726000160": {
  "reg": "0372200257726000160",
  "summary": "Сопровождать в 2027 году программный комплекс «Управление иммунизацией – ЛПУ» 8.0 («Электронная картотека») в городской поликлинике № 109 Санкт-Петербурга: 5 рабочих мест в 5 зданиях, детская и взрослая базы, 35 лицензий на просмотр. Консультации, помощь с обновлениями и настройкой АРМ, новые формы статотчётности, обновление календаря прививок, разбор инцидентов. ТЗ прямо исходит из того, что исполнитель владеет исходниками комплекса.",
  "scope": [
   "методико-техническое сопровождение ПК «Управление иммунизацией» 8.0 на 5 рабочих местах и 35 лицензий просмотра, 12 месяцев",
   "помощь в установке обновлённых версий, настройка системного и прикладного ПО АРМ, переустановка ПК и БД на другой компьютер в течение 5 дней",
   "консультации по эксплуатации, резервному копированию и восстановлению БД",
   "электронные описания новых форм статотчётности, обновление списка вакцин по Национальному календарю прививок",
   "контроль работоспособности, классификация инцидентов и аналитические выводы с рекомендациями (реакция от 24 часов до 2 дней), журнал оказания услуг",
   "один дистанционный обучающий семинар на 2 часа по запросу"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "годовое сопровождение уже работающего у заказчика проприетарного программного комплекса",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПК «Управление иммунизацией – ЛПУ» 8.0 («Электронная картотека», «Пакет программных средств организации иммунологической службы…»): клиент-сервер, веб-доступ, сервер на Windows Server, клиенты Windows/Альт/Astra Linux",
  "platform_stack": [
   "ПК «Управление иммунизацией» 8.0",
   "Microsoft Windows Server 2008/2012",
   "Альт Рабочая станция К 10.3+",
   "Astra Linux Common Edition",
   "Windows 7+"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "местом оказания услуг названы 5 зданий поликлиники № 109 в Санкт-Петербурге (Олеко Дундича, Купчинская, Моравский пер.), исполнитель соблюдает пропускной режим; при этом семинар дистанционный, большая часть услуг — консультации, а ТЗ допускает работу «при отсутствии доступа в помещение» по электронным сообщениям",
  "access_requirements": [
   "соблюдение пропускного режима и правил внутреннего распорядка заказчика",
   "обработка персональных данных пациентов по 152-ФЗ, ПП 1119 и приказу ФСТЭК № 21; неразглашение информации"
  ],
  "licenses_required": [
   "права на использование ПО от правообладателя ПК (лицензионный/сублицензионный договор или исключительные права) — требование к участнику по п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ",
   "по ТЗ: владение на законных основаниях исходными кодами комплекса и наличие свидетельства о госрегистрации программы"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны права от правообладателя ПК и, по ТЗ, законное владение его исходными кодами — без этого заявку отклонят; посторонней студии взять это не получится",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027; услуги по заявке заказчика — в течение 3 календарных дней; реакция на инциденты: критичный — 24 часа, существенный — 1 день, несущественный — 2 дня",
  "payment": "аванса нет; ежемесячно, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "гарантия качества в течение срока контракта; гарантийный срок 12 месяцев после подписания акта приёмки — приём претензий и исправление отклонений",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% НМЦК (≈60 тыс. руб.)",
   "штраф 10% цены контракта (при цене до 3 млн руб.) за ненадлежащее исполнение",
   "жёсткие сроки реакции на инциденты (от 24 часов)",
   "работа с персональными данными пациентов"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по наименьшей цене; только СМП/СОНКО",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не подходит: сопровождать может только правообладатель ПК «Управление иммунизацией» или его лицензиат с доступом к исходникам",
  "sources": [
   "docs/0372200257726000160/Приложение_1_Описание_объекта_закупки[3].doc",
   "docs/0372200257726000160/Приложение_№4_Проект_контракта[3].pdf",
   "docs/0372200257726000160/Приложение_№3_-Требования.pdf"
  ]
 },
 "32616433800": {
  "reg": "32616433800",
  "summary": "Годовая техническая поддержка (24/7 для аварийных заявок) инфраструктуры и ПО информационной системы сбора/обработки/хранения телеметрии воды с устройств сбора данных (УСПД) МУП «Водоканал» г. Казани: обслуживание инцидентов, администрирование серверного комплекса, доработка бизнес-функций. Удалённый доступ к инфраструктуре прямо запрещён — все работы только на объекте силами сертифицированных специалистов.",
  "scope": [
   "Обслуживание инцидентов ИТ-инфраструктуры по SLA (аварийный приоритет — 24x7, реакция 10 мин, решение 1 час)",
   "Администрирование системы: мониторинг, резервное копирование, оптимизация производительности, восстановление из резервных копий",
   "Внесение изменений в бизнес-функции системы (не более 3 рабочих дней на заявку)",
   "Поддержка отказоустойчивого кластера серверов (zVirt, Ред виртуализация), СХД «Маяк», МСЭ Ideco MX2, СУБД PostgreSQL, Docker-контейнеров, Zabbix",
   "Поддержка устройств сбора и передачи данных (УСПД Телеофис)",
   "Ежемесячная отчётность и акты оказанных услуг"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение (инциденты, администрирование, мелкие доработки) уже работающего программно-аппаратного комплекса телеметрии воды; новой разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Информационная система сбора/обработки/хранения телеметрии воды МУП «Водоканал» г. Казани на базе zVirt, Ред виртуализация, Huawei, Ideco MX2, СХД «Маяк», PostgreSQL, Docker, Zabbix",
  "platform_stack": [
   "zVirt",
   "Ред виртуализация",
   "Huawei (Storage/Data Center/Routing&Switching)",
   "Ideco MX2 (NGFW)",
   "Маяк (СХД)",
   "PostgreSQL",
   "Docker",
   "Zabbix",
   "Ubuntu Linux 22.04 LTS"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Прямо запрещено удалённое подключение к программно-аппаратным комплексам через удалённые каналы связи; администрирование выполняется на месте оказания услуг (территория заказчика)",
  "access_requirements": [
   "К работам на территории МУП допускаются только граждане РФ и/или лица с официальным разрешением на работу в РФ",
   "Подписание соглашения о неразглашении конфиденциальной информации",
   "Удалённый доступ к инфраструктуре запрещён — только очная работа на объекте"
  ],
  "licenses_required": [
   "Штат исполнителя должен включать сотрудников с действующими сертификатами: Huawei Storage HCIP, Huawei Data Center HCIA, Huawei Data Center Facility Deployment HCIP, Huawei Routing&Switching, Zabbix Certified Professional, администрирование zVirt не ниже Professional, администрирование Ред виртуализация не ниже Professional (сертификаты предоставляются при подаче заявки, без них к работам не допускают)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны штатные сертифицированные специалисты (Huawei/Zabbix/zVirt/Ред Виртуализация), гражданство РФ или разрешение на работу, и присутствие на объекте в Казани — удалённая работа запрещена",
  "timeline": "12 месяцев с даты заключения договора; приём заявок и устранение сбоев — круглосуточно ежедневно",
  "payment": "Ежемесячно, в течение 30 дней после подписания сторонами акта оказанных услуг, на основании выставленного счёта",
  "warranty": "Гарантийный срок на выполняемые работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения договора (независимая гарантия или денежный залог), размер не указан в шаблоне",
   "Неустойка (пени) 1% от стоимости невыполненной/несвоевременной/некачественной работы за каждый день нарушения",
   "Заказчик вправе удерживать убытки и штрафы из суммы обеспечения"
  ],
  "evaluation": "Запрос предложений (223-ФЗ) среди СМП — оценка не только по цене, но и по иным критериям (квалификация, сертификаты специалистов)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Нужны штатные сертифицированные инженеры (Huawei/Zabbix/zVirt/Ред Виртуализация), присутствие на объекте в Казани, запрет удалённой работы — обычной веб-студии недоступно",
  "sources": [
   "docs/32616433800/ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf",
   "docs/32616433800/РАЗДЕЛ 6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ (1).pdf",
   "docs/32616433800/РАЗДЕЛ 7. ПРОЕКТ ДОГОВОРА (1).pdf"
  ]
 },
 "0173100010826000084": {
  "summary": "Предоставить Минюсту России на 6 месяцев облачные вычислительные мощности (IaaS) в собственных ЦОД уровня TIER III: 336 vCPU, 1372 ГБ RAM, 2,8 ТБ SSD, 7 GPU RTX 6000 Pro 96 ГБ, Astra Linux, межсетевой экран UserGate, ГОСТ-VPN на ViPNet, двухфакторная аутентификация. Сегмент облака должен быть аттестован для ГИС К1 и ИСПДн УЗ-1, поддержка 24×7 с реакцией 15 минут.",
  "scope": [
   "облачные серверы в аттестованном сегменте (ГИС К1, ИСПДн УЗ-1) — 336 vCPU, 1372 ГБ RAM, 2800 ГБ сетевого SSD",
   "7 виртуальных машин с GPU RTX 6000 Pro 96 ГБ с настроенными драйверами и CUDA",
   "доступ к Astra Linux 1.8, межсетевой экран UserGate VE250 или аналог, «Мультифактор» или аналог",
   "ГОСТ-VPN на базе 2×ViPNet HW100 в кластере",
   "портал самообслуживания: web, API, CLI, SDK, terraform, мониторинг, снапшоты, резервное копирование",
   "техподдержка 24×7×365 с реакцией 15 минут, ежемесячные отчёты"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "аренда облачной инфраструктуры (IaaS) в ЦОД исполнителя, разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "собственная облачная платформа исполнителя (виртуализация из реестра российского ПО)",
   "Astra Linux 1.8 «Воронеж»",
   "UserGate VE250 или аналог",
   "ViPNet HW100",
   "AMD EPYC 9274F или аналог",
   "NVIDIA RTX 6000 Pro 96 ГБ"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "не менее двух ЦОД уровня TIER III в РФ в собственности или эксклюзивной аренде, один — в Москве",
   "аттестат соответствия сегмента облака для ГИС К1 / ИСПДн УЗ-1 / АС 1Г",
   "круглосуточная охрана и дежурный персонал в ЦОД",
   "резидент РФ"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК на ТЗКИ",
   "лицензия ФСТЭК на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации",
   "лицензии Роскомнадзора: каналы связи, телематические услуги, передача данных",
   "лицензия ФСБ на работы с шифровальными средствами"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен собственный облачный провайдер с аттестованными ЦОД TIER III, лицензиями ФСТЭК, ФСБ и Роскомнадзора; мощности предоставить за 7 календарных дней",
  "timeline": "мощности — в течение 7 календарных дней с заключения контракта; услуги — 6 месяцев с момента заключения",
  "payment": "без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке в ЕИС",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "все результаты вычислений и данные заказчика принадлежат заказчику",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения — 30% НМЦК (5 937 611,40 ₽)",
   "реакция на любые инциденты — 15 минут, устранение в срок в 99% случаев",
   "штрафы по ПП № 1042"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не подходит студии: это аренда аттестованного облака у крупного провайдера с собственными ЦОД и лицензиями",
  "sources": [
   "docs/0173100010826000084/Приложение № 3 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0173100010826000084/Приложение № 4 Требования к составу заявки.pdf",
   "docs/0173100010826000084/Приложение № 2 Проект контракта.pdf"
  ],
  "reg": "0173100010826000084"
 },
 "0142200001326019329": {
  "reg": "0142200001326019329",
  "summary": "Годовое сопровождение АИС «Анализ счетов» (реестры счетов ОМС, обмен с ТФОМС Самарской области) в Самарской городской больнице №2 им. Семашко на 2027 год: обновления справочников и программы, исправление ошибок, удалённые консультации. Исполнитель должен быть правообладателем ПО (ООО «ИМЦ») или иметь от него права на модификацию.",
  "scope": [
   "Выкладывать обновления справочников ОМС Самарской области на портал техподдержки исполнителя",
   "Модифицировать ПО (исправление ошибок, соответствие нормативке ОМС) и выкладывать обновления",
   "Удалённые консультации по работе с ПО, формированию реестров и сдаче отчётности в ТФОМС/МЗ",
   "Удалённо устранять аварийные ситуации (до 30 минут на случай)",
   "Информировать заказчика об изменениях ПО",
   "Ежемесячные документы о приёмке в ЕИС"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Абонентское сопровождение и модификация уже работающей региональной АИС с закрытым кодом правообладателя",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Анализ счетов» (правообладатель ООО «ИМЦ», ИНН 6317059075)",
  "platform_stack": [
   "АИС «Анализ счетов»",
   "ViPNet (сеть ТФОМС)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к ПО заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "Свидетельство о регистрации ПО (для правообладателя) либо договор с правообладателем ООО «ИМЦ» о передаче прав на модификацию ПО — до начала оказания услуг"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Без прав на модификацию от ООО «ИМЦ» и доступа к исходному коду АИС выпускать обновления невозможно; по сути услугу может оказать только правообладатель",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 30.12.2027; помесячная приёмка",
  "payment": "Без аванса; ежемесячно, в течение 7 рабочих дней после подписания документов о приёмке; услуги абонентские — оплата и при невостребованности",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Требуются права на модификацию чужого ПО",
   "Обучение персонала — только за доплату (в пользу исполнителя)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион: наименьшая цена",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит: фактически закупка у правообладателя ООО «ИМЦ»",
  "sources": [
   "docs/0142200001326019329/ТЗ _Анализ счетов.pdf",
   "docs/0142200001326019329/Информационная карта электронного аукциона25142303.pdf",
   "docs/0142200001326019329/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0369100047226000050": {
  "reg": "0369100047226000050",
  "summary": "Продлить на 12 месяцев лицензии антивируса Kaspersky Total Security для бизнеса на 65 защищаемых объектов для МСЧ № 92 ФМБА (г. Миасс). По сути — перепродажа лицензий Касперского, разработки нет.",
  "scope": [
   "Продление лицензии Kaspersky Total Security для бизнеса на 65 объектов (рабочие станции, файловые и почтовые серверы, интернет-шлюзы) не менее чем на 12 месяцев",
   "Предоставление обновлений антивирусных баз и средств централизованного управления в составе лицензии",
   "Эксплуатационная документация на русском языке («Руководство пользователя (администратора)»)",
   "Техподдержка — силами сертифицированных специалистов производителя и его партнёров по электронной почте и через Интернет"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "Предмет — продление лицензий готового антивируса Касперского, никаких работ по разработке",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Антивирус Kaspersky Total Security для бизнеса, уже используемый заказчиком",
  "platform_stack": [
   "Kaspersky Total Security для бизнеса"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Фактически нужен доступ к лицензиям Kaspersky через дистрибьютора/партнёра «Лаборатории Касперского»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Можно, если есть канал закупки лицензий Kaspersky (партнёр/дистрибьютор); собственных работ студии здесь нет",
  "timeline": "Защита не менее чем на 12 месяцев на 65 объектов; срок поставки в документах не указан (проекта контракта в документах нет)",
  "payment": "Не указано (проекта контракта среди документов нет)",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Неисключительная лицензия правообладателя (Касперский) — прав на результат нет",
  "penalties_risks": [
   "Проект контракта в документах закупки отсутствует — условия оплаты и ответственности неизвестны",
   "Маржа на перепродаже лицензий небольшая: НМЦК 230 958 ₽ (≈3 553 ₽ за объект)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не профиль IT-студии: это перепродажа лицензий Касперского, имеет смысл только при наличии партнёрского статуса",
  "sources": [
   "docs/0369100047226000050/Пр.1 к извещ - Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0369100047226000050/с 01.01.2026 гПр.4 к извещ - Требования к содержанию, составу заявки.pdf",
   "docs/0369100047226000050/ПР№ 2  НМКЦ.pdf"
  ]
 },
 "0162200011826003309": {
  "reg": "0162200011826003309",
  "summary": "Закупка предполагала перенос чужой коммерческой системы «Адресная социальная помощь 2.0» (лицензия у Минсоцполитики Свердловской области, правообладатель — ООО «Центр социально-информационных технологий») на отечественный стек: ОС Astra Linux SE 1.8 и СУБД PostgreSQL 15, с правкой кода и миграцией БД. 14.10.2026 заказчик ОТМЕНИЛ закупку после того, как участники задали вопросы о недостающих условиях (доступ к исходному коду, права на модификацию, архитектура системы, доступ к БД). Участие по этому извещению более невозможно.",
  "scope": [
   "Адаптация системы «АСП 2.0» для работы на сертифицированной ФСТЭК ОС Astra Linux Special Edition 1.8",
   "Конвертация и миграция базы данных АС «АСП 2.0» на СУБД PostgreSQL 15",
   "Модификация программного кода (CSS, JS, компоненты выбора даты/справочники, шаблоны и генератор печатных форм) для устранения несовместимостей",
   "Обеспечение совместимости с браузером Яндекс 23.9+ и альтернативными офисными пакетами",
   "Внесение изменений в архитектуру построения АС «АСП 2.0» (конкретный состав не детализирован)",
   "Развёртывание и тестирование на тестовом стенде, затем на продуктивном сервере заказчика с полным сохранением текущего функционала",
   "Дистанционная консультация специалистов заказчика по настройке серверного оборудования",
   "Гарантийное обслуживание 12 месяцев с даты подписания акта приёмки"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "перенос и доработка чужой проприетарной системы (адаптация под новую ОС/СУБД, правка кода), не создание нового",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Автоматизированная система «Адресная социальная помощь 2.0» (реестр российского ПО № 19357), правообладатель — ООО «Центр социально-информационных технологий»; у заказчика используется по неисключительной лицензии от 09.08.2024",
  "platform_stack": [
   "Astra Linux Special Edition 1.8 (ФСТЭК)",
   "PostgreSQL 15",
   "CSS",
   "JS"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к инфраструктуре заказчика только по защищённым каналам с сертифицированными средствами криптографической защиты информации",
   "обязательное согласование с заказчиком установки любого дополнительного ПО на серверах получателя (и удаление после работ)",
   "работа с реальными данными получателей социальной помощи на мощностях заказчика при тестовых испытаниях"
  ],
  "licenses_required": [
   "сертифицированные СКЗИ для защищённого удалённого доступа (конкретный класс и сертификат в документах не указан)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "закупка отменена заказчиком 14.10.2026 — подать заявку и начать работу по этому извещению уже невозможно; по содержанию — даже без отмены, нужен доступ к исходному коду и БД чужой проприетарной системы, который в документах не гарантирован (вопросы участников об этом остались без содержательного ответа)",
  "timeline": "Услуги должны были оказываться с даты заключения контракта по 18.12.2026",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата по факту оказания услуг в течение 3 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке в ЕИС",
  "warranty": "12 месяцев с момента подписания документа о приёмке; при выявлении недостатков исполнитель обязан незамедлительно устранять их за свой счёт (конкретные сроки по уровням критичности не прописаны)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "закупка отменена заказчиком 14.10.2026 — дальнейшее участие невозможно",
   "модификация чужого проприетарного ПО без гарантированного доступа к исходному коду, документации и дампу БД — исполнитель обязан соблюдать ст. 1229, 1233-1235, 1270 ГК РФ и гарантировать отсутствие нарушения прав правообладателя",
   "вопросы участников о доступе к коду, БД, архитектуре и о распределении прав с правообладателем (п. 1-3, 16-18, 22 обращения) остались без содержательного ответа",
   "штрафы заказчику за ненадлежащее исполнение по 44-ФЗ — от 1000 до 100000 руб. в зависимости от цены контракта (условия для исполнителя не вошли в прочитанный текст)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей цене (критерии не указаны, стандартная процедура 44-ФЗ)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Закупка отменена — браться не за чем; по содержанию работа и так была рискованной: доработка чужой системы без ясного доступа к исходникам и правам",
  "sources": [
   "docs/0162200011826003309/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0162200011826003309/Разъяснение 3309 от 14.10.26.pdf",
   "docs/0162200011826003309/Проект государственного контракта.pdf"
  ]
 },
 "0187300001526000007": {
  "reg": "0187300001526000007",
  "summary": "Три года (12.2026–11.2029) сопровождать работу пользователей администрации Ханты-Мансийска и её учреждений в подсистеме «Web-Исполнение» регионального электронного бюджета Югры: служба поддержки с порталом и базой знаний, консультации, исправление ошибок, обновления, 5 аналитических отчётов. Исполнитель должен иметь права на модификацию ПК «Web-Исполнение».",
  "scope": [
   "Портал самообслуживания 24/7 с СУТП, базой знаний и регистрацией обращений прямо из Системы",
   "Техподдержка пользователей в рабочие дни 9:00–18:00: инциденты, консультации, настройки, аудит данных, справочники",
   "Запросы на изменение: исправление ошибок, установка обновлений Системы",
   "Регистрация/блокировка пользователей, управление правами и ролями",
   "Настройка 5 дополнительных аналитических отчётов",
   "Выезд к заказчику для настройки не позднее 4 часов по заявке, если удалённо не решить"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение уже работающей подсистемы регионального электронного бюджета без изменения платформы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПК «Региональный электронный бюджет. Исполнение бюджета» («Web-Исполнение», № 3050 в реестре российского ПО) в ГИС «Региональный электронный бюджет Югры»",
  "platform_stack": [
   "ПК «Web-Исполнение» (без изменения текущей платформы)",
   "обмен с Федеральным казначейством, ГИС ЖКХ, ЕПБС",
   "электронная подпись"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Услуги дистанционные, но при невозможности удалённого решения исполнитель настраивает Систему «по месту нахождения Заказчика» (г. Ханты-Мансийск) не позднее 4 часов после заявки",
  "access_requirements": [
   "доступ к ГИС «Региональный электронный бюджет Югры» (сервер оператора — Депфин Югры)",
   "возможность выезда в Ханты-Мансийск в течение 4 часов"
  ],
  "licenses_required": [
   "документы о законном праве на модификацию ПК «Web-Исполнение»: свидетельство правообладателя либо договор с правообладателем о передаче прав на модификацию (предъявляются при исполнении)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны права правообладателя на модификацию «Web-Исполнение», знание системы и портал поддержки, интегрированный с ней; плюс выезд в Ханты-Мансийск за 4 часа",
  "timeline": "С 01.12.2026 по 30.11.2029, ежемесячная приёмка",
  "payment": "Ежемесячно, не позднее 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке в ЕИС; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% от цены",
   "модификации без оформленных прав запрещены, исходный код и права исполнитель обеспечивает сам",
   "3-летний контракт по фиксированной цене"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит: фактически поддержка продукта правообладателя «Web-Исполнение» с правами на модификацию и выездами в Ханты-Мансийск",
  "sources": [
   "docs/0187300001526000007/ТЗ_Исполнение_ЕИС.docx (архив)/ТЗ_Исполнение_ЕИС.pdf",
   "docs/0187300001526000007/Требования к содержанию составу заявки и инструкция по ее заполнению Исполнение.docx (архив)/Требования к содержанию составу заявки и инструкция по ее заполнению Исполнение.pdf",
   "docs/0187300001526000007/ПК_Исполнение.docx (архив)/ПК_Исполнение.pdf"
  ]
 },
 "0122200002526003611": {
  "reg": "0122200002526003611",
  "summary": "Продлить на 12 месяцев (с 01.01.2027) сертификат технической поддержки уже работающей у заказчика (МФЦ Хабаровского края) диалоговой нейросетевой системы «OCAS Assistant», которая отвечает абонентам по телефону, в чате и соцсетях на вопросы о госуслугах и интегрирована с АИС МФЦ. Поддержка оказывается только разработчиком системы или его авторизованным партнёром.",
  "scope": [
   "Круглосуточная доступность и безотказная работа АИС ДНС (24/7)",
   "Поддержка голосовых и текстовых каналов связи (сайт, мессенджеры, телефония через SIP-Trunk)",
   "Поддержание точности ответов (не более 10-15% ошибок), перевод на оператора при низкой уверенности (<85%)",
   "Обработка до 1 млн голосовых обращений в год",
   "Еженедельное переобучение нейросетевых моделей, добавление до 3 новых вопросно-ответных пар в месяц",
   "Устранение инцидентов по SLA (критический — восстановление за 8 часов)",
   "Обновление модулей системы и доступ к документации 24/7",
   "Доступ к защищённой сети заказчика через ViPNet"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Это продление техподдержки уже эксплуатируемой проприетарной системы, а не разработка нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Диалоговая нейросетевая система» на основе ПО «Диалоговая система OCAS Assistant» (реестр российского ПО №7511, свид. №2018662807), интегрирована с АИС МФЦ (ООО НПФ «КОМЭКС»); разработчик — ООО «Объединение когнитивных ассоциативных систем»",
  "platform_stack": [
   "OCAS Assistant (нейросетевая платформа)",
   "ViPNet (защищённые каналы связи)",
   "SIP-Trunk телефония",
   "интеграция с Telegram/ВКонтакте/MAX"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Подключение к защищённой сети заказчика только через ViPNet",
   "Приём и предоставление сертификата через личный кабинет/портал техподдержки разработчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "Техподдержку по условиям ТЗ оказывает только разработчик (ООО «Объединение когнитивных ассоциативных систем») или его авторизованный партнёр — фактический допуск к закупке ограничен этим кругом лиц",
   "Установлен запрет на иностранное ПО (нацрежим по ПП №1875) — система должна быть российского происхождения"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Поддержку может оказывать только разработчик системы или его авторизованный партнёр — без этого статуса выполнить контракт не получится",
  "timeline": "Сертификат предоставляется в течение 20 дней после заключения контракта; срок действия техподдержки — 12 месяцев с 01.01.2027 (текущая заканчивается 31.12.2026); исполнение контракта — до 31.12.2026",
  "payment": "Безнал, по факту оказанных услуг, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; аванс не упомянут",
  "warranty": "Исполнитель гарантирует соответствие качества услуг условиям контракта (отдельного гарантийного срока не установлено)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Жёсткий SLA: критический инцидент — восстановление за 8 часов, обычный инцидент — 24 часа",
   "Минимальный порог уверенности ответов системы — 85%, иначе обязательный перевод на оператора",
   "Обеспечение исполнения контракта — 5% цены",
   "Стандартная неустойка по 44-ФЗ за просрочку/ненадлежащее исполнение"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — выбор по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит стороннему исполнителю — техподдержку по ТЗ может оказывать только разработчик OCAS Assistant или его официальный партнёр",
  "sources": [
   "docs/0122200002526003611/Приложение к Технической части .pdf",
   "docs/0122200002526003611/II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.pdf",
   "docs/0122200002526003611/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf",
   "docs/0122200002526003611/III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.pdf"
  ]
 },
 "0145200002126000045": {
  "reg": "0145200002126000045",
  "summary": "Годовое техническое обслуживание и сопровождение системы электронного документооборота «Дело» (ЭОС) в Законодательном собрании Ленинградской области в Санкт-Петербурге. Нужны консультации пользователей, обновление версий ПО, обслуживание баз данных и периодические визиты специалиста на объект.",
  "scope": [
   "Техническая поддержка и сопровождение СЭД «Дело» (122 лицензии ЛГО, 14 конкурентных лицензий, опции сканирования, оповещений, штрих-кода)",
   "Консультации пользователей по телефону и e-mail по настройке, эксплуатации и обновлению ПО",
   "Предоставление доступа к закрытому разделу сайта разработчика (eos.ru) для скачивания новых версий и право устанавливать их",
   "Направление специалиста в административное здание заказчика — 3 визита за срок контракта, в течение 2 рабочих дней с момента заявки",
   "Внесение изменений в справочники и классификаторы, актуализация списка пользователей и прав",
   "Обслуживание баз данных: резервное копирование, восстановление, чистка"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение и техподдержка уже работающей у заказчика системы ЭДО «Дело», новое ПО не создаётся",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭД «Дело» (ЭОС, ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)») — серверная лицензия + 122 ЛГО + 14 конкурентных лицензий; серверы Windows Server 2008 R2 / MS SQL Server 2008, рабочие станции Windows 7 / MS Office 2007+",
  "platform_stack": [
   "СЭД «Дело» (ЭОС)",
   "Windows Server 2008 R2",
   "MS SQL Server 2008",
   "Windows 7",
   "MS Office 2007+"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Направление специалиста для работы в административном здании Законодательного собрания Ленинградской области: три визита в течение срока действия Контракта»; перед визитом исполнитель оформляет пропуск в здание. Остальные консультации — по телефону/e-mail.",
  "access_requirements": [
   "Оформление пропуска в административное здание Законодательного собрания для выездов специалиста"
  ],
  "licenses_required": [
   "Исполнитель обязан обладать правами на обслуживание и распространение программного продукта «Дело» (партнёрство/права от правообладателя ЭОС) для оказания услуг в полном объёме"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны официальные права на обслуживание и распространение ПО «Дело» от правообладателя ЭОС, знание уже установленной конфигурации системы заказчика и оформление пропуска для выездов.",
  "timeline": "Контракт на 12 этапов помесячно с 01.01.2027 по 17.12.2027 (периоды оказания услуг совпадают с календарными месяцами, последний этап — по 17.12.2027).",
  "payment": "Оплата по факту оказанных услуг за каждый из 12 этапов, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке; аванс не предусмотрен.",
  "warranty": "Гарантийные обязательства с 01.01.2027 по 17.12.2027: если визит специалиста не решил проблему техподдержки, повторный визит — за счёт исполнителя.",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Пеня за просрочку исполнителя — 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены этапа за каждый день",
   "Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств исполнителем — 1% цены этапа, но не менее 1000 и не более 5000 руб.",
   "Штраф за обязательство без стоимостного выражения — 1000 руб.",
   "Обеспечение исполнения контракта — 10% цены контракта; обеспечение заявки — 7905 руб.",
   "Без прав от ЭОС на обслуживание и распространение продукта исполнение контракта юридически невозможно"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей цене.",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подойдёт только компании с официальными правами партнёра ЭОС на обслуживание СЭД «Дело» и присутствием в Санкт-Петербурге для визитов — обычной веб/разработческой студии не подходит.",
  "sources": [
   "docs/0145200002126000045/Приложение №1 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0145200002126000045/Приложение № 4 Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.pdf",
   "docs/0145200002126000045/Приложение № 3 Проект контракта.pdf",
   "docs/0145200002126000045/Приложение № 2 Обоснование Н(М)ЦК.pdf"
  ]
 },
 "0162200009826000038": {
  "reg": "0162200009826000038",
  "summary": "Доработка действующего Регионального портала по техприсоединению к сетям Свердловской области (.NET, Astra Linux, Postgres Pro): защита персональных данных — вход сотрудников министерства только с белого списка IP, снятие доступов по умолчанию, ограничение видимости вкладки «Сотрудники» и данных в REST-методе. Срок — 10 рабочих дней, нужна лицензия ФСБ.",
  "scope": [
   "проверка IP-адреса при авторизации сотрудников министерства (белый список)",
   "доработка разграничения прав: снятие доступов к подсистемам при первом входе",
   "ограничение доступа к вкладке «Сотрудники» карточки организации по ролям; иконка настройки уведомлений в ЛК",
   "закрытие персональных данных в REST-методе /organizations/select-users для физлиц",
   "предварительные испытания, опытная эксплуатация 7 дней, приёмочные испытания по ГОСТ Р 59792-2021",
   "развёртывание на серверах ГБУ СО «Оператор электронного правительства» через ViPNet; передача исходников и документации (руководство пользователя, ПМИ)"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "небольшая доработка существующей государственной информационной системы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Региональный портал по технологическому присоединению…» Свердловской области (.NET, Postgres Pro Certified, Astra Linux SE, Docker, nginx); исходники и документацию заказчик передаёт по запросу",
  "platform_stack": [
   ".NET",
   "Astra Linux Special Edition",
   "Postgres Pro Certified / PostgreSQL",
   "Docker",
   "nginx",
   "КриптоПро CSP",
   "ViPNet",
   "ЕСИА"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги оказываются удалённо, через подключение к защищённой сети правительства Свердловской области по ViPNet",
  "access_requirements": [
   "подключение к Единой сети передачи данных Правительства Свердловской области по ViPNet (сеть 2057) — согласует исполнитель сам с ГБУ СО «Оператор электронного правительства»",
   "СЗИ при необходимости — за счёт исполнителя",
   "работа с ГИС класса К3 / УЗ-3, требования приказа ФСТЭК № 117"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ на работы с шифровальными средствами — требование к участнику"
  ],
  "experience_required": "критерий оценки: число исполненных контрактов по разработке/модернизации/сопровождению ИС за 5 лет (44-ФЗ/223-ФЗ) — 80% показателя квалификации; число штатных ИТ-специалистов с профильным высшим образованием — 20%",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "исходники дают по запросу, но нужна лицензия ФСБ, опыт с .NET и защищённым контуром, а за 10 рабочих дней надо ещё согласовать подключение по ViPNet",
  "timeline": "не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днём заключения контракта; опытная эксплуатация 7 календарных дней; установка после приёмки — 5 рабочих дней по требованию",
  "payment": "без аванса; оплата не позднее 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке в ЕИС",
  "warranty": "12 месяцев с даты размещения акта в ЕИС",
  "ip_rights": "исключительное право на результаты, включая исходные коды, переходит заказчику без увеличения цены",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 20%",
   "нарушение сроков — существенное нарушение и основание для расторжения",
   "технологические перерывы — не дольше 1 часа"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 60%, квалификация 40% (опыт по числу исполненных договоров на ИС — 80%, число квалифицированных сотрудников — 20%)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "по объёму доработка небольшая (350 тыс. ₽), но нужны лицензия ФСБ, ViPNet-доступ и очень короткий срок — подходит только студии с лицензией и опытом госИС",
  "sources": [
   "docs/0162200009826000038/Описание объекта закупки Адаптация (Услуги).pdf",
   "docs/0162200009826000038/Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах.pdf",
   "docs/0162200009826000038/Требования к содержанию_ составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению.pdf",
   "docs/0162200009826000038/Проект ГК для размещения Адаптация (Услуги).pdf"
  ]
 },
 "0173200001426002095": {
  "reg": "0173200001426002095",
  "summary": "Нужно взять на годовое техническое сопровождение (поддержка пользователей, прикладное и системное администрирование, доработки) уже работающую кадровую систему Правительства Москвы ЕАИС «Кадры 2.0». Работа ведётся на инфраструктуре и доступах заказчика по строгим SLA в течение 372 дней в 2026-2027 годах.",
  "scope": [
   "Организация эксплуатационных служб на подготовительном этапе (1-7 дней)",
   "Поддержка пользователей (1-я и 2-я линии, база знаний)",
   "Прикладное администрирование ЕАИС «Кадры 2.0»",
   "Системное администрирование (серверы, СУБД, резервное копирование и восстановление)",
   "Адаптационное сопровождение — доработки по запросам на изменение (ЗНИ)",
   "Контроль SLA, мониторинг состояния системы, ведение и актуализация эксплуатационной документации",
   "Нагрузочное тестирование и плановые работы (ППР)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Прямо названо «техническая поддержка и системное сопровождение» уже действующей системы ЕАИС «Кадры 2.0»; новая разработка не предусмотрена",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ЕАИС «Кадры 2.0» — Единая автоматизированная информационная система управления кадрами Правительства Москвы; состав подсистем, ПО и инфраструктуры описан в приложениях 5-6 к ТЗ (конкретный технологический стек в извлечённом тексте не раскрыт)",
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Доступ к техническим средствам и ПО системы предоставляется исполнителю заказчиком дистанционно (по запросу, через выдачу атрибутов доступа); контрольное восстановление из резервной копии проверяется заказчиком «в ходе очного присутствия или с использованием удалённого доступа» — то есть очное присутствие требуется только представителям заказчика, а не исполнителю; формальное место оказания услуг указано как г. Москва",
  "access_requirements": [
   "Персонализированный доступ к системе (логин = конкретный пользователь), атрибуты доступа выдаёт заказчик по запросу",
   "Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации и защите персональных данных (152-ФЗ, 149-ФЗ)",
   "Назначение ответственных уполномоченных специалистов исполнителя с момента подготовительного этапа"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Опыт исполнения (с учётом правопреемства) за 3 года до подачи заявки контракта по 44-ФЗ или договора по 223-ФЗ, без неустранённых штрафов/пеней, стоимостью исполненных обязательств не менее 20% НМЦК (т.е. не менее ~31,2 млн руб.)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужен подтверждённый опыт на ~31 млн руб. за 3 года, обеспечение заявки 6,25 млн руб. и контракта 23,43 млн руб., а также изучение действующей системы ЕАИС «Кадры 2.0» и регламентов заказчика — небольшой студии без такого опыта и ресурсов не подойдёт",
  "timeline": "Подготовительный этап — 1-7 календарных дней с даты заключения контракта. Основной этап — 372 календарных дня, разбит на 3 периода (8-129, 130-252, 253-372 дни), 2026-2027 годы. Исполнитель не вправе досрочно оказать услуги. Срок подачи заявок — до 30.10.2026 10:00 (МСК)",
  "payment": "Аванс не предусмотрен. Оплата поэтапная: в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком электронного Документа о приёмке по этапу (через АИС «Портал поставщиков»); приёмка этапа у заказчика — до 20 рабочих дней после получения отчётных документов",
  "warranty": "Исполнитель гарантирует качество услуг на весь период их оказания; отдельного постконтрактного гарантийного срока в прочитанном тексте контракта не указано",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 6 247 746,98 руб. и обеспечение контракта 23 429 051,17 руб.",
   "Обязательный опыт на сумму не менее 20% НМЦК (~31,2 млн руб.) за последние 3 года",
   "Штрафы и пени по ПП РФ №1042 за нарушение сроков/качества, вплоть до процента цены этапа за каждый факт нарушения",
   "Жёсткие SLA по приоритетам инцидентов (кроме стандартных сроков оцениваются доп. баллами за их сокращение)",
   "Запрет на досрочное завершение оказания услуг"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс в электронной форме по ПП РФ №2604: цена контракта — 30%; качественные характеристики (сокращение сроков устранения инцидентов 1-го приоритета и системных ошибок против нормативов ТЗ) — 10% с детальными шкалами баллов; квалификация участников закупки (общая цена исполненных участником договоров) — 60%.",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии: требуется подтверждённый финансовый опыт ~31 млн руб., крупные обеспечения, и глубокое освоение чужой кадровой системы правительства Москвы с жёсткими SLA",
  "sources": [
   "docs/0173200001426002095/Техническое_задание_17247585-1.pdf",
   "docs/0173200001426002095/563-428 Порядок оценки заявок.pdf",
   "docs/0173200001426002095/Проект_контракта_17247585-1.pdf",
   "docs/0173200001426002095/OpenCompetition14971000.pdf"
  ]
 },
 "0124200000626006813": {
  "reg": "0124200000626006813",
  "summary": "Предоставление неисключительного права на обновления медицинской информационной системы «Ариадна» (МИС «Ариадна») плюс сопровождение и техподдержка для Плесецкой ЦРБ (Архангельская область) на 12 месяцев. Услуги оказываются удалённо, но система — проприетарная МИС стороннего разработчика.",
  "scope": [
   "Предоставление простого неисключительного права на обновления МИС «Ариадна» на 12 месяцев",
   "Сопровождение и техническая поддержка МИС «Ариадна»",
   "Соответствие приказу Минздрава № 911н о требованиях к МИС медорганизаций"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и обновление уже эксплуатируемой проприетарной медицинской информационной системы стороннего разработчика, без создания нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Медицинская информационная система «Ариадна» (МИС «Ариадна»), база данных расположена на сервере ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» в Архангельске",
  "platform_stack": [
   "МИС «Ариадна»"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Прямо указано: «Услуги оказываются путём удаленного доступа через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе через Интернет»; адрес заказчика (Плесецк) указан только для сведения",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к системе через VPN/RDP с использованием учётных данных, предоставленных заказчиком (МО)",
   "Запрещено подключение рабочих станций исполнителя с macOS/iOS/iPadOS — нет сертифицированных средств защиты информации"
  ],
  "licenses_required": [
   "Исполнитель должен иметь документы, подтверждающие обладание исключительными правами на прикладное ПО системы «Ариадна», или действующий лицензионный (сублицензионный) договор с правообладателем — иначе нет права вносить изменения в исходный код системы",
   "Система должна соответствовать требованиям приказа ФСТЭК России № 76 от 02.06.2020 (4-й уровень доверия)"
  ],
  "experience_required": "Прямого требования к опыту для допуска нет; как альтернатива обеспечению исполнения контракта можно подтвердить исполнение (без неустоек) трёх контрактов за последние 3 года на сумму не менее НМЦК",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны права на распространение обновлений именно МИС «Ариадна» (чужой проприетарный продукт) — без доступа к разработчику этой системы участвовать нельзя",
  "timeline": "С 01.12.2026 по 30.11.2027 (12 месяцев)",
  "payment": "Оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; цена твёрдая на весь срок; источник — внебюджетные средства бюджетного учреждения",
  "warranty": "Гарантия на установленное обновление ПО — 30 календарных дней с даты установки обновления; дефекты устраняются за счёт исполнителя; гарантия не распространяется на сбои внешних систем (в т.ч. РИС), не относящихся к зоне ответственности исполнителя",
  "ip_rights": "Предоставление заказчику прав на использование ПО предусмотрено; система должна быть свободна от притязаний третьих лиц, исполнитель гарантирует отсутствие нарушения авторских/исключительных прав третьих лиц",
  "penalties_risks": [
   "Штраф за ненадлежащее исполнение — 1% цены контракта (от 1 000 до 5 000 ₽)",
   "Пеня 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (победитель по цене)",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит без прав на обновление и сопровождение именно МИС «Ариадна» — узкая вендорская закупка",
  "sources": [
   "docs/0124200000626006813/Описание Объекта Закупки17777921.pdf",
   "docs/0124200000626006813/Проект  контракта.pdf"
  ]
 },
 "0169300000326002486": {
  "reg": "0169300000326002486",
  "summary": "Абонентское обслуживание (техподдержка) системы электронного документооборота на платформе Docsvision в администрации Магнитогорска: выявление и устранение сбоев, консультирование администраторов, устранение нештатных ситуаций в течение полугода.",
  "scope": [
   "Выявление и исправление нарушений в работе системы (2-я и 3-я линия техподдержки)",
   "Консультирование администраторов системы по функционалу (телефон, почта, Redmine)",
   "Горячая линия по рабочим дням 08:30–17:30",
   "Устранение нештатных ситуаций и сбоев, включая анализ БД и логов на оборудовании заказчика",
   "Ведение электронного журнала инцидентов, периодический перезапуск служб серверов приложений/БД"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Абонентское сопровождение действующей системы Docsvision, без разработки нового",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АС ДОУ на платформе Docsvision (разработчик ООО «ДоксВижн»), развёрнута на Astra Linux Special Edition 1.8 + PostgreSQL Pro Standard 17, объём БД более 3,5 ТБ, 750 одновременных пользователей",
  "platform_stack": [
   "Docsvision (Linux Edition)",
   "Astra Linux Special Edition 1.8 (сервер)",
   "Postgres Pro Standard 17",
   ".NET CORE / C# (расширения платформы)",
   "Redis, Elasticsearch, Keycloak",
   "Клиенты: Windows 7/8/10, Astra Linux 1.7/1.8, MS Office/LibreOffice/МойОфис"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к серверной инфраструктуре заказчика предоставляется по письменному запросу на фирменном бланке со списком сотрудников-исполнителей (приложение №7 — соглашение о неразглашении)",
   "Режим конфиденциальности (НДА): базовые меры ИБ в своей инфраструктуре, уведомление заказчика об инцидентах, возврат/уничтожение конфиденциальной информации по требованию"
  ],
  "licenses_required": [
   "Действующая лицензия ФСБ на деятельность по шифровальным (криптографическим) средствам/услугам в области шифрования информации (ПП РФ №313 от 16.04.2012) — обязательное дополнительное требование к участникам закупки (п.1.4.1 извещения)",
   "Документы об исключительных правах на ПО Docsvision либо действующий договор с правообладателем (ООО «ДоксВижн»), дающий право на сопровождение (п.2.1.5 условий контракта)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Без действующей лицензии ФСБ на криптографическую деятельность участие в закупке невозможно; также нужны документы, подтверждающие право на сопровождение ПО Docsvision от правообладателя",
  "timeline": "Срок оказания услуг: с 01.01.2027 по 30.06.2027 (6 месяцев); при остановке системы — меры по восстановлению немедленно",
  "payment": "Оплата по факту оказания услуг, безналичным расчётом, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке через ЕИС; аванс не упомянут в прочитанных документах",
  "warranty": "6 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приёмке; при выявлении недостатков в этот срок исполнитель обязан устранить их своими силами и за свой счёт, направив представителя для участия в осмотре",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Без лицензии ФСБ на шифрование и прав на Docsvision от правообладателя участие в закупке и оказание услуг невозможны",
   "НДА: полная компенсация убытков заказчику при несанкционированном раскрытии конфиденциальной информации или инцидентах на стороне исполнителя",
   "Штраф заказчику 1000 руб. за каждый факт неисполнения обязательств (цена контракта до 3 млн руб.)",
   "Обеспечение контракта 30% от цены"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по карточке ЕИС; победитель — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Без лицензии ФСБ на криптографию и права на ПО Docsvision от правообладателя студия не допускается; нужно знание платформы Docsvision/Astra Linux",
  "sources": [
   "docs/0169300000326002486/Приложение № 1 к извещению - Техническое задание.pdf",
   "docs/0169300000326002486/Приложение № 5 к извещению - Требования к содержанию составу заявки инструкция.pdf",
   "docs/0169300000326002486/Приложение № 4 к извещению - Обеспечение заявки контракта гарантийных обязательств.pdf",
   "docs/0169300000326002486/Приложение № 3.1 к извещению - Проект контракта (Электронный контракт,ЕИС).pdf",
   "docs/0169300000326002486/Приложение № 3 к извещению - Проект контракта (Описание условий).pdf",
   "docs/0169300000326002486/Приложение № 7 к извещению - Соглашение о неразглашении.pdf",
   "docs/0169300000326002486/Приложение № 6 к извещению - Условия оказания услуг.pdf"
  ]
 },
 "32616482818": {
  "reg": "32616482818",
  "summary": "Чапаевская стоматологическая поликлиника (Самарская обл.) покупает на 2027 год удалённую линию консультаций по сервисам «Управление кадрами медицинских организаций» и «Паспорт медицинских организаций» в ГИС СО ЕМИАС. НМЦК 213 444 ₽. Нужно консультировать по отчётности и работе в сервисах, исправлять ошибочно введённые данные, передавать пожелания оператору ГИС.",
  "scope": [
   "консультации по сдаче отчётности и ведению кадрового учёта",
   "консультации по работе в сервисах «Кадры» и «Паспорт МО» ГИС СО ЕМИАС, удалённые демонстрации",
   "исправление ошибочно введённых данных вместе с представителем заказчика через удалённый доступ",
   "передача пожеланий заказчика оператору ГИС и контроль их статуса",
   "линия поддержки: телефон, почта, личный web-кабинет, удалённый доступ; до 30 минут в день"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "консультационная поддержка пользователей чужой региональной ГИС",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "сервисы «Управление кадрами медицинских организаций» и «Паспорт медицинских организаций» подсистемы НСИ ГИС СО ЕМИАС (Самарская область)",
  "platform_stack": [
   "ГИС СО ЕМИАС"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к рабочим местам заказчика в ГИС СО ЕМИАС",
   "собственный портал поддержки с личным кабинетом пользователя"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если команда знает сервисы «Кадры» и «Паспорт МО» ГИС СО ЕМИАС, налажен контакт с оператором ГИС и есть портал поддержки",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 30.12.2027 (договор действует до 31.12.2027)",
  "payment": "Ежемесячно равными долями по счёту, в течение 7 рабочих дней после подписания акта за месяц; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "неустойка 1/300 ставки рефинансирования за день просрочки",
   "обеспечение заявки и исполнения не требуется"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — соответствие требованиям и цена",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Студии не подходит: это предметная консультационная поддержка чужой медицинской ГИС, а не разработка",
  "sources": [
   "docs/32616482818/ТЗ_ГИС СО_ЕМИАС.pdf",
   "docs/32616482818/Извещение об осуществлении закупки (4).pdf",
   "docs/32616482818/Документация о закупке.pdf",
   "docs/32616482818/договор на кадры и паспорт.pdf",
   "docs/32616482818/НМЦД.pdf"
  ]
 },
 "0356500001426008801": {
  "reg": "0356500001426008801",
  "summary": "Сопровождение и эксплуатация (24x7) уже работающей государственной информационной системы Пермского края «АИС Стройкомплекс ПК» (мониторинг и управление строительной отраслью, 11 подсистем с интеграциями с федеральными и региональными системами): обработка инцидентов, мониторинг, регламентное обслуживание, обновления. Услуги оказываются удалённо, но только через защищённый VPN-канал (VipNet), доступ к серверам заказчика в ЦОД ППК.",
  "scope": [
   "Решение инцидентов Системы по SLA (этапы 1-2)",
   "Мониторинг и обеспечение доступности/производительности Системы",
   "Регламентное обслуживание (резервное копирование, нагрузочное тестирование и т.д.)",
   "Установка обновлений Системы и устранение уязвимостей по запросу заказчика",
   "Подготовительные мероприятия: получение доступов, настройка мониторинга, разработка Единого регламента оказания услуг",
   "Отчётность по каждому этапу (протоколы, отчёт об уровне оказания услуг)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение и эксплуатация уже работающей крупной государственной информационной системы; изменения в систему защиты информации прямо исключены из состава услуг",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Автоматизированная информационная система мониторинга и управления строительной отраслью Пермского края (АИС Стройкомплекс ПК) — госинформсистема с 11 подсистемами (реестры, документооборот, строительный надзор, пространственные данные, личные кабинеты и др.) и интеграциями с федеральными/региональными сервисами",
  "platform_stack": [
   "Docker/Kubernetes",
   "PostgreSQL/MariaDB/MongoDB",
   "Geoserver",
   "Nginx/Apache/Tomcat",
   "NodeJS/OpenJDK/Mono",
   "Ubuntu Server / Ред ОС",
   "Prometheus/Redis",
   "VipNet (СКЗИ для доступа)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Прямо указано: место оказания услуг — по месту нахождения исполнителя; доступ к ресурсам заказчика (ЦОД ППК) только удалённо через защищённый канал с использованием СКЗИ VipNet Client",
  "access_requirements": [
   "Доступ к инфраструктуре заказчика только по защищённому каналу с использованием СКЗИ VipNet Client (клиент приобретается исполнителем самостоятельно за счёт цены контракта, эквивалент не допускается)",
   "Запрет на использование TeamViewer, AnyDesk, AmmyAdmin, AeroAdmin, Radmin, LiteManager и аналогичных средств удалённого доступа",
   "Соблюдение парольной политики, конфиденциальности и требований по защите информации (включая уведомление об инцидентах ИБ в течение 1 дня)",
   "Регистрация обособленного подразделения в налоговых органах при создании рабочих мест на территории оказания услуг на срок более месяца"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации (минимум вид работ «е» — установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт СЗИ) — у исполнителя или привлечённого соисполнителя"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужна лицензия ФСТЭК на техзащиту конфиденциальной информации и глубокое знание конкретной госсистемы «АИС Стройкомплекс ПК» с её многочисленными интеграциями; доступ только через специфический СКЗИ VipNet",
  "timeline": "Поэтапно: подготовительные мероприятия → этап 1 → этап 2 (начинается на следующий день после окончания этапа 1 и длится 90 календарных дней); точные даты — в Приложении №3 к контракту (по названию файла ТЗ — ориентировочно 180 дней на весь контракт)",
  "payment": "Безналично, по этапам, без аванса: после каждого этапа заказчик рассматривает документ о приёмке до 20 рабочих дней, затем оплата — не более 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 30% от цены контракта",
   "Обеспечение заявки 46 777,50 руб.",
   "Исполнитель компенсирует заказчику расходы на экспертизу при выявлении ненадлежащего качества услуг",
   "Штрафы и пени по стандартным правилам 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс в электронной форме (44-ФЗ) по критериям: цена и квалификация участника (опыт исполнения аналогичных договоров, наибольшая цена исполненного договора)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Нужна лицензия ФСТЭК, опыт сопровождения крупных госсистем с множеством интеграций и работа через специфический СКЗИ VipNet — обычной веб-студии недоступно",
  "sources": [
   "docs/0356500001426008801/Тех задание (Стройкомплекс 26-27,180 дней).pdf",
   "docs/0356500001426008801/Требования к составу и содержанию заявки.pdf",
   "docs/0356500001426008801/Критерии_Стройкомплекс.pdf",
   "docs/0356500001426008801/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0177200000926002832": {
  "reg": "0177200000926002832",
  "summary": "Аренда облачных мощностей (IaaS) в аттестованном ЦОД для государственных информационных систем Республики Алтай до 31.12.2026: 22 виртуальные машины, 132 vCPU, 420 ГБ ОЗУ, ~7,8 ТБ дисков, резервное копирование, защищённый канал, поддержка 24×7. Это услуга дата-центра, а не разработка.",
  "scope": [
   "предоставить 22 ВМ (132 vCPU ≥2,6 ГГц, 420 ГБ памяти, 848 ГБ SAS и 7000 ГБ SSD), 12 VLAN, белый IP, канал ≥1 Гбит/с",
   "портал самообслуживания для управления ВМ, сетями, копиями",
   "резервное копирование на уровне платформы виртуализации (≥3748 ГБ защищаемого объёма)",
   "разместить у себя ПАК ViPNet Coordinator HW1000 заказчика и настроить защищённый канал",
   "техподдержка 24×7, доступность 99,95%, решение инцидентов 1-го приоритета за 4 часа"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "аренда вычислительных мощностей в ЦОД, ИТ-разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "ГИС Республики Алтай, размещаемые на арендуемых ВМ; ПАК ViPNet Coordinator HW1000 заказчика",
  "platform_stack": [
   "отечественный гипервизор из реестра ПО",
   "ViPNet Coordinator HW1000"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "собственный ЦОД в Сибирском ФО не дальше 500 км от Горно-Алтайска, в собственности исполнителя",
   "аттестат ЦОД по приказу ФСТЭК № 117 и 152-ФЗ для ГИС К1 и ИСПДн УЗ-1",
   "доступ представителей заказчика в ЦОД для проверки"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации (пп. «б», «в», «е» п. 4 ПП № 79)",
   "лицензии на услуги связи: каналы связи, телематические услуги, передача данных",
   "аттестат соответствия ЦОД для ГИС К1 / УЗ-1",
   "права на отечественный гипервизор"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен собственный аттестованный ЦОД в Сибири и лицензии ФСТЭК и операторов связи — для студии недостижимо",
  "timeline": "с даты заключения по 31.12.2026; этапы помесячно — октябрь, ноябрь, декабрь 2026 (1-й этап — с 01.10.2026)",
  "payment": "без аванса, ежемесячно за фактически оказанный объём, в течение 7 рабочих дней по актам/УПД",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "1-й этап (с 01.10.2026) начинается до окончания подачи заявок 21.10.2026",
   "доступность 99,95%, решение критических инцидентов за 4 часа круглосуточно"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "не подходит: закупка для оператора ЦОД с лицензиями и аттестатом",
  "sources": [
   "docs/0177200000926002832/Описание объекта закупки(Описание объекта закупки).pdf",
   "docs/0177200000926002832/Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке(Требования к содержанию, составу заявки).pdf",
   "docs/0177200000926002832/Проект  контракта(Проект контракта).pdf"
  ]
 },
 "0324100001126000587": {
  "reg": "0324100001126000587",
  "summary": "Сопровождение и обновления медицинской информационной системы «Ариадна» ЦМСЧ № 58 ФМБА (Северодвинск) на 2027–2028 годы: право на обновлённые модули, техподдержка 31 модуля и ~10 интеграционных сервисов (ЕГИСЗ, ТФОМС, МДЛП, ЭЛН, ЛИС «Брегис» и др.). Исполнитель обязан иметь документы правообладателя МИС.",
  "scope": [
   "передача неисключительных прав на обновлённые модули МИС «Ариадна» (24 месяца)",
   "сопровождение 31 модуля МИС по заявкам в системе регистрации обращений исполнителя",
   "поддержка интеграций: ЕИР ТФОМС, ИЭМК, ФЭР, Здрав29, ОДЛИ, МДЛП, ЭЛН, ГИС МТ, перинатальный регистр",
   "обновление СЭМД/СЭМД-бета и НСИ для передачи в РЭМД/ВИМИС",
   "сопровождение интеграции с ЛИС «Брегис»",
   "служба поддержки 08:00–20:00 в рабочие дни, аварии — круглосуточно"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и обновление действующей проприетарной МИС с правом на обновления",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «Ариадна» ЦМСЧ № 58 ФМБА с интеграциями в РЕГИЗ/ЕГИСЗ, ТФОМС и ЛИС «Брегис»",
  "platform_stack": [
   "МИС «Ариадна»"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания — Северодвинск, ул. Кирилкина, 4; при технической возможности услуги оказываются удалённо",
  "access_requirements": [
   "доступ к ИС с персональными данными пациентов, соглашение о неразглашении",
   "требования доверия 4-го уровня ФСТЭК (приказ № 76) к сопровождаемому ПО"
  ],
  "licenses_required": [
   "документы правообладателя МИС «Ариадна», подтверждающие полномочия на сопровождение и право вносить изменения в исходный код (исключительные права или лицензионный/сублицензионный договор)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "участвовать может только правообладатель МИС «Ариадна» или его лицензиат с правом изменять код",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2028 (24 месяца)",
  "payment": "ежемесячно за фактически оказанный объём, в срок не более 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "на весь срок контракта; на установленные обновления — 30 календарных дней",
  "ip_rights": "заказчику передаются неисключительные права на обновлённые модули",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 5% НМЦК",
   "показатель качества — не менее 80% задач в месяц",
   "реакция на блокирующие ошибки — до 12 часов"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "не подходит: нужен статус правообладателя или лицензиата МИС «Ариадна»",
  "sources": [
   "docs/0324100001126000587/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0324100001126000587/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0122200002526003593": {
  "reg": "0122200002526003593",
  "summary": "Продление техподдержки ViPNet (сеть №1219) для медицинского информационно-аналитического центра Минздрава Хабаровского края: передать сертификаты технической поддержки АО «ИнфоТеКС» на 12 месяцев на ~890 объектов (ViPNet Client, Coordinator HW, Prime, SafeBoot, EPP, PKI Client). Фактически перепродажа вендорской поддержки, разработки нет.",
  "scope": [
   "сертификат техподдержки вид 1: ViPNet Prime, Client 5 for Windows (740) и Linux (45), Coordinator HW 5 (HW100/HW1000/HW5000) — с 01.02.2027 на 12 месяцев",
   "сертификат техподдержки вид 2: ViPNet SafeBoot 3, Endpoint Protection, PKI Client — с 17.08.2027 на 12 месяцев",
   "совместная расширенная поддержка разработчика и авторизованного партнёра: горячая линия, обновления, новые версии, ремонт ПАК по гарантии ИнфоТеКС",
   "первая линия поддержки (приём и анализ обращений) — силами авторизованного партнёра; реакция 4/8/12 рабочих часов"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "предмет — передача сертификатов вендорской техподдержки на уже используемое ПО ViPNet",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "защищённая сеть ViPNet №1219 заказчика (ПО и ПАК АО «ИнфоТеКС»)",
  "platform_stack": [
   "ViPNet (АО «ИнфоТеКС»)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "статус авторизованного партнёра АО «ИнфоТеКС» (первая линия поддержки)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужен доступ к закупке сертификатов ИнфоТеКС как авторизованный партнёр; работ по разработке нет",
  "timeline": "сертификаты передаются на e-mail заказчика в течение 14 дней с 11.01.2027; поддержка вида 1 с 01.02.2027, вида 2 с 17.08.2027, по 12 месяцев",
  "payment": "без аванса, по факту оказания всего объёма услуг, в течение 7 дней с подписания документа о приёмке; средства 2027 г.",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% цены",
   "оплата только в 2027 году после передачи всех сертификатов — нужны оборотные средства на закупку у вендора ~16 млн руб.",
   "национальный режим: запрет по ПП №1875 в отношении ПО"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "студии не подходит: это перепродажа вендорской поддержки ViPNet на 16 млн руб., нужен статус партнёра ИнфоТеКС",
  "sources": [
   "docs/0122200002526003593/Приложение к Технической части.pdf",
   "docs/0122200002526003593/III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.pdf",
   "docs/0122200002526003593/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf",
   "docs/0122200002526003593/II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.pdf"
  ]
 },
 "0367100021326000011": {
  "reg": "0367100021326000011",
  "summary": "Обеспечить техподдержку рабочих станций и ПО (включая справочно-правовые системы Гарант/Консультант) для Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО на 2027 год — с постоянным ежедневным присутствием специалиста в офисе заказчика в Тюмени и выездами/удалённой поддержкой по филиалам в других городах и на пограничных пунктах.",
  "scope": [
   "Ежедневная поддержка рабочих станций общего назначения в головном офисе (г. Тюмень)",
   "Установка/переустановка и обновление информационно-правовых систем (Гарант, Консультант) на серверной и клиентской части",
   "Устранение сбоев ПО, серверов, сетевого и организационного оборудования",
   "Удалённая поддержка подразделений в других городах (Ишим, Казанское, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Салехард), с выездом за свой счёт при необходимости",
   "Экстренное устранение неисправностей с нормативом прибытия"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистая техническая поддержка рабочих станций и стандартного ПО, без разработки",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "Справочно-правовые системы Гарант/Консультант"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Контракт прямо требует: специалист исполнителя обязательно должен находиться в будние дни с 09:00 до 17:00 в головном офисе заказчика (г. Тюмень, ул. Льва Толстого, 35), в экстренных случаях присутствие не ограничено по времени; в филиалах (Ишим, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Салехард и др.) — удалённо, но при необходимости выезд за счёт исполнителя; при экстренном вызове специалист обязан прибыть в течение часа",
  "access_requirements": [
   "Постоянное ежедневное физическое присутствие специалиста в офисе заказчика в Тюмени в рабочее время",
   "Готовность к выезду (за свой счёт) в удалённые подразделения, включая пункты пограничного/ветеринарного контроля в аэропортах"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Работа новая по содержанию (поддержка рабочих станций), не требует знания чужой системы, но требует постоянного штатного присутствия специалиста в Тюмени и готовности к оперативным выездам по региону — это кадровое, а не техническое ограничение",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027",
  "payment": "Оплата по факту оказанных услуг по цене за единицу, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; максимальная цена контракта 1 200 000 руб., не включает аванс",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Штраф за неисполнение обязательств — фиксированные 1000 руб. за каждый факт (кроме просрочки)",
   "Пеня за каждый день просрочки по Правилам (ПП РФ)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Простая по содержанию, но требует постоянного присутствия сотрудника в Тюмени — больше аутстаффинг системного администратора, чем проект для удалённой студии",
  "sources": [
   "docs/0367100021326000011/Проект контракта.pdf",
   "docs/0367100021326000011/Требования к содержанию, составу заявки.pdf"
  ]
 },
 "0173100009626000103": {
  "reg": "0173100009626000103",
  "summary": "Доработка ПК «Бухгалтерский учёт», который входит в Комплексную систему управления бюджетным и кадровым процессами Аппарата Госдумы. Нужно сделать отчёт «Сравнение ЖД и АВИА перевозок» и статистику по выплатам, доработать отчёт по начислениям, научить систему перечислять удержания в разные банки и формировать ЗКР и уведомления по НДФЛ. Работы — на территории Госдумы в Москве, срок 30 дней.",
  "scope": [
   "отчёт «Сравнение ЖД и АВИА перевозок»: экранная форма параметров, сбор данных, печатная форма",
   "перечисление сумм по отдельным удержаниям в разные банки, ЗКР на индивидуальные перечисления",
   "формирование налоговых ЗКР и уведомлений по НДФЛ на основе платёжных ведомостей",
   "доработка отчёта «Начисленные суммы по сотрудникам по группе должностей»",
   "новый отчёт «Статистические данные по сотрудникам по выплатам»",
   "документация: пояснительная записка к техпроекту, руководства пользователя, администратора и прикладного программиста, ПМИ",
   "развёртывание на технике заказчика, предварительные испытания, участие в 7-дневной опытной эксплуатации; передача исходников"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "модернизация существующего заказного программного комплекса «Бухгалтерский учёт» в составе КСУ Аппарата Госдумы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "КСУ Аппарата ГД: ПК «Бухгалтерский учёт» (клиент-сервер и веб, PostgreSQL 11.10, Windows Server), интеграция с ПК СФЭД («Авангард. Рабочее пространство», Astra Linux SE) и АИС «Кадры»",
  "platform_stack": [
   "PostgreSQL 11.10",
   "Windows Server 2012 R2+ / Windows 7+",
   "Astra Linux SE (сервер ПК СФЭД)",
   "КриптоПро CSP",
   "свободно распространяемые средства сборки"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Работы проводятся на территории Заказчика» — здания Госдумы в Москве (Охотный ряд, 1; Воздвиженка, 4/7; Георгиевский пер., 2; Б. Дмитровка, 1); заказчик организует доступ в здания для испытаний и опытной эксплуатации",
  "access_requirements": [
   "пропуск в здания Государственной Думы (Москва)",
   "работа в инфраструктуре заказчика",
   "конфиденциальность сведений"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно знать закрытый заказной ПК «Бухгалтерский учёт» (кода и документации в закупке нет) и работать на территории Госдумы в Москве; на всё про всё 30 дней",
  "timeline": "Работы (документация, разработка, развёртывание, испытания) — не более 30 календарных дней с заключения контракта; предварительные испытания — 2 рабочих дня; опытная эксплуатация — 7 календарных дней; контракт действует до 31.12.2026",
  "payment": "Без аванса; в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке в ЕИС; если работы закончены 1–20 декабря, оплата до конца 2026 финансового года",
  "warranty": "12 месяцев с приёмки, недостатки устраняются за 10 рабочих дней; обеспечение гарантийных обязательств 10%",
  "ip_rights": "Исключительные права на результаты, включая исходные коды, библиотеки, БД и документацию, переходят заказчику без доплаты",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 30% цены (можно не вносить, если есть 3 исполненных контракта без неустоек)",
   "обеспечение гарантийных обязательств 10%",
   "пени 1/300 ключевой ставки; штраф 1% цены этапа (1–5 тыс. руб.)",
   "срок 30 дней на работу в чужой закрытой системе"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Студии не подходит: доработка чужой закрытой бухгалтерской системы Госдумы за 30 дней с работой на месте в Москве — выгодно только действующему разработчику",
  "sources": [
   "docs/0173100009626000103/Приложение № 1 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0173100009626000103/Приложение № 3. Требования к содержанию и составу заявки.pdf",
   "docs/0173100009626000103/Приложение № 4 Проект государственного контракта.pdf"
  ]
 },
 "0152200004726000847": {
  "reg": "0152200004726000847",
  "summary": "Доработать модуль сервисного взаимодействия информационной системы госстройнадзора Омской области (на базе «Акцент-Стройнадзор», PostgreSQL): интеграция через СМЭВ 3.0 с мобильным приложением «МП Инспектор» и REST-интеграция с ЕИС жилищного строительства с параметризованными отчётами. Срок — до 11 декабря 2026 года, работа удалённая.",
  "scope": [
   "интеграция с «МП Инспектор» через вид сведений СМЭВ 3.0 (ExecutionCreateRequest / ExecutionResultRequest, передача СНИЛС и ОГРН инспектора, приём результатов чек-листов)",
   "REST-интеграция (JSON/XML) с ЕИСЖС: застройщики, ЖК, объекты, ДДУ, сроки ввода, эскроу",
   "параметризованные отчёты по данным ЕИСЖС и анализ переносов сроков ввода",
   "документация: руководство пользователя, руководство администратора, программа и методика испытаний (на бумаге)"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие действующей ГИС на чужой платформе «Акцент-Стройнадзор» в существующей архитектуре",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИС государственного строительного надзора Омской области на программе «Акцент-Стройнадзор» (лицензия заказчика № 03-26-4201), СУБД PostgreSQL, СМЭВ 3.0",
  "platform_stack": [
   "«Акцент-Стройнадзор»",
   "PostgreSQL",
   "СМЭВ 3.0",
   "REST (JSON/XML)",
   "веб-интерфейс (тонкий клиент)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "по контракту услуги оказываются удалённо на территории исполнителя; адрес заказчика в Омске — только для предоставления документов",
  "access_requirements": [
   "доступ к Системе, исходному коду и конфигурациям — от заказчика в объёме, необходимом для работ",
   "учётные записи и доступ к интеграционной и промышленной средам ЕИСЖС и СМЭВ — от заказчика",
   "работа с персональными данными (СНИЛС инспекторов, 152-ФЗ)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "не допуск, а критерий оценки (70%): исполненные за 5 лет контракты по 44-ФЗ/223-ФЗ на создание/развитие ИС в сфере госстройнадзора — число договоров (до 15) и наибольшая цена договора (до 2,1 млн руб.)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "права на результаты прошлых работ у заказчика и доступ к коду обещан, но придётся разбираться в чужой платформе «Акцент-Стройнадзор» и успеть за 3–4 недели; без опыта по стройнадзору шансов на конкурсе мало",
  "timeline": "с даты заключения по 11.12.2026, единым этапом",
  "payment": "без аванса; в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "12 месяцев с даты приёмки; обеспечение гарантийных обязательств 0,5% НМЦК",
  "ip_rights": "исключительные права на созданные специально для заказчика результаты и исходные коды переходят заказчику; на ранее созданные компоненты — бесплатная бессрочная лицензия",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 10% НМЦК",
   "очень сжатый срок: подача до 30.10, сдача 11.12.2026",
   "доработка внутри чужой платформы без права менять архитектуру",
   "привлечение субподрядчиков из СМП на 25% цены для не-СМП"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (опыт по ИС госстройнадзора: число договоров 50%, макс. цена договора 50%)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "по объёму посильно студии с опытом СМЭВ, но 70% баллов дают только за опыт в ИС госстройнадзора, а срок жёсткий",
  "sources": [
   "docs/0152200004726000847/Описание объекта закупки.docx (архив)/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0152200004726000847/Порядок рассмотрения и оценки 2026.docx (архив)/Порядок рассмотрения и оценки 2026.pdf",
   "docs/0152200004726000847/Контракт на модернизацию информационных систем.docx (архив)/Контракт на модернизацию информационных систем.pdf"
  ]
 },
 "32616480635": {
  "reg": "32616480635",
  "summary": "Развитие автоматизированной системы управления персоналом ПАО «Россети» (ФСК) на 1С:ЗУП: десятки доработок кадрового учёта — новые признаки и отчёты по льготникам, печатные формы приказов и договоров, справки, профиль службы безопасности, расчёт стажа и надбавок, аналитики наставничества и др. Срок до 12 месяцев, НМЦК 140,5 млн ₽, работа в офисе заказчика в Москве.",
  "scope": [
   "Новые реквизиты и отчёты (льготники, участники СВО, ЧАЭС, МСФО по ветеранам)",
   "Печатные формы: договоры материальной ответственности, приказы и допсоглашения, северная надбавка",
   "Справки сотрудникам, журнал версий документов, профиль «Специалист по безопасности»",
   "Доработки документов отсутствия, увольнения, кадровых переводов; аналитики наставничества и рефералов",
   "Автоматизация расчёта непрерывного стажа и вознаграждений по положению об оплате труда",
   "Моделирование бизнес-процессов и архитектуры, документация, ОПЭ в продуктиве"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Доработка действующей корпоративной HR-системы заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АСУП ПАО «Россети» (НМА 4300000410) на 1С:Зарплата и управление персоналом, ранее SAP HR",
  "platform_stack": [
   "1С:Зарплата и управление персоналом 8",
   "АСУИИиК 3.0 (управление изменениями заказчика)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Работы проводятся в офисе ПАО «Федеральная сетевая компания - Россети» в г. Москва, ул. Беловежская д. 4»; удалённый доступ допускается только по регламентам защищённого доступа заказчика",
  "access_requirements": [
   "Работа в офисе заказчика в Москве и/или защищённый удалённый доступ по правилам ПАО «Россети»",
   "Требования ИБ к АРМ специалистов",
   "Работа с персональными данными сотрудников, объект КИИ"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Допуск: не менее 1 исполненного за 3 года договора на создание/развитие АСУП (с расчётом зарплаты) для субъекта КИИ ценой не менее 80% НМЦК (≈112 млн ₽). Оценка (20%): договоры АСУП для электросетевых компаний с 3+ филиалами и ИС на отечественном ПО от 80% НМЦК; квалификация (10%): специалисты с сертификатами 1С:ЗУП и опытом в электросетевом комплексе",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужен исполненный контракт по HR-системе для субъекта КИИ на 112+ млн ₽ — без него заявку отклонят; плюс команда 1С:ЗУП в Москве",
  "timeline": "Не более 12 месяцев с даты заключения договора; поэтапная сдача, ОПЭ в продуктивной среде",
  "payment": "Без аванса; за каждый этап в течение 30 рабочих дней после подписания акта сдачи-приёмки; обеспечение исполнения 5% НМЦК",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Исключительные права на результаты отчуждаются заказчику (вознаграждение включено в цену)",
  "penalties_risks": [
   "Входной порог опыта ≈112 млн ₽ по HR-системам КИИ",
   "Оплата через 30 рабочих дней после акта",
   "Обеспечение 5% (до 30% по решению комиссии)"
  ],
  "evaluation": "Конкурс: цена 70%, опыт 20% (АСУП для электросетевых компаний и ИС на отечественном ПО), квалификация 10%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии: огромный порог опыта и узкая отраслевая специфика",
  "sources": [
   "docs/32616480635/Извещение.pdf",
   "docs/32616480635/ч _I-III.pdf",
   "docs/32616480635/ч. IV Проект договора.pdf",
   "docs/32616480635/ч. V Техническая часть.pdf"
  ]
 },
 "0372200123626000043": {
  "reg": "0372200123626000043",
  "summary": "Сопровождение сегмента Единой системы электронного документооборота исполнительных органов власти Санкт-Петербурга (ЕСЭДД) для СПБ ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района» на 2027-2028 гг.: консультации, резервное копирование БД, обновление ПО, обслуживание СКЗИ (КриптоПро CSP).",
  "scope": [
   "Консультирование пользователей по телефону и на рабочем месте (до 2 раз за период)",
   "Сопровождение серверной части ЕСЭДД: резервное копирование БД, учётные записи, устранение ошибок",
   "Обновление программных компонентов ЕСЭДД",
   "Установка, настройка и обслуживание СКЗИ (криптографических средств) и сертификатов ЭП",
   "Выполнение заявок на территории заказчика при невозможности решить удалённо"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение действующего сегмента государственной системы электронного документооборота, без разработки",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ЕСЭДД — государственная информационная система Санкт-Петербурга «Единая система электронного документооборота и делопроизводства»",
  "platform_stack": [
   "КриптоПро CSP (СКЗИ)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Прямо указано: консультирование пользователей на рабочем месте до 2 раз за период, «выполнение заявок непосредственно на территории Заказчика», при невозможности решить проблему удалённо — выезд специалиста на территорию заказчика (Санкт-Петербург, ул. Севастьянова, д.1) в течение следующего рабочего дня, максимум 5 дней на заявку",
  "access_requirements": [
   "Доступ представителя исполнителя на рабочие места заказчика по заявке",
   "Соблюдение требований по защите персональных данных и информации ограниченного доступа"
  ],
  "licenses_required": [
   "Собственная действующая лицензия ФСБ на деятельность по распространению/техобслуживанию шифровальных (криптографических) средств (КриптоПро CSP) — обязательное дополнительное требование по Постановлению Правительства РФ № 313"
  ],
  "experience_required": "Прямого требования к опыту для допуска нет; как альтернатива обеспечению исполнения контракта можно подтвердить исполнение (без неустоек) трёх контрактов за последние 3 года на сумму не менее НМЦК",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Без действующей лицензии ФСБ на криптографические средства участвовать нельзя — это прямое дополнительное требование к участникам закупки; плюс нужно физическое присутствие в Санкт-Петербурге",
  "timeline": "Услуги оказываются с 01.01.2027 по 30.11.2028",
  "payment": "Оплата ежемесячно по факту оказанных услуг, в течение 7 дней после подписания документа о приёмке; авансирование не предусмотрено (кроме декабря)",
  "warranty": "Гарантия 3 месяца с даты окончания оказания услуг; бесплатное устранение ошибок в доработанных конфигурациях в этот период",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обязательная лицензия ФСБ на криптографию — без неё заявка будет отклонена",
   "Жёсткие сроки выезда и устранения неисправностей (следующий рабочий день, максимум 5 дней на заявку)",
   "Штраф за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств — 10% цены контракта (этапа) при цене до 3 млн руб.; общая сумма неустоек ограничена 30% цены контракта",
   "Обязательное обеспечение исполнения контракта"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме (по цене)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит без лицензии ФСБ на криптографические средства и готовности к регулярным выездам в Санкт-Петербург",
  "sources": [
   "docs/0372200123626000043/Приложение_1[1].pdf",
   "docs/0372200123626000043/Проект_Контракта_ЕСЭДД.pdf",
   "docs/0372200123626000043/Приложение_3[1].pdf"
  ]
 },
 "32616460526": {
  "reg": "32616460526",
  "summary": "Доработать базовую медицинскую информационную систему МНТК «Микрохирургия глаза» (конфигурация на ядре МИС MedWork, ООО «Мастер Лаб»): реализовать формирование СЭМД №75 «Протокол лабораторного исследования» (HL7 CDA R4), подписание УКЭП, выгрузку в РЭМД ЕГИСЗ и показ статусов в интерфейсе. По разъяснению заказчика потребуется модификация кода ядра MedWork — отношения с правообладателем исполнитель урегулирует сам.",
  "scope": [
   "Разработка модулей БМИС для формирования СЭМД №75 по Руководству Минздрава (HL7 CDA R4)",
   "Подписание СЭМД УКЭП врача и медорганизации по ролевой модели",
   "Выгрузка в РЭМД ЕГИСЗ через существующие сервисы БМИС, статусы регистрации в интерфейсе, отчёты мониторинга",
   "Кодирование по федеральным справочникам (тесты, материалы, бактерии, интерпретация)",
   "Тестирование, развёртывание в промышленном контуре, инструктаж сотрудников",
   "Тестовый контур БМИС и тестовый доступ к РЭМД исполнитель обеспечивает сам"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Доработка существующей МИС на чужом проприетарном ядре MedWork",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "БМИС МНТК — конфигурация заказчика на ядре МИС MedWork (права у ООО «Мастер Лаб»); интеграция с ЛИС «Акросс»; объект КИИ",
  "platform_stack": [
   "МИС MedWork (ООО «Мастер Лаб»)",
   "HL7 CDA R4",
   "РЭМД ЕГИСЗ",
   "УКЭП"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Место — по адресу заказчика, дистанционно по согласованию; удалённый доступ возможен после выполнения согласованных мер ИБ (МИС — объект КИИ); инструктаж персонала",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к объекту КИИ только после согласованных с заказчиком мер информационной безопасности"
  ],
  "licenses_required": [
   "Урегулирование отношений с правообладателем ядра MedWork (ООО «Мастер Лаб») для модификации кода — по разъяснению заказчика"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужна модификация кода ядра чужой МИС MedWork — без договора с ООО «Мастер Лаб» и доступа к коду не начать; тестовый контур и доступ к тестовому РЭМД надо обеспечить самому, а сроки не продлеваются",
  "timeline": "Договор 365 дней; этап 1 (разработка) — 24 рабочих дня с даты заключения, этап 2 (тестирование, инструктаж) — 7 рабочих дней; приёмка в течение 31 рабочего дня с даты заключения; сроки изменению не подлежат",
  "payment": "Единовременно в течение 7 рабочих дней после подписания акта по итогам этапа 2; аванса нет",
  "warranty": "Гарантия качества услуг; в гарантию входит исправление ошибок разработанной функциональности (срок по п. 6.1 договора явно не указан)",
  "ip_rights": "Права на конфигурацию БМИС — у МНТК, на ядро MedWork — у ООО «Мастер Лаб»; передача прав на результат прямо не описана",
  "penalties_risks": [
   "Пени 0,1% в день за просрочку",
   "Сроки не продлеваются, даже если заказчик не настроит УКЭП и интеграцию с ЛИС «Акросс»",
   "Черновые пометки в договоре («??? В ДОГОВОРЕ ТАКОЙ ПУНКТ Отсутствует») — документ сырой"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — выбор по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Студии без партнёрства с «Мастер Лаб» не подходит: нужна модификация ядра чужой МИС за ~1,5 месяца",
  "sources": [
   "docs/32616460526/ЭЛ.ЗК ИЗВ БМИС.pdf",
   "docs/32616460526/45546 Разъяснение.pdf"
  ]
 },
 "0373100055126000042": {
  "reg": "0373100055126000042",
  "summary": "Сопровождение, техподдержка и доработка учётной системы ИПУ РАН на 1С (БГУ 2.0, ЗКГУ 3.1, Документооборот ГУ) с глубокими нетиповыми доработками: 1200 часов за 12 месяцев, консультации, обновления нетиповых конфигураций, отчёты, администрирование. Работа очно в Москве, а у участника должна быть лицензия ФСБ на гостайну («секретно»).",
  "scope": [
   "обновление нетиповых конфигураций 1С:БГУ, 1С:ЗКГУ, 1С:Документооборот с тестированием (300 ч)",
   "внесение изменений в конфигурации по заявкам заказчика (340 ч)",
   "консультации сотрудников на рабочих местах и по телефону (200 ч), обучение (80 ч)",
   "администрирование учётных записей, установка ПО на рабочие станции, восстановление из резервных копий",
   "разработка и доработка отчётов, выгрузки кадров/зарплаты в xml/xls",
   "оптимизация кластера 1С и PostgreSQL, резервное копирование"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "почасовое сопровождение и доработка существующих сильно доработанных конфигураций 1С",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПО ФХД ИПУ РАН на 1С:Предприятие 8.3: «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» 2.0, «1С:Зарплата и кадры ГУ» 3.1, «1С:Документооборот ГУ» 2.1 со сквозными доработками (второй контур учёта по доходным договорам, себестоимость)",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "1С:БГУ 2.0",
   "1С:ЗКГУ 3.1",
   "1С:Документооборот ГУ 2.1",
   "PostgreSQL 10 (1С)",
   "Windows Server 2016"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "услуги оказываются очно по рабочим дням 9:30–18:15 в ИПУ РАН (Москва, Профсоюзная ул., 65, стр. 2); присутствие сотрудников по требованию заказчика",
  "access_requirements": [
   "лицензия на работы со сведениями, составляющими гостайну, степень «секретно»; допуск сотрудников",
   "работа на территории заказчика",
   "персональные данные сотрудников (152-ФЗ)"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (степень «секретно»)",
   "сотрудники аттестованы фирмой 1С (сертификаты)"
  ],
  "experience_required": "В оценке: исполненные договоры на обслуживание/сопровождение 1С:Предприятие 8 для государственных (муниципальных) учреждений (количество и общая цена), специалисты 1С:Профессионал / Специалист-консультант / Специалист, деловая репутация",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны лицензия на гостайну, сертифицированные 1С-специалисты в Москве и разбор чужих нетиповых доработок",
  "timeline": "12 месяцев с даты заключения контракта; ежемесячные этапы по 100 часов",
  "payment": "Без аванса; за фактически оказанные услуги по этапам, не более 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке в ЕИС",
  "warranty": "Не менее 12 месяцев с подписания документа о приёмке, с выездом специалистов",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 1% НМЦК, обеспечение исполнения 300 000 руб. (5%)",
   "очная работа в Москве",
   "лицензия на гостайну"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена 60%, квалификация 40% (опыт сопровождения 1С для госучреждений — количество и цена договоров, специалисты с сертификатами 1С, деловая репутация)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Подходит только московскому 1С-франчайзи с лицензией на гостайну; обычной студии не подходит",
  "sources": [
   "docs/0373100055126000042/ЭК-01_Приложение № 3_Описание объета закупки (Техническое задание)_с изм.pdf",
   "docs/0373100055126000042/ЭК-01_Приложение № 4_Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.pdf",
   "docs/0373100055126000042/ЭК-01_Приложение № 5_Порядок рассмотрения и оценки заявок в конкурсе.pdf",
   "docs/0373100055126000042/ЭК-01_Приложение № 6_Доп. информация к Извещению.pdf",
   "docs/0373100055126000042/ЭК-01_Приложение № 2_Проект контракта_с изм.pdf"
  ]
 },
 "0145200000426001424": {
  "reg": "0145200000426001424",
  "summary": "Доработать действующую подсистему РГИС ЖКХ Ленинградской области «Учёт потребления коммунальных ресурсов»: добавить фильтры по периоду в нескольких модулях энергоэффективности, новые печатные отчёты, виджет перерасхода тепла на главной, доработку выбора района/муниципалитета в реестрах, расчёт рекомендуемого расхода и рассмотреть замену СУБД на импортонезависимую.",
  "scope": [
   "Доработка модуля «Контроль превышения теплопотребления от проектного»: фильтр по периоду в графике, карте, реестре, печатная форма",
   "Доработка модуля «Контроль температурного графика»: фильтр по периоду, печатная форма по объекту",
   "Доработка модуля «Реестры»: выбор района и запрет выбора головного прибора без объекта",
   "Разработка расчёта рекомендуемого расхода для температурного графика и печатной формы",
   "Интерактивный виджет на главной странице о перерасходе тепла в деньгах",
   "Доработка отчёта «Превышение лимитов потребления» (выбор муниципалитета)",
   "Рассмотрение/подготовка замены СУБД в целях импортозамещения",
   "Передача исходных кодов, испытания и ввод доработок в эксплуатацию"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Прямо названо «развитие» действующей региональной ГИС ЖКХ ЛО — точечные доработки конкретных модулей существующей системы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Подсистема РГИС ЖКХ Ленинградской области «Учёт потребления коммунальных ресурсов» (рег. номер ИС 1-07-0-00-01, развёрнута в ЦОД Правительства ЛО, стек .NET 8 / PostgreSQL 14 / РЕД ОС / Nginx / jQuery)",
  "platform_stack": [
   ".NET 8",
   "PostgreSQL 14",
   "РЕД ОС (Astra-класс аналог)",
   "Docker",
   "Nginx",
   "jQuery 3.6",
   "REST API/JSON",
   "Единый реестр российского ПО"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Прямого требования постоянного личного присутствия не найдено: работы ведутся через удалённый доступ по защищённому каналу (подключение к ЕСПД ЛО через ПО ViPNet, предоставляемое заказчиком во временное пользование на 60 дней); для доступа к ГИС ЛО исполнителю нужны аттестаты соответствия объектов информатизации требованиям ИБ. Инсталляция ПО на оборудовании заказчика (п.9.4) и приёмка комиссией проводятся «в месте и время, указанные заказчиком» (ЦОД ЛО/демонстрационное АРМ) — возможен очный визит на отдельных этапах, но не описан как обязательное постоянное присутствие",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к ГИС ЛО только через защищённую сеть ЕСПД ЛО по ПО ViPNet 6440 (временно предоставляется заказчиком на 60 календ. дней, далее исполнитель приобретает его за свой счёт)",
   "Аттестаты соответствия объектов информатизации исполнителя требованиям информационной безопасности не ниже требований к ГИС ЛО",
   "Разработка ведётся по регламентам заказчика, система находится на серверах заказчика (ЦОД Правительства ЛО)"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСБ России на разработку/производство/распространение шифровальных (криптографических) средств и защищённых ИС (п.9.5.2 ТЗ) — при отсутствии у исполнителя допускается привлечение соисполнителя с такой лицензией",
   "Лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации (подп. «д», «е» п.4 Положения о лицензировании) — также допускается привлечение соисполнителя"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Требуется глубокое знание действующей подсистемы РГИС ЖКХ ЛО (её кода, БД, модулей), а также наличие (своё или через соисполнителя) лицензий ФСБ и ФСТЭК и аттестации для доступа к ГИС ЛО — без этого к работе не приступить",
  "timeline": "С даты заключения контракта, окончание не позднее 14.12.2026; подготовка к испытаниям — до 06.11.2026, приёмочные испытания — 8 рабочих дней (03.12–14.12.2026); приёмка каждого этапа комиссией — в течение 20 рабочих дней с момента предоставления результатов",
  "payment": null,
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приёмке в ЕИС по последнему этапу контракта; срок устранения выявленных в период эксплуатации ошибок — не более 10 рабочих дней с момента обращения заказчика, при повторении ошибки — обязательный анализ причин и меры по предотвращению",
  "ip_rights": "Исключительные права на все результаты работ (включая код, базы данных, патентоспособные решения, ноу-хау) полностью и безвозвратно принадлежат субъекту РФ — Ленинградской области (от имени заказчика) с момента подписания акта приёмки; при использовании сторонних компонентов по открытым лицензиям исполнитель обязан указать лицензию и не препятствовать доработке/распространению результата",
  "penalties_risks": [
   "44-ФЗ: обеспечение заявки 62 059,23 руб. и обеспечение исполнения контракта 620 592,37 руб.",
   "Обязательное привлечение субподрядчиков из СМП/СОНО не менее 25% цены контракта, если сам исполнитель не СМП/СОНО"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс в электронной форме — по карточке ЕИС",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Набор точечных доработок понятного объёма, но требует изучения чужой системы и обеспечения доступа/обеспечений по 44-ФЗ — не стартовый проект для студии без опыта работы с 44-ФЗ и чужими ГИС",
  "sources": [
   "docs/0145200000426001424/Приложение № 1. Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0145200000426001424/Приложение № 1. Описание объекта закупки_001.pdf",
   "docs/0145200000426001424/Приложение № 6 к Описанию объекта закупки.pdf"
  ]
 },
 "0322200001226001722": {
  "reg": "0322200001226001722",
  "summary": "Почасовое сопровождение и доработка нетиповой (сильно изменённой под заказчика) конфигурации «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» ред. 3.1 на 10 рабочих мест для Краевой клинической больницы им. Сергеева (Хабаровск) до 30.12.2026, максимум 500 тыс. ₽. Работа только на месте у заказчика: не реже 4 выездов в месяц, внеплановый выезд в течение часа.",
  "scope": [
   "консультирование по ПО, кадровому учёту, зарплате и отчётности",
   "настройка расчётов зарплаты, налогов и отчислений, регламентированной отчётности",
   "программирование: доработка функционала, форм документов и печатных форм",
   "обновление нетиповой конфигурации и платформы в течение 5 дней после выхода релиза",
   "регламентные операции, права доступа, тестирование и исправление баз, резервное копирование"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка действующей модифицированной конфигурации 1С с оплатой по часам",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "нетиповая конфигурация «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8» ред. 3.1 (файл-серверный вариант, 10 рабочих мест), доработанная под заказчика",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "услуги на рабочих местах заказчика (г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9) без переноса баз; удалённое оказание услуг не предусмотрено; плановые выезды не реже 4 раз в месяц, внеплановый выезд — в течение 1 часа",
  "access_requirements": [
   "работа на территории заказчика",
   "обработка персональных данных и конфиденциальной информации"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен специалист 1С в Хабаровске, готовый выезжать за час, и разбор чужих доработок нетиповой конфигурации",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 30.12.2026",
  "payment": "по цене часа за фактически оказанные услуги, не более 500 000 ₽; оплата в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5%",
   "выезд по вызову в течение 1 часа",
   "обновление нетиповой конфигурации за 5 дней после выхода релиза"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене (снижение цены часа)",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "только для местного специалиста 1С в Хабаровске",
  "sources": [
   "docs/0322200001226001722/III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.pdf",
   "docs/0322200001226001722/Приложение к технической части.pdf",
   "docs/0322200001226001722/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf",
   "docs/0322200001226001722/II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.pdf"
  ]
 },
 "0139200000126012853": {
  "reg": "0139200000126012853",
  "summary": "Аренда облачной инфраструктуры на 2 месяца (ноябрь–декабрь 2026) для ГКУ «Кузбасский центр информационно-аналитического сопровождения системы образования»: размещение портала ruobr.ru (Электронное образование Кузбасса) в ЦОД исполнителя — виртуальные серверы, база данных как сервис, S3-хранилище, защита от DDoS, криптозащищённые каналы к ЕСПД (до 700 школ) и СМЭВ. Это хостинг/ЦОД-услуга, не разработка.",
  "scope": [
   "защита сайтов ruobr.ru и cabinet.ruobr.ru от DDoS (фильтрация до 10 Гбит/с, легитимный трафик 90 Мбит/с, 2 IP)",
   "криптозащищённые каналы: выделенный канал не менее 500 Мбит/с к ЕСПД для до 700 образовательных организаций, подключение к СМЭВ, 4 АПКШ «Континент» предоставляет исполнитель",
   "аренда двух ВМ по 48 vCPU / 480 ГБ RAM / 1500 ГБ SAS с резервным копированием",
   "пул ресурсов для БД как сервис: до 640 ГБ RAM на узел, SSD под БД не менее 6144 ГБ",
   "объектное S3-хранилище 15 000 ГБ",
   "ВМ под адаптер СМЭВ (12 vCPU, 50 ГБ RAM, 50 ГБ SSD)",
   "защита по 152-ФЗ не ниже УЗ1, размещение только в РФ, соответствие Правилам (ПП РФ № 1024)"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "аренда облачных ресурсов ЦОД и каналов связи для действующей системы, не разработка",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "портал ruobr.ru / cabinet.ruobr.ru (Электронное образование Кузбасса), который нужно разместить в ЦОД исполнителя и подключить к ЕСПД и СМЭВ",
  "platform_stack": [
   "АПКШ «Континент» (не ниже IPC 800F / IPC 100 и IPC R50)",
   "S3 API",
   "СМЭВ",
   "ЕСПД"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "ЦОД исполнителя на территории РФ с защитой ПДн не ниже УЗ1 по 152-ФЗ",
   "подключение к ЕСПД и СМЭВ на стороне исполнителя"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК на ТЗКИ (подпункт «е» п. 4 Положения, ПП РФ № 79)",
   "лицензия ФСБ на работы с шифровальными (криптографическими) средствами (пп. 12–15, 17, 18, 20–28 перечня, ПП РФ № 313)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен собственный ЦОД, лицензии ФСТЭК и ФСБ, АПКШ «Континент» и готовое подключение к ЕСПД/СМЭВ — это профиль облачного провайдера, а не студии",
  "timeline": "с 01.11.2026 в течение 2 месяцев (до 31.12.2026); учётные данные к панели управления — в течение 3 рабочих дней с заключения контракта",
  "payment": "ежемесячно, в течение 7 рабочих дней по факту оказания услуг на основании подписанных документов о приёмке; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% НМЦК",
   "штраф 1% цены контракта за ненадлежащее исполнение, пени 1/300 ключевой ставки",
   "доступность сервиса не менее 97–99,9%",
   "очень короткий срок развёртывания до 01.11.2026"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — победитель по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не подходит студии: нужна собственная лицензированная ЦОД-инфраструктура и криптошлюзы",
  "sources": [
   "docs/0139200000126012853/Описание объекта закупки Ц00-03903-26-ЭЗК Описание объекта закупки (из заявки) (структ) (15.10.2026 9_04_45).pdf",
   "docs/0139200000126012853/Проект  контракта Ц00-03903-26-ЭЗК Проект контракта (15.10.2026 11_32_29).pdf",
   "docs/0139200000126012853/Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке Ц00-03903-26-ЭЗК.pdf"
  ]
 },
 "0809500000326003906": {
  "reg": "0809500000326003906",
  "summary": "Сопровождение и модернизация автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Республики Мордовия» (АИС ЭСРН РМ) для Минсоцзащиты Мордовии на весь 2027 год: доработка функционала по заданиям заказчика (не менее 200 чел.-час/мес) плюс техподдержка СУБД и серверов с жёсткими SLA по инцидентам.",
  "scope": [
   "Модернизация подсистем, структуры БД, отчётов по частным техзаданиям заказчика (минимум 200 чел.-час/мес)",
   "Сопровождение СУБД Microsoft SQL Server и серверов приложений Apache Tomcat",
   "Сопровождение прикладного комплекса Sitex-ЭСРН, мониторинг, резервное копирование",
   "Поддержка распределённой репликации баз по районным сегментам Мордовии",
   "Консультирование специалистов заказчика (телефон/почта, время дозвона до 5 мин)",
   "Реагирование на инциденты по SLA: критичный — реакция 1 час, решение 8 часов",
   "Ежемесячная отчётность, передача исходных кодов и документации"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "Совмещает постоянную доработку (модернизацию) и техническую поддержку/эксплуатацию уже действующей системы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС ЭСРН РМ на платформе «Sitex-ЭСРН» (реестр российского ПО № 2231), Java, Apache Tomcat, Microsoft SQL Server, территориально-распределённая по районам Мордовии",
  "platform_stack": [
   "Sitex (инструментальная платформа, реестр отечественного ПО)",
   "Java",
   "Apache Tomcat",
   "Microsoft SQL Server",
   "Windows Server"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Заказчик обеспечивает защищённое удалённое подключение к серверному оборудованию; работы выполняются дистанционно, оборудование и ПО на стороне исполнителя обеспечивает сам исполнитель",
  "access_requirements": [
   "Защищённый удалённый доступ к серверам заказчика (права доступа предоставляет заказчик)",
   "Специалисты исполнителя должны иметь соответствующий уровень квалификации (указано как требование, без конкретных сертификатов)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не является условием допуска, но сильно влияет на оценку заявки (критерий «Квалификация участников» — вес 70%): нужны копии контрактов на разработку/обслуживание/сопровождение/внедрение/модернизацию информационных систем и акты к ним, последний акт подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания подачи заявок; засчитываются только контракты, исполненные без неустоек",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно глубокое знание специфичной платформы Sitex-ЭСРН (нестандартная, с 2005-2007 годов) и архитектуры распределённой системы соцзащиты — без этого знания выполнить SLA по инцидентам (решение критичных за 8 часов) невозможно",
  "timeline": "Работы с 1 января по 31 декабря 2027 г.; срок контракта — до 31 января 2028 г.; оплата и отчётность ежемесячно",
  "payment": "Оплата ежемесячно по факту выполнения, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; цена твёрдая на весь срок; источник — республиканский бюджет",
  "warranty": "Гарантия 12 месяцев с даты подписания акта: консультирование, бесплатное исправление ошибок по вине исполнителя, актуализация документации в течение 10 рабочих дней при изменениях",
  "ip_rights": "Исполнитель обязан без увеличения цены контракта передать заказчику исключительное право в полном объёме на все разработанные в ходе работ результаты, включая исходные коды программ, библиотеки зависимостей, базы данных, а также проектную/техническую/рабочую документацию (п. 5.1.7 контракта); передача исходных кодов (ГОСТ 19.401-78) на CD-R в 2 экз.",
  "penalties_risks": [
   "Жёсткие SLA: критичные инциденты — реакция 1 час, решение 8 часов (в том числе в нерабочее время — реакция 4 часа)",
   "Соответствие уровню сервиса не менее 90% по каждому приоритету инцидентов",
   "Открытый конкурс — оценка не только по цене, но и по нестоимостным критериям (квалификация и т.п.)"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс в электронной форме: цена контракта — значимость 30%; квалификация участников (опыт выполнения аналогичных работ, квалификация специалистов, количество исполненных договоров) — значимость 70%, то есть решающий вес у нестоимостного критерия",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит без опыта работы с устаревшей специфической платформой Sitex и готовности держать жёсткие SLA по инцидентам весь год",
  "sources": [
   "docs/0809500000326003906/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0809500000326003906/Проект контракта.pdf",
   "docs/0809500000326003906/Порядок рассмотрения и оценки заявок 8558181.pdf"
  ]
 },
 "0318300104626000257": {
  "reg": "0318300104626000257",
  "summary": "Трёхмесячное сопровождение медицинской системы МИС «КПС «САМСОН» (конфигурация «Краснодарский край») в городской больнице Геленджика: приём обращений, мониторинг почти 30 интеграций (ФЭР, ИЭМК, РЭМД, ВИМИС, ЭЛН), восстановление после сбоев, консультации, обучение и выдача обновлений от разработчика. Исполнителю нужен лицензионный или сублицензионный договор с правообладателем, в том числе на изменение исходного кода.",
  "scope": [
   "приём и обработка обращений через центр обращений исполнителя (выделенные e-mail и телефон)",
   "мониторинг интеграционных профилей: запись через ФЭР, ИЭМК, РЭМД, ВИМИС «ОНКО»/«ССЗ»/«Акинео», ЭЛН, обмен с ТФОМС и др.",
   "восстановление доступности МИС после сбоев по регламенту обслуживания",
   "исправление дефектов, диагностика и профилактика",
   "консультации и обучение сотрудников, инструкции",
   "предоставление обновлений МИС по мере выпуска разработчиком"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение уже эксплуатируемой тиражной МИС с правами правообладателя",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «КПС «САМСОН» (конфигурация «Краснодарский край»): правообладатель конфигурации — ООО «СОЦИНФОРМ», платформы — ООО «САМСОН Групп»",
  "platform_stack": [
   "МИС «КПС «САМСОН»",
   "ViPNet (сеть № 1988 минздрава Краснодарского края)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания — больница в Геленджике; «при наличии технической возможности» услуги оказываются удалённо через защищённую сеть ViPNet № 1988",
  "access_requirements": [
   "подключение к защищённой сети минздрава Краснодарского края ViPNet № 1988"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем МИС с правами на адаптацию, сублицензирование и изменение исходного текста (или статус правообладателя)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без договора с правообладателем (ООО «СОЦИНФОРМ»), включающего право менять исходный код, исполнить контракт нельзя",
  "timeline": "по изменению № 1: с 01.04.2027 по 30.06.2027, 3 месячных этапа (в первой редакции — январь–март 2027)",
  "payment": "без аванса; поэтапно, не более 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 10% цены контракта",
   "сроки восстановления по регламенту обслуживания"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "студии не подходит: фактически сопровождение доступно только правообладателю МИС «САМСОН» (Краснодарский край) или его лицензиатам",
  "sources": [
   "docs/0318300104626000257/Описание объекта закупки (1).pdf",
   "docs/0318300104626000257/Проект контракта испр.pdf",
   "docs/0318300104626000257/Решение №1 о внесении изменений.pdf"
  ]
 },
 "32616449798": {
  "reg": "32616449798",
  "summary": "Годовое техобслуживание систем видеонаблюдения, СКУД и охранной сигнализации на подстанциях и ТП Северных электросетей Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» (Мурманск, Кола, Заозерск, Никель и ещё ~15 посёлков): ежемесячные, квартальные и годовые профилактики, ремонт, подменный фонд. Это выездной монтаж-сервис слаботочки, а не IT-разработка.",
  "scope": [
   "ТО контроллеров СКУД, замков, шлагбаума, блоков питания",
   "ежемесячная проверка видеонаблюдения, резервное копирование, проверка питания и кабельных линий",
   "ежеквартальная чистка и диагностика, ежегодно — обновление ПО, юстировка камер, замер заземления",
   "ТО охранной сигнализации на десятках ТП/КТП",
   "подмена неисправного оборудования на время диагностики, устранение неисправностей"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техническое обслуживание действующих слаботочных систем на объектах",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "системы видеонаблюдения, СКУД и охранной сигнализации на подстанциях ПО «СЭС» Мурманского филиала",
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "все работы выполняются на объектах: подстанции и ТП в г. Мурманск, Кола, Заозерск, п. Никель, Мурмаши, Тулома, Ура-Губа и др.",
  "access_requirements": [
   "пропуска в ЗАТО",
   "допуск на энергообъекты: удостоверения по электробезопасности, документы по охране труда (СТО 01.011-2017)"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": "персонал с опытом работы на энергопредприятиях; опыт договоров на обслуживание видеонаблюдения и СКУД за 3 года оценивается (30%)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужна выездная бригада в Мурманской области с допусками по электробезопасности и пропусками в ЗАТО",
  "timeline": "12 месяцев с даты заключения договора",
  "payment": "аванс не предусмотрен (матрица договорных условий); оплата по отчётным периодам после подписания акта — сроки в типовом договоре не заполнены",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "работа на действующих энергообъектах, жёсткие требования охраны труда",
   "большая география выездов по Кольскому полуострову"
  ],
  "evaluation": "запрос предложений: цена 70%, опыт аналогичных договоров (стоимость за 3 года) 30%",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "не подходит IT-студии: выездное обслуживание видеонаблюдения и СКУД на подстанциях в Заполярье",
  "sources": [
   "docs/32616449798/Документация[3] (архив)/Документация/Приложение 2_Техзадание.pdf",
   "docs/32616449798/Документация[3] (архив)/Документация/Документация о закупке_Работы, Услуги_ЗП НЕ МСП_2026.pdf",
   "docs/32616449798/Документация[3] (архив)/Документация/Приложение 1_Проект договора.pdf"
  ]
 },
 "0117300025626000030": {
  "reg": "0117300025626000030",
  "summary": "Поставка сертификатов активации сервиса совместной технической поддержки для уже используемых администрацией Новоалтайска продуктов ViPNet (Administrator, Client for Windows/Linux, координаторы HW100/HW1000) от АО «ИнфоТеКС» — техническую поддержку фактически оказывает сам производитель ViPNet, исполнитель лишь поставляет сертификаты и лицензионные ключи.",
  "scope": [
   "поставка сертификата активации техподдержки ПО ViPNet Administrator 4.x",
   "поставка сертификатов для ViPNet Client for Windows/Linux 4.x",
   "поставка сертификатов для ПАК ViPNet Coordinator HW100C и HW1000",
   "направление электронных версий документов и лицензионных ключей на e-mail заказчика"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "предмет закупки — сертификаты активации сервиса техподдержки конкретных продуктов ViPNet производителя АО «ИнфоТеКС»; саму поддержку оказывает производитель по своим гарантийным обязательствам, исполнитель контракта — поставщик сертификатов/ключей",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "защищённая сеть передачи данных ViPNet №23232 заказчика (существующая инфраструктура ViPNet)",
  "platform_stack": [
   "ViPNet Administrator 4.x",
   "ViPNet Client for Windows/Linux 4.x",
   "ViPNet Coordinator HW100C/HW1000 (КС2)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "документы и лицензионные ключи передаются по электронной почте; место оказания услуги указано формально (адрес администрации), конкретных работ с выездом в ТЗ не описано",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "указание на товарный знак ViPNet дано без «или эквивалент» — только оригинальные продукты и сертификаты именно этого производителя, совместимые с существующей защищённой сетью заказчика №23232; фактически нужен статус партнёра/поставщика АО «ИнфоТеКС»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно начать, только если есть возможность закупить/активировать именно сертификаты техподдержки ViPNet от АО «ИнфоТеКС» (нужен канал поставки/партнёрство с производителем или дистрибьютором)",
  "timeline": "30 календарных дней со дня заключения контракта",
  "payment": "оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; аванс не предусмотрен",
  "warranty": "гарантийные обязательства по товару не установлены в карточке закупки (п.2-9 раздела «Гарантийные обязательства» — «не установлено»); фактическая техподдержка — по гарантийным обязательствам АО «ИнфоТеКС»",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "стандартные неустойки/штрафы по 44-ФЗ",
   "обеспечение исполнения контракта 10%",
   "обязательна совместимость именно с существующей сетью ViPNet заказчика — альтернативного решения не допускается"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по карточке ЕИС; победитель — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "это не разработка, а перепродажа сертификатов конкретного вендора (ViPNet/ИнфоТеКС); подходит только тем, кто может закупить эти сертификаты у производителя/дистрибьютора — обычной ИТ-студии без такого канала недоступно",
  "sources": [
   "docs/0117300025626000030/Техническое задание.pdf",
   "docs/0117300025626000030/Описание объекта закупки .pdf",
   "docs/0117300025626000030/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0173100010926000072": {
  "reg": "0173100010926000072",
  "summary": "Годовое сопровождение АИС «Госземнадзор» Росреестра (Java, PostgreSQL 9.6, nginx, Astra Linux) для центрального аппарата и всех теруправлений: обработка инцидентов через ЕСРОО, исправление ошибок в коде, поддержка интеграций, консультации. Нужна лицензия ФСТЭК на ТЗКИ, удалённый доступ через сертифицированное СКЗИ в ЗСПД Росреестра; конкурс, где опыт и кадры весят 70%.",
  "scope": [
   "Приём и обработка обращений теруправлений через ЕСРОО (модуль «Техпортал») по матрице приоритетов",
   "Исправление ошибок ПО с тестированием и обновлением эксплуатационной документации",
   "Мониторинг, администрирование, диагностика, профилактика",
   "Поддержка существующих интеграций (ЕГРН, ЕПГУ, межведомственное взаимодействие и др.)",
   "Консультации пользователей и техперсонала",
   "Итоговый отчёт по ГОСТ 34 и актуализированная версия системы"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение действующей федеральной информационной системы с правкой её кода",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Госземнадзор» Росреестра",
  "platform_stack": [
   "Java",
   "PostgreSQL 9.6",
   "nginx",
   "Astra Linux",
   "ЕСРОО Росреестра",
   "СКЗИ, сертифицированное ФСБ"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Место оказания — Москва, Чистопрудный бульвар, 6/19; профилактика «как непосредственно на территории Заказчика, так и посредством удаленного подключения к ЗСПД Росреестра»; основная работа — удалённо через ЗСПД",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к ЗСПД Росреестра только через сертифицированное ФСБ СКЗИ, совместимое с СКЗИ ЗСПД, за счёт исполнителя",
   "Список допущенных работников",
   "Допуск на режимные объекты Росреестра только гражданам РФ",
   "Работа с ПДн и конфиденциальной информацией"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (контроль защищённости конфиденциальной информации от НСД, пп. «б» п. 4 Положения, ПП № 79)"
  ],
  "experience_required": "Не обязателен, но оценивается (50% критерия квалификации): общая цена исполненных контрактов на создание/развитие/сопровождение ИС федеральных органов исполнительной власти",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны лицензия ФСТЭК на ТЗКИ, СКЗИ для ЗСПД, знание кода чужой федеральной системы на Java; выигрывает тот, у кого больше контрактов с ФОИВ и специалистов",
  "timeline": "С 01.12.2026 по 30.11.2027; доступ к системе — в течение 5 рабочих дней после заключения; отчёт — через 5 рабочих дней после окончания",
  "payment": "Без аванса; в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке (отчётность сдаётся по окончании оказания услуг); обеспечение исполнения 30% цены контракта",
  "warranty": "6 месяцев с даты подписания документа о приёмке",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения 30% цены контракта",
   "Оплата фактически по окончании года — нужна оборотка на 12 месяцев",
   "Сроки исправления критических ошибок — от 1 рабочего дня",
   "Требования ИБ к рабочим местам и подключению"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (опыт по ИС ФОИВ — 50%, специалисты с профильным образованием, предел 10 человек — 50%)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии: лицензия ФСТЭК, режимный доступ, 30% обеспечения и оценка опыта по федеральным ИС",
  "sources": [
   "docs/0173100010926000072/Приложение №1 Техническое задание Госземнадзор.pdf",
   "docs/0173100010926000072/Приложение №3 Требования к заявке.pdf",
   "docs/0173100010926000072/Приложение №4 Критерии оценки.pdf",
   "docs/0173100010926000072/Извещение1.pdf",
   "docs/0173100010926000072/Приложение №5 Проект ГК.pdf"
  ]
 },
 "32616480256": {
  "summary": "Обслуживать в 2027 году 1С информационного агентства «Воронеж» («Зарплата и кадры ГУ» 3.1 и «БГУ КОРП» 2.0): 300 часов на обновления, доработку и разработку конфигураций, восстановление баз и консультации по учёту. Работа с выездом к сотрудникам в Воронеже, реакция на заявку — не более часа; закупка только для МСП.",
  "scope": [
   "обновление релизов платформы «1С:Предприятие 8»",
   "модификация действующих и разработка новых конфигураций по требованию заказчика",
   "исправление и восстановление баз данных",
   "консультации по работе с программами, бухгалтерскому и налоговому учёту",
   "горячая линия по рабочим дням 08:00–19:00",
   "всего 300 часов, по заявкам"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "почасовое сопровождение и доработка существующих конфигураций 1С заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С: «Зарплата и кадры государственного учреждения» 3.1 и «БГУ КОРП» 2.0 заказчика",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1",
   "1С:Бухгалтерия государственного учреждения КОРП 2.0"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Услуги оказываются на рабочих местах сотрудников Заказчика … посредством выезда специалиста»; реакция не более 1 часа; г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 31е и ул. 20-летия Октября, 73а",
  "access_requirements": [
   "выезды к сотрудникам заказчика в Воронеже, начало работ не позднее 1 часа после заявки"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "критерий: число исполненных договоров на обслуживание программ «1С:Предприятие 8» (максимум баллов за 5 договоров, вес 30% внутри квалификации)",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно при наличии сертифицированных специалистов 1С и присутствия в Воронеже для выездов в течение часа; без опыта контрактов на сопровождение 1С и сертификатов «1С:Консультант» потеряете баллы",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027, по заявкам, 300 часов",
  "payment": "ежемесячно по табелям учёта времени; в течение 7 рабочих дней с подписания акта; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "реакция на заявку не более 1 часа с выездом",
   "независимая гарантия/обеспечение по 223-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "запрос предложений для МСП: цена 55%, квалификация 45% (опыт 30%, сертификаты «1С:Консультант по учету в гос. учреждениях» 60%, деловая репутация по ЭКГ-рейтингу 10%)",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "подойдёт только студии с 1С-специалистами в Воронеже; веб/мобильной студии без 1С — не по профилю",
  "sources": [
   "docs/32616480256/РНТ 1359 (архив)/РНТ 1359/ЧАСТЬ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/32616480256/РНТ 1359 (архив)/РНТ 1359/Приложение №1 Раздел 1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ МСП.pdf",
   "docs/32616480256/РНТ 1359 (архив)/РНТ 1359/Раздел 1.3 Образцы и формы документов/ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ МСП.pdf",
   "docs/32616480256/РНТ 1359 (архив)/РНТ 1359/ЧАСТЬ 2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА/Проект договора.pdf"
  ],
  "reg": "32616480256"
 },
 "0379200006726000324": {
  "reg": "0379200006726000324",
  "summary": "Техподдержка и консультирование пользователей уже установленной в онкодиспансере (г. Черкесск) медицинской информационной системы КСАМУ (разработчик — ООО «Медицина ИТ», Ставрополь) на год: консультации, помощь по телефону/удалённо/лично, обучение персонала, доработка форм и отчётов в рамках приобретённых модулей. Полная замена системы или интеграция с другим оборудованием не входят в объём работ.",
  "scope": [
   "Консультации по ПО и настройке базы данных КСАМУ на оборудовании заказчика",
   "Техподдержка по телефону, через интернет, при необходимости — выезд к заказчику",
   "Обучение персонала работе с установленными модулями",
   "Доработка/модернизация модулей и отчётных форм по заявкам через Redmine (1-20 рабочих дней)",
   "Сохранение преемственности интерфейсов и исполняемых файлов системы (запрет полной/частичной замены системы и сервера СУБД)",
   "В рамках техподдержки — до 25 человеко-часов работы специалистов в месяц"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение/техподдержка уже работающей чужой системы КСАМУ, без создания нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "КСАМУ (Комплексная система автоматизации медицинского учреждения), разработчик ООО «Медицина ИТ» (Ставрополь), реестр российского ПО №3837; система защищена от копирования HASP-ключом, привязана к серверу",
  "platform_stack": [
   "КСАМУ (проприетарная платформа «Медицина ИТ»)",
   "HASP-ключ",
   "Redmine (трекер заявок заказчика)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Настройка ПО и БД выполняется «на базе помещения и оборудования, принадлежащего заказчику»; при невозможности решить проблему удалённо исполнитель обязан выехать к заказчику в течение 5 рабочих дней",
  "access_requirements": null,
  "licenses_required": [
   "Исполнитель обязан предоставить заказчику свидетельство о государственной регистрации программы КСАМУ либо договор с разработчиком (ООО «Медицина ИТ») на право оказания таких услуг — без этого к исполнению контракта не допустят"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужен официальный договор с разработчиком «Медицина ИТ» или собственные права на КСАМУ, а также детальное знание именно этой системы (интерфейсы, модули, Redmine-процесс) — без этого участие и работа невозможны",
  "timeline": "С 01.11.2026 по 30.10.2027 (12 месяцев)",
  "payment": "Ежемесячно по факту оказанных услуг, в течение 15 рабочих дней после подписания акта; аванс не предусмотрен; фактически невыполненные объёмы не оплачиваются",
  "warranty": "Конкретный гарантийный срок (в месяцах) не указан; исполнитель гарантирует оказание услуг в полном объёме и в срок, качество по действующим нормам и своевременное устранение недостатков, выявленных заказчиком (раздел «Гарантийные обязательства» проекта контракта)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Неустойка за невыполнение условий контракта по требованию заказчика (стандартные нормы 44-ФЗ)",
   "Обязательна выгрузка данных из МИС в сторонние сервисы «Запись на приём» / «Вызов врача на дом» — заказчик не может отключить эту функцию",
   "Жёсткий регламент приёма заявок только через Redmine с чётким ТЗ — иначе исполнитель может отказать в решении задачи",
   "Исполнитель не несёт ответственности за действия заказчика с БД/справочниками/сторонним ПО — это снижает риски исполнителя, но подчёркивает вендорскую специфику задачи"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме — выбор по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит сторонней студии — фактически рассчитан на разработчика КСАМУ (ООО «Медицина ИТ») или его официального партнёра с правами на систему",
  "sources": [
   "docs/0379200006726000324/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0379200006726000324/3 Состав заявки и Инструкция - верн.pdf",
   "docs/0379200006726000324/1 Проект контракта Ксаму.pdf"
  ]
 },
 "0162300012626000121": {
  "reg": "0162300012626000121",
  "summary": "Оцифровка 5583 страниц архивных документов администрации Камышловского района (Свердловская обл.) на территории заказчика: скан 400 dpi, PDF с OCR, атрибутирование (фамилии, организации, адреса), загрузка в имеющуюся АИС заказчика и резервная база Access (MDB) с формами поиска и редактирования. Срок — 20 рабочих дней.",
  "scope": [
   "Сканирование 5583 страниц в цвете 400 dpi, JPEG с обработкой и именованием по архивным правилам",
   "Сборка двухслойных PDF с OCR по документам и описям",
   "Атрибутирование дел, описей и документов (заголовки, даты, фамилии, организации, адреса)",
   "Загрузка образов и метаданных в имеющуюся АИС заказчика",
   "Резервная база данных MDB (Access) по типу имеющейся у заказчика: формы поиска, просмотра, редактирования, инструкция",
   "Передача электронного ресурса на носителе"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "В основном сканирование и ввод данных; ИТ-часть — небольшая база Access с формами и загрузка в чужую АИС",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Имеющаяся у администрации АИС хранения архивных документов (название не указано) и резервная БД заказчика в формате Access",
  "platform_stack": [
   "MS Access (MDB)",
   "JPEG/PDF с OCR",
   "MS Windows"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Услуги выполняются на территории Заказчика по адресу: Свердловская область, город Камышлов, улица Гагарина, дом 1а» — сканирование оригиналов на месте, на оборудовании исполнителя",
  "access_requirements": [
   "Работа с оригиналами архива на территории заказчика в Камышлове",
   "Доступ к АИС заказчика для загрузки"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Нужны сканер и люди на месте в Камышлове на 4 недели и доступ к АИС заказчика (название и формат загрузки в документах не раскрыты)",
  "timeline": "20 рабочих дней с даты заключения контракта",
  "payment": "Безналично в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке в ЕИС; обеспечение исполнения 5% цены контракта",
  "warranty": "Гарантия качества услуг; дефекты по замечаниям заказчика устраняются за свой счёт в течение 20 рабочих дней",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Ответственность за сохранность оригиналов архива",
   "Жёсткие требования к качеству образов (не более 0,2% трудночитаемых)",
   "Формат загрузки в АИС и структура «имеющейся» базы Access не приложены"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион: наименьшая цена",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Студии подходит слабо: это работа сканирующей/архивной фирмы с выездом в Камышлов, ИТ-часть мала",
  "sources": [
   "docs/0162300012626000121/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0162300012626000121/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0123200000326001868": {
  "reg": "0123200000326001868",
  "summary": "Годовое удалённое сопровождение уже работающей у станции скорой помощи Благовещенска конфигурации 1С 8.3 «Учет медикаментов в больницах»: ежемесячные обновления программы, онлайн-обновление 5 справочных баз (фальсификаты, ЖНВЛП, предельные цены, штрих-коды), консультации и мелкие доработки до 15 часов в месяц.",
  "scope": [
   "ежемесячное обновление программы",
   "доступ к еженедельному онлайн-обновлению 5 баз данных продукта (фальсификаты и брак ЛС, ЖНВЛП, реестр предельных цен, классификатор штрих-кодов)",
   "консультации сотрудников по удалённому доступу",
   "доработки по запросам — до 15 часов в месяц",
   "ежемесячные архивные копии, тестирование и исправление ошибок баз",
   "восстановление работоспособности по запросу"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и обновление уже имеющегося у заказчика тиражного продукта на 1С",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "конфигурация для 1С:Предприятие 8.3 «Учет медикаментов в больницах» со справочными базами, которые обновляются от разработчика",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "конфигурация «Учет медикаментов в больницах»"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания — адрес заказчика в Благовещенске, но прямо указано «через удаленный доступ»",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к базе заказчика"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужны обновления самой конфигурации и еженедельно обновляемые справочные базы — без статуса разработчика или его партнёра их не получить; документы не говорят, откуда их брать",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027, этап — календарный месяц",
  "payment": "без аванса; ежемесячно, не более 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке (приёмка — 5 рабочих дней); финансирование из ОМС",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "стандартные штрафы и пени по 44-ФЗ",
   "без доступа к обновлениям разработчика контракт не исполнить"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "небольшой контракт (263 тыс. ₽) по силам 1С-франчайзи, но фактически нужен доступ к обновлениям конкретной отраслевой конфигурации — без партнёрства с её разработчиком не подходит",
  "sources": [
   "docs/0123200000326001868/Описание объекта закупки вх2608.pdf",
   "docs/0123200000326001868/Проект контракта вх2608.pdf"
  ]
 },
 "0162200011826003333": {
  "reg": "0162200011826003333",
  "summary": "Для Минцифры Свердловской области за 20 рабочих дней сделать в конструкторе ВКУ две интерактивные формы госуслуг для Госуслуг (выплата детям участников СВО в СПО; сведения из ГИСОГД) и довести их через РДК, а также разработать подсистему проактивного информирования населения (рассылки через ГЭПС по реестру граждан) в РЦОД заказчика. Работа удалённая через ViPNet, нужна лицензия ФСБ.",
  "scope": [
   "Разработка в ВКУ интерактивных форм 2 госуслуг и их подготовка к публикации на ЕПГУ, прохождение РДК (итерации не ограничены)",
   "Разработка подсистемы проактивного информирования: выбор меры поддержки из справочника МСЗ, шаблона ГЭПС, загрузка реестра граждан, автоматическая рассылка, реестр рассылок, ролевая модель",
   "Развёртывание подсистемы в РЦОД (ГБУ СО «Оператор электронного правительства»), своя зона разработки и тестирования",
   "Передача исходного кода, документации и скриптов в GitLab заказчика",
   "Программа и методика испытаний, протокол приёмочных испытаний",
   "Гарантийное сопровождение 12 месяцев, публикация форм в продуктив в гарантийный срок"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "Новые формы в ВКУ и новая подсистема, но подсистема встраивается в действующую ИС мониторинга заказчика (Java/TypeScript, микросервисы, PostgreSQL, Astra Linux)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ЕПГУ/ВКУ, ГЭПС, ЕСНСИ, СМЭВ; ИС мониторинга социально-экономического развития Свердловской области (микросервисы, Java/JS/TS, PostgreSQL, Astra Linux) — документация и API выдаются только после заключения контракта",
  "platform_stack": [
   "ВКУ ЕПГУ (конструктор услуг)",
   "ГЭПС",
   "Java, JavaScript, TypeScript",
   "PostgreSQL",
   "Astra Linux",
   "GitLab",
   "ViPNet (сеть 2057, без эквивалента)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Услуги оказываются удалённо на территории исполнителя через защищённую сеть ViPNet; по разъяснению постоянное присутствие на площадке не требуется. Приёмка — в присутствии представителя исполнителя.",
  "access_requirements": [
   "подключение к сети Правительства Свердловской области по ViPNet (сеть 2057): клиент, СКЗИ и аттестованное рабочее место — за счёт исполнителя",
   "доступ к ВКУ Минцифры РФ исполнитель получает сам",
   "допуски сотрудников для работы в защищённом контуре (по условиям контракта); система класса защищённости К2",
   "ПДн граждан (реестры для рассылок)"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСБ России на разработку, производство, распространение шифровальных средств с видом работ «Разработка защищённых с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны лицензия ФСБ, аттестованное рабочее место с ViPNet и доступ к ВКУ; описание API и кода действующей ИС дают только после контракта, а срок — 20 рабочих дней",
  "timeline": "20 рабочих дней с момента заключения контракта, без этапов; если РДК не завершён за 5 рабочих дней до конца срока — приёмка в тестовой среде, вывод в продуктив в гарантийный срок",
  "payment": "Без аванса, единоразово, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке (не позднее конца финансового года)",
  "warranty": "Гарантийное сопровождение 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке",
  "ip_rights": "Исключительные права на результаты и исходный код подсистемы передаются заказчику (по разъяснению)",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 30% цены (≈599 тыс. руб.)",
   "Очень сжатый срок — 20 рабочих дней на 2 формы и новую подсистему",
   "Сроки исправлений определяет заказчик на приёмке, итерации РДК не ограничены",
   "ViPNet, СКЗИ и аттестация рабочего места за свой счёт; тестового стенда заказчик не даёт"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Студии без лицензии ФСБ, ViPNet-подключения и опыта ВКУ/ГЭПС не подходит; сжатый срок и обеспечение 30% повышают риск",
  "sources": [
   "docs/0162200011826003333/1. Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0162200011826003333/разъяснение3333.pdf",
   "docs/0162200011826003333/2. Проект контракта.pdf",
   "docs/0162200011826003333/Приложение к Извещению.pdf"
  ]
 },
 "0372200004526000122": {
  "reg": "0372200004526000122",
  "summary": "Развитие ГИС Санкт-Петербурга «Система электронного контроля оплаты проезда» (СЭКОП) для СПб ГКУ «Организатор перевозок»: дополнение к ТЗ, техпроект, доработка АС «Виртуальный проездной билет», мобильного приложения, личного кабинета пассажира, подсистем учёта льготников, эмиссии и продажи билетов сторонними организациями, испытания и ввод. Два этапа: первый — до 20.11.2026, второй — до 01.03.2027.",
  "scope": [
   "разработка Дополнения № 10 к ТЗ на создание СЭКОП и технического проекта",
   "доработка АС «Виртуальный проездной билет» и подсистем «Мобильное приложение», «Личный кабинет пассажира», «Учёт льготных категорий граждан», «Эмиссия», «Реализация электронных билетов сторонними организациями»",
   "рабочая и эксплуатационная документация, загрузка исходников в GitLab заказчика, автоматизированная сборка и развёртывание",
   "пусконаладка, обучение до 20 пользователей, предварительные комплексные испытания, опытная эксплуатация",
   "проектирование БД на СУБД «Тантор», общее ПО — только из реестра российского ПО"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие действующей ГИС оплаты проезда с сохранением ранее реализованных функций",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС СПб «Система электронного контроля оплаты проезда» (СЭКОП) — АС «Виртуальный проездной билет» и связанные подсистемы, репозиторий заказчика GitLab, Nexus",
  "platform_stack": [
   "СУБД «Тантор» (сертифицированная)",
   "GitLab, Nexus Sonatype",
   "ПО из реестра российского ПО",
   "сертифицированные ФСТЭК контейнеризация/виртуализация"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "места выполнения работ — офисы заказчика в Санкт-Петербурге (ул. Цветочная, 7Ж; ул. Исполкомская, 16А); пусконаладка, обучение и испытания — у заказчика; про удалённый доступ явно не сказано",
  "access_requirements": [
   "работа в ГИС с требованиями защиты информации ФСТЭК/ФСБ, персональные данные пассажиров"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ России на деятельность с шифровальными (криптографическими) средствами (п. 2, 12, 13 Перечня ПП № 313)"
  ],
  "experience_required": "оценивается число исполненных контрактов на создание/развитие ГИС и иных ИС по 44-ФЗ/223-ФЗ за 5 лет, а также число программистов и специалистов по ИБ",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужна лицензия ФСБ, знание действующей СЭКОП и готовность сдать первый этап (ТЗ, техпроект, разработка, испытания) почти сразу после подписания контракта",
  "timeline": "этап 1 — с заключения контракта по 20.11.2026 (с приёмкой и оплатой до 30.12.2026); этап 2 — с 21.11.2026 по 01.03.2027 (с приёмкой и оплатой до 09.04.2027); план работ — в течение 10 рабочих дней после заключения",
  "payment": "без аванса; оплата за каждый этап в течение 7 рабочих дней с размещения подписанного документа о приёмке",
  "warranty": "24 месяца с подписания документа о приёмке",
  "ip_rights": "исходные коды загружаются в репозиторий заказчика, передаются исполнимые и программная документация для госрегистрации прав",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 15% НМЦК (4 944 093,33 ₽)",
   "обеспечение гарантийных обязательств 5% НМЦК (1 648 031,11 ₽)",
   "первый этап заканчивается почти в день заключения контракта"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 40%, квалификация 60% (опыт — 40%, специалисты «Программист» и «Информационная безопасность» — 60% внутри показателя)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "студии не подходит: крупная ГИС, лицензия ФСБ, большие обеспечения и нереальный первый этап",
  "sources": [
   "docs/0372200004526000122/Приложение_1_к_извещению_-_Описание_объекта_закупки.pdf",
   "docs/0372200004526000122/Приложение_4_к_извещению_-_Государственный_контракт.pdf",
   "docs/0372200004526000122/Приложение_5_к_извещению_-_Порядок_рассмотрения_и_оценки_заявок.pdf",
   "docs/0372200004526000122/Приложение_3_к_извещению_-_Требования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке.pdf"
  ]
 },
 "32616461600": {
  "reg": "32616461600",
  "summary": "Техническая поддержка и обновление до актуальной версии модуля АРМ «Поликлиника» Комплексной медицинской информационной системы (КМИС), которая используется в нескольких медицинских учреждениях Алтайского края (наркологический диспансер и филиалы). Система размещена и обслуживается на оборудовании исполнителя в его собственном ЦОД.",
  "scope": [
   "техподдержка 24/7 по приоритетам инцидентов (от 15 минут реакции на аварийные до часов на средние)",
   "ведение нормативно-справочной информации по требованиям ЕГИСЗ",
   "устранение ошибок и сбоев МИС, поддержка интеграционных модулей (ЕГИСЗ, ЛЛО, ЛИС, архив медизображений)",
   "разработка, отладка и поставка обновлённых версий функциональных компонентов АРМ «Поликлиника»",
   "регламентные работы, консультационная и методическая поддержка пользователей",
   "защищённое подключение рабочих мест заказчика к серверной части КМИС в ЦОД исполнителя"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техподдержка и обновление уже работающей МИС, разработка нового функционала не предусмотрена",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Комплексная медицинская информационная система (КМИС), модуль АРМ «Поликлиника»; правообладатель ПО — ООО «Центр информационных технологий» (рег. № RU2017614095), оператору переданы неисключительные права без права переработки программы",
  "platform_stack": [
   "КМИС (реестр российского ПО №5103)",
   "ViPNet Custom 4.x",
   "ЕГИСЗ",
   "ЕСИА"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "п.2.2 ТЗ: услуги могут оказываться удалённо по защищённым каналам связи; система размещена на оборудовании и в ЦОД исполнителя, подключение рабочих мест заказчика организуется через VipNet/КСПД без физического присутствия исполнителя",
  "access_requirements": [
   "защищённое подключение к серверной части КМИС с сертифицированными средствами защиты информации, совместимыми с ViPNet Custom 4.x",
   "подключение через корпоративную сеть передачи данных здравоохранения (КСПД) региона или через собственный координатор защищённой сети исполнителя"
  ],
  "licenses_required": [
   "исполнитель не вправе перерабатывать/модифицировать ПО КМИС — у заказчика (оператора) только неисключительная лицензия без права модификации; де-факто исполнитель должен сам обладать правом на развитие/обновление этого ПО (обычно правообладатель или его авторизованный партнёр)",
   "сертифицированные средства защиты информации для защищённого канала связи"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно уже располагать ЦОД и производственной инфраструктурой для хостинга КМИС, а также правами на доработку/обновление чужого проприетарного ПО правообладателя ООО «Центр информационных технологий» — без партнёрства с правообладателем выполнить контракт нельзя",
  "timeline": "услуги оказываются с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2027 г., приёмка ежемесячная",
  "payment": "оплата в течение 7 календарных дней с даты подписания акта об оказанных услугах; аванс не предусмотрен",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "исключительные права на КМИС принадлежат ООО «Центр информационных технологий»; исполнитель и заказчик используют ПО по неисключительной лицензии без права переработки",
  "penalties_risks": [
   "оплата может быть уменьшена на сумму неустоек/штрафов/убытков при ненадлежащем исполнении",
   "исполнитель не отвечает за сбои сетевого оборудования заказчика и за работу сети КСПД оператора",
   "жёсткие SLA по приоритету 1: регистрация и реакция не более 15 минут, восстановление не более 1 часа, круглосуточно"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — победитель определяется только по наименьшей предложенной цене договора; требования к опыту исполнения аналогичных договоров информационной картой прямо не установлены",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не подходит небольшой студии: требуется собственный ЦОД, круглосуточная служба поддержки с SLA 15 минут и права на доработку чужой проприетарной медицинской системы — фактически заточено под действующего оператора/правообладателя",
  "sources": [
   "docs/32616461600/Техническое задание.pdf",
   "docs/32616461600/Проект договора.pdf",
   "docs/32616461600/Документация об аукционе в ЭФ.pdf"
  ]
 },
 "0260100000426000046": {
  "reg": "0260100000426000046",
  "summary": "Продление на 12 месяцев права на техническую поддержку и обновления ПО службы техподдержки vsDesk для ТФОМС Саратовской области. По сути — перепродажа сертификата вендорской поддержки vsDesk: передать документы, подтверждающие право заказчика на поддержку, в течение 20 дней.",
  "scope": [
   "предоставить сертификат на пакет технической поддержки и обновления vsDesk на 12 месяцев",
   "передать заверенные документы о праве заказчика на поддержку и о праве исполнителя оказывать услугу",
   "поддержка ведётся самим правообладателем: обновления, новые версии, консультации через портал support.vsdesk.ru, почту, чат-бот в Max, телефон"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "поставка права на вендорскую техподдержку готового ПО vsDesk, без работ исполнителя",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "ПО автоматизации службы технической поддержки vsDesk, эксплуатируемое в ТФОМС Саратовской области",
  "platform_stack": [
   "vsDesk"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "документ, подтверждающий право исполнителя оказывать услугу (партнёрство/дистрибуция vsDesk)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если есть канал закупки сертификата поддержки vsDesk у правообладателя или дистрибьютора; своей работы не требуется",
  "timeline": "Услуга — до 20-го календарного дня с момента заключения контракта, в один этап; поддержка действует 12 месяцев с даты начала действия сертификата",
  "payment": "Оплата не позднее 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке в ЕИС; аванса нет. НМЦК 114 000 руб.",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% цены",
   "маржа ограничена: цена — по сути стоимость сертификата вендора"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Студии разработки неинтересно: это перепродажа сертификата поддержки vsDesk на 114 тыс. руб.",
  "sources": [
   "docs/0260100000426000046/Приложение 1. Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0260100000426000046/Приложение 4. Проект государственного контракта.pdf"
  ]
 },
 "0318100050626000255": {
  "reg": "0318100050626000255",
  "summary": "Сопровождение на 2027 год МИС «Санаториум» в туберкулёзном санатории «Голубая бухта» (Геленджик): консультации пользователей, мониторинг сервера и SQL Server, обновления по мере выхода новых версий, исправление дефектов с правкой исходного кода, новые отчётные и печатные формы. Система на .NET (WPF, WCF, IIS) и MS SQL Server.",
  "scope": [
   "консультационная поддержка через портал help.sanatorium-is.ru, почту support@sanatorium-is.ru или телефон, 8:00–17:00 МСК",
   "ручная корректировка данных, новые отчётные и печатные формы (до 15 рабочих дней), выгрузки в CSV",
   "мониторинг логов сервера приложений, Windows Server, SQL Server Agent, состояния БД",
   "удалённое обновление БД, сервера и клиентов по мере выхода новых версий",
   "устранение дефектов, в т.ч. модификацией исходного кода",
   "ведение реестра запросов на доработку, удалённое обучение пользователей"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение коробочной МИС с выпуском её новых версий и исправлением кода",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «Санаториум» (.NET Framework 4.8, WPF, WCF, IIS, Microsoft SQL Server 2019, Windows Server 2019/2022, Android-планшеты)",
  "platform_stack": [
   "МИС «Санаториум»",
   ".NET Framework 4.8 / WPF / WCF",
   "IIS",
   "Microsoft SQL Server 2019",
   "Windows Server 2019/2022",
   "Android"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "по контракту услуги оказываются «по адресу: г. Геленджик, ул. Просторная, 2», но все операции в ТЗ — удалённые (портал, почта, удалённое обновление и обучение)",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверам заказчика",
   "работа с медицинскими данными пациентов"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "выпускать новые версии и править исходный код МИС «Санаториум» может только её разработчик; поддержка в ТЗ завязана на его портал и почту",
  "timeline": "12 месяцев: с 01.01.2027 по 31.12.2027 (в п. 4.1.7 контракта есть противоречивое «6 месяцев»)",
  "payment": "без аванса; в течение 7 рабочих дней после размещения в ЕИС подписанного документа о приёмке; периодичность актов не указана",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "штраф 10% цены контракта (по ПП № 1042 для цены до 3 млн руб.)",
   "противоречие в сроке: 12 месяцев и «6 месяцев» в п. 4.1.7",
   "без доступа к коду не выполнить пункты об обновлениях и исправлении дефектов"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "постороннему не подходит: работа по сути — подписка на поддержку от разработчика МИС «Санаториум»",
  "sources": [
   "docs/0318100050626000255/Приложение 2. Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0318100050626000255/Приложение 4. Проект контракта.pdf",
   "docs/0318100050626000255/Приложение 3. Требование к составу заявки.pdf"
  ]
 },
 "0162300005326001913": {
  "reg": "0162300005326001913",
  "summary": "Доработка действующей закрытой информационной системы «Земельный комитет» (правообладатель — ИП Чечет И.А.) администрации Екатеринбурга: добавить справочники кадастровой стоимости и ставок арендной платы на 2027 год, коэффициент инфляции, обновить бизнес-логику и формулировки отчётов по расчёту арендной платы за землю.",
  "scope": [
   "Создать справочник кадастровой стоимости земли на 2027 год",
   "Создать справочники ставок арендной платы (государственная и муниципальная собственность) на 2027 год",
   "Добавить коэффициент увеличения/инфляции на 2027 год в существующий справочник КУ/КИ",
   "Доработать бизнес-логику генерации расчётов арендной платы, платы за пользование и за использование земли с новыми справочниками",
   "Обновить формулировки и формулы в отчётах «Расчёт арендной платы», «Плата за пользование», «Плата по соглашениям об установлении сервитута»",
   "Включить новые справочники в фильтры групповых отчётов и справочник групп разрешённого использования"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Точечная доработка действующей закрытой системы заказчика, новый продукт не создаётся",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИС «Земельный комитет» (реестр российского ПО №30762 от 14.11.2025, правообладатель — ИП Чечет И.А.) — расчёт арендной платы и платежей за землю в Администрации Екатеринбурга",
  "platform_stack": [
   "Закрытая технологическая платформа ИС «Земельный комитет» (доработка только совместимыми средствами, судя по примерам кода — похоже на C#/.NET)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Удалённый доступ к системе не предоставляется: «все работы проводятся с выделенного рабочего места на стороне Заказчика с использованием сертифицированных средств защиты информации» (система расположена в защищённой сети Администрации города Екатеринбурга)",
  "access_requirements": [
   "Работа только с выделенного рабочего места в защищённой сети заказчика с сертифицированными СЗИ, удалённый доступ не предоставляется",
   "Запрет выгрузки данных из системы без письменного обоснования и разрешения заказчика",
   "Запрет разглашения информации, размещения в интернете и передачи третьим лицам без согласования с заказчиком"
  ],
  "licenses_required": [
   "Исключительные права на ПО ИС «Земельный комитет» либо действующий лицензионный договор с правообладателем (ИП Чечет И.А.), дающий право на оказание услуг по настройке и доработке — документ нужно предоставить в течение 1 раб. дня после заключения контракта"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Доработку может вести только правообладатель ПО или его лицензиат (документ нужен за 1 раб. день); тестовой среды нет, нужно знание устройства закрытой системы и работа только очно на объекте заказчика",
  "timeline": "Этап 1 (справочники кадастровой стоимости, ставок и коэффициента инфляции на 2027 год) — до 31.12.2026; этап 2 (бизнес-логика расчётов) — до 01.02.2027",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата по каждому этапу не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке, на основании акта и счёта",
  "warranty": "1 год с момента полного исполнения обязательств; за свой счёт устранять дефекты и скрытые недостатки (включая нефункциональные доработки); ответ на обращения заказчика по дефектам — немедленно в рабочее время, предварительный ответ не позднее 2 рабочих часов",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Без лицензии/права на ПО от правообладателя к работе фактически не допустят — документ требуется уже на 1-й рабочий день после контракта",
   "Тестовой среды нет: доработка ведётся прямо на действующей системе без остановки её работы (кроме технологических окон на обновления)",
   "При сбое по вине исполнителя — устранить за свой счёт в течение 1 рабочего дня",
   "Гарантия 1 год — бесплатное устранение любых выявленных дефектов и скрытых недостатков"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по карточке ЕИС; победитель — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Обычной студии не подходит: нужен статус правообладателя/лицензиата закрытой системы заказчика (ИП Чечет И.А.), работа только очно на объекте без тестовой среды",
  "sources": [
   "docs/0162300005326001913/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0162300005326001913/Описание объекта закупки v2.pdf",
   "docs/0162300005326001913/Требования к содержанию составу заявки на участие в закупке.pdf",
   "docs/0162300005326001913/Проект МК.pdf",
   "docs/0162300005326001913/Проект МК v2.pdf"
  ]
 },
 "0152200004726000846": {
  "reg": "0152200004726000846",
  "summary": "Техподдержка и сопровождение специализированного ПО Центра мониторинга и управления общественным транспортом Омской области (ПО «УДОТ и БППС» правообладателя ООО «ИТС», портал bus.rcodd.ru и чат-бот в MAX) на 1,5 месяца — с 1 ноября по 15 декабря 2026 года. Работа удалённая через защищённый канал VipNet, заказчик — КУ «РЦОДД».",
  "scope": [
   "мониторинг СПО ЦМУОТ, свой сервис приёма и учёта заявок с инструктажем сотрудников заказчика",
   "устранение инцидентов по SLA (критичные — реакция 15 минут, решение 4 часа, 24/7)",
   "администрирование, обновления, резервное копирование, настройка интеграций (EGTS), справочников и реестров",
   "техподдержка портала общественного транспорта bus.rcodd.ru и чат-бота в мессенджере MAX",
   "консультации и методическая поддержка пользователей, настройка СПО под изменения НПА и форматов",
   "отчёты по заявкам, регламентным работам и обновлениям по каждому этапу"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение уже внедрённой системы мониторинга транспорта на чужом лицензионном ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СПО ЦМУОТ на ПО «Управление движением общественного транспорта и биллинга платного проезда и сервисов (УДОТ и БППС)» v1.8.4 (правообладатель ООО «ИТС», Тюмень), портал bus.rcodd.ru, чат-бот в MAX",
  "platform_stack": [
   "ПО «УДОТ и БППС» (ООО «ИТС»)",
   "протокол EGTS",
   "мессенджер MAX",
   "ViPNet (сеть № 21461)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги оказываются удалённо через каналы связи; присутствие в ЦОД (Омск, ул. Некрасова, 6) — только при необходимости по запросу исполнителя",
  "access_requirements": [
   "защищённый канал VipNet (СКЗИ класса не ниже КС2) в сеть № 21461 заказчика — заявка в течение 3 рабочих дней после подписания контракта",
   "АРМ исполнителя со средствами защиты: СЗИ от НСД, доверенная загрузка, антивирус, СОВ, межсетевой экран, СКЗИ, двухфакторная аутентификация — за свой счёт",
   "соблюдение требований по защите информации и ПДн"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужно быстро поднять защищённый канал ViPNet и АРМ с набором СЗИ, а также разобраться в чужом ПО «УДОТ и БППС» без передачи исходников — реально для команды, знакомой с этим продуктом",
  "timeline": "Этап 1 — с 1 по 30 ноября 2026; этап 2 — с 1 по 15 декабря 2026",
  "payment": "Поэтапно: оплата каждого этапа в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% цены",
   "SLA 24/7 по критичным инцидентам: реакция 15 минут, решение 4 часа",
   "расходы на СЗИ и канал связи — за счёт исполнителя"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — победитель по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Короткий небольшой контракт, но требует знания чужой транспортной платформы и инфраструктуры ИБ — небольшой веб-студии подходит слабо",
  "sources": [
   "docs/0152200004726000846/Проект контракта.docx (архив)/Проект контракта.pdf",
   "docs/0152200004726000846/Описание объекта закупки.docx (архив)/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0152200004726000846/Требования.docx (архив)/Требования.pdf"
  ]
 },
 "32616460647": {
  "reg": "32616460647",
  "summary": "Харденинг (усиление настроек безопасности) 7 инфраструктурных систем ПАО «Россети Центр» и 11 филиалов: внешний DNS, служба каталогов, почтовый шлюз и прокси Kaspersky, СУМО, резервное копирование КиберБэкап, виртуализация zVirt. Обследование, частные ТЗ и планы работ, внесение изменений вместе со специалистами заказчика и сканирование до/после — за 22 рабочих дня, до 18.12.2026.",
  "scope": [
   "обследование ИТ/ИБ-активов и архитектуры 7 ИС, инструментальное сканирование (MaxPatrol VM, KSC, AVZ)",
   "дорожная карта изменений, 7 частных ТЗ и не менее 7 планов производства работ по методикам ФСТЭК, приказу № 239 и CIS Benchmarks",
   "тестирование конфигураций на стенде (СУМО, виртуализация) и внесение изменений с экспертами заказчика",
   "контрольное сканирование и сравнительный анализ защищённости",
   "отчёт по результатам и презентация на отдельной встрече"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "услуга по информационной безопасности (настройка защищённости инфраструктуры), не разработка",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "инфраструктура «Россети Центр»: внешний DNS, служба каталогов, Kaspersky Secure Mail Gateway, Kaspersky Web Traffic Security, СУМО, КиберБэкап, zVirt",
  "platform_stack": [
   "Kaspersky Secure Mail Gateway",
   "Kaspersky Web Traffic Security",
   "КиберБэкап",
   "zVirt",
   "MaxPatrol VM"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "места оказания услуг — исполнительный аппарат в Москве и 11 филиалов; обследование и изменения допускаются через удалённый доступ VPN с 2FA, доступ в помещения — по заявкам; итоги — на отдельной встрече",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ через VPN заказчика с 2FA, запись сессий",
   "именные учётные записи, NDA, ознакомление с ЛНА по ИБ",
   "проверка ноутбуков исполнителя перед подключением"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации (контроль защищённости, установка и монтаж СЗИ)",
   "авторизационные письма/сертификаты от АО «Лаборатория Касперского», ООО «Киберпротект», ООО «ОРИОН» в течение 3 рабочих дней после заключения договора"
  ],
  "experience_required": "оценивается суммарная стоимость аналогичных договоров (30 баллов)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны лицензия ФСТЭК, партнёрские статусы трёх вендоров и команда ИБ-инженеров на сжатый срок",
  "timeline": "с 18.11.2026 по 18.12.2026 (22 рабочих дня); в таблице этапов обследование указано с 02.11.2026, изменения — 30.11–11.12, отчёты — до 18.12.2026",
  "payment": "без аванса, не позднее 30 рабочих дней после подписания акта; для МСП — не более 7 рабочих дней",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "22 рабочих дня на 7 систем в 11 филиалах",
   "изменения на критической инфраструктуре энергокомпании (КИИ)",
   "противоречие дат: начало 18.11.2026 и подэтап обследования с 02.11.2026"
  ],
  "evaluation": "конкурс: цена 70 баллов, опыт (суммарная стоимость аналогичных договоров) 30 баллов",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не профиль студии: ИБ-интегратор с лицензией ФСТЭК и вендорскими статусами",
  "sources": [
   "docs/32616460647/КЭФ-ВСЕ, 0282-ИА-26 (архив)/Приложение №1 - Техническое задание (архив)/Приложение 1 ТЗ харденинг Центр.pdf",
   "docs/32616460647/КЭФ-ВСЕ, 0282-ИА-26 (архив)/Приложение №3 - методика оценки.pdf",
   "docs/32616460647/КЭФ-ВСЕ, 0282-ИА-26 (архив)/Приложение №2 - проект Договора.pdf",
   "docs/32616460647/КЭФ-ВСЕ, 0282-ИА-26 (архив)/Приложение №7 - Обоснование НМЦ договора.pdf"
  ]
 },
 "0124200000626007048": {
  "reg": "0124200000626007048",
  "summary": "Право на обновления и годовое сопровождение уже работающей медицинской информационной системы МИС «Ариадна» Виноградовской ЦРБ (п. Березник, Архангельская обл.): установка обновлений, техподдержка 24×7, интеграции с ЕГИСЗ/ТФОМС, запросы на доработку. Работа удалённая, но исполнитель обязан иметь права правообладателя МИС «Ариадна» или лицензионный договор с ним.",
  "scope": [
   "Предоставление права на получение обновлений МИС «Ариадна» (12 мес.)",
   "Сопровождение и техподдержка МИС «Ариадна»: инциденты, консультации, СРО/СТП исполнителя",
   "Установка, настройка, тестирование обновлений на предпродуктивном и продуктивном стендах (не более 2 раз в год)",
   "Сопровождение интеграций с ЕГИСЗ (ИЭМК, РЭМД), ТФОМС, внешней ЛИС",
   "Анализ и оценка запросов на доработку (ЗНД)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и обновление уже эксплуатируемой коммерческой МИС «Ариадна»",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «Ариадна» (реестр российского ПО № 11931), сервер БД у заказчика",
  "platform_stack": [
   "МИС «Ариадна» (без эквивалента)",
   "ЕГИСЗ, ТФОМС"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверу заказчика через защищённые каналы (VPN, RDP) по учётным данным МО",
   "запрещено подключение с рабочих станций Apple (нет сертифицированных СЗИ)",
   "работа с медицинскими персональными данными"
  ],
  "licenses_required": [
   "документы об исключительных правах на ППО МИС «Ариадна» либо действующий лицензионный (сублицензионный) договор с правообладателем"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Без лицензионного договора с правообладателем МИС «Ариадна» и доступа к её обновлениям услугу оказать нельзя — фактически только разработчик или его партнёр",
  "timeline": "С 01.12.2026 по 30.11.2027 (12 условных единиц = 12 месяцев)",
  "payment": "Без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; из внебюджетных средств",
  "warranty": "На услуги сопровождения — весь срок контракта; на установленное обновление — 30 календарных дней",
  "ip_rights": "Простая (неисключительная) лицензия на обновления; права на ПО остаются у правообладателя",
  "penalties_risks": [
   "Нужен лицензионный договор с правообладателем МИС «Ариадна»",
   "Режим 24×7 и нормативы решения блокирующих запросов от 6 рабочих часов",
   "Пени и штрафы по 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит: нужен статус правообладателя/партнёра МИС «Ариадна»",
  "sources": [
   "docs/0124200000626007048/Проект контракта.pdf",
   "docs/0124200000626007048/Описание Объекта Закупки17783756.pdf"
  ]
 },
 "32616451577": {
  "reg": "32616451577",
  "summary": "Разработать с нуля корпоративный веб-портал Группы компаний «Мерси» (Южно-Сахалинск): информационную часть (о холдинге, бизнесу, карьера) и каталог товаров с интеграцией в 1С. Портал должен пройти аттестацию по требованиям защиты персональных данных (УЗ-3). Критерии оценки заявок сильно смещены в пользу крупных подрядчиков с опытом в агросекторе.",
  "scope": [
   "Разработка и запуск портала с нуля: разделы «О холдинге», «Покупателям», «Бизнесу» (B2B-формы — опт, реклама, партнёрство, аренда), «Карьера»",
   "Каталог товаров (до 10 000 SKU, до 500 категорий) с фильтрами, сравнением, карточками товара; интеграция с 1С (цены, остатки, номенклатура) — этап 2",
   "Интерактивная карта 34 магазинов (Яндекс.Карты), интеграция с hh.ru для вакансий",
   "CMS с открытым исходным кодом (Strapi/Directus), ролевая модель, админка",
   "Информационная безопасность: защита ПДн не ниже УЗ-3, модель угроз, частное ТЗ на СЗИ, первичный пентест и аттестация портала",
   "Нагрузочное тестирование (k6/Locust), unit-тесты (покрытие 80–90% бизнес-логики), полный пакет документации (технический проект, ER-диаграмма, OpenAPI, руководства)",
   "Обучение персонала заказчика: занятия для администраторов контента и технических специалистов",
   "Этап 1 (информационный портал) — 58 календарных дней, общий срок (этапы 1+2) — 89 календарных дней с момента подписания договора"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "Портал создаётся с нуля на открытом стеке без чужой кодовой базы; постгарантийное сопровождение прямо выделено как отдельный будущий договор, не входящий в этот контракт",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "PHP 8.3+/Laravel/Symfony либо Python 3.11+/Django/FastAPI либо Node.js 20+/Nest.js/Express либо Java 11+/Spring (на выбор исполнителя)",
   "React 18+/Vue.js 3+/Angular 19+ либо нативный JS",
   "Open Source headless CMS (Strapi, Directus)",
   "PostgreSQL",
   "Redis/Memcached",
   "OpenSearch",
   "Docker/Docker Compose",
   "ОС на базе Linux из реестра российского ПО (Astra Linux, РЕД ОС)",
   "Облако (Yandex Cloud/VK Cloud/Selectel) или on-premise — закупает заказчик"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Доступ к выгрузке/тестовому контуру 1С для интеграции каталога, цен и остатков (предоставляет заказчик, не позднее установленных сроков по этапам)",
   "Доступ к API hh.ru при наличии зарегистрированного приложения и авторизации работодателя (иначе вакансии ведутся вручную через CMS)",
   "Соответствие требованиям защиты персональных данных не ниже УЗ-3 и прохождение аттестации портала по требованиям ФСТЭК"
  ],
  "licenses_required": [
   "Фактически нужна лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации (или привлечение сертифицированного партнёра) — исполнитель должен разработать модель угроз, частное ТЗ на СЗИ, установить и настроить средства защиты, провести первичный пентест и аттестационные испытания портала (п.7.4–7.5, 10 ТЗ)",
   "Наличие собственного ПО в едином реестре российских программ для ЭВМ и БД — не обязательное условие допуска, но даёт до 30 баллов по критерию оценки качества (за каждую из 3 программ)"
  ],
  "experience_required": "Не обязательное требование допуска, но решающий критерий оценки (вес 70%): опыт исполненных договоров на разработку информационных систем/веб-порталов организаций сферы сельского хозяйства суммарно на ≥70 000 000 руб. за последние 3 года, при этом сумма каждого договора — не менее 100% НМЦК (7 763 014,82 руб); штат ≥15 сотрудников с высшим образованием по 8 конкретным специальностям (при менее 6 — 0 баллов по подкритерию)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Для аттестации портала по требованиям защиты информации (УЗ-3) нужна либо лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации, либо привлечение сертифицированного партнёра — без этого аттестационные работы по ТЗ не выполнить. Кроме того, критерии оценки заявок (70% веса на опыт ≥70 млн руб. именно в веб-порталах для агросектора, штат 15+ специалистов, своё ПО в реестре) делают победу небольшой студии в самой закупке маловероятной",
  "timeline": "Этап 1 (информационный портал) — 58 календарных дней с момента подписания договора; общий срок (этапы 1 и 2, работы идут параллельно) — 89 календарных дней",
  "payment": "Аванс 50% от цены договора — выплачивается только после предоставления банковской гарантии возврата аванса и банковской гарантии обеспечения исполнения договора. Окончательный расчёт — в течение 7 рабочих дней после подписания итогового акта сдачи-приёмки без замечаний, за вычетом ранее выплаченного аванса. Цена договора твёрдая на весь срок исполнения",
  "warranty": "24 месяца с даты подписания акта приёмки. Время реакции на критические сбои — 4 часа, устранение критических дефектов — 24 рабочих часа, некритических — 5 рабочих дней (сроки реакции считаются с 14:00 до 03:00 по сахалинскому времени). Постгарантийное сопровождение — отдельный договор; заказчик может привлекать любых третьих лиц без потери гарантии",
  "ip_rights": "Исключительные права на весь созданный код, дизайн, данные и документацию переходят заказчику полностью; исходный код передаётся в Git-репозитории с полной историей коммитов, БД — дампом, медиаконтент — всеми файлами; внутренние инструменты исполнителя не передаются. Стоимость исключительного права включена в цену договора",
  "penalties_risks": [
   "Двойное банковское обеспечение для получения аванса: гарантия возврата аванса + гарантия исполнения договора — без них аванс не выплачивается",
   "Критические и высокие дефекты блокируют приёмку этапа полностью",
   "Обязательная и затратная аттестация портала по защите информации (УЗ-3): модель угроз, частное ТЗ на СЗИ, покупка средств защиты, пентест, аттестационные испытания — расходы и экспертиза на стороне исполнителя",
   "Критерии оценки заявок сильно смещены в пользу крупных компаний с опытом в агросекторе и большим штатом — конкурировать по качественному критерию (70% веса) небольшой студии практически невозможно",
   "Жёсткие SLA по гарантии (реакция 4 часа, устранение критичных дефектов за 24 рабочих часа)"
  ],
  "evaluation": "Запрос предложений: цена договора — 30% веса; качество услуг, деловая репутация и квалификация — 70% веса (опыт сопоставимых по сумме и профилю договоров — веб-порталы для агросектора на сумму ≥70 млн руб.; штат ≥15 специалистов по 8 профилям; наличие собственного ПО в реестре российского ПО; деловая репутация/призовые места 2023–2025)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Технически выполнимо для небольшой студии (современный открытый стек, новая разработка без чужого legacy-кода), но обязательная аттестация по ФСТЭК требует лицензии или партнёра, а критерии оценки закупки (опыт ≥70 млн руб. в агросекторе, штат 15+ специалистов, своё ПО в реестре) делают победу в самой закупке крайне маловероятной",
  "sources": [
   "docs/32616451577/2. ТЗ срок_(v1).pdf",
   "docs/32616451577/5. КРИТЕРИИ_Веб-портал ГК Мерси_корр. закупки_(v1).pdf",
   "docs/32616451577/1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОЗПэф_портал_(v1).pdf",
   "docs/32616451577/4. Проект договора на разработку сайта для ГК Мерси_(v1).pdf",
   "docs/32616451577/3. ОБОСНОВАНИЕ НМЦ_Сайт_(v1).pdf",
   "docs/32616451577/6. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ФИНУСОЙЧИВОСТИ_(v1).pdf"
  ]
 },
 "32616446612": {
  "reg": "32616446612",
  "summary": "Программно-техническое сопровождение действующих систем 1С (бухучёт, зарплата и кадры) у ООО «Штурман» на Дальнем Востоке: консультации пользователей, обновления, доработки конфигураций по заявкам в объёме до 500 часов за год.",
  "scope": [
   "Консультации пользователей 1С по телефону, почте, мессенджерам",
   "Техподдержка конфигураций: обновления типовых релизов с сохранением доработок",
   "Администрирование SQL- и 1С-серверов, регламентные процедуры",
   "Доработка функционала и бизнес-логики под изменения законодательства",
   "Составление ТЗ на модификации, инструкций, технической документации",
   "Исправление ошибок учёта, администрирование прав доступа (RLS)",
   "Работа через собственную систему Service Desk (ПТМП) исполнителя"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Текущее сопровождение и доработка уже работающих систем 1С заказчика, новая система не создаётся",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Учётные системы на базе «1С:Предприятие 8» (1С:Бухгалтерия предприятия 8, 1С:Зарплата и управление персоналом 8) с доработками под учётную политику заказчика",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:Бухгалтерия предприятия 8",
   "1С:Зарплата и управление персоналом 8",
   "SQL-сервер",
   "СКЗИ класса КС3 (Континент 3.9 или ViPNet Coordinator HW 4)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ через защищённый канал связи, который исполнитель организует за свой счёт в течение 3 рабочих дней после заключения договора",
   "На АРМ исполнителя — сертифицированное ФСТЭК антивирусное ПО из реестра российского ПО, актуальные обновления ОС, пароль не менее 12 символов",
   "Запрет на АРМ исполнителя программ удалённого доступа (TeamViewer, Radmin, AnyDesk, Ammyy Admin)",
   "Список сотрудников с ФИО и должностями для согласования удалённого доступа к оборудованию заказчика",
   "Соглашение о неразглашении по требованию заказчика, инструктаж сотрудников по ИБ"
  ],
  "licenses_required": [
   "Действующая лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации (отсутствие — основание для одностороннего расторжения)",
   "СКЗИ, сертифицированное ФСБ России, класс не ниже КС3",
   "Партнёрский статус фирмы «1С» не ниже «1С:Франчайзи» (договор коммерческой концессии)",
   "Комплект сертификатов 1С у специалистов: не менее 2 «1С:Специалист» по 1С:Бухгалтерия 8, 1 «1С:Эксперт по технологическим вопросам», 2 «1С:Специалист» по ЗУП, 2 «1С:Специалист-консультант» по ЗУП 8, 1 «1С:ИТС.Специалист по сопровождению», 4 «1С:Специалист по платформе», 1 «1С:Профессионал» (Бюджетирование/ERP Холдинг), 3 «1С:Профессионал. ERP Управление предприятием»",
   "Сертификат ГОСТ ISO 9001-2015"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Без действующей лицензии ФСТЭК, сертифицированных ФСБ СКЗИ и партнёрского статуса 1С:Франчайзи с нужным набором личных сертификатов специалистов к работе не допустят; эти условия должны быть выполнены до начала услуг",
  "timeline": "12 месяцев с даты заключения договора, суммарный объём услуг не более 500 часов; реакция на обычную заявку — не позднее следующего рабочего дня, на аварию (полная/частичная потеря работоспособности систем) — не более 8 часов",
  "payment": "Оплата ежемесячно по фактически отработанным часам (цена часа изначально 3885 руб., аукционная), в течение 5 рабочих дней после подписания Акта/УПД за отчётный период; аванс не предусмотрен",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Результаты интеллектуальной деятельности, созданные исполнителем, остаются у исполнителя; заказчику — бессрочная простая неисключительная лицензия на использование (воспроизведение, установку, эксплуатацию), исходники не передаются, вознаграждение за лицензию включено в стоимость услуг (10% от суммы)",
  "penalties_risks": [
   "Отсутствие лицензии ФСТЭК на момент работы — одностороннее расторжение договора по инициативе заказчика",
   "Защищённый канал и СКЗИ исполнитель обязан обеспечить за свой счёт в течение 3 рабочих дней после заключения договора",
   "Обеспечение исполнения договора 3% от НМЦ, при демпинге (снижении цены на 25%+) — увеличивается в 1,5 раза (до 5%)",
   "Аварийные заявки должны обрабатываться не более 8 часов"
  ],
  "evaluation": "Аукцион в электронной форме — победитель определяется по наименьшей предложенной цене договора",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии без лицензии ФСТЭК, сертифицированных СКЗИ ФСБ и портфеля сертификатов 1С-специалиста участвовать нельзя — это главный барьер входа, а не сама техническая работа",
  "sources": [
   "docs/32616446612/Раздел 4. Техническое задание.pdf",
   "docs/32616446612/Документация об аукционе.pdf",
   "docs/32616446612/Извещение об аукционе.pdf",
   "docs/32616446612/Раздел 5. Проект договора.pdf",
   "docs/32616446612/Раздел 6. Обоснование НМЦ.pdf",
   "docs/32616446612/Раздел 6. Расчет НМЦ.pdf"
  ]
 },
 "0128200000126006257": {
  "reg": "0128200000126006257",
  "summary": "Сопровождение 1С во Владимирском областном наркологическом диспансере на 2027 год: 145 часов консультанта-программиста 1С с выездами на рабочие места, подписка ИТС 1С:КП Медицина и годовая лицензия на «1С-КАМИН: Зарплата 5.5». Удалённая работа запрещена, исполнитель должен быть 1С:Франчайзи с двумя центрами компетенции.",
  "scope": [
   "145 часов консультанта-программиста 1С: консультации на рабочем месте, настройка прав и интерфейсов, правка и создание печатных форм и отчётов",
   "Сопровождение «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений 5.5», «1С:Медицина. Больничная аптека 8»",
   "Права на ИТС 1С:КП Медицина на 12 месяцев (релизы, its.1c.ru, 1С:Номенклатура)",
   "Простая лицензия на «1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на 1 базу на 12 месяцев",
   "Установка обновлений, тестирование и исправление БД, восстановление данных вместе с админом заказчика",
   "Консультации по учёту, отчётности, зарплате и маркировке лекарств"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Почасовое сопровождение уже работающих конфигураций 1С плюс продление подписок ИТС и лицензии КАМИН",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, 1С-КАМИН: Зарплата 5.5, 1С:Медицина. Больничная аптека 8",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:БГУ 8",
   "1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений 5.5",
   "1С:Медицина. Больничная аптека 8"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Выезд специалиста на место Заказчика обязателен, оказание услуг с помощью удаленного доступа исключено»; срочный выезд в течение 1 часа; адреса — г. Владимир (ул. Летне-Перевозинская, 7; ул. Княгининская, 2) и п. Содышка Суздальского района",
  "access_requirements": [
   "Работа только на территории заказчика, удалённый доступ запрещён",
   "Срочный выезд в течение 1 часа"
  ],
  "licenses_required": [
   "Статус «1С:Франчайзи», «Центр компетенции по бюджетному учету» и «Центр компетенции по медицине»",
   "Сертификаты специалистов 1С:Специалист-консультант/Профессионал по БГУ 8, «1С:Профессионал по линейке Медицина», «КАМИН:Профессионал»",
   "Право продавать ИТС 1С и лицензии КАМИН"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны статусы франчайзи 1С и двух центров компетенции, сертифицированные консультанты и присутствие во Владимире с выездом за 1 час",
  "timeline": "Услуги с 01.01.2027 (не ранее заключения) по 31.12.2027; исполнение контракта до 14.02.2028; реакция на запрос — 1 рабочий день",
  "payment": "Без аванса; по фактически оказанным услугам по цене единицы, не позднее 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": "Гарантия качества услуг 100% в течение гарантийного срока; недостатки устранить за 3 дня",
  "ip_rights": "Заказчику предоставляются неисключительные пользовательские права на ИТС и «1С-КАМИН: Зарплата 5.5» на 12 месяцев",
  "penalties_risks": [
   "Обязательные очные выезды, срочный — за 1 час",
   "Узкие статусы и сертификаты 1С — без них заявка не пройдёт по исполнению",
   "Недостатки — устранить за 3 дня, иначе заказчик привлекает третьих лиц за счёт исполнителя"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион: наименьшая цена",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Только для местного франчайзи 1С с медицинским и бюджетным центрами компетенции; студии не подходит",
  "sources": [
   "docs/0128200000126006257/прил 2_Описание объекта закупки_ТЗ_ЭА 2027 новое.pdf",
   "docs/0128200000126006257/Проект контракта 1 С 2027ННновый.pdf"
  ]
 },
 "0301100046126000099": {
  "reg": "0301100046126000099",
  "summary": "Оказывать техническое сопровождение медицинским работникам больницы ФГБУЗ МСЧ №142 ФМБА (г. Межгорье, ЗАТО) при работе с действующей региональной медицинской информационной системой (МИС) Башкортостана — поддержка пользователей, мониторинг работоспособности, резервное копирование, обучение персонала и сопровождение специализированного ПО по десяткам подсистем (ЛИС, электронная карта, стационар, регистратура и др.) до конца 2026 года.",
  "scope": [
   "Операторские услуги по обеспечению функционирования системы",
   "Техническая поддержка пользователей (линии 1ЛП/2ЛП/3ЛП)",
   "Мониторинг и поддержание штатной работоспособности системы",
   "Сопровождение изменений и резервное копирование",
   "Обучение медицинских работников-пользователей МИС",
   "Техническое сопровождение специализированного ПО МИС, используемого в процессе оказания медпомощи",
   "Подготовка предложений по доработке/отчётам/выгрузкам по регламенту региональной рабочей группы Минздрава РБ"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение действующей региональной МИС, своей разработки нет — только поддержка эксплуатации чужой системы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Региональная медицинская информационная система (МИС) Республики Башкортостан — десятки подсистем (ЛИС, электронная медкарта, стационар, регистратура, телемедицина, BI и др.), интеграция с ЕГИСЗ",
  "platform_stack": [
   "Astra Linux Special Edition «Смоленск»/Common Edition «Орёл»",
   "РЕД ОС",
   "ГОСТ Р 34.10-2012 (ЭП)",
   "КриптоПро CSP/ViPNet CSP"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "ТЗ прямо указывает: «Оказание услуг осуществляется посредством удалённого доступа к месту нахождения специализированного ПО Системы Заказчика» (п.1.4); но заказчик расположен в закрытом городе (ЗАТО Межгорье), и документация отдельно оговаривает процедуру временных пропусков «при обоснованной необходимости» личного присутствия персонала исполнителя",
  "access_requirements": [
   "Заказчик — медучреждение в ЗАТО г. Межгорье: при необходимости выезда — оформление временных пропусков не менее чем за 5 дней, допускаются только работники с российским гражданством, без судимости и без постановки на учёт в психоневрологическом/наркологическом диспансере",
   "Удалённый доступ к инфраструктуре и ПО заказчика",
   "Допускается привлечение субподрядчиков с предоставлением им доступа к ИТ-инфраструктуре и системе заказчика"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Поддержка охватывает десятки специализированных медицинских подсистем региональной МИС — без изучения этой конкретной системы и её регламентов (в т.ч. регламента региональной рабочей группы Минздрава РБ) оказывать услуги невозможно; плюс возможные ограничения из-за статуса ЗАТО при выезде",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 31.12.2026",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата по факту оказания услуг (или по этапам) в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке в ЕИС, после представления документов в течение 20 дней",
  "warranty": "Исполнитель гарантирует качество услуг на условиях контракта; гарантийные обязательства сохраняются и после окончания срока действия контракта",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Пеня за просрочку исполнения обязательств (в т.ч. на период устранения недостатков по мотивированному отказу)",
   "Обеспечение исполнения контракта 5% НМЦК (7,5% при снижении цены на 25% и более) — 54 367,61 руб.",
   "Расположение заказчика в ЗАТО — усложняет и ограничивает возможный выезд специалистов"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Крупная зона поддержки (десятки медицинских подсистем) на чужой региональной системе в закрытом городе — не подходит студии без опыта сопровождения именно этой МИС и профильных медицинских ИС",
  "sources": [
   "docs/0301100046126000099/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0301100046126000099/Проект контракта.pdf",
   "docs/0301100046126000099/Титульный лист.pdf",
   "docs/0301100046126000099/Реквизиты для обеспечения контракта.pdf"
  ]
 },
 "0148200005426000444": {
  "reg": "0148200005426000444",
  "summary": "Нужно доработать и развить уже работающую медицинскую ГИС «ЕМИАС Московской области» (подсистемы «Поликлиника», «Стационар», «Управление потоками пациентов», «Интеграции с внешними системами», «Онкологический консилиум») по заказу Минздрава Московской области в 2026-2027 годах. Это крупный многоэтапный госконтракт (12 очередей внедрения) с интеграцией в федеральную медицинскую инфраструктуру.",
  "scope": [
   "Доработка 5 подсистем ЕМИАС МО: Поликлиника, Стационар, Управление потоками пациентов, Интеграции с внешними системами, Онкологический консилиум",
   "Доступ граждан к медданным и сервисам через мобильное приложение «Добродел Здоровье» (быстрый вызов, статус рецептов, FAQ, запись к врачу)",
   "Интеграция с внешними/смежными системами (Система-103, ЭРС ФСС, ЕГИСЗ и др.)",
   "Доработка формирования протоколов диагностических исследований, доступ к «второму мнению»",
   "12 очередей работ, каждая проходит пусконаладку, предварительные испытания, опытную эксплуатацию и приёмочные испытания",
   "Обновление технической и рабочей документации на систему",
   "Передача заказчику исходного кода, дистрибутивов и документации в объёме, достаточном для дальнейшего развития без подрядчика"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "В ТЗ и контракте прямо сказано «развитие (модернизация)» действующих подсистем ЕМИАС МО, система эксплуатируется с 2012 года",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Единая медицинская информационно-аналитическая система Московской области» (ЕМИАС МО) — подсистемы Поликлиника, Стационар, Управление потоками пациентов, Интеграции, Онкоконсилиум, эксплуатируется с 2012 года, множество ранее заключённых контрактов на её создание и сопровождение",
  "platform_stack": [
   "ПО из Единого реестра российского и/или евразийского ПО",
   "инфраструктура ЕИТО МО (обслуживается оператором системы, не подрядчиком)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "В ТЗ упомянуты формы учёта пользователей, прошедших «очную подготовку» и «дистанционную подготовку» по работе с подсистемами (Приложения 3 и 4 к ТЗ) — то есть обучение может проходить и очно, но само содержание требования к очному обучению в прочитанном фрагменте текста не раскрыто. Техническое обслуживание площадки ЕИТО МО выполняет оператор системы, а не подрядчик",
  "access_requirements": [
   "Подписание соглашения о конфиденциальности (Приложение 7 к ТЗ)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Опыт исполнения (с учётом правопреемства) за 3 года до подачи заявки контракта по 44-ФЗ или договора по 223-ФЗ, без неустраненных штрафов/пеней, стоимостью исполненных обязательств не менее 20% НМЦК (т.е. не менее ~58,2 млн руб.)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны: подтверждённый опыт исполнения контрактов на ~58 млн руб. за 3 года, обеспечение заявки 14,54 млн руб. и обеспечение контракта 87,24 млн руб., а также глубокое знание действующей системы ЕМИАС МО и её интеграций — без этого нельзя даже подать заявку, не говоря про начало работ",
  "timeline": "Работы на 2026-2027 годы, 12 очередей внедрения (каждая — пусконаладка → предварительные испытания → опытная эксплуатация → приёмочные испытания). Точные календарные даты этапов приведены в приложении 2 к контракту, которое не вошло в извлечённый текст. Срок подачи заявок — до 28.10.2026 10:00 (МСК)",
  "payment": "Цена контракта твёрдая на весь срок исполнения, аванс не предусмотрен (п. 2.10 проекта контракта). Оплата — после приёмки работ (по этапам/очередям), приёмка — после экспертизы и предоставления обеспечения гарантийных обязательств. Неустойки (штрафы, пени) удерживаются заказчиком из суммы оплаты",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Исключительные права на все результаты работ (программы для ЭВМ, базы данных, иные объекты интеллектуальной собственности) переходят субъекту РФ (заказчику). Подрядчик обязан передать исходный код, зависимости, скрипты сборки и документацию в объёме, достаточном для дальнейшей эксплуатации и развития системы без привлечения подрядчика",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 14 540 122,09 руб. и обеспечение исполнения контракта 87 240 732,55 руб.",
   "Обязательный опыт на сумму не менее 20% НМЦК (~58,2 млн руб.) за последние 3 года — жёсткий фильтр участников",
   "Неустойки удерживаются заказчиком из суммы оплаты по контракту",
   "При неустранении недостатков по мотивированному отказу заказчик может в одностороннем порядке отказаться от контракта"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс в электронной форме (44-ФЗ); оценка не только по цене — в составе заявки учитывается наличие у участника квалифицированных специалистов (форма — Приложение №3 к Порядку рассмотрения и оценки заявок). Точные веса критериев в извлечённом тексте не приведены",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии: контракт на 290,8 млн руб. с обеспечениями в десятки миллионов, обязательный финансовый опыт ~58 млн руб., глубокая интеграция с действующей федеральной и региональной медицинской ИТ-инфраструктурой",
  "sources": [
   "docs/0148200005426000444/ТЗ_ЕМИАС_развитие_РБ_2026_2027_МВК.pdf",
   "docs/0148200005426000444/Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке закупка №060836-26.pdf",
   "docs/0148200005426000444/Приложение+3+к+критериям.pdf",
   "docs/0148200005426000444/Проект контракта, сост. 30.09.2026 (архив)/Умный контракт_создание и развитие информационных систем _вер_17_ 12841220 2026_09_30-16_18.pdf",
   "docs/0148200005426000444/Приложение к проекту контракта, сост. 30.09.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12841220 2026_09_30-16_18 (МСК).pdf"
  ]
 },
 "32616425709": {
  "summary": "Спроектировать и построить новую АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» с подсистемой информационной безопасности на насосной станции «Пороховская» АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: заменить ПЛК и HMI на отечественные, разделить АСУ ТП и диспетчеризацию, интегрировать с верхним уровнем АСДТУ по OPC UA, выполнить требования к объектам КИИ. Это стройка и пусконаладка на 229 млн ₽.",
  "scope": [
   "рабочий проект АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и ИБ (ПИР ≈2,27 млн ₽)",
   "замена ПЛК и панели оператора на российские, щит диспетчеризации, сеть передачи данных, ИБП",
   "около 3500 сигналов ввода-вывода, 13 сетевых насосов, 69 единиц запорной арматуры",
   "интеграция в АСДТУ «верхнего уровня» по OPC UA (2474 тега) по руководству системного программиста заказчика",
   "монтаж и наладка СЗИ заказчика (С-Терра Шлюз, Кибер Бэкап, Kaspersky Industrial CyberSecurity)",
   "строительно-монтажные и пусконаладочные работы, опытная и постоянная эксплуатация, авторский надзор"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "модернизация существующей системы диспетчеризации и автоматизации на действующем объекте теплоснабжения",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АСДТУ АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (верхний уровень, SCADA), оборудование НПС и НСС «Пороховская»",
  "platform_stack": [
   "российские ПЛК и HMI (ГОСТ Р МЭК 61131-3)",
   "OPC UA / Modbus TCP",
   "СКАДА верхнего уровня АСДТУ",
   "С-Терра Шлюз",
   "Kaspersky Industrial CyberSecurity"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, 31, лит. А (адрес уточнён в редакции ТЗ после запроса участника)",
  "access_requirements": [
   "работа на действующем объекте КИИ теплоснабжения",
   "специалисты из национального реестра специалистов в строительстве, аттестованные сварщики",
   "страхование строительно-монтажных рисков"
  ],
  "licenses_required": [
   "членство в СРО (изыскания, проектирование, строительство)",
   "лицензия ФСТЭК на ТЗКИ"
  ],
  "experience_required": "критерий «Квалификация» 40%: стоимость исполненных в 2023–2025 гг. договоров ПИР и СМР на объектах теплоэнергетики или сопоставимых (АСУ на отечественных контроллерах и SCADA)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны СРО, лицензия ФСТЭК, строительная и пусконаладочная организация для промышленной автоматики",
  "timeline": "начало — не позднее 5 рабочих дней с заключения договора, окончание — 30.12.2027",
  "payment": "без аванса; оплата по актам этапов (для СМП — 7 рабочих дней, иначе до 60 календарных дней) с удержанием 5% гарантийных до 12 месяцев после КС-14",
  "warranty": "10 лет на результат модернизации, 24 месяца на оборудование, 3 года на благоустройство",
  "ip_rights": "исключительные права на проектную документацию переходят заказчику с даты приёмки",
  "penalties_risks": [
   "5% гарантийных удержаний на год после сдачи",
   "экономия подрядчика остаётся у заказчика",
   "обязательная субподрядная доля СМП не менее 25%",
   "гарантия 10 лет на систему"
  ],
  "evaluation": "конкурс: цена 60%, квалификация (опыт) 40%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не для IT-студии: это промышленная автоматизация и стройка на объекте КИИ за 229 млн ₽",
  "sources": [
   "docs/32616425709/Приложение к документации _755 (1) (архив)/Приложение к документации _755/Техническое задание_НПС и НСС Пороховская.pdf",
   "docs/32616425709/Документация Конкурс -755 (2).pdf",
   "docs/32616425709/Приложение к документации _755 (1) (архив)/Приложение к документации _755/ПИР СМР модернизация без аванса Пороховская.pdf",
   "docs/32616425709/Ответ на запрос 1222.pdf",
   "docs/32616425709/Изменение 15.10.2026 (-755).pdf"
  ],
  "reg": "32616425709"
 },
 "0173200001726000087": {
  "reg": "0173200001726000087",
  "summary": "Двухлетнее (2027–2028) сопровождение и развитие трёх систем Московской городской Думы: ЕИСУД (агрегатор данных и SSO), АПК МАИП (мониторинг СМИ и соцсетей с мобильным приложением) и Медиатеки (фото/видеоархив). Всё на PHP/Laravel + PostgreSQL под Astra Linux; доработки — 40 человеко-дней в квартал по запросам, плюс SLA-поддержка, резервное копирование, ППР.",
  "scope": [
   "подготовительный этап до 15 дней: матрица эскалации, регламенты, график ППР, руководства, приёмка систем",
   "развитие: разовые доработки по ЧТЗ — 40 человеко-дней (320 часов) в квартал",
   "бесперебойное функционирование ЕИСУД, АПК МАИП и Медиатеки: инциденты, проблемы, ППР, мониторинг, резервное копирование",
   "поддержка пользователей через СМКСС заказчика (~500 клиентских мест ЕИСУД)",
   "актуализация эксплуатационной документации, отчётность ежемесячно/ежеквартально"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "сопровождение действующих систем плюс их доработка по запросам",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ЕИСУД МГД и Медиатека (разработчик ООО «Компания Сайтсофт»), АПК МАИП (разработчик ООО «АСТ-Реклама»); PHP 7.x, Laravel, PostgreSQL 11/14, Redis, RabbitMQ, ElasticSearch, Nginx, Astra Linux 1.7",
  "platform_stack": [
   "PHP 7.x",
   "Laravel",
   "PostgreSQL",
   "Redis",
   "RabbitMQ",
   "ElasticSearch",
   "Nginx",
   "Astra Linux 1.7",
   "GitLab Runner"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "работы можно выполнять удалённо; «если работу невозможно выполнить удаленно, Подрядчик направляет своего сотрудника на объект Заказчика» (Москва, Страстной бульвар, 15/29, стр. 1)",
  "access_requirements": [
   "работа с ПДн (системы 3-го класса защищённости), соблюдение требований ФСТЭК/ФСБ",
   "удалённый доступ предоставляется после заключения контракта",
   "доступ к СМКСС заказчика"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "критерий оценки: общий объём исполненных за 5 лет договоров по разработке/развитию/сопровождению ИС или сайтов (70% показателя квалификации); штатные специалисты с ИТ-образованием (30%)",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "исходный код, документация и доступы передаются после подписания контракта; нужна команда на PHP/Laravel и администрирование Astra Linux, готовность держать SLA с 01.01.2027",
  "timeline": "подготовительный этап — до 15 календарных дней с заключения контракта; основной этап с 01.01.2027 по 31.12.2028, отчётные периоды ежемесячно (сопровождение) и ежеквартально (развитие)",
  "payment": "без аванса, поэтапно по факту выполненных работ, в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке на Портале поставщиков",
  "warranty": "гарантия не менее 12 месяцев на выполненные работы",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "SLA на устранение инцидентов и время недоступности систем",
   "двухлетние обязательства за 8 млн руб. на три системы",
   "чужой код двух разных разработчиков на старом Laravel 4 / PHP 7"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 60%, квалификация 40% (опыт по сумме исполненных договоров по ИС 70%, штатные специалисты 30%)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "студии на PHP/Laravel с опытом сопровождения может подойти: стек открытый, исходники дают, работа в основном удалённая; но нужен опыт госконтрактов для баллов и готовность держать SLA два года",
  "sources": [
   "docs/0173200001726000087/Техническое_задание_17274391-1.pdf",
   "docs/0173200001726000087/Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе (1).pdf",
   "docs/0173200001726000087/Проект_контракта_16967017-1 (1).pdf",
   "docs/0173200001726000087/Ответ на запрос 190780 от 30.09.2026.pdf",
   "docs/0173200001726000087/Ответ на запрос 192454 от 12.10.2026.pdf",
   "docs/0173200001726000087/Ответ на запрос 190899 от 30.09.2026.pdf"
  ]
 },
 "0173100007626000045": {
  "reg": "0173100007626000045",
  "summary": "Годовое сопровождение системы оповещения «Рупор» Совета Федерации (разработка ООО «Центр речевых технологий»): горячая линия, выезд специалистов в течение 3 часов, обновления в рамках текущей версии, ежеквартальная профилактика, при необходимости — правка программного кода. Объём мизерный (≈0,07 чел.-мес.), но исполнитель должен обладать правами на ПО разработчика.",
  "scope": [
   "горячая линия по телефону и e-mail в рабочие дни 9:00–18:00",
   "выезд специалистов для восстановления системы в течение 3 часов (Москва, Б. Дмитровка, 26)",
   "обновление ПО Rupor2server в рамках текущей версии",
   "ежеквартальная профилактика и настройка сервера (CentOS, плата STC-H798, IP-шлюз) и АРМ",
   "система учёта заявок 24/7 с личным кабинетом заказчика и статистикой",
   "модификация программного кода для устранения неисправностей при необходимости"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техподдержка и сопровождение действующей тиражной системы оповещения конкретного разработчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "система оповещения «Рупор» (ПО Rupor2server 2.9.69, разработка ООО «Центр речевых технологий»), сервер на CentOS с платой STC-H798",
  "platform_stack": [
   "Rupor2server",
   "CentOS",
   "Windows 7",
   "плата STC-H798"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "при невозможности помочь по горячей линии — «обеспечить прибытие своих специалистов для оказания услуг по восстановлению работоспособности компонентов системы» в течение трёх часов; ежеквартальная профилактика; место — г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 26",
  "access_requirements": [
   "работа на территории Аппарата Совета Федерации",
   "список ответственных сотрудников с ФИО в течение 5 рабочих дней после подписания"
  ],
  "licenses_required": [
   "права на объекты авторского права ПО «Рупор» в объёме, достаточном для сопровождения и модификации (фактически — от разработчика ООО «ЦРТ»)"
  ],
  "experience_required": "не обязательное, но оценивается (40% веса): число исполненных договоров на сопровождение сопоставимых ИС за 5 лет и до 4 специалистов с профильным образованием и опытом от 3 лет",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны права на ПО «Рупор» от ООО «Центр речевых технологий» и инженер в Москве с выездом за 3 часа; без статуса партнёра разработчика начать нельзя",
  "timeline": "с 01.12.2026 по 30.11.2027",
  "payment": "без аванса; поквартально (дек–фев, мар–май, июн–авг, сен–ноя), в течение 7 рабочих дней с даты размещения в ЕИС подписанного документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% НМЦК",
   "выезд в течение 3 часов, в т. ч. после заявки в выходные — к 9:30 первого рабочего дня + 3 часа"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 60%, квалификация 40% (опыт исполненных договоров 70%, специалисты 30%, предел — 4 специалиста)",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не подходит студии: нужна лицензия/права разработчика «Рупора» и выездная поддержка в Москве; сумма небольшая",
  "sources": [
   "docs/0173100007626000045/Приложение_1_ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.pdf",
   "docs/0173100007626000045/Приложение_5_Проект ГК.pdf",
   "docs/0173100007626000045/Приложение_4_Порядок рассмотрения и оценки.pdf"
  ]
 },
 "32616440673": {
  "reg": "32616440673",
  "summary": "Нужно полгода (январь-июнь 2027) сопровождать уже работающую ГИС Удмуртской Республики по управлению бюджетным процессом — комплекс из 6 подсистем на коммерческом ПО стороннего разработчика («Кейсистемс», программы «КС Бюджет», «Госзаказ-КС», «Администратор-Д» и др.), который использует более 5000 пользователей в органах власти республики.",
  "scope": [
   "Сопровождение подсистемы «Кассовое исполнение консолидированного бюджета»",
   "Сопровождение подсистемы «Формирование консолидированной бюджетной отчётности»",
   "Сопровождение подсистемы «Проектирование бюджета»",
   "Сопровождение подсистемы «Управление в сфере закупок для государственных нужд»",
   "Сопровождение подсистемы «Взаимодействие с порталом Электронный бюджет» (243н)",
   "Сопровождение подсистемы «Автоматизация контрольно-ревизионной деятельности»",
   "Предоставление заказчику неисключительных (пользовательских) прав на используемое ПО на срок услуг"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Прямо названо «оказание услуг по сопровождению» уже эксплуатируемой ГИС на коммерческом ПО стороннего правообладателя (ООО «Кейсистемс»); разработки нового ПО не требуется",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики» на базе программных комплексов «КС Бюджет», «Госзаказ-КС», «Администратор-Д», «Проект-СМАРТ Про» и др. (правообладатель ООО «Кейсистемс», г. Чебоксары); работает на Astra Linux Special Edition 1.7 и PostgreSQL",
  "platform_stack": [
   "Astra Linux Special Edition 1.7",
   "PostgreSQL",
   "РЕД ОС / Linux на клиентских местах",
   "программные комплексы линейки «КС Бюджет» (Кейсистемс), зарегистрированы в реестре российского ПО"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "ТЗ называет 4 возможных места оказания услуг: удалённо по месту нахождения исполнителя, либо по адресам заказчика, уполномоченного представителя и Минфина УР; доступ к серверам и рабочим станциям заказчик даёт как по этим адресам, так и удалённо — явного указания, что конкретно требует личного присутствия, в извлечённом тексте нет",
  "access_requirements": [
   "Рабочее место для удалённого доступа должно быть оснащено сертифицированными ФСТЭК и/или ФСБ средствами защиты от НСД и СКЗИ",
   "Удалённый доступ предоставляется только по официальному запросу-письму в адрес заказчика"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно глубокое знание конкретного коммерческого ПО «Кейсистемс» (несколько узкоспециализированных бюджетных программных комплексов) и его интеграций в республиканских органах власти — без этого опыта сопровождать систему 5000+ пользователей с нуля не выйдет; также нужны сертифицированные ФСТЭК/ФСБ средства защиты для удалённого доступа",
  "timeline": "Услуги оказываются с 01.01.2027 по 30.06.2027. Неисключительные права на ПО предоставляются в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, но не ранее 01.01.2027. Срок подачи заявок — до 26.10.2026 13:00 (МСК+1)",
  "payment": null,
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Заказчику передаются неисключительные (пользовательские) права на использование ПО системы на срок оказания услуг (01.01.2027-30.06.2027); исключительные права остаются у правообладателя ООО «Кейсистемс»",
  "penalties_risks": [
   "Закупка по 223-ФЗ в форме электронного аукциона — выигрывает участник с наименьшей ценой после торгов; раздел проекта договора с условиями оплаты/неустоек/гарантии не вошёл в извлечённый текст документов"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион: победителем признаётся участник, предложивший наименьшую цену договора путём снижения НМЦК на шаг аукциона; иных критериев оценки не установлено",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии без опыта именно с ПО «Кейсистемс»: система используется 5000+ пользователями органов власти региона, нужно глубокое знание этой узкоспециализированной бюджетной платформы и сертифицированные средства защиты информации",
  "sources": [
   "docs/32616440673/Приложение № 1 - Техническое задание (1).pdf",
   "docs/32616440673/Документация №145 ЭА.pdf",
   "docs/32616440673/Документация №145 ЭА изменения от 13.10.2026.pdf",
   "docs/32616440673/Изменения.pdf"
  ]
 },
 "0818500000826006831": {
  "reg": "0818500000826006831",
  "summary": "ГКУ КК «Краснодаравтодор» покупает годовую подписку (SaaS) на «Цифровую платформу «ЭТАЛОН» для контроля качества дорожных работ — функционал «Ситуационный центр», «Оперативное управление» и «Контроль» — с настройкой, горячей линией и техподдержкой. Эквивалент не допускается из-за совместимости с системой «Эталон» Росавтодора; НМЦК 4,35 млн ₽.",
  "scope": [
   "предоставление доступа к ПО «Цифровая платформа «ЭТАЛОН» по модели SaaS на 1 год с 01.12.2026 (пакет «Оценка базовых рисков. Контроль качества работ Заказчика и Подрядчика»)",
   "настройка функционала «Ситуационный центр», «Оперативное управление», «Контроль», отчётов по шаблонам техкарт методических рекомендаций",
   "горячая линия 8:00–17:00 МСК, консультации по заведению пользователей и работе в системе",
   "устранение ошибок, обновления правообладателя, круглосуточный мониторинг площадки"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "по сути подписка на готовый проприетарный продукт с сопутствующей настройкой и поддержкой",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "обмен данными с ПО «Система оперативного управления «Эталон», используемым Федеральным дорожным агентством",
  "platform_stack": [
   "Цифровая платформа «ЭТАЛОН» (SaaS)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг в контракте — Краснодар, ул. им. Пушкина, 31, но доступ предоставляется через интернет-браузер, ПО размещается на серверах исполнителя",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "право предоставлять доступ к ПО «Цифровая платформа «ЭТАЛОН» (через правообладателя), эквивалент не допускается"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "можно участвовать только правообладателю «ЭТАЛОН» или его партнёру-реселлеру; своей разработкой это не закрыть",
  "timeline": "Услуги (настройка и предоставление доступа) — 10 рабочих дней с заключения контракта; срок права использования — 1 год с 01.12.2026",
  "payment": "Без аванса; не позднее 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": "правообладатель гарантирует работоспособность системы в параметрах эксплуатационной документации в течение срока доступа",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "продукт без эквивалента — участвовать может только правообладатель или его партнёр"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "IT-студии не подходит — это перепродажа подписки на конкретный продукт",
  "sources": [
   "docs/0818500000826006831/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0818500000826006831/Проект контракта.pdf",
   "docs/0818500000826006831/Обоснование Н(М)ЦК.pdf"
  ]
 },
 "0131200001026007119": {
  "reg": "0131200001026007119",
  "summary": "Продлить до 31.12.2027 техподдержку средств защиты информации Dallas Lock у БУ ВО «Нормативно-проектный центр» (Воронеж): сертификаты на коды активации по 8 лицензиям Dallas Lock 8.0-К/8.0-С (67 комплектов СЗИ) и по ЕЦУ Dallas Lock (3 устройства), плюс передать по одному сертифицированному установочному комплекту Dallas Lock 8.0-К и 8.0-С на материальном носителе. Это перепродажа вендорской поддержки с установкой и активацией у заказчика, а не разработка.",
  "scope": [
   "сертификаты на коды активации техподдержки Dallas Lock 8.0-К по 7 лицензиям (5+1+21+5+9+5+19 = 65 комплектов СЗИ) до 31.12.2027",
   "сертификат техподдержки Dallas Lock 8.0-С по лицензии 27812-7918-666 (2 комплекта СЗИ) до 31.12.2027",
   "сертификат техподдержки ЕЦУ Dallas Lock (лицензия 114140-8842-14948, 3 устройства) до 31.12.2027",
   "передача сертифицированных комплектов для установки Dallas Lock 8.0-К и 8.0-С (экземпляр на материальном носителе)",
   "передача, установка и активация ПО на оборудовании заказчика — по этому факту идёт приёмка"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "предмет — вендорские сертификаты техподдержки и установочные комплекты СЗИ Dallas Lock, т.е. продление прав на готовое ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "действующие у заказчика лицензии Dallas Lock 8.0-К/8.0-С и ЕЦУ Dallas Lock (номера лицензий перечислены в ТЗ)",
  "platform_stack": [
   "Dallas Lock 8.0-К",
   "Dallas Lock 8.0-С",
   "ЕЦУ Dallas Lock"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Оказание услуг осуществляется Исполнителем по месту нахождения Заказчика: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24к»; приёмка «по факту передачи, установки и активации программного обеспечения на оборудовании Заказчика»; комплекты передаются на материальном носителе",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "действующий договор с правообладателем Dallas Lock, дающий право на техподдержку и передачу сертифицированных комплектов (обязанность исполнителя по контракту)",
   "сертификат, подтверждающий право распространения и техподдержки продукта в РФ"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "только если студия — партнёр/дистрибьютор Dallas Lock с договором с правообладателем; услуги нужно оказать лично, без третьих лиц, с установкой у заказчика в Воронеже",
  "timeline": "в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта; срок исполнения контракта — по 31.12.2026",
  "payment": "аванса нет; оплата не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке",
  "warranty": "исполнитель гарантирует законность прав на ПО и отсутствие вредоносного кода; урегулирует претензии третьих лиц по авторским правам; гарантийного срока нет",
  "ip_rights": "заказчику передаются неисключительные права на лицензионное ПО",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% цены контракта",
   "штраф 1% цены контракта (от 1 до 5 тыс. руб.) за ненадлежащее исполнение, пени 1/300 ключевой ставки",
   "эквивалент не допускается — только Dallas Lock (обоснование: совместимость с ПО заказчика)",
   "оказать услуги лично, без привлечения сторонних организаций",
   "экспертиза 5 рабочих дней + 5 рабочих дней на подписание приёмки"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок в электронной форме — по наименьшей цене; только СМП/СОНКО",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не для IT-студии: перепродажа поддержки СЗИ Dallas Lock на 231 тыс. руб., нужен партнёрский договор с вендором и выезд в Воронеж",
  "sources": [
   "docs/0131200001026007119/Приложение №3 Описание объекта закупки 7659 (архив)/Приложение №3 Описание объекта закупки 7659/ООЗ.docx",
   "docs/0131200001026007119/Приложение №3 Описание объекта закупки 7659 (архив)/Приложение №3 Описание объекта закупки 7659/Приложение №1 к ООЗ.pdf",
   "docs/0131200001026007119/Приложение №1 Проект контракта 7659.pdf"
  ]
 },
 "0833600000826001049": {
  "reg": "0833600000826001049",
  "summary": "Поставить администрации г. Иванова сертификат прямой техподдержки производителя «Код Безопасности» уровня «Стандартный» на 12 месяцев для уже купленного «Континент TLS Сервер» в режиме WAF (до 1000 RPS). Саму поддержку оказывает производитель, исполнитель только передаёт ключ на носителе.",
  "scope": [
   "Передача сертификата (ключа) TLS2-WAF-1000-lic-SUP-ST на материальном носителе в течение 15 рабочих дней",
   "Доступ к прямой поддержке производителя 12 месяцев: обновления, база знаний, консультации, разбор сбоев и ложных срабатываний WAF",
   "Режим 8х5, реакция 30–60 минут — силами ООО «Код Безопасности»"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "перепродажа сертификата техподдержки вендора, своих работ у исполнителя нет",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "«Континент WAF» / «СКЗИ «Континент TLS Сервер» Версия 2», лицензия № 269D764",
  "platform_stack": [
   "Континент TLS Сервер / WAF (ООО «Код Безопасности»)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если есть канал закупки сертификатов «Код Безопасности» (партнёр/дистрибьютор)",
  "timeline": "Передача сертификата в течение 15 рабочих дней с заключения контракта; поддержка 12 месяцев с даты приёмки",
  "payment": "В течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "маржа перепродажи невелика (НМЦК 179 000 руб.)"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Для студии — только перепродажа сертификата при партнёрстве с «Код Безопасности», разработки нет",
  "sources": [
   "docs/0833600000826001049/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0833600000826001049/Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.pdf",
   "docs/0833600000826001049/Проект Контракта.pdf"
  ]
 },
 "0851200000626006864": {
  "reg": "0851200000626006864",
  "summary": "Продление расширенной техподдержки Naumen Service Desk v.4 (серверная лицензия, 60 именных пользователей, модуль CTI) для ГБУ НСО «Центр защиты информации Новосибирской области» на 2 года (01.11.2026–31.10.2028): лицензионный файл подписки, SLA с реакцией до 2 часов, обновления, устранение инцидентов. Это вендорская подписка на поддержку, а не разработка.",
  "scope": [
   "передать 01.11.2026 обновлённый лицензионный файл подписки на расширенную ТП с 01.11.2026 по 31.10.2028",
   "служба поддержки пн–пт 9–18 (НСК), реакция на инциденты 1-го приоритета — до 2 часов, приём запросов через веб, e-mail, телефон",
   "восстановление работоспособности, установка обновлений и исправлений, анализ причин инцидентов с отчётами",
   "доступ к базе знаний, личному кабинету и автоматизированным отчётам системы управления запросами",
   "поддержка ПО, настроек внедрения и промышленного сервера; 6 этапов по 4 месяца"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "предмет — подписка на расширенную вендорскую техподдержку Naumen Service Desk",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Naumen Service Desk v.4 заказчика (серверная лицензия, 60 именных лицензий, модуль CTI) с настройками, выполненными при внедрении",
  "platform_stack": [
   "Naumen Service Desk v.4"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания формально — Новосибирск, ул. Свердлова, 14, но услуги — лицензионный файл и дистанционная поддержка через веб, почту и телефон",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "возможность выпустить лицензионный файл подписки Naumen (фактически вендор или авторизованный партнёр Naumen)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "продлить подписку и выдать лицензионный файл Naumen может только вендор или его партнёр; студии без статуса партнёра Naumen не подходит",
  "timeline": "с 01.11.2026 по 31.10.2028, 6 этапов по 4 месяца (до 28.02.2027, 30.06.2027, 31.10.2027, 29.02.2028, 30.06.2028, 31.10.2028)",
  "payment": "аванса нет; оплата каждого этапа не более 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "гарантийный срок не установлен",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 20% от НМЦК (≈895 тыс. руб.)",
   "лицензионный файл нужно передать уже 01.11.2026, через несколько дней после заключения"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не для IT-студии: перепродажа вендорской поддержки Naumen",
  "sources": [
   "docs/0851200000626006864/1. Описание объекта закупки.docx (архив)/1. Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0851200000626006864/3. Проект контракта.docx (архив)/3. Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0265200000126000015": {
  "reg": "0265200000126000015",
  "summary": "Перевести действующую систему ТФОМС Томской области (АИС «ЦОД ТФОМС») с Windows/CentOS на отечественные ОС (Astra Linux, ALT Linux, РедОС) и на СУБД-ядро «Барклай-СВ» из реестра российского ПО, сохранив работу всех модулей и сайта фонда. Это доработка легаси-системы на C++/Qt, разрабатываемой с 2009 года, а не создание нового продукта.",
  "scope": [
   "Модернизация всех модулей трёх программных компонентов ЦОД ТФОМС для работы на Astra Linux 1.8, ALT Linux, РедОС 7.3/8 без участия Windows",
   "Обеспечение совместимости модулей с офисными пакетами «Мой Офис» и «Р7-Офис» (открытие/редактирование/сохранение нативных форматов)",
   "Переход программного ядра на СУБД-продукт «Барклай-СВ» (реестр российского ПО, запись №21931)",
   "Сохранение работоспособности официального сайта ТФОМС (Apache, Yii, PHP5, Python) в новой среде",
   "Организация защищённого удалённого доступа к компонентам системы через VipNet (исполнитель закупает СКЗИ и лицензию)",
   "Документирование: порядок обновления ПО, инструкция по взаимодействию с ЦТО, сведения о составе специалистов исполнителя",
   "Подписание соглашения о конфиденциальности с заказчиком"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Техническая модернизация (миграция на отечественные ОС и СУБД) уже действующей системы ЦОД ТФОМС, а не новая разработка",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Центр обработки данных ТФОМС Томской области»: C++/Qt 4.x и 5.x, PostgreSQL 15.x, серверы на CentOS7/VMware 7.x, рабочие места на Windows 10, три программных компонента (создавались с 2009 г. по контрактам 2013 и 2016 гг.), исходный код и история в Git хранятся только на рабочих местах заказчика",
  "platform_stack": [
   "Astra Linux 1.8 (ядро 6.1+)",
   "ALT Linux (ядро 6.12)",
   "РедОС 7.3 и 8",
   "ПКУМД «Барклай-СВ» (реестр российского ПО №21931)",
   "PostgreSQL 15.x",
   "C++/Qt 4.x, 5.x",
   "«Мой Офис», «Р7-Офис»",
   "VipNet (СКЗИ, защищённый удалённый доступ)",
   "CryptoPro (электронная подпись)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Заказчик по необходимости организует удалённый доступ по защищённым каналам VipNet (исполнитель сам покупает СКЗИ и лицензию), но исполнитель также обязан соблюдать режимы допуска/доступа на объекты информатизации заказчика и внутриобъектовый/пропускной режим в административных помещениях — прямого требования о постоянном личном присутствии в тексте нет",
  "access_requirements": [
   "Обязательное соглашение о конфиденциальности с заказчиком (подписывается в течение 5 рабочих дней после заключения контракта)",
   "Соблюдение требований заказчика по защите информации, режимов допуска/доступа на объекты информатизации, внутриобъектового и пропускного режима",
   "Удалённый доступ только через защищённые каналы VipNet — исполнитель самостоятельно приобретает СКЗИ «ViPNet Client 4.x» и лицензию в сеть ViPNet №670",
   "Патентная чистота: исполнитель должен обладать правами (исключительными или лицензией) на внедряемое ПО «Барклай-СВ»"
  ],
  "licenses_required": [
   "Покупка СКЗИ «ViPNet Client 4.x» и лицензии в сеть ViPNet №670 для удалённого доступа"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно глубокое знание существующей легаси-системы (C++/Qt, три программных компонента с историей с 2009 года), исходный код доступен только на стороне заказчика, обязательны соглашение о конфиденциальности и покупка VipNet для удалённого доступа",
  "timeline": "Срок оказания услуг: с даты заключения контракта до 20.12.2026 (подача заявок до 22.10.2026) — короткий срок на модернизацию большой legacy-системы; приёмка — не позднее 10 рабочих дней после документа о приёмке",
  "payment": "Ежемесячно по факту оказания услуг, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке; цена контракта твёрдая",
  "warranty": "6 месяцев с даты подписания документа о приёмке; устранение недостатков за счёт исполнителя в течение 5 рабочих дней с момента уведомления",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Штраф за каждый факт ненадлежащего исполнения исполнителем — 1% цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. и не менее 1 тыс. руб.; за нарушение без стоимостного выражения — 1000 руб.",
   "Пеня — 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки",
   "Обеспечение исполнения контракта — 6% цены контракта",
   "Сжатый срок исполнения (до 20.12.2026) при большом объёме миграции на несколько отечественных ОС и смене СУБД-ядра",
   "Требование патентной чистоты и прав на внедряемое ПО «Барклай-СВ»"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион по 44-ФЗ — победитель определяется по наименьшей предложенной цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Сложно для небольшой студии: нужна экспертиза C++/Qt на чужой legacy-системе с 2009 года, миграция на несколько отечественных ОС и смена СУБД-ядра за короткий срок",
  "sources": [
   "docs/0265200000126000015/Техническое задание.pdf",
   "docs/0265200000126000015/Проект Государственного контракта.pdf"
  ]
 },
 "0361200015026004269": {
  "reg": "0361200015026004269",
  "summary": "13 месяцев сопровождать для ЦРЦТ Сахалинской области ПО «Мониторинг оборудования и аудит контрактов» (удалённый контроль работоспособности оборудования, карта, инциденты, аналитика): консультации, обновления, регламентные работы, доработки отчётов и проверок, подключение новых устройств и телеметрии. Нужны права на модификацию ПО от правообладателя.",
  "scope": [
   "Консультации пользователей по телефону и e-mail (16:00–19:00 по сахалинскому времени)",
   "Установка обновлений, изменения алгоритмов под изменения законодательства",
   "Еженедельные регламентные проверки 7 подсистем и очистка раз в 2 недели в нерабочее время",
   "Доработки по заявкам: новые отчёты, проверки по телеметрии, оптимизация производительности",
   "Настройка адаптеров телеметрии при смене прошивок, добавление новых типов/моделей устройств по документации API вендора",
   "Восстановление после сбоев: 1–8 рабочих дней по категории"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка уже используемого проприетарного ПО заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПО «Мониторинг оборудования и аудит контрактов» (реестр отечественного ПО № 12440), правообладатель в документах не назван",
  "platform_stack": [
   "ПО «Мониторинг оборудования и аудит контрактов»",
   "ViPNet Client КС3 (сеть № 3220, эквивалент не допускается)",
   "тонкий клиент и веб-клиент"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "удалённое подключение к защищённой сети заказчика через ViPNet Client КС3 за свой счёт",
   "защита АРМ исполнителя по требованиям ИБ заказчика (сертифицированные СЗИ, антивирус, МЭ, администратор безопасности), акт настройки СЗИ",
   "соглашение о конфиденциальности"
  ],
  "licenses_required": [
   "исключительные права на ПО «Мониторинг оборудования и аудит контрактов» либо лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем с правом модификации",
   "лицензии ФСБ/ФСТЭК — если исполнитель сам ставит СЗИ/СКЗИ (можно привлечь лицензиата)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без прав правообладателя на модификацию ПО участвовать нельзя; нужен также код и знание системы",
  "timeline": "С 01.11.2026 по 30.11.2027 (13 месяцев), ежемесячная приёмка",
  "payment": "Ежемесячно, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; аванса нет",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания документа о приёмке",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "участие фактически ограничено правообладателем и его лицензиатами",
   "расходы на СКЗИ/СЗИ и защиту АРМ за счёт исполнителя"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит без договора с правообладателем этого ПО: доработки чужого проприетарного кода",
  "sources": [
   "docs/0361200015026004269/описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0361200015026004269/техническое задание.pdf",
   "docs/0361200015026004269/Дополнительная информация к извещению об осуществлении закупки.pdf",
   "docs/0361200015026004269/проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616466763": {
  "reg": "32616466763",
  "summary": "Доработка 1С:ERP АО «Газпром диагностика» до 30.12.2026 по двум частным ТЗ. Первое — сервис «План камеральных работ»: автоматический план, назначение исполнителей по специализации и загрузке, заявки на ЗЭПБ, загрузчики актов и реестров, уведомления. Второе — учёт себестоимости и валовой прибыли по каждому объекту диагностики. Работать надо очно в офисе заказчика в Петербурге, на его компьютерах.",
  "scope": [
   "уточнение требований и проектные решения (5 рабочих дней)",
   "сервис «План камеральных работ»: автоформирование и ежедневное обновление плана, фильтры, индикаторы сроков, заявки на выпуск ЗЭПБ, акты приёма-передачи",
   "загрузчики (Excel + PDF) актов осмотра, реестров ТО, замечаний ДЭО, актов передачи ОД",
   "алгоритм автоназначения исполнителей камеральных работ по специализации, статусу и загрузке; справочники специалистов и трудоёмкости; интеграция с кадровыми данными",
   "учёт себестоимости и рентабельности по сводному коду объекта: «Производство без заказа», статьи расходов, распределение затрат",
   "опытная эксплуатация, приёмочные испытания, документация, исходники, обучение администраторов и пользователей"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие действующей 1С:ERP заказчика с учётом существующих проектных решений",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:ERP на платформе 1С:Предприятие 8 (бухучёт, производственная программа, казначейство, диспетчерский учёт, интеграции, 1С производственный документооборот, АСУ ПП)",
  "platform_stack": [
   "1С:ERP Управление предприятием 2",
   "1С:Предприятие 8"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "работы выполняются очно на территории и компьютерах заказчика в Санкт-Петербурге (ул. Гренадерская, 7А); по разъяснению присутствие сотрудников обязательно, удалённо — только совещания в исключительных случаях",
  "access_requirements": [
   "постоянная работа в офисе заказчика в Санкт-Петербурге на его компьютерах"
  ],
  "licenses_required": [
   "статус официального партнёра фирмы «1С»",
   "специалисты с сертификатами 1С (Профессионал ERP 2.5, УТ, Платформа 8.2/8.3, ЗУП, Документооборот; Эксперт по технологическим вопросам; Специалисты-консультанты ERP; Руководитель корпоративных проектов)"
  ],
  "experience_required": "оценка: число выполненных за 5 лет договоров по развитию ПО на базе 1С:ERP стоимостью не менее 50% НМЦК и отзывы к ним (вес 0,35 в нестоимостной части), плюс финансовые показатели и наличие в реестре потенциальных участников Группы Газпром",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужны партнёрство с 1С, сертифицированная команда по ERP и люди, постоянно сидящие в офисе в Петербурге; сроки очень сжатые",
  "timeline": "с даты заключения по 30.12.2026: проектирование 5 р.д., разработка 15 р.д., опытная эксплуатация 15 р.д., ввод в действие 9 р.д.; подача заявок до 21.10.2026, продлевать отказались",
  "payment": "без аванса; по УПД: для МСП — 7 рабочих дней, для остальных — не более 30 календарных дней",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "права на все созданные результаты интеллектуальной деятельности принадлежат заказчику",
  "penalties_risks": [
   "все этапы должны уложиться до 30.12.2026",
   "объём жёстко зафиксирован ТЗ, требования могут уточняться без изменения стоимости"
  ],
  "evaluation": "конкурентный отбор: стоимостной критерий 40%, нестоимостной 60% (опыт и отзывы 0,35, собственные силы 0,15, соответствие НМЦК потенциалу, финансовые показатели, реестр Газпрома)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "студии без 1С-партнёрства и людей в Петербурге не подходит; для 1С-франчайзи из Петербурга — реально, но сроки до конца года очень жёсткие",
  "sources": [
   "docs/32616466763/Документация_КО_115841 (архив)/Документация КО_115841/Приложение 2/Техническое задание.pdf",
   "docs/32616466763/Документация_КО_115841 (архив)/Документация КО_115841/Приложение 1/Договор (архив)/Договор/1CERP_Проект договора.pdf",
   "docs/32616466763/Документация_КО_115841 (архив)/Документация КО_115841/Приложение 3/Методика КО ТЧ и ПКФ 1,8 Раздел 2-3.pdf",
   "docs/32616466763/Документация_КО_115841 (архив)/Документация КО_115841/Документация 115841.pdf",
   "docs/32616466763/Ответ_на_запрос_2.pdf",
   "docs/32616466763/Ответ_на_запрос_3.pdf"
  ]
 },
 "0818500003826000022": {
  "reg": "0818500003826000022",
  "summary": "Изготовление, доставка и монтаж физических элементов фирменного стиля (световой логотип, буквенная вывеска, информационный стенд, оклейка витражной плёнкой, декоративные панели, вывески, элементы детской игровой зоны) в здании управления соцзащиты в Краснодаре.",
  "scope": [
   "интерьерный световой логотип и буквенная вывеска с демонтажом старой",
   "интерьерный информационный стенд из АКП/акрила",
   "оклейка стеклянного фасада витражной плёнкой",
   "наклейки-логотип и декоративная панель с детской тематикой",
   "вывески с режимом работы и адресом",
   "элементы детской игровой зоны (мягкий пол, стол, стулья, мольберт, забор и т.п.)",
   "доставка и монтаж всех элементов в помещении заказчика"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "изготовление и монтаж новых физических элементов оформления по готовому фирменному стилю заказчика — не ИТ-разработка, а производство/монтаж сувенирно-рекламной продукции",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "п.3.2 контракта: услуги оказываются в помещении заказчика (г. Краснодар, ул. им. Писателя Знаменского, 2); п.3.4: «услуга... должна быть оказана... с предварительным выездом Исполнителя для осмотра помещения на место размещения элементов фирменного стиля»",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "yes",
  "can_start_note": "новое изготовление и монтаж по готовым макетам/спецификации, без завязки на чужую систему; нужен только выезд на объект для замеров и монтажа",
  "timeline": "4 рабочих дня с даты заключения контракта на изготовление и монтаж",
  "payment": "оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; аванс не предусмотрен",
  "warranty": "срок гарантии производителя на товар — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке; срок гарантии поставщика не может быть менее срока гарантии производителя (также не менее 12 месяцев); устранение недостатков в течение 3 дней с момента заявления заказчиком за свой счёт",
  "ip_rights": "результат передаётся свободным от прав третьих лиц, не в залоге/аресте; макеты вывесок изготавливает и утверждает у заказчика сам исполнитель",
  "penalties_risks": [
   "очень короткий срок исполнения — всего 4 рабочих дня на изготовление, доставку и монтаж всех элементов",
   "обеспечение исполнения контракта 5%",
   "устранение недостатков за 3 дня за свой счёт"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме — по карточке ЕИС; победитель — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "это не ИТ-задача, а производственно-монтажные работы (наружная/интерьерная реклама и мебель); подходит профильному рекламно-производственному подрядчику, а не ИТ-студии; жёсткий срок в 4 дня — риск",
  "sources": [
   "docs/0818500003826000022/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0818500003826000022/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0818500000826006745": {
  "reg": "0818500000826006745",
  "summary": "Доработка действующей информационной системы «Биотрек» (учёт производства биомедицинских клеточных продуктов) для краевой больницы НИИ-ККБ №1 им. Очаповского (Краснодар). Нужно добавить в веб-систему на React/Go учёт клеточных линий на протяжении технологического процесса и новый раздел отчётности/аналитики по расходным материалам и продукции.",
  "scope": [
   "Учёт клеточных линий в разделе «Производство»: карточка линии, сопровождение многоэтапного технологического процесса, журнал действий по дням, история работы с линией",
   "Учёт и хранение аликвот готового продукта, выдача аликвот с фиксацией участников и результатов",
   "Новый раздел «Отчётность и Аналитика»: учёт расходных материалов, сводный учёт биомедицинских продуктов, журнал выданных продуктов, аналитические показатели по жизненному циклу продукции",
   "Настройка ролей/доступа (PBAC) к новым функциям и данным",
   "Развёртывание доработанной системы в тестовом, затем в продуктивном контуре заказчика",
   "Разработка программы и методики приёмо-сдаточных испытаний, актуализация эксплуатационной документации (руководства администратора и пользователя)",
   "Одно очное консультационное мероприятие (от 2 часов) для пользователей и администраторов по новым функциям"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Доработка двух функциональных разделов уже работающей системы «Биотрек» с использованием переданного заказчиком исходного кода и существующих репозиториев",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "«Биотрек. Система учёта производства биомедицинских продуктов» — браузерная клиент-серверная система, правообладатель ГБУЗ «НИИ-ККБ №1 им. проф. С.В. Очаповского»; исходный код и дистрибутивы предоставляются исполнителю по запросу",
  "platform_stack": [
   "React 19",
   "TypeScript",
   "Vite",
   "Material UI / MUI X Data Grid",
   "React Router",
   "Zustand",
   "Axios",
   "Go 1.20–1.22",
   "RabbitMQ (AMQP RPC)",
   "PostgreSQL",
   "Docker Compose",
   "Nginx",
   "JWT",
   "PBAC"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "ТЗ, п.12: «Исполнитель проводит одно очное консультационное мероприятие для администраторов и пользователей Системы продолжительностью не менее 2-х часов» для демонстрации новых функций; площадку предоставляет заказчик (Краснодар)",
  "access_requirements": [
   "Доступ к исходному коду и дистрибутивам системы предоставляется заказчиком по запросу исполнителя (в течение срока после заключения контракта)",
   "Тестовый и продуктивный контуры, вычислительные ресурсы и доступы к ним предоставляет заказчик; настройку и развёртывание выполняет исполнитель",
   "Соблюдение структуры и соглашений существующих репозиториев при оформлении изменений кода"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не является обязательным фильтром допуска (доп. требования по ч.2/2.1 ст.31 44-ФЗ не установлены), но как критерий оценки заявок (30% веса) учитывается опыт исполненных за последние 5 лет контрактов на разработку/развитие/модернизацию ПО для учёта производства, хранения, движения, контроля качества или прослеживаемости биомедицинских продуктов; баллы начисляются от суммы таких контрактов в диапазоне 2 250 000–11 250 000 руб.",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Можно начать сразу после получения от заказчика исходного кода, дистрибутивов и доступов к тестовому контуру (запрашивается в течение 5 рабочих дней после контракта); специальных лицензий или допусков не требуется, но жёсткий срок — услуги нужно оказать с даты контракта по 19.11.2026 (при сроке подачи заявок до 28.10.2026 это всего несколько недель на разработку)",
  "timeline": "Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 19.11.2026; срок исполнения контракта (включая гарантийные документы) — по 30.12.2026. Программу и методику приёмо-сдаточных испытаний нужно передать заказчику не позднее 12.11.2026",
  "payment": "Оплата оказанных услуг в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке; аванс в тексте не упомянут",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приёмке; не распространяется на случаи, когда заказчик или третьи лица сами меняли код в части доработок",
  "ip_rights": "Исключительные права на все результаты (программы, базы данных, объекты авторского права, ноу-хау), созданные при исполнении контракта, передаются заказчику по договору об отчуждении исключительного права",
  "penalties_risks": [
   "Очень короткий срок исполнения (услуги — по 19.11.2026) относительно срока подачи заявок (до 28.10.2026)",
   "Обеспечение исполнения контракта 30% цены контракта (повышенный процент)",
   "Штрафы по ПП РФ №1042: 1% цены контракта (от 1 до 5 тыс. руб.) за каждый факт неисполнения; фиксированные штрафы 1–100 тыс. руб. за нарушения без стоимостного выражения; пени 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки",
   "Гарантийные обязательства 12 месяцев с безвозмездным устранением несоответствий"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс по 44-ФЗ: цена контракта — 70%, квалификация участника (опыт работы по аналогичным системам) — 30%",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "В целом подходит небольшой студии со стеком React/Go/PostgreSQL — нет лицензионных барьеров и доступ к коду открыт, но нужно успеть изучить чужой код и сдать работу в очень сжатый срок, плюс одна очная сессия с пользователями в Краснодаре",
  "sources": [
   "docs/0818500000826006745/Описание объекта закупки 2.pdf",
   "docs/0818500000826006745/Описание объекта закупки3.pdf",
   "docs/0818500000826006745/Требования к заявке на участие в закупке и инструкция по её заполнению (1).pdf",
   "docs/0818500000826006745/Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах (1).pdf",
   "docs/0818500000826006745/Проект контракта (1).pdf"
  ]
 },
 "0380200000126007959": {
  "reg": "0380200000126007959",
  "summary": "Подписка на справочную систему «Техэксперт» (модули: нормативка для лаборатории, экология, охрана труда) на 12 месяцев, один логин, для ГБУ РХ «РЦГЭМиООС» (Хакасия). Это перепродажа доступа к чужой базе через представителя правообладателя, а не разработка.",
  "scope": [
   "доступ к ИСС «Техэксперт» на порталах правообладателя 24/7, один логин на 12 месяцев",
   "модули: базовые нормативные документы для лаборатории, экология, охрана труда",
   "актуализация баз, авторизация пользователей, обучение и консультации"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "по сути продажа доступа к готовой информационно-справочной системе конкретного правообладателя",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "ИСС «Техэксперт» (Кодекс)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "статус уполномоченного представителя правообладателя ИСС «Техэксперт» — доступ оформляется через регистрацию у такого представителя"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "продать доступ к «Техэксперту» может только дилер/представитель правообладателя — IT-студии нечего предложить",
  "timeline": "доступ предоставляется в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, права пользования — 12 месяцев с подписания",
  "payment": "без аванса; по окончании исполнения, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке в ЕИС",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "доступ только для индивидуального использования, распространение содержимого запрещено",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 0,5% цены"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не подходит студии: это продажа подписки «Техэксперт» для дилеров",
  "sources": [
   "docs/0380200000126007959/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0380200000126007959/Проект  контракта.pdf",
   "docs/0380200000126007959/Обоснование НМЦ.pdf"
  ]
 },
 "0162200011826003089": {
  "reg": "0162200011826003089",
  "summary": "Доработка государственной информационной системы «Единая интернет-платформа шаблонов типовых сайтов органов власти Свердловской области и сайта Правительства» (платформа «Открытый регион»): новые функции в CMS, перенос контента правительственного сайта на новый шаблон. Заказчик — ГБУ СО «Оператор электронного правительства».",
  "scope": [
   "Доработка прав доступа (детальное разграничение по сущности «Деятельность»)",
   "Доработка текстового редактора (загрузка файлов, вставка из буфера)",
   "Доработка разделов «Пресс-центр», «Обращения граждан», формата дат, формы поиска очереди ИЖС, «Подведомственные организации», блока «События»",
   "Миграция контента с сайтов midural.ru и gubernator96.ru на новый сайт Правительства на модуле «Шаблон сайта Правительства»",
   "Видеоинструктаж пользователей, документация, протоколы испытаний",
   "Гарантийное сопровождение доработанных разделов 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Доработка действующей ГИС на платформе «Открытый регион» (Bitrix-подобная CMS, Highload-блоки), а не создание нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Единая интернет-платформа шаблонов типовых сайтов» на основе ПО «Открытый регион» (реестр отечественного ПО № 4612), разработчик — ООО «Центр информационных технологий Открытый Регион»",
  "platform_stack": [
   "Открытый регион (отечественное ПО)",
   "Debian GNU/Linux 12",
   "Nginx",
   "MariaDB",
   "PHP 8.2",
   "ViPNet (крипто-сеть)",
   "Highload-блоки"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "В разъяснениях заказчик прямо подтвердил: удалённый формат допускается для всех этапов — обследование, согласование решений, разработка, установка изменений, миграция, испытания и видеоинструктаж; обязательное количество/продолжительность выездов не установлены, очное присутствие — только при объективной необходимости по согласованию сторон",
  "access_requirements": [
   "Подключение к Единой сети передачи данных Правительства Свердловской области (ViPNet-сеть № 2057) с сертифицированными СКЗИ",
   "Доступ к ServiceDesk и средствам мониторинга заказчика",
   "Соблюдение требований по защите персональных данных (152-ФЗ, приказ ФСБ № 378) и парольной политики (пароли не менее 25 символов)"
  ],
  "licenses_required": [
   "Документ, подтверждающий право на модификацию ПО «Открытый регион» — обязателен в течение 3 рабочих дней после заключения контракта; допустимы: документ об исключительном праве, лицензионный договор с правообладателем (прямо дающий право на переработку/модификацию), сублицензионный договор с уполномоченным лицензиатом, либо иной письменный документ, достоверно подтверждающий такое право; заказчик такие права не предоставляет и образец договора правообладателя не раскрывает — исполнитель получает их самостоятельно, в т.ч. уже будучи признанным победителем закупки",
   "Для лицензируемых видов деятельности среди подрядных работ (если такие потребуются) — привлечение лицензированного соисполнителя; отдельных лицензий ФСТЭК/ФСБ как требования к участнику не установлено"
  ],
  "experience_required": "Партнёрский статус, сертификаты специалистов, госаккредитация ИТ-организации и подтверждённый опыт работы с платформой «Открытый регион» прямо НЕ требуются (ответ заказчика на разъяснения, п.3.3)",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Можно начать удалённо (выезды не обязательны), но строго при условии получения в течение 3 рабочих дней после контракта документа о праве на модификацию платформы «Открытый регион» у правообладателя (ООО «ЦИТ Открытый Регион») или его уполномоченного лица — заказчик такие права не даёт и переговоры с правообладателем можно вести уже после победы в закупке, но без них контракт не исполнить",
  "timeline": "С даты заключения контракта до 14 декабря 2026 года",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; цена твёрдая на весь срок контракта",
  "warranty": "Гарантийное сопровождение доработанных разделов не менее 12 месяцев с момента сдачи-приёмки, устранение ошибок за счёт исполнителя",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обязательное требование прав на модификацию стороннего ПО — риск отказа в заключении/исполнении контракта без согласия правообладателя (нужно получить права самостоятельно, заказчик не содействует)",
   "Обеспечение исполнения контракта — 30% цены контракта (деньгами или независимой гарантией); обеспечение заявки — 34 500 руб.",
   "Антидемпинговые меры (ст. 37 44-ФЗ) при снижении цены на 25% и более",
   "Все расходы на права, разработку, тестовую среду, ИБ и командировки включаются в цену — отдельно не компенсируются"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (победитель по цене)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит без прав на модификацию платформы «Открытый регион» — фактически закупка под действующего вендора/партнёра, иначе не начать работу",
  "sources": [
   "docs/0162200011826003089/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0162200011826003089/Проект контракта.pdf",
   "docs/0162200011826003089/Приложение к Извещению.pdf",
   "docs/0162200011826003089/3089 (1).pdf"
  ]
 },
 "0161600001326000063": {
  "reg": "0161600001326000063",
  "summary": "Сделать для Северо-Курильского краеведческого музея три офлайн-приложения для сенсорных киосков на Windows 10: «Древние айны», «Курильский десант» (бой на Шумшу 1945 г.) и «Геология, флора и фауна островов». В каждом — заставка, меню, инфостраницы, полноэкранный просмотр фото/видео/текстов/PDF, режим киоска и локальная админка для правки контента; сдать до 20.12.2026 с передачей исключительных прав и исходников.",
  "scope": [
   "сбор, оцифровка и структурирование контента по каждой теме: до 30 фото, 30 видео, 40 стр. текста, 30 стр. PDF",
   "2 варианта дизайн-концепции экранов в PDF, затем детальные макеты всех экранов (не менее 1920×1080)",
   "программирование трёх приложений на Electron 20, React.js 17, TypeScript 4+, наполнение локальных БД",
   "локальная CMS для самостоятельного редактирования контента музеем",
   "режим киоска: автозапуск, запрет выхода на рабочий стол, автовозврат к заставке, полная офлайн-работа",
   "дистанционная установка на сенсорное оборудование заказчика, проверка 4 часа непрерывной работы, эксплуатационная документация, программа и методика испытаний",
   "передача дистрибутивов, исходного кода и исключительных прав"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "три новых интерактивных приложения с нуля, чужой код не затрагивается",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "Windows 10+",
   "Electron 20",
   "React.js 17",
   "TypeScript 4+"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "yes",
  "can_start_note": "новый проект, место оказания услуг — удалённо по месту исполнителя; установка и приёмка допускаются дистанционно через удалённый доступ и ВКС",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 20.12.2026 включительно (≈6–7 недель); гарантия 12 месяцев",
  "payment": "без аванса; оплата по факту в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "12 календарных месяцев со дня подписания документа о приёмке",
  "ip_rights": "исключительные права, исходный код, библиотеки, БД и дизайн-макеты передаются заказчику без увеличения цены",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% цены контракта",
   "штраф 1% цены контракта за ненадлежащее исполнение (СМП), пени",
   "сжатый срок: три приложения с дизайном и CMS за ~6–7 недель",
   "контент собирать и оцифровывать исполнителю на основе материалов музея (Северо-Курильск, удалённо)"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "хорошо подходит студии: новый проект, удалённо, понятный объём, стек Electron/React; главный риск — сроки до 20 декабря",
  "sources": [
   "docs/0161600001326000063/Приложение к ООЗ.pdf",
   "docs/0161600001326000063/Проект МК.pdf",
   "docs/0161600001326000063/Спецификация заявки на закупку (структурированный вид).pdf"
  ]
 },
 "0251100000826000058": {
  "reg": "0251100000826000058",
  "summary": "Продление на 1 год базовой техподдержки ПО RAIDIX 5 для СХД DEPO 5400Z4R ТФОМС Новосибирской области: передать ключ продления и письмо-подтверждение вендора. Поддержку фактически оказывает правообладатель ООО «Рэйдикс», исполнитель — перепродавец.",
  "scope": [
   "передать файл-ключ продления техподдержки RAIDIX 5 и письмо-подтверждение поставщика по e-mail",
   "доступ к сервису техподдержки RAIDIX на 12 месяцев (заявки на raidixsupport@raidix.com, реакция 4/24/48 часов)",
   "регулярные обновления ПО и рассылки"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "предмет — продление вендорской техподдержки RAIDIX 5 (передача прав/ключа), разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "СХД DEPO 5400Z4R (с/н 491422-001) с ПО RAIDIX 5",
  "platform_stack": [
   "RAIDIX 5"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "свидетельство о регистрации программы или лицензионный договор с правообладателем (ООО «Рэйдикс») на право распространения"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "только для партнёра-дистрибьютора RAIDIX с правом распространения; ключ нужно передать в течение 1 рабочего дня после заключения",
  "timeline": "передача прав — в течение 1 рабочего дня со дня, следующего за заключением; поддержка 1 год, активация не ранее окончания текущей ТП 24.10.2026; контракт действует по 30.12.2026",
  "payment": "аванса нет; оплата не более 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке в ЕИС",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "передаются неисключительные права (доступ к техподдержке)",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10%",
   "очень короткий срок передачи ключа — 1 рабочий день"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не для IT-студии: перепродажа вендорской поддержки RAIDIX, нужен статус партнёра",
  "sources": [
   "docs/0251100000826000058/Описание объекта закупки v-3.pdf",
   "docs/0251100000826000058/ЭА Проект контракта услуги.pdf"
  ]
 },
 "0346200018526000068": {
  "summary": "Поставить МФЦ Липецкой области сертификаты стандартной техподдержки «РЕД Виртуализация» на 1 год для 3 серверов (до 2 сокетов), с формуляром, носителем сертифицированной версии ПО и сертификатом ФСТЭК на РЕД ОС. По сути — перепродажа поддержки вендора «РЕД СОФТ».",
  "scope": [
   "3 сертификата стандартной техподдержки «РЕД Виртуализация» на 1 сервер (до 2 сокетов) на 1 год",
   "доступ к обновлениям безопасности и новым версиям ПО",
   "консультации через портал и телефон вендора по его положению о техподдержке",
   "передача формуляра, носителя с сертифицированной версией ПО и сертификата ФСТЭК на РЕД ОС"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "покупка сертификатов техподдержки вендорского ПО, разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "система виртуализации «РЕД Виртуализация» заказчика",
  "platform_stack": [
   "РЕД Виртуализация",
   "РЕД ОС"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "сертификаты передаются по адресу г. Липецк, ул. им. генерала Меркулова, 45а; поддержку оказывает вендор удалённо",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "статус партнёра/дистрибьютора «РЕД СОФТ» для получения сертификатов поддержки (прямо не требуется, но нужен по сути)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если есть канал закупки сертификатов поддержки у «РЕД СОФТ» или его дистрибьютора",
  "timeline": "15 рабочих дней с подписания контракта; поддержка — 1 год",
  "payment": "без аванса; оплата не позднее 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "право использования сервисов техподдержки на 1 год",
  "penalties_risks": [
   "штрафы по ПП № 1042"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "для студии это перепродажа чужой поддержки с минимальной маржой — не профильно",
  "sources": [
   "docs/0346200018526000068/Описание объекта закупки № 26-ЭА-68 (1).pdf",
   "docs/0346200018526000068/Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению 26-ЭА-68 (1).pdf",
   "docs/0346200018526000068/Проект контракта № 26-ЭА-68 (1).pdf"
  ],
  "reg": "0346200018526000068"
 },
 "0173100013926000048": {
  "reg": "0173100013926000048",
  "summary": "Обеспечить функционирование программно-технического комплекса узла оператора системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО) Минтранса России в течение 2 месяцев: подключение участников МЭДО к узлу, информационный обмен с соблюдением требований ИБ. Работы на территории Минтранса в Москве с лицензией ФСТЭК на ТЗКИ.",
  "scope": [
   "Обеспечение функционирования программно-технического комплекса узла оператора МЭДО",
   "Подключение участников системы МЭДО к узлу оператора",
   "Обеспечение информационного обмена с соблюдением требований информационной безопасности"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Обеспечение функционирования уже работающего узла МЭДО, разработки нового ПО не предусмотрено",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Программно-технический комплекс узла оператора системы межведомственного электронного документооборота (МЭДО) Минтранса России",
  "platform_stack": [
   "СЭД/МЭДО",
   "СЗИ/СКЗИ (сертифицированные средства защиты информации)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Услуги оказываются в помещениях административного здания Минтранса России, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр. 1»",
  "access_requirements": [
   "Работа на территории Минтранса России в Москве",
   "Доступ к конфиденциальной информации и ПДн по требованиям ФСТЭК/ФСБ"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (ТЗКИ) с видами работ: контроль защищённости от утечки по техническим каналам, контроль защищённости от НСД, установка/монтаж/испытания/ремонт СЗИ — обязательное условие заявки"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Без действующей лицензии ФСТЭК на ТЗКИ с указанными видами работ участвовать нельзя; требуется присутствие в здании Минтранса в Москве",
  "timeline": "В течение 2 месяцев с даты подписания государственного контракта",
  "payment": "Оплата безналично по факту оказания услуг в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком подтверждающих документов; аванс не упомянут",
  "warranty": "Гарантийный срок устанавливается в соответствии с Техническим заданием (конкретный срок не найден в прочитанной части)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта — 10% цены",
   "Штрафы/пени по ПП РФ № 1042",
   "Обязательное требование лицензии ФСТЭК на ТЗКИ — жёсткий барьер входа",
   "Короткий срок исполнения — 2 месяца"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит студии без лицензии ФСТЭК на ТЗКИ и без возможности работать на объекте Минтранса в Москве",
  "sources": [
   "docs/0173100013926000048/3. Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0173100013926000048/2. Проект государственного контракта.pdf"
  ]
 },
 "0818500000826006763": {
  "reg": "0818500000826006763",
  "summary": "Техническая поддержка защищённой сети ViPNet и сопровождение документации по защите персональных данных министерства труда и соцразвития Краснодарского края на 2027 год: обслуживание СЗИ от НСД и СКЗИ по 5 адресам в Краснодаре, актуализация и аудит документов по 52 сегментам ИСПДн, разработка пакета документов по приказу ФСТЭК №117.",
  "scope": [
   "сертификаты активации сервиса техподдержки защищённой сети ViPNet (расширенный уровень, 2 узла)",
   "техническое обеспечение и регламентное обслуживание защищённой сети",
   "техобслуживание подсистемы защиты от НСД и средств электронной подписи",
   "актуализация документации, регламентирующей обработку персональных данных",
   "аудит документации по обработке персональных данных",
   "разработка комплекта организационно-распорядительной документации по защите информации (приказ ФСТЭК №117)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и техподдержка действующей защищённой инфраструктуры и документации по ПДн, а не разработка новой системы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Защищённая сеть ViPNet министерства, 52 сегмента ГИС/ИСПДн, существующие СЗИ от НСД, СКЗИ и ЭП",
  "platform_stack": [
   "ViPNet",
   "СЗИ от НСД",
   "СКЗИ",
   "электронная подпись"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "услуги оказываются по 5 конкретным адресам заказчика в Краснодаре; SLA включает «время прибытия инженера на место возникновения инцидента», то есть физическое присутствие прямо предусмотрено",
  "access_requirements": [
   "работа на территории заказчика по 5 адресам в Краснодаре с физическим прибытием инженера при инцидентах",
   "допуск к ИСПДн/ПДн"
  ],
  "licenses_required": [
   "Действующая лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации",
   "Действующая лицензия ФСБ России на деятельность по разработке/распространению/обслуживанию шифровальных (криптографических) средств"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "обязательны лицензии ФСТЭК и ФСБ на дату подачи заявки, без них к закупке не допустят",
  "timeline": "Оказание услуг с 01.01.2027 по 31.12.2027, контракт на 2027-2028 годы, этапы по кварталам со сроками исполнения до 14.05.2027 / 11.08.2027 / 15.11.2027 / 10.12.2027 / 18.02.2028",
  "payment": "Без аванса; оплата по факту оказанных услуг — для этапов 1,2,3,5,6 в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке, для этапа 4 — в течение 2 рабочих дней",
  "warranty": "Гарантия качества услуг — по нормативным документам на данный вид услуг (конкретный срок в месяцах не указан); недостатки устраняются исполнителем за свой счёт",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 570 345,09 руб.",
   "обеспечение заявки 57 034,51 руб.",
   "обязательное наличие лицензий ФСТЭК и ФСБ в течение всего срока исполнения контракта"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Без лицензий ФСТЭК и ФСБ участие невозможно; подходит только специализированным интеграторам по защите информации/ViPNet, а не обычной веб/software-студии",
  "sources": [
   "docs/0818500000826006763/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0818500000826006763/требования к участникам (1).pdf",
   "docs/0818500000826006763/Проект ГК.pdf"
  ]
 },
 "0348200011426000015": {
  "reg": "0348200011426000015",
  "summary": "Подписка на HeadHunter для Московского областного учебного центра на 131 день: доступ к базе резюме «Вся Россия» с 26 000 просмотров контактов и API, 2550 публикаций вакансий «Стандарт», конструктор страницы работодателя и брендированный шаблон вакансий. Это покупка доступа к сервису, а не разработка.",
  "scope": [
   "Доступ к базе резюме (не менее 30 млн резюме), 26 000 просмотров контактов, работа через API",
   "2550 публикаций вакансий «Стандарт»",
   "«Конструктор страницы работодателя» на 131 день",
   "1 брендированный шаблон вакансий (базовый)",
   "Доступ к модулю подбора системы автоматизированного управления подбором персонала"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "Предоставление доступа к готовому онлайн-сервису поиска персонала (HeadHunter)",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "HeadHunter (ПО и API HH)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Фактически нужно быть владельцем сервиса с базой ≥30 млн резюме (HeadHunter) или его реселлером"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Студия не может оказать услугу: нужен собственный job-сайт уровня hh.ru или статус его реселлера",
  "timeline": "Активация в течение 5 рабочих дней после заключения; доступ 131 день; окончание — 136 дней с даты заключения",
  "payment": "Без аванса; 100% по фактическому объёму, в течение 5 рабочих дней после подписания документа о приёмке; обеспечение исполнения 30% НМЦК",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Права на сайт и базу данных остаются у исполнителя; заказчик получает доступ по учётной записи",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения 30% НМЦК (около 2,08 млн ₽)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион: наименьшая цена",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Студии не подходит: это перепродажа подписки HeadHunter",
  "sources": [
   "docs/0348200011426000015/Технические_требования_21.09.2026.pdf",
   "docs/0348200011426000015/Проект контракта, сост. 15.10.2026 (архив)/Умный контракт _услуги_ _вер_25_ 12888645 2026_10_15-09_02.pdf",
   "docs/0348200011426000015/Приложение к проекту контракта, сост. 15.10.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12888645 2026_10_15-09_06 (МСК).pdf"
  ]
 },
 "0301300001126000125": {
  "reg": "0301300001126000125",
  "summary": "Подключить 4 лабораторных анализатора (2 гематологических MicroCC 20, H-100 и биохимический BS-400) Иглинской ЦРБ (Башкортостан) к подсистеме «Лабораторные исследования» МИС больницы: обследование, физическое подключение, драйверы, настройка методик, тестовый обмен результатами в ЭМК. Срок — 60 дней, работа на месте в с. Иглино.",
  "scope": [
   "предпроектное обследование помещений и оборудования, акт обследования",
   "физическое подключение 4 анализаторов к МИС (TCP/IP, файл, RS232 или USB)",
   "установка и конфигурирование драйверов на АРМ, настройка методик",
   "тестовый запуск, отладка и демонстрация передачи результатов по номеру пробы в ЭМК",
   "протоколы подключения по каждому прибору, отчёты раз в 2 недели",
   "гарантийное обслуживание 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "интеграция оборудования с уже работающей МИС медорганизации",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС медицинской организации, подсистема «Лабораторные исследования» (конкретный продукт в документах не назван)",
  "platform_stack": [
   "МИС МО, подсистема «ЛИ»",
   "MS Windows 10+ на АРМ"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "физическое подключение анализаторов и обследование помещений по адресу: Республика Башкортостан, с. Иглино, ул. Ленина, д. 30",
  "access_requirements": [
   "доступ на объекты автоматизации ЦРБ",
   "доступ к МИС и серверу ЛИ для настройки"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно при наличии опыта интеграции анализаторов с МИС и драйверов для этой МИС (какая МИС — не указано) и возможности выехать в Башкортостан",
  "timeline": "60 дней с даты заключения контракта, один этап",
  "payment": "без аванса, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "12 месяцев с даты приёмки: устранение ошибок, сбоев и отказов подсистемы «ЛИ» в части ТЗ",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "МИС не названа — неясно, чьи драйверы и доступы нужны",
   "отчётные документы на бумаге и CD/DVD"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "небольшой интеграционный заказ, но с выездом в Башкортостан и знанием конкретной МИС — для студии без медицинской специализации неудобен",
  "sources": [
   "docs/0301300001126000125/Описание объекта закупки.doc (архив)/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0301300001126000125/Проект контракта_ЭА_подключение.doc (архив)/Проект контракта_ЭА_подключение.pdf"
  ]
 },
 "0137200001226008093": {
  "reg": "0137200001226008093",
  "summary": "Вторая линия техподдержки на год региональной системы работы с обращениями граждан «САДКО. Обращения граждан» Калужской области: исправление ошибок в прикладном ПО и модуле «Интернет-приёмная», мониторинг логов и почтового сервиса, настройка интеграций с ССТУ и ПОС, резервное копирование. Исключительные права на систему у Калужской области; изменения кода сдаются вместе с обновлённым исходным кодом.",
  "scope": [
   "исправление ошибок прикладного ПО ГИС САДКО.ОГ, в т.ч. модуля «Интернет-приёмная» (заявки «Критичный» — срок до 4 рабочих часов)",
   "мониторинг логов системы и СУБД не реже 2 раз в день, мониторинг почтового сервиса 3 раза в рабочее время",
   "настройка системы при изменении федеральных требований к ССТУ, ПОС, «Личному кабинету»",
   "организация автоматического резервного копирования серверов и алгоритма восстановления",
   "HelpDesk для заявок, оценка трудозатрат и частные ТЗ на доработки (сами доработки — отдельно)",
   "ежемесячные отчёты об оказанных услугах"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и исправление ошибок действующей ГИС; доработки по замечаниям категории 2 только оцениваются",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «САДКО. Обращения граждан» Калужской области (прикладное ПО, модуль «Интернет-приёмная», интеграции с ССТУ и ПОС); технологический стек в документах не указан",
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "услуги могут оказываться удалённо или по адресу г. Калуга, пл. Старый Торг, 2; при сбое, требующем личного присутствия, сотрудник исполнителя должен прибыть не позднее чем через 1 час",
  "access_requirements": [
   "соблюдение пропускного режима на объектах заказчика",
   "удалённый доступ по согласованному с заказчиком каналу, отвечающему требованиям ИБ",
   "конфиденциальность данных обращений граждан"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "права на систему у заказчика, код передаётся, но нужно быстро разобраться в чужой ГИС с неизвестным стеком и иметь специалиста в Калуге (выезд за 1 час)",
  "timeline": "с даты заключения, но не ранее 01.12.2026, по 30.11.2027; рабочие дни пн–чт 8:00–17:30, пт 8:00–16:15",
  "payment": "без аванса; ежемесячно, не более 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; приёмка до 20 рабочих дней",
  "warranty": "устранение недостатков своими силами за 5 рабочих дней со дня выявления",
  "ip_rights": "исключительные права на ГИС принадлежат Калужской области; исполнитель передаёт обновлённый исходный код и описание изменений",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 10% цены контракта",
   "жёсткие сроки реакции: критичные заявки — 4 рабочих часа",
   "выезд в Калугу не позднее 1 часа при сбое",
   "штрафы по ПП РФ № 1042"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "подойдёт студии с сотрудником в Калуге и опытом поддержки систем документооборота; без локального присутствия рискованно",
  "sources": [
   "docs/0137200001226008093/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0137200001226008093/Проект контракта.pdf",
   "docs/0137200001226008093/ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТ-ИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ28610311 (1).pdf"
  ]
 },
 "0321200017926000358": {
  "reg": "0321200017926000358",
  "summary": "Сопровождение и техническая поддержка медицинской информационной системы «КСАМУ» в краевом перинатальном центре Ставрополья на 2027 год (12 месяцев, помесячные этапы): консультации, поддержка, обучение персонала, доработка под текущие задачи без замены системы. Нужны права от разработчика (ООО «Медицина ИТ»).",
  "scope": [
   "Консультации по ПО и настройке базы данных",
   "Техподдержка по телефону, интернету и лично при необходимости",
   "Обучение персонала работе с программными модулями",
   "Модернизация ПО под текущие и перспективные задачи заказчика без замены системы и сервера СУБД"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и ограниченная модернизация уже установленной чужой МИС «КСАМУ», полная/частичная замена системы прямо запрещена",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «Комплексная система автоматизации медицинского учреждения» (КСАМУ), разработчик ООО «Медицина ИТ» (г. Ставрополь), реестр российского ПО № 3837",
  "platform_stack": [
   "КСАМУ (собственная СУБД заказчика — менять запрещено)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "«Место оказания услуг... определяется Исполнителем самостоятельно»; техподдержка «по телефону, через сеть Интернет и лично Исполнителем (в случае необходимости)» — очное присутствие возможно, но не обязательно постоянно",
  "access_requirements": null,
  "licenses_required": [
   "Свидетельство о государственной регистрации программы КСАМУ или контракт/договор с разработчиком (ООО «Медицина ИТ», г. Ставрополь) на право оказания услуг данного вида — обязательное условие"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны права/договор с разработчиком КСАМУ (ООО «Медицина ИТ») либо собственное свидетельство о регистрации этой программы — без этого участие невозможно",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027, 12 помесячных этапов",
  "payment": "Оплата по каждому этапу не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке; аванс не упомянут; цена каждого из 12 этапов — 170 096,33 руб.",
  "warranty": "Гарантийная поддержка не менее 3 месяцев с даты подписания документа о приёмке по каждому этапу; недостатки устраняются исполнителем за свой счёт",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта — 10% цены",
   "Обязательное условие — права от разработчика КСАМУ (фактический барьер входа)",
   "Исполнитель не несёт ответственности за порчу БД по вине заказчика, но обязан обеспечить полную преемственность интерфейсов — запрет менять логику/вид системы"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит студии без партнёрства с ООО «Медицина ИТ» (разработчик КСАМУ) — это ключевой барьер входа, остальные условия (удалённая работа, умеренная сумма) посильны",
  "sources": [
   "docs/0321200017926000358/Приложение 1 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0321200017926000358/Приложение 4 Проект контракта (1).pdf"
  ]
 },
 "0801500001126001992": {
  "reg": "0801500001126001992",
  "summary": "Техническая поддержка медицинской информационной системы (МИС МО) больницы ГБУЗ РБ ГКБ Дёмского района г. Уфы — огромной региональной системы здравоохранения Башкортостана (43 подсистемы: ЭМК, ЛИС, стационар, поликлиника, регистратура и др.). Услуги оказываются удалённо, без замены архитектуры и ПО существующей государственной информационной системы здравоохранения региона (ГИСЗ РБ).",
  "scope": [
   "операторские услуги (приём, классификация и обработка обращений пользователей, 1-3 линии поддержки)",
   "техническая поддержка пользователей системы",
   "поддержание штатного режима работы системы: мониторинг, сопровождение изменений, резервное копирование",
   "обучение медицинских работников эффективному применению МИС МО",
   "техническое сопровождение специализированного ПО, используемого в процессе оказания медпомощи, включая модификации/отчёты/выгрузки по регламенту региональной рабочей группы",
   "поддержка интеграции системы с Витриной данных (только ETL-адаптер)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "чистое техническое сопровождение уже работающей региональной медицинской информационной системы, замена архитектуры/ПО прямо запрещена",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС МО — часть Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Башкортостан (ГИСЗ РБ), облачная архитектура, централизованное развёртывание, 43 подсистемы (ЭМК, ЛИС, ЛЛО, стационар, поликлиника, регистратура, телемедицина, интеграция с ЕГИСЗ и др.)",
  "platform_stack": [
   "Astra Linux (Common/Special Edition «Орёл»)",
   "РЕД ОС",
   "Альт 8 СП",
   "Смоленск 1.6",
   "СУБД (не названа явно)",
   "ЕГИСЗ",
   "СЭМД"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "п.1.4/п.2.2: «оказание услуг осуществляется посредством удалённого доступа к месту нахождения специализированного программного обеспечения Системы Заказчика»",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к ИТ-инфраструктуре и системе заказчика (в том числе для субподрядчиков по запросу)",
   "обращение с персональными медицинскими данными пациентов в рамках ОМС"
  ],
  "licenses_required": [
   "заказчик использует СПО системы по простой неисключительной лицензии и не владеет исходным кодом — исполнитель обязан гарантировать отсутствие нарушения прав правообладателя СПО, но отдельной лицензии от исполнителя не требуется"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "требуется глубокое знание конкретной региональной МИС (43 подсистемы) и регламентов взаимодействия с рабочей группой Минздрава Башкортостана; заказчик не передаёт исходный код",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 31.12.2026",
  "payment": "ежемесячная оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания документом о приёмке в ЕИС; аванс не предусмотрен",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "исполнитель не получает исходный код и не приобретает прав на ПО системы; обязан гарантировать отсутствие нарушений авторских прав третьих лиц на СПО системы",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 150 746,43 руб. (5% от цены)",
   "ответственность за субподрядчиков перед заказчиком несёт исполнитель",
   "услуги ограничены функциональностью, связанной с ОМС — работы по иным источникам финансирования не входят в предмет контракта"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме — по карточке ЕИС; победитель — по наименьшей цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "небольшой студии не подходит: нужна специализированная команда с опытом сопровождения именно этой региональной МИС здравоохранения, SLA на три линии поддержки и работа с медицинскими данными без доступа к исходному коду",
  "sources": [
   "docs/0801500001126001992/Описание объекта закупки исправ.docx (архив)/Описание объекта закупки исправ.pdf",
   "docs/0801500001126001992/Проект ГПД исправл.doc (архив)/Проект ГПД исправл.pdf"
  ]
 },
 "0174500001126006032": {
  "reg": "0174500001126006032",
  "summary": "Поставить Департаменту цифрового развития Севастополя сертификаты активации совместной техподдержки «ИнфоТеКС» на год для ПО защищённой сети ViPNet №4652: Endpoint Protection (822 шт.), Client 5 for Linux (1477 шт.), Client 4U for Android (183 шт.). Эквивалент не допускается; нужна лицензия ФСБ.",
  "scope": [
   "Сертификат совместной техподдержки ViPNet Endpoint Protection (Standalone Agent) на 822 копии",
   "Сертификат совместной техподдержки уровня «Расширенный» ViPNet Client 5 for Linux на 1477 копий, с 01.11.2026 на 365 дней",
   "Сертификат совместной техподдержки уровня «Расширенный» ViPNet Client 4U for Android (KC1) на 183 копии, с 01.11.2026 на 365 дней"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "Перепродажа сертификатов вендорской техподдержки «ИнфоТеКС», разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Защищённая сеть ViPNet №4652 исполнительных органов Севастополя",
  "platform_stack": [
   "ViPNet (ИнфоТеКС), эквивалент не допускается"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСБ России на обслуживание шифровальных (криптографических) средств — п. 20 перечня ПП РФ №313",
   "Статус партнёра «ИнфоТеКС» для выдачи сертификатов (по сути)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны лицензия ФСБ и возможность купить сертификаты у «ИнфоТеКС» как партнёр; к разработке отношения не имеет",
  "timeline": "В течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта",
  "payment": "Аванса нет; в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "Гарантийный срок не установлен",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Стандартные пени и штрафы по 44-ФЗ",
   "Ошибка в ТЗ: для Endpoint Protection срок сертификата указан «с 01.11.2025»"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — выбор по цене; только для СМП/СОНКО",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит IT-студии: перепродажа лицензий/поддержки ViPNet с обязательной лицензией ФСБ",
  "sources": [
   "docs/0174500001126006032/ТЗ ТП ПО - сеть ViPNet 4652.pdf",
   "docs/0174500001126006032/Проект ГК - ТП ПО.pdf"
  ]
 },
 "0895100000126001499": {
  "reg": "0895100000126001499",
  "summary": "Техническая поддержка и эксплуатация информационной системы «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» (выдача квалифицированных сертификатов электронной подписи) на 2 года: обработка заявок пользователей, резервное копирование, обеспечение доступности системы, поддержка по SLA.",
  "scope": [
   "Обеспечение бесперебойной эксплуатации подсистем ЦС, ВРС и ПЗ ИС УЦ с доступностью не менее 97%",
   "Обработка заявок пользователей (инциденты, запросы на обслуживание, запросы на изменение, рабочие задания) через систему управления заявками ФК",
   "Поддержка с 8:00 до 20:00 по будням (МСК), круглосуточно — для заявок высокого/наивысшего приоритета",
   "Резервное копирование данных, актуализация рабочей документации, плановые отчёты за каждый из 8 кварталальных периодов",
   "Разработка и согласование ПЭиТО (программы эксплуатации и техобслуживания) с заказчиком",
   "Защита информации при удалённом доступе к инфраструктуре заказчика по регламенту Федерального казначейства"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "чистое сопровождение/эксплуатация действующей системы, без создания нового функционала",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИС «Удостоверяющий центр Федерального казначейства» на базе ПАК «Юнисерт-ГОСТ» (класс защиты КС3), подсистемы ЦС/ВРС/ПЗ, интеграции с СФР, МВД, ФНС через СМЭВ, ЕСИА, ЕБС, «Госключ», СОБИ ФК",
  "platform_stack": [
   "ПАК «Юнисерт-ГОСТ» (сертифицирован ФСБ по классу КС3)",
   "Аттестованная ИТ-инфраструктура ЦОД ФК (ФЦОД, РЦОД)",
   "Веб-порталы подсистем ВРС и ПЗ"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Контракт прямо требует: заказчик «обеспечивает доступ представителей Исполнителя к месту оказания услуг»; при посещении объектов из Перечня (режимные территории) допускаются только граждане РФ без второго гражданства; исполнитель обязан соблюдать на месте оказания услуг пожарную безопасность, охрану труда и правила внутреннего распорядка. Удалённая работа по регламенту доступа ФК также предусмотрена, но наряду с очным присутствием на объектах (ФЦОД, РЦОД, территориальные органы казначейства по всей стране)",
  "access_requirements": [
   "Для специалистов, посещающих режимные объекты из Перечня — только граждане РФ без гражданства другого государства",
   "Соблюдение законодательства РФ о государственной тайне при оказании услуг на месте",
   "Защищённый удалённый доступ к информационной инфраструктуре заказчика по регламенту Федерального казначейства, согласование ПЭиТО до получения доступа к системе управления заявками"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации (установка, монтаж, наладка, ремонт средств защиты информации)",
   "Лицензия ФСБ России на разработку, производство, распространение, техобслуживание шифровальных (криптографических) средств"
  ],
  "experience_required": "Обязательное требование к участникам: исполненный контракт/договор (с актом приёмки, без штрафов) на выполнение работ/оказание услуг по эксплуатации информационных/автоматизированных систем, стоимостью не менее 20% НМЦК; дополнительно баллами в рамках критерия «квалификация» (70%) оценивается опыт — общее количество исполненных договоров (40% веса) и наибольшая цена одного исполненного договора (60% веса), последний акт по которому подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Обязательны действующие лицензии ФСТЭК и ФСБ, глубокое знание специфической защищённой системы удостоверяющего центра (ПАК «Юнисерт-ГОСТ»), доступ к закрытому контуру заказчика и готовность к присутствию на режимных объектах",
  "timeline": "Контракт на 2 года: 8 квартальных периодов оказания услуг, период 1 — с даты заключения контракта, но не ранее 01.11.2026, по 31.01.2027; период 8 — по 31.10.2028",
  "payment": "Оплата по факту оказанных и принятых услуг за период (этап), в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке, безналично; цена контракта твёрдая на весь срок; финансирование за счёт федерального бюджета на 2027–2028 годы; размер аванса в документах не заполнен/не указан",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Крупное обеспечение исполнения контракта — 70 199 840 ₽",
   "Обеспечение заявки — 3 509 992 ₽",
   "Полная ответственность исполнителя за убытки заказчика и третьих лиц при ненадлежащей работе системы в зоне своей ответственности, включая судебные издержки",
   "Удержание неустоек (штрафов, пеней) из суммы оплаты",
   "Обязательное привлечение субподрядчиков из СМП/СОНКО на 25% цены контракта, если исполнитель сам не относится к СМП",
   "Требование доступности системы не менее 97% и круглосуточной готовности для критичных инцидентов",
   "Ограничения на привлечение иностранных граждан при посещении режимных объектов, требования законодательства о гостайне"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена контракта — 30%, квалификация участников (опыт оказания аналогичных услуг: количество исполненных договоров — 40%, наибольшая цена одного исполненного договора — 60%) — 70%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии не подходит: нужны лицензии ФСТЭК/ФСБ, специфическая экспертиза по защищённому удостоверяющему центру федерального уровня, крупное финансовое обеспечение и готовность к работе на режимных объектах по всей стране",
  "sources": [
   "docs/0895100000126001499/3 Описание объекта закупки ОКЭФ-034.pdf",
   "docs/0895100000126001499/2 Проект контракта ОКЭФ-034.pdf",
   "docs/0895100000126001499/5 Порядок рассмотрения и оценки заявок ОКЭФ-034.pdf",
   "docs/0895100000126001499/4 Требования к содержанию, составу заявки ОКЭФ-034.pdf"
  ]
 },
 "32616451360": {
  "summary": "Продлить Кузбасскому центру СПИД на год (01.12.2026–30.11.2027) «1С:КП Медицина» — ИТС и пакет сервисов 1С (1С-ЭДО, 1С:Контрагент, 1С:Облачный архив, 1С-Отчётность и др.) — с базовым сопровождением: обновления платформы и конфигураций, настройка «Честного знака» и МДЛП для «1С:Медицина. Больничная аптека», проверка баз, консультации. НМЦК 55 250 ₽.",
  "scope": [
   "сублицензия «1С:КП Медицина» на 12 месяцев с сервисами 1С (ИТС, РЛС, Гарант-Медицина, 1С-ЭДО, 1С:Контрагент и др.)",
   "установка обновлений платформы и конфигураций (3 информационные базы)",
   "настройка обмена с «Честным знаком» и обновления модуля МДЛП",
   "тестирование и исправление информационных баз",
   "консультации пользователей"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "сублицензия на пакет поддержки 1С с включённым типовым сопровождением",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "«1С:Медицина. Больничная аптека», ред. 2 (рег. № 17485053)",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:Медицина. Больничная аптека 2"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место предоставления права — г. Кемерово, пр. Ленина, 121Б, пом. 3; типовые условия сопровождения предполагают поездки «от офиса партнера до офиса пользователя» не дольше часа",
  "access_requirements": [
   "доступ к базам 1С заказчика для обновлений"
  ],
  "licenses_required": [
   "полномочия от правообладателя на сублицензирование «1С:КП Медицина» (партнёр 1С)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужен статус партнёра 1С, имеющего право продавать «1С:КП Медицина», и офис недалеко от Кемерово",
  "timeline": "лицензия на 12 месяцев: 01.12.2026–30.11.2027",
  "payment": "в течение 7 рабочих дней с подписания акта и выставления счёта; цена твёрдая",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "неисключительная лицензия (сублицензия) на 12 месяцев",
  "penalties_risks": [
   "низкая цена (55 250 ₽) при сопровождении 3 баз"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не для студии: продажа пакета ИТС 1С, доступна только партнёрам 1С",
  "sources": [
   "docs/32616451360/ИЗВЕЩЕНИЕ.pdf",
   "docs/32616451360/Проект договора.pdf"
  ],
  "reg": "32616451360"
 },
 "32616482471": {
  "reg": "32616482471",
  "summary": "Заказ у единственного поставщика (Газпром): разработать модуль ПИР (проектно-изыскательских работ) в 1С:Предприятие для АО «Гипрогазцентр», Нижний Новгород, за 3 144 000 ₽ с НДС. Кроме короткого извещения документов нет: ни ТЗ, ни договора, исполнитель в извещении не назван.",
  "scope": [
   "разработка модуля ПИР в 1С:Предприятие (разработка, адаптация, модификация программ 1С)",
   "объём в извещении — 1 единица; ТЗ не опубликовано"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "по названию — разработка модуля в существующей у заказчика среде 1С:Предприятие; ТЗ нет, поэтому можно отнести и к new",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "учётная система заказчика на 1С:Предприятие (конфигурация не указана)",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "в извещении место оказания услуг — Нижний Новгород; что именно делается на месте, не сказано",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "закупка у единственного поставщика: заявки не принимаются, исполнитель выбран заранее; ТЗ нет",
  "timeline": null,
  "payment": null,
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "закупка у единственного поставщика — участвовать нельзя"
  ],
  "evaluation": "Не проводится: закупка у единственного поставщика, место и дата рассмотрения предложений не установлены",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит: исполнитель уже выбран (закупка у единственного поставщика), ТЗ нет",
  "sources": [
   "docs/32616482471/Форма 34-Извещение о проведении.pdf"
  ]
 },
 "0380200000126007315": {
  "reg": "0380200000126007315",
  "summary": "Развитие действующей государственной информационной системы градостроительной деятельности Республики Хакасия (ГИСОГД): добавить новые модули (реестры разрешений на строительство/ввод по 304-ФЗ, оцифровка бумажного архива с распознаванием текста, пакетная загрузка ГИС-документов территориального планирования) без изменения уже работающего функционала.",
  "scope": [
   "модуль ведения реестров (разрешения на строительство, на ввод в эксплуатацию, уведомления ИЖС) по 304-ФЗ с УКЭП и журналом действий",
   "модуль «Оцифровка архива документов»: сканирование, распознавание текста, автозаполнение атрибутов, ролевая модель, дашборды статистики",
   "сервис «пакетной загрузки» документов территориального планирования в формате GML в картографические слои и реестры",
   "интеграция новых модулей с действующей ГИСОГД без изменения архитектуры и исходного кода платформы",
   "обеспечение требований по надёжности (доступность ≥98%), резервному копированию, информационной безопасности"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие уже работающей ГИСОГД Хакасии: новые модули поверх существующей платформы, без переделки или замены действующего функционала",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИСОГД Республики Хакасия на платформе «Акцент 2.0» (правообладатель ООО «Бинго-софт», реестр российского ПО), право пользования которой уже есть у заказчика",
  "platform_stack": [
   "Акцент 2.0 (Бинго-софт)",
   "ГИС/геоданные (WMS/WFS, GML)",
   "СМЭВ",
   "УКЭП",
   "реестр российского ПО"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "работа явно разрешена удалённо; доступ к серверам и рабочим станциям на площадке заказчика предоставляется по запросу (в течение 10 календарных дней), очное присутствие прямо не предписано",
  "access_requirements": [
   "удалённый/физический доступ к серверам заказчика (предоставляется заказчиком до 10 календарных дней с даты контракта)"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации — у исполнителя или у привлечённого соисполнителя/субподрядчика (для работ по п.12-13 Описания объекта закупки)"
  ],
  "experience_required": "Критерий оценки заявок «квалификация участников» имеет вес 70% и оценивается по количеству исполненных аналогичных по предмету контрактов; конкретная сумма опыта в извлечённом тексте не указана",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужна лицензия ФСТЭК (своя или субподрядчика) и опыт работы именно с платформой «Акцент 2.0» и структурой данных ГИСОГД; оценка заявки на 70% зависит от опыта аналогичных контрактов",
  "timeline": "С даты заключения контракта до 15.12.2026 включительно, досрочное выполнение допускается",
  "payment": "Оплата после подписания документа о приёмке, казначейское сопровождение целевых средств, срок оплаты не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; про аванс в прочитанной части не сказано",
  "warranty": "Гарантийное обслуживание 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приёмке: устранение дефектов за свой счёт, консультативная и методическая поддержка, обновление/переустановка системы, servicedesk/OTRS; за работоспособность сторонних систем и оборудования исполнитель не отвечает",
  "ip_rights": "Исключительные права на новые результаты интеллектуальной деятельности (код, БД, документация), созданные исполнителем в рамках контракта, передаются заказчику в полном объёме без увеличения цены; на платформу «Акцент 2.0» и сторонние компоненты — только простая (неисключительная) лицензия, исходный код платформы не передаётся и не модифицируется",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 2 112 990 руб. (10% НМЦК)",
   "обеспечение заявки 211 299 руб.",
   "казначейское сопровождение целевых средств (ограничения на расходование)",
   "запрет менять архитектуру, исходный код и ранее реализованный функционал действующей ГИСОГД — только надстройка новых модулей"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена контракта — 30%, квалификация участников (опыт исполнения аналогичных контрактов) — 70%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии без лицензии ФСТЭК и без портфеля похожих контрактов (вес критерия опыта 70%) конкурс выиграть и исполнить тяжело — нужен опыт именно с платформой «Акцент 2.0» и градостроительными ГИС",
  "sources": [
   "docs/0380200000126007315/Описание объекта закупки .pdf",
   "docs/0380200000126007315/Проект  контракта .pdf",
   "docs/0380200000126007315/Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах .pdf"
  ]
 },
 "0373100039126000023": {
  "reg": "0373100039126000023",
  "summary": "Исторический музей заказывает мультимедийный комплекс «История Новодевичьего монастыря» для постоянной экспозиции: сценарии и дизайн-гайд, видеоролики с анимацией, интерактивные сенсорные экраны, проекции, электронный этикетаж и единый модуль управления контентом на микросервисной платформе с оркестрацией контейнеров, с развёртыванием и пусконаладкой на оборудовании музея. Около 3,5 месяца (75 рабочих дней), НМЦК 31,5 млн ₽.",
  "scope": [
   "этап 1 (15 рабочих дней): концепция, сценарии, логика интерфейсов, дизайн-код и гайдлайн",
   "этап 2 (55 рабочих дней): видеоролики Full HD (2–5 минут) с анимацией, около 20 сенсорных экранов и интерактивных модулей, большеформатные проекции, электронный этикетаж",
   "модуль управления контентом («конструктор контента», аудит изменений), медиасервис с трансформацией изображений и транскодингом видео",
   "микросервисная архитектура в среде оркестрации контейнеров с визуальным интерфейсом управления, тестовая и рабочая среды",
   "этап 3 (5 рабочих дней): развёртывание и пусконаладка на сервере и экспозиционном оборудовании музея, очная демонстрация, обучение сотрудников",
   "передача исключительных прав и исходных файлов"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "создаётся новый мультимедийный комплекс и контент с нуля, разворачивается на оборудовании заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "серверное и экспозиционное оборудование музея (характеристики передаются в течение 3 рабочих дней после заключения контракта), интеграция с ИТ-системами заказчика через API",
  "platform_stack": [
   "микросервисы в контейнерной оркестрации",
   "H.264/AAC",
   "работа в закрытом сетевом контуре"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "пусконаладка на оборудовании заказчика (Москва, Красная пл., 1; Лужнецкий проезд, вл. 15 — Новодевичий монастырь), очная демонстрация работы всех модулей на экспозиции, обучение сотрудников",
  "access_requirements": [
   "работа на территории музея при пусконаладке",
   "доступ к серверу и сети заказчика"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Доп. требование по ч. 2.1 ст. 31 44-ФЗ: исполненный за 3 года контракт/договор на сумму не менее 20% НМЦК (≈6,3 млн ₽)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "проект новый, чужого кода нет, но нужен исполненный контракт от ~6,3 млн ₽, большая команда (видео, анимация, интерактив, DevOps) и выезд в Москву на пусконаладку",
  "timeline": "Этап 1 — 15 рабочих дней с заключения контракта; этап 2 — с 17-го рабочего дня, 55 рабочих дней; этап 3 — с 73-го рабочего дня, 5 рабочих дней",
  "payment": "Поэтапно, без аванса: в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке этапа",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания документа о приёмке по 3 этапу",
  "ip_rights": "исключительные права на все результаты, включая исходные файлы графики и анимации, переходят заказчику с момента приёмки",
  "penalties_risks": [
   "обязательное привлечение субподрядчиков из СМП/СОНКО на 30% цены контракта",
   "антидемпинговые меры при снижении цены на 25% и более",
   "штрафы по постановлению № 1042"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Интересный новый проект, но масштаб (31,5 млн ₽, порог опыта ~6,3 млн ₽, видеопродакшн и очная пусконаладка в Москве) — для студии с крупными музейными кейсами",
  "sources": [
   "docs/0373100039126000023/Приложение № 1 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0373100039126000023/Приложение № 3 Требования к содержанию и составу заявки и инструкция по заполнению.pdf",
   "docs/0373100039126000023/Приложение № 4 Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "9800600000426000045": {
  "reg": "9800600000426000045",
  "summary": "Поставка годового сертификата совместной технической поддержки ИнфоТеКС (расширенный уровень) для ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x в сети 6793 для администрации Сямженского округа Вологодской области. По сути — перепродажа вендорской поддержки ViPNet авторизованным партнёром с лицензией ФСБ.",
  "scope": [
   "сертификат активации совместной техподдержки ViPNet Coordinator HW1000 4.x, расширенный уровень, на 12 месяцев с 01.11.2026",
   "первая линия поддержки — авторизованный партнёр ИнфоТеКС: приём обращений по почте и телефону в рабочие дни 9:00–18:00 МСК",
   "обновления (hotfix, servicepack, новые версии), консультации по установке и эксплуатации, ремонт ПАК по гарантии производителя",
   "комплект: сертификат, формуляр с учётным номером СКЗИ, диск с документацией и сертификатами ФСБ/ФСТЭК"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "покупка сертификата вендорской техподдержки на готовый ПАК ViPNet",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x в ViPNet-сети № 6793",
  "platform_stack": [
   "ViPNet Coordinator HW1000 4.x (АО «ИнфоТеКС»)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ России на техническое обслуживание шифровальных средств",
   "статус авторизованного партнёра ИнфоТеКС для совместной техподдержки"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны лицензия ФСБ и партнёрство с ИнфоТеКС; студии без них не поставить",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 20 ноября 2026 года; сертификат действует с 01.11.2026 на 12 месяцев",
  "payment": "По факту оказания услуг в полном объёме, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; аванса нет. НМЦК 155 849,33 руб.",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта предусмотрено проектом контракта"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не для студии: перепродажа сертификата поддержки ViPNet партнёром ИнфоТеКС с лицензией ФСБ",
  "sources": [
   "docs/9800600000426000045/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/9800600000426000045/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0335500001026000041": {
  "reg": "0335500001026000041",
  "summary": "В 2027 году сопровождать пользователей спецПО «Амирс», «Судимость» и WEB-модуля публикации на портале мировой юстиции на судебных участках мировых судей Калининградской области. Горячая линия, восстановление баз и выгрузки данных на сайты судов — удалённо.",
  "scope": [
   "Многоканальная бесплатная горячая линия (будни 9–18) и e-mail круглосуточно, реакция 30 минут",
   "Решение обращений в срок до 3 рабочих дней",
   "Корректная выгрузка данных из баз ПИ «Амирс» в Excel и загрузка на сайты судебных участков через WEB-модуль (msudrf.ru)",
   "Восстановление баз данных «Амирс» и WEB-модуля и процедур выгрузки при сбоях — до 5 рабочих дней",
   "Поддержка ПИ «Судимость» (статкарточки, формы по судимости)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение пользователей уже установленного спецПО из состава ГАС «Правосудие»",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПИ «Амирс», ПИ «Судимость» и WEB-модуль (часть ГАС «Правосудие», исключительные права у Судебного департамента при ВС РФ)",
  "platform_stack": [
   "ПИ «Амирс»",
   "ПИ «Судимость»",
   "WEB-модуль публикации на msudrf.ru"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к АРМ судебных участков",
   "работа с данными судебного делопроизводства"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если в команде есть знание ПИ «Амирс» и «Судимость» и их баз данных; лицензий и допусков документы не требуют",
  "timeline": "Услуги с 01.01.2027 по 31.12.2027 (без этапов); контракт действует до 29.02.2028",
  "payment": "Ежемесячно равными долями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке за месяц; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "сжатые SLA: 30 минут на реакцию, 5 рабочих дней на восстановление баз",
   "специфичное судебное ПО — без опыта с «Амирс» трудно"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Студии подходит только при знании судебного ПО «Амирс»; работа удалённая, но чисто поддержка чужого продукта",
  "sources": [
   "docs/0335500001026000041/Описание объекта закупки структура (услуги).pdf",
   "docs/0335500001026000041/Основная часть извещения.pdf",
   "docs/0335500001026000041/3. Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0348100024426000039": {
  "reg": "0348100024426000039",
  "summary": "Доработка и развитие уже существующей платформы управления типовым сайтом Центра занятости населения Московской области (бренд «Работа России»): улучшение модуля «Чат-бот», страницы «Для молодежи» и страницы программ тренингов. Работы ведутся строго в рамках существующей архитектуры платформы без изменения её ядра.",
  "scope": [
   "доработка модуля «Чат-бот»: сценарии диалога, база знаний, админ-интерфейс, свободный поиск, базовая аналитика",
   "доработка страницы «Для молодежи»: возрастные группы, динамические карточки, анимация",
   "доработка страницы «Программы тренингов 2026 года»: цветовая маркировка, интерактивность карточек, запись на тренинг",
   "функциональное тестирование всех доработок",
   "передача результатов и исходных кодов заказчику"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "ТЗ прямо требует: все доработки — в рамках существующей технологической архитектуры платформы, без изменения ядра, маршрутизации, шаблонизации",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "собственная (нетиповая) CMS-платформа управления сайтом Кадрового центра Подмосковья с набором модулей (чат-бот, электронная очередь, вакансии, личный кабинет и др., часть — legacy)",
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "исполнитель разрабатывает и тестирует на собственном тестовом хостинге на территории РФ; пуско-наладка — на серверных ресурсах заказчика после завершения тестирования; документ дочитан до конца (84/84 стр., включая раздел о сроках/этапах и гарантии) — очное присутствие на территории заказчика прямо не упомянуто ни в одном разделе",
  "access_requirements": [
   "по требованию заказчика — соглашение о неразглашении информации (NDA), срок заключения до 5 календарных дней"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "требуется знание существующей нетиповой платформы и её легаси-модулей, соблюдение принятой структуры каталогов и стандартов кодирования; без доступа к текущему коду начать доработку невозможно",
  "timeline": "начало — с даты заключения контракта; окончание оказания услуг — 15 декабря 2026 года; по календарному плану (раздел 5, Таблица 12) каждый этап доработки включает 5 рабочих дней тестирования с заказчиком и 1 день развёртывания на основном сервере; последний этап — до 9 декабря 2026 г., ввод в эксплуатацию — до 1 декабря 2026 г.",
  "payment": null,
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки по последнему этапу; устранение дефектов — не более 5 рабочих дней с даты акта о выявленных недостатках (который исполнитель получает не позднее 2 рабочих дней с даты обнаружения дефекта); авторский надзор за изменениями платформы силами заказчика с заключением в течение 5 рабочих дней",
  "ip_rights": "передача исходных кодов платформы и дистрибутивов заказчику с сопроводительными документами (п.1.10), включая все библиотеки/компиляторы, нужные для сборки",
  "penalties_risks": [
   "одностороннее расторжение контракта при отказе заключить или нарушении NDA",
   "обеспечение исполнения контракта 30%"
  ],
  "evaluation": "конкурс: цена контракта — 30% значимости (остальные критерии не попали в выгрузку карточки)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "посильно небольшой студии по объёму работ, но требует вникнуть в чужую нетиповую CMS-платформу и соблюсти жёсткие архитектурные ограничения; обеспечение контракта 30% — заметная финансовая нагрузка",
  "sources": [
   "docs/0348100024426000039/ООЗ ДОРАБОТКА САЙТА (2).pdf",
   "docs/0348100024426000039/Другое приложение, сост. 28.09.2026 (архив)/ООЗ ДОРАБОТКА САЙТА.pdf"
  ]
 },
 "0848300060626000390": {
  "reg": "0848300060626000390",
  "summary": "Сопровождение на 2027 год систем АИС «Доход» (с модулями «Риски» и «Показатели ОМСУ») и АИС «Обработка данных ФНС» разработки ООО Фирма «Рассвет Гагаринское Отделение» для Финансового управления Талдомского округа МО: доработка под изменения бюджетного законодательства, хостинг серверной части и баз на сервере исполнителя. Исполнитель должен быть правообладателем или лицензиатом этого ПО.",
  "scope": [
   "развитие, корректировка и адаптация АИС «Доход» и АИС «Обработка данных ФНС» под изменения бюджетного законодательства, Минфина РФ и Минэкономфина МО",
   "размещение серверной части и баз (текущий и прошлые годы) на сервере исполнителя, круглосуточный доступ, ежедневное архивирование",
   "сопровождение модулей «Риски» (оценка вероятности банкротства, LLM-заключения) и «Показатели ОМСУ» (загрузка данных ФНС, ФССП, Росстата, ЕИС, арбитража)",
   "предоставление неисключительных прав использования ПО"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и хостинг готовых продуктов конкретного разработчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Доход» с модулями «Риски», «Показатели ОМСУ» и АИС «Обработка данных ФНС» (разработчик ООО Фирма «Рассвет Гагаринское Отделение»)",
  "platform_stack": [
   "АИС «Доход»",
   "АИС «Обработка данных ФНС»",
   "веб-версия на сервере исполнителя"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — Финансовое управление (г. Талдом, пл. Карла Маркса, 12), но система работает через веб на сервере исполнителя; что требует присутствия, не уточнено",
  "access_requirements": [
   "хранение данных о налогоплательщиках на сервере исполнителя"
  ],
  "licenses_required": [
   "исключительные права на ПО или лицензионный договор с правообладателем с правом сублицензирования на момент заключения контракта"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно быть разработчиком АИС «Доход» (Фирма «Рассвет») или его лицензиатом",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027",
  "payment": "без аванса; 100% по фактическому объёму в течение 5 рабочих дней с подписания документа о приёмке (приёмка — до 15 рабочих дней после окончания исполнения)",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "заказчику — неисключительные права использования; исключительные права у разработчика",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% цены",
   "приёмка и оплата, по-видимому, разом после окончания годового срока"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "студии не подходит: сопровождение чужого лицензионного продукта, нужны права разработчика",
  "sources": [
   "docs/0848300060626000390/ОпЗ_ФинУ_Доход+ФНС_2027.pdf",
   "docs/0848300060626000390/Проект контракта, сост. 16.10.2026 (архив)/Умный контракт _услуги_ _вер_25_ 12890991 2026_10_16-09_06.pdf",
   "docs/0848300060626000390/Приложение к проекту контракта, сост. 16.10.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12890991 2026_10_16-09_06 (МСК).pdf"
  ]
 },
 "0148200002426000014": {
  "reg": "0148200002426000014",
  "summary": "Техническое и информационное сопровождение в 2027 году региональной ГИС Мингосуправления Московской области для контроля работы органов власти в соцсетях и ответов на жалобы жителей (ИС ПКДСМ). Исполнитель держит службу техподдержки, группу модераторов не менее 10 человек для первичной обработки сообщений, сопровождает ПО и обязан предоставить собственное хранилище сообщений соцмедиа и СМИ.",
  "scope": [
   "техническое сопровождение специального и общего ПО системы: обновления, резервное копирование, мониторинг, регламентное обслуживание, устранение инцидентов",
   "первичная обработка (премодерация) поступающих в систему сообщений силами группы модераторов не менее 10 специалистов",
   "техническая и консультационная поддержка 310 пользователей через СУТП заказчика по SLA",
   "предоставление собственного хранилища сообщений соцмедиа (более 600 млн источников, задержка менее 1 часа) и хранилища сообщений СМИ (более 30 000 источников, печатные издания с PDF-макетов)",
   "актуализация регламента резервного копирования, плана мониторинга и регламента эксплуатации в течение 14 рабочих дней",
   "отчётность: журналы обращений, обслуживания, резервного копирования, отчёты о качестве и недоступности"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение действующей с 2017 года ГИС, которую создавали и развивали по серии прежних контрактов",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИС ПКДСМ (создана по ГК № 67/17 от 17.11.2017, развивалась по контрактам 2019–2025 гг.); документация передаётся по запросу в течение 5 рабочих дней",
  "platform_stack": [
   "Astra Linux",
   "Python / Django / Celery",
   "PostgreSQL + Patroni",
   "Redis",
   "Elasticsearch",
   "NGINX, HAProxy, Docker, Zabbix, Sentry, MinIO"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг — Красногорск, бульвар Строителей, 7, но доступ к инфраструктуре заказчика удалённый (требования к удалённому доступу сотрудников исполнителя), обращения ведутся в СУТП заказчика",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к инфраструктуре заказчика со списком допущенных сотрудников, запрет TeamViewer/AnyDesk/RDP и др.",
   "собственные меры ИБ исполнителя: двухфакторная аутентификация, антивирус, управление уязвимостями, результаты аудитов ИБ и пентеста",
   "аттестованная ГИС — услуги не должны нарушать аттестационную документацию"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Доптребование ч. 2.1 ст. 31 (ПП № 2571, п. 4): исполненный за 3 года контракт/договор стоимостью не менее 20% НМЦК (≈6,6 млн руб.); плюс критерий оценки 70% — общее число и общая цена исполненных договоров на сопровождение информационных систем",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны собственная база мониторинга соцмедиа и СМИ огромного масштаба, штат из 10+ модераторов, опыт контракта от 6,6 млн руб. и знание системы на Django/PostgreSQL; студии без этого не начать",
  "timeline": "Этап 1 — 15.12.2026–14.06.2027, этап 2 — 15.06.2027–14.12.2027; актуализация документации — в течение 14 рабочих дней с даты заключения; приёмка этапа до 10 рабочих дней",
  "payment": "Без аванса; оплата по каждому этапу по фактическому объёму в течение 5 рабочих дней после подписания документа о приёмке (ПИК ЕАСУЗ / ЕИС). НМЦК 32 934 912,81 руб.",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 30%",
   "крупный исполнитель не из СМП должен привлечь субподрядчиков-СМП на 50% цены контракта",
   "SLA с отчётами о недоступности и оценкой качества услуг"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (опыт сопровождения ИС: общее количество исполненных договоров 50% и общая цена 50%)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии: крупный контракт с собственной платформой мониторинга соцмедиа/СМИ, штатом модераторов и порогом опыта 6,6 млн руб.",
  "sources": [
   "docs/0148200002426000014/Описание_объекта_закупки_Техническое_задание.pdf",
   "docs/0148200002426000014/Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке закупка №062225-26.pdf",
   "docs/0148200002426000014/Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах закупка №062225-26.pdf",
   "docs/0148200002426000014/Проект контракта, сост. 16.10.2026 (архив)/Умный контракт _услуги_ _вер_25_ 12854657 2026_10_16-14_27.pdf",
   "docs/0148200002426000014/Приложение к проекту контракта, сост. 16.10.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12896099 2026_10_16-14_27 (МСК).pdf",
   "docs/0148200002426000014/Другое приложение, сост. 16.10.2026 (архив)/5. Приложение_6_КП_ПКДСМ_2027.pdf"
  ]
 },
 "0828600001926000209": {
  "reg": "0828600001926000209",
  "summary": "Разовая услуга по оценке эффективности мер защиты персональных данных в информационной системе заказчика (1 АРМ на Linux): обследование, разработка модели угроз и организационно-распорядительной документации, поставка и внедрение средств защиты информации, итоговая оценка эффективности. Требует наличия лицензий ФСБ (криптография) и ФСТЭК — обычной IT-студии недоступно.",
  "scope": [
   "Обследование ИСПДн заказчика и определение актуальных угроз безопасности ПДн",
   "Разработка модели угроз, акта определения уровня защищённости, комплекта шаблонов ОРД",
   "Поставка средств защиты информации (СЗИ), именных и неперепродаваемых",
   "Удалённое внедрение системы защиты ПДн (СЗПДн): инсталляция и настройка СЗИ",
   "Разработка проекта технического паспорта ИСПДн",
   "Проведение комплексных испытаний и оценки эффективности реализованных мер",
   "Подготовка протокола и заключения по результатам оценки эффективности (действует 3 года)"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "Разовый проект по информационной безопасности/соответствию 152-ФЗ (аудит, поставка СЗИ, внедрение и оценка эффективности), а не разработка сайта/приложения",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Информационная система персональных данных заказчика (1 АРМ под Linux, подключено к интернету)",
  "platform_stack": [
   "Linux",
   "СЗИ (средства защиты информации)",
   "СКЗИ (криптографическая защита)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "В ТЗ прямо указано: услуги (сбор данных, обследование, внедрение) оказываются удалённо; заказчик лишь обязуется обеспечить доступ сотрудникам исполнителя на объект при необходимости и соблюдение пропускного режима",
  "access_requirements": [
   "Соблюдение внутреннего трудового распорядка и контрольно-пропускного режима на объекте информатизации заказчика при необходимости доступа",
   "Работа с персональными данными и конфиденциальной информацией заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСБ России на деятельность с шифровальными (криптографическими) средствами, с пунктами 12, 20, 21, 28 Перечня услуг по ПП РФ №313",
   "Лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации, с подпунктами «б», «е», «д» п.4 Положения по ПП РФ №79"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Обязательны действующие лицензии ФСБ (крипто) и ФСТЭК (техзащита конфиденциальной информации) с конкретными пунктами видов работ — без них участвовать в закупке нельзя",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 10.12.2026",
  "payment": "Безналичный расчёт без аванса, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "Гарантия на оказанные услуги — в течение срока действия контракта, объём предоставления гарантии качества — 100%; на поставляемые СЗИ действуют гарантийные обязательства производителя",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 5%",
   "Поставляемые СЗИ являются именными и не могут быть перепроданы; при отказе/расторжении по вине заказчика он возмещает исполнителю расходы на их приобретение",
   "Штрафы и пени по стандартным правилам 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (44-ФЗ) — по наименьшей цене, участники должны соответствовать дополнительным требованиям по лицензиям",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Обязательны лицензии ФСБ и ФСТЭК на конкретные виды работ по защите информации — проект из области информационной безопасности, а не веб-разработки; без лицензий недоступен",
  "sources": [
   "docs/0828600001926000209/прил1_Описание объекта закупки_ТЗ_ПО повтор.pdf",
   "docs/0828600001926000209/прил3_Требования к содержанию, состав заявки и инструкция_ПО повтор.pdf",
   "docs/0828600001926000209/прил4_ПРОЕКТ контракта_ПО повтор.pdf"
  ]
 },
 "0372200077426000020": {
  "reg": "0372200077426000020",
  "summary": "Сопровождение сегмента региональной системы электронного документооборота ЕСЭДД (государственной ИС Санкт-Петербурга) в одном детском саду Кронштадтского района: консультирование пользователей, обслуживание сервера/БД сегмента, резервное копирование, устранение ошибок и обязательное обслуживание криптосредств КриптоПро CSP на серверах и рабочих местах.",
  "scope": [
   "консультирование пользователей по телефону и на рабочем месте (не более 2 раз за период)",
   "сопровождение серверной части сегмента ЕСЭДД: справочники, резервное копирование БД, учётные записи, устранение ошибок",
   "выезд представителя исполнителя на территорию заказчика для устранения неисправностей (в течение следующего рабочего дня, максимум 5 дней на заявку)",
   "обновление программных компонентов сегмента ЕСЭДД по мере выпуска",
   "обслуживание криптографических средств (КриптоПро CSP) на серверах и рабочих местах ЕСЭДД"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "чистое сопровождение действующего сегмента государственной информационной системы Санкт-Петербурга (ЕСЭДД), без разработки нового функционала",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Единая система электронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (ЕСЭДД) — ГИС Санкт-Петербурга, сегмент заказчика (БД, сервер приложений, веб-сервер, модуль сканирования)",
  "platform_stack": [
   "ЕСЭДД",
   "КриптоПро CSP"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "п.2.1/2.2.2 ТЗ: «выполнение заявок непосредственно на территории Заказчика в согласованное время»; если проблему не решить по телефону, «представитель Исполнителя устраняет возникшую неисправность на территории Заказчика в течение следующего рабочего дня»; место оказания услуг — конкретный адрес детского сада в Кронштадте",
  "access_requirements": [
   "заказчик обязан обеспечить представителю исполнителя доступ на рабочие места при выездах"
  ],
  "licenses_required": [
   "действующая лицензия ФСБ (по ПП РФ №313 от 16.04.2012) на деятельность по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств — обязательна для обслуживания КриптоПро CSP"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужна лицензия ФСБ на обслуживание криптосредств и знание конкретного сегмента ЕСЭДД (региональной ГИС Санкт-Петербурга); без лицензии участвовать в этой части работ нельзя",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027 включительно",
  "payment": "оплата ежемесячная по факту оказанных услуг, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; аванс не упомянут",
  "warranty": "гарантия на весь период оказания услуг плюс 3 месяца с даты окончания контракта; бесплатное устранение ошибок в доработанных конфигурациях в этот период",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "исполнитель не отвечает за сохранность бэкапов при порче оборудования не по своей вине, за состояние каналов связи и сетевого оборудования заказчика",
   "при задержке выполнения заявок из-за третьих лиц срок исполнения продлевается",
   "штраф за неисполнение/ненадлежащее исполнение — 10% цены контракта (этапа), если цена контракта не превышает 3 млн руб.; пеня за просрочку — 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день; общая сумма неустойки (штрафов, пени) не может превышать 30% цены контракта"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме — по карточке ЕИС; победитель — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "небольшой контракт по объёму, но обязательна лицензия ФСБ на криптографическую деятельность и регулярные выезды на объект — без лицензии студия не может участвовать",
  "sources": [
   "docs/0372200077426000020/Приложение_№_3_Описание_объекта_закупки.pdf",
   "docs/0372200077426000020/Приложение_№_2_Проект_Контракта.pdf"
  ]
 },
 "0169300000126001443": {
  "reg": "0169300000126001443",
  "summary": "Поставка администрации Челябинска сертификата расширенной техподдержки производителя ПО СХД «RAIDIX 5» на 12 месяцев для сервера «Аквариус T52». Исполнитель — посредник между заказчиком и службой поддержки «Рэйдикс» с первичной диагностикой.",
  "scope": [
   "передача сертификата расширенной техподдержки «RAIDIX 5» на 12 месяцев (1 шт.)",
   "приём обращений заказчика и передача их в службу поддержки «Рэйдикс» (напрямую заказчику обращаться нельзя)",
   "первичный анализ: проверка аппаратной части ПАК СХД, сбор журналов и диагностики",
   "удалённое подключение или выезд к оборудованию по требованию заказчика"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "по сути перепродажа сертификата поддержки производителя на уже установленное ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "ПАК СХД на сервере «Аквариус T52 D424FW R54» с ПО «RAIDIX 5»",
  "platform_stack": [
   "RAIDIX 5",
   "сервер Аквариус T52"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "сертификат передаётся по адресу пл. Революции, 2, Челябинск; при необходимости — удалённое подключение или выезд на место оборудования",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "право на перепродажу сертификата поддержки производителя «Рэйдикс» (доступ к службе поддержки вендора)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужен канал закупки сертификата у ООО «Рэйдикс» (партнёрство/дистрибьютор) и компетенция по диагностике СХД",
  "timeline": "в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта; поддержка 12 месяцев с даты передачи сертификата",
  "payment": "оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 10% цены",
   "штраф 1% цены для СМП",
   "время реакции на критичные обращения — до 2 часов, поддержка в выходные"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не профиль студии: перепродажа вендорского сертификата СХД",
  "sources": [
   "docs/0169300000126001443/Приложение__1_к_извещению___ТЗ_.pdf",
   "docs/0169300000126001443/Приложение__3_к_извещению__Проект_МК_.pdf"
  ]
 },
 "0361200015026004342": {
  "reg": "0361200015026004342",
  "summary": "Годовая техподдержка ГИС «Региональная навигационно-информационная система Сахалинской области» (мониторинг транспорта, пассажирские и морские перевозки, дорожная техника): служба поддержки, наполнение маршрутов и расписаний, исправление дефектов в коде, обслуживание ОС/СУБД, резервное копирование, мониторинг 24×7, новые интеграции по API. Работа может быть удалённой, но через защищённый канал ViPNet КС3 и аттестованные рабочие места.",
  "scope": [
   "консультации пользователей, инструкции, наполнение РНИС: маршрутная сеть, расписания, справочники",
   "ежемесячные плановые проверки, обновления компонентов, новые и восстановленные интеграции по API",
   "устранение инцидентов и исправление дефектов в коде с актуализацией документации",
   "обслуживание ОПО: ALT Linux, СУБД, серверы приложений, развёртывание на новых серверах ЦОД заказчика",
   "резервное копирование (БД, etcd, файловое хранилище) и проверка копий",
   "мониторинг доступности и производительности, обеспечение отказоустойчивости, режим 24×7",
   "устранение уязвимостей по результатам сканирования, разработка по ГОСТ Р 56939-2024"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техподдержка и мелкое развитие действующей региональной ГИС",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «РНИС СО» (введена в эксплуатацию в 2024 г.): микросервисы на PHP, Golang, JavaScript; Docker, Rancher 1.6, Kafka, RabbitMQ, Nginx; PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB, Redis; ALT Linux; протоколы EGTS, SOAP, gRPC",
  "platform_stack": [
   "ALT Linux",
   "Docker",
   "Rancher 1.6",
   "Apache Kafka",
   "RabbitMQ",
   "Nginx",
   "PHP",
   "Golang",
   "JavaScript",
   "PostgreSQL",
   "ClickHouse",
   "MongoDB",
   "Redis",
   "ViPNet Client КС3"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания — Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, 39В, «или в удаленном режиме с использованием защищенного канала связи»",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ через терминальный сервер заказчика по ViPNet Client КС3 (эквивалент недопустим), СЗИ/СКЗИ покупает исполнитель",
   "аттестат/оценка соответствия рабочих мест исполнителя требованиям не ниже 3-го класса защищённости по приказу ФСТЭК № 117",
   "соглашение о конфиденциальности, список допущенных сотрудников, администратор безопасности"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": "не обязательное, но весит 70% оценки: число исполненных договоров на создание/сопровождение/развитие ИС и наибольшая цена одного такого договора за 5 лет",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если есть команда на этот стек (Go/PHP, Kafka, ClickHouse), защищённое рабочее место с ViPNet КС3 и оценкой соответствия по приказу ФСТЭК № 117, а также портфель исполненных договоров для 70% оценки; услуги в полном объёме с 01.12.2026",
  "timeline": "с 01.12.2026 по 30.11.2027, 12 ежемесячных этапов по 625 000 руб.",
  "payment": "без аванса; помесячно, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5%",
   "доступность системы 24×7 и SLA по инцидентам",
   "за свой счёт: СКЗИ ViPNet и подготовка защищённых рабочих мест",
   "исправление уязвимостей и дефектов кода входит в цену"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (количество исполненных договоров 50% + наибольшая цена одного договора 50%; сопоставимые — любые контракты на создание/сопровождение/развитие ИС)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "по силам опытной студии с бэкенд-командой и аттестованным контуром; крупный годовой контракт, но высокий вес опыта и требования ИБ отсекают новичков",
  "sources": [
   "docs/0361200015026004342/20502 Приложение к ООЗ.pdf",
   "docs/0361200015026004342/20502 Типовой контракт на оказание услуг.pdf",
   "docs/0361200015026004342/Порядок оценки заявок 12553765.pdf",
   "docs/0361200015026004342/20502 Дополнительная информация к извещению об осуществлении закупки.pdf"
  ]
 },
 "32616474403": {
  "reg": "32616474403",
  "summary": "Сопровождение и доработка 1С:БГУ 2.0 и ЗКГУ для ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» на 2027 год (не менее 250 часов, ≥25 ч в месяц): модуль интеграции с ПИК ЕАСУЗ, внутренний и внешний ЭДО, доработки расширениями, обновления, консультации и продление 1С:ИТС ПРОФ. Работа только на территории заказчика в Красногорске, удалённый доступ запрещён.",
  "scope": [
   "сопровождение и развитие кадрового учёта/зарплаты и бухучёта на 1С:БГУ 2.0 и ЗКГУ",
   "сопровождение модуля интеграции 1С:БГУ с ПИК ЕАСУЗ (загрузка документов, подписание ЭЦП, экспорт оплат)",
   "внедрение внутреннего и внешнего ЭДО в 1С:БГУ 2.0",
   "доработки только в виде расширений, обновление конфигураций до актуальных релизов",
   "методическая поддержка, аудит учёта, консультации, горячая линия в период сдачи отчётности",
   "продление 1С:Комплект поддержки для госучреждений ПРОФ на 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "почасовое сопровождение и доработка действующих конфигураций 1С заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:БГУ 2.0 и 1С:ЗКГУ заказчика с модулем интеграции с ПИК ЕАСУЗ и расширениями",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "1С:БГУ 2.0",
   "1С:ЗКГУ",
   "ПИК ЕАСУЗ",
   "1С:ИТС"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Оказание услуг с использованием баз данных Заказчика выполняется непосредственно специалистом Исполнителя только на территории Заказчика», удалённый доступ исключён; Красногорск, бульвар Строителей, 4, корп. 1 (БЦ «Кубик»)",
  "access_requirements": [
   "работа только на территории заказчика, удалённый доступ запрещён",
   "список сотрудников с паспортными данными в течение 5 дней после заключения",
   "совместное ведение журнала учёта часов на территории заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "статус франчайзи 1С",
   "статус ССП или ЦС, а также ЦСО фирмы 1С",
   "сертификаты сотрудников: 1С:Профессионал/Специалист по платформе, БГУ, ЗУП, преподаватели ЦСО по ЗУП и БГУ, 1С:ИТС"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен 1С-франчайзи со статусами ССП/ЦС и ЦСО и сертифицированными преподавателями, а также постоянные выезды в Красногорск",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027; не менее 250 часов за период, не менее 25 часов в месяц",
  "payment": "без аванса; 100% по фактическому объёму в течение 7 рабочих дней после подписания УПД",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "удалённая работа запрещена, копирование баз — основание для расторжения",
   "отказ подписывать журнал учёта — основание для одностороннего отказа заказчика",
   "обеспечение исполнения договора"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок среди МСП — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "подходит только крупному 1С-франчайзи в Подмосковье с ЦСО и статусом ССП/ЦС; студии не подходит",
  "sources": [
   "docs/32616474403/X. Техническое задание (1С 2027).pdf",
   "docs/32616474403/Извещение (1С 2027).pdf",
   "docs/32616474403/IX. Проект договора (1С 2027).pdf",
   "docs/32616474403/Приложение №1-4 к проекту договора (1С 2027).pdf"
  ]
 },
 "32616478416": {
  "reg": "32616478416",
  "summary": "Модернизировать верхний уровень АСУ ТП диспетчеризации ООО «Барнаульский водоканал» (ЦДС и очистные сооружения ВОС-1/ВОС-2) с переходом на российские ОС: три сервера (основной, резервный, БД), новая SCADA-платформа типа MasterSCADA на Astra Linux с лицензиями на 100 000 каналов, замена щитов и датчиков, АРМ операторов, информационная безопасность, пусконаладка, опытная и промышленная эксплуатация. Срок — до 15.12.2027. Это инжиниринг АСУ ТП с поставкой оборудования и монтажом, а не разработка ПО.",
  "scope": [
   "структура верхнего уровня: основной, резервный и отдельный сервер БД",
   "замена вышедших из строя щитов сигнализации, управления насосами и датчиков",
   "локальные серверы диспетчеризации, АРМ оператора и пульты в операторских",
   "SCADA-платформа типа MasterSCADA на Astra Linux: сбор данных, архив, визуализация, оповещения; миграция с WinCC, Trace Mode, OpenSCADA, MasterSCADA 3.x",
   "поставка лицензий ПО на 100 000 каналов, обеспечение ИБ",
   "ПНР, инструкции, опытно-промышленная эксплуатация, ввод в эксплуатацию"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "модернизация существующей системы диспетчеризации АСУ ТП с заменой оборудования",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "серверы SCADA ЦДС: Simatic WinCC V6.0, Trace Mode 6.10.2, OpenSCADA, MasterSCADA 3.11/3.12; узлы учёта УВР-011/ИСТОК-ТМ, ПЛК Unitronics, щиты ВОС-1 и ВОС-2",
  "platform_stack": [
   "SCADA типа MasterSCADA",
   "Astra Linux",
   "ПЛК",
   "GSM-модемы"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "шеф-монтаж, ПНР, замена щитов и датчиков, оснащение операторских — на объектах водоканала в Барнауле (пр-т Калинина, 116; ул. Некрасова, 2; ул. Власихинская, 49 и др.) под строительным контролем заказчика",
  "access_requirements": [
   "пропускной и внутриобъектовый режим на объектах водоканала",
   "согласие на выездной аудит участника",
   "охрана труда, промышленная и пожарная безопасность"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ России на деятельность с шифровальными средствами (пп. 12, 13, 14, 20, 21, 28 перечня)",
   "статус партнёра производителя администрируемого оборудования",
   "лицензионное ПО SCADA типа MasterSCADA в наличии"
  ],
  "experience_required": "допуск: опыт аналогичных услуг за 3 года на сумму не менее 50% НМЦ (≈20 млн руб.), референц-лист; не менее 5 штатных специалистов и 2 обученных администратора защищённой сети",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны лицензия ФСБ, партнёрский статус у производителя, опыт АСУ ТП на 20 млн руб. и монтажная бригада в Барнауле",
  "timeline": "с даты подписания договора до 15.12.2027; УПД ежемесячно или по окончании",
  "payment": "в течение 7 рабочих дней после подписания УПД по договору или этапу",
  "warranty": "гарантийное сопровождение оборудования 3 года после ввода в промышленную эксплуатацию; на работы — не менее 12 месяцев",
  "ip_rights": "исключительные права на все результаты, включая РИД, переходят заказчику",
  "penalties_risks": [
   "субподряд не более 25% и только по согласованию",
   "лицензия ФСБ и партнёрский статус — условия допуска",
   "поставка оборудования и лицензий на 100 000 каналов за счёт исполнителя",
   "выездной аудит участника"
  ],
  "evaluation": "конкурентный отбор: среди соответствующих требованиям побеждает наименьшая цена",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не профиль IT-студии: промышленная АСУ ТП с монтажом, лицензией ФСБ и опытом на 20 млн руб.",
  "sources": [
   "docs/32616478416/Закупочная_документация (архив)/Приложение № 1.1 - ТЗ на Оказание услуг АСУ ТП.pdf",
   "docs/32616478416/Закупочная_документация (архив)/Приложение № 1.2 - Приложение к ТЗ Технические требования (1) (архив)/Приложение № 1.2 - Приложение к ТЗ Технические_требования_АСУ_ТП.pdf",
   "docs/32616478416/Закупочная_документация (архив)/Приложение № 4 к ДоЗ Критерии соответствия.pdf",
   "docs/32616478416/Закупочная_документация (архив)/Документация о закупке услуги.pdf",
   "docs/32616478416/Закупочная_документация (архив)/Приложение № 2 - Проект договора возмездного оказания услуг.pdf"
  ]
 },
 "0194200000526005387": {
  "summary": "Доработать АИС «Учет неработающего населения Чеченской Республики» Минфина ЧР (PostgreSQL): журнал действий пользователей с интерфейсом просмотра, SAST-анализ исходного кода и устранение уязвимостей, оптимизация базы, актуализация видов сведений СМЭВ; затем обучение пользователей сверке и 12 месяцев гарантийного сопровождения. Исполнитель должен иметь права от правообладателя системы.",
  "scope": [
   "логирование ключевых действий пользователей и экран просмотра журнала с фильтрами",
   "статический анализ исходного кода (SAST), устранение критичных уязвимостей, повторное сканирование и регрессионное тестирование",
   "аудит и оптимизация PostgreSQL (индексы, запросы, конфигурация, партиционирование), нагрузочное тестирование",
   "актуализация адаптеров СМЭВ под действующие версии видов сведений, тесты в тестовом контуре",
   "консультирование и обучение заказчика верификации данных и отчётности (10 дней)",
   "обновление руководств пользователя и администратора, ПМИ, акт ввода в опытную эксплуатацию",
   "гарантийное сопровождение 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "модернизация существующей АИС УНН ЧР с сохранением всех технических решений плюс сопровождение",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Учет неработающего населения Чеченской Республики» (АИС УНН ЧР) на PostgreSQL, интеграция со СМЭВ",
  "platform_stack": [
   "АИС УНН ЧР",
   "PostgreSQL",
   "СМЭВ"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "контракт: место выполнения — «по месту нахождения Заказчика и пользователей Системы Заказчика» (г. Грозный, пр-т Кунта-Хаджи Кишиева, з/у 159 блок а); приёмка комиссией с представителями исполнителя, обучение пользователей; прямого требования постоянного присутствия нет",
  "access_requirements": [
   "доступ к исходному коду и серверу АИС УНН ЧР (ИСПДн)",
   "тестовый контур СМЭВ"
  ],
  "licenses_required": [
   "права от правообладателя АИС УНН ЧР (договор отчуждения, лицензионный договор или письменное разрешение) — копии документов"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без прав от правообладателя АИС УНН ЧР и доступа к её исходному коду работы не начать; результат сдаётся только исполняемыми файлами",
  "timeline": "модернизация — 30 дней с заключения контракта, обучение — 10 дней после модернизации (всего 40 дней); сопровождение 12 месяцев; срок исполнения контракта по извещению — 57 рабочих дней",
  "payment": "без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней с подписания акта приёмки",
  "warranty": "техническое (гарантийное) сопровождение, консультации, исправления и текущие доработки — 12 месяцев с заключения контракта",
  "ip_rights": "передаются только исполняемые файлы; сторонние РИД — на условиях простой лицензии по согласованию с заказчиком",
  "penalties_risks": [
   "нужны права от правообладателя системы",
   "сжатый срок 30 дней на 4 блока доработок",
   "бумажная документация на CD/DVD"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "для сторонней студии нереально: доработка чужой госсистемы с требованием прав от правообладателя; подходит только текущему разработчику АИС УНН ЧР",
  "sources": [
   "docs/0194200000526005387/III_Описание_объекта_закупки_работа,_услуга.pdf",
   "docs/0194200000526005387/II Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция (работа, услуга) (19).pdf",
   "docs/0194200000526005387/V_Проект_контракта_работа,_услуга (5) (2).pdf",
   "docs/0194200000526005387/I Общие сведения (работа, услуга) (32).pdf"
  ],
  "reg": "0194200000526005387"
 },
 "0371200021126000469": {
  "summary": "Сопровождать 1С Ростовской ЦРБ (Ярославская обл.) до 15.12.2026: 89 часов на обновления, правку форм и отчётов, обмен складскими документами между «Больничной аптекой» и «БГУ», консультации и обучение. Работа только с выездом в Ростов Великий (за 2 часа, удалёнка невозможна), нужен статус 1С:Франчайзи и ряд партнёрских статусов.",
  "scope": [
   "обновление релизов «1С:БГУ 2.0», «1С:ЗКГУ 3.1», «1С:Медицина. Больничная аптека 2»",
   "тестирование и исправление баз, настройка интерфейсов и прав",
   "доработка форм, отчётов, обработок и новых объектов конфигурации",
   "настройка аптеки под маркированный товар, экспорт складских документов из аптеки в БГУ",
   "консультации по учёту, информирование об изменениях законодательства, обучающие семинары",
   "всего 89 часов, выезды по заявке"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "почасовое сопровождение и доработка установленных у заказчика типовых конфигураций 1С",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "базы 1С больницы: БГУ 2.0, ЗКГУ 3.1, Медицина. Больничная аптека 2 (с доработками)",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0",
   "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1",
   "1С:Медицина. Больничная аптека 2"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "выезд специалиста в течение 2 часов после заявки; «удаленное подключение к компьютерам Заказчика невозможно»; место — г. Ростов Великий, ул. Фрунзе, 31",
  "access_requirements": [
   "работа только на месте в г. Ростов Великий, удалённое подключение невозможно",
   "выезд в течение 2 часов",
   "выделенный менеджер и линия консультаций в рабочие дни"
  ],
  "licenses_required": [
   "статусы «1С:Франчайзи», «1С:Центр сопровождения», «1С:ЦКБ (Центр компетенции по бюджетному учету)», «1С:Эксперт по маркировке», «1С:Мастер по ККТ»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны пять партнёрских статусов фирмы «1С» и специалист рядом с Ростовом Великим для выездов за 2 часа",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 15.12.2026; приёмка ежемесячно",
  "payment": "ежемесячно; не более 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "выезд за 2 часа",
   "штрафы и пени по ПП № 1042"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не подходит IT-студии: нужна местная франчайзи 1С с набором статусов и выездами",
  "sources": [
   "docs/0371200021126000469/Описание объекта закупки.docx (архив)/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0371200021126000469/Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном запросе котировок и инструкция по её запо (архив)/Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном запросе котировок и инструкция по её заполнению.pdf",
   "docs/0371200021126000469/ПРОЕКТ Контракта.docx (архив)/ПРОЕКТ Контракта.pdf"
  ],
  "reg": "0371200021126000469"
 },
 "0372200172326000015": {
  "reg": "0372200172326000015",
  "summary": "Разработать новый сайт для Музея Хлеба (Санкт-Петербург) на основе нового фирменного стиля: логотип, брендинг и все носители, затем сайт на Laravel + Next.js с кастомной админкой. Нужно провести очное интервью с заказчиком и сдать проект с гарантией 12 месяцев.",
  "scope": [
   "Разработка 3 вариантов концепции фирменного стиля (логотип, шрифты, цвета, пример главной страницы) на основе очного интервью с заказчиком",
   "Полный набор элементов фирменного стиля: логотип, шрифтовые пары, палитра (RGB/CMYK/Pantone/HEX), паттерны, иконки, макеты для цифровых и печатных носителей, сувенирка",
   "UX-проектирование: прототипы в Figma, 2 раунда юзабилити-тестирования (5+ человек)",
   "Дизайн и вёрстка сайта (адаптивная, доступная для слабовидящих, ГОСТ Р 70176-2022)",
   "Разработка сайта: backend на Laravel (MVC) + CMS на Laravel MoonShine, фронтенд на Next.js, двухконтурная архитектура безопасности",
   "Интеграция билетной системы, карт, веб-аналитики, соцсетей, форм обратной связи",
   "Пентест перед запуском, наполнение сайта контентом, обучение сотрудников заказчика",
   "Передача исходников, документации и исключительных прав на сайт и фирстиль; гарантия 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "сайт и фирменный стиль создаются полностью с нуля, чужой код или систему знать не нужно",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "Laravel (PHP, MVC)",
   "Next.js",
   "Laravel MoonShine (админка)",
   "Nginx",
   "PHP-FPM 8.4+",
   "HTML5/CSS3/SCSS",
   "systemd"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "концепция фирменного стиля должна разрабатываться на основе устного интервью заказчика, которое исполнитель проводит лично на территории музея (п. 2.2.1.1); презентации концепций и носителей стиля можно проводить либо по ВКС, либо очно по адресу заказчика (на выбор)",
  "access_requirements": [
   "доступ к серверу обновлений (бэкенду) только с доверенных IP-адресов сотрудников, которые предоставляет заказчик"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "гостайны, пропусков и лицензий нет, но обязателен конкретный стек (Laravel + Next.js + Laravel MoonShine) и минимум один очный визит к заказчику для интервью по концепции фирстиля",
  "timeline": "С момента заключения контракта по 07.12.2026 (контракт действует не позднее 31.12.2026); этапы: UX-прототип → дизайн темы → UI-макеты всех страниц → разработка ядра → наполнение контентом → приёмка, тестирование, запуск; каждый этап проверяется заказчиком, срок согласования решений заказчиком — 2 рабочих дня",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата 100% после полного окончания оказания услуг и подписания заказчиком акта приёмки, в течение 7 рабочих дней с даты подписания",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания акта приёмки; исполнитель устраняет неисправности (начало — в течение 24 часов, сложные случаи — не более 5 рабочих дней); гарантия снимается, если заказчик или третьи лица сами меняли код сайта",
  "ip_rights": "Исключительные права на сайт и фирменный стиль в полном объёме переходят заказчику с момента подписания акта приёмки, на весь срок действия прав, с правом использования по всему миру",
  "penalties_risks": [
   "обязательный пентест внешнего контура перед сдачей в эксплуатацию",
   "цена контракта твёрдая, аванса нет — риск по кэшфлоу на проект с большим объёмом работ за 2 месяца",
   "высокие требования к доступности для слабовидящих (ГОСТ Р 70176-2022, Постановление № 102) и к безопасности (двухконтурная архитектура, HTTPS/TLS)",
   "обеспечение исполнения контракта — 10% цены",
   "закупка только для СМП/СОНКО (ч. 3 ст. 30 44-ФЗ)"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме; критерии отбора победителя в документах не приведены (в закупках такого типа по 44-ФЗ обычно решает цена)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Подходит студии с опытом брендинга и веб-разработки на Laravel/Next.js; большой объём работ (полный фирстиль + сложный сайт с безопасностью и доступностью) за 1 млн руб. и короткий срок — риск не успеть или не окупить трудозатраты",
  "sources": [
   "docs/0372200172326000015/Приложение_3_Описание_объекта_закупки_сайт.pdf",
   "docs/0372200172326000015/Приложение_1_Проект_контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616465917": {
  "reg": "32616465917",
  "summary": "Продлить ГУП РК «Крымэнерго» лицензии Saby (СБИС) на 12 месяцев: сдача отчётности в ФНС/СФР/Росстат по основному и 11 дополнительным направлениям, сверки, госпроверки, SMS-пакет. По сути — перепродажа лицензий Saby, эквивалент не допускается.",
  "scope": [
   "Простая неисключительная лицензия Saby: Profile Базовый, Report Базовый ОСНО, SMS-1000",
   "Saby Report для 11 дополнительных направлений отчётности",
   "Saby «Госпроверки, анализ финансов и налогов», Report «Сверка», «Сверка сотрудников 500» — 14 шт.",
   "Передача прав и ключей активации в течение 5 рабочих дней (ссылка на e-mail или по адресу в Симферополе)",
   "Срок прав — не менее 12 месяцев после окончания текущего сертификата (действует до 06.12.2026)"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "поставка прав использования готового сервиса Saby",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Saby (СБИС) — уже эксплуатируется заказчиком",
  "platform_stack": [
   "Saby (эквивалент не допускается)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "обработка персональных данных по 152-ФЗ, серверы на территории РФ",
   "передача конфиденциальной информации с использованием сертифицированных СКЗИ (ГОСТ Р 34.10/34.11-2012)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если вы партнёр Saby (Тензор) и можете выдать лицензии и ключи активации",
  "timeline": "Передача прав в течение 5 рабочих дней с заключения договора; права на 12 месяцев",
  "payment": "В течение 7 рабочих дней со дня подписания документов приёма-передачи, по счёту; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Заказчик получает простую неисключительную лицензию (сублицензию)",
  "penalties_risks": [
   "маленькая сумма (НМЦК 183 800 руб.) и маржа перепродажи"
  ],
  "evaluation": "Аукцион в электронной форме только для МСП — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не профиль студии: перепродажа лицензий Saby, имеет смысл только партнёру Тензора",
  "sources": [
   "docs/32616465917/ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.pdf",
   "docs/32616465917/Документация аукцион СМП.pdf",
   "docs/32616465917/Извещение аукцион СМП.pdf",
   "docs/32616465917/ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.pdf"
  ]
 },
 "32616475541": {
  "reg": "32616475541",
  "summary": "Для ПАО «Самараэнерго» провести обследование и написать техническое задание на перевод финансово-хозяйственной деятельности (бухучёт, налоги, управленческий учёт, бюджетирование, закупки, казначейство, зарплата) с собственной системы «ИКАР» на Oracle на типовые решения 1С. Только проектирование и дорожная карта внедрения, без самого внедрения; 35,7 млн руб., срок до 31.08.2027.",
  "scope": [
   "обследование процессов и ИТ-систем заказчика (КИСУ ФХД «ИКАР», САБиЗ, СБИС), очные интервью",
   "модели бизнес-процессов «как есть» и «как будет», реестр функциональных и нефункциональных требований",
   "подбор и демонстрация типовой конфигурации 1С, перечень минимальных доработок",
   "анализ и шаблоны миграции данных, описание интеграций",
   "альбом отчётных и печатных форм, требования к техническому обеспечению",
   "дорожная карта внедрения и итоговое ТЗ на «АСУ ФХД» на 1С"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "предпроектное обследование и разработка ТЗ, без программирования",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "КИСУ ФХД «ИКАР» (собственная разработка на Oracle, 100 пользователей), САБиЗ, СБИС — анализируются для миграции и интеграций",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8 (ERP / Управление холдингом / ЗУП)",
   "Oracle (текущая система)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Работы на объектах заказчика в Самаре (пр. Георгия Митирева, 9; ул. Молодогвардейская, 224) и удалённо; основной формат коммуникаций — очные интервью по месту заказчика, еженедельные совещания рабочей группы",
  "access_requirements": [
   "физический и удалённый доступ по заявкам (приложения 2–3 к договору)",
   "соглашения о конфиденциальности и информационной безопасности",
   "работа с персональными данными"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": "Критерий (30%): разработка ТЗ/проектной документации/обследование для внедрения учётных систем на 1С за 2023–2026 гг.: до 35 млн руб. — 0 баллов, от 105 млн — максимум. Плюс сертифицированные специалисты 1С (20%) и статусы «1С:Консалтинг» и «ЦК 1С:КОРП» (20%)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "по критериям нужны крупный опыт предпроектных работ на 1С (от 35 млн), сертифицированная команда и партнёрские статусы 1С; плюс очная работа в Самаре",
  "timeline": "Работы — не позднее 31.08.2027; договор действует до 30.09.2027",
  "payment": "Оплата в течение 7 рабочих дней с момента приёмки работ",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "основной объём — очные интервью в Самаре",
   "результат — согласование большого пакета документов с заказчиком"
  ],
  "evaluation": "Запрос предложений: цена 30%, опыт аналогичных работ 30%, сертифицированный персонал 1С 20%, партнёрский статус 1С 20%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии не по силам: нужны крупный 1С-консалтинг с партнёрскими статусами и командой сертифицированных специалистов",
  "sources": [
   "docs/32616475541/Разработка_ТЗ_для_бизнес-процессов_на_платформе_1С (архив)/Раздел 4 Техническое задание.pdf",
   "docs/32616475541/Разработка_ТЗ_для_бизнес-процессов_на_платформе_1С (архив)/Раздел 5 Проект договора/Приложение № 1 к Договору Техническое задание.pdf",
   "docs/32616475541/Разработка_ТЗ_для_бизнес-процессов_на_платформе_1С (архив)/Документация.pdf"
  ]
 },
 "0190200000326011674": {
  "reg": "0190200000326011674",
  "summary": "Доработка действующей ГИС «Единая система кадрового учета ЯНАО» на платформе 1С:ЗКГУ: 28 конкретных улучшений — новые кадровые отчёты, печатные формы приказов/справок, доработка документов приёма/перевода/отпуска и интеграции с ГИС «Смета». Для органов власти и бюджетных организаций ЯНАО.",
  "scope": [
   "Новые кадровые отчёты (анализ состава до 30 лет, пенсионный возраст, командировки/отпуска, наставники)",
   "Печатные формы приказов и распоряжений (награждение, назначение, отпуск, индексация, денежное содержание)",
   "Печатные справки с места работы, при увольнении, о стаже",
   "Доработка документов «Прием на работу», «Кадровый перевод», «Отпуск», «Разовое начисление», «Индексация»",
   "Доработка справочника «Организации» (герб/эмблема в формах)",
   "Доработка интеграции ГИС ЕСКУ — ГИС «Смета»",
   "Функционал учёта компенсации за наём жилья",
   "Подготовка документации (программа и методика испытаний, руководства пользователя/администратора, технический проект)"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Модернизация действующей ГИС на базе 1С:ЗКГУ — доработка существующей конфигурации, не создание с нуля",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Единая система кадрового учета ЯНАО» на платформе «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8»",
  "platform_stack": [
   "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 (1С:ЗКГУ Корп)",
   "ViPNet (защищённый канал удалённого доступа)",
   "ГИС «Смета» (интеграция)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверам/рабочим станциям заказчика через защищённую сеть ViPNet (*.dst-файл)",
   "не более 5 допущенных специалистов исполнителя (ФИО, телефон, email передаются заказчику)",
   "соглашение о конфиденциальности в течение 5 рабочих дней после заключения контракта",
   "антивирусная защита рабочих мест, ежемесячный поиск уязвимостей",
   "запрет сохранять у себя данные заказчика после завершения работ"
  ],
  "licenses_required": [
   "права на ПО «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8»: исключительные права или лицензионный/сублицензионный договор с правом адаптации и модификации конфигурации"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны лицензия/права на 1С:ЗКГУ, знание существующей конфигурации ГИС ЕСКУ и настроенный защищённый доступ ViPNet",
  "timeline": "Этапы — по календарному плану (приложение № 5 к контракту, в выгруженных документах отсутствует); срок подачи заявок до 22.10.2026",
  "payment": null,
  "warranty": "Не менее 12 месяцев со дня подписания акта приёмки; исполнитель за свой счёт устраняет ошибки функционирования ГИС в этот срок",
  "ip_rights": "Исключительные права на результаты доработок по техническому заданию передаются заказчику (отказ авторов от прав)",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 10%",
   "Обязательное соглашение о конфиденциальности, запрет передачи *.dst-файлов доступа третьим лицам",
   "Ответственность исполнителя за сохранность информации при удалённом доступе по ViPNet"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (44-ФЗ) — победитель определяется по минимальной предложенной цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Нужна команда с опытом именно 1С:ЗКГУ/ЗУП и готовностью работать через защищённый контур ViPNet — для студии без 1С-экспертизы не подходит",
  "sources": [
   "docs/0190200000326011674/Проект ГК+Приложения.zip (архив)/Проект ГК+Приложения (архив)/Приложение № 1 к ГК. ТЗ.pdf",
   "docs/0190200000326011674/Проект ГК+Приложения.zip (архив)/Проект ГК+Приложения (архив)/Приложение № 3 к ГК. Соглашение о конфиденциальности.pdf",
   "docs/0190200000326011674/Проект ГК+Приложения.zip (архив)/Проект ГК+Приложения (архив)/Приложение № 4 к ГК. Акт доступа.pdf",
   "docs/0190200000326011674/Приложение 1 Описание объекта закупки.docx (архив)/Приложение 1 Описание объекта закупки.pdf"
  ]
 },
 "32616457002": {
  "reg": "32616457002",
  "summary": "Техническая поддержка готовой программы «Система управления очередью «NEURONIQ»» для ГАУ ТО «Центр информационных технологий» (Тульская область, система используется в МФЦ) на 2027 год: линия техподдержки (ЛТП), диагностика сбоев, регламентные работы, обработка заявок пользователей по SLA.",
  "scope": [
   "Техническая поддержка программы для ЭВМ «Система управления очередью «NEURONIQ»»: консультации по эксплуатации, настройке, обновлению",
   "Диагностика сбоев и устранение проблем в работе системы (включая выпуск обновлений) в сроки по приоритету инцидента (SLA)",
   "Регламентные работы по графику, предложенному исполнителем в течение 15 рабочих дней с начала оказания услуг",
   "Приём и обработка заявок пользователей через трёхуровневую линию технической поддержки (ЛТП 1–3 уровня) с фиксацией в системе регистрации заявок (СРЗ)",
   "Актуализация технической документации при изменении интерфейса/функционала/логики системы",
   "Оказание услуг по месту нахождения работников ЛТП заказчика либо удалённо по защищённым каналам с сертифицированными СКЗИ (п. 6.2.2 ТЗ)",
   "Обеспечение совместимости со средствами защиты информации Kaspersky и Secret Net (сертификаты ФСТЭК/ФСБ)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Это техподдержка уже работающей у заказчика системы «NEURONIQ», а не создание нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Программа для ЭВМ «Система управления очередью «NEURONIQ»», уже используемая заказчиком",
  "platform_stack": [
   "Система управления очередью «NEURONIQ»"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Место оказания услуг формально — «по месту нахождения работников ЛТП Заказчика», но удалённая работа прямо разрешена при соблюдении п.6.2.2 ТЗ: работы на инфраструктуре заказчика удалённо проводятся по защищённым каналам связи с сертифицированными СКЗИ (дистрибутив и ключи предоставляет заказчик); ограничений на постоянное личное присутствие нет",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к инфраструктуре заказчика только по защищённым каналам с сертифицированными СКЗИ (дистрибутив и ключевую информацию предоставляет заказчик, порядок доступа — по соглашению о конфиденциальности)",
   "АРМ исполнителя должен иметь актуальные обновления безопасности и сертифицированный ФСТЭК антивирус; работа — из-под непривилегированной учётной записи",
   "Совместимость со средствами защиты информации Kaspersky и Secret Net (сертификаты ФСТЭК/ФСБ)"
  ],
  "licenses_required": [
   "Документ, подтверждающий исключительные права на программу «NEURONIQ» (реестровая запись №354 от 08.04.2016), либо лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем, дающий право оказывать услуги по ТЗ (включая право предоставлять сублицензиатам новые версии/обновления) — предоставляется не позднее 2 рабочих дней после подписания договора, иначе заказчик вправе отказаться от договора и потребовать штраф 10% цены"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно знать специфическую систему «NEURONIQ» заказчика и документально подтвердить права на интеллектуальную собственность/использование результатов, применяемых при исполнении договора — без этого участвовать и оказывать поддержку нельзя",
  "timeline": "Срок оказания услуг с 01.01.2027 по 31.12.2027; подача заявок до 09:00 19.10.2026, подведение итогов 20.10.2026",
  "payment": "Оплата ежеквартально, безналично, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приёмки оказанных услуг и предоставления исполнителем счёта на оплату",
  "warranty": "Гарантия качества услуг и корректного функционирования системы действует на протяжении всего срока оказания услуг по договору (явный отдельный гарантийный период после его окончания не указан); недостатки устраняются исполнителем своими силами и за свой счёт в согласованные сроки; отказ исполнителя устранить дефект даёт заказчику право устранить его самостоятельно/с третьими лицами и взыскать стоимость плюс штраф 50% от неё",
  "ip_rights": "Исключительные права на результаты оказанных услуг принадлежат заказчику; исполнитель гарантирует, что передаваемые результаты не нарушают исключительных прав третьих лиц",
  "penalties_risks": [
   "Непредоставление документа о правах на ПО «NEURONIQ» в течение 2 рабочих дней — заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора и взыскать штраф 10% цены договора",
   "Неустойка 0,01% цены договора за каждый час просрочки решения заявки по SLA (включая нерабочее время)",
   "Штраф 0,1% цены договора за каждый день просрочки иных обязательств; штраф 5% за непредоставление графика регламентных работ; штраф 10% за прочие нарушения (кроме просрочки и регламентных работ)",
   "Участник не должен быть в реестре недобросовестных поставщиков (по 223-ФЗ и 44-ФЗ) и в реестре иностранных агентов",
   "Победитель определяется по наименьшей цене; при равенстве цен выигрывает заявка, поступившая раньше"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме среди субъектов МСП; победитель — участник с наименьшей ценой услуги (при равных ценах — подавший заявку раньше)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Практически не подходит сторонней студии: закупка фактически рассчитана на правообладателя или лицензиата системы «NEURONIQ», способного документально подтвердить права на неё",
  "sources": [
   "docs/32616457002/Документация запроса котировок в электронной форме СМП 2026.00817.pdf"
  ]
 },
 "0119200000126017340": {
  "reg": "0119200000126017340",
  "summary": "Развитие государственной межведомственной информационной системы Красноярского края «Адресная социальная помощь» (построена на ПО АСУПД «Тула» ООО «СоцИнформТех», C#/.NET Framework 4.8, PostgreSQL) для Минцифры Красноярского края. Само ТЗ в ЕИС не выложено (есть только приложение 3 — форма сведений о детях в учреждениях); по разъяснениям — доработка с отчётной формой о несовершеннолетних, срок до 01.12.2026.",
  "scope": [
   "доработка (развитие) ГМИС «Адресная социальная помощь» по ТЗ (полный текст ТЗ в документах закупки отсутствует)",
   "реализация учёта сведений о детях в учреждениях (приложение 3 к ТЗ) и отчёта «Сводные сведения о численности несовершеннолетних…»",
   "размещение результатов на серверах заказчика в ЦОД Правительства Красноярского края",
   "передача исходных кодов, библиотек, скриптов сборки и развёртывания, технической документации",
   "гарантия на результат не менее 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие действующей ГИС на чужой платформе АСУПД «Тула», архитектуру менять нельзя",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГМИС КК «Адресная социальная помощь» на базе ПО АСУПД «Тула» (правообладатель ООО «СоцИнформТех»); исходный код — у правообладателя, документация выдаётся только после заключения контракта",
  "platform_stack": [
   "C#",
   ".NET Framework 4.8 (ASP.NET, WebForms)",
   "PostgreSQL 15",
   "Windows Server 2019",
   "Linux Ubuntu",
   "СМЭВ 3"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "по разъяснениям работы выполняются удалённо с использованием ИКТ; результаты размещаются на серверах заказчика в ЦОД (г. Красноярск, ул. Брянская, 23) через доступ в защищённой сети",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверам заказчика в защищённой сети передачи данных",
   "рабочее место подрядчика с антивирусом, межсетевым экраном, без уязвимостей (сканирование MaxPatrol)",
   "работа с персональными данными (152-ФЗ)"
  ],
  "licenses_required": [
   "в заявке — права на ПО: исключительные права либо лицензионный (сублицензионный) договор с правообладателем ПО, достаточный для исполнения контракта (ст. 1229, 1233 ГК РФ)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужна лицензия от правообладателя АСУПД «Тула» (ООО «СоцИнформТех») уже на этапе заявки, исходный код у правообладателя, документация — только после контракта, тестовый стенд подрядчик строит сам",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 01.12.2026, без этапов",
  "payment": "без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "не менее 12 месяцев с подписания документа о приёмке; устранение недостатков за свой счёт",
  "ip_rights": "исключительные права на результаты — Красноярскому краю; передаются исходные коды, библиотеки, скрипты сборки, документация без увеличения цены",
  "penalties_risks": [
   "требуется обеспечение исполнения контракта и обеспечение гарантийных обязательств",
   "около месяца на работы после заключения контракта при неопубликованном ТЗ",
   "тестовую инфраструктуру подрядчик организует сам"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "студии не подходит: чужая платформа, лицензия правообладателя обязательна в заявке, код у правообладателя, сжатые сроки",
  "sources": [
   "docs/0119200000126017340/требование к составу заявки.pdf",
   "docs/0119200000126017340/контракт.pdf",
   "docs/0119200000126017340/Разъяснения на запрос от 13.10.2026.pdf",
   "docs/0119200000126017340/приложение 3 к ТЗ.pdf"
  ]
 },
 "0319100038526000140": {
  "reg": "0319100038526000140",
  "summary": "Покупка доступа к облачной программе исполнителя («WEB. Сертификация») для оформления 75 сертификатов обслуживания надувных спасательных плотов ПСН-МК, ПСН-Р, ПСНЯ для станции обслуживания Красноярского судоподъёмника (ФБУ «Енисейречтранс»). Разработки нет — это доступ к чужому ПО, которое может дать только его правообладатель.",
  "scope": [
   "Предоставить удалённый доступ через интернет к ПП исполнителя в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта",
   "Электронные бланки сертификатов — 75 комплектов (сертификаты, акты списания и/или несоответствия)",
   "Доступ действует до полного использования сертификатов",
   "Уведомлять заказчика о профилактических работах за 24 часа"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "Доступ к готовому ПО правообладателя (SaaS) с электронными бланками сертификатов, без разработки",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Программно-аппаратный комплекс исполнителя с ПО «WEB. Сертификация» (по обоснованию неприменения запрета)",
  "platform_stack": [
   "«WEB. Сертификация» (ПО исполнителя)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "исполнитель должен иметь сертификат, подтверждающий право собственности на программный продукт (правообладатель)",
   "фактически исполнитель — тот, кто выдал заказчику сертификат на право обслуживания ПСН и удостоверения персоналу"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно быть правообладателем программы оформления сертификатов на спасательные плоты (по сути — изготовителем/держателем системы сертификации ПСН); студии не подходит",
  "timeline": "Доступ — в течение 3 рабочих дней с даты заключения контракта до полного использования сертификатов; срок исполнения контракта — 15 рабочих дней",
  "payment": "Без аванса, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документов о приёмке в ЕИС",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Все исключительные права на ПП остаются у исполнителя и заказчику не передаются",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 1% НМЦК",
   "Исполнитель вправе блокировать доступ заказчика (неоплата, истечение сертификата станции, отзыв одобрения РМРС/РКО)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит: это покупка доступа к отраслевому ПО конкретного правообладателя, а не IT-работа",
  "sources": [
   "docs/0319100038526000140/Приложение № 1 Техническое задание.pdf",
   "docs/0319100038526000140/Извещение.pdf",
   "docs/0319100038526000140/Приложение № 4 Проект Контракта.pdf",
   "docs/0319100038526000140/Приложение № 5 Обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск.pdf"
  ]
 },
 "0278100001126000026": {
  "reg": "0278100001126000026",
  "summary": "Поставить ТФОМС Еврейской автономной области неисключительные права на ViPNet PKI Client 2.x (1), ПМДЗ ViPNet SafeBoot 3 (1) и ViPNet Endpoint Protection (2) с сертификатом совместной техподдержки «ИнфоТеКС» уровня «Расширенный» — для перевода сети ViPNet №719 под ViPNet Prime. НМЦК — 39 310 ₽, нужна лицензия ФСБ и статус авторизованного партнёра «ИнфоТеКС».",
  "scope": [
   "Передача прав на ViPNet PKI Client 2.x (базовая лицензия) — 1 шт.",
   "Передача прав на ПМДЗ ViPNet SafeBoot 3 (исполнение 2) — 1 шт., не менее 4 USB-токенов с сертификатом ФСБ",
   "Передача прав на ViPNet Endpoint Protection (Standalone Agent) — 2 шт.",
   "Сертификат совместной техподдержки «Расширенный» с первой линией у исполнителя (авторизованный партнёр «ИнфоТеКС»)"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "Поставка лицензий и сертификата техподдержки на продукты ViPNet",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Криптографическая сеть ViPNet №719 заказчика, переводимая под ViPNet Prime",
  "platform_stack": [
   "ViPNet (ИнфоТеКС), эквивалент не допускается"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСБ России (ПП РФ №313): передача шифровальных средств и работы по их обслуживанию",
   "Статус авторизованного партнёра «ИнфоТеКС» для первой линии поддержки"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Без лицензии ФСБ и партнёрства с «ИнфоТеКС» участвовать нельзя; к разработке отношения не имеет",
  "timeline": "В течение 30 календарных дней с даты заключения контракта",
  "payment": "Аванса нет; не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Простая (неисключительная) лицензия заказчику",
  "penalties_risks": [
   "Стандартные пени и штрафы по 44-ФЗ",
   "Сумма контракта очень мала (39 310 ₽)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — выбор по цене; только для СМП/СОНКО",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит IT-студии: мелкая перепродажа лицензий ViPNet с лицензией ФСБ",
  "sources": [
   "docs/0278100001126000026/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0278100001126000026/Извещение о поведении закупки.pdf",
   "docs/0278100001126000026/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616425408": {
  "reg": "32616425408",
  "summary": "Проектирование и строительно-монтажные работы по модернизации АСУ ТП и диспетчеризации «нижнего уровня» центрального теплового пункта (ул. Кораблестроителей, 31) для АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: замена ПЛК и панели оператора на российские, шкафы, кабели, СЗИ, программирование, ПНР и интеграция в SCADA верхнего уровня по OPC UA. Это промышленная автоматизация и стройка (СРО), а не ИТ-разработка.",
  "scope": [
   "Рабочий проект АСУ ТП/АСДУ и раздел ИБ (объект КИИ), сметы в А0",
   "Замена ПЛК и HMI на российские, отделение АСДУ от АСУ ТП межсетевым экраном",
   "Монтаж шкафов, КИП, датчиков, кабельных линий, сетевого оборудования, ИБП; монтаж криптошлюза С-Терра (поставляет заказчик)",
   "Разработка алгоритмов, программирование ПЛК и HMI (МЭК 61131-3), передача исходников СПО",
   "Пусконаладка, опытная эксплуатация, приёмочные испытания",
   "Интеграция в АСДТУ «верхнего уровня» по OPC UA (≈243 тега; 194 DI, 81 DO, 49 AI, 1 AO)"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "ПИР и СМР по промышленной автоматизации теплового пункта (контроллеры, монтаж, ПНР) — не веб/ПО-разработка",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Действующая АСДТУ «верхнего уровня» АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (SCADA): интеграция «только в соответствии с Руководством системного программиста» АСДТУ верхнего уровня; СТО заказчика по автоматизации и КИИ; С-Терра КП",
  "platform_stack": [
   "российские ПЛК и HMI (МЭК 61131-3)",
   "OPC UA / Modbus TCP",
   "SCADA верхнего уровня заказчика",
   "С-Терра Шлюз (СКЗИ ФСБ / МЭ ФСТЭК)",
   "сметы в А0",
   "AutoCAD (dwg)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Монтаж, программирование и ПНР на объекте — ЦТП по адресу СПб, ул. Кораблестроителей д.31, корп.4, лит. А; работы по нарядам-допускам",
  "access_requirements": [
   "Работы на действующем тепловом пункте по нарядам-допускам, требования охраны труда в строительстве",
   "Объект КИИ: выбор оборудования и решения по ИБ согласуются с Отделом защиты информации заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "Членство в СРО в области изысканий/проектирования и строительства (с уровнем ответственности по компфондам)",
   "Специалист по организации строительства в национальном реестре (НРС)",
   "В первоначальной редакции ТЗ требовалась лицензия ФСТЭК на ТЗКИ; в редакции от 15.10.2026 это требование убрано"
  ],
  "experience_required": "Не отборочное; в оценке (40%) — объём стоимости договоров 2023–2025 гг. на ПИР/СМР на объектах теплоэнергетики либо сопоставимые работы (АСУ телемеханики на отечественных контроллерах и SCADA)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны СРО, монтажная бригада, инженеры АСУ ТП и опыт в теплоэнергетике; работа на объекте в СПб",
  "timeline": "Начало — не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора; окончание — 30 декабря 2027 г.",
  "payment": "Без аванса, по этапам по актам; оплата не позднее 7 рабочих дней (МСП) или 60 календарных дней; удержание 5% гарантийных до 12 месяцев после КС-14",
  "warranty": "10 лет на результат модернизации АСДТУ, 24 месяца на оборудование, 3 года на восстановление благоустройства",
  "ip_rights": "Исключительные права на документацию с даты приёмки переходят заказчику; передаются исходники СПО ПЛК/HMI; правообладатель закупаемого ПО — заказчик",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 422 708,47 ₽; обеспечение исполнения договора 4 227 084,71 ₽",
   "Гарантия 10 лет на результат модернизации",
   "Гарантийное удержание 5% на срок до 12 месяцев после ввода",
   "Интеграция зависит от документации верхнего уровня АСДТУ и СТО заказчика, которых нет в закупке"
  ],
  "evaluation": "Конкурс: цена 60%, квалификация (опыт по стоимости исполненных договоров 2023–2025) 40%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "ИТ-студии не подходит: это стройка и промышленная автоматизация с СРО, монтажом и 10-летней гарантией",
  "sources": [
   "docs/32616425408/Приложение к документации_756 (2) (архив)/Приложение к документации_756/Техническое задание ПНС Кораблестроителей д.31.pdf",
   "docs/32616425408/Документация Конкурс -756 (2).pdf",
   "docs/32616425408/Приложение к документации_756 (2) (архив)/Приложение к документации_756/2. Проект договора (11.2. ПИР СМР модернизация без аванса)Кораблестроителей.pdf",
   "docs/32616425408/Приложение к документации_756 (2) (архив)/Приложение к документации_756/1.1 Расчет НМЦ договора.pdf",
   "docs/32616425408/Изменение 15.10.2026 (-756).pdf",
   "docs/32616425408/Ответ на запрос 6848.pdf"
  ]
 },
 "0124200000626006844": {
  "reg": "0124200000626006844",
  "summary": "Обеспечить на 12 месяцев право на обновления и техническую поддержку уже эксплуатируемой в больнице медицинской информационной системы «Ариадна» (МИС «Ариадна»), услуги оказываются удалённо через интернет. Фактически исполнителем может быть только владелец прав/официальный партнёр разработчика этого конкретного продукта.",
  "scope": [
   "Предоставление простой (неисключительной) лицензии на получение обновлений МИС «Ариадна» на 12 месяцев",
   "Сопровождение и техническая поддержка МИС «Ариадна» удалённо через интернет",
   "Устранение дефектов, связанных с установкой обновлений, в течение гарантийного срока",
   "Соблюдение требований законодательства о персональных данных, защите информации и профильных нормативных актов Минздрава при оказании услуг"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "Объект закупки — право на обновления (лицензия) и сопровождение/техподдержка уже работающего у заказчика коммерческого продукта «МИС Ариадна», а не разработка",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Медицинская информационная система «Ариадна» (МИС «Ариадна») — эксплуатируемый у заказчика программный продукт, база данных размещена на сервере заказчика",
  "platform_stack": [
   "МИС «Ариадна»"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Услуги оказываются преимущественно удалённо (через СРО/СТП и защищённые каналы VPN/RDP); но «в случаях, когда дистанционное оказание услуг невозможно, Исполнитель направляет своего специалиста к Заказчику», срок выезда согласуется отдельно по каждому случаю — то есть очный визит возможен, но не является типовым условием",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к системе с медицинскими и персональными данными пациентов — соблюдение требований 152-ФЗ «О персональных данных» и профильных ГОСТ по защите информации",
   "Запрещено подключение рабочих станций исполнителя с macOS/iOS/iPadOS — нет сертифицированных СЗИ для этих ОС",
   "Соответствие Системы требованиям ФСТЭК (приказ №76 от 02.06.2020) по уровню доверия 4"
  ],
  "licenses_required": [
   "Документы, подтверждающие обладание исключительными правами на прикладное ПО МИС «Ариадна», либо действующий лицензионный (сублицензионный) договор с правообладателем, дающий право вносить изменения в код системы"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Чтобы предоставить право на обновления и поддержку МИС «Ариадна», исполнитель должен быть правообладателем или официальным партнёром разработчика этого конкретного продукта — сторонняя студия без прав на эту систему услугу оказать не может",
  "timeline": "Срок оказания услуг: с 01.12.2026 по 30.11.2027 (12 месяцев); расчётный период — 1 календарный месяц, документ о приёмке формируется в течение 5 рабочих дней после окончания периода; заказчик подписывает документ о приёмке или направляет мотивированный отказ в течение 20 рабочих дней",
  "payment": "Оплата в течение не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке, ежемесячно по фактически оказанному объёму услуг; цена контракта твёрдая",
  "warranty": "На сопровождение ППО (кроме обновлений) — весь срок действия контракта (12 месяцев); на установленные обновления — 30 календарных дней с даты установки, дефекты устраняются исполнителем в срок, согласованный с заказчиком; заказчик обеспечивает доступ к системе на гарантийный срок",
  "ip_rights": "Заказчику передаются неисключительные права (в рамках простой лицензии на обновления); заказчик не предоставляет исполнителю прав на объекты интеллектуальной собственности системы — исполнитель сам должен обладать исключительными правами или лицензионным договором с правообладателем, чтобы вносить изменения в исходный код прикладного ПО",
  "penalties_risks": [
   "Штрафы и пени — по стандартным правилам 44-ФЗ (Постановление №1042), конкретные ставки в шаблоне контракта оставлены пустыми (заполняются при заключении)",
   "Обеспечение исполнения контракта — 172 176 руб (5% цены контракта)",
   "Обеспечение заявки — 34 435,20 руб"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион по 44-ФЗ — победитель определяется по наименьшей предложенной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит обычной IT-студии: закупка привязана к конкретному проприетарному продукту «МИС Ариадна», нужны права разработчика или официального дистрибьютора на лицензию и поддержку",
  "sources": [
   "docs/0124200000626006844/Описание Объекта Закупки17778370.pdf",
   "docs/0124200000626006844/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0853500000326007017": {
  "reg": "0853500000326007017",
  "summary": "Доработка региональной АИС «Цифровое образование Оренбургской области» (Минцифры области): автоматические межведомственные запросы через СМЭВ/витрины для четырёх услуг для участников СВО и их семей — первоочередное зачисление в школу и детсад, бесплатное допобразование и бесплатное обучение в СПО. Нужно запрашивать сведения в МВД, Минобороны, СФР, ЗАГС, ФРДО, ЕРН и ГИС «МИР», приобщать ответы к заявлениям, протестировать и сдать исходники до 15.12.2026.",
  "scope": [
   "анализ текущих процессов и интеграций, матрица межведомственного взаимодействия по каждой услуге и жизненному сценарию (5 рабочих дней после получения материалов)",
   "реализация запросов к витринам МВД и Минобороны, СФР, ЕГР ЗАГС, ФИС ФРДО, ФГИС ЕРН, ГИС «МИР»",
   "автоматическое формирование и отправка запросов, приём, проверка и обработка ответов, приобщение сведений и электронных документов к заявлениям",
   "доработка интерфейсов, статусов и журналов межведомственного взаимодействия",
   "функциональное и интеграционное тестирование, размещение на согласованном стенде",
   "актуализация документации и передача сводного комплекта исходных кодов и прав"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "доработка интеграций существующей региональной ГИС образования, развиваемой по десяткам контрактов с 2012 года",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Цифровое образование Оренбургской области» (27 подсистем) на Альт Платформа / Альт СП Сервер, PHP 8.3, OpenJDK 11, PostgreSQL 14, Nginx; исходные коды, схема БД и материалы развёртывания передаются заказчиком в течение 5 рабочих дней",
  "platform_stack": [
   "Альт Платформа, Альт СП Сервер",
   "PHP 8.3, OpenJDK 11",
   "PostgreSQL 14, Nginx",
   "СМЭВ / витрины данных",
   "ViPNet Client / Coordinator для доступа"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг — Оренбург, ул. Кобозева, 30, но с учётом п. 6.5 ТЗ допускается дистанционная работа через защищённую сеть Правительства Оренбургской области (ViPNet)",
  "access_requirements": [
   "подключение к защищённой сети Правительства Оренбургской области через ViPNet Client/Coordinator (СКЗИ заказчик не предоставляет) и систему контроля привилегированных пользователей",
   "список работников с удалённым доступом в течение 3 рабочих дней, базовые меры ИБ (МФА, антивирус, парольная политика)",
   "работа с персональными данными участников СВО и детей"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "исходники и документацию заказчик передаёт, права на переработку у него есть; нужны ViPNet-доступ за свой счёт, опыт СМЭВ/витрин и сильная команда PHP/Java — срок около пяти недель",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 15 декабря 2026 года включительно; материалы заказчика — 5 рабочих дней, проверка развёртывания — 10 рабочих дней, матрица — 5 рабочих дней",
  "payment": "Без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке. НМЦК 899 000 руб.",
  "warranty": "гарантийные обязательства предусмотрены контрактом; недостатки устраняются в согласованные сроки",
  "ip_rights": "исключительные права на созданные программы, БД и материалы переходят заказчику, вознаграждение включено в цену; исходные коды передаются сводным комплектом",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5%",
   "очень сжатый срок: около 5 недель на изучение чужой системы и 8 внешних интеграций",
   "зависимость от доступности внешних ведомственных сервисов; актуализация форматов включена в цену"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Технически студии по силам (код и права передаются), но срок и объём интеграций со СМЭВ делают проект рискованным без опыта госинтеграций",
  "sources": [
   "docs/0853500000326007017/Техническое_задание_доработка_межведомственного_взаимодействия_Публикация  редакт.pdf",
   "docs/0853500000326007017/проект контракта доработка МЭДО ГИС ЦО СВО редакт.pdf"
  ]
 },
 "0848300062226001085": {
  "reg": "0848300062226001085",
  "summary": "Поставить и смонтировать 4 камеры видеонаблюдения с видеорегистратором и коммутатором на спортивном объекте в Подольске, подключить их к облачной платформе видеонаблюдения с видеоаналитикой (распознавание лиц, подсчёт посетителей, детекция скоплений) и интегрировать платформу с региональной «Цифровой платформой учёта спортивных достижений Московской области». Включает техподдержку по SLA в течение 12 месяцев действия лицензии.",
  "scope": [
   "Поставка оборудования: 4 камеры, коммутатор, видеорегистратор, патч-корды, расходники",
   "Монтаж и пусконаладочные работы на объекте заказчика",
   "Предоставление неисключительной лицензии на облачную платформу видеонаблюдения на 12 месяцев (на каждую камеру) и на аналитические модули",
   "Интеграция платформы с «Цифровой платформой учёта спортивных достижений Московской области» (с получением исполнителем прав у правообладателя платформы)",
   "Возможность передачи данных в систему «Безопасный регион» Московской области",
   "Техническая поддержка по SLA (4 уровня приоритета, круглосуточно) на весь срок действия лицензии"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "Поставка и монтаж нового оборудования плюс предоставление лицензии на готовую облачную платформу и её интеграция со сторонней государственной платформой",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Цифровая платформа учёта спортивных достижений Московской области (сторонняя госплатформа, требуется получение прав у правообладателя для интеграции); также упомянута система «Безопасный регион» Московской области",
  "platform_stack": [
   "облачная платформа видеонаблюдения из реестра российского ПО",
   "IP-камеры/видеорегистраторы",
   "ЦОД на территории РФ"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Исполнитель устанавливает систему видеонаблюдения на объекте заказчика (Московская область, г.о. Подольск, п. Подольской машинно-испытательной станции, д. 9а) — монтаж камер, коммутатора, видеорегистратора, пусконаладочные работы",
  "access_requirements": null,
  "licenses_required": [
   "Облачная платформа и ПО должны быть включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ",
   "Для интеграции с «Цифровой платформой учёта спортивных достижений» исполнитель сам получает неисключительные права у правообладателя этой платформы",
   "Товары (камеры, коммутатор, патч-корд) — ограничение по 44-ФЗ ст.14, нужно подтверждение российского происхождения (реестр промышленной продукции / ЕАЭС)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Нужно физически приехать на объект для монтажа и заранее договориться с правообладателем региональной спортивной платформы о праве интеграции; оборудование российского происхождения из спецреестра",
  "timeline": "Поставка, монтаж и интеграция — 30 дней с даты заключения контракта; далее приёмка (документ о приёмке — 5 дней, рассмотрение заказчиком — 5 раб. дней, оплата — 5 раб. дней после приёмки); дата окончания исполнения контракта — 18.12.2026; подача заявок до 21.10.2026",
  "payment": "Без аванса, оплата после приёмки по акту; оплата по безналу, за вычетом удержанных неустоек при наличии",
  "warranty": "Не менее 12 месяцев на услуги; гарантия на товар — по гарантии производителя, но не менее 12 месяцев; устранение недостатков за свой счёт, срок устранения — по уведомлению заказчика (по умолчанию 10 дней)",
  "ip_rights": "Прямо не указано; исполнитель передаёт заказчику неисключительные права (лицензии) на платформу и аналитические модули на 12 месяцев",
  "penalties_risks": [
   "Стандартные пени/штрафы по 44-ФЗ и ПП №1042",
   "Жёсткий SLA техподдержки (реакция на критическую проблему — 10 минут, решение — 16 часов)",
   "Ответственность за повреждение имущества третьих лиц при монтаже — восстановление за свой счёт",
   "Нужно самостоятельно согласовать интеграционные права со сторонним правообладателем региональной платформы — риск не успеть/не договориться"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме — выбор по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Возможна для студии с опытом поставки/монтажа видеонаблюдения и готовой облачной платформой видеоаналитики; доработка интеграции со сторонней госплатформой — дополнительный риск согласования",
  "sources": [
   "docs/0848300062226001085/Описание объекта закупки (ТЗ).pdf",
   "docs/0848300062226001085/Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке закупка №062129-26.pdf",
   "docs/0848300062226001085/Проект контракта, сост. 09.10.2026 (архив)/Умный контракт _услуги_ _вер_25_ 12855076 2026_10_09-14_20.pdf"
  ]
 },
 "0356300076326000127": {
  "reg": "0356300076326000127",
  "summary": "Вести в 2027 году телефонную запись пациентов Октябрьской ЦРБ (Пермский край) на приём к врачам, диспансеризацию и профосмотры: свой колл-центр (ЕДЦ) с операторами, приём звонков по номеру 122 и своему номеру, запись в ЕИСЗ Пермского края. Это операторская услуга колл-центра, а не разработка.",
  "scope": [
   "Приём и обработка звонков граждан в рабочие дни 8:00–17:00, ожидание на линии не более 5 минут, далее — голосовая почта",
   "Запись на приём, в лист ожидания, на диспансеризацию и профосмотры в ЕИСЗ ПК по заданному алгоритму",
   "Интеграция своей виртуальной АТС с единым номером 122",
   "Хранение записей разговоров не менее 6 месяцев, обратная связь с гражданами",
   "Собственные помещение, оргтехника, телефония и персонал"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "Операторская услуга колл-центра по записи на приём с использованием региональной медицинской ИС",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ЕИСЗ Пермского края (модуль «Электронная регистратура»)",
  "platform_stack": [
   "ЕИСЗ ПК",
   "ViPNet Client (сеть 13123) — покупает исполнитель",
   "виртуальная АТС с интеграцией с номером 122"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Доступ к ЕИСЗ ПК только по защищённому каналу с СКЗИ ViPNet Client (сеть 13123) за счёт исполнителя",
   "Работа с персональными и медицинскими данными по 152-ФЗ, защита АРМ операторов, антивирус",
   "Регистрация в ЕИСЗ ПК по приказу Минздрава Пермского края"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужен действующий колл-центр с операторами, ВАТС и подключением к сети ViPNet 13123 и ЕИСЗ ПК — к профилю IT-студии не относится",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027, отчётный период — календарный месяц",
  "payment": "Аванса нет; ежемесячно, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке (документ подаётся до 10 числа следующего месяца)",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Стандартные пени и штрафы по 44-ФЗ",
   "Ответственность за утечку персональных и медицинских данных"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — выбор по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит IT-студии: это услуга колл-центра, а не разработка",
  "sources": [
   "docs/0356300076326000127/Техническое задание на 2027г.pdf",
   "docs/0356300076326000127/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0372200057226000064": {
  "reg": "0372200057226000064",
  "summary": "Сопровождение сегмента городской системы электронного документооборота (ЕСЭДД) Санкт-Петербурга для молодёжного центра в Петергофе на 2027 год: консультации пользователей, резервное копирование, обновления, устранение ошибок по заявкам, с выездами на объект.",
  "scope": [
   "Консультирование пользователей по телефону и на рабочем месте (до 2 раз за период)",
   "Настройка и выполнение резервного копирования баз данных",
   "Сопровождение 4 учётных записей, обновление справочника исполнителей",
   "Устранение ошибок сегмента ЕСЭДД на программном уровне",
   "Обновление программных компонентов сегмента по мере выпуска",
   "Выполнение заявок непосредственно на территории заказчика в согласованное время",
   "Приём заявок и консультации по горячей линии 9:00–18:00 в рабочие дни"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение уже работающего сегмента государственной системы электронного документооборота, новая разработка не ведётся",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Сегмент Единой системы электронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов власти Санкт-Петербурга (ЕСЭДД) — база данных, сервер приложений, Web-сервер, ПО сканирования документов, установленные на серверах заказчика",
  "platform_stack": [
   "ЕСЭДД (специализированное ПО органов исполнительной власти Санкт-Петербурга)",
   "СУБД с резервным копированием",
   "Web-сервер ЕСЭДД"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Консультирование пользователей на рабочем месте до 2 раз за период; если проблему не решить по телефону/почте, представитель исполнителя устраняет неисправность на территории заказчика (г. Петергоф) в течение следующего рабочего дня, максимальный срок исполнения заявки — 5 дней; заказчик оформляет пропуска сотрудникам исполнителя",
  "access_requirements": [
   "Пропуска (постоянные/временные/разовые) для доступа сотрудников исполнителя на объект заказчика",
   "Работа с персональными данными и информацией ограниченного доступа по внутренним актам заказчика о конфиденциальности"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСБ на деятельность по разработке, распространению и техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств — обязательное дополнительное требование к участникам закупки (ч. 2 ст. 31 44-ФЗ), без неё к закупке не допустят"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Обязательна лицензия ФСБ на обслуживание шифровальных средств — жёсткое формальное требование к участнику закупки; дополнительно нужно знание конкретной госсистемы ЕСЭДД и выезды на объект в Петергофе по пропускам",
  "timeline": "Услуги с 01.01.2027 по 31.12.2027; реакция на заявку, нерешаемую удалённо — на следующий рабочий день, максимальный срок исполнения заявки 5 дней; консультации на рабочем месте — не более 2 раз за период",
  "payment": "Оплата ежемесячно по факту оказанных услуг в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке; аванс не предусмотрен (кроме декабря 2027 — отдельный порядок); цена твёрдая, объём услуг может быть изменён заказчиком на ±10% с пропорциональным изменением цены",
  "warranty": "Гарантийные обязательства распространяются на весь период оказания услуг и составляют 3 месяца с даты окончания оказания услуг по контракту; исполнитель бесплатно устраняет ошибки, обнаруженные в доработанных конфигурациях в этот срок",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта — 24 378,34 руб. (10% от НМЦ)",
   "Отсутствие лицензии ФСБ на крипто-деятельность — основание для отказа в допуске к закупке",
   "Исполнитель не отвечает за сохранность бэкапов при сбоях оборудования заказчика и за состояние каналов связи/сетевого оборудования — эти риски на заказчике",
   "Заказчик обязан до начала услуг обеспечить техническую готовность оборудования и каналов связи — иначе исполнитель не отвечает за задержки"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме; явные критерии оценки (кроме цены) в прочитанных документах не приведены",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Без лицензии ФСБ на обслуживание шифровальных средств участвовать нельзя — это жёсткий барьер для большинства студий; плюс нужны выезды на объект в Петергофе и знание конкретной госсистемы документооборота",
  "sources": [
   "docs/0372200057226000064/ТЗ-261007-341569.pdf",
   "docs/0372200057226000064/Приложение_№_4_Проект_контракта[7].pdf",
   "docs/0372200057226000064/Приложение_№_1_Описание.pdf",
   "docs/0372200057226000064/Приложение_№3_Требования_ЗК.pdf",
   "docs/0372200057226000064/Обоснование_неприменения_запрета_ПП_1875.pdf"
  ]
 },
 "0173100008326000053": {
  "reg": "0173100008326000053",
  "summary": "Техническое сопровождение и обеспечение эксплуатации уже работающей ГИС «Цифровые госуслуги Минэнерго России» (портал госуслуг министерства) в 2027-2028 гг. Нужна поддержка работоспособности системы (доступность не ниже 99,5% в месяц), поддержка СМЭВ, консультирование пользователей и устранение инцидентов — разработки нового ПО нет.",
  "scope": [
   "Техподдержка работоспособности ГИС ЦГУ, устранение инцидентов и сбоев",
   "Поддержка видов сведений СМЭВ Минэнерго России",
   "Информационно-техническое сопровождение пользователей (Service Desk)",
   "Очное консультирование сотрудников Минэнерго России по работе с ГИС ЦГУ",
   "Информационная поддержка по методологии оказания госуслуг в электронном виде",
   "Отчётность по показателям качества услуг, работа по 8 этапам с 11.12.2026 по 11.12.2028"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Техническое сопровождение уже введённой в эксплуатацию ГИС, разработка явно не предусмотрена (прямо указано в разъяснениях заказчика)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Автоматизация процессов предоставления государственных услуг и осуществления государственных функций» (ГИС ЦГУ) Минэнерго России, интеграция со СМЭВ и ЕПГУ",
  "platform_stack": [
   "СМЭВ",
   "ЕПГУ/ЕСИА",
   "СУБД (не названа конкретно)",
   "веб-клиент (тонкий клиент, браузер)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Все услуги оказываются Исполнителем на территории Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, за исключением случаев... удалённого доступа»; отдельно предусмотрено «Очное консультирование сотрудников Минэнерго России по работе с ГИС ЦГУ»",
  "access_requirements": [
   "Работа преимущественно на территории заказчика в Москве",
   "Для удалённого доступа — средства защиты информации с сертификатами ФСТЭК и/или ФСБ на рабочих местах исполнителя",
   "Удалённый доступ предоставляется только по согласованной заявке и временно (для устранения инцидентов)",
   "Возможна работа с информацией, составляющей гостайну (упоминается в контракте, зависит от конкретных сведений)"
  ],
  "licenses_required": [
   "Отдельных лицензий ФСТЭК/ФСБ у исполнителя не требуется (прямой ответ заказчика), но нужны сертифицированные ФСТЭК/ФСБ средства защиты информации для удалённого доступа"
  ],
  "experience_required": "Опыт исполнения (с правопреемством) за 3 года контракта/договора по 223-ФЗ на сумму не менее 20% НМЦК (≈5,8 млн руб.); квалификация участника — критерий оценки с весом 70%",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно знание архитектуры и документации уже работающей ГИС (документация передаётся только после заключения контракта), преимущественно присутствие на объекте в Москве и сертифицированные СЗИ для удалённого доступа",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 11.12.2028, поэтапно (8 этапов по ~3 месяца с 11.12.2026 по 11.12.2028)",
  "payment": "Авансовый платёж не предусмотрен; оплата поэтапно безналично в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки заказчиком (приёмка — до 20 рабочих дней после подачи документа о приёмке)",
  "warranty": "Гарантийный срок указывается в ТЗ; недостатки устраняются исполнителем за свой счёт в согласованные сроки, гарантия продлевается на период устранения",
  "ip_rights": "Заказчик (Минэнерго России) обладает исключительными правами на ГИС ЦГУ и правом на модификацию, разработки/передачи прав по этому контракту не предусмотрено",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 2 900 000 руб., обеспечение заявки 290 000 руб.",
   "Штрафы/пени по ПП РФ № 1042, удержание из оплаты",
   "Жёсткий норматив доступности системы — не ниже 99,5% в месяц",
   "Односторонний отказ заказчика при несоответствии исполнителя требованиям"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: критерий «цена контракта» — 30%, критерий «квалификация участников закупки» — 70%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии без опыта поддержки госсистем: нужны очное присутствие в Москве, доступ к незнакомой системе, крупный опыт по 223-ФЗ и высокие требования к SLA/безопасности",
  "sources": [
   "docs/0173100008326000053/Приложение _3 ТЗ ТП ГИС ЦГУ 2027-2028.pdf",
   "docs/0173100008326000053/Приложение _ 5 Порядок рассмотрения и оценки заявок (тех. под 2027-2028).pdf",
   "docs/0173100008326000053/Приложение_2 Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0221100003026000101": {
  "reg": "0221100003026000101",
  "summary": "Доработка программного комплекса ТФОМС Ставропольского края «МАПОМС» (конфигурация на 1С:Предприятие 8.3) и его перевод с MS SQL Server на Postgres Pro и с Windows на «Альт»: новые документы анализа выполнения объёмов медпомощи, переделка отчётов сравнения, миграция данных и интеграций, испытания, обучение. Работа только на территории и оборудовании заказчика в Ставрополе, без интернета.",
  "scope": [
   "Разработать документы «Анализ выполнения объёмов и финансового обеспечения МП» (9 видов помощи) с печатными формами и архивом",
   "Доработать отчёты сравнения в подсистеме «Документы комиссии»",
   "Перевести ПК «МАПОМС» с MS SQL Server 2014 на Postgres Pro и с Windows Server на «Альт Сервер» не ниже 11, с миграцией данных и COM-соединений",
   "Методика и план поэтапного внедрения, установка и настройка на серверах заказчика, наполнение БД",
   "Настроить получение данных из ПК «ПУАМП», «РСЕРЗ СК» и других",
   "Испытания, опытная эксплуатация, документация по ГОСТ 34/19, исходный код",
   "Обучение до 20 пользователей и до 6 администраторов"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Доработка и миграция на другую СУБД/ОС действующей 1С-системы заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПК «Мониторинг, аналитика, планирование ОМС» (МАПОМС) ТФОМС СК на 1С:Предприятие 8.3 + MS SQL Server 2014, интеграции с ПУАМП, РСЕРЗ СК, КИСЕРО, Госпитализация",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "Postgres Pro",
   "Альт Сервер 11+",
   "MS SQL Server (исходная)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Услуги оказываются «на территории и оборудовании Заказчика» в Ставрополе (ул. Мира, 267) на выделенных АРМ без подключения к сети, в рабочие часы заказчика; присутствие на испытаниях на стенде заказчика",
  "access_requirements": [
   "Работа только на АРМ заказчика в Ставрополе, без доступа в интернет",
   "Работа с данными ОМС (персональные данные застрахованных)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны 1С-разработчики со знанием отраслевой конфигурации ОМС и переездом в Ставрополь на весь срок: удалённо работать нельзя",
  "timeline": "Со дня, следующего за заключением контракта, по 22.02.2027; контракт без этапов",
  "payment": "Без аванса; разовая оплата не позднее 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; обеспечение исполнения 10% цены контракта",
  "warranty": "12 месяцев со дня подписания документа о приёмке: работоспособность новой конфигурации и интеграций",
  "ip_rights": "Все права на ПК и создаваемый код — у ТФОМС СК; исходный код и инсталляционный пакет передаются заказчику",
  "penalties_risks": [
   "Вся разработка на месте, на АРМ без сети — командировочные расходы",
   "Заказчик вправе корректировать требования ТЗ без увеличения цены и сроков",
   "Гарантия работы всех ранее существовавших интеграций 12 месяцев"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион: наименьшая цена",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Подходит только 1С-команде, готовой сидеть в Ставрополе 3–4 месяца; для веб-студии — нет",
  "sources": [
   "docs/0221100003026000101/ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ЭА-101-2026 Доработка МАПОМС.odt.pdf",
   "docs/0221100003026000101/ИЗВЕЩЕНИЕ ЭА-101-2026 Доработка МАПОМС.pdf",
   "docs/0221100003026000101/ПРОЕКТ КОНТРАКТА ЭА-101-2026 Доработка МАПОМС.pdf"
  ]
 },
 "0173200001426001930": {
  "reg": "0173200001426001930",
  "summary": "Модернизация Динамической транспортной модели Москвы (ДТМ) для ГКУ ЦОДД: в 1-м этапе — расчёт пропускной способности рёбер графа, альтернативные маршруты объезда аномальных участков, слои и формы на карте, интеграция с ВИС «ПроСобытие» и АСУТСРиОДД; во 2-м — доработки по заявкам (не менее 13 задач). Объём — 184,92 человеко-месяца, НМЦК 99,3 млн руб.",
  "scope": [
   "этап 1 (16 дней, 43,51 чел.-мес.): подсистема расчёта — теоретическая и фактическая пропускная способность рёбер графа ДТМ, альтернативные маршруты объезда, мониторинг событий (9 функций)",
   "подсистема отображения: фильтры и реестр событий, карточка события, слои маршрутов, светофоров и пропускной способности, экспорт в xlsx/pptx (18 функций)",
   "интеграция с ВИС «ПроСобытие» и ВИС «АСУТСРиОДД» (7 потоков), новые таблицы БД",
   "этап 2 (17–186 дни, 141,41 чел.-мес.): доработки по заявкам заказчика с ЧТЗ и расчётом стоимости",
   "техническая и эксплуатационная документация, испытания, опытная эксплуатация, передача исходного кода в систему контроля версий заказчика",
   "соответствие ГОСТ Р 56939-2024 (безопасная разработка), актуализация модели угроз"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "модернизация действующей с 2014 года городской ИС, развивавшейся по 12 прежним контрактам",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Динамическая транспортная модель города Москвы (ДТМ): 6 подсистем, 15 интеграций (РНИС, Мосгортранс, ИТС, Яндекс.Пробки, ЕЦХД, АСУТСРиОДД и др.), сервисы на C#/C++, веб на JavaScript, Python 3; исходный код передаётся по п. 3.4.2.1 ТЗ",
  "platform_stack": [
   "C#",
   "C++",
   "JavaScript",
   "Python 3",
   "закрытый контур заказчика (VipNet/СКДПУ)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место выполнения — Москва, 2-й Лесной пер., 11, стр. 1, работы «в закрытом контуре Заказчика», но в ответе на запрос заказчик подтвердил, что удалённая работа допускается через VipNet/СКДПУ",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к закрытому контуру через VipNet (на стороне подрядчика — за его счёт) и СКДПУ",
   "конфиденциальность: конфигурация серверов, СХД и состав ПО передаются только после заключения контракта"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "доп. требование ч. 2.1 ст. 31 44-ФЗ: исполненный за 3 года контракт/договор не менее 20% НМЦК (≈19,9 млн руб.); в оценке — общая цена исполненных договоров и число ИТ/ИБ/ИСиР-специалистов",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "1-й этап — 43,51 человеко-месяца за 16 календарных дней в чужой системе на C#/C++ с закрытой до подписания архитектурой; реально только для команды, уже знающей ДТМ",
  "timeline": "этап 1 — с 1-го по 16-й календарный день с даты заключения; этап 2 (по заявкам) — с 17-го по 186-й день; окончание работ — 186 дней, срок действия контракта — 229 дней",
  "payment": "аванса нет; поэтапно по факту объёма в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке через «Портал поставщиков»; этап 2 — по заявкам по ставке за человеко-месяц",
  "warranty": "не менее 12 месяцев с подписания документа о приёмке 2-го этапа, устранение ошибок по заявкам заказчика",
  "ip_rights": "исключительные права на все РИД, включая промежуточные версии, исходный код и документацию, — у города Москвы в лице заказчика",
  "penalties_risks": [
   "нереалистичный 1-й этап: 43,51 чел.-мес. за 16 дней",
   "крупному подрядчику-не СМП нужно привлечь субподрядчиков из СМП/СОНКО на 70% цены контракта",
   "оплата по заявкам: работы сверх предельного объёма не оплачиваются",
   "НМЦК 99,3 млн руб. — крупные обеспечения и требование опыта от ≈19,9 млн руб."
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (опыт — общая цена исполненных договоров 20%; специалисты ИТ/ИБ/ИСиР 80%)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "небольшой студии не подходит: масштаб 99 млн руб., требование опыта от ~20 млн, а 1-й этап по срокам нереален для нового исполнителя",
  "sources": [
   "docs/0173200001426001930/Техническое_задание_17104117-1.pdf",
   "docs/0173200001426001930/Критерии оценки_ДТМ.pdf",
   "docs/0173200001426001930/Проект_контракта_17104117-1.pdf",
   "docs/0173200001426001930/OpenCompetition14939381.pdf",
   "docs/0173200001426001930/1930 ответ на запрос_ 191852.pdf"
  ]
 },
 "0818300022726000150": {
  "reg": "0818300022726000150",
  "summary": "Удалённое сопровождение СЭД «Дело» (ЭОС) администрации Апшеронского района Краснодарского края с 01.04 по 20.12.2027: консультации по телефону и почте, помощь в устранении ошибок и восстановлении, предоставление новых версий и получение ключа привязки у правообладателя ООО «ЭОС Софт».",
  "scope": [
   "консультации по установке, обновлению, настройке и использованию СЭД «Дело» (рабочие дни 9–18 МСК, реакция до 24 часов)",
   "консультативная помощь в устранении ошибок и восстановлении после сбоев",
   "предоставление новых версий «Дело» без доплаты и установка серверных обновлений в нерабочее время",
   "получение у ООО «ЭОС Софт» лицензионного ключа привязки базы данных"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техподдержка готового коробочного продукта ЭОС, уже работающего у заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭД «Дело» (ЭОС): серверная лицензия, 100 лицензий гарантированного обслуживания, опции «Управление процессами», «ЭП и шифрование», «Сервер Электронного Взаимодействия»; ПО указано как модифицированное",
  "platform_stack": [
   "СЭД «Дело» (ЭОС)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверу или рабочему месту, предоставляемый заказчиком"
  ],
  "licenses_required": [
   "фактически нужен партнёрский статус ЭОС, чтобы предоставлять новые версии и получать ключи привязки у ООО «ЭОС Софт»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если студия — партнёр ЭОС или может получать у ООО «ЭОС Софт» дистрибутивы и ключи и знает «Дело»",
  "timeline": "с 01.04.2027 по 20.12.2027",
  "payment": "ежеквартально, без аванса, после подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "передача прав на ПО при обновлении не предусматривается",
  "penalties_risks": [
   "реакция на обращение не более 24 часов",
   "обновления серверной части в нерабочее время"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "подходит только партнёру ЭОС с опытом «Дела»; для обычной студии — нет",
  "sources": [
   "docs/0818300022726000150/Описание_объекта_закупки.pdf",
   "docs/0818300022726000150/Проект МК эл.документооборот 2027.pdf"
  ]
 },
 "0151600003226000012": {
  "reg": "0151600003226000012",
  "summary": "Годовая техническая поддержка (режим 24/7) муниципальной информационной системы «Референдум» (учёт избирателей) мэрии Новосибирска: устранение инцидентов, консультации, администрирование, обновления и адаптеры СМЭВ; поддержка удалённая, но при авариях требуется очный выезд с прибытием в течение 1,5 часов.",
  "scope": [
   "Поддержание работоспособности МИС «Референдум» в режиме 24/7",
   "Обработка обращений (инциденты, консультации, запросы на обслуживание) по SLA с приоритетами",
   "Администрирование и настройка системы, недоступные специалистам заказчика",
   "Установка обновлений (с тестированием на стенде перед продакшеном)",
   "Актуализация адаптеров СМЭВ при изменении форматов федеральных сервисов",
   "Восстановление БД из резервных копий, работа со справочниками и печатными формами",
   "Экстренный выезд на объект при авариях (прибытие не более 1,5 часов)",
   "Ежеквартальная отчётность и учёт трудозатрат"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение/техподдержка уже работающей муниципальной системы «Референдум»; новой разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Муниципальная информационная система «Референдум» (учёт избирателей), построена на платформе «ИС.ПРОМЕТЕЙ» с использованием «ИС.МЭВ» (реестр российского ПО), интеграция со СМЭВ, Active Directory/SSO",
  "platform_stack": [
   "ИС.ПРОМЕТЕЙ",
   "ИС.МЭВ",
   "СМЭВ",
   "Active Directory / SSO",
   "Low-code платформа"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Прямо указано: услуги оказываются и удалённо, и в очном режиме; при аварийных ситуациях исполнитель должен прибыть на объект не позднее 1,5 часов с момента заявки",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к системе через защищённую сеть передачи данных заказчика (учётные данные выдаются лично уполномоченному представителю)",
   "Обеспечение конфиденциальности персональных данных избирателей при обработке"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны конкретные компетенции по платформе ИС.ПРОМЕТЕЙ/ИС.МЭВ и интеграции со СМЭВ, плюс присутствие в Новосибирске для очного выезда",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027, сдача и оплата поквартально",
  "payment": "Ежеквартально, в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке; цена твёрдая",
  "warranty": "Гарантийный срок на оказываемые услуги не установлен (явно указано в ООЗ)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 10%",
   "Право заказчика расторгнуть контракт в одностороннем порядке при более 3 просрочках за 90 дней либо превышении срока решения заявки более 10 рабочих дней",
   "Интегральный показатель качества техподдержки ниже 0,8 — услуги за период признаются ненадлежащими",
   "Штрафы и пени по стандартным правилам 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (44-ФЗ) — по наименьшей цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Нужны конкретные компетенции по узкой платформе (ИС.ПРОМЕТЕЙ/ИС.МЭВ, СМЭВ) и присутствие в Новосибирске при очень низкой цене контракта (360 тыс. руб/год) и жёсткими SLA — обычной веб-студии не подходит",
  "sources": [
   "docs/0151600003226000012/ООЗ.pdf",
   "docs/0151600003226000012/Требования к заявке.pdf",
   "docs/0151600003226000012/ПК.pdf"
  ]
 },
 "32616471699": {
  "reg": "32616471699",
  "summary": "Разработать за 14 календарных дней дополнительный модуль ERP для управления закупочными процедурами на базе портала Битрикс24 заказчика (замена Excel-таблиц: база закупок, роли руководителя/методолога/закупщика/эксперта, статистика), затем оказывать техподдержку этого модуля и портала Битрикс24 в объёме 100 часов до конца 2027 года — полностью удалённо.",
  "scope": [
   "Разработка модуля учёта закупочных процедур в Битрикс24 (база данных закупок с ~33 полями, статусная модель)",
   "Личные кабинеты и права для ролей: Руководитель, Методолог, Закупщик, Эксперт",
   "Дашборды и статистика по загруженности сотрудников и закупкам",
   "История изменений, уведомления, комментарии к закупкам",
   "Настройка и интеграция модуля в Битрикс24 (90% стандартные инструменты платформы, 10% собственная разработка)",
   "Техническая поддержка модуля и корпоративного портала Битрикс24 — 100 часов по заявкам"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "Разработка нового модуля с нуля, но встроенного в чужой уже работающий портал Битрикс24, плюс последующая техподдержка этого портала",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Корпоративный портал Битрикс24 заказчика (АО «Россети Центр закупок») — CRM-система, на основе которой разрабатывается модуль",
  "platform_stack": [
   "Битрикс24 (CRM/корпоративный портал)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к Битрикс24 заказчика предоставляется в течение 1 дня с момента заключения договора по инструкции удалённого подключения"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Разработка полностью удалённая и без лицензий, но нужно быстро (за 14 дней) разобраться в чужом портале Битрикс24 и действующих бизнес-процессах закупок заказчика",
  "timeline": "Разработка модуля — 14 календарных дней с момента подписания договора; техподдержка — 100 часов с момента подписания договора до 31.12.2027",
  "payment": "Оплата по факту оказания услуг (после подписания акта/УПД) в течение 7 рабочих дней после выставления счёта; аванс не упомянут",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Неустойка за каждый день просрочки — 0,1% от общей стоимости услуг по договору"
  ],
  "evaluation": "Закупка в электронном магазине (223-ФЗ) — упрощённая процедура, вероятно по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Небольшой и быстрый (14 дней на разработку) проект на знакомой многим студиям платформе Битрикс24, полностью удалённый, без лицензионных барьеров — хорошо подходит небольшой студии с опытом Битрикс24, при условии статуса СМП/СОНКО (участвовать могут только субъекты МСП по ПП №1352)",
  "sources": [
   "docs/32616471699/Извещение (архив)/Приложение 1 Техническое задание.pdf",
   "docs/32616471699/Извещение (архив)/Приложение 2 Проект договора.pdf"
  ]
 },
 "0344300069026000425": {
  "reg": "0344300069026000425",
  "summary": "Продление на 12 месяцев техобслуживания и обновлений готовой программы «Учет судебных дел» (41 бессрочная лицензия АРМ) для администрации Курска: сертификат по тарифу «Бронзовый», обновления, консультации, до 10 удалённых решений проблем в месяц. По сути — продление вендорской поддержки чужого продукта.",
  "scope": [
   "Передать на e-mail заказчика сертификат на продление техобслуживания и обновлений ППО «Учет судебных дел» по тарифу «Бронзовый» на 12 месяцев",
   "Обновление системы при необходимости, установка и настройка новых версий",
   "Консультации сотрудников по телефону/e-mail в рабочие дни",
   "Удалённое решение проблем — 10 раз в месяц; реакция и исправление дефектов — до 10 рабочих дней",
   "Сопровождение пользователей 41 АРМ"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Продление сертификата техподдержки и обновлений уже эксплуатируемого коммерческого ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ППО «Учет судебных дел» (41 бессрочная лицензия клиентского приложения), эксплуатируемое администрацией Курска",
  "platform_stack": [
   "ППО «Учет судебных дел»"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "«Техническое сопровождение Системы осуществляется по согласованию с Заказчиком очно по адресу: ул. Ленина, 1, Курск, ... удаленно по телефону, электронным каналам связи, с использованием защищенного подключения к серверам Заказчика» — очно лишь по согласованию, основной формат удалённый",
  "access_requirements": [
   "защищённое подключение к серверам заказчика",
   "конфиденциальность информации заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "фактически нужна возможность выдать сертификат на продление поддержки и обновлений «Учет судебных дел» — вендор продукта или его партнёр"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Обновления и сертификат «Бронзовый» выпускает разработчик «Учет судебных дел»; без статуса его партнёра и знания продукта исполнить нельзя",
  "timeline": "Сертификат — со дня, следующего за заключением контракта, по 02.12.2026; техобслуживание и обновления — с 03.12.2026 по 02.12.2027; контракт действует до 31.12.2026 или до полного исполнения",
  "payment": "Без аванса; оплата по факту предоставления сертификата — в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке в ЕИС",
  "warranty": "Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки оказанных услуг",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 5% цены",
   "Штрафы и пени по ПП РФ №1042"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит студии: это перепродажа вендорской поддержки конкретного коммерческого продукта",
  "sources": [
   "docs/0344300069026000425/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0344300069026000425/Проект Контракта.pdf"
  ]
 },
 "0848300057726000232": {
  "reg": "0848300057726000232",
  "summary": "Годовое сопровождение АИС «Доход» (учёт поступлений налогов по КБК) для финансового управления администрации Волоколамского округа на 2027 год: доработка под изменения бюджетного законодательства, размещение web-версии и данных на сервере исполнителя, горячая линия, восстановление баз, выезды куратора 1–3 раза в квартал. Участник должен быть правообладателем АИС «Доход» или его лицензиатом.",
  "scope": [
   "Развитие и адаптация АИС «Доход» под изменения законодательства и нормативки Минфина РФ и МО",
   "Web-версия системы с хранением данных на сервере исполнителя, круглосуточный доступ, ежедневное архивирование",
   "Горячая линия по телефону и почте в рабочие дни",
   "Восстановление баз данных после аварий в течение суток",
   "Консультации и обучение пользователей, новые версии на сайте",
   "Персональный куратор с выездами 1–3 раза в квартал"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и доработка уже эксплуатируемой тиражной системы с хостингом у разработчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Доход» (свидетельство о регистрации программы № 2010617370)",
  "platform_stack": [
   "АИС «Доход» (web-версия)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Куратор «выезжает на место для решения текущих вопросов» — от 1 до 3 раз в квартал; место оказания услуг — г. Волоколамск, ул. Революционная, стр. 5, каб. 408",
  "access_requirements": [
   "Работа с конфиденциальной информацией финоргана",
   "Хостинг данных заказчика на сервере исполнителя"
  ],
  "licenses_required": [
   "Исключительные права на АИС «Доход» либо лицензионный (сублицензионный) договор с правообладателем, дающий право разработки (доработки)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Без прав правообладателя АИС «Доход» и её исходников доработку и хостинг выполнить нельзя",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 20.12.2027, приёмка I–III кварталов и IV квартала отдельно; контракт до 11.01.2028",
  "payment": "Без аванса; 100% по фактическому объёму за периоды (I–III кв. и IV кв. 2027), в течение 5 рабочих дней после подписания документа о приёмке; обеспечение исполнения 10%",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Нужен лицензионный договор с правообладателем",
   "Хостинг данных финоргана на своём сервере 24/7",
   "Выезды куратора в Волоколамск"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион: наименьшая цена",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит: фактически закупка у разработчика АИС «Доход»",
  "sources": [
   "docs/0848300057726000232/ООЗ.pdf",
   "docs/0848300057726000232/Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке закупка №004704-26.pdf",
   "docs/0848300057726000232/Проект контракта, сост. 01.10.2026 (архив)/Умный контракт _услуги_ _вер_25_ 12833759 2026_10_01-15_28.pdf",
   "docs/0848300057726000232/Приложение к проекту контракта, сост. 01.10.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12846192 2026_10_01-15_28 (МСК).pdf"
  ]
 },
 "0325200023226000004": {
  "reg": "0325200023226000004",
  "summary": "Для ГБУ «Инфраструктурный центр электронного правительства» Астраханской области разработать в региональной платформе межведомственного взаимодействия (РИС «ПМВ АО» на Smart-Kit/Smart-Route) модуль приёма сведений из ФГИС ЕРН через директивную рассылку СМЭВ 3 и формирования реестра населения: отдельная роль, табличный реестр с фильтрами и карточкой, тестирование с ФНС.",
  "scope": [
   "модуль взаимодействия с ФГИС ЕРН в подсистеме «Платформа единой программной инфраструктуры ПМВ»",
   "подписка на директивный вид сведений СМЭВ 3 «Рассылка сведений о физических лицах по территориальному признаку», автоответы, обработка суточной дельты и полной выгрузки",
   "раздел-реестр с табличным видом, модальной карточкой, фильтрами и отдельной ролью доступа",
   "тестирование по сценарию ФНС в тестовой и продуктивной среде СМЭВ",
   "ПМИ, протокол испытаний, исходные коды, инструкция по сборке, дистрибутив"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие действующей региональной ИС — новый модуль внутри проприетарной платформы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "РИС «ПМВ АО» на базовом ПО «Smart-Kit» и «Smart-Route» (правообладатель ООО «ЭйТи Консалтинг»); Java/Spring, PostgreSQL, OrientDB, WildFly, Tomcat, Solr, Docker, Astra Linux",
  "platform_stack": [
   "Smart-Kit",
   "Smart-Route",
   "Java/Spring",
   "PostgreSQL",
   "OrientDB",
   "WildFly",
   "Apache Tomcat",
   "Apache Solr",
   "Docker",
   "Astra Linux",
   "КриптоПро CSP/JCP",
   "Агент СМЭВ4",
   "СМЭВ 3"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место работ — Астрахань, ул. Советская, 15, но по согласованию работы ведутся удалённо через защищённый удалённый доступ",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверам Системы под учётной записью заказчика",
   "ViPNet Client, сертифицированные СЗИ (НСД, антивирус, доверенная загрузка, МЭ) на АРМ исполнителя с сертификатами ФСТЭК/ФСБ"
  ],
  "licenses_required": [
   "права на модификацию (переработку) базового ПО Smart-Kit/Smart-Route — фактически от правообладателя ООО «ЭйТи Консалтинг»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "исполнитель должен сам обладать правами на модификацию платформы Smart-Kit/Smart-Route и знать её внутреннее устройство",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 14.12.2026 (включительно); тестирование в продуктиве СМЭВ допускается в гарантийный срок",
  "payment": "без аванса, по факту выполнения, не более 10 рабочих дней с подписания документа о приёмке; казначейское сопровождение",
  "warranty": "12 месяцев с даты приёмки, безвозмездное устранение дефектов",
  "ip_rights": "исключительные права на результаты — заказчику; исходные коды передаются",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% НМЦК (90 000 руб.)",
   "казначейское сопровождение расчётов",
   "зависимость от ФНС/СЦ при подключении к виду сведений"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "студии не подходит без партнёрства с ЭйТи Консалтинг: нужен доступ к платформе Smart-Kit и права на её модификацию",
  "sources": [
   "docs/0325200023226000004/02. Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0325200023226000004/03. Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616443611": {
  "reg": "32616443611",
  "summary": "Переделать официальный туристический сайт Бурятии baikaltravel.ru в цифровую туристическую платформу на 1С-Битрикс «Бизнес»: календарь событий, маршруты и карты, аудиогиды, каталог отелей через Яндекс Путешествия, интернет-магазин туров и билетов с онлайн-оплатой, личные кабинеты, SEO-структура и перенос контента со старого сайта. Срок — до 120 рабочих дней, исполнитель отвечает за KPI посещаемости в течение года.",
  "scope": [
   "аналитика, SEO- и техаудит текущего сайта, прототипы, UX/UI-дизайн адаптивных макетов",
   "разработка платформы на 1С-Битрикс «Бизнес» (лицензия — за счёт исполнителя, оформляется на заказчика)",
   "модули: календарь событий, маршруты и Яндекс.Карты, аудиогиды, каталог отелей (API Яндекс Путешествий), личные кабинеты, геймификация",
   "интернет-магазин туров/экскурсий/билетов: эквайринг (Робокасса или другой), фискализация по 54-ФЗ, SMS/e-mail уведомления",
   "SEO-кластерная структура, перелинковка, sitemap, 301-редиректы, миграция контента",
   "хостинг в РФ, защита ПДн, тестирование на проникновение и аудит безопасности перед запуском",
   "запуск на домене, пострелизная поддержка, обучение, документация и исходный код"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "новый сайт-платформа на Битриксе с переносом контента со старого сайта; чужой код дорабатывать не нужно",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "текущий сайт baikaltravel.ru — только миграция контента и редиректы",
  "platform_stack": [
   "1С-Битрикс: Управление сайтом «Бизнес»",
   "PHP 8.3+",
   "MySQL/MariaDB",
   "Redis",
   "Nginx + Apache",
   "Яндекс Карты",
   "API Яндекс Путешествий",
   "эквайринг + онлайн-касса"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "по разъяснению заказчика удалённое оказание услуг допускается, постоянное присутствие в офисе не требуется",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к ресурсам заказчика (способ подключения уточняется)",
   "обработка персональных данных и платежей — хостинг в РФ"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "В оценке (20%): число исполненных с 2021 г. договоров на разработку/развитие/сопровождение сайтов ценой не менее 5 000 000 руб. каждый",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "проект новый и удалённый, но для победы нужны договоры от 5 млн руб., штат с профильным вузовским образованием и сертификаты по аудиту ИБ и пентесту; плюс обеспечение заявки 254 100 и исполнения 508 200 руб.",
  "timeline": "Не более 120 рабочих дней с даты заключения договора, 9 этапов от проектирования до пострелизной поддержки; начать — не позднее 5 рабочих дней, график — за 20 дней; KPI (50 000 пользователей/мес., топ-10 Яндекса по 30 запросам) — через 9–12 месяцев после приёмки",
  "payment": "Без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания акта сдачи-приёмки",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания акта: безвозмездное устранение дефектов, влияющих на KPI",
  "ip_rights": "Исключительные права на сайт и исходный код переходят заказчику после полной оплаты; лицензия Битрикс — на заказчика",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 5% (254 100 руб.), исполнения 10% (508 200 руб.)",
   "ответственность за KPI посещаемости и позиций: при недостижении — уменьшение цены или расторжение",
   "хостинг, лицензия Битрикс и тестовые SMS — за счёт исполнителя",
   "оплата только после финальной приёмки"
  ],
  "evaluation": "Конкурс (223-ФЗ): цена 40%, квалификация 60% — опыт (договоры от 5 млн) 20%, специалисты с профильным образованием 20%, сертификаты по аудиту ИС/ИБ 10%, сертификаты по пентесту (OSCP, OSWE, CEH и аналоги) 10%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "По профилю это прямо работа веб-студии (Битрикс, магазин, SEO), но выиграть сложно без крупных кейсов от 5 млн и ИБ-сертификатов, а KPI посещаемости и оплата в конце — серьёзные риски",
  "sources": [
   "docs/32616443611/Техническое задание  06.10.26 (2).pdf",
   "docs/32616443611/КД разработка сайта ТИЦ Байкал изм на 15.10.2026.pdf",
   "docs/32616443611/Проект договора 15.10.26.pdf",
   "docs/32616443611/Ответ_на_запрос_разъяснений_№1.pdf",
   "docs/32616443611/Ответ на запрос сайт 2.pdf"
  ]
 },
 "0128200000126006272": {
  "reg": "0128200000126006272",
  "summary": "Сопровождение 1С («Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ» и «Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ») учреждения в пос. Красная Горбатка Владимирской области на 2027 год: 48 часов консультанта-программиста и подписка ИТС 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев. Нужны выезды не реже раза в месяц и срочный выезд за 2 часа.",
  "scope": [
   "48 часов услуг консультанта-программиста 1С по заявкам (обновления, регламентные операции, права доступа, печатные формы и отчёты)",
   "консультации по бухучёту, отчётности, зарплате и кадрам",
   "резервное копирование данных по согласованию с заказчиком",
   "передача прав ИТС 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев (доступ к its.1c.ru и releases.1c.ru)",
   "ведение листов учёта рабочего времени"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение работающих типовых конфигураций 1С плюс подписка ИТС",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:Предприятие 8.3 — «Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ» и «Зарплата и кадры государственного учреждения 8 ПРОФ» заказчика",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8",
   "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "услуги оказываются на рабочих местах заказчика (Владимирская обл., Селивановский р-н, пос. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, 8-в) без переноса баз за их пределы; выезд не реже 1 раза в месяц обязателен, срочный выезд — в течение 2 часов",
  "access_requirements": [
   "работа на рабочих местах заказчика, без выноса информационных баз",
   "услуги собственными силами без привлечения сторонних организаций"
  ],
  "licenses_required": [
   "статус «1С:Франчайзи» и статус «Центр компетенции по бюджетному учету»",
   "сертификаты специалистов «1С:Профессионал» по БГУ 8 и ЗКГУ 8"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны статус франчайзи 1С с центром компетенции по бюджетному учёту, сертифицированные специалисты и возможность выехать в Красную Горбатку за 2 часа",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027",
  "payment": "без аванса; приёмка ежемесячно, оплата в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": "гарантия на услуги в течение всего срока действия договора в 100% объёме",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% цены",
   "реакция на запрос в течение 1 рабочего дня, срочный выезд за 2 часа"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не для веб-студии: нужен местный франчайзи 1С с бюджетной компетенцией",
  "sources": [
   "docs/0128200000126006272/Приложение 2_Описание объекта закупки_ТЗ_ЭА.pdf",
   "docs/0128200000126006272/Приложение Проект Контракта_1С_ЭА.pdf",
   "docs/0128200000126006272/Требования к содержанию составу заявки и инструкция_ЭА_01.10.2026.pdf"
  ]
 },
 "0152200004726000849": {
  "reg": "0152200004726000849",
  "summary": "Создание и размещение на сайте СМИ в интернете (с дублированием в соцсетях) информационных материалов о деятельности губернатора и правительства Омской области. Это медийная/PR-услуга по заявкам заказчика, а не разработка софта: тема и объём каждого материала задаются отдельной заявкой заказчика по ходу контракта.",
  "scope": [
   "Создание информационных материалов о деятельности губернатора и правительства Омской области",
   "Размещение материалов на сайте, имеющем статус средства массовой информации",
   "Дублирование (анонсирование) материалов в социальных сетях",
   "Приём и обработка заявок заказчика с темой и объёмом каждого материала",
   "Подготовка ежемесячных отчётов и документов о приёмке"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "Это услуга по созданию и размещению медиаконтента (PR/журналистская работа), а не разработка или сопровождение программного обеспечения",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "размещение материалов должно идти на интернет-ресурсе со статусом средства массовой информации — исполнитель должен иметь такой ресурс сам или договориться о размещении на чужом"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не обязательное условие допуска, но критично для победы: критерий оценки «квалификация» учитывает число исполненных похожих контрактов (создание/размещение материалов о деятельности органов власти), максимум учитывается 15 договоров",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Нужен доступ к сайту со статусом СМИ для размещения материалов; если своего такого ресурса нет, требуется договориться с его владельцем до начала работы",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 22.12.2026; объём и темы материалов определяются отдельными заявками заказчика, приёмка и оплата — помесячно",
  "payment": "Оплата помесячно по факту оказанных услуг, по ценам за единицу услуги (прайс в приложении №2 к контракту), в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; аванс в тексте не упомянут",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Материалы не должны нарушать авторских/смежных прав третьих лиц и не могут быть компиляцией из других источников. Если фотоматериалы для публикации предоставляет сам исполнитель, права на такие фотоматериалы заказчику НЕ передаются (остаются у исполнителя); если фото даёт заказчик — у заказчика на них достаточные права для использования. Отдельной передачи исключительных прав на текстовые материалы в прочитанном фрагменте контракта не описано.",
  "penalties_risks": [
   "Объём и содержание работы заранее не фиксированы — зависят от заявок заказчика по ходу исполнения",
   "Нужен доступ к площадке со статусом СМИ, которой у типичной ИТ-студии может не быть",
   "Штраф за ненадлежащее исполнение по типовым правилам ПП РФ №1042 — 1% цены контракта (от 1 000 до 5 000 ₽ за факт)",
   "Декабрьская приёмка сокращена по срокам (документ о приёмке — не позднее 24.12.2026, подписание заказчиком — не позднее 29.12.2026)"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена контракта — 60% веса; квалификация участника (опыт исполненных похожих контрактов на создание/размещение материалов о деятельности органов власти, до 15 договоров) — 40% веса",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Это PR/медиа-услуга, а не веб-разработка: подходит студии с направлением контента и SMM, но обязательно нужен доступ к ресурсу со статусом СМИ, а объём работы заранее не определён",
  "sources": [
   "docs/0152200004726000849/Описание объекта закупки.docx (архив)/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0152200004726000849/Порядок рассм. и оценки заявок сайт.docx (архив)/Порядок рассм. и оценки заявок сайт.pdf",
   "docs/0152200004726000849/Проект контракта.docx (архив)/Проект контракта.pdf",
   "docs/0152200004726000849/Требования.docx (архив)/Требования.pdf"
  ]
 },
 "32616470446": {
  "reg": "32616470446",
  "summary": "Внедрение уже купленных продуктов Digit (PROконтакт, Омниканальность, Вики с ИИ-поиском, Фрирайд аналитика) в ГИС МФЦ Удмуртии на платформе «Digit Платформа»: колл-центр с Asterisk и IVR, текстовые каналы, база знаний, до 10 дашбордов, интеграция карточки звонка с электронной очередью и данными заявителя. Срок — до 30.11.2026; нужны права правообладателя на модификацию «Digit Платформа».",
  "scope": [
   "Развернуть и настроить Digit PROконтакт: линии, очереди, маршрутизация, IVR, запись звонков",
   "Настроить IP-АТС Asterisk и переключить SIP-транки заказчика",
   "Развернуть Digit Омниканальность (текстовые диалоги) и Digit Вики с модулем «Эксперт» (поиск на естественном языке)",
   "Развернуть Digit Фрирайд аналитику: ETL из продуктов Digit, наборы данных, до 10 дашбордов",
   "Интегрировать карточку звонка с ГИС МФЦ УР: запись в электронную очередь, сведения о заявителе, база знаний услуг",
   "Инструктаж по ВКС, ПМИ, документация; гарантия 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Расширение функциональности действующей ГИС на вендорской платформе внедрением коробочных модулей того же вендора",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС МФЦ УР на «Digit Платформа» (модули «Электронная очередь», «Колл-центр», «Отчётность и аналитика», портал, мобильное приложение)",
  "platform_stack": [
   "Digit Платформа",
   "Digit PROконтакт",
   "Digit Омниканальность",
   "Digit Вики",
   "Digit Фрирайд аналитика",
   "Asterisk",
   "Astra Linux SE"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ по защищённым каналам с СКЗИ заказчика",
   "АРМ исполнителя с сертифицированным ФСТЭК антивирусом и подтверждением соответствия требованиям ИБ МФЦ",
   "Работа с персональными данными"
  ],
  "licenses_required": [
   "Права на модификацию «Digit Платформа» — сертификат или письмо правообладателя с полномочиями исполнителя (в течение 1 рабочего дня после подписания)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны авторизация правообладателя Digit и знание его продуктов; без письма вендора договор не исполнить",
  "timeline": "С подписания договора по 30.11.2026; доступы к серверам — 3 рабочих дня, исходные сведения — 2 рабочих дня после заключения",
  "payment": "Без аванса; в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приёмки",
  "warranty": "12 месяцев со дня подписания акта: устранение дефектов, ошибок и сбоев внедрённой функциональности",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Требуется письмо/сертификат правообладателя Digit",
   "Срок около 3 недель с учётом заключения договора не ранее 10 дней после итогов",
   "Требования ИБ к АРМ исполнителя"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок среди МСП: наименьшая цена",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит обычной студии: работа для вендора Digit или его авторизованного партнёра",
  "sources": [
   "docs/32616470446/Извещение № 136 ЗК МСП.pdf"
  ]
 },
 "0173200001426001993": {
  "reg": "0173200001426001993",
  "summary": "Модернизация и 2 года поддержки работоспособности действующей информационной системы Правительства Москвы «Единый сервис идентификации пользователей» (ЕСИП) — SSO/IdM-системы на базе RooX UIDM, обслуживающей до 100 000 пользователей транспортного комплекса Москвы (ЦОДД, ДТиРДТИ) с 10+ интеграциями с другими городскими ИС.",
  "scope": [
   "модернизация существующих подсистем ЕСИП (идентификация, авторизация, безопасность, интеграция, протоколирование)",
   "создание новой подсистемы самообслуживания пользователей",
   "поддержание работоспособности системы (SLA) 2026-2028",
   "обработка заявок на доработку/развитие по частным ТЗ (ЧТЗ) от заказчика",
   "обеспечение показателей доступности 99%, RPO 2 часа, RTO 1 час при нагрузке до 10000 одновременных пользователей",
   "сопровождение интеграций с СУДИР, СМКСС, Проинфраструктурой, ДТМ, Экокартой и др."
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "модернизация (развитие) действующей городской ИС ЕСИП плюс поддержание её работоспособности 2 года — доработка и сопровождение совмещены",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ЕСИП — система идентификации/доступа Правительства Москвы на базе «RooX UIDM platform» (реестр российского ПО), микросервисная архитектура, эксплуатируется с 2020 г., множество интеграций с городскими ИС (СУДИР, СМКСС и др.)",
  "platform_stack": [
   "RooX UIDM platform (реестр российского ПО)",
   "микросервисы/контейнеризация",
   "СУДИР",
   "SPA веб-интерфейс",
   "российские браузеры (Yandex, Chromium-Gost)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место выполнения работ указано по конкретным адресам заказчика (переулок Лесной 2-й, д.11, стр.1 и др. по Приложению 2) с привязкой к датам этапов, но прямого требования физического присутствия специалистов в прочитанной части текста не обнаружено",
  "access_requirements": [
   "доступ к техническим средствам и ПО Системы предоставляется заказчиком подрядчику на этапе организации эксплуатационных служб, по запросу по электронной почте",
   "обязательное привлечение субподрядчиков из числа СМП на объём не менее 50% цены контракта"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": "Дополнительные требования по п.4 ПП РФ №2571 (квалификационный опыт); в критериях оценки заявки «квалификация участников» имеет значительный вес (опыт работы, связанный с предметом контракта) — конкретная сумма в прочитанной части не указана",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "требуется глубокое знание уже работающей системы ЕСИП (RooX UIDM, микросервисная архитектура, 10+ интеграций с городскими ИС), а также обязательное привлечение субподрядчиков-СМП на 50% цены контракта",
  "timeline": "С 09.11.2026 по 10.11.2028 (2 года), работы поэтапно по графику (Календарному плану), допускается досрочное выполнение",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата поэтапно по факту объёма выполненных работ, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Документа о приёмке по этапу (ЭДО, УКЭП, Портал поставщиков); приёмка этапа — до 20 рабочих дней",
  "warranty": "Гарантийные обязательства предусмотрены — после завершения работ подрядчик обязан предоставить отдельное обеспечение гарантийных обязательств (срок и размер не найдены в прочитанной части текста)",
  "ip_rights": "Исключительные права на все созданные по контракту результаты (включая исходный код, БД, документацию) передаются заказчику в полном объёме без увеличения цены; права на ранее созданные компоненты подрядчика/третьих лиц — по лицензионному договору",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 4 315 935,07 руб., обеспечение исполнения контракта 14 386 450,23 руб.",
   "обязательное привлечение субподрядчиков-СМП на объём не менее 50% цены контракта",
   "оплата за вычетом неустоек при ненадлежащем исполнении",
   "обеспечение отдельных гарантийных обязательств после сдачи работ"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена контракта — 30%, квалификация участников закупки (опыт, ресурсы) — оставшиеся 70% (точная детализация показателей не дочитана)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Крупный и сложный проект (144 млн руб., 2 года, critical city infrastructure, SSO на 100 тыс. пользователей) — для небольшой студии без опыта именно с RooX UIDM и подобными госконтрактами практически недостижим",
  "sources": [
   "docs/0173200001426001993/Техническое_задание_17169595-1.pdf",
   "docs/0173200001426001993/Проект_контракта_17169595-1.pdf",
   "docs/0173200001426001993/_Порядок оценки заявок_ЕСИП_.pdf"
  ]
 },
 "0173200001426001991": {
  "reg": "0173200001426001991",
  "summary": "Сопровождение в течение 550 дней системы обеспечения информационной безопасности ИТ-инфраструктуры ГУП «Мосгортранс»: поддержка пользователей, прикладное и системное администрирование, обслуживание 300+ криптошлюзов Dionis-NX и поддержка проприетарного ПО HPE (NNMi, Operations Bridge, Service Manager, ArcSight) и Tibbo Aggregate. Это эксплуатационная служба ИБ с SLA 24×7, лицензиями ФСБ и ФСТЭК.",
  "scope": [
   "организация эксплуатационных служб, системы мониторинга, контроля версий и мониторинга качества (дни 1–10)",
   "поддержка пользователей и инцидентов: критические 24×7, остальные 12×7, реакция от 15 минут",
   "прикладное и системное администрирование подсистем защиты периметра, управления ИБ, управления ИТ-ресурсами и криптозащиты",
   "обслуживание СКЗИ Dionis-NX (301 шт.): изготовление и распределение ключевых документов, монтаж, замена, ремонт",
   "обеспечение поддержки производителя проприетарного ПО HPE и Tibbo Aggregate: обновления, консультации, диагностика",
   "резервное копирование, контрольные восстановления, ППР, ежемесячные отчёты с расчётом KPI"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "эксплуатация и сопровождение действующей системы ИБ заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СОИБ ГУП «Мосгортранс»: Dionis-NX (СКЗИ ФСБ, МЭ/СОВ ФСТЭК), HPE NNMi, Network Automation, UCMDB, Operations Bridge, Service Manager, ArcSight ESM, Tibbo Aggregate, VMware vCenter 6.5; по разъяснению заказчика контракт на внедрение новой системы уже заключён 09.10.2026",
  "platform_stack": [
   "Dionis-NX",
   "HPE / Micro Focus: NNMi, Network Automation, UCMDB, Operations Bridge, Service Manager, ArcSight ESM",
   "Tibbo Aggregate",
   "VMware vCenter 6.5, PostgreSQL, Vertica"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "место оказания услуг — Москва, ул. Матросская Тишина, д. 15/17, стр. 2; ТЗ требует замены и ремонта вышедшего из строя оборудования, монтажа и замены СКЗИ Dionis-NX, диагностики ПО «на месте эксплуатации (удалённо или с выездом специалиста)»",
  "access_requirements": [
   "работа с СКЗИ и ключевыми документами, конфиденциальной информацией",
   "доступ к инфраструктуре ИБ заказчика с протоколом передачи прав доступа"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ России (ПП № 313): монтаж, установка и наладка шифровальных средств, защищённых систем и средств изготовления ключевых документов",
   "лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации",
   "подтверждение от производителя права заказчика на расширенную техподдержку проприетарного ПО HPE и Tibbo"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны лицензии ФСБ и ФСТЭК, круглосуточная служба, специалисты по Dionis-NX и HPE/ArcSight и канал вендорской поддержки HPE; студии недоступно",
  "timeline": "550 календарных дней с даты заключения контракта: подготовительный этап — дни 1–10, основной — дни 11–550",
  "payment": "Без аванса; поэтапно (абонентский принцип с учётом KPI) в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке на «Портале поставщиков». НМЦК 64 976 551,52 руб.",
  "warranty": "гарантийный срок — по ТЗ, продлевается на время устранения недостатков",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 3 248 827 руб. (около 5%)",
   "оплата снижается при невыполнении KPI и SLA",
   "заказчик может потребовать увеличить штат при недостаточной квалификации",
   "система подлежит замене — новая внедряется по контракту от 09.10.2026"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии: 65 млн руб., лицензии ФСБ/ФСТЭК, криптооборудование и сопровождение западного ПО ИБ в режиме 24×7",
  "sources": [
   "docs/0173200001426001991/Техническое_задание_17053717-1 (2).pdf",
   "docs/0173200001426001991/Проект_контракта_17053717-1 (2).pdf",
   "docs/0173200001426001991/1991 ответ на запрос_ 192238.pdf"
  ]
 },
 "0101200009326000031": {
  "reg": "0101200009326000031",
  "summary": "Сопровождение действующей системы электронного документооборота на платформе Directum RX для Секретариата Госсобрания Башкортостана: консультации, устранение проблем, доработка модулей и обновление системы с версии 4.10.48 до новейшей в рамках подписки, объём 80 часов до 10.12.2026.",
  "scope": [
   "консультации по использованию, настройке, администрированию и модификации СЭД Directum RX",
   "исправление проблем в работе СЭД, которые заказчик не может решить сам",
   "доработка модулей и процессов системы по требованиям заказчика",
   "обновление системы с версии 4.10.48 до новейшей версии в рамках действующей подписки"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка уже работающей у заказчика СЭД Directum RX с историей ранее сделанных доработок",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭД на платформе Directum RX (версия 4.10.48) с ранее выполненными доработками; пакеты разработки и документация предоставляются исполнителю по запросу",
  "platform_stack": [
   "Directum RX"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг формально указано по адресу заказчика (Уфа), но по контракту заказчик предоставляет удалённый доступ по SSH к тестовому контуру — реально работа удалённая",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ по протоколу SSH к тестовому контуру Directum RX, права достаточные для оказания услуг"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": "Сотрудники исполнителя должны иметь сертификат разработчика и/или сертифицированного специалиста по настройке Directum RX; также требуется простая лицензия на использование Directum RX (правообладатель ООО «Директум»)",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно начать сразу при наличии сертифицированных по Directum RX специалистов и доступа к документации по ранее сделанным доработкам (предоставляется по запросу)",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 10.12.2026; регистрация обращения — не более 3 часов, срок решения согласуется в течение 1 дня",
  "payment": "Без аванса; оплата по факту на основании структурированного документа о приёмке, в течение 7 рабочих дней после подписания; допускается частичная приёмка и оплата",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% цены",
   "штраф за ненадлежащее исполнение — 1% цены контракта (от 1 000 до 5 000 руб.), пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ в день"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Небольшой и короткий контракт (80 часов, 336 тыс. руб.), но нужен сертифицированный специалист по Directum RX — подходит студии/интегратору с такой специализацией",
  "sources": [
   "docs/0101200009326000031/3 Описание объекта.doc (архив)/3 Описание объекта.pdf",
   "docs/0101200009326000031/2 Проект контракта.doc (архив)/2 Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0322200001226001724": {
  "reg": "0322200001226001724",
  "summary": "Сопровождение нетиповой конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» (35 рабочих мест, клиент-сервер) в Краевой клинической больнице им. Сергеева (Хабаровск) до конца 2026 года: методическая поддержка бухгалтерии, доработка форм и отчётов, обмены с другими 1С, регламентные операции. Только очно у заказчика, не менее 4 выездов в месяц.",
  "scope": [
   "методическая и технологическая поддержка бухучёта и отчётности в 1С:БГУ 2.0, консультации на рабочих местах",
   "модификация и обновление релизов нетиповой конфигурации, доработка форм документов и отчётов",
   "автоматизация обмена с 1С:БА, 1С:ДП и 1С:УТ; поддержка учёта лекарств (ИС МДЛП) и питания",
   "регламентные операции: архивные копии, тестирование и исправление баз, удаление помеченных объектов",
   "настройка интерфейсов, прав доступа, внутреннего электронного документооборота"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка действующей нетиповой 1С-конфигурации заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "нетиповая (изменённая под заказчика) конфигурация 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред. 2.0 на платформе 1С:Предприятие 8.3, 35 рабочих мест",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "услуги «строго на рабочем месте Заказчика» (Хабаровск, ул. Краснодарская, 9), «Удаленное оказание услуг не предусмотрено», не менее 4 плановых выездов в месяц и внеплановый выезд в течение 1 часа по вызову",
  "access_requirements": [
   "работа только в помещениях заказчика без выноса информационных баз",
   "доступ к персональным данным и конфиденциальной информации больницы"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен 1С-специалист в Хабаровске, способный приехать за 1 час, и знание нетиповой бухгалтерской конфигурации; удалённая работа запрещена",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 30.12.2026",
  "payment": "по цене единицы услуги за фактический объём, в пределах 500 000 руб.; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "внеплановый выезд в течение 1 часа",
   "штраф 1% цены контракта за ненадлежащее исполнение",
   "оплата только фактического объёма — сумма не гарантирована"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — победитель по цене за единицу услуги",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "подходит только местному 1С-франчайзи или специалисту в Хабаровске; удалённой студии не подходит",
  "sources": [
   "docs/0322200001226001724/III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.pdf",
   "docs/0322200001226001724/Приложение к технической части.pdf",
   "docs/0322200001226001724/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf",
   "docs/0322200001226001724/II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.pdf"
  ]
 },
 "0248100000126000049": {
  "reg": "0248100000126000049",
  "summary": "ИТ-аудит семи информационных систем ТФОМС Московской области (АИС ТФОМС МО, ИАС ТФОМС, ЕИР «Диспансеризация», «ОМСФинанс», «Медэксперт ТФОМС», АИС МТР, доработки финансово-кадрового комплекса): анализ процессов сопровождения, документации, функций, соответствия требованиям к ПО, рынка аналогов и дорожная карта модернизации. Сдать в 4 этапа до 15.12.2026.",
  "scope": [
   "анализ процессов поддержки и сопровождения (регламенты, запросы, релизы, SLA), схемы BPMN «как есть»/«как должно быть», рекомендации",
   "анализ полноты и актуальности документации по каждой ИС по согласованной методике",
   "анализ функций систем на востребованность и полноту для процессов ТФОМС",
   "анализ соответствия систем требованиям к допустимому ПО, реестр используемого ПО, заключение",
   "анализ рынка ПО на предмет аналогов",
   "дорожная карта модернизации систем и итоговый отчёт"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "консалтинг/обследование действующих систем без разработки",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС ТФОМС МО (ЕРЗ, ЕХД, адаптер СМЭВ, веб-приложения), ИАС ТФОМС, ЕИР «Диспансеризация», АИС «ОМСФинанс», АИС «Медэксперт ТФОМС», АИС МТР, программный комплекс финансово-хозяйственного и кадрового сектора",
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — г. Москва, ул. Бутырская, 46, стр. 1, либо посредством удалённого доступа к оборудованию/ПО, предоставляемого заказчиком",
  "access_requirements": [
   "доступ к системам с персональными данными застрахованных лиц и информацией ограниченного доступа (удалённо или на территории заказчика)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "открытый конкурс: возможна оценка квалификации участника (п. 4 ч. 1 ст. 32 44-ФЗ); порядок оценки в документах закупки отсутствует",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужна команда аналитиков/аудиторов ИС и быстрое получение доступа к системам; разработки нет, но сроки этапов очень короткие",
  "timeline": "с заключения контракта: этап 1 — по 25.11.2026, этап 2 — по 30.11.2026, этап 3 — по 07.12.2026, этап 4 — по 15.12.2026; окончание этапов исполнения — 25.12.2026",
  "payment": "без аванса; по этапам 1–3 — в течение 7 рабочих дней после приёмки, по 4 этапу — в течение 3 рабочих дней",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "права на ПО не передаются; для новых РИД — по ст. 1240.1 ГК РФ",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10%",
   "контракт будет заключён примерно в середине ноября, а первый этап — до 25.11.2026"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс в электронной форме: цена и, вероятно, квалификация; порядок оценки в выложенных документах отсутствует",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "для студии сомнительно: консалтинг по чужим системам ОМС на 14,5 млн ₽ с несколькими неделями на всё",
  "sources": [
   "docs/0248100000126000049/Проект_ГК.pdf",
   "docs/0248100000126000049/Требования к содержанию, составу заявки и инструкция по ее заполнению.pdf",
   "docs/0248100000126000049/Описание объекта закупки (услуги).pdf"
  ]
 },
 "32616446136": {
  "reg": "32616446136",
  "summary": "Техническая поддержка и сопровождение информационной системы «Электронный оперативный журнал уровня ОСЦ (ЦУС)» (ОЖУР ДЗО) для ПАО «Россети Томск» — критичной для бизнеса системы на платформе QuaSy СППР, используемой персоналом ситуационно-аналитических центров. Небольшой контракт на 12 месяцев, услуги оказываются удалённо.",
  "scope": [
   "Техническая поддержка пользователей ОЖУР (1-я линия)",
   "Обеспечение работоспособности программных компонентов, устранение инцидентов",
   "Администрирование и конфигурирование системы (подсистемы qSecurity, qReps, qOJUR, qReports, qIntegration)",
   "Функциональное сопровождение системы",
   "Соблюдение SLA по классу критичности («критические для бизнеса»: доступность 99,73%, время восстановления ~2 часа)",
   "Защищённый удалённый доступ к инфраструктуре заказчика по его регламенту"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение и техподдержка уже работающей проприетарной системы Россетей, без создания нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИС «Электронный оперативный журнал уровня ОСЦ (ЦУС)» (ОЖУР ДЗО) на платформе QuaSy СППР, свидетельство о регистрации ПО № 2016662022",
  "platform_stack": [
   "QuaSy СППР (специализированная платформа)",
   "qSecurity/qReps/qOJUR/qReports/qIntegration"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Место оказания услуг — удалённый режим по согласованию с заказчиком; участие в очных совещаниях и обучении явно исключено из услуг",
  "access_requirements": [
   "Защищённый удалённый доступ в корпоративную сеть передачи данных (КСПД) заказчика по утверждённому регламенту; АРМ специалистов исполнителя должны быть стационарными (мобильные/общедоступные АРМ не допускаются)",
   "В течение 5 рабочих дней с даты договора — план ресурсного обеспечения (ФИО, должности, квалификация, загрузка специалистов) и согласия на обработку персональных данных по каждому работнику с удалённым доступом",
   "Парольная политика (не менее 10 символов, спецсимволы), запрет на ПО удалённого управления (TeamViewer, AnyDesk, AmmyAdmin, RDP и др.)",
   "Инструктаж сотрудников исполнителя по правилам информационной безопасности заказчика с подписанием расписок",
   "Соглашение о конфиденциальности (коммерческая тайна) по форме заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия и/или разрешения на деятельность, соответствующую предмету договора (п. 5.1.9 договора, конкретный вид не уточнён в тексте)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно глубокое знание специфической проприетарной платформы QuaSy ОЖУР и строгих SLA (критически важная система для бизнеса), без этого опыта выполнить поддержку и соблюсти время восстановления (~2 часа) невозможно",
  "timeline": "12 месяцев с момента заключения договора",
  "payment": "Расчёты ежеквартально по факту оказанных услуг; оплата в течение 7 рабочих дней (для СМП) или 30 календарных дней (для прочих) после подписания акта",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Неустойка 0,1% цены договора за каждый день просрочки сроков оказания услуг",
   "Штраф 1% цены договора за нарушение прочих условий",
   "Жёсткий SLA по критичной системе (время восстановления при аварии от 30 минут до 4 часов в зависимости от класса)",
   "Штраф по каждой услуге отдельно за несоблюдение SLA: 10% стоимости услуги за период при отклонении от целевых сроков/наличии опротестованных заявок, 20% — при серьёзном отклонении, максимум 30% стоимости услуги за отчётный период",
   "За несоблюдение требований ИБ при удалённом доступе — штраф 10% цены договора за каждое нарушение; за просрочку по требованиям к удалённому доступу — 1% цены договора за каждый день"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме (223-ФЗ), по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит без опыта работы именно с платформой QuaSy/ОЖУР Россетей — узкоспециализированная проприетарная система с жёсткими SLA, цена контракта очень мала (169 тыс. руб. за год)",
  "sources": [
   "docs/32616446136/на_ЭТП (архив)/на ЭТП/Приложение №1/ТЗП - Проект договора+ТЗ.pdf"
  ]
 },
 "32616449864": {
  "reg": "32616449864",
  "summary": "Для ПАО «Россети» перевести клиентскую часть казначейской системы АИС УКО (1С:Управление холдингом, тонкий клиент, около 1000 пользователей) с Windows и MS Office на «Альт рабочая станция», «Р7-Офис» и Яндекс.Браузер. Нужно найти и переписать весь код с зависимостями от импортного ПО, провести тестирование и ОПЭ за 5 месяцев. Для допуска нужен исполненный договор по казначейской системе на 1С на сумму не менее 50% НМЦК.",
  "scope": [
   "получить доступы к ландшафту АИС УКО (серверы на Astra Linux) по правилам ИБ заказчика",
   "обследовать систему и проанализировать весь код, включая нестандартные доработки конфигурации 1С УХ",
   "выявить и доработать код, неработоспособный на Альт Linux / Р7-Офис (зависимости от Windows и MS Office)",
   "написать тестовые сценарии, проверить идентичность работы и отсутствие падения производительности",
   "ОПЭ, устранение замечаний, перевод в промышленную эксплуатацию",
   "документация: устав проекта, план, ПМИ, протоколы, архитектурные диаграммы в СМЕКА, руководства пользователя и администратора"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "доработка существующей крупной системы на 1С под отечественный клиентский софт",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС УКО на 1С:Предприятие 8 / 1С:Управление холдингом с нестандартными доработками, серверы на Astra Linux, 1000 одновременных пользователей",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8 (1С:Управление холдингом)",
   "Альт рабочая станция",
   "Astra Linux",
   "Р7-Офис",
   "Яндекс.Браузер"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "работы на территории РФ, выезд в офисы заказчика — только при обоснованной и согласованной необходимости; испытания на объекте заказчика",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к сетям заказчика по его требованиям ИБ; документы и технические средства для доступа — за счёт исполнителя"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "допуск: не менее 1 исполненного за 3 года договора по созданию/доработке автоматизированной системы управления казначейскими операциями на 1С с суммой не менее 50% НМЦК (≈7,4 млн ₽); оценка (20%): по 10 баллов за договор по казначейству на 1С:Управление холдингом для компаний с 5+ филиалами; квалификация (10%): сертифицированные «1С:Руководитель корпоративных проектов» и «1С:Эксперт по технологическим вопросам» с опытом проектов для субъектов КИИ",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "технически можно (код и доступ дают), но к закупке допустят только при наличии исполненного договора по казначейской системе на 1С на сумму от ≈7,4 млн ₽",
  "timeline": "5 календарных месяцев с даты заключения: этап 1 (доработка) — 3 месяца, этап 2 (ОПЭ и ввод в ПЭ) — 2 месяца",
  "payment": "без аванса; поэтапно, в течение 30 рабочих дней после подписания акта (для МСП — не более 7 рабочих дней)",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приёмки",
  "ip_rights": "исключительные права на результат работ принадлежат заказчику",
  "penalties_risks": [
   "переход к следующему этапу — только после согласования всех документов предыдущего",
   "требуется полная идентичность функциональности и производительности с Windows-версией"
  ],
  "evaluation": "запрос предложений: цена 70%, опыт 20%, квалификация 10%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "по технике подходит 1С-команде с опытом Linux-клиентов, но входной порог (казначейский проект на 1С от 7,4 млн ₽) отсекает небольшую студию",
  "sources": [
   "docs/32616449864/ч. V Техническая часть.pdf",
   "docs/32616449864/ч _I-III.pdf",
   "docs/32616449864/ч. IV Проект договора.pdf"
  ]
 },
 "0162200011826003345": {
  "reg": "0162200011826003345",
  "summary": "Доработка программного комплекса «Информационная система управления финансами» (ИСУФ, правообладатель — ООО НПО «Сапфир») для ГКУ СО «Инфраструктурно-ресурсный центр системы образования Свердловской области»: новый функционал по соглашениям о субсидиях на отдых детей в каникулы и на инфраструктуру детского отдыха, печатные формы, отчёты, рабочее место руководителя.",
  "scope": [
   "Функционал формирования и подписания ЭП соглашений о субсидиях муниципалитетам (2 вида субсидий)",
   "Печатные формы соглашений и дополнительных соглашений, их расторжение",
   "Сбор и отчётность по финансированию, графику перечисления субсидий, достижению показателей",
   "Загрузка данных из Excel, рабочее место руководителя со сводными отчётами",
   "Приёмочные испытания на тестовом контуре, обновление документации",
   "Очное обучение сотрудников Министерства и муниципалитетов работе с новым функционалом"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Доработка чужого проприетарного ПК «ИСУФ», права на который принадлежат ООО НПО «Сапфир» (сублицензионный договор у заказчика)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПК «ИСУФ» (Информационная система управления финансами), правообладатель ООО НПО «Сапфир», свидетельство № 2010613519",
  "platform_stack": [
   "Windows Server 2008+",
   ".NET Framework 4.5",
   "Microsoft SQL Server 2008+",
   "IIS 7.5+"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Обучение сотрудников Министерства образования и муниципалитетов должно проводиться очно на площадке заказчика по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 33, с подписанием акта о проведении обучения",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Права на модификацию/доработку исходного кода ПК «ИСУФ» — система принадлежит третьему лицу (ООО НПО «Сапфир»), доработка без нарушения его авторских прав"
  ],
  "experience_required": "Прямого требования к опыту для допуска нет; как альтернатива обеспечению исполнения контракта можно подтвердить исполнение (без неустоек) трёх контрактов за последние 3 года на сумму не менее НМЦК",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Доработка проприетарной системы третьего правообладателя (НПО «Сапфир») требует согласованных прав на изменение исходного кода — без этого доступа к коду выполнить работу невозможно",
  "timeline": "С даты заключения контракта до 17.12.2026; этапы: проектирование и функциональная модель → реализация функционала по 2 видам субсидий → рабочее место руководителя → испытания, обучение, ввод в эксплуатацию",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата единовременно по факту выполнения всех работ в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "Гарантийное обслуживание результатов доработки 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке; критичные ошибки — устранение в течение 4 часов, некритичные — 2 рабочих дня",
  "ip_rights": "Исполнитель обязан обеспечить передачу заказчику результатов без нарушения исключительных прав третьих лиц; согласование использования чужих охраняемых результатов с заказчиком обязательно",
  "penalties_risks": [
   "Доработка без доступа к правам на код стороннего правообладателя — риск невозможности выполнения",
   "Критичные ошибки системы нужно устранять за 4 часа"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (победитель по цене)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит без прав на модификацию кода ИСУФ от правообладателя (НПО «Сапфир») плюс требуется очное обучение сотрудников в Екатеринбурге",
  "sources": [
   "docs/0162200011826003345/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0162200011826003345/Проект государственного контракта.pdf",
   "docs/0162200011826003345/Приложение к Извещению.pdf"
  ]
 },
 "0173300009226000009": {
  "reg": "0173300009226000009",
  "summary": "Сопровождение программ бухгалтерского учёта на платформе 1С (конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8») для аппарата Совета депутатов района Зюзино в Москве до конца 2026 года. Консультации, обновления, резервное копирование, выгрузки отчётности — типовая поддержка 1С, не разработка.",
  "scope": [
   "Консультирование пользователей по эксплуатации 1С (телефон, почта, удалённый доступ, на рабочем месте)",
   "Методологическое сопровождение бюджетного/налогового учёта и отчётности",
   "Резервное копирование и обслуживание баз данных 1С",
   "Обновление версий конфигураций 1С, установка на рабочие места",
   "Настройка обмена данными с Федеральным казначейством и Департаментом финансов Москвы",
   "Модернизация системы по заявкам пользователей, доработка механизмов контроля исполнения расходов"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и мелкая модификация уже внедрённых типовых конфигураций 1С, новой системы не создаётся",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:Предприятие 8.3 — конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения» ред. 2.0 и «Зарплата и кадры государственного учреждения»",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "1С:Бухгалтерия государственного учреждения",
   "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Место и условия оказания услуг: по заявке на территории Заказчика в рабочие дни и часы с 9:00 до 17:00... а также удалённо»; отдельно указано «Консультирование пользователей... на рабочем месте пользователя»",
  "access_requirements": [
   "Присутствие специалиста на объекте заказчика в Москве по заявкам в рабочие часы"
  ],
  "licenses_required": [
   "Для максимального балла по критерию квалификации нужны у привлекаемых специалистов: сертификаты «1С:Профессионал»/«1С:Специалист» по профильным конфигурациям и удостоверения о повышении квалификации (не менее 16 часов) по программам «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» и платформе «1С:Предприятие 8» — формально не допуск к участию, но нужно для баллов оценки"
  ],
  "experience_required": "Не требование к участникам, а критерий оценки заявки: опыт оказания аналогичных услуг — исполненные договоры с актами приёмки, последний акт подписан не ранее 5 лет до окончания срока подачи заявок (учитывается цена и количество таких договоров)",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Нужны специалисты, знающие конкретные конфигурации 1С для госучреждений (бюджетный учёт), и готовность выезжать на объект в Москве по заявкам; крупных формальных барьеров (лицензий, допуска) нет",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 31 декабря 2026 года включительно",
  "payment": "Аванс 20% от суммы контракта в течение 7 рабочих дней после заключения, закрывается ежемесячно пропорционально отработанному времени; остальное — по факту приёмки",
  "warranty": "Гарантийный срок указывается в Техническом задании; недостатки устраняются в согласованные сроки, гарантия продлевается на период устранения",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта — 20% цены",
   "Штрафы по ПП РФ № 1042, неустойка за нарушение сроков",
   "Закупка только среди субъектов МСП / СОНКО"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс среди СМП/СОНКО: цена + критерий «квалификация участников закупки» (опыт аналогичных договоров — цена/количество, деловая репутация, число и сертификация специалистов по 1С) — точные веса в критериях не прочитаны",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит студии с опытом сопровождения 1С для госучреждений при готовности выезжать в Зюзино (Москва) по заявкам; барьеров по лицензиям/допускам нет",
  "sources": [
   "docs/0173300009226000009/Описание объеката закупки (1).pdf",
   "docs/0173300009226000009/Приложение 2 Проект контракта 1С Зюзино.pdf"
  ]
 },
 "32616417837": {
  "reg": "32616417837",
  "summary": "Технологическое сопровождение информационных систем, техническое обслуживание оборудования ИТ-инфраструктуры и поддержка автоматизированных рабочих мест сотрудников АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». Документов закупки в ЕИС нет — выжимка сделана по карточке.",
  "scope": [
   "технологическое сопровождение информационных систем",
   "техническое обслуживание оборудования ИТ-инфраструктуры",
   "поддержка автоматизированных рабочих мест сотрудников"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "по названию закупки — сопровождение и техобслуживание уже существующей ИТ-инфраструктуры редакции (по карточке; подробности недоступны)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИТ-инфраструктура и информационные системы АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» (состав неизвестен)",
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "техобслуживание оборудования и поддержка АРМ сотрудников обычно подразумевают присутствие на объекте, но прямого указания в доступных данных нет",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "документов в ЕИС нет вовсе; без ТЗ и проекта договора нельзя оценить объём, место оказания услуг и требования к исполнителю",
  "timeline": null,
  "payment": null,
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [],
  "evaluation": "223-ФЗ — по карточке ЕИС",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "НМЦК 41,2 млн руб. — крупный контракт на сопровождение ИТ-инфраструктуры медиакомпании; без документации оценить пригодность для небольшой студии невозможно",
  "sources": []
 },
 "0317300301926001556": {
  "reg": "0317300301926001556",
  "summary": "Администрация Барнаула заказывает 40 информационных сообщений о поддержке предпринимательства в формате «разъяснительной журналистики» с публикацией на собственном новостном портале исполнителя (посещаемость от 1 млн уникальных посетителей в месяц, не менее 70% регионального контента), в его соцсетях и канале MAX. Срок — с 10.01.2027 до 01.12.2027, НМЦК 300 тыс. ₽.",
  "scope": [
   "подготовка 40 информационных сообщений по заявкам заказчика (500–4000 знаков): сбор информации, опрос экспертов, редактура, дизайн и вёрстка",
   "публикация на своём новостном портале, в аккаунтах портала в соцсетях или в канале MAX, анонсы в MAX не менее 1000 знаков",
   "согласование каждого материала с уполномоченным лицом, публикация в течение 3 рабочих дней с заявки",
   "ежемесячный отчёт со ссылками и скриншотами публикаций"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "медиауслуга — создание и размещение публикаций на своём сетевом издании, не разработка ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен собственный новостной портал из перечня Роскомнадзора с посещаемостью не менее 1 млн уникальных посетителей в месяц и не менее 70% контента об Алтайском крае — у IT-студии такого нет",
  "timeline": "С 10.01.2027 до 01.12.2027; каждое сообщение — не позднее 3 рабочих дней с заявки",
  "payment": "Без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке; бюджет г. Барнаула на 2027 год",
  "warranty": "не установлен",
  "ip_rights": "права на созданные результаты остаются у исполнителя и заказчику не передаются",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 20% цены",
   "публикации и в выходные/праздники с 6:00 до 24:00 местного времени"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "IT-студии не подходит: закупка для регионального интернет-СМИ с большой аудиторией",
  "sources": [
   "docs/0317300301926001556/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0317300301926001556/Проект Контракта.pdf",
   "docs/0317300301926001556/Обоснование НЦМК.pdf"
  ]
 },
 "32616479921": {
  "reg": "32616479921",
  "summary": "Обследовать ИТ-инфраструктуру и порядок работы с первичными диагностическими данными АО «Газпром диагностика» и написать концепцию программно-аппаратного комплекса «Концентратор цифровых данных» плюс ТЗ по ГОСТ 34.602-2020 на его первую очередь. Это консалтинг/проектирование (документы, сметы, экономическая модель по методикам ПАО «Газпром»), работа очно в офисе заказчика в Санкт-Петербурге, срок — до 30.12.2026.",
  "scope": [
   "Анализ порядка сбора, хранения и обработки первичных диагностических данных по 27 методам неразрушающего контроля и 148 видам обследований (регламенты, интервью, структура файлов)",
   "Инвентаризация серверов, СХД, сети, ПО и осмотр помещений с ИТ-оборудованием с учётом филиальной структуры; оценка переиспользования",
   "Анализ импортозамещения по реестрам российского ПО и радиоэлектроники, сравнение с зарубежными аналогами",
   "Изучение интеграций со смежными системами: АСУ ПП на «1С:Предприятие 8.3», 1С:ERP, проектируемая ЕЦП ДТОиР, комплексы ИИ",
   "Целевая архитектура комплекса, модель данных, этапы создания и план перехода к централизованному хранению",
   "Расчёт вычислительных ресурсов (CPU/GPU/СХД/сеть), TCO, общий сметный расчёт, перечни закупок",
   "Финансово-экономическая модель эффективности по методологиям ПАО «Газпром»",
   "ТЗ на создание комплекса первой очереди по ГОСТ 34.602-2020; сопровождение согласования в структурах ПАО «Газпром» (в т. ч. более 12 месяцев)"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "Создаются новые документы (концепция и ТЗ) на будущую систему; разработки и сопровождения ПО нет, но нужно глубоко обследовать существующую инфраструктуру заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Обследуется действующая инфраструктура и смежные системы заказчика (АСУ ПП на «1С:Предприятие 8.3», 1С:ERP, хранилища диагностических данных) — знать их заранее не требуется, изучение входит в работы",
  "platform_stack": [
   "ГОСТ 34.602-2020",
   "методологии ПАО «Газпром» по цифровым инициативам",
   "реестры российского ПО и радиоэлектроники (импортозамещение)",
   "«1С:Предприятие 8.3» / 1С:ERP (интеграции)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Проект договора: «Работы проводятся очно, на территории и компьютерах Заказчика по месту нахождения Заказчика в г. Санкт-Петербург, улица Гренадерская, дом 7 литера А»; в рабочее время заказчика, пропуск по спискам; интервью, осмотр помещений, инвентаризация.",
  "access_requirements": [
   "Работа очно в офисе заказчика (СПб, Гренадерская ул., 7А) на его компьютерах, в рабочее время заказчика",
   "Пропуск по спискам, соблюдение пропускного и внутриобъектового режима",
   "Соблюдение политик ИБ, режима коммерческой тайны и положения о ПДн АО «Газпром диагностика»; решения по ИБ согласуются со Службой корпоративной защиты",
   "Исполнитель не может быть аффилирован с иностранными юрлицами/гражданами"
  ],
  "licenses_required": [
   "В команде: сертификат/диплом о переподготовке в области создания ЦОД",
   "Специалист с правом деятельности в сфере технической защиты информации (сертификат или переподготовка)",
   "Специалист по оптимизации быстродействия высоконагруженных систем (например, «1С:Эксперт по технологическим вопросам»)",
   "Сертифицированный руководитель проекта (PMI/PMBOK или сертификаты 1С по руководству проектами), опыт ≥10 лет",
   "Не менее 2 специалистов неразрушающего контроля по ГОСТ Р ИСО 9712-2023 (I уровень «Дефектоскопист», аттестация Ростехнадзора / СДСПНК РОНКТД)"
  ],
  "experience_required": "В ТЗ: не менее 3 реализованных проектов автоматизации с предприятиями нефтегазовой отрасли (в т. ч. с компаниями группы «Газпром») и не менее 1 проекта по сбору и обработке данных; в оценке — договоры по тематике закупки за 5 лет стоимостью не менее 50% НМЦ (вес подкритерия 0,35 внутри нестоимостного критерия)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны штатные сертифицированные специалисты редких профилей (дефектоскописты НК, ЦОД, ТЗИ, 1С-эксперт), опыт проектов в нефтегазе/Газпроме и постоянное очное присутствие в Санкт-Петербурге",
  "timeline": "С даты подписания договора по 30.12.2026; до начала — согласование план-графика; заказчик рассматривает проекты документов 10 рабочих дней",
  "payment": "Без аванса, одним платежом после подписания УПД за весь период; для СМСП — в течение 7 рабочих дней, для остальных — не более 30 календарных дней",
  "warranty": "12 месяцев с подписания УПД: исправление ошибок в документации; плюс корректировка документации на период согласования проекта в структурах ПАО «Газпром» (в т. ч. более 12 месяцев); устранение выявленных по вине исполнителя уязвимостей ИБ в течение 12 месяцев после договора",
  "ip_rights": "Все результаты интеллектуальной деятельности, созданные по договору, принадлежат заказчику в полном объёме; передаются исходные файлы без ограничений на редактирование",
  "penalties_risks": [
   "Работа целиком очно на территории и компьютерах заказчика",
   "Гарантийная корректировка документации на всё время согласования в ПАО «Газпром» — может растянуться более чем на 12 месяцев без доплаты",
   "Сжатый срок: 19 этапов обследования и проектирования до 30.12.2026",
   "Штраф 10% от суммы при уступке прав требования третьим лицам"
  ],
  "evaluation": "Конкурентный отбор: цена 40%, нестоимостной критерий 60% (техпредложение 0,01; объём собственными силами 0,15; опыт — договоры по тематике с отзывами 0,35; соответствие НМЦ потенциалу участника 0,14; наличие в реестре потенциальных участников закупок Группы Газпром 0,22; справки о МТР и кадрах 0,03–0,05)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой веб/софт-студии не подходит: нужен консалтинг уровня крупного интегратора с дефектоскопистами, ЦОД- и ИБ-специалистами, опытом в нефтегазе и очной работой в СПб",
  "sources": [
   "docs/32616479921/117421_Документация_КО (архив)/117421_Документация_КО/Приложение 2/Техническое задание.pdf",
   "docs/32616479921/117421_Документация_КО (архив)/117421_Документация_КО/Документация КО.pdf",
   "docs/32616479921/117421_Документация_КО (архив)/117421_Документация_КО/Приложение 1/Договор (архив)/Договор/Договор.pdf",
   "docs/32616479921/117421_Документация_КО (архив)/117421_Документация_КО/Приложение 3/Методика КО ТЧ и ПКФ 1,8 Раздел 2-3.pdf"
  ]
 },
 "0356500001426009131": {
  "reg": "0356500001426009131",
  "summary": "Сопровождать и эксплуатировать действующую государственную информационную систему «Единая платформа сайтов органов власти Пермского края» (ЕПС ПК): поддержка пользователей, решение инцидентов, мониторинг доступности, резервное копирование, обновления и устранение уязвимостей в режиме 24×7, удалённо из офиса исполнителя.",
  "scope": [
   "Подготовительные мероприятия: получение доступов к системам заказчика (СУИ ПК, репозиторий кода, виртуальные машины, мониторинг), разработка Единого регламента оказания услуг",
   "Поддержка пользователей: консультирование, настройка конфигурации и прав доступа, выборки данных",
   "Решение инцидентов",
   "Мониторинг доступности и производительности системы (режим 24×7)",
   "Регламентное обслуживание: резервное копирование, контрольное восстановление ВМ, нагрузочное тестирование",
   "Обновление системы и устранение уязвимостей по запросу заказчика"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение и эксплуатация уже работающей ГИС, без разработки нового функционала",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Единая платформа сайтов органов власти Пермского края» (ЕПС ПК) — размещена в ЦОД Правительства Пермского края, со встроенными сертифицированными ФСТЭК средствами защиты информации",
  "platform_stack": [
   "VipNet Client (защищённая сеть 1321, покупается исполнителем)",
   "СУИ ПК (система учёта инцидентов)",
   "РСАА ПК (система доступа)",
   "сертифицированные ФСТЭК средства защиты информации"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "ТЗ прямо указывает: «Место оказания услуг — по месту нахождения Исполнителя» (п.1.5); доступ к системе заказчика только удалённый, по защищённому каналу через VipNet",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к виртуальным машинам, БД и системе мониторинга заказчика только по защищённому каналу (VipNet), доступ прекращается после оказания услуг",
   "АРМ исполнителя должны исключать несанкционированный доступ третьих лиц",
   "Запрещено менять/удалять сервисные учётные записи и средства защиты на серверах заказчика без согласования",
   "Обязательная регистрация обособленного подразделения в налоговых органах при создании рабочих мест на территории оказания услуг на срок более месяца (если применимо)"
  ],
  "licenses_required": [
   "Действующая лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (у исполнителя или у соисполнителя) — обязательна, так как в составе ПО системы есть сертифицированные ФСТЭК средства защиты информации"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужна действующая лицензия ФСТЭК на ТЗКИ (своя или у соисполнителя) и доступ/знание конкретной системы заказчика (регламенты, СУИ ПК, инфраструктура ЦОД Пермского края) — без этого к сопровождению не приступить",
  "timeline": "Подготовительные мероприятия: 22.01.2027–28.01.2027 (7 календ. дней, не оплачиваются); этап 1 — ориентировочно 29.01.2027–28.05.2027 (120 дней, точные даты обрезаны в документе); этап 2 — 29.05.2027–25.09.2027 (120 дней); этап 3 — 26.09.2027–23.01.2028 (120 дней)",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата по этапам в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке",
  "warranty": "Гарантийный срок применяется только при его установлении в контракте (явно не зафиксирован в извлечённом тексте для этого вида услуг)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта — 30% цены контракта (повышенное по сравнению с типовыми 5-10%)",
   "Неустойки (штрафы, пени) взыскиваются за ненадлежащее исполнение, с актами сверки расчётов",
   "Обязательная покупка исполнителем клиента VipNet за свой счёт в рамках цены контракта (эквивалент не допускается)",
   "Закупка доступна только участникам из числа СМП/СОНКО (преимущество по ч.3 ст.30 — 100%)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Небольшой (962 500 руб.) контракт на сопровождение 24×7 чужой региональной ГИС; подходит только исполнителю с лицензией ФСТЭК на ТЗКИ и статусом СМП/СОНКО",
  "sources": [
   "docs/0356500001426009131/Тех задание (ЕПС ПК 2027).pdf",
   "docs/0356500001426009131/Требования к составу и содержанию заявки.pdf",
   "docs/0356500001426009131/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0122200002526003728": {
  "reg": "0122200002526003728",
  "summary": "Техподдержка на 2027 год региональной системы исполнения бюджета «Бюджет-Смарт» (ООО «Кейсистемс») для Хабаровского края: горячая линия 1-й и 2-й линии на ~3000 пользователей, изменения ППО по замечаниям, обновления под законодательство, документация и вебинары. Первая линия работает очно в министерствах в Хабаровске.",
  "scope": [
   "первая линия поддержки по рабочим дням 9–18 (хабаровское время) с работой специалистов в зданиях министерств в Хабаровске: регистрация пользователей и организаций, права, парольная документация, инструктажи",
   "вторая линия: поддержание Системы в работоспособном состоянии, внесение изменений в ППО по замечаниям заказчика и Минфина края, срочные настройки",
   "обновление ППО «Бюджет-СМАРТ Про» и подсистем (Администратор-Д, РРО-Смарт, 243н и др.) под изменения законодательства, сохранение интеграций с «Проект-СМАРТ Про», «Свод-Смарт», РИС закупок, порталом",
   "предоставление заказчику неисключительных прав на обновлённые версии ПО",
   "актуализация эксплуатационной и пользовательской документации, ежеквартальные отчёты",
   "инструктажи пользователей вебинарами (не менее 1,5 часа)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и обновление уже работающей у заказчика системы на проприетарной платформе Кейсистемс",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИС «Бюджет-Смарт» на ППО «Бюджет-СМАРТ Про» версии 24.1.103.920 и СУБД-КС (правообладатель ООО «Кейсистемс»), Red OS Murom 7.3; заказчик не обладает исходными кодами",
  "platform_stack": [
   "Бюджет-СМАРТ Про (Кейсистемс)",
   "СУБД-КС",
   "Red OS Murom 7.3",
   "Nginx"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Работа специалистов первой линии поддержки ведётся по месту нахождения Заказчика» — министерство цифрового развития (ул. Муравьева-Амурского, 56) и Минфин края (ул. Муравьева-Амурского, 19), Хабаровск; вторая линия и администрирование — удалённо",
  "access_requirements": [
   "постоянное присутствие специалистов первой линии в Хабаровске",
   "удалённый доступ по защищённым каналам к серверам Системы после заключения контракта",
   "список сотрудников с ФИО для доступа и письменные согласия о конфиденциальности"
  ],
  "licenses_required": [
   "фактически нужны права/доступ к исходному коду и обновлениям ПО Кейсистемс: исполнитель должен предоставлять неисключительные права на обновлённые версии и вносить изменения в ППО, а у заказчика исходников нет"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно быть правообладателем или партнёром Кейсистемс (обновления и изменения ППО без исходников невозможны) и держать штат первой линии в Хабаровске",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 23.12.2027, поэтапно по графику оказания услуг",
  "payment": "без аванса, по каждому этапу в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "исполнитель гарантирует соответствие качества услуг условиям контракта",
  "ip_rights": "заказчику — неисключительные (пользовательские) права на обновлённые версии ПО бессрочно, без права модификации исходных кодов",
  "penalties_risks": [
   "жёсткие SLA: маршрутизация звонка ≤5 мин, обращения «незамедлительно» ≤3 часа",
   "нагрузка до 3000 пользователей",
   "обеспечение исполнения контракта 5% НМЦК",
   "запрет на иностранное ПО (ПП № 1875)"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не подходит небольшой студии: работа по сути для Кейсистемс или её партнёра с офисом в Хабаровске",
  "sources": [
   "docs/0122200002526003728/Приложение к Технической части.pdf",
   "docs/0122200002526003728/II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.pdf",
   "docs/0122200002526003728/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf",
   "docs/0122200002526003728/III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.pdf"
  ]
 },
 "0372200278526000094": {
  "reg": "0372200278526000094",
  "summary": "Купить для Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга годовой сертификат вендорской техподдержки платформы «Wf Core» (правообладатель АО «Компьютерные системы для бизнеса»): устранение неисправностей, обновления, консультации. Перепродажа поддержки на 15,8 млн руб., а не разработка.",
  "scope": [
   "предоставить сертификат на техподдержку ПО «Wf Core» (реестр № 9581) на 12 месяцев, не ранее чем с 25.12.2026",
   "устранение инцидентов по SLA (взятие в работу 1–8 ч, устранение 32–80 рабочих часов)",
   "обновление ПО",
   "консультирование пользователей через горячую линию, почту, ServiceDesk"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "поставка сертификата вендорской технической поддержки готового ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Платформа «Wf Core» (АО «Компьютерные системы для бизнеса») у Комитета имущественных отношений СПб",
  "platform_stack": [
   "Wf Core"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "документ о правах Организации на предоставление техподдержки «Wf Core» — в течение 1 рабочего дня после заключения контракта"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "поддержку с обновлениями может дать только правообладатель или его уполномоченный партнёр",
  "timeline": "Услуги — 15 рабочих дней с даты заключения контракта; исполнение контракта — 35 рабочих дней; поддержка действует 12 месяцев, гарантия до 25.01.2028",
  "payment": "Без аванса; по окончании услуг в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "До 25.01.2028; устранение недостатков не позднее 20 рабочих дней с требования",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 30% цены контракта",
   "права на поддержку подтвердить уже через 1 рабочий день после заключения"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит студии: перепродажа вендорской поддержки «Wf Core», нужен статус партнёра и обеспечение 30% от ~15,8 млн",
  "sources": [
   "docs/0372200278526000094/Описание_объекта_закупки[24].pdf",
   "docs/0372200278526000094/Проект_контракта[25].pdf"
  ]
 },
 "0173100008626000034": {
  "reg": "0173100008626000034",
  "summary": "Развитие системы электронного документооборота Минэкономразвития России (СЭДО на платформе Docsvision 5 и СДУ «Приоритет», Astra Linux, в ОЦОД Правительственного комплекса): обмен с ГАС и формат МЭДО 3.0, события цифровых поручений Правительства и 8 мелких доработок резолюций и поручений, интеграция с сайтом министерства. Плюс передача лицензий Docsvision/«Приоритет»/КриптоПро/Astra Linux, ЧТЗ, модель угроз, испытания и аттестация системы по защите информации — всё до 20.12.2026.",
  "scope": [
   "этап 1 (7 дней): передать неисключительные лицензии — модули СДУ «Приоритет» (МЭДО 3.0, цифровые поручения, АРМ руководителя, 1200+150 пользователей), Docsvision 5 Core ECM, КриптоПро CSP 5.0 и .NET, Astra Linux SE на 164 ядра, «Цифровой КУПОЛ» (или эквивалент)",
   "этап 2 (до 25.11.2026): частное ТЗ на развитие, актуализация модели угроз и нарушителя, ЧТЗ на систему защиты информации",
   "этап 3 (до 11.12.2026): доработки по п. 4.7 — обмен с ГАС (в т.ч. отправка ДСП), формат МЭДО 3.0 (digital.xml, XMLDSig, passport/message.xml), события цифровых поручений второй очереди, PG-отчёт для сайта министерства, 8 доработок резолюций/пунктов ЦП",
   "этап 3: предварительные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания, актуализация руководств пользователя и администратора",
   "этап 4 (до 20.12.2026): перенос в промышленный контур, проектная документация СЗИ, аттестационные испытания и аттестат соответствия",
   "проверка на уязвимости и их устранение; поддержание сертификатов ФСТЭК/ФСБ на все СЗИ системы"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие действующей госсистемы на проприетарной платформе Docsvision/СДУ «Приоритет» с покупкой лицензий вендора; с 2020 г. систему развивали по 4 прежним контрактам",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭДО Минэкономразвития России: Docsvision 5 Core ECM + СДУ «Приоритет» (DDM, DDMWeb, интеграции МЭДО/ПОС/ССТУ.РФ, АРМ руководителя, Р7-Офис), Astra Linux 1.7, Docker, PostgreSQL 12, Elasticsearch, КриптоПро; размещена в закрытом сегменте ОЦОД Правительственного комплекса",
  "platform_stack": [
   "Docsvision 5 Core ECM",
   "СДУ «Приоритет» 8.0",
   "Astra Linux 1.7 / Astra Linux SE",
   "Docker 24.0.2",
   "PostgreSQL 12.16",
   "Elasticsearch 7.15",
   "КриптоПро CSP 5.0, КриптоПро .NET",
   "R7Office 7.4",
   "МЭДО 3.0, ГАС"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "основная работа — удалённо по защищённому каналу к ОЦОД ПК, но атрибуты доступа к ОЦОД и системе исполнитель «обязан получить на территории Заказчика», испытания проводятся «в присутствии представителей Заказчика и Исполнителя», а «Приемочные испытания должны быть проведены на территории Заказчика» (Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2)",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к инфраструктуре заказчика только для согласованных ответственных лиц, с выделенных АРМ, с согласованных IP-адресов, двухфакторная аутентификация, канал с СКЗИ; запрет TeamViewer/AnyDesk и т.п.",
   "соблюдение требований ТУ ИС ФОИВ ОЦОД ПК; работа с информацией ДСП и персональными данными",
   "почтовые сервисы только с инфраструктурой на территории РФ",
   "сведения об ответственных за ИБ, разработку, администрирование, тестирование по ГОСТ Р 56939-2024; заказчик вправе проверить квалификацию"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ России на работы с шифровальными средствами (пп. 13, 28 перечня) — своя или субподрядчика",
   "лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации — своя или субподрядчика",
   "возможность передать лицензии Docsvision, СДУ «Приоритет», КриптоПро и Astra Linux (ПО из реестра российского ПО); эквивалент по пп. 3–15 не допускается"
  ],
  "experience_required": "доп. требование по ч. 2.1 ст. 31 44-ФЗ: исполненный за 3 года контракт/договор (44-ФЗ или 223-ФЗ) на сумму не менее 20% НМЦК (≈14,8 млн руб.)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны партнёрство с Docsvision/«Приоритет» для передачи лицензий и доработок без модификации прикладного ПО, знание действующей защищённой системы, опыт контракта ≥14,8 млн руб., лицензии ФСБ/ФСТЭК (свои или субподрядчика), обеспечение 22,2 млн руб. и привлечение СМП на 30% цены",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 20.12.2026: этап 1 — 7 календарных дней; этап 2 — по 25.11.2026; этап 3 — по 11.12.2026; этап 4 — по 20.12.2026",
  "payment": "аванса нет; поэтапно за фактически выполненное, в течение 7 рабочих дней после размещения подписанного документа о приёмке этапа (НМЦК этапов: 26,6 млн / 13,8 млн / 31,4 млн / 2,1 млн руб.)",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания документа о приёмке по контракту; замечания ФСБ/ФСТЭК устранить не более чем за 10 рабочих дней; при отказе в аттестате — доработка за свой счёт, гарантия приостанавливается; обеспечение гарантии 739 441 руб. (1% НМЦК)",
  "ip_rights": "исключительные права на результаты работ, включая исходные коды, библиотеки, БД и документацию, переходят заказчику без увеличения цены; при приёмке — демонстрация сборки и развёртывания; при этом ТЗ оговаривает, что работы не должны включать модификацию прикладного ПО СЭДО и создание новых РИД",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 739 441 руб. (1%), обеспечение исполнения 22 183 230 руб. (30% НМЦК), при демпинге ≥25% — 33,3 млн руб.",
   "обязательное привлечение соисполнителей-СМП на 30% цены контракта",
   "сжатые сроки: основная разработка, опытная эксплуатация и приёмочные испытания — примерно за 2,5 недели (с 25.11 по 11.12)",
   "аттестация по защите информации; при отрицательном заключении — доработка за свой счёт",
   "поддержание сертификатов ФСТЭК/ФСБ на все СЗИ системы весь срок",
   "национальный режим: только ПО из реестра российского ПО (ПП № 1875)"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по наименьшей цене; преимущества СМП не установлены",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не для небольшой студии: защищённая госсистема федерального министерства на чужой проприетарной платформе, 74 млн руб., обеспечение 22 млн, опыт ≥14,8 млн, лицензии ФСБ/ФСТЭК и очень сжатый график",
  "sources": [
   "docs/0173100008626000034/Приложение 1 ТЗ_СЭДО_р(002).pdf",
   "docs/0173100008626000034/Извещение_СЭДО_р.pdf",
   "docs/0173100008626000034/Приложение 4 ПГК_СЭДО_р.pdf"
  ]
 },
 "0152200004726000848": {
  "reg": "0152200004726000848",
  "summary": "Создавать и размещать информационные материалы о деятельности Губернатора и Правительства Омской области на сайте зарегистрированного средства массовой информации в Интернете, с дублированием (анонсированием) в соцсетях. Объём и темы материалов — по ежемесячным заявкам заказчика, до 22 декабря 2026 года.",
  "scope": [
   "Приём заявок заказчика с темой и объёмом каждого информационного материала",
   "Создание (написание) информационных материалов о деятельности властей и развитии региона",
   "Размещение материалов на сайте СМИ в Интернете",
   "Дублирование (анонсирование) материалов в социальных сетях",
   "Ежемесячная отчётность и документ о приёмке по каждому расчётному периоду"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "Это услуги по изготовлению и публикации информационных/медийных материалов (контент для СМИ и соцсетей), а не разработка ПО или сайта",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": null,
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "По предварительной заявке заказчика — обязательное присутствие представителя исполнителя на мероприятиях с участием губернатора/правительства области, требующих освещения; остальная работа (написание и размещение материалов) выполняется дистанционно",
  "access_requirements": null,
  "licenses_required": [
   "Материалы размещаются «на сайте средства массовой информации» — предполагается, что исполнитель владеет/управляет зарегистрированным сетевым изданием (СМИ); прямых формулировок о регистрации СМИ в прочитанном тексте нет, но это вытекает из предмета контракта"
  ],
  "experience_required": "Не обязательное условие допуска, но даёт баллы в оценке заявки: опыт оказания аналогичных услуг по созданию/размещению информационных материалов о деятельности органов власти, до 15 исполненных контрактов/договоров (вес критерия «квалификация» — 40%, последний акт — не старше 5 лет)",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Нужен свой (или партнёрский) сайт со статусом зарегистрированного СМИ для размещения материалов; без этого исполнить контракт нельзя",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 22 декабря 2026 года включительно; услуги по месячным отчётным периодам на основании заявок заказчика",
  "payment": "Безнал, по цене за единицу услуги исходя из фактического объёма за отчётный (календарный) месяц, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке (в декабре — не позднее 30.12.2026); аванс не упомянут",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Если фотоматериалы предоставляет исполнитель — права на них заказчику не передаются; если фотоматериалы даёт заказчик — заказчик гарантирует, что обладает достаточными правами на них и согласиями изображённых лиц; материалы не должны быть компиляцией чужого контента и не должны нарушать авторских прав третьих лиц",
  "penalties_risks": [
   "Штраф исполнителя 1% цены контракта (от 1 000 до 5 000 руб.) за каждый факт ненадлежащего исполнения — по общим правилам ПП №1042",
   "Услуги, не предусмотренные ТЗ, не оплачиваются",
   "Нужно обеспечить наличие лицензий/членства в СРО/аккредитаций, если таковые требуются по закону для этого вида деятельности (в т.ч. у соисполнителей)"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена — 60%, квалификация (опыт исполненных договоров, до 15 шт.) — 40%",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит скорее медиа/PR-подрядчику с собственным зарегистрированным сетевым изданием, а не IT-студии без профиля СМИ",
  "sources": [
   "docs/0152200004726000848/ОписаниеОЗ 512 075,00.docx (архив)/ОписаниеОЗ 512 075,00.pdf",
   "docs/0152200004726000848/Порядок оценки 512 075,00.docx (архив)/Порядок оценки 512 075,00.pdf",
   "docs/0152200004726000848/Проект контракта 512 075,00.docx (архив)/Проект контракта 512 075,00.pdf",
   "docs/0152200004726000848/Требования 512 075,00.docx (архив)/Требования 512 075,00.pdf"
  ]
 },
 "0122200002526003753": {
  "reg": "0122200002526003753",
  "summary": "Поставить готовый модуль «Портал взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями» платформы Geometa (неисключительная лицензия) для ГИСОГД Хабаровского края, установить и настроить его на сервере заказчика, связать с ГИСОГД и продемонстрировать работу. Разработка и изменение кода модуля в работы не входят.",
  "scope": [
   "передать простую (неисключительную) лицензию на готовый модуль ПО «Geometa» «Портал взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями» и документацию правообладателя",
   "установить модуль на сервере заказчика (РЕД ОС), настроить обмен с ГИСОГД",
   "обеспечить функции: согласование проектов инженерных коммуникаций и схем трасс, запросы о возможности подключения ОКС, контроль хода согласований, роли и отчёты",
   "провести демонстрацию работоспособности на тестовых данных с протоколом"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "предмет — неисключительные права на готовый модуль Geometa плюс его установка и настройка; код не пишется",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИСОГД Хабаровского края на ТТПО ИСОГД и ПО «Geometa» (разработчик ООО «Джемс Девелопмент»); заказчик не обладает исключительными правами и исходными кодами",
  "platform_stack": [
   "Geometa",
   "PostgreSQL + PostGIS",
   "GeoServer",
   "РЕД ОС 7.3",
   "Axiom JDK 17",
   "КриптоПро CSP",
   "СМЭВ 3"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "работы выполняются «по месту нахождения точек доступа к ГИСОГД, а также в удалённом режиме» (Хабаровск: Минцифры края, Минстрой края, КГБУ «Проектно-строительный институт»)",
  "access_requirements": [
   "доступ к ЦОД Правительства Хабаровского края — права предоставляются через оператора ГИСОГД в течение 1 рабочего дня после заключения контракта"
  ],
  "licenses_required": [
   "право сублицензирования готового модуля ПО «Geometa» «Портал взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями» (от правообладателя ООО «Джемс Девелопмент»)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно иметь права на распространение готового модуля Geometa от правообладателя; без них выполнить контракт нельзя",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 30.11.2026",
  "payment": "Без аванса; по факту выполнения всех работ, в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": "Подрядчик гарантирует соответствие качества работ условиям контракта (срок не указан)",
  "ip_rights": "Заказчику — простая неисключительная лицензия на модуль на весь срок действия исключительного права; права на результаты, созданные в рамках контракта, — Хабаровскому краю",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% цены",
   "короткий срок — около месяца после заключения контракта",
   "выполнить может только тот, у кого есть права на модуль Geometa"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит студии без партнёрства с ООО «Джемс Девелопмент»: по сути это поставка лицензии на чужой готовый модуль и его внедрение",
  "sources": [
   "docs/0122200002526003753/Приложение к Технической части.pdf",
   "docs/0122200002526003753/III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.pdf",
   "docs/0122200002526003753/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf"
  ]
 },
 "0119200000126017267": {
  "reg": "0119200000126017267",
  "summary": "Доработать ведомственную информационную систему «Енисей-Стройнадзор» (Красноярский край): настроить автоматическую интеграцию по API с федеральной ГИС «Национальная система пространственных данных» (передача объектов пространственных данных — создание, обновление, удаление геометрии). Нужны документация, пусконаладка, опытная и приёмочная эксплуатация.",
  "scope": [
   "Интеграция модуля «Цифровая вертикаль строительной отрасли» с ФГИС ЕЦП НСПД через API (операции INSERT/UPDATE/UPDATE GEOMETRY/DELETE)",
   "Автоматическая передача сведений без участия пользователей, с отчётом об успехе/ошибке",
   "Разработка комплекта документации (руководства пользователя и администратора, схемы процессов, программы испытаний)",
   "Пусконаладочные работы на серверном оборудовании заказчика (при необходимости)",
   "Предварительные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания",
   "Сканирование и устранение уязвимостей ПО до итоговой приёмки"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Доработка существующей ВИС «Енисей-Стройнадзор» на чужой платформе «Акцент-Стройнадзор», а не создание нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ВИС «Енисей-Стройнадзор» на технологической платформе «Акцент-Стройнадзор» (реестр российского ПО №17794), правообладатель платформы — ООО «Бинго-Софт»; БД на PostgreSQL",
  "platform_stack": [
   "PostgreSQL",
   "отечественная ОС (4 уровень доверия ФСТЭК) или совместимость с Dallas Lock/SecretNet",
   "VPN-клиент «Континент-АП» (Код Безопасности)",
   "платформа «Акцент-Стройнадзор»"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к защищённым ресурсам заказчика только через VPN «Континент-АП» с сертификатом, выпускаемым заказчиком",
   "Все действия подрядчика идут через систему контроля действий привилегированных пользователей (СКДПП «Бастион») с записью сессий",
   "Нужно заранее согласовать перечень ресурсов, график работы (круглосуточный доступ не даётся) и список сотрудников-исполнителей",
   "До начала работ подрядчик подтверждает меры защиты своей инфраструктуры от угроз (форма за подписью руководителя)"
  ],
  "licenses_required": [
   "Подтверждение права работать с ПО платформы «Акцент-Стройнадзор» без нарушения прав третьих лиц: либо собственные исключительные права на ПО (запись в реестре российского ПО), либо действующий лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем (ООО «Бинго-Софт») или его лицензиатом — обязательно для подачи заявки",
   "Разрабатываемое ПО должно быть отечественным / входить в реестр российского ПО"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Для участия и работы нужен лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем платформы «Акцент-Стройнадзор» (ООО «Бинго-Софт») или собственные права на неё — без этого документа заявку не допустят; также нужны знание чужой системы и доступ через VPN/СКДПП",
  "timeline": "С даты заключения контракта до 25.11.2026; виды и сроки этапов — по графику выполнения работ, согласованному с заказчиком",
  "payment": "Безналичная оплата в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке (по этапам согласно графику); аванс не упомянут",
  "warranty": "Не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами документа о приёмке; отдельное обеспечение гарантийных обязательств контрактом не устанавливается",
  "ip_rights": "Прямо не указано, кому переходят права на результат разработки; оговорено лишь требование патентной чистоты и что права заказчика должны позволять ему дорабатывать и передавать результат без ограничений",
  "penalties_risks": [
   "Стандартные пени/штрафы по 44-ФЗ и ПП РФ №1042 (штраф от 1000 руб. до 10% цены контракта за ненадлежащее исполнение)",
   "Обязанность устранить все уязвимости критического/высокого уровня до итоговой приёмки",
   "Без документа о правах на платформу «Акцент-Стройнадзор» участие в закупке невозможно"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — выбор по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии без прав на платформу «Акцент-Стройнадзор» (ООО «Бинго-Софт») и без опыта работы в защищённом контуре госзаказчика (VPN, СКДПП, ФСТЭК)",
  "sources": [
   "docs/0119200000126017267/ООЗ (ТЗ).pdf",
   "docs/0119200000126017267/Требование к составу заявки Работы Услуги12627939 (1).pdf",
   "docs/0119200000126017267/Проект контракта (Выполнение работ)(без РКТРУ) (29).pdf"
  ]
 },
 "0163200000326005294": {
  "reg": "0163200000326005294",
  "summary": "Сервисное сопровождение («модернизация») региональной АИС МФЦ Смоленской области и электронной очереди «Феникс» до 25.12.2026 для СОГБУ «МФЦ»: поддержание работоспособности, администрирование серверов, резервное копирование, разбор инцидентов и доработки по запросам, включая доработку кода «Феникс». Исполнитель обязан сам иметь права правообладателя на переработку ПО «Феникс» — заказчик их не даёт.",
  "scope": [
   "приёмка АИС МФЦ и ЭО «Феникс» на сопровождение, организация удалённого подключения по защищённым каналам, ServiceDesk исполнителя",
   "управление инцидентами и эксплуатационный сервис: администрирование ОС и системного ПО серверов, ежедневное резервное копирование",
   "адаптация АИС МФЦ по запросам: корректировка функций, веб-сервисов, интерфейса, отчётов и форматов обмена (СМЭВ, ЕСИА, ГИС ГМП, ИАС МКГУ, MAX)",
   "настройка и доработка программного кода электронной очереди «Феникс»",
   "актуализация руководств пользователя и администратора",
   "передача исходных кодов доработок с инструкциями по сборке и демонстрацией сборки"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка уже работающих у заказчика АИС МФЦ и проприетарной электронной очереди «Феникс»",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС МФЦ Смоленской области (веб-система, интеграции со СМЭВ, ЕСИА, ГИС ГМП, ИАС МКГУ, ФГИС МДМ, АИС РСО, MAX) и электронная очередь на ПО «Интеллектуальная система управления очередью «Феникс» (реестр отечественного ПО № 12243)",
  "platform_stack": [
   "ПО «Феникс» (реестр российского ПО № 12243)",
   "СМЭВ 3.0, ЕСИА, ГИС ГМП, ИАС МКГУ",
   "мессенджер MAX"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг — Смоленск, пер. Юннатов, д. 10, но контракт прямо допускает оказание услуг через удалённый доступ к серверам МФЦ",
  "access_requirements": [
   "удалённое подключение к серверам заказчика по защищённым каналам по разделу 8 постановления Администрации Смоленской области № 424 (несоблюдение — основание для расторжения)",
   "работа с персональными данными заявителей МФЦ, конфиденциальность",
   "ServiceDesk исполнителя должен находиться на территории РФ"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации (установка, монтаж, наладка средств защиты информации)",
   "права на переработку (модификацию) ПО «Феникс» от правообладателя — документы в течение 3 рабочих дней после заключения"
  ],
  "experience_required": "Не обязательное требование, а критерий оценки (70%): количество и наибольшая цена исполненных контрактов на модернизацию/развитие/сопровождение/техподдержку ИТ",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны лицензия ФСТЭК и договор с правообладателем «Феникс» на модификацию кода; без них заказчик вправе расторгнуть контракт. Плюс чужая АИС МФЦ без описания стека",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 25.12.2026 включительно; услуги в рабочие дни 9:00–18:00; приёмка до 20 рабочих дней",
  "payment": "Без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке. НМЦК 3 733 280 руб.",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "исключительное право на результаты, включая исходные коды, библиотеки, базы данных и документацию, передаётся заказчику без увеличения цены",
  "penalties_risks": [
   "непредоставление прав на модификацию «Феникс» за 3 рабочих дня — существенное нарушение и повод для одностороннего отказа",
   "обеспечение исполнения контракта 1% цены",
   "штраф 1% цены контракта, но не более 5 000 руб."
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (опыт ИТ-контрактов: количество и наибольшая цена исполненного договора)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит студии: нужен статус партнёра правообладателя «Феникс», лицензия ФСТЭК и знание региональной АИС МФЦ, срок около месяца",
  "sources": [
   "docs/0163200000326005294/описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0163200000326005294/Порядок рассмотрения и оценки заявок.pdf",
   "docs/0163200000326005294/ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf"
  ]
 },
 "0137200001226008094": {
  "reg": "0137200001226008094",
  "summary": "Вторая линия техподдержки и сопровождение прикладного ПО региональной СЭД «САДКО» Калужской области (включая «Мобильный кабинет») на год: разбор заявок, исправление ошибок в исходном коде, мониторинг логов, резервное копирование, оценка доработок. Срок — с 01.12.2026 по 30.11.2027.",
  "scope": [
   "вторая линия поддержки пользователей СЭД САДКО: диагностика и устранение проблем, передача сложных случаев разработчикам",
   "исправление ошибок в прикладном ПО с правкой исходного кода, тестированием и обновлением, передача обновлённого кода",
   "мониторинг лог-файлов системы и СУБД не реже 2 раз в день",
   "организация автоматического резервного копирования серверов и алгоритма восстановления",
   "поддержка и проверка «Мобильного кабинета» при выходе новых версий ОС",
   "оценка доработок и подготовка частных ТЗ",
   "HelpDesk для заявок и ежемесячные отчёты"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техподдержка и сопровождение уже работающей региональной СЭД",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭД САДКО Калужской области с «Мобильным кабинетом»; исключительные права у Калужской области в лице минцифры",
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "услуги оказываются на месте (Калуга, пл. Старый Торг, 2) или удалённо по согласованному каналу, но при программном сбое, требующем присутствия, сотрудник должен прибыть не позднее чем через 1 час; возможны выезды в офис заказчика",
  "access_requirements": [
   "пропускной режим на объектах заказчика",
   "удалённый канал связи, соответствующий требованиям ИБ и согласованный с заказчиком",
   "конфиденциальность данных СЭД"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужно разобраться в чужой СЭД и её коде (передача документации в закупке не описана) и иметь специалиста в Калуге, способного приехать за 1 час",
  "timeline": "С даты заключения контракта, но не ранее 01.12.2026, по 30.11.2027; реакция на заявки: критичный — 4 рабочих часа, высокий — 12, средний — 16",
  "payment": "Ежемесячно по факту, не более 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке; без аванса",
  "warranty": "Устранение недостатков по вине исполнителя за свой счёт в течение 5 рабочих дней",
  "ip_rights": "Исключительные права на СЭД САДКО у Калужской области; при правке кода исполнитель передаёт обновлённый исходный код",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% цены",
   "прибытие специалиста на место за 1 час при сбое",
   "«Мобильный кабинет» — всегда критичный приоритет"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит только студии с присутствием в Калуге и готовностью годами сопровождать чужую СЭД",
  "sources": [
   "docs/0137200001226008094/2027.ООЗ на техподдержку СЭД САДКО.pdf",
   "docs/0137200001226008094/Проект контракта СМП.pdf"
  ]
 },
 "0123200000326001836": {
  "reg": "0123200000326001836",
  "summary": "Сопровождать и технически поддерживать действующую государственную информационную систему «Региональная система управления данными Амурской области» (РСУД) — интеграционную систему для витрин данных, работающую со СМЭВ 4 и несколькими СУБД — удалённо или на территории заказчика в Благовещенске до 02.12.2026.",
  "scope": [
   "Обеспечение функционирования системы в рабочем режиме (09:00–18:00) с приёмом обращений 24×7",
   "Устранение неисправностей (инцидентов) по приоритетам (от 8 часов до 8 рабочих дней)",
   "Планово-профилактические и ремонтно-восстановительные работы",
   "Обновление типового программного обеспечения («Витрина данных», Агент ПОДД СМЭВ 4)",
   "Актуализация комплексной модели данных и регламентированных запросов (при наличии доступа в ЕИП НСУД)",
   "Настройка и сопровождение маршрутов передачи данных из систем-источников",
   "Консультирование заказчика"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение и техническая поддержка уже работающей системы, без разработки нового функционала; замена ПО, перечисленного в ТЗ, прямо запрещена",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Региональная система управления данными Амурской области» (РСУД) — интеграция с типовым ПО «Витрина данных» и Агентом ПОДД СМЭВ 4, работает с СУБД Postgres/MySQL/OrientDB/MongoDB через REST-API",
  "platform_stack": [
   "REST-API/СМЭВ 4",
   "PostgreSQL, MySQL, OrientDB, MongoDB (источники данных)",
   "Типовое ПО «Витрина данных»",
   "JSON"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "ТЗ и контракт явно допускают оказание услуг «как на территории заказчика, так и удалённо» по защищённому интернет-каналу; в официальном разъяснении заказчика на прямой вопрос участника о необходимости присутствия дан отсылочный ответ на п.4.1 контракта, где закреплена именно эта альтернатива — обязательного личного присутствия не установлено",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к оборудованию заказчика по защищённому интернет-каналу под наблюдением специалиста заказчика",
   "Для доработки модели данных и регламентных запросов нужен доступ в ЕИП НСУД",
   "Расходы на организацию удалённого канала связи — за счёт исполнителя"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не является условием допуска к участию, но если предложенная цена снижена на 25% и более (антидемпинговая мера по ст.37 44-ФЗ), для заключения контракта без повышенного обеспечения нужно подтвердить за 3 года 3 исполненных без неустоек контракта на сумму не менее НМЦК",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Официально разъяснено, что специальных лицензий не требуется и модификация ПО не нужна; но для полноценной поддержки нужно изучить конкретную интеграционную систему заказчика (маршруты СМЭВ, витрины данных, механизм Delta) — документация предоставляется только после заключения контракта",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 02.12.2026; гарантийный срок — 3 месяца с даты подписания документа о приёмке",
  "payment": "Аванс не предусмотрен (оплата по факту, безналичный расчёт); расчёт в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "3 месяца с даты подписания документа о приёмке: перенастройка и доработка системы при обнаружении ошибок исполнителя после окончания контракта, устранение удалённо либо на месте при невозможности удалённого решения",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Неустойки (пени, штрафы) за просрочку обеих сторон, удержание из суммы оплаты при неуплате в 5-дневный срок",
   "При аукционе «на понижение» цены (вариант продажи права заключения контракта) оплата заказчиком не производится вовсе — редкий невыгодный вариант условий"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Небольшой контракт на поддержку конкретной региональной интеграционной системы; лицензии не нужны, работа удалённая — доступно студии, готовой разобраться в чужой системе данных и СМЭВ",
  "sources": [
   "docs/0123200000326001836/описание объекта закукпи.pdf",
   "docs/0123200000326001836/Разъяснение 1836-1.pdf",
   "docs/0123200000326001836/проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0190200000326011357": {
  "reg": "0190200000326011357",
  "summary": "Техническая поддержка действующей государственной информационной системы «Жильё Ямала» (учёт и оказание мер соцподдержки на улучшение жилищных условий гражданам ЯНАО) для департамента информационных технологий и связи ЯНАО. Нужен круглосуточный helpdesk 1–3 линии, администрирование и мониторинг серверов/БД, консультации пользователей и настройка системы без изменения кода.",
  "scope": [
   "Персональный консультант заказчика: контроль качества ТП, поэтапная отчётность, подготовка предложений по доработкам с оценкой стоимости/сроков",
   "Консультирование пользователей по любым каналам (телефон, e-mail, мессенджеры, не менее 2 групп до 200 человек) без ограничения числа обращений",
   "Регистрация и решение инцидентов (1–3 линии техподдержки) через Service Desk (Redmine) по SLA, зависящему от приоритета обращения",
   "Техническое сопровождение системы и базового ПО удалённо через VPN ViPNet: мониторинг, настройка, оптимизация серверов, БД (PostgreSQL), ElasticSearch, веб-сервера",
   "Изменение настроек системы через веб-интерфейс (реестры, бизнес-процессы, СМЭВ, справочники, печатные формы) без изменения исходного кода",
   "Ведение и актуализация базы знаний, обучение пользователей",
   "Обслуживание и обновление (минорные изменения) интеграции со СМЭВ",
   "Лицензирование внешнего картографического сервиса «Яндекс-карты» (расширенный тариф, до 1000 запросов/сутки)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистая техподдержка уже работающей ГИС «Жильё Ямала» (на базе реестрового ПО АИС МСП «Феникс»), новый функционал не создаётся — только настройки и консультации",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Жильё Ямала» на базе ПО АИС МСП «Феникс» (реестр российского ПО, запись №11710), интеграция со СМЭВ/ЕПГУ/ЕГИССО, РЦОД ЯНАО",
  "platform_stack": [
   "RedOS 7.2/7.3 (Linux)",
   "PostgreSQL",
   "Apache/PHP",
   "ElasticSearch",
   "Nginx",
   "Nagios",
   "КриптоПро CSP",
   "ViPNet CSP/Client",
   "СМЭВ/РСМЭВ",
   "ЕПГУ/ЕГИССО"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Разъяснение заказчика по запросу участника: «Необходимости в присутствии исполнителя на территории заказчика нет, услуги оказываются удаленно» (документ 11357.pdf)",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к инфраструктуре заказчика только через защищённую сеть ViPNet (клиент ViPNet CSP, VPN)",
   "Персональный DST-файл и учётная запись на каждого сотрудника исполнителя, список сотрудников заранее согласуется с заказчиком (ФИО, должность, email, версия ОС АРМ)",
   "Обязательное соглашение о конфиденциальности (заключить в течение 5 рабочих дней с даты контракта)",
   "Доступ к персональным данным граждан, хранящимся в системе",
   "Запрет передачи конфиденциальной информации во внешние ИИ-сервисы и облачные API без письменного согласия заказчика",
   "DST-файлы запрещено хранить после разовой инициализации подключения — только однократное использование на согласованном АРМ"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Опыт исполнения контракта/договора (в т.ч. по 223-ФЗ) за последние 3 года со стоимостью исполненных обязательств не менее 20% НМЦК (не менее 4 000 000 руб.), без неурегулированных неустоек",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны детальное знание уже работающей сложной ГИС (бизнес-процессы соцподдержки, интеграции СМЭВ/ЕПГУ/ЕГИССО), доступ к персональным данным и защищённой сети ViPNet, подтверждённый опыт аналогичных контрактов на 20% НМЦК",
  "timeline": "3 этапа оказания услуг: этап 1 — с 22.11.2026 по 21.03.2027, этап 2 — с 22.03.2027 по 21.07.2027, этап 3 — с 22.07.2027 по 21.11.2027 (контракт на год)",
  "payment": "Оплата безналичным переводом не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке оказанных услуг по этапу; аванс не предусмотрен (в тексте не указан)",
  "warranty": "Не менее 12 месяцев с даты подписания заказчиком документа о приёмке оказанных услуг по 3 этапу",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Жёсткие SLA: время первой реакции на аварийный приоритет — 10 минут, решение — 6 рабочих часов; на обычный приоритет — решение за 60 рабочих часов",
   "Объём услуг консультирования и техподдержки не ограничен по количеству обращений при фиксированной цене контракта",
   "Доработка результатов с замечаниями — за счёт исполнителя без компенсации",
   "Обеспечение исполнения контракта 2 000 000 руб., обеспечение заявки 200 000 руб.",
   "Строгий регламент обращения с конфиденциальной информацией и DST-файлами ViPNet (ответственность за компрометацию)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион по 44-ФЗ — победитель определяется по наименьшей предложенной цене (при соответствии дополнительным требованиям к опыту)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии не подходит: нужен подтверждённый опыт поддержки похожих гос. ИС на крупную сумму, доступ к защищённому контуру и персональным данным, жёсткие SLA 24/7 на год",
  "sources": [
   "docs/0190200000326011357/Приложение 1 Описание объекта закупки.docx (архив)/Приложение 1 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0190200000326011357/Проект контракта.zip (архив)/Проект контракта (архив)/Проект контракта/Приложение №1 к ГК ТП.pdf",
   "docs/0190200000326011357/Проект контракта.zip (архив)/Проект контракта (архив)/Проект контракта/Приложение №2 к ГК ТП Состав работ.pdf",
   "docs/0190200000326011357/Проект контракта.zip (архив)/Проект контракта (архив)/Проект контракта/Приложение №3 к ГК ТП Инфраструктура.pdf",
   "docs/0190200000326011357/Проект контракта.zip (архив)/Проект контракта (архив)/Проект контракта/Приложение №5 к ГК ТП Календарный план.pdf",
   "docs/0190200000326011357/Проект контракта.zip (архив)/Проект контракта (архив)/Проект контракта/Приложение №6 к ГК ТП Регламент взаимодействия.pdf",
   "docs/0190200000326011357/Проект контракта.zip (архив)/Проект контракта (архив)/Проект контракта/Приложение №7 к ГК ТП Соглашение о конфиденциальности (1).pdf",
   "docs/0190200000326011357/Проект контракта.zip (архив)/Проект контракта (архив)/Проект контракта/Проект ГК (услуги, гарантия).pdf",
   "docs/0190200000326011357/11357.pdf"
  ]
 },
 "0318200006226000047": {
  "reg": "0318200006226000047",
  "summary": "Продление лицензий Kaspersky Endpoint Security для бизнеса — Стандартный (29 узлов, 2 года, образовательная лицензия) для Апшеронского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Чистая перепродажа лицензий, разработки нет.",
  "scope": [
   "передать простые (неисключительные) права на Kaspersky Endpoint Security для бизнеса — Стандартный Russian Edition, 25-49 Node, 2 year Educational Renewal",
   "29 лицензий на рабочие места и серверы, срок действия 24 месяца",
   "совместимость с консолью Kaspersky Security Center"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "продление лицензий готового антивируса",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "действующая установка Kaspersky Endpoint Security и Kaspersky Security Center у заказчика",
  "platform_stack": [
   "Kaspersky Endpoint Security для бизнеса",
   "Kaspersky Security Center"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "статус реселлера/партнёра «Лаборатории Касперского» для передачи лицензий"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужен канал закупки лицензий Kaspersky (партнёрство или дистрибьютор)",
  "timeline": "В течение 10 календарных дней с даты заключения контракта; срок лицензий 24 месяца",
  "payment": "Без аванса; единоразово, не более 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Заказчику — простые неисключительные права на 24 месяца",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения не установлено",
   "маленькая сумма — 45 346,43 руб."
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не профиль студии: это перепродажа антивирусных лицензий на 45 тыс. руб.",
  "sources": [
   "docs/0318200006226000047/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0318200006226000047/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0816500000626015653": {
  "reg": "0816500000626015653",
  "summary": "Модернизация ИАС «Ситуационный центр Главы Якутии» (.NET/React, PostgreSQL/Ред База Данных): новый модуль «Сбор данных» с единым хранилищем, каталогом наборов и веб-инструментом анализа, 2 формы ввода и перенос ≥10 старых форм, передача данных из подсистемы «Опросы и СМИ», 3 аналитические страницы и правка 2 страниц личного кабинета Главы. Срок — до 15.12.2026.",
  "scope": [
   "модуль «Сбор данных» в «Региональной аналитике»: единое хранилище данных, каталог наборов, веб-инструмент анализа с агрегатами, выгрузка xlsx/csv, ролевой доступ",
   "2 формы ввода с автосопоставлением со справочниками НСИ и логическим контролем",
   "перенос не менее 10 форм ввода из архивной подсистемы с ретроспективными данными",
   "передача не менее 10 наборов данных из подсистемы «Опросы и мониторинг СМИ» в «Региональную аналитику»",
   "3 аналитические страницы в «Стратегическом планировании», модификация ≥2 страниц ЛК Главы",
   "ПМИ, испытания, передача исходных кодов"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "доработка существующей ИАС без замены системы и её компонентов",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИАС «Ситуационный центр Главы РС(Я)» (КИС СЦГ РС(Я)) в ЦОД ГБУ РС(Я) «РЦИТ»: ASP.NET/.NET Core, Node.js, React/Redux, PostgreSQL, Ред База Данных",
  "platform_stack": [
   ".NET Core / ASP.NET",
   "React",
   "Redux",
   "Node.js",
   "PostgreSQL",
   "Ред База Данных"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "исполнитель подключается удалённо к КТС в ЦОД заказчика по защищённым каналам согласно регламенту РЦИТ",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к ЦОД по Регламенту предоставления удалённого доступа РЦИТ (защищённые каналы связи)",
   "неразглашение конфиденциальной информации"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "критерий: не менее 10 (максимум 15) исполненных за 5 лет контрактов по созданию/развитию ИС (35% общей оценки); от 5 до 10 IT-специалистов (35%)",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "стек открытый (.NET/React), доступ даётся удалённо, но нужно разобраться в чужом коде системы; форматы данных заказчик даёт только через 10 рабочих дней после подписания",
  "timeline": "с заключения контракта до 15.12.2026; подготовка к работе — до 10 рабочих дней; форматы и перечни данных от заказчика — в течение 10 рабочих дней после подписания",
  "payment": "без аванса, по факту оказания услуг (полностью или частично), в течение 7 рабочих дней с подписания акта",
  "warranty": "не менее 12 месяцев с даты приёмки",
  "ip_rights": "исходные коды разработанных программ передаются заказчику",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5%",
   "очень сжатый срок: исходные данные приходят лишь через 2 недели после подписания, сдача — 15.12.2026",
   "нужен порог в 10 исполненных ИТ-контрактов, чтобы получить баллы за опыт"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (специалисты 50%, опыт по числу контрактов 50%)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "по стеку студии на .NET/React подходит, но мешают сжатый срок, чужой код и критерий опыта (≥10 госконтрактов)",
  "sources": [
   "docs/0816500000626015653/Приложение №1. Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0816500000626015653/Приложение №5. Критерии и их величины значимости. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкур.pdf",
   "docs/0816500000626015653/Приложение №4. Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616433759": {
  "reg": "32616433759",
  "summary": "Сервисная наладка АСУ ТП на четырёх самоподъёмных буровых установках АО «Арктикморнефтегазразведка» (группа «Зарубежнефть») во Вьетнаме и Калининграде: диагностика и доработка программ ПЛК, SCADA, систем автоматического бурения и роботизированной техники, обучение персонала. Рамочный договор по заявкам до 31.12.2027 на сумму до 9,46 млн руб.; промышленная автоматизация, не веб-разработка.",
  "scope": [
   "инженерное и удалённое сопровождение АСУ ТП буровых установок, анализ данных",
   "диагностика и модернизация программного кода ПЛК, тестирование сетей Ethernet/Profibus",
   "функциональные испытания алгоритмов управления с записью трендов",
   "архивные копии ПО, инструкции и технологические карты",
   "обучение персонала работе в автоматических и ручных режимах",
   "настройка систем Dynamic Soft Torque Rotary System, Mud Pump Synchronizer, роботизированной техники"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сервисное сопровождение и наладка действующих систем управления буровым оборудованием",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АСУ ТП СПБУ «Невская», «Мурманская», «Северная Аврора», «Победа»: оборудование Cameron, SCADA InTouch 2012 R2, On-Track System",
  "platform_stack": [
   "ПЛК буровых систем",
   "SCADA InTouch 2012 R2 (10.6)",
   "Cameron",
   "On-Track System",
   "Profibus/Ethernet"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "услуги оказываются на буровых установках: СПБУ «Победа», «Северная Аврора», «Мурманская» — г. Вунгтау, Вьетнам; СПБУ «Невская» — Калининград; командировки по заявкам за счёт исполнителя",
  "access_requirements": [
   "командировки на морские буровые установки во Вьетнам и Калининград",
   "соответствие требованиям заказчика по охране труда, промышленной и экологической безопасности (опросный лист)"
  ],
  "licenses_required": [
   "профильное ПО для работы с контроллерами и актуальная версия прикладного ПО, загруженного в ПЛК всех систем"
  ],
  "experience_required": "Обязательно: опыт с оборудованием Cameron, программирование SCADA InTouch 2012 R2, системы On-Track. В оценке: опыт наладки систем Cameron/NOV/On-Track за 3 года (14%), опыт работы с АО «Зарубежнефть» и дочерними обществами за 5 лет (5%)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны узкая экспертиза в буровой автоматике и уже имеющаяся копия прикладного ПО ПЛК этих установок",
  "timeline": "Договор до 31.12.2027; сроки конкретных работ — в заявках",
  "payment": "Без аванса; по каждой заявке в течение 7 рабочих дней после подписания акта/УПД",
  "warranty": "1 год на результат услуг по каждой заявке; командировочные расходы по гарантии — за счёт исполнителя",
  "ip_rights": "Права на результаты интеллектуальной деятельности по договору оговорены в п. 1.2 договора",
  "penalties_risks": [
   "все командировочные и транспортные расходы включены в тарифы",
   "работа на морских буровых установках с высоким уровнем рисков по ОТ и ПБ"
  ],
  "evaluation": "Запрос предложений: цена 70%, опыт по Cameron/NOV/On-Track 14%, финансовое состояние 5%, срок существования 5%, опыт с «Зарубежнефтью» 5%, аккредитация в АО «Зарубежнефть» 1%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не для IT-студии: промышленная автоматика буровых установок с выездом на объекты",
  "sources": [
   "docs/32616433759/Извещение_о_закупке (2).pdf",
   "docs/32616433759/Документация_о_закупке (2).pdf",
   "docs/32616433759/Договор (архив)/Договор/Договор.pdf",
   "docs/32616433759/ПРИЛОЖЕНИЕ_№2_К_ДОКУМЕНТАЦИИ_О_ЗАКУПКЕ._ТРЕБОВАНИЯ_по_ОТ (2).pdf"
  ]
 },
 "0173100002926000022": {
  "reg": "0173100002926000022",
  "summary": "Развитие ФГИС «АВИАСЕРТ» Росавиации (система сертификации авиатехники): доработка подсистем «Заявки», «Сертификационные работы», «Аналитика», «Администрирование», новые интеграции с АИС ОГУ, ГИС ЦАП, ГАС «Управление», развитие системы защиты информации и аттестация по требованиям ФСТЭК. НМЦК 80 млн ₽, все работы — с заключения контракта по 18.12.2026 в три этапа.",
  "scope": [
   "разработка ЧТЗ и доработка подсистемы «Заявки» (роль «Гражданские контрольные инспекции», автопроверки, вложения)",
   "около 24 доработок подсистемы «Сертификационные работы»: контрольные карты, реестр экспертов, автоформирование актов, заключений, областей деятельности, уведомления, логирование",
   "дашборды подсистемы «Аналитика» по заявкам на сертификацию",
   "интеграции с АИС ОГУ (ЕРУЛ, РОТ, реестр эксплуатантов), ГИС ЦАП, ГАС «Управление»",
   "развитие системы защиты информации: обследование, модель угроз, техпроект СЗИ, установка СЗИ, аттестационные испытания и аттестат соответствия",
   "предварительные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания, документация, передача дистрибутивов и исходных кодов, документы для регистрации в НФАП"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие (доработка функциональности) действующей федеральной ГИС с передачей заказчиком исходного кода",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ФГИС «АВИАСЕРТ» на платформе «Low-code Master», Astra Linux SE «Воронеж», контейнеризация «Боцман», Axiom JDK, виртуализация «Брест», GitFlic; исходный код и руководства заказчик предоставляет по запросу в течение 5 рабочих дней",
  "platform_stack": [
   "Low-code Master",
   "Astra Linux Special Edition (усиленный)",
   "платформа контейнеризации «Боцман»",
   "Axiom JDK Certified",
   "средства виртуализации «Брест»",
   "GitFlic",
   "ViPNet Client КС3 (сеть № 10772)",
   "ЕСИА"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место выполнения — у заказчика (Москва, Ленинградский пр-т, 37, корп. 2); удалённый режим допускается только с разрешения заказчика и для отдельных работ, заказчик может отказать; установка СЗИ и аттестационные испытания — в реальных условиях функционирования системы",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к защищённой сети заказчика только через ViPNet Client КС3 (эквивалент не допускается) — СЗИ и СКЗИ покупает подрядчик",
   "работа с защищаемой информацией ФГИС, соблюдение конфиденциальности",
   "привлечение субподрядчиков из СМП/СОНКО на 20% цены контракта"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК на ТЗКИ (установка и наладка СЗИ, аттестационные испытания) — у подрядчика или субподрядчика",
   "лицензия ФСБ на работы с шифровальными (криптографическими) средствами — у подрядчика или субподрядчика"
  ],
  "experience_required": "Допуск: исполненный за 3 года контракт/договор по 44-ФЗ или 223-ФЗ на сумму не менее 20% НМЦК (≈16 млн ₽). Оценка: опыт работ по созданию/доработке/развитию/обеспечению функционирования ИС (общая цена, количество, наибольшая цена договора) и квалификация специалистов ИТ/ИБ",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны опыт крупных ГИС-контрактов (≥16 млн ₽), лицензии ФСТЭК/ФСБ (или субподрядчик), защищённый канал ViPNet и освоение чужой low-code платформы — и всё это за месяц до 18.12.2026",
  "timeline": "Этап 1 — с заключения контракта по 27.11.2026; этап 2 — с 28.11.2026 по 04.12.2026; этап 3 — с 05.12.2026 по 18.12.2026",
  "payment": "По факту выполнения каждого этапа, не позднее 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке этапа; аванса нет",
  "warranty": "12 месяцев с подписания документа о приёмке; устранение недостатков — не более 20 рабочих дней",
  "ip_rights": "исключительное право на созданные результаты переходит заказчику без увеличения цены; передаются дистрибутивы и исходные коды",
  "penalties_risks": [
   "крайне сжатый срок: весь объём, испытания и аттестация — примерно за месяц",
   "обязательное привлечение субподрядчиков из СМП на 20% цены",
   "штрафы по постановлению № 1042",
   "СЗИ/СКЗИ ViPNet КС3 подрядчик покупает за свой счёт"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена — 30%, квалификация — 70% (опыт работ, связанных с ИС: общая цена, количество, максимальная цена договоров; наличие специалистов ИТ/ИБ)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии не подходит: федеральная ГИС, аттестация по ФСТЭК, порог опыта ~16 млн ₽ и нереально сжатые сроки",
  "sources": [
   "docs/0173100002926000022/Приложение № 1 Описание объекта закупки развитие АВИАСЕРТ.pdf",
   "docs/0173100002926000022/Приложение № 3 Требования к заявке и инструкция по заполнению развитие АВИАСЕРТ.pdf",
   "docs/0173100002926000022/Приложение № 4 Порядок оценки и рассмотрения заявок развитие АВИАСЕРТ.pdf",
   "docs/0173100002926000022/Приложение № 5 проект государственного контракта развитие АВИАСЕРТ.pdf"
  ]
 },
 "0859200001126012337": {
  "reg": "0859200001126012337",
  "summary": "Сопровождение ГИС Рязанской области «Наш дом» (портал обращений граждан ор62.рф и мобильные приложения iOS/Android) на 2027 год: вторая линия поддержки, исправление ошибок, адаптация кода под изменения внешних систем (ЕСИА, ПОС, платёжный модуль), обновления PHP/MySQL и мобильных ОС, администрирование серверов. Участник обязан иметь права на программу «портал «Наш дом Рязань» от правообладателя.",
  "scope": [
   "вторая линия техподдержки: заявки от заказчика и граждан через формы обратной связи",
   "исправление ошибок и адаптация исходного кода ГИС, поддержка интеграций ЕСИА, ПОС, платёжного модуля, Яндекс.Карт",
   "администрирование ОС, СУБД MySQL и прикладного ПО на серверах заказчика, восстановление БД",
   "обновление мобильных приложений (Swift, Kotlin) под новые версии iOS/Android, обновление библиотек",
   "ежемесячные отчёты о количестве обработанных обращений"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техподдержка и сопровождение действующей ГИС на чужой программе",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Наш дом» на ПО «портал «Наш дом Рязань» (правообладатель ООО «ДиджиталВэбТехнолоджи»), PHP/MySQL, мобильные приложения Swift/Kotlin",
  "platform_stack": [
   "PHP",
   "MySQL",
   "Swift",
   "Kotlin",
   "ViPNet",
   "ЕСИА",
   "ПОС"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг — территория исполнителя; доступ к серверам заказчика удалённо через ViPNet",
  "access_requirements": [
   "подключение к сети заказчика через сертифицированные СКЗИ ViPNet (сеть органов власти Рязанской области)"
  ],
  "licenses_required": [
   "свидетельство о госрегистрации программы «портал «Наш дом Рязань» или лицензионный договор с правообладателем (ООО «ДиджиталВэбТехнолоджи») — требование к участнику по п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без прав на программу «портал «Наш дом Рязань» от правообладателя заявку отклонят",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 26.10.2027, отчётные периоды ежемесячно (с 26-го по 25-е число)",
  "payment": "аванс 29% (в течение 15 рабочих дней после счёта, выставляемого после начала оказания услуг), остаток 71% — в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 29% цены",
   "требование прав правообладателя на программу"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "по стеку (PHP + мобильные приложения) студии близко, но участвовать можно только с правами от правообладателя ООО «ДиджиталВэбТехнолоджи»",
  "sources": [
   "docs/0859200001126012337/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0859200001126012337/Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке.pdf",
   "docs/0859200001126012337/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616466734": {
  "reg": "32616466734",
  "summary": "Создать для АО «Газпром диагностика» информационную систему «Ситуационный центр» на BI-платформе Luxms BI: выгрузка данных из 1С (АСУ ПП, ERP, ЗУП) через 1С-коннектор, OLAP-куб и 4 дашборда (главный экран, полевой и камеральный этапы, загрузка ресурсов) для руководства; с документацией по ГОСТ, обучением, опытной эксплуатацией и передачей исходников, всё до 30.12.2026. Исполнитель должен поставить лицензии Luxms BI как авторизованный партнёр.",
  "scope": [
   "техническое задание и технический проект, проектные решения",
   "ETL из 1С:АСУ ПП, 1С:ERP, 1С:ЗУП и xlsx через 1С-коннектор в хранилище (PostgreSQL), OLAP-куб",
   "4 дашборда: «Главный экран», «Полевой этап», «Камеральный этап», «Загрузка ресурсов» с KPI, планом/фактом, финансами и прогнозами",
   "ролевая модель, аудит событий безопасности, работа в закрытом контуре",
   "поставка бессрочных лицензий Luxms BI на пользователей и серверы",
   "предварительные испытания, обучение пользователей и админов, опытная эксплуатация, приёмочные испытания",
   "документация по ГОСТ Р 59793-2021, исходный код и дистрибутив"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "создание новой аналитической системы на готовой BI-платформе, хотя в названии закупки — «развитие»",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "источники данных — 1С:АСУ ПП, 1С:ERP, 1С:ЗУП заказчика; также учитываются ранее разработанные заказчиком проектные решения",
  "platform_stack": [
   "Luxms BI",
   "1С:Предприятие 8.3 (≥ 8.3.22)",
   "Ред ОС 8.0",
   "PostgreSQL 17",
   "Node.js",
   "Nginx",
   "OpenJDK",
   "KeyDB",
   "Node-RED",
   "Patroni",
   "Consul",
   "NATS"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "«Местом оказания услуг является офис Заказчика» — Санкт-Петербург, ул. Гренадерская, 7А; система работает в закрытом контуре, размещение и обучение — на стороне заказчика",
  "access_requirements": [
   "работа в закрытом контуре заказчика",
   "доступ к персональным данным и коммерческой тайне"
  ],
  "licenses_required": [
   "неисключительные права на Luxms BI и её сопровождение, авторизационное письмо правообладателя"
  ],
  "experience_required": "оценивается число выполненных договоров по тематике закупки (от 50% НМЦ) и отзывы, выручка, финансовое состояние, объём собственных сил (нестоимостной критерий 60%)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно только при статусе партнёра Luxms BI (авторизационное письмо) и опыте в 1С-интеграциях; плюс работа в офисе заказчика и очень короткий срок до 30.12.2026",
  "timeline": "с даты подписания договора по 30.12.2026",
  "payment": "без аванса; в течение 7 рабочих дней (для МСП) или до 30 календарных дней с подписания УПД",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "передаются исходный текст (код) и дистрибутив, лицензии Luxms BI — бессрочные",
  "penalties_risks": [
   "срок ~6–7 недель на весь цикл от ТЗ до опытной эксплуатации",
   "обязательные лицензии Luxms BI в цене",
   "строгая методика оценки Газпрома: финансовое состояние, загрузка участника"
  ],
  "evaluation": "конкурентный отбор: стоимостной критерий 40%, нестоимостной 60% (собственные силы 0,15, опыт и отзывы, финансовое состояние 0,22 и др.)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "интересно BI-студии с партнёрством Luxms BI, остальным недоступно; сроки очень жёсткие",
  "sources": [
   "docs/32616466734/Документация_КО_113847 (архив)/Документация КО_113847/Приложение 2/Техническое задание.pdf",
   "docs/32616466734/Документация_КО_113847 (архив)/Документация КО_113847/Документация 113847.pdf",
   "docs/32616466734/Документация_КО_113847 (архив)/Документация КО_113847/Приложение 1/Договор (архив)/Договор/Договор.pdf",
   "docs/32616466734/Документация_КО_113847 (архив)/Документация КО_113847/Приложение 3/Методика КО ТЧ и ПКФ 1,8 Раздел 2-3.pdf"
  ]
 },
 "0352300154626000170": {
  "reg": "0352300154626000170",
  "summary": "Предоставить Москаленской ЦРБ (Омская область) неисключительные права на использование медицинской информационной системы «Медея» и средства учёта прививок, и оказывать их техническую поддержку (консультации, обновления, устранение сбоев, в т.ч. с выездом на объект) весь 2027 год.",
  "scope": [
   "Предоставление во временное пользование ПО «Медея» и «Прививки» (неисключительные права)",
   "Консультации и обучение пользователей по работе в системах",
   "Поддержание актуальности отчётных форм для сдачи в ТФОМС и страховые компании",
   "Техническая поддержка: горячая линия, выезд представителя при неисправностях",
   "Обновление конфигураций, регламентные операции с БД, модификация форм и отчётов",
   "Обновление базы страховых компаний, подготовка тарифов ОМС/МЭС"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "По сути закупка прав на использование конкретного проприетарного ПО «Медея»/«Прививки» и его сопровождение — выполнимо только держателем прав или его официальным дистрибьютором",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Медицинская информационная система «Медея» и средство автоматизации учёта «Прививки» (конкретные проприетарные продукты, уже используемые больницей)",
  "platform_stack": [
   "МИС «Медея»",
   "АИС «Прививки»"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "ТЗ: «выезд представителя Исполнителя на объекты по устранению сбоев и неисправностей ПО»; при серьёзном сбое, не устранимом по горячей линии, прибытие специалистов в течение 2 часов, при менее критичных неисправностях — в течение суток",
  "access_requirements": [
   "Выезд специалиста на объект заказчика (Омская область, Москаленки) при сбоях, не устранимых удалённо",
   "Ведение учётных записей пользователей по заявке заказчика"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не обязателен для общего допуска, но при снижении цены на 25% и более (антидемпинговая мера, ст.37 44-ФЗ) для заключения контракта без повышенного обеспечения нужно подтвердить за 3 года 3 исполненных без неустоек контракта на сумму не менее НМЦК",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Фактически может исполнить только правообладатель МИС «Медея»/«Прививки» или его авторизованный партнёр — нужны права на предоставление пользования этим конкретным ПО и его исходный код/бэкенд для сопровождения",
  "timeline": "С 00:00 01.01.2027 по 23:59 31.12.2027, поэтапно согласно калькуляции (12 месяцев услуг)",
  "payment": "Оплата по этапам в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке; аванс не упомянут",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Заказчику передаются неисключительные права на использование ПО «Медея» и «Прививки» во временное пользование на срок контракта; исключительные права остаются у правообладателя",
  "penalties_risks": [
   "Штраф за неисполнение обязательств — 10% цены контракта/этапа при сумме до 3 млн руб. (для победителя за наиболее высокую цену права заключения контракта), либо 1% (не более 5 тыс., не менее 1 тыс. руб.) в общем случае",
   "Обеспечение исполнения контракта — 10%"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит сторонней студии — услугу может оказать только правообладатель/дистрибьютор МИС «Медея» и «Прививки»",
  "sources": [
   "docs/0352300154626000170/Описание объекта закупки - 2026-10-08T164015.547.pdf",
   "docs/0352300154626000170/Проект контракта - 2026-10-08T165137.942.pdf"
  ]
 },
 "0348400008426000084": {
  "reg": "0348400008426000084",
  "summary": "Поставка модуля «Интерфейс с мессенджером MAX» для гостиничной системы Logus HMS, его внедрение и круглосуточная поддержка 14 месяцев для санно-бобслейного комплекса «Парамоново» (Дмитровский округ МО): цифровое заселение гостей с получением паспортных данных из ЕСИА через MAX по требованиям ПП № 1912.",
  "scope": [
   "передача неисключительных прав на компонент Logus HMS «Интерфейс с мессенджером MAX»",
   "настройка интерфейса между Logus HMS и сервисом онлайн-регистрации/ЕСИА, маппинг полей анкеты гостя для миграционного учёта",
   "приём сведений из паспорта РФ и свидетельства о рождении через MAX",
   "круглосуточная горячая линия и удалённая поддержка (VPN) 14 месяцев"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "по сути покупка готового модуля к Logus HMS с внедрением и поддержкой",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "гостиничная система Logus HMS («Логус», реестр российского ПО № 3347), установленная у заказчика",
  "platform_stack": [
   "Logus HMS",
   "мессенджер MAX",
   "ЕСИА/Госуслуги"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — МСБК «Парамоново» (д. Парамоново, Дмитровский округ МО); поддержка удалённая через VPN и телефон, способ внедрения (на объекте или удалённо) не уточнён",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ по VPN к системе заказчика",
   "обработка персональных данных гостей (152-ФЗ)"
  ],
  "licenses_required": [
   "права на передачу компонента Logus HMS (исполнитель — лицензиар компонента «Интерфейс с мессенджером MAX»)"
  ],
  "experience_required": "опыт интеграции ПО с ЕСИА/Госуслугами и национальным мессенджером MAX (требование ТЗ)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно быть правообладателем Logus HMS или его партнёром с правом передавать лицензию на модуль; своя разработка не подходит — модуль работает только внутри Logus HMS",
  "timeline": "внедрение — не позднее 10 рабочих дней с подписания контракта (при готовности объекта); поддержка — 14 месяцев с ввода в эксплуатацию; контракт до 31.12.2027",
  "payment": "без аванса; лицензия и внедрение — в течение 7 рабочих дней после приёмки, поддержка — ежемесячно в течение 7 рабочих дней после приёмки",
  "warranty": "соответствие ТЗ в течение всего срока оказания услуг; гарантии качества ПО — только от правообладателя",
  "ip_rights": "исключительные права остаются у правообладателей, заказчику — неисключительная лицензия, изменять ПО заказчик не вправе",
  "penalties_risks": [
   "круглосуточная поддержка",
   "внедрение за 10 рабочих дней"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "студии не подходит: закупка готового модуля конкретного вендора (Logus HMS)",
  "sources": [
   "docs/0348400008426000084/ТЗ МАКС.pdf",
   "docs/0348400008426000084/ПК МАХ (котировки) СМП.pdf"
  ]
 },
 "0167200003426008372": {
  "reg": "0167200003426008372",
  "summary": "Сопровождение уже работающих информационных систем на платформе 1С в областной больнице (с. Уват, Тюменская обл.): консультации, обновления, доработки по заявкам, устранение сбоев. Объём — 285 часов работы специалистов, услуги по заявкам заказчика удалённо или с выездом на место.",
  "scope": [
   "Консультации и методическая поддержка пользователей 1С на рабочих местах заказчика",
   "Установка обновлений (релизов, конфигураций) программных продуктов 1С",
   "Доработка (модификация макетов) ПП по заявкам заказчика",
   "Диагностика и восстановление работоспособности после сбоев, устранение ошибок",
   "Подключение по удалённому доступу в течение 1 часа с момента заявки",
   "Выезд специалиста к заказчику в течение 3 рабочих дней при такой заявке",
   "Передача копии информационной базы по окончании контракта"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение действующих доработанных конфигураций 1С заказчика, новых систем не создаётся",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Комплекс АИС на платформе 1С, имеющихся у заказчика: 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8, 1С:Медицина (больничная аптека, диетическое питание, федеральные регистры, больница — блок платных услуг), 1С-Рарус:Управление медицинской организацией (Стационар, Амбулатория, Больничная аптека, КДЛ), 1С-ЭДО и интеграционный модуль ЭДО — все это специализированные (доработанные) конфигурации",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие",
   "1С:Бухгалтерия государственного учреждения",
   "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения",
   "1С-Рарус:Управление медицинской организацией",
   "1С-ЭДО"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Контракт: «Услуги оказываются по удалённому доступу, а также с прибытием специалистов в место нахождения Заказчика (с. Уват)». Выбор способа — по специфике заявки заказчика; при выезде — прибытие в течение 3 рабочих дней. Заказчик в ответе на запрос от 14.10.2026 подтвердил, что полностью удалённое оказание услуг не гарантировано — объём и место определяются конкретной заявкой.",
  "access_requirements": [
   "доступ представителя исполнителя на рабочие места пользователей заказчика по заявке"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно разбираться в уже доработанных специализированных конфигурациях 1С заказчика (медицинские и бюджетные модули) и быть готовым выезжать в с. Уват при соответствующей заявке",
  "timeline": "Заявки принимаются с даты заключения контракта по 25.12.2026; реакция на удалённую заявку — 1 час, на выезд специалиста — 3 рабочих дня с момента заявки",
  "payment": "Почасовая оплата (285 часов по цене контракта), по факту оказанных услуг, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке в ЕИС; аванс не предусмотрен",
  "warranty": "Отдельный гарантийный срок после окончания контракта не назван: исполнитель гарантирует качество услуг на весь период их оказания (п. 8.1.1) и обязуется устранять выявленные при приёмке недостатки в сроки, согласованные с заказчиком (п. 8.1.2).",
  "ip_rights": "Передачи прав заказчику не происходит: это сопровождение чужого лицензионного ПО — программные продукты (1С и доработанные конфигурации) принадлежат их правообладателям («владелец исключительных прав» по определению в ТЗ), исполнитель лишь обслуживает установленные версии/релизы.",
  "penalties_risks": [
   "При просрочке исполнения заявок более 10 календарных дней заказчик вправе отказаться от приёмки и оплаты услуг",
   "Пеня 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки от цены контракта",
   "Штраф 1% цены контракта (от 1 000 до 5 000 руб.) за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей предложенной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит профильной команде с опытом сопровождения 1С, особенно медицинских конфигураций (1С-Рарус, 1С:Медицина), и готовой командировать специалиста в с. Уват при необходимости",
  "sources": [
   "docs/0167200003426008372/5210_26_АЭ_Приложение № 1.pdf",
   "docs/0167200003426008372/5210_26_АЭ_Приложение № 2.pdf",
   "docs/0167200003426008372/5210_26_АЭ_Приложение № 4.pdf",
   "docs/0167200003426008372/Ответ на запрос АЭ-5210_26.pdf"
  ]
 },
 "0823600002026000041": {
  "reg": "0823600002026000041",
  "summary": "Разработка муниципальной геоинформационной системы (МГС) схем водоснабжения и водоотведения ЗАТО Циолковский (закрытый город в Амурской области): обследование сетей, электронная модель на базе ГИС, веб-система с визуализацией объектов водоснабжения для органов местного самоуправления.",
  "scope": [
   "Камеральное обследование существующих систем водоснабжения и водоотведения (сбор проектной, исполнительной, эксплуатационной документации)",
   "Облачное хранилище с онлайн-доступом к собранным данным (на сервере исполнителя)",
   "Плоскостная электронная модель сетей в формате ГИС Zulu (или эквивалент), паспортизация объектов",
   "Развитие и обеспечение работы МГС: закрытая версия для сотрудников заказчика + открытый доступ к пространственным данным",
   "Визуализация объектов водоснабжения/водоотведения (источники, трассировка, колодцы, потребители)",
   "Обучающий видеоролик, презентация, отчётные документы",
   "Техподдержка и сопровождение МГС в гарантийный период"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "Создание новой геоинформационной системы с нуля по обследованным данным, чужой код не используется",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "ГИС Zulu (или эквивалент)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Место оказания услуг — административные границы ЗАТО Циолковский; для въезда на закрытую территорию нужен пропуск, согласованный с ФСБ/МВД (заявка за 10 рабочих дней, явка в бюро пропусков); камеральное обследование сетей предполагает присутствие на объекте",
  "access_requirements": [
   "Пропускной режим ЗАТО: заявка на пропуск за 10 рабочих дней до прибытия, согласование с территориальными органами ФСБ России и МВД России",
   "Документ, удостоверяющий личность, явка в бюро пропусков лично",
   "Без пропуска начало работ не допускается"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не является основанием для отказа в допуске, но входит в нестоимостный критерий оценки заявки «Квалификация участников закупки»: можно (по желанию) приложить копии исполненных контрактов/договоров и актов по аналогичным работам/услугам, последний акт подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания подачи заявок — для получения дополнительных баллов",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно оформить пропуск на закрытую территорию (согласование ФСБ/МВД, минимум 10 рабочих дней) прежде чем попасть на объект для обследования",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 15 декабря 2026 года, этапы не установлены, допускается досрочное исполнение",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; цена твёрдая на весь срок (НМЦК 600 000 ₽)",
  "warranty": "Гарантийный срок 12 месяцев с даты приёмки; безвозмездная техподдержка МГС в гарантийный период, ответ на запрос в течение 10 календарных дней",
  "ip_rights": "Заказчику гарантируется предоставление всех необходимых прав использования результатов услуг в полном объёме для целей ТЗ; исполнитель гарантирует, что при разработке документации права третьих лиц не нарушены и у третьих лиц нет прав на результат услуг (п. 9.3 контракта)",
  "penalties_risks": [
   "Контракт может быть заключён по схеме \"цена за право заключения контракта\" — в этом случае оплата заказчиком вообще не производится",
   "Без своевременного оформления пропуска исполнитель не сможет начать работы, а заказчик не несёт за это ответственности",
   "Обеспечение исполнения контракта 5%"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс в электронной форме с критериями оценки (не только цена, точные веса не процитированы полностью)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Небольшой студии потенциально подходит по объёму работы (создание ГИС с нуля), но требует физического визита в закрытый город с оформлением пропуска через ФСБ/МВД — существенный организационный барьер",
  "sources": [
   "docs/0823600002026000041/Приложение № 1 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0823600002026000041/Форма заявки на пропуск.pdf",
   "docs/0823600002026000041/Приложение № 5 Проект контракта - актуализация схем водоснабжения и канализации .pdf",
   "docs/0823600002026000041/Приложение № 4 порядок расмотрения  и оценки заявок участие в конкурсе.pdf"
  ]
 },
 "32616471963": {
  "reg": "32616471963",
  "summary": "Разработать дизайн и изготовить комплект рекламных, информационных и выставочных конструкций (флаги, флагштоки, ролл-апы, стенды, баннер на фасаде ТЭЦ/ГЭС, интерьерные вывески и постеры, брендирование автобусов) с логотипом ПАО «ТГК-1» для оформления производственных и офисных объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по мере возникновения потребности/информационных поводов в течение 2027 года. Также нужны услуги макетирования, проектирования объектов наружной рекламы и получения разрешений на их установку. Все решения должны строго соответствовать корпоративному брендбуку группы «Газпром» (Типовая книга фирменного стиля), заказчик — ПАО «ТГК-1».",
  "scope": [
   "Изготовление уличных двусторонних и кабинетных флагов, флагштоков",
   "Изготовление мобильных стендов (roll-up), стендов крупного и среднего формата, Х-стоек",
   "Изготовление и монтаж баннера на фасаде ТЭЦ/ГЭС",
   "Изготовление интерьерных вывесок из акрила, табличек на входную группу, интерьерных постеров в багете, брендирование автобусов",
   "Разработка выставочных стендов/экспозиций и макетов ТЭЦ/ГЭС для выставок, конференций, пресс-туров",
   "Услуга макетирования; проектирование объектов наружной рекламы и крышных установок; получение разрешений на установку и эксплуатацию объектов наружной рекламы (по 38-ФЗ)",
   "Доставка и монтаж/демонтаж готовой продукции на производственных объектах заказчика силами исполнителя, с фотоотчётом",
   "Временное хранение изготовленной продукции на территории исполнителя сроком до 30 календарных дней"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "Дизайн и физическое изготовление/монтаж рекламно-информационных и выставочных конструкций по строгому корпоративному брендбуку — не разработка ПО и не строительство, отдельная товарная категория (ОКПД2 73.11.11.000)",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": null,
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Доставка и монтаж (демонтаж при необходимости) изготовленных конструкций выполняется исполнителем непосредственно на производственных объектах заказчика (ТЭЦ/ГЭС и др.) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; максимальная высота монтажа рекламных/информационных/выставочных конструкций — 40 м; по результатам монтажа обязателен фотоотчёт",
  "access_requirements": [
   "Все макеты с логотипом/товарными знаками ПАО «Газпром» или дочернего общества — только оригинальные электронные макеты; нестандартное использование фирменного знака отдельно от логотипа и любые случаи, не описанные в брендбуке, требуют согласования с Департаментом 106 ПАО «Газпром» (отдел 106/3/5)",
   "Носители с некорректным/несогласованным размещением товарных знаков должны быть незамедлительно демонтированы и изъяты из обращения"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не обязательное условие допуска к закупке, но влияет на оценку заявки (подкритерий «Квалификация» — до 60% нестоимостного критерия, который сам составляет 40% общей оценки): опыт выполнения аналогичных работ за последние 3 года (проектирование и изготовление фасадных установок / брендирование автотранспорта / изготовление объектов наружной рекламы), доля самостоятельного выполнения работ без субподрядчиков, наличие сертификата ИНТЕРГАЗСЕРТ / ISO 9001:2015 / ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (при наличии — учитывается только для баллов, не обязательно для допуска)",
  "smp_only": null,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Нужно получить у заказчика оригинальные фирменные электронные макеты логотипа и, в нестандартных случаях использования символики, согласование с Департаментом 106 ПАО «Газпром»; также требуется опыт монтажных работ на высоте до 40 м на производственных объектах (ТЭЦ/ГЭС) и строгое соблюдение корпоративного брендбука",
  "timeline": "С даты подписания договора, но не ранее 01.01.2027, по 31.12.2027; объём работ формируется по мере возникновения потребности/информационных поводов в течение года; цена разбита равными долями по 610 тыс. руб. на каждый из 4 кварталов (итого 2 440 тыс. руб. с НДС)",
  "payment": null,
  "warranty": "Минимальный гарантийный срок на работы/услуги установлен в документации о закупке (проект договора и полный текст условий не вошли в выгрузку — доступны только ТЗ и приложения); участник, предложивший больший срок гарантии, получает дополнительные баллы при оценке заявки по этому подкритерию",
  "ip_rights": "Исключительные права на товарные знаки и фирменную символику ПАО «Газпром» принадлежат ПАО «Газпром»; передача исполнителем заказчику прав на разработанные дизайн-макеты/эскизы в доступных документах не описана (условия могли быть в проекте договора, который не вошёл в выгрузку)",
  "penalties_risks": [
   "Носители с некорректным или несогласованным использованием товарных знаков ПАО «Газпром» подлежат немедленному демонтажу/изъятию из обращения",
   "Цена за единицу услуги/продукции не должна превышать предельные расценки заказчика (приложение №2 к ТЗ) — иначе заявка участника отклоняется",
   "Исполнитель несёт полную ответственность перед ПАО «ТГК-1» за результат работ привлечённых субподрядчиков (соисполнителей)",
   "При обоснованных претензиях заказчика к качеству готовой продукции приведение её в соответствие выполняется за счёт исполнителя"
  ],
  "evaluation": "Конкурентная закупка (Положение о закупках ПАО «ТГК-1»): стоимостной критерий — 60% (по сумме предложенных единичных расценок, не выше предельных цен заказчика), нестоимостной критерий — 40%, из них деловая репутация 20%, финансовое состояние 20%, квалификация 60% (опыт аналогичных работ, доля самостоятельного выполнения, наличие сертификатов)",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Дизайнерско-производственное изготовление наружной/интерьерной рекламы и выставочных конструкций — не ИТ-профиль; требует строгого соблюдения корпоративного брендбука Газпрома, получения оригинальных макетов/согласований у Департамента 106 и монтажных работ на объектах заказчика (высота до 40 м); подходит специализированному подрядчику по наружной рекламе/брендированию, а не IT-студии",
  "sources": [
   "docs/32616471963/3731_МИ (архив)/3731-МИ/ТЗ_0734_с НДС.pdf",
   "docs/32616471963/3731_МИ (архив)/3731-МИ/Приложение 2 к ТЗ_0734_с НДС.pdf",
   "docs/32616471963/3731_МИ (архив)/3731-МИ/Приложения к ТЗ-А1_0734.pdf",
   "docs/32616471963/3731_МИ (архив)/3731-МИ/Приложения к ТЗ-А2_0734.pdf",
   "docs/32616471963/3731_МИ (архив)/3731-МИ/РАЗДЕЛ 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ (работы-услуги) — РАМКА (ЕД.РАСЦЕНКИ).pdf",
   "docs/32616471963/3731_МИ (архив)/3731-МИ/Приложение №1 к ТЗ (ТКФС) (архив)/ТКФС_ДО_ПАО_Газпром_2023.pdf"
  ]
 },
 "0847500000926002274": {
  "reg": "0847500000926002274",
  "summary": "Модернизировать существующую информационную систему «Летний отдых детей Магаданской области» (учёт детей, лагерей, путёвок, льгот, интеграция с ЕПГУ/СМЭВ/ГИС ГМП): доработать подсистемы заявлений, детей, ДОЛ, путёвок, отчётов и интеграции. Для Центра закупок Магаданской области.",
  "scope": [
   "Модернизация интеграции с ЕПГУ",
   "Модернизация подсистем «Заявления», «Дети», «ДОЛ», «Путёвки в ДОЛ», «Отчёты», распределение путёвок",
   "Доработка взаимодействия со СМЭВ 4 и подсистемы ГИС ГМП",
   "Обеспечение требований к безопасности, защите от НСД, конфиденциальности"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Модернизация уже работающей системы, созданной по контрактам 2021 и 2023 гг. на базе чужого ПО «ИС.Летний Отдых»",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИС «Летний отдых детей Магаданской области», построена на базе ПО «ИС.Летний Отдых» (реестр российского ПО № 13267), платформа LifeRay (Java, portlet), BPM-движок Camunda 7.14",
  "platform_stack": [
   "LifeRay",
   "Java",
   "Astra Linux SE 1.6 (Smolensk)",
   "PostgreSQL 14",
   "Tomcat",
   "Camunda BPM",
   "СМЭВ 4",
   "ЕПГУ",
   "ГИС ГМП"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "«Место оказания Услуг: в пределах границ Магаданской области, с возможностью удалённого доступа» — присутствие не требуется прямо",
  "access_requirements": [
   "Работа только в пределах Магаданской области (юридически), фактически удалённо",
   "Требования к защите от НСД и конфиденциальности по ТЗ"
  ],
  "licenses_required": [
   "В течение 3 рабочих дней с подписания контракта исполнитель должен подтвердить, что обладает необходимыми правами на ПО «ИС.Летний Отдых» — фактический барьер входа, так как система построена на чужом базовом продукте"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны права на базовое ПО «ИС.Летний Отдых», на котором построена система, и знание архитектуры (LifeRay/Camunda) — без подтверждения прав на ПО контракт не исполнить",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 15.12.2026",
  "payment": "Оплата безналично в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке в ЕИС; аванс не упомянут",
  "warranty": "Гарантийный срок 12 месяцев с даты завершения услуг по этапу; недостатки устраняются исполнителем за свой счёт, гарантия продлевается на период устранения",
  "ip_rights": "Исключительные права на новые результаты передаются заказчику без увеличения цены контракта, включая исходный код, библиотеки, БД и документацию; права на использование сторонних компонентов — по лицензионному договору без ограничений на доработку",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 7 499,80 руб.; обеспечение контракта в закупке не указано",
   "Обязательное подтверждение прав на базовое ПО в течение 3 рабочих дней — риск не выполнить и потерять контракт",
   "Штрафы/пени по правилам 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — победитель определяется по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Формально удалённо и без крупного опыта, но есть жёсткий барьер — нужны права на чужое базовое ПО «ИС.Летний Отдых», без которого не взяться",
  "sources": [
   "docs/0847500000926002274/Приложение № 1 ТЗ модернизация ЛО Магадан.pdf",
   "docs/0847500000926002274/Приложение № 3 Проект контракта ЛО модернизация.pdf"
  ]
 },
 "0157300025226000484": {
  "reg": "0157300025226000484",
  "summary": "Продлить администрации Пскова техподдержку и право на обновления уже используемого RuDesktop: 10 конкурентных подключений и 1 управляющий сервер на 12 месяцев. По сути это поставка сертификатов техподдержки вендора по e-mail.",
  "scope": [
   "Передача сертификатов техподдержки и права обновления RuDesktop: конкурентное подключение — 10 шт. на 12 месяцев",
   "Сертификат на управляющий сервер RuDesktop — 1 шт. на 12 месяцев",
   "Отправка сертификатов на e-mail заказчика в течение 30 дней после подписания контракта",
   "Поддержка действует 12 месяцев с передачи сертификатов или с 14.11.2026 (что позже)"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "перепродажа сертификатов техподдержки/обновлений готового продукта RuDesktop, без собственных работ",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "RuDesktop (лицензия RUV2V8X73A807DFE, текущая поддержка до 14.11.2026)",
  "platform_stack": [
   "RuDesktop (эквивалент не допускается)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если есть канал закупки сертификатов RuDesktop у вендора/дистрибьютора; собственной работы нет",
  "timeline": "Передача сертификатов единовременно в течение 30 дней с подписания контракта; поддержка 12 месяцев",
  "payment": "В течение 7 рабочих дней после приёмки оказанных услуг; аванса нет",
  "warranty": "Гарантийный срок равен периоду действия сертификатов",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "маржа перепродажи невелика (НМЦК 230 799 руб.)",
   "эквивалент не допускается — нужен доступ к сертификатам именно RuDesktop"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Студии подходит только как перепродажа лицензий при наличии партнёрства с RuDesktop; разработки нет",
  "sources": [
   "docs/0157300025226000484/Описание объекта закупки RuDesktop.pdf",
   "docs/0157300025226000484/Требование к содержанию и составу заявки запрос котировок RuDesktop.pdf",
   "docs/0157300025226000484/Проект контракта RuDesktop.pdf"
  ]
 },
 "0119300019626000364": {
  "reg": "0119300019626000364",
  "summary": "Продление подписки 1С:ИТС ЦГУ (уровень Бюджет ПРОФ) на 2027 год для Управления культуры Северо-Енисейского округа и 7 его учреждений: доступ к сервисам 1С, обновления, консультации. По сути — перепродажа подписки 1С силами партнёра фирмы «1С» с типовым сопровождением (обновления конфигураций БГУ и ЗКГУ).",
  "scope": [
   "предоставить доступ к ИТС Бюджет ПРОФ и сервисам 1С (Обновление программ, Контрагент, Отчетность, Коннект, Подпись, Сверка, Линия консультаций) для 7 учреждений",
   "обновлять типовые релизы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» и «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения», конвертация баз",
   "настройка интерфейсов и прав пользователей, проверка работоспособности после обновлений",
   "профилактика: тестирование баз, архивные копии, восстановление после сбоев",
   "консультации пользователей удалённо и по горячей линии, обучение работе с ИТС"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "основной предмет — подписка 1С:ИТС ЦГУ (права доступа к сервисам фирмы «1С»), сопровождение входит как партнёрская услуга",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "типовые конфигурации 1С:Бухгалтерия государственного учреждения и 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения на платформе 1С:Предприятие 8",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:Бухгалтерия государственного учреждения",
   "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения",
   "1С:ИТС ЦГУ"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "консультирование «удаленно, посредством телекоммуникационных каналов связи», но в перечне есть «изменение настроек без частных технических заданий на месте (по запросу пользователя)»; место оказания услуг — гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 42",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "статус партнёра фирмы «1С» / право продавать ИТС ЦГУ",
   "в течение 3 рабочих дней после заключения — лицензионный или сублицензионный договор с правообладателем продукта"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "только для партнёра фирмы «1С», который может оформить подписку ИТС ЦГУ и подтвердить права лицензионным/сублицензионным договором; разработки нет",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027, услуги оказываются ежедневно",
  "payment": "аванса нет; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; приёмка — до 20 рабочих дней",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "штраф 1% цены контракта (от 1 до 5 тыс. руб.) за каждый факт ненадлежащего исполнения, пени 1/300 ключевой ставки",
   "приёмка до 20 рабочих дней с экспертизой"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — победитель по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не профиль IT-студии: это перепродажа подписки 1С, доступно только партнёру фирмы «1С»",
  "sources": [
   "docs/0119300019626000364/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0119300019626000364/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616479217": {
  "reg": "32616479217",
  "summary": "Годовое сопровождение нетиповой 1С:ERP с отраслевым модулем «Управление автотранспортом» для АО «Аэропорты Ямала»: пакет 600 часов на обновления конфигурации и платформы, администрирование серверов 1С и MS SQL/PostgreSQL, консультации по учёту, доработки (отчёты, обработки, расширения) и сервисы 1С-ЭДО/1С-Отчетность. Работа удалённая, закупка только для МСП, заявки — 3 дня.",
  "scope": [
   "обновление нетиповой 1С:ERP и модуля УАТ с тестированием на копии, сохранение работоспособности нетиповых доработок",
   "обновление платформы 1С:Предприятие 8.3",
   "администрирование серверов 1С и СУБД: бэкапы, мониторинг, оптимизация, права",
   "консультации по регламентированному, кадровому учёту, зарплате, учёту автотранспорта, ГСМ и путевых листов; помощь в закрытии периодов",
   "доработки по ТЗ заказчика: печатные формы, отчёты, обработки, расширения CFE",
   "настройка интеграций с 1С-ЭДО, 1С-Отчетность, 1С:Контрагент",
   "ежемесячный отчёт с расшифровкой задач и часов"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "почасовое сопровождение и администрирование действующей нетиповой 1С:ERP",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:ERP Управление предприятием с нетиповыми доработками и модулем «Управление автотранспортом», серверы 1С и MS SQL / PostgreSQL",
  "platform_stack": [
   "1С:ERP Управление предприятием",
   "1С:Управление автотранспортом",
   "1С:Предприятие 8.3",
   "MS SQL Server",
   "PostgreSQL"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги оказываются на территории и компьютерах исполнителя; заказчик даёт удалённый доступ",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверам и базам заказчика (порядок согласуется дополнительно)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "yes",
  "can_start_note": "работа удалённая, без лицензий и допусков; нужен опыт 1С:ERP, УАТ и администрирования серверов 1С. Подать заявку надо до 19.10.2026 16:00 (МСК+2)",
  "timeline": "12 месяцев со дня подписания договора (в извещении — по 31.12.2027); 600 человеко-часов; реакция на критический инцидент — до 1 часа, на обычные задачи — до 4 часов",
  "payment": "ежемесячно по акту, с отсрочкой 5 календарных дней после подписания акта (в извещении — 7 рабочих дней); почасовая ставка × часы",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "разработанные коды и решения остаются исключительными правами исполнителя; заказчику — простая неисключительная лицензия без права воспроизведения",
  "penalties_risks": [
   "очень короткий срок подачи — 3 дня",
   "договор автоматически продлевается на каждый следующий год, число пролонгаций не ограничено",
   "порядок работ определяется Регламентом исполнителя (Приложение 1), который в закупке не опубликован"
  ],
  "evaluation": "электронный магазин среди МСП — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "по профилю подходит студии с сильной 1С-командой (ERP + УАТ + админ серверов), работа удалённая; мешает только срок подачи в 3 дня",
  "sources": [
   "docs/32616479217/Приложение 1.Техническое задание.pdf",
   "docs/32616479217/Извещение электронный магазин Обслуживание 1С.pdf",
   "docs/32616479217/Приложение 5. Проект договора.pdf"
  ]
 },
 "32616447226": {
  "reg": "32616447226",
  "summary": "Техническая поддержка и сопровождение региональной информационной системы «Сетевой край. Образование» (Алтайский край) — модулей учёта контингента, зачисления, аттестации педработников. Нужно поддерживать работоспособность системы, консультировать ~58000 пользователей, адаптировать систему к изменениям СМЭВ и выпускать плановые обновления до 10.12.2026.",
  "scope": [
   "служба техподдержки (приём обращений по e-mail и веб-форме, SLA по инцидентам)",
   "устранение программных сбоев и инцидентов доступности",
   "адаптивное сопровождение: не менее 1 обновления в год, адаптация сервисов СМЭВ, актуализация справочников",
   "мониторинг доступности (Zabbix или штатные средства ОС) по регламенту",
   "системное администрирование (анализ/оптимизация БД)",
   "резервное копирование по расписанию (хранение — на технике заказчика)",
   "отчётность: отчёт об уровне техподдержки и технический акт сдачи-приёмки"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техническое сопровождение и расширенная техподдержка уже действующей региональной системы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "РИС «Сетевой край. Образование» (модули АИС «Сетевой регион.Образование», «Е-услуги.Образование», «Учёт контингента», «Аттестация педагогических работников») на серверах заказчика",
  "platform_stack": [
   "ОС Альт СП Сервер 10",
   "PostgreSQL 16",
   "виртуализация PVE",
   "СМЭВ",
   "ЕПГУ/ЕСИА",
   "Zabbix (опционально)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверам (промышленная и тестовая платформа) с правами администрирования",
   "доступ к продуктивной платформе при невозможности дистанционной диагностики инцидентов"
  ],
  "licenses_required": [
   "подтверждение прав на использование Системы: документ об исключительных правах на АИС, входящие в состав Системы, либо лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем, дающий полномочия для оказания услуг по ТЗ"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без знания действующей системы «Сетевой край.Образование», её модулей и интеграций (СМЭВ, ЕПГУ) техподдержку корректно не окажешь",
  "timeline": "С даты подписания договора до 10.12.2026 включительно; авансов нет",
  "payment": "Без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг (акт — в течение 4 рабочих дней после получения документов от исполнителя)",
  "warranty": "Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания акта приёмки",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "штраф 5% цены договора за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств",
   "обеспечение исполнения договора 165 315 руб. (5% НМЦ), удерживается при штрафах",
   "резервные копии хранить на технике заказчика отдельно от системы"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок среди СМП — победитель по цене (критерии с весами в тексте не указаны)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Небольшой студии без опыта работы именно с этой региональной системой образования и её интеграциями браться рискованно — нужна экспертиза в конкретной платформе и СМЭВ",
  "sources": [
   "docs/32616447226/Техническое задание в новой редакции.pdf",
   "docs/32616447226/Проект договора в новой редакции.pdf",
   "docs/32616447226/Извещение в новой редакции.pdf"
  ]
 },
 "32616465190": {
  "reg": "32616465190",
  "summary": "Годовое обслуживание 1С:Бухгалтерия предприятия ПРОФ и 1С:ЗУП для АО «Арена «Мытищи» плюс подписка 1С:ИТС ПРОФ: обновления, консультации, доработки конфигураций, методология учёта, объединение баз. Специалист 1С должен приезжать в Мытищи не реже раза в неделю на 5+ часов (около 20 часов в месяц).",
  "scope": [
   "сопровождение и обновление 1С:БП 8 ПРОФ и 1С:ЗУП 8 (обновления в течение 3 дней с выхода, в критичных случаях — в течение суток)",
   "консультации и обучение пользователей на территории заказчика",
   "доработка конфигураций: новые документы, отчёты, объекты метаданных",
   "методологическое сопровождение бухучёта и отчётности, экспертиза баз",
   "настройка прав и интерфейсов, восстановление баз, объединение информационных баз 1С:Бухгалтерии",
   "подписка 1С:КП ПРОФ (ИТС) на 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "абонентское сопровождение типовых продуктов 1С с доработками и ИТС",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:Бухгалтерия предприятия 8 ПРОФ и 1С:ЗУП 8 заказчика (адаптированные конфигурации)",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "1С:Бухгалтерия предприятия 8 ПРОФ",
   "1С:Зарплата и управление персоналом 8",
   "1С:ИТС ПРОФ"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "посещение специалистом не реже 1 раза в неделю, не менее 5 часов, плюс до 2 дополнительных выездов в месяц по требованию; обучение и консультации — на территории заказчика (Мытищи, ул. Лётная, вл. 17)",
  "access_requirements": [
   "работа на территории заказчика",
   "конфиденциальность учётных данных"
  ],
  "licenses_required": [
   "статус партнёра 1С для поставки 1С:ИТС ПРОФ",
   "специалисты, сертифицированные по «1С:Предприятие», с опытом от 3 лет"
  ],
  "experience_required": "Специалисты с сертификатами 1С, опытом не менее 3 лет, «владеющие текущими настройками обслуживаемых систем»",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужны статус 1С-франчайзи (ИТС), сертифицированный специалист и еженедельные выезды в Мытищи",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027; 20 часов в месяц; реакция на заявку — не позднее 30 минут",
  "payment": "Без аванса; 100% по фактическому объёму, 7 рабочих дней с подписания УПД",
  "warranty": "Устранение недочётов в течение срока действия договора",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "реакция в течение 30 минут — непринятие мер считается существенным нарушением",
   "обеспечения заявки и исполнения не требуются"
  ],
  "evaluation": "Аукцион в электронной форме среди СМСП (223-ФЗ) — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит только 1С-франчайзи из Москвы/области; веб-студии не по профилю",
  "sources": [
   "docs/32616465190/Техническое задание.pdf",
   "docs/32616465190/Документация.pdf",
   "docs/32616465190/Умный договор _услуги_ _вер_51_ 12830479 2026_10_02-11_06.pdf",
   "docs/32616465190/Приложение ПИК к проекту договора 12848644 2026_10_02-11_06 (МСК).pdf"
  ]
 },
 "0372200167826000027": {
  "reg": "0372200167826000027",
  "summary": "Техподдержка и сопровождение двух действующих ИС СПб ГБУ «Горжилобмен»: АИС «Бюджетники» (учёт участников жилищных программ, 15 рабочих мест) и БД «Приватизация» (учёт приватизации жилья, 40 рабочих мест), включая подсистему интеграции с внешними ИС. Контракт на 2 года с ежемесячной поддержкой, выездами и модернизацией по запросу.",
  "scope": [
   "Администрирование и сопровождение СУБД (PostgreSQL 15 / класс MS SQL и аналогичные)",
   "Единая служба техподдержки (ЕСТП) с учётом заявок в собственной системе (СУИСЗ) и личным кабинетом для заказчика",
   "Ежедневное резервное копирование баз данных на технических средствах заказчика",
   "Мониторинг работоспособности систем, устранение инцидентов по SLA (1–7 раб. дней по приоритету)",
   "Консультирование и обучение пользователей, в т.ч. с выездом на рабочее место",
   "Обновления, развитие/модернизация систем по изменению НПА и требований заказчика",
   "Сопровождение подсистемы интеграции с внешними ИС (РКК, Соцвыплаты, ЦДЖ)",
   "Ежемесячная отчётность о фактическом объёме оказанных услуг"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и техподдержка двух действующих систем заказчика с элементами модернизации по запросу, не создание нового",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Жильё работникам учреждений...» («Бюджетники») и БД «Приватизация жилого фонда в Санкт-Петербурге» на платформе CARABI (CSP), интегрированные друг с другом и с внешними ИС",
  "platform_stack": [
   "PostgreSQL 15 (или совместимая)",
   "Alt Linux Server 11.1",
   "CARABI Solutions Platform (CSP) — реестровая запись ПО №35158",
   "Node.js 18+",
   "NATS-server 2.6+",
   "СУБД класса MS SQL и аналогичные (для части услуг по характеристикам ОКПД2)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Выезд специалиста для устранения неполадок и консультаций на рабочем месте пользователя (SLA до 48 часов с момента установления необходимости выезда), обучение пользователей на рабочем месте, соблюдение пропускного режима и правил внутреннего распорядка заказчика по адресам Бронницкая ул. 32 и Б. Конюшенная ул. 7 (п. 2.3.2, 2.4.2.5, 4.1.8 проекта контракта)",
  "access_requirements": [
   "Соблюдение пропускного режима, правил внутреннего трудового распорядка и техники безопасности заказчика (п. 4.1.8)",
   "Работа с персональными данными (152-ФЗ) и информацией ограниченного доступа, обязательство неразглашения",
   "Обязательное предоставление в течение 2 раб. дней после заключения контракта документов, подтверждающих право на ПК CARABI"
  ],
  "licenses_required": [
   "Право на программный комплекс CARABI (CSP) — исполнитель должен быть сам правообладателем либо иметь лицензионный договор с правообладателем, подтверждающий право на оказание услуг по контракту (п. 4.1.9 проекта контракта)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужен статус правообладателя/лицензиата платформы CARABI и знание устройства конкретных действующих систем заказчика (АИС «Бюджетники», БД «Приватизация»), без этого обязательства по ТЗ не выполнить; плюс обязательны выезды и пропускной режим",
  "timeline": "Оказание услуг с 01.11.2026 по 31.10.2028 (2 года), ежемесячно; устранение инцидентов — 1 раб.день (высокий приоритет) / 4 раб.дня (средний) / 7 раб.дней (низкий); модернизация систем — не более 15 дней",
  "payment": "Ежемесячная оплата по факту приёмки услуг — в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке через ЕИС; за декабрь 2026 и 2027 — предоплата по счёту не позднее 15.12, окончательный расчёт не позднее 25.12 в размере не более 10% от суммы",
  "warranty": "Отдельный гарантийный срок не установлен («Требования к гарантийному сроку услуг не установлены»); по контракту исполнитель гарантирует, что оказанные услуги соответствуют требованиям контракта, гарантия качества распространяется на все оказанные услуги",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обязательное подтверждение прав на CARABI в течение 2 раб. дней после заключения контракта — без этого нельзя начать оказание услуг",
   "Заказчик вправе выборочно опрашивать инициаторов обращений о факте исполнения заявок; при подтверждении менее 90% — исполнитель обязан доказать исполнение по всем заявкам за 3 раб. дня",
   "За свой счёт устранять повреждения оборудования программного комплекса по своей вине",
   "Контракт долгосрочный (2 года) с обеспечением исполнения 10% от цены"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме — по карточке ЕИС; победитель — по наименьшей цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии не подходит: нужен статус правообладателя/лицензиата CARABI и опыт сопровождения именно этой системы, плюс регулярные выезды на объект заказчика",
  "sources": [
   "docs/0372200167826000027/1_Описание_объекта_закупки_АИС_БД_интеграция.pdf",
   "docs/0372200167826000027/3_Требования_к_заявке_АИС_БД_интеграция[3].pdf",
   "docs/0372200167826000027/4_Проект_Контракта_АИС_БД_интеграция.pdf"
  ]
 },
 "0818300022726000147": {
  "reg": "0818300022726000147",
  "summary": "Сопровождать и технически поддерживать удалённо уже работающую систему электронного документооборота «Обращение граждан» администрации Апшеронского района Краснодарского края в течение 2027 года: устранение сбоев, обновления, администрирование баз данных, подготовка к переходу на новый год.",
  "scope": [
   "обеспечение бесперебойной работы СЭД «Обращение граждан» (журналы обращений, модули статистики, классификаторов, сопряжения с краевой сетью и выгрузки на ССТУ.РФ)",
   "внедрение новых версий СЭД не позднее 7 дней после выхода",
   "устранение ошибок и сбоев не позднее 3 рабочих дней",
   "резервное копирование, восстановление и администрирование баз данных",
   "внесение изменений в конфигурацию при изменении структуры органов власти края",
   "консультирование IT-специалистов и доработка пользовательских инструкций",
   "подготовка системы к переходу на 2027 год (новые журналы, права доступа, навигаторы)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "чистое сопровождение и техподдержка уже внедрённой системы электронного документооборота, без разработки нового",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "система электронного документооборота «Обращение граждан» (СЭД ОГ), уже работающая в администрации Апшеронского района, интегрированная с единой сетью по работе с обращениями граждан Краснодарского края и порталом ССТУ.РФ",
  "platform_stack": [
   "СЭД «Обращение граждан»",
   "интеграция с краевой сетью обращений граждан и ССТУ.РФ"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "п.1.4 проекта контракта: «Услуга оказывается посредством удалённого доступа» (адрес заказчика указан формально)",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к системе и базам данных заказчика",
   "по запросу заказчика выделять представителей для оперативного решения вопросов (не обязательно очно)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно знание именно этой уже внедрённой конфигурации СЭД «Обращение граждан» и её интеграций с краевой системой и ССТУ.РФ",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 20.12.2027, 4 квартальных этапа",
  "payment": "без аванса; оплата ежеквартально по факту оказанных услуг в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; услуги за последний квартал — не позднее 30.12.2027",
  "warranty": "12 месяцев с даты заключения контракта; исполнитель гарантирует оказание услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5%"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — победитель по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "небольшой контракт (145 400 ₽) на поддержку конкретной уже внедрённой СЭД — подходит только при наличии опыта именно с этой системой; удалённый формат упрощает работу",
  "sources": [
   "docs/0818300022726000147/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0818300022726000147/Проект МК обращения граждан 2027.pdf"
  ]
 },
 "0373100014426000168": {
  "reg": "0373100014426000168",
  "summary": "Годовое сопровождение действующей медицинской информационной системы «ИБИС ЛПУ» в Центральной поликлинике ФТС России (Москва): консультирование, устранение ошибок, модификация под изменения законодательства и выгрузки в МГФОМС, администрирование БД. Ключевое условие — администратор исполнителя должен постоянно (весь срок контракта, 08:00–17:00) находиться на объекте заказчика.",
  "scope": [
   "ежедневное консультирование пользователей и администраторов МИС «ИБИС ЛПУ»",
   "ежемесячная выгрузка отчётности в Московский городской фонд ОМС",
   "модификация системы при изменении законодательства РФ, регламента МГФОМС, по заявкам Заказчика",
   "устранение сбоев и ошибок данных/кодирования, исправление ошибок пользователей в БД",
   "разработка новых форм отчётности по требованиям Минздрава/ФТС/МГФОМС",
   "ежемесячное обновление справочников (МКБ-10, РЛС, КЛАДР и др.)",
   "профилактика БД и прикладного ПО: контроль диска, журналов, табличного пространства, резервного копирования — ежедневно"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение уже закупленной в 2014 году (права приобретены по контракту 0373100014414000085) системы «ИБИС-ЛПУ»; новая разработка функционала вне ТЗ контракта 2014 года не допускается",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «ИБИС ЛПУ», неисключительные права на которую заказчик приобрёл по контракту от 20.08.2014 № 0373100014414000085; модификация ограничена рамками исходного ТЗ 2014 года, изменений законодательства и выгрузки в МГФОМС",
  "platform_stack": [
   "МИС «ИБИС ЛПУ»"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "администратор исполнителя должен постоянно находиться на объекте заказчика (г. Москва, шоссе Энтузиастов, 42 и 42 стр.1) весь срок контракта, с 08:00 до 17:00; приезд специалиста предусмотрен и для устранения сбоев/резервного копирования",
  "access_requirements": [
   "постоянное присутствие штатного администратора исполнителя на объекте заказчика весь срок контракта",
   "соблюдение пропускного и внутриобъектового режима Центральной поликлиники ФТС России"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно знание именно системы «ИБИС ЛПУ» (права на неё не у исполнителя, а переданы заказчику в 2014 г.) и готовность держать штатного администратора постоянно на объекте заказчика в Москве",
  "timeline": "С 21.12.2026 по 20.12.2027 включительно (срок исполнения контракта — до 03.02.2028)",
  "payment": "Без аванса; оплата по факту оказанных услуг в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; услуги декабря-января оплачиваются по документу о приёмке не ранее 1 февраля",
  "warranty": "Гарантийный срок не менее 3 месяцев с момента подписания структурированного документа о приёмке в ЕИС",
  "ip_rights": "Модификация ограничена существующими структурами БД/программ системы с учётом законодательства об авторском праве; новый функционал за пределами ТЗ 2014 года не создаётся",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% цены",
   "обеспечение заявки 23 000 руб.",
   "материальная ответственность исполнителя за повреждение оборудования заказчика по его вине",
   "требование о запрете на участников под санкциями (Указ Президента №252)"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок среди СМП — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Нужен готовый штатный специалист именно по МИС «ИБИС ЛПУ», постоянно присутствующий на объекте в Москве — без такого человека и знания системы участие не имеет смысла",
  "sources": [
   "docs/0373100014426000168/Приложение № 3 ТЗ МИС 2027.pdf",
   "docs/0373100014426000168/Приложение № 2 Проект ГК на услугу СМП без гарант обяз.pdf"
  ]
 },
 "32616426112": {
  "reg": "32616426112",
  "summary": "Проектирование и строительно-монтажные работы по модернизации АСУ ТП и диспетчеризации «нижнего уровня» насосной станции «Дачное» АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с переходом на отечественные ПЛК/HMI и защитой объекта КИИ (187-ФЗ). Около 1900 сигналов ввода-вывода, интеграция в SCADA верхнего уровня по OPC UA. НМЦК 152,5 млн ₽, срок до 30.12.2027.",
  "scope": [
   "Рабочий проект АСУ ТП и АСДУ нижнего уровня и подсистемы ИБ объекта КИИ",
   "Замена ПЛК и панелей оператора на российские, разделение АСУ ТП и АСДУ на аппаратном уровне",
   "Программирование ПЛК (ГОСТ Р МЭК 61131-3), ~677 DI, 578 DO, 652 AI, 8 AO",
   "Интеграция в SCADA верхнего уровня по OPC UA/Modbus TCP, межсетевое экранирование",
   "Монтаж, пусконаладка, исполнительная документация, ввод в эксплуатацию (КС-14)"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "Промышленная автоматизация (АСУ ТП) с проектированием и строительно-монтажными работами на объекте теплоснабжения",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АСДТУ «верхнего уровня» АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (SCADA, мнемосхемы, «Руководство системного программиста»)",
  "platform_stack": [
   "Российские ПЛК и HMI",
   "OPC UA",
   "Modbus TCP",
   "SCADA верхнего уровня заказчика",
   "СТО АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Изыскания, монтаж и пусконаладка на насосной станции: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 114, лит. А",
  "access_requirements": [
   "Работа на объекте КИИ, согласование оборудования с отделом защиты информации заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации",
   "Членство в СРО изыскателей/проектировщиков и строителей (с компфондом ОДО)"
  ],
  "experience_required": "Не допуск, а критерий (40%): стоимость исполненных за 2023–2025 гг. договоров ПИР/СМР на объектах теплоэнергетики или по АСТКУ на отечественных контроллерах и SCADA",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны СРО, лицензия ФСТЭК, инженеры АСУ ТП и монтажники в Петербурге, опыт на объектах теплоэнергетики, обеспечение 7,6 млн ₽",
  "timeline": "Начало — не позднее 5 рабочих дней после заключения; окончание — 30.12.2027",
  "payment": "Без аванса; по актам ПИР и ежемесячным КС-2/КС-3, оплата через 7 рабочих (для МСП) или 60 календарных дней после подписания акта; гарантийное удержание 5% до 12 месяцев после КС-14; обеспечение исполнения 7 626 309,71 ₽",
  "warranty": "Гарантийное удержание 5% возвращается через 12 месяцев после приёмки объекта (КС-14)",
  "ip_rights": "Правообладателем закупаемого лицензионного ПО является заказчик (АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»)",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения 7,6 млн ₽",
   "Гарантийное удержание 5%",
   "Отсрочка оплаты до 60 дней для не-МСП",
   "Объект КИИ, требования ФСТЭК"
  ],
  "evaluation": "Конкурс: цена 60%, квалификация (опыт 2023–2025 гг.) 40%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит IT-студии: промышленная автоматизация с СРО и монтажом",
  "sources": [
   "docs/32616426112/Лот 1 Приложение 1 к Документации (2) (архив)/1. Техническое задание_НПС Дачное АСДТУ.pdf",
   "docs/32616426112/Документация Конкурс -759 (2).pdf",
   "docs/32616426112/Лот 1 Приложение 1 к Документации (2) (архив)/2. Проект договора ПИР СМР НПС Дачное.pdf",
   "docs/32616426112/Изменение 15.10.2026 (-759).pdf",
   "docs/32616426112/Ответ на запрос по НПС Дачное 1-3474.pdf"
  ]
 },
 "0122300006126001147": {
  "reg": "0122300006126001147",
  "summary": "Размещение в 2027 году новостных материалов администрации Хабаровска о городских программах на сайте зарегистрированного СМИ: публикации на главной странице и ретрансляция в региональном разделе, объём заметки 1000–1500 знаков, по заявкам заказчика. Это медийные услуги, а не IT-разработка.",
  "scope": [
   "размещение материалов заказчика (1000–1500 знаков) на главной странице сайта СМИ",
   "ретрансляция материалов в региональном разделе сайта",
   "присутствие корреспондента/журналиста на значимых городских мероприятиях, подготовка и публикация материалов",
   "сайт: не менее 100 000 посещений в месяц, мобильная версия, аккаунты во ВКонтакте, Одноклассниках, Max"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "услуги СМИ по публикации информационных материалов, не разработка ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — «г. Хабаровск, по месту нахождения Исполнителя», но ТЗ требует «Присутствие специального корреспондента или журналиста на значимых городских мероприятиях»",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "участник должен быть зарегистрированным средством массовой информации (сетевое издание по Закону № 2124-1 «О СМИ»)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно собственное зарегистрированное СМИ с сайтом от 100 000 посещений в месяц и журналистом в Хабаровске — у IT-студии этого нет",
  "timeline": "услуги с 11.01.2027 по 10.12.2027 по заявкам заказчика (заявка не позднее чем за 3 дня); срок исполнения контракта до 31.12.2027",
  "payment": "по цене единицы услуги за фактически оказанные услуги в пределах 1 012 000 руб.; оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "антидемпинговые меры при снижении цены на 25% и более"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион по сумме цен единиц услуг (начальная сумма 47 667 руб.)",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не подходит IT-студии: закупка для зарегистрированных СМИ",
  "sources": [
   "docs/0122300006126001147/Приложение № 3 к извещению - Техническое задание (Описание объекта закупки).pdf",
   "docs/0122300006126001147/Приложение № 2 к извещению - Проект муниципального контракта.pdf",
   "docs/0122300006126001147/Приложение № 1 к извещению - Обоснование НЦЕУ.pdf"
  ]
 },
 "0352300154626000174": {
  "reg": "0352300154626000174",
  "summary": "Сопровождение 1С Москаленской ЦРБ (Омская обл.) до 25.12.2026, 60 часов: нетиповые «Бухгалтерия госучреждения» и «Больничная аптека», ЗКГУ, «Диетическое питание», обмены с ЕИС, СБИС, «Честным знаком»/МДЛП и региональной системой бюджетного учёта, отчёты, консультации, выезды не реже раза в месяц.",
  "scope": [
   "обслуживание БГУ (нетиповая), «1С:Медицина. Больничная аптека» (нетиповая), «Диетическое питание», ЗКГУ",
   "настройка ЭДО, МДЛП и вывода из оборота маркированных товаров через «Честный знак»",
   "обмены с ЕИС, СБИС-онлайн, ЕГИС бюджетного учёта Омской области, выгрузка отчётности в РИСМ",
   "разработка и поддержка модулей учёта обязательств и просроченной задолженности, форм «ПланКасса Факт» и др.",
   "обновления релизов, регламентные операции с базами, консультации, выезды по требованию не реже 1 раза в месяц"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "почасовое сопровождение действующих у заказчика (в т.ч. нетиповых) конфигураций 1С",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "нетиповые конфигурации 1С БГУ и «Больничная аптека», ранее сделанные модули и обмены больницы",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие",
   "1С:БГУ",
   "1С:ЗКГУ",
   "1С:Медицина. Больничная аптека",
   "1С:Медицина. Диетическое питание"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "услуги специалиста на территории заказчика по заявке и выезд на местонахождение заказчика по требованию не реже 1 раза в месяц (Москаленская ЦРБ, Омская обл.)",
  "access_requirements": [
   "работа на территории заказчика с его информационными базами"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужен 1С-специалист, способный разобраться в нетиповых конфигурациях и выезжать в Москаленки",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 25.12.2026; 60 часов",
  "payment": "без аванса; в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "большой перечень работ, в т.ч. разработка модулей, на 60 часов",
   "консультации по телефону при необходимости в выходные и круглосуточно"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "мелкий контракт для местного 1С-франчайзи; студии вне Омской области неудобен из-за выездов",
  "sources": [
   "docs/0352300154626000174/Описание объекта закупки - 2026-09-18T125147.248.pdf",
   "docs/0352300154626000174/Проект контракта (68) (2).pdf"
  ]
 },
 "32616482646": {
  "reg": "32616482646",
  "summary": "Год техподдержки конфигурации «1С-Рарус: Комплексный учёт питания, ГСМ и автотранспорта для госучреждений» для МАУ «ЦМИРиТ» (Череповец): линия консультаций, установка и сопровождение программ 1С и баз 1С:ИТС. Цена 22 260 ₽, период с 18.11.2026 по 17.11.2027.",
  "scope": [
   "техподдержка Рарус по конфигурации «Комплексный учёт питания, ГСМ и автотранспорта» (рег. № 4302000077)",
   "установка, тестирование и сопровождение программ 1С:Предприятие и баз 1С:ИТС",
   "консультации по типовым функциям 1С; выезд специалиста — по необходимости"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и линия поддержки готовой отраслевой конфигурации 1С-Рарус, по сути подписка",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "конфигурация 1С-Рарус «Комплексный учет питания, ГСМ и автотранспорта для государственных учреждений» у заказчика",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие",
   "1С-Рарус: Комплексный учет питания, ГСМ и автотранспорта",
   "1С:ИТС"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "в договоре предусмотрен возможный выезд специалиста в офис заказчика (Череповец); обязательных выездов нет",
  "access_requirements": [
   "при выезде — доступ на территорию и к ЭВМ заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "фактически нужен статус партнёра 1С/1С-Рарус, чтобы оказывать «техподдержку Рарус» и предоставлять 1С:ИТС (прямо не сказано)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если студия — партнёр 1С и может оформить техподдержку Рарус и доступ к 1С:ИТС",
  "timeline": "С 18.11.2026 по 17.11.2027, 12 месяцев",
  "payment": "100% предоплата в течение 10 дней после получения счёта; УПД — ежемесячно до 5-го числа",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "исключительные права на 1С:Предприятие и 1С:ИТС принадлежат ООО «1С»",
  "penalties_risks": [
   "пени 1/300 ключевой ставки ЦБ за день просрочки",
   "сумма очень мала (22 260 ₽)"
  ],
  "evaluation": "Закупка в электронном магазине только для МСП — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит только партнёру 1С/1С-Рарус: это перепродажа подписки на поддержку, а не разработка",
  "sources": [
   "docs/32616482646/Приложение № 1. Спецификация.pdf",
   "docs/32616482646/Приложение № 2. Проект договора.pdf",
   "docs/32616482646/Приложение № 3. НМЦД.pdf"
  ]
 },
 "32616478828": {
  "reg": "32616478828",
  "summary": "Консультации пользователей и системных технологов СЭД «Дело» (ЭОС) ФГБУ «Гидроспецгеология» в объёме не более 32 человеко-часов до 30.11.2026: вопросы работы, настройка опциональных компонентов, реорганизация справочников. Удалённо, по телефону и почте.",
  "scope": [
   "консультации пользователей и системных технологов СЭД «Дело» по заявкам (ответ — до 3 рабочих дней)",
   "консультации по настройке опциональных компонентов (ЭП, сервер электронного взаимодействия, штрихкоды, EOSmobile и др.)",
   "консультации и контроль реорганизации справочников",
   "ежемесячный отчёт о принятых заявках"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "почасовые консультации по работающей у заказчика коробочной СЭД",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭД «Дело» (правообладатели ООО «ЭОС Софт» и ООО «ЭОС Тех»), 450 лицензий, опции ЭП, СЭВ, EOSmobile",
  "platform_stack": [
   "СЭД «Дело» (ЭОС)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место — Москва, ул. Маршала Рыбалко, 4, но исполнитель вправе работать удалённо; консультации по телефону и e-mail",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ — логины и параметры предоставляет заказчик в течение 2 рабочих дней"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "По требованию заказчика — сертификаты/документы о квалификации работников по внедрению СЭД «Дело»",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужен специалист, хорошо знающий СЭД «Дело» (желательно с сертификатом ЭОС)",
  "timeline": "С даты заключения договора по 30.11.2026; объём — не более 4 человеко-дней (32 часа)",
  "payment": "Ежемесячно, 7 рабочих дней после утверждения акта приёмки; обеспечение исполнения не требуется",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "маленький объём — 156 000 руб. за 32 часа"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок среди СМСП (223-ФЗ) — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит только тому, кто уже специализируется на СЭД «Дело»; для веб-студии не профиль",
  "sources": [
   "docs/32616478828/Приложение_3_к_КД_Техническое_задание.pdf",
   "docs/32616478828/Приложение_2_к_КД_Проект_договора.pdf",
   "docs/32616478828/Запрос_котировок_СМП_223_Дело_ОИТ.pdf"
  ]
 },
 "0321300016826000312": {
  "summary": "Продлить на 2027 год лицензию и доступ к сервисам ИМАС «Палладиум» (стандартная открытая версия: администрирование, новости и нормативные акты, опросы, анкетирование, медиахранилище, поиск, онлайн-консультации) для Предгорной районной больницы Ставропольского края. Исполнитель держит систему в работе 24/7, восстанавливает за 4 часа и размещает материалы заказчика по регламенту сопровождения.",
  "scope": [
   "продление неисключительных прав на ИМАС «Палладиум» на 12 месяцев (01.01–31.12.2027)",
   "обеспечение работы сервисов 24/7, восстановление после сбоя — не более 4 часов",
   "резервное копирование и передача копий заказчику",
   "размещение и обновление информационных материалов по регламенту",
   "консультации по бесплатному телефону и e-mail"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "продление лицензии и хостинга проприетарной системы «Палладиум», на которой работает ресурс больницы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИМАС «Палладиум» (свидетельство о регистрации программы № 2015618510)",
  "platform_stack": [
   "ИМАС «Палладиум»"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "права на предоставление лицензий и доступ к сервисам ИМАС «Палладиум»",
   "бесплатный для заказчика номер (8-800) поддержки"
  ],
  "licenses_required": [
   "право предоставлять неисключительные права на ИМАС «Палладиум» (правообладатель или его лицензиат)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "продлить лицензию и доступ к сервисам «Палладиум» может только правообладатель системы или его партнёр",
  "timeline": "оказание услуг — 5 рабочих дней с заключения контракта; права действуют с 01.01.2027 (не ранее заключения) по 31.12.2027",
  "payment": "без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": "функционирование системы по назначению 12 месяцев; техподдержка не менее 12 месяцев",
  "ip_rights": "заказчик получает неисключительные (пользовательские) права на 12 месяцев",
  "penalties_risks": [
   "восстановление после сбоя — не более 4 часов",
   "штрафы по ПП № 1042"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "студии не подходит: это продление лицензии конкретной проприетарной платформы, выполнить может только её владелец или партнёр",
  "sources": [
   "docs/0321300016826000312/Техническое задание (1).pdf",
   "docs/0321300016826000312/Требования к содержанию и составу заявки запрет (2) (1).pdf",
   "docs/0321300016826000312/Проект контракта (1).pdf"
  ],
  "reg": "0321300016826000312"
 },
 "0809500000326003998": {
  "reg": "0809500000326003998",
  "summary": "Годовое сопровождение 1С для Станции скорой медицинской помощи Республики Мордовия (Саранск): подписка «1С:Комплект поддержки Медицина», продление КАМИН (кадры и зарплата), настройка и сопровождение маркировки лекарств 1С:МДЛП и 20 часов в месяц обслуживания 4 баз. Всё — только на месте у заказчика, прибытие за 30 минут, удалённый доступ запрещён.",
  "scope": [
   "«1С:Комплект поддержки Медицина» на 12 месяцев",
   "КАМИН: Кадровый учёт 3.0 и КАМИН: Расчёт заработной платы для бюджетных учреждений 3.5",
   "маркировка лекарств: настройка 1С:МДЛП, регистрация и обмен с «Честным знаком», УКЭП, регистратор выбытия, сканеры, обучение",
   "20 часов в месяц: обновление 4 информационных баз, регламентные работы, резервное копирование",
   "консультации пользователей и помощь с квартальной и годовой отчётностью, телефонная поддержка по будням 8:30–17:30"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение используемых у заказчика продуктов 1С и КАМИН плюс подписки",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "4 информационные базы 1С:Предприятие (медицина, КАМИН кадры/зарплата), 1С:МДЛП",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "КАМИН: Кадровый учёт 3.0, КАМИН: Расчёт заработной платы 3.5",
   "1С:МДЛП, «Честный знак»"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "услуги оказываются непосредственно по месту нахождения заказчика (Саранск, ул. Коммунистическая, д. 86А), время прибытия — не более 0,5 часа, удалённый доступ к компьютерам заказчика не допускается",
  "access_requirements": [
   "постоянная работа на территории заказчика в Саранске, удалённый доступ запрещён"
  ],
  "licenses_required": [
   "возможность поставить «1С:ИТС Медицина» и продление КАМИН (статус партнёра 1С/КАМИН)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "только для 1С-партнёра в Саранске, способного приехать за 30 минут; работа с типовыми продуктами",
  "timeline": "С 01.12.2026 по 30.11.2027, ежемесячно",
  "payment": "После приёмки услуг в течение 7 рабочих дней по счёту; аванса нет. НМЦК 492 000 руб.",
  "warranty": "на весь срок оказания услуг",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% НМЦК",
   "прибытие к заказчику не позднее 30 минут"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит только местному 1С-франчайзи в Саранске; студии из другого города не подходит",
  "sources": [
   "docs/0809500000326003998/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0809500000326003998/проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0128200000126006243": {
  "summary": "Сопровождать в 2027 году 1С детской поликлиники № 1 г. Владимира («Бухгалтерия госучреждения 8», «КАМИН:Зарплата 5.5», «Медицина. Больничная аптека 8»): 170 часов консультанта-программиста только с выездом на место, плюс продление ИТС 1С:КП Медицина и лицензии КАМИН на 12 месяцев. Нужен статус 1С:Франчайзи с центрами компетенции.",
  "scope": [
   "170 часов консультанта-программиста 1С в 2027 году — консультации на рабочих местах пользователей",
   "диагностика баз, настройка интерфейсов и прав, правка печатных форм и отчётов",
   "сопровождение и доработка нетипового модуля на 1С:Предприятие 8",
   "обновление платформы и типовых конфигураций",
   "ИТС версии 1С:КП Медицина на 12 месяцев",
   "лицензия «1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на 1 базу на 12 месяцев",
   "консультации по учёту, отчётности, зарплате и маркировке лекарств"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "годовое сопровождение установленных у заказчика конфигураций 1С плюс продление ИТС и лицензии",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "базы 1С заказчика: БГУ 8, КАМИН:Зарплата 5.5, Медицина. Больничная аптека 8, нетиповой модуль",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8",
   "1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5",
   "1С:Медицина. Больничная аптека 8"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Выезд специалиста на место Заказчика обязателен, оказание услуг с помощью удаленного доступа исключено»; срочный выезд в течение 1 часа; адреса: г. Владимир, ул. Студеная гора, 20А и пр-т Ленина, 53",
  "access_requirements": [
   "работа только на территории заказчика в г. Владимире, удалённый доступ исключён",
   "срочный выезд специалиста в течение 1 часа",
   "реакция на запрос в течение 1 рабочего дня",
   "услуги собственными силами"
  ],
  "licenses_required": [
   "статус «1С:Франчайзи»",
   "статусы «Центр компетенции по бюджетному учету» и «Центр компетенции по медицине»",
   "сертификаты специалистов 1С:Специалист-консультант/Профессионал по БГУ 8, 1С:Профессионал по линейке Медицина, «КАМИН:Профессионал»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен статус 1С:Франчайзи с двумя центрами компетенции, сертифицированные специалисты и постоянное очное присутствие во Владимире",
  "timeline": "с 01.01.2027 (не ранее заключения контракта) по 31.12.2027, ежемесячно",
  "payment": "ежемесячная приёмка; оплата не позднее 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке; аванса нет",
  "warranty": "гарантия качества услуг в течение всего срока действия контракта, объём 100%",
  "ip_rights": "передаются неисключительные права (ИТС, простая лицензия КАМИН) на 12 месяцев",
  "penalties_risks": [
   "выезд в течение 1 часа и реакция за 1 рабочий день",
   "удалённая работа запрещена",
   "штрафы и пени по ПП № 1042"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "не подходит веб/IT-студии: это работа местного франчайзи 1С с центрами компетенции и выездами во Владимире",
  "sources": [
   "docs/0128200000126006243/прил 2_Описание объекта закупки_ТЗ_ЭА (5).pdf",
   "docs/0128200000126006243/Требования к содержанию составу заявки и инструкция_ЭА_01.07.2026.pdf",
   "docs/0128200000126006243/Приложение № 4 - Проект контракта на оказание услуг СМП (1).pdf"
  ],
  "reg": "0128200000126006243"
 },
 "32616480828": {
  "reg": "32616480828",
  "summary": "Сопровождение и техподдержка центра компетенций АСУИИиК ПАО «Россети» — системы управления инцидентами, изменениями и конфигурациями на платформе BPMSoft — для АО «Россети Цифра» с даты договора по 31.07.2028. Обработка запросов и инцидентов, доработки по запросам на изменение, обновления и документация, работа по SLA. НМЦ 82,2 млн ₽, конкурс среди МСП.",
  "scope": [
   "сопровождение модулей: запросы на обслуживание и инциденты, уровень и каталог услуг, доступ, изменения и релизы, конфигурации, проблемы",
   "обработка заявок пользователей по SLA через ЕСПП, решение инцидентов",
   "доработки и изменения по запросам на изменение (ЗНИ) с «Списком изменений» и обновлением эксплуатационной документации",
   "обновления и регламентные работы в технологическом окне 22:00–03:00",
   "эксплуатационная документация — в течение 4 недель с заключения договора"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка действующей системы на BPMSoft",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АСУИИиК ПАО «Россети» на базе ПО BPMSoft, установленная на серверах заказчика",
  "platform_stack": [
   "BPMSoft",
   "Альт Рабочая станция",
   "Р7-Офис",
   "Яндекс.Браузер",
   "ПО из реестра российского ПО"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг — на территории исполнителя; система работает на серверах заказчика",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к системе на серверах заказчика",
   "требования ИБ заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "партнёрский сертификат BPMSoft «Интегратор» — оценивается (10% веса), не обязателен"
  ],
  "experience_required": "оценивается: договоры по системам на BPMSoft за 3 года, каждый не менее 30% НМЦ; специалисты с сертификатами BPMSoft PRO и ITIL",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужна команда с опытом и сертификатами BPMSoft; без этого можно участвовать, но шансы малы",
  "timeline": "с даты подписания договора по 31.07.2028; отчётный период — квартал",
  "payment": "поквартально, в течение 7 рабочих дней после подписания акта за отчётный период и при предоставленном обеспечении исполнения",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 2% НМЦ",
   "обеспечение исполнения договора",
   "работа по SLA с показателями качества"
  ],
  "evaluation": "конкурс: цена 70%, опыт 10%, кадры 10%, партнёрский статус BPMSoft 10%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "для студии без опыта BPMSoft не подходит: крупный долгий контракт с вендорской спецификой",
  "sources": [
   "docs/32616480828/Документация о закупке_Сопровождение и ТП (архив)/Часть V Техническая часть.pdf",
   "docs/32616480828/Документация о закупке_Сопровождение и ТП (архив)/Ч. I-III.pdf",
   "docs/32616480828/Документация о закупке_Сопровождение и ТП (архив)/Часть IV Проект договора.pdf",
   "docs/32616480828/Документация о закупке_Сопровождение и ТП (архив)/Часть VI Обоснование НМЦ.pdf",
   "docs/32616480828/Извещение АСУИИК.pdf"
  ]
 },
 "0122200002526003730": {
  "reg": "0122200002526003730",
  "summary": "Техподдержка действующей ГИС обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края (на платформе GeoMeta разработки ООО «Джемс Девелопмент»): приём и обработка заявок через свой Service Desk, устранение инцидентов, администрирование, установка обновлений GeoMeta. Срок — с заключения контракта по 14.12.2026, НМЦК 3,19 млн ₽.",
  "scope": [
   "поддержка работоспособности ГИСОГД: администрирование, учётные записи и доступ, журналы, типовое обслуживание",
   "круглосуточный приём заявок по почте и через веб-интерфейс Service Desk исполнителя, консультации пользователей",
   "обработка инцидентов по SLA (реакция 2–8 часов, решение 12–40 рабочих часов в зависимости от приоритета)",
   "отслеживание и установка всех обновлений ПО «Geometa», выпущенных разработчиком, с ведением журнала",
   "отчётная выписка из Service Desk по заявкам"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техническая поддержка уже работающей ГИСОГД; создание новых модулей и нового функционала в услуги прямо не входит",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИСОГД Хабаровского края на ПО GeoMeta (разработчик ООО «Джемс Девелопмент»), PostgreSQL+PostGIS, Geoserver, Axiom JDK, РЕД ОС; исходных кодов у заказчика нет",
  "platform_stack": [
   "GeoMeta",
   "PostgreSQL 14.5+ с PostGIS",
   "Geoserver 2.18+",
   "Axiom JDK 17",
   "РЕД ОС 7.3.4",
   "КриптоПро CSP",
   "СМЭВ 3"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "«Исполнитель оказывает услуги по месту нахождения Заказчика, а также в удаленном режиме» (адреса в Хабаровске); что именно делается на месте, не расписано, система в ЦОД, права доступа даёт оператор",
  "access_requirements": [
   "доступ к ЦОД Правительства Хабаровского края и правам ГИСОГД — предоставляет оператор в течение 1 рабочего дня после заключения контракта",
   "работа с ПДн (система содержит персональные данные, требования 152-ФЗ)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужен опыт администрирования GeoMeta/ГИСОГД; исходников у заказчика нет, исправления ПО — только через обновления разработчика GeoMeta, поэтому без контакта с разработчиком серьёзные инциденты не закрыть",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 14.12.2026 (окончание исполнения контракта — 15.02.2027)",
  "payment": "Без аванса; по факту оказания всего объёма услуг, в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке (приёмка — до 20 рабочих дней)",
  "warranty": "Исполнитель гарантирует соответствие качества услуг условиям контракта (отдельного срока нет)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% цены",
   "штраф за ненадлежащее исполнение — 5% цены контракта (при цене 3–50 млн ₽), пени за просрочку",
   "жёсткие SLA по инцидентам при отсутствии исходных кодов",
   "оплата одним платежом в конце срока"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — победитель по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит только команде, уже знакомой с GeoMeta/ГИС-сервером и готовой держать круглосуточный приём заявок; для студии без опыта ГИСОГД — рискованно",
  "sources": [
   "docs/0122200002526003730/Приложение к Технической части.pdf",
   "docs/0122200002526003730/III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.pdf",
   "docs/0122200002526003730/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf",
   "docs/0122200002526003730/II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.pdf"
  ]
 },
 "0194200000526005324": {
  "reg": "0194200000526005324",
  "summary": "Продление на 12 месяцев права на обновления проприетарной системы «Адресная социальная помощь» (на платформе АСУПД «Тула», .NET/MS SQL) для Минтруда Чеченской Республики: лицензионный ключ и сертификат с обновлённой версией, включающей интеграции с ГИС ЕЦП через СМЭВ 3. Поставлять может только правообладатель АСУПД «Тула» или его лицензиат.",
  "scope": [
   "Передать лицензионный файл (ключ активации) и лицензионный сертификат на 12 месяцев в течение 5 рабочих дней после заключения контракта",
   "Предоставить право на обновления и доп. функции АС «АСП» (доработки под законодательство региона)",
   "Обновлённая версия с интеграциями с ГИС ЕЦП по СМЭВ 3: банки данных узников концлагерей, ветеранов труда, пострадавших от радиации, ветеранов ВОВ",
   "Интеграция с ГИС ЕЦП по сведениям об инвалидности и ИПРА",
   "Функционал выдачи справок и удостоверений, учёта выгрузок в ГИС ЕЦП, поддержки принятия решений",
   "Выпуск правообладателем обновлений под изменения xsd-схем и форматов в течение срока лицензии"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "По сути продление простой лицензии на обновления готового проприетарного ПО правообладателя, результат — ключ активации и сертификат",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АС «Адресная социальная помощь» на базе АСУПД «Тула» (сертификат ФСТЭК, 4 уровень контроля НДВ), реестр ПО №19357",
  "platform_stack": [
   "АСУПД «Тула»",
   "Microsoft SQL Server",
   ".NET",
   "Windows / Windows Server",
   "VMware / Hyper-V",
   "СМЭВ 3, ГИС ЕЦП"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к месту оказания услуг обеспечивает заказчик"
  ],
  "licenses_required": [
   "право предоставлять третьим лицам право использования АСУПД «Тула»: свидетельство правообладателя или лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем — в составе заявки"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно быть правообладателем АСУПД «Тула» или иметь от него договор на право сублицензирования; без этого заявку не допустят",
  "timeline": "Ключ и сертификат — в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта; срок исполнения контракта — 32 рабочих дня; лицензия на обновления — 12 месяцев; контракт действует до 31.12.2026",
  "payment": "Без аванса, в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Простая (неисключительная) лицензия на ПО на территории Чеченской Республики; права переходят с подписания документа о приёмке; после окончания срока право использования сохраняется, обновления — нет",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 0,5% НМЦК (32 500 ₽), обеспечение исполнения 5% цены",
   "Штраф 10% НМЦК при цене до 3 млн (по ПП 1042), пени 1/300 ключевой ставки",
   "Участие фактически возможно только при наличии прав от правообладателя АСУПД «Тула»"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит: это перепродажа лицензии чужого проприетарного продукта, нужен договор с правообладателем",
  "sources": [
   "docs/0194200000526005324/III Описание объекта закупки (работа, услуга).pdf",
   "docs/0194200000526005324/II Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке, инструкция (работа, услуга) (7).pdf",
   "docs/0194200000526005324/V Проект контракта (работа, услуга) (8).pdf",
   "docs/0194200000526005324/I Общие сведения (работа, услуга) (10).pdf"
  ]
 },
 "32616482054": {
  "reg": "32616482054",
  "summary": "Допсоглашение без торгов с ООО «Сибинфософт», компанией группы РУСАЛ, к их договору 2018 года на сопровождение ПО ООО «Теплосеть» (Ачинск). Предмет — доработать «1С Бухгалтерия 8 ЕК»: обмен с 1С:Бухгалтерией предприятия, госконтракты, связь с ЕИС. Сумма 686 011,92 ₽, срок 01.10–20.12.2026.",
  "scope": [
   "настройка правил обмена между конфигурацией ЕК и 1С:Бухгалтерия предприятия",
   "добавление в ЕК функций работы с госконтрактами",
   "взаимодействие ЕК с ЕИС",
   "обучение пользователей работе в ЕК и с ЕИС",
   "опытно-промышленная эксплуатация (3 месяца)"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "доработка существующей у заказчика конфигурации «1С Бухгалтерия 8 ЕК», которую сопровождает тот же исполнитель с 2018 года",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "корпоративные конфигурации 1С «Теплосеть Бухгалтерия 8 ЕК», «Теплосеть Зарплата 8 ЕК», СЭД, порталы, которые сопровождает ООО «Сибинфософт» по договору СИ-ТС-01/2019",
  "platform_stack": [
   "1С:Бухгалтерия 8 ЕК",
   "1С:Бухгалтерия предприятия",
   "ЕИС"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11; какие работы делаются на месте, не сказано",
  "access_requirements": [
   "доступ к корпоративным системам 1С группы РУСАЛ"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "закупка у единственного источника внутри группы РУСАЛ: исполнитель — ООО «Сибинфософт», работы уже идут с 01.10.2026",
  "timeline": "Дополнительные услуги с 01.10.2026 по 20.12.2026 (в документации — до 31.12.2026); можно сдать досрочно",
  "payment": "По окончании оказания услуг, в течение 10 календарных дней после предъявления УПД (в документации — 10 банковских дней после счёта-фактуры), возможен зачёт встречных требований",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "закупка у единственного источника — участвовать нельзя"
  ],
  "evaluation": "Не проводится — предложения не рассматриваются, итоги не подводятся",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит: допсоглашение с внутренним подрядчиком группы РУСАЛ, работы уже начаты",
  "sources": [
   "docs/32616482054/Извещение СИС.pdf",
   "docs/32616482054/Документация СИС.pdf",
   "docs/32616482054/Расчет стоимости договора на 2026.pdf",
   "docs/32616482054/ДС 02_2026_Теплосеть.pdf",
   "docs/32616482054/Приложение 1.pdf"
  ]
 },
 "0136500001126005485": {
  "reg": "0136500001126005485",
  "summary": "Сопровождение на 2027 год программы «Мониторинг оборудования и аудит контрактов» (разработчик ООО «Ангелы АйТи»), которой ЦОДД Тверской области контролирует комплексы фото-видеофиксации: консультации, установка обновлений, исправление ошибок, доработки под изменения законодательства и подключение новых датчиков. Исполнитель обязан иметь права правообладателя на сопровождение и модификацию ПО.",
  "scope": [
   "консультации пользователей по выделенной телефонной линии в рабочие дни 9:00–18:00",
   "установка и настройка обновлений ПО в течение 3 рабочих дней после выхода релиза, резервное копирование",
   "изменение алгоритмов ПО под изменения законодательства, исправление скрытых ошибок, оптимизация",
   "восстановление работоспособности после сбоев в течение 3–5 часов с момента заявки",
   "адаптивное сопровождение модулей (карты, аудит контрактов, аналитика, заявки, отчёты) и настройка загрузки данных с новых комплексов ФВФ",
   "ежемесячные отчёты об оказанных услугах"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и модификация уже установленного у заказчика проприетарного ПО конкретного разработчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПО «Мониторинг оборудования и аудит контрактов» (реестр № 12440, ООО «Ангелы АйТи»), установленное у ГКУ «Центр организации дорожного движения» Тверской области",
  "platform_stack": [
   "ПО «Мониторинг оборудования и аудит контрактов» (ООО «Ангелы АйТи»)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг в контракте — Тверь, пр-т Победы, 53, но услуги описаны как консультации по телефону и заявки по e-mail; очных работ ТЗ прямо не требует",
  "access_requirements": [
   "доступ к серверу ПО и сети с комплексами фото-видеофиксации (параметры доступа даёт заказчик)"
  ],
  "licenses_required": [
   "исключительные права на ПО, лицензионный или сублицензионный договор с правообладателем на сопровождение и модификацию ПО — копии в течение 5 дней после заключения контракта"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны права правообладателя (ООО «Ангелы АйТи») на модификацию ПО и знание его кода; без договора с разработчиком исполнять нельзя",
  "timeline": "С даты заключения контракта, но не ранее 01.01.2027, по 31.12.2027; отчётный период — месяц",
  "payment": "Ежемесячно по документу о приёмке, в течение 7 рабочих дней с его подписания; аванса нет",
  "warranty": "Гарантийный срок на услуги не установлен",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "штраф за ненадлежащее исполнение — 10% цены контракта (цена до 3 млн ₽)",
   "реакция на сбой — 3 часа, восстановление до 5 часов",
   "обязанность подтвердить права на модификацию ПО в течение 5 дней после заключения"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Небольшой студии не подходит без договора с разработчиком ПО — по сути закупка для ООО «Ангелы АйТи» или его партнёров",
  "sources": [
   "docs/0136500001126005485/Описание объекта закупки v.2.pdf",
   "docs/0136500001126005485/Проект контракта на оказание услуг.pdf",
   "docs/0136500001126005485/Информация о заказчике.pdf"
  ]
 },
 "0811500001126000098": {
  "reg": "0811500001126000098",
  "summary": "Модернизация действующей геоинформационной системы «Экологическая карта Республики Татарстан» (работает с 2012 года, 28+ подсистем): доработать подсистемы «Водопользование» и «АЗС», создать новую подсистему «Зоны затопления и подтопления», добавить поиск объектов по координатам, перейти на API v2 ФГИС НСПД и реализовать два новых справочника.",
  "scope": [
   "доработка подсистемы «Водопользование»: картографический фильтр, переименование и актуализация справочника целей водопользования, 2 уровня доступа",
   "создание новой подсистемы «Зоны затопления и подтопления» (5 слоёв, карточка объекта, фильтры, отчёт, загрузка из XML)",
   "доработка подсистемы «АЗС» (новые типы оборудования: ГМТ, зарядные станции для ЭТС)",
   "доработка подсистемы «Водные объекты» (доступ только для авторизованных пользователей)",
   "функционал поиска местоположения объектов по координатам",
   "переход интеграции с ФГИС ЕЦП НСПД на API v2",
   "новые справочники «Водопользователь» и «Водные объекты» с CRUD-операциями",
   "обновление эксплуатационной документации и передача исходных кодов доработок"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "точечная модернизация уже действующей с 2012 года ГИС «Экокарта РТ» — доработка существующих подсистем и добавление новых в её рамках, без замены платформы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан» (Экокарта РТ), 28+ подсистем, на серверах заказчика; интеграции с ЕМСЭД, ГИС «Народный контроль», ФГИС ЕЦП НСПД, ПО «ЛИГА»",
  "platform_stack": [
   "Ред ОС 7.3",
   "PostgreSQL 14.19",
   "ФГИС ЕЦП НСПД (API v2)",
   "ЕМСЭД"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "удалённая работа допускается, но только через защищённый канал (СКЗИ не ниже класса КС1, совместимые со средствами заказчика); подключение к системе заказчика обязательно с территории РФ",
  "access_requirements": [
   "подключение к системе заказчика только с территории РФ",
   "защищённый канал связи с СКЗИ класса не ниже КС1 (приобретается и настраивается исполнителем)"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": "Критерий «квалификация участников» — 60% оценки: наличие до 20 исполненных аналогичных договоров (30%), один исполненный договор ценой от 1,1 до 30 млн руб. (30%), суммарная цена исполненных договоров от 30 до 60 млн руб. (40%)",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "технически можно начать сразу (доработка на том же языке программирования, что и система, доступ и API предоставляются заказчиком), но нужен СКЗИ класса КС1 и подключение из РФ; для победы в конкурсе критично иметь портфель похожих контрактов на крупные суммы (до 60 млн руб. суммарно) — это тяжело для небольшой студии при цене контракта всего 1,14 млн руб.",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 15.12.2026; промежуточные сроки по этапам — в Календарном плане выполнения работ (Приложение №3); гарантия — 12 месяцев с момента приёмки последнего этапа",
  "payment": "Оплата по Календарному плану, в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке по этапу; заказчик проверяет объём и качество работ до 20 рабочих дней; аванс не упомянут; оплата за счёт бюджета Республики Татарстан; цена твёрдая на весь срок контракта",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания документа о приёмке по последнему этапу, устранение дефектов за счёт исполнителя",
  "ip_rights": "Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности принадлежат Республике Татарстан (заказчику); исходные коды, дистрибутивы и вся документация передаются заказчику в полном объёме, разработчик отказывается от прав в его пользу",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% цены",
   "обеспечение заявки 11 410 руб.",
   "критерий оценки по опыту (60% веса) сильно смещает конкурс в пользу опытных подрядчиков, а не цены"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена — 40%, квалификация (опыт исполненных аналогичных договоров) — 60%",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Небольшой объём доработок на знакомом стеке (PostgreSQL, веб-ГИС), но конкурс оценивается на 60% по портфелю прошлых контрактов (до 60 млн руб. суммарно) — без такого опыта выиграть почти невозможно",
  "sources": [
   "docs/0811500001126000098/n855425_Приложение_1_к_Контракту._Техническое_задание_wQqtKMI.pdf",
   "docs/0811500001126000098/n855425_Порядок_рассмотрения_и_оценка_заявок_на_участие_в_конкурсе.pdf",
   "docs/0811500001126000098/n855425_Проект_государственного_контракта_6RlChzI.pdf"
  ]
 },
 "0348500004926000006": {
  "reg": "0348500004926000006",
  "summary": "Поставить ГБУ МО «Геоцифра» сертификат технической поддержки (техподдержка вендора) на уже купленные лицензии СУБД Postgres Pro Enterprise на 353 ядра на 12 месяцев. Это не разработка, а приобретение сертификата/услуг техподдержки у вендора/партнёра.",
  "scope": [
   "Поставка электронного сертификата техподдержки ПО Postgres Pro Enterprise на 353 ядра, срок действия 12 месяцев",
   "Доступ к бинарным репозиториям для установки/обновления ПО",
   "Горячая линия, портал ТП, база знаний, SLA по обращениям",
   "Консультации по администрированию, обновлению, резервному копированию СУБД",
   "Поставка в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "Фактически покупка сертификата техподдержки вендора на уже имеющиеся лицензии, а не разработка",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "ГИС Московской области на Postgres Pro Enterprise (353 лицензии по контракту № 047875-25)",
  "platform_stack": [
   "Postgres Pro Enterprise (сертифицированная версия)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Фактически требуется статус партнёра/реселлера Postgres Pro для выпуска сертификата техподдержки"
  ],
  "experience_required": "Опыт исполнения контракта/договора по 223-ФЗ за 3 года на сумму не менее 20% НМЦК (≈14,8 млн руб.)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужен статус партнёра вендора Postgres Pro для выпуска сертификата, крупное обеспечение контракта (22,2 млн руб.) и подтверждённый опыт на 20% НМЦК",
  "timeline": "Поставка сертификата в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта; срок действия сертификата 12 месяцев с даты поставки",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата после приёмки оказанных услуг, безнал, в рублях, в сроки по приложению 2 к контракту",
  "warranty": "Исполнитель гарантирует качество и безопасность услуг в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта (отдельного гарантийного срока не указано)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 22 212 207,30 руб. (30% НМЦК)",
   "Обеспечение заявки 3 702 034,55 руб.",
   "Штрафы/пени по правилам 44-ФЗ, удерживаются из оплаты",
   "Дополнительное требование к опыту — 20% НМЦК по 223-ФЗ контракту"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей предложенной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии: нужен статус партнёра Postgres Pro и крупное финансовое обеспечение/опыт, разработки как таковой нет",
  "sources": [
   "docs/0348500004926000006/ТЗ (ООЗ) ТП СУБД итоговая версия.pdf",
   "docs/0348500004926000006/Проект контракта, сост. 06.10.2026 (архив)/Умный контракт _услуги_ _вер_25_ 12850582 2026_10_06-15_53.pdf"
  ]
 },
 "0356300122826000074": {
  "reg": "0356300122826000074",
  "summary": "Колл-центр записи к врачу для Березниковской стоматологической поликлиники (Пермский край) на 2027 год: принимать звонки по номеру 122 и своему номеру, записывать пациентов в региональной ЕИСЗ ПК, вести лист ожидания и консультировать. Это операторская услуга, разработки нет.",
  "scope": [
   "приём звонков граждан по рабочим дням 8–17 (ожидание на линии не более 5 минут), запись на приём, вакцинацию, профосмотры, отмена записей",
   "запись в ЕИСЗ ПК: идентификация пациента, проверка прикрепления, выбор врача, лист ожидания",
   "интеграция собственной ВАТС с единой службой «122»",
   "хранение записей разговоров не менее 6 месяцев",
   "ежемесячная отчётность"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "аутсорсинг диспетчерской записи на приём через региональную медицинскую систему",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ЕИСЗ Пермского края (модуль «Электронная регистратура»), служба «122»",
  "platform_stack": [
   "ЕИСЗ ПК",
   "ViPNet Client (сеть 13123)",
   "ВАТС"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "подключение к ЕИСЗ ПК по приказу Минздрава ПК № 34-01-02-1068 через защищённый канал ViPNet Client (сеть 13123), СКЗИ — за счёт исполнителя",
   "работа с персональными и медицинскими данными по 152-ФЗ",
   "собственные помещение, телефония и операторы"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужен свой колл-центр, подключение к ЕИСЗ ПК через ViPNet и интеграция с номером 122 — для IT-студии не профиль",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027, отчётный период — месяц",
  "payment": "без аванса, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке, приёмка ежемесячно",
  "warranty": "исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в полном объёме",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "ответственность за утечку персональных данных пациентов",
   "небольшая цена (176,6 тыс. ₽ в год)"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не подходит: операторский колл-центр, а не IT-разработка",
  "sources": [
   "docs/0356300122826000074/Техническое Задание 2027.pdf",
   "docs/0356300122826000074/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0134300097526001140": {
  "reg": "0134300097526001140",
  "summary": "Информационное сопровождение администрации Иркутска: подготовить и разместить на сайте зарегистрированного СМИ (информагентства) 50 новостей, аналитическую статью, 2 фоторепортажа и 15 дублирований материалов на сайтах агентств в пяти регионах, до 21.12.2026. Это медийная услуга, а не разработка — нужен собственный новостной сайт с аудиторией от 200 тыс. в месяц.",
  "scope": [
   "50 новостных статей (от 500 знаков) на главной странице сайта СМИ",
   "1 аналитическая статья (от 1500 знаков)",
   "2 фоторепортажа (от 15 фото)",
   "15 дублирований материалов на сайтах региональных информагентств не менее чем в 5 регионах",
   "присутствие корреспондента на мероприятиях в Иркутске по заявке за 2 часа, аудио/видео/фото по запросу",
   "отчёты с активными ссылками"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "размещение публикаций в собственном СМИ исполнителя, ИТ-разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«В случае необходимости Исполнитель обязан обеспечить присутствие корреспондента на мероприятиях» в Иркутске и области, заявка не позднее чем за 2 часа",
  "access_requirements": [
   "собственный сайт, зарегистрированный как СМИ, со среднемесячной аудиторией более 200 000 уникальных посетителей и не менее 30 новостей в сутки",
   "не менее 35% просмотров с территории Иркутской области, не менее 80% материалов сайта — о событиях Иркутской области",
   "корреспондент в Иркутске"
  ],
  "licenses_required": [
   "регистрация сайта (информагентства) как СМИ по Закону № 2124-1"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно быть действующим иркутским СМИ с большой аудиторией — студии без собственного новостного сайта не подходит",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 21.12.2026, по заявкам заказчика",
  "payment": "без аванса, ежемесячно за оказанные в отчётном месяце услуги, не позднее 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "гарантия качества на оказанные услуги по условиям контракта",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "реакция на заявку за 2 часа до мероприятия, транспортные расходы за счёт исполнителя",
   "требования к доле региональной аудитории и контента"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не профиль IT-студии: закупка для местного новостного СМИ",
  "sources": [
   "docs/0134300097526001140/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0134300097526001140/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0881500000126000061": {
  "reg": "0881500000126000061",
  "summary": "Доработка государственной информационной системы «Единый цифровой профиль жителя и гостя ФТ «Сириус» (ГИС ЕЦП): развитие подсистемы межведомственного взаимодействия (интеграции с ЕСИА, СМЭВ, ПК «Катарсис:Соцзащита», НСПК и др.) и создание трёх новых сервисов — «Социальный помощник», «Читательский билет», «Аккредитация» — на веб-портале и в мобильных приложениях действующей системы.",
  "scope": [
   "Развитие подсистемы «Межведомственное взаимодействие»: интеграции с ЕСИА, СМЭВ-3/4, ПК «Катарсис:Соцзащита», «Сириус.Паспорт», НСПК (программа лояльности, 3DS), АИС МФЦ, «Мой Сириус», «Добро.рф», «Работа России», ГИС ЕЦОС",
   "Сервис «Социальный помощник» на портале и в мобильном приложении (просмотр соцуслуг «на дому», истории услуг, оценка качества)",
   "Сервис «Читательский билет» на портале и в мобильном приложении (регистрация, просмотр, формуляр, бесшовный переход в библиотечную подсистему ГИС ЕЦОС)",
   "Сервис «Аккредитация» на портале и в мобильном приложении (заявки на мероприятия, личный кабинет организации для обработки заявок)",
   "Передача исходных кодов, дистрибутивов и документации с демонстрацией сборки/установки заказчику",
   "Обеспечение защиты информации при доработке (встроенные механизмы защиты, работа с СКЗИ КриптоПро NGate)"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие и функциональное расширение существующей государственной ГИС, а не разработка с нуля",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС ЕЦП «Сириус» (портал, мобильные приложения, подсистемы «Администрирование», «Статистика», «Хранилище данных») и смежные системы: ПК «Катарсис:Соцзащита», «Сириус.Паспорт», ГИС ЕЦОС, ЕСИА, СМЭВ, НСПК, АИС МФЦ",
  "platform_stack": [
   "Web-технологии (браузерные АРМ)",
   "Мобильные приложения Android и iOS",
   "СКЗИ КриптоПро NGate",
   "Защищённая сеть ViPNet № 20259 заказчика",
   "Сертифицированные СКЗИ класса КС3",
   "Аттестованная ГИС (К3, УЗ3 персональных данных)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Работы разрешены удалённо, «кроме случаев, когда непосредственное присутствие сотрудников на территории Заказчика необходимо» — конкретные случаи в тексте не раскрыты; отдельно указано обязательство соблюдать пропускной режим на объекте заказчика",
  "access_requirements": [
   "Подключение к защищённой сети ViPNet № 20259 заказчика (лицензию на подключение исполнитель покупает сам)",
   "Удалённый доступ только с АРМ, аттестованных не ниже К3/УЗ3, аттестацию АРМ исполнитель проводит за свой счёт",
   "Удалённый доступ только через сертифицированные ФСБ СКЗИ класса КС3 (из своих средств)",
   "Соблюдение режимных требований и пропускного режима на объекте заказчика",
   "Неразглашение конфиденциальной информации и персональных данных заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации (проектирование в защищённом исполнении средств и систем информатизации)",
   "Лицензия ФСБ России на разработку, производство, распространение, монтаж/наладку и техобслуживание шифровальных (криптографических) средств и защищённых ИС"
  ],
  "experience_required": "Опыт исполнения контракта/договора (включая акт приёмки) за 3 года до даты подачи заявки, стоимость исполненных обязательств по которому не менее 20% НМЦК — обязательное требование к участникам; дополнительно баллами оценивается общее количество и цена исполненных аналогичных договоров (мин. значение для максимального балла по одному из показателей — 25 637 000 ₽)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Для подачи заявки обязательны действующие лицензии ФСТЭК и ФСБ, а работы требуют подключения к защищённому контуру заказчика (ViPNet, аттестованные АРМ) и знания существующей ГИС и её интеграций",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 14.12.2026 включительно; сдача-приёмка поэтапно по спецификации (приложение №1), детализация этапов в доступном тексте не раскрыта",
  "payment": "Цена твёрдая на весь срок контракта; оплата поэтапно за фактически выполненные и принятые работы, не позднее 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке в ЕИС, безналично; размер аванса в доступном тексте не указан",
  "warranty": "Гарантийный срок бесплатного обслуживания — 12 месяцев с момента подписания документа о приёмке; в этот период исполнитель принимает обращения о технических проблемах и выполняет дополнительные работы по восстановлению работоспособности ПО и баз данных без допоплаты",
  "ip_rights": "Все исключительные права на результаты работ (программы для ЭВМ, базы данных, иные РИД) принадлежат заказчику (федеральной территории «Сириус»); исполнитель не приобретает прав на исходный код и обязан передать исходники, дистрибутивы, документацию и права на использованные сторонние компоненты, с демонстрацией сборки/развёртывания при сдаче-приёмке",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 2 563 700 ₽ (деньгами или независимой гарантией)",
   "Обеспечение заявки 256 370 ₽",
   "При снижении цены на торгах на 25% и более — повышенные антидемпинговые требования к обеспечению",
   "Допуск к закупке обусловлен наличием лицензий ФСТЭК и ФСБ — их отсутствие исключает участие",
   "Если исполнитель не СМП/СОНКО — обязан привлечь субподрядчиков из СМП на 25% цены контракта",
   "Работа с персональными данными и конфиденциальной информацией в ГИС уровня защищённости К3/УЗ3"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена контракта — 30%, квалификация участников закупки (опыт, ресурсы, специалисты) — 70%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии не подходит: обязательны лицензии ФСТЭК/ФСБ, работа в защищённом контуре заказчика и глубокая интеграция с крупной чужой государственной системой",
  "sources": [
   "docs/0881500000126000061/2_Приложение №2_Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0881500000126000061/1_Приложение №1_Проект Контракта.pdf",
   "docs/0881500000126000061/7_Приложение №7_Порядок рассмотрения и оценки заявок.pdf",
   "docs/0881500000126000061/6_Приложение №6_Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616457708": {
  "reg": "32616457708",
  "summary": "Почасовое сопровождение и развитие Единой производственной системы (ЕПС ГлавАПУ) института Генплана Москвы на платформах ReInform 2.0 и ReGIS: поддержка пользователей, доработки по частным ТЗ, исправление ядра платформы, администрирование контуров. Срок — с заключения по 31.12.2026 и с 01.01.2027 по 30.11.2027, НМЦ 49,5 млн руб.",
  "scope": [
   "техподдержка пользователей ЕПС, управление инцидентами и изменениями по SLA (5×8)",
   "адаптационное сопровождение: новые функции, витрины, справочники, интеграции по частным ТЗ",
   "устранение дефектов платформы ReInform/ReGIS с изменением её исходного кода, обновления и новые версии",
   "администрирование СПО и инфраструктуры промышленного и тестового контуров, резервное копирование, устранение уязвимостей",
   "ежемесячные отчёты и листы учёта рабочего времени"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "сопровождение плюс развитие действующей системы на проприетарной платформе",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ЕПС ГлавАПУ на программной платформе ReInform 2.0 и геоинформационной платформе ReGIS",
  "platform_stack": [
   "ReInform 2.0 (RIF 2.0)",
   "ReGIS",
   "Service Desk заказчика"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место выполнения работ — Москва, Триумфальная площадь, 1; удалённый режим прямо не оговорён",
  "access_requirements": [
   "доступ к промышленному и тестовому контурам заказчика",
   "конфиденциальность исходных кодов и архитектуры ПО заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "исключительное право на платформу ReInform/ReGIS либо права её модификации с доступом к исходному коду — подтвердить в течение 5 рабочих дней после заключения"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны права на модификацию закрытой платформы ReInform/ReGIS и доступ к её исходникам — фактически только правообладатель или его лицензиат",
  "timeline": "этап 2026 — с даты заключения по 31.12.2026; этап 2027 — с 01.01.2027 по 30.11.2027; работы по заявкам, оплата по человеко-часам",
  "payment": "без аванса; ежемесячно по фактически выполненным заявкам, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "исключительные права на все созданные РИД переходят заказчику с момента создания",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения договора 15% — 7 425 000 руб.",
   "жёсткие SLA: реакция на инциденты 2–4 часа",
   "объём не гарантирован — оплата по фактическим часам"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион (223-ФЗ) — по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не подходит: без прав на исходники платформы ReInform/ReGIS участвовать нельзя, плюс обеспечение 7,4 млн руб.",
  "sources": [
   "docs/32616457708/Техническое_задание_17232264-1.pdf",
   "docs/32616457708/Аукционная_документация_223-ФЗ.pdf",
   "docs/32616457708/Проект_контракта_17232264-1.pdf"
  ]
 },
 "0859200001126012016": {
  "reg": "0859200001126012016",
  "summary": "Продление для Минфина Рязанской области сертификата техподдержки ПО «Кибер Хранилище» (ООО «Киберпротект») на 10 ТБ с 01.01.2027 по 22.03.2028: поддержка по телефону и e-mail, бесплатные обновления и переход на новые версии.",
  "scope": [
   "передача сертификата технической поддержки «Кибер Хранилище» на 10 ТБ",
   "срок действия поддержки: 01.01.2027–22.03.2028, с правом на обновления и новые версии"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "перепродажа вендорского сертификата поддержки на уже используемое ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "«Кибер Хранилище» у заказчика (действующие сертификаты CST10TBNL-S, 3 шт., до 31.12.2026)",
  "platform_stack": [
   "Кибер Хранилище (Киберпротект)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место — Минфин Рязанской области, ул. Маяковского, 37; по сути передаются сертификаты",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "возможность закупить сертификат у ООО «Киберпротект» (партнёр/дистрибьютор)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужен канал закупки сертификатов Киберпротект",
  "timeline": "передать сертификаты в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта",
  "payment": "без аванса; в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 10% цены контракта"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион (только СМП/СОНКО) — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не профиль студии: перепродажа вендорского сертификата",
  "sources": [
   "docs/0859200001126012016/ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ_1.pdf",
   "docs/0859200001126012016/Разъяснение 1.pdf",
   "docs/0859200001126012016/Проект государственного контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616456385": {
  "reg": "32616456385",
  "summary": "Поставить Уральскому колледжу технологий и предпринимательства (Екатеринбург) бессрочные лицензии ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ на 11 рабочих мест плюс 4 геодезические подсистемы КРЕДО по 11 лицензий и систему защиты «Эшелон-II». Это поставка готового ПО по сублицензионному договору, а не разработка.",
  "scope": [
   "11 лицензий ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ",
   "4 подсистемы геодезического направления на выбор (ТИМ КРЕДО ДАТ, ГНСС, НИВЕЛИР, ТРАНСФОРМ и др.) по 11 лицензий",
   "система защиты Эшелон-II",
   "подключение доступа в течение 7 рабочих дней"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "предмет — предоставление прав использования готового ПО КРЕДО",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ",
   "подсистемы КРЕДО",
   "Эшелон-II"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "право сублицензирования ПО КРЕДО (договор с правообладателем или дистрибьютором)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "только для дистрибьютора КРЕДО, который может выдать сублицензии и ключи защиты",
  "timeline": "подключение доступа в течение 7 рабочих дней после заключения договора; лицензии бессрочные",
  "payment": "по факту, в течение 7 рабочих дней с даты получения счёта и подписания акта",
  "warranty": "3 месяца на исправления после подписания акта/УПД, 1 год на замену вышедшего из строя ключа защиты",
  "ip_rights": "неисключительное право использования, бессрочно",
  "penalties_risks": [
   "эквивалент не предусмотрен — только продукты КРЕДО"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок (223-ФЗ) — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не для IT-студии: перепродажа лицензий КРЕДО на 70 тыс. руб.",
  "sources": [
   "docs/32616456385/Приложение 2_Техническое задание.pdf",
   "docs/32616456385/Приложение 1 Извещение о проведении запроса котировок в эл. форме.pdf",
   "docs/32616456385/Приложение 4_Проект договора.pdf"
  ]
 },
 "0816500000626015655": {
  "reg": "0816500000626015655",
  "summary": "Модернизация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Саха (Якутия) (ГИС ОГД РС(Я), построена на платформе «GeoPrime») — реализовать компонент «Витрина данных» и ETL-сервис обработки/валидации данных для взаимодействия через СМЭВ 4.",
  "scope": [
   "Разработать компонент «Витрина данных» для хранения и предоставления данных через СМЭВ 4 (по ЕФТТ к витрине данных ГИС ОГД)",
   "Реализовать ETL-сервис (Extract-Transform-Load) для обработки и форматно-логического контроля данных",
   "Настройка Агента ПОДД для взаимодействия с СМЭВ 4",
   "Установка и настройка модифицированной системы",
   "Подготовка технической и рабочей документации, передача исходных кодов и прав заказчику"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Модернизация действующей ГИС на платформе GeoPrime (добавление «витрины данных» и ETL-сервиса), не создание новой системы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС ОГД РС(Я) на базе специального ПО «Геоинформационная аналитическая система «GeoPrime»» (реестр российского ПО №12345 от 21.12.2021, правообладатель ООО «МетаПрайм»)",
  "platform_stack": [
   "GeoPrime (геоинформационная аналитическая система)",
   "СМЭВ 4 (система межведомственного электронного взаимодействия)",
   "Витрина данных / ETL-сервисы валидации и обработки данных"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Место оказания услуг указано как адрес заказчика (г. Якутск, ул. Кирова, д.12, каб. 3.049), но в контракте прямо оговорено, что «услуга оказывается в том числе удалённо» — доля очной работы не детализирована",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к ресурсам и сервисам Центра обработки данных электронного правительства РС(Я) предоставляется по отдельному регламенту (Приказ от 21.05.2026 №ОД-70)",
   "Обязательная передача заказчику исходных кодов, документации и материалов, подтверждающих права на результаты интеллектуальной деятельности"
  ],
  "licenses_required": [
   "Права на использование ПО «GeoPrime» (реестр российского ПО №12345) — участник должен быть правообладателем либо иметь лицензионный или сублицензионный договор, дающий полномочия, достаточные для исполнения контракта"
  ],
  "experience_required": "Не является условием допуска, но критерий оценки «Квалификация участников» (вес 70%) учитывает опыт: количество исполненных договоров (максимум учитывается 10) и наибольшую цену исполненного контракта (максимум учитывается 7 000 000 руб.) — без портфеля похожих контрактов шансы выиграть конкурс низкие",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Без прав на ПО GeoPrime (от правообладателя ООО «МетаПрайм» или по лицензии/сублицензии) к закупке не допустят; также нужно знание платформы GeoPrime и интеграции с СМЭВ 4",
  "timeline": "Исполнитель приступает к оказанию услуг с момента заключения контракта и обязан завершить их в течение 40 рабочих дней",
  "payment": "Оплата по факту оказания услуг (полностью или частично), безналичным расчётом, в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами документа о приёмке",
  "warranty": "12 месяцев с момента приёмки результатов; недостатки устраняются исполнителем своими силами и за свой счёт (кроме случаев по вине заказчика/третьих лиц — 15 рабочих дней)",
  "ip_rights": "Исключительное право на все разработанные результаты (включая исходные коды, БД, документацию) передаётся заказчику в полном объёме без увеличения цены контракта; права на использование сторонних компонентов (включая GeoPrime) исполнитель обязан обеспечить в объёме, достаточном для доработки и развития результата заказчиком без привлечения исполнителя",
  "penalties_risks": [
   "Без прав на GeoPrime от правообладателя к участию в закупке не допустят",
   "Критерий «Квалификация участников» весит 70% в оценке заявок — без крупного портфеля исполненных контрактов реальные шансы на победу малы даже при формальном допуске",
   "Полная передача исходных кодов, библиотек зависимостей и документации заказчику с демонстрацией сборки/разворачивания — обязательное условие приёмки"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс в электронной форме: критерий «Цена контракта» — 30%, критерий «Квалификация участников» — 70% (из них опыт исполненных договоров/контрактов — 80%: количество договоров 50% + наибольшая цена исполненного контракта 50%; деловая репутация — 20%)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Закрыт без прав на GeoPrime (правообладатель ООО «МетаПрайм»); даже при наличии прав победа в конкурсе маловероятна без значительного портфеля похожих ИТ-контрактов (вес критерия опыта 70%)",
  "sources": [
   "docs/0816500000626015655/Приложение №1. ООЗ.pdf",
   "docs/0816500000626015655/Приложение №3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке16911743.pdf",
   "docs/0816500000626015655/Приложение №5. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.pdf",
   "docs/0816500000626015655/Информационная карта16911743.pdf",
   "docs/0816500000626015655/Приложение №4. Проект контракта.pdf",
   "docs/0816500000626015655/Приложение №1. к ООЗ.pdf"
  ]
 },
 "0173200001426001941": {
  "reg": "0173200001426001941",
  "summary": "Создание и развитие специального программного обеспечения государственной информационной системы «Паноптикум» — персонифицированный учёт подозреваемых, обвиняемых и осуждённых уголовно-исполнительной системы РФ (ФСИН). Модернизация существующих модулей (учёт абонентов, НСИ, центральная база данных, информационная безопасность) и создание нового модуля «Информационное взаимодействие».",
  "scope": [
   "модернизация модуля «Учёт абонентов» (централизованный учёт лиц)",
   "модернизация модуля «Нормативно-справочная информация»",
   "модернизация модуля «Центральная база данных»",
   "модернизация модуля «Обеспечение информационной безопасности»",
   "создание нового модуля «Информационное взаимодействие» с внешними ведомственными системами",
   "развёртывание контуров разработки/тестирования/опытной/промышленной эксплуатации на инфраструктуре подрядчика",
   "передача документации, исходных кодов и исключительных прав на РИД городу Москве"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "большинство модулей модернизируется на базе существующей системы (ТЗ-1), один модуль — «Информационное взаимодействие» — создаётся с нуля",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «Паноптикум» (учёт спецконтингента ФСИН), веб-архитектура на 3 уровнях (БД/backend/frontend), создана по предыдущему контракту (ТЗ-1, ГК №ТК578/24)",
  "platform_stack": [
   "PostgreSQL (DBLink)",
   "веб-технологии backend/frontend",
   "СМЭВ (межведомственное взаимодействие)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "по ответу на запрос (п.22-26) обсуждается удалённый доступ через VipNet Coordinator «сеть-сеть»; подрядчик сам развёртывает тестовые контуры на собственной инфраструктуре; место выполнения работ указано как адрес в Москве (ул. Золоторожский Вал, 4) — формальный адрес, очное присутствие прямо не описано (ответы на вопросы 22-43 про удалённый доступ и ИБ не попали в выгруженный текст — обрезаны)",
  "access_requirements": [
   "соглашение о неразглашении и защите конфиденциальной информации (проект готовит подрядчик в течение 5 рабочих дней с даты контракта)",
   "защищённый удалённый доступ через СКЗИ/VipNet (детали не уточнены в полученном тексте)"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (ПП РФ №79 от 03.02.2012, подп. «б» — контроль защищённости от НСД)",
   "требование о привлечении субподрядчиков из числа СМП/СОНКО (для неСМП-подрядчика)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "обязательна лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации, глубокое погружение в уже созданную систему «Паноптикум» и соглашение о неразглашении до начала работ",
  "timeline": "350 календарных дней с даты заключения контракта; этап 1 — работы 1-30 дней, этап 2 — 31-350 дней; оплата по графику/календарному плану этапов",
  "payment": "аванс не предусмотрен; поэтапная оплата по факту объёма выполненных работ на основании Документа о приемке через портал поставщиков, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке по этапу",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания сторонами электронного Документа о приемке; устранение недостатков за счёт подрядчика; гарантия не распространяется на повреждения от действий третьих лиц и на несоответствие оборудования/ПО конечного пользователя требованиям к АРМ",
  "ip_rights": "исключительные права на все РИД, созданные по контракту (включая промежуточные версии), принадлежат городу Москве с момента создания; подрядчик передаёт исходные коды, библиотеки зависимостей, базы данных и всю документацию без увеличения цены контракта и не имеет права сам их использовать",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 113 141 544,34 руб. (очень крупная сумма)",
   "обеспечение заявки 18 856 924,06 руб.",
   "штраф 5000 руб. и возмещение убытков при претензиях авторов-работников на РИД",
   "оплата за вычетом неустойки при ненадлежащем исполнении",
   "ответственность за субподрядчиков как за собственные действия"
  ],
  "evaluation": "конкурс по двум критериям — цена контракта и квалификация участников закупки; квалификация раскладывается на показатели: опыт работы по предмету контракта (общая цена исполненных за последние 5 лет договоров по разработке/сопровождению ПО, подтверждённая актами) и наличие специалистов по направлениям — ИТ (вес 30%), ИБ (25%), ИСиР (30%) от показателя кадров; непредоставление подтверждающих документов не отклоняет заявку, но лишает баллов по этому показателю; точное соотношение весов критериев «цена»/«квалификация» не восстанавливается из распознанного текста таблицы",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "совершенно не подходит небольшой студии: гигантский бюджет и обеспечение, обязательная лицензия ФСТЭК, глубокая интеграция с системой ФСИН и работа с чувствительными персональными данными осуждённых",
  "sources": [
   "docs/0173200001426001941/Техническое_задание_16679642-1.pdf",
   "docs/0173200001426001941/Проект_контракта_16679642-1.pdf",
   "docs/0173200001426001941/1941 ответ на запрос_ 191853 .pdf",
   "docs/0173200001426001941/Критерии оценки.pdf"
  ]
 },
 "0148200002426000013": {
  "reg": "0148200002426000013",
  "summary": "Доработка региональной ГИС «ЕИС ПИ» Минцифры Московской области (принудительное исполнение постановлений по административным делам): перевод обмена с ИС УНП на формат 2.6.0.2 и с ФССП России на формат запросов 1.1.1, плюс автоматизация доставки обновлений из Git в тестовую и продуктивную среды. Полный цикл ГОСТ-документации и испытаний за 43 дня.",
  "scope": [
   "частное техническое задание и доработка документации технического проекта",
   "обновление модуля взаимодействия с АИС ФССП России на формат fssp.gov.ru/namespace/query/2024/1 (версия 1.1.1)",
   "обновление интеграции ЕИС ПИ с ИС УНП до формата 2.6.0.2",
   "автоматизированная доставка обновлений из Git-репозитория заказчика в test/prod (Git, Ansible), откат версии, журналирование",
   "рабочая документация, предварительные и нагрузочные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания",
   "передача дистрибутива и исходного кода в репозиторий заказчика, гарантия 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие действующей с 2018 года ГИС, созданной и развиваемой по шести прежним госконтрактам",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «ЕИС ПИ» Московской области (рег. № 184-Р), СПО на Java 8 / Apache Tomcat 9 / СУБД «Ред База Данных», размещена в ЕИТО МО; исходный код и документация предоставляются заказчиком",
  "platform_stack": [
   "Альт Линукс СПТ 8.0 Сервер",
   "СУБД «Ред База Данных» 3.0.6.31",
   "Java (JRE 1.8)",
   "Apache Tomcat 9",
   "КриптоПро CSP 5.0",
   "Prometheus, Grafana",
   "Git, Ansible",
   "СМЭВ 3.0"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место выполнения работ — г. Красногорск, бульвар Строителей, 7; испытания «должны проводиться с участием представителей Заказчика», опытная эксплуатация — на оборудовании заказчика; прямого требования очного присутствия нет",
  "access_requirements": [
   "доступ к исходному коду и стендам СПО в ЕИТО Московской области (предоставляет заказчик)",
   "работа в аттестованной ГИС с соблюдением модели угроз и конфиденциальности"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "исходники и документацию заказчик даёт по запросу (документацию — за 5 рабочих дней), но нужно быстро разобраться в чужой Java-системе с интеграциями ФССП/СМЭВ и успеть за 20 дней разработки",
  "timeline": "одним этапом: ЧТЗ — 11 дней, доработка ТП, разработка СПО и рабочая документация — до 20-го дня, программы испытаний — до 29-го, предварительные испытания — до 34-го, сдача результатов — 43-й календарный день; срок исполнения контракта — 64 дня",
  "payment": "аванса нет; 100% по фактическому объёму в течение 5 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "12 месяцев с даты акта сдачи-приёмки: устранение дефектов не более 5 календарных дней, участие в восстановлении после сбоев; обеспечение гарантийных обязательств 10% НМЦК",
  "ip_rights": "исходные коды, дистрибутивы и документация передаются заказчику (размещение исходного кода в репозитории заказчика)",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 30% цены",
   "обеспечение гарантийных обязательств 10% НМЦК",
   "очень сжатый календарный план с полным пакетом ГОСТ-документации и испытаниями"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "подходит студии с опытом госинтеграций на Java (СМЭВ, ФССП), готовой быстро войти в чужую систему; сроки жёсткие, обеспечение 30%",
  "sources": [
   "docs/0148200002426000013/Описание объекта закупки. Техническое задание.pdf",
   "docs/0148200002426000013/Другое приложение, сост. 12.10.2026 (архив)/Календарный_план_v4_6s.pdf",
   "docs/0148200002426000013/Приложение к проекту контракта, сост. 12.10.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12875272 2026_10_12-11_09 (МСК).pdf",
   "docs/0148200002426000013/Проект контракта, сост. 12.10.2026 (архив)/Умный контракт_создание и развитие информационных систем _вер_17_ 12872973 2026_10_12-11_09.pdf"
  ]
 },
 "0318300072926000028": {
  "reg": "0318300072926000028",
  "summary": "Годовое сопровождение медицинской информационной системы МИС «КПС «САМСОН» (конфигурация «Краснодарский край») в стоматологической поликлинике Геленджика: консультации и обучение пользователей, исправление дефектов, мониторинг интеграций с ЕГИСЗ/ТФОМС/ВИМИС, передача обновлений от разработчика. Исполнитель обязан иметь лицензию правообладателя ООО «СОЦИНФОРМ» с правом изменять исходный код.",
  "scope": [
   "приём и обработка обращений через центр обращений исполнителя (e-mail, телефон)",
   "исправление дефектов МИС, восстановление после сбоев ПО по регламенту",
   "мониторинг интеграционных профилей: ФЭР, ИЭМК, РЭМД, ВИМИС, ЭЛН, ТФОМС и др.",
   "предоставление обновлений МИС по мере выпуска разработчиком, доработки под требования ТФОМС и МИАЦ",
   "обучение сотрудников и инструкции",
   "ежеквартальная отчётность, сертификат на сопровождение на 2027 год"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение действующей региональной МИС конкретного правообладателя",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «КПС «САМСОН» (конфигурация «Краснодарский край»), правообладатели ООО «СОЦИНФОРМ» (конфигурация) и ООО «САМСОН Групп» (базовая МИС)",
  "platform_stack": [
   "МИС «КПС «САМСОН»",
   "ViPNet (сеть № 1988 минздрава Краснодарского края)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг — г. Геленджик, ул. Кирова, 12, но «при наличии технической возможности, услуги или часть услуг оказываются по месту нахождения Исполнителя (удаленно)» через защищённую сеть ViPNet № 1988",
  "access_requirements": [
   "подключение к защищённой корпоративной сети минздрава Краснодарского края ViPNet № 1988",
   "работа с персональными и медицинскими данными"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем МИС «КПС «САМСОН» (конфигурация «Краснодарский край») с правом изменять объектный код и исходный текст"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без лицензии от ООО «СОЦИНФОРМ» на изменение исходного кода МИС и подключения к сети ViPNet минздрава начать нельзя",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027, 4 квартальных этапа",
  "payment": "без аванса; за фактически оказанные услуги по этапам, в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "12 месяцев с подписания акта по последнему этапу, распространяется на изменения исходных текстов МИС",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% цены",
   "гарантия прекращается при изменении исходного кода третьими лицами"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "не подходит студии без партнёрства с правообладателем МИС «САМСОН» Краснодарского края",
  "sources": [
   "docs/0318300072926000028/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0318300072926000028/ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf"
  ]
 },
 "0372200162226000023": {
  "reg": "0372200162226000023",
  "summary": "Сопровождать сегмент государственной системы электронного документооборота Санкт-Петербурга (ЕСЭДД) для небольшого учреждения (Институт культурных программ): консультирование пользователей, резервное копирование, обновления, 9 учётных записей, с обязательным устранением проблем на территории заказчика, с 01.12.2026 по 30.11.2027.",
  "scope": [
   "Консультирование пользователей по телефону и лично на рабочем месте (до 2 раз за отчётный период)",
   "Резервное копирование базы данных ЕСЭДД",
   "Сопровождение 9 учётных записей пользователей",
   "Устранение ошибок на программном уровне, обновление программных компонентов",
   "Выполнение заявок на территории заказчика (устранение неисправности в течение следующего рабочего дня, максимум 5 дней)",
   "Сопровождение криптографических средств защиты информации (КриптоПро CSP) на серверах и рабочих местах"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение действующей региональной ГИС (ЕСЭДД) для одного небольшого учреждения, без разработки",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Сегмент государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая система электронного документооборота и делопроизводства» (ЕСЭДД) — серверы приложений и web-сервер ЕСЭДД, ПО сканирования документов",
  "platform_stack": [
   "КриптоПро CSP (криптозащита)",
   "РРЦОД исполнительных органов власти Санкт-Петербурга"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "ТЗ прямо указывает «выполнение заявок непосредственно на территории Заказчика в согласованное время», консультирование на рабочем месте пользователя, и устранение неисправности на территории заказчика в течение следующего рабочего дня при невозможности решить проблему удалённо",
  "access_requirements": [
   "Физическое присутствие на территории заказчика (Литейный пр., 36 и ул. Рубинштейна, 8, Санкт-Петербург) для устранения заявок и консультаций",
   "Доступ к рабочим местам пользователей — заказчик обязан его обеспечить представителю исполнителя",
   "Обработка персональных данных и информации ограниченного доступа по регламентам заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "Действующая лицензия ФСБ на деятельность по разработке/распространению/техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств (в части работ по обслуживанию СКЗИ) — обязательна для допуска к закупке (п.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ), требуется из-за сопровождения КриптоПро CSP"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Без действующей лицензии ФСБ на обслуживание СКЗИ участие в закупке невозможно (это условие допуска, а не просто исполнения); также нужно физическое присутствие в Санкт-Петербурге и знание конкретной ГИС",
  "timeline": "С 01.12.2026 по 30.11.2027 (включительно)",
  "payment": "Авансирование не предусмотрено; оплата ежемесячно по факту оказанных услуг, в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа о приёмке за соответствующий месяц",
  "warranty": "3 месяца с даты окончания оказания услуг по контракту: бесплатное устранение ошибок в доработанных конфигурациях",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Неустойки (штрафы, пени) за просрочку исполнения обязательств",
   "Обеспечение исполнения контракта — 10% цены контракта"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Небольшой контракт на поддержку чужой ГИС, но с жёстким обязательным требованием лицензии ФСБ на СКЗИ для самого допуска к закупке — без неё участвовать нельзя",
  "sources": [
   "docs/0372200162226000023/Описание_объекта_закупки[22].pdf",
   "docs/0372200162226000023/Требования_к_содержанию_заявки[3].pdf",
   "docs/0372200162226000023/Проект_контракта_ЕСЭДД_2027_испр.юрСОГЛАСОВАНО_ИТОГ.pdf"
  ]
 },
 "0860200000826008035": {
  "reg": "0860200000826008035",
  "summary": "Разработка 22 интерактивных портальных форм государственных услуг Саратовской области в визуальном конструкторе услуг (ВКУ) ЕПГУ, их интеграция с региональной системой межведомственного взаимодействия (СЭУ на платформе «Digit Платформа»/«Digit МЭВ») и публикация на Едином портале госуслуг.",
  "scope": [
   "разработка 22 интерактивных форм (ИФ) по утверждённому перечню услуг разных ведомств области в конструкторе ВКУ ЕПГУ",
   "настройка взаимодействия форм с региональной СЭУ (интеграционное тестирование)",
   "подготовка чек-листов самопроверки, программы и методики приёмочных испытаний, протоколов испытаний",
   "совместные приёмочные испытания с заказчиком на тестовом стенде",
   "вывод готовых форм в продуктивный контур ЕПГУ (при отсутствии задержек согласования Минцифры/ОИВ)"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "конфигурирование и донастройка форм внутри уже существующих федеральных/региональных систем (ЕПГУ, ВКУ, СЭУ на «Digit Платформа»), не создание новой системы; передача ПО/исходного кода не требуется",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭУ Саратовской области на ПО «Digit Платформа» (рег. №5772) и «Digit МЭВ» (рег. №5347, правообладатель ООО «Смарт консалтинг»), ВКУ (визуальный конструктор услуг) ЕПГУ, ЕСИА, ЕСНСИ, СМЭВ",
  "platform_stack": [
   "Digit Платформа",
   "Digit МЭВ",
   "ЕПГУ (gosuslugi.ru)",
   "ВКУ",
   "ЕСИА",
   "СМЭВ"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "п.1.3 проекта контракта: «место оказания услуги — по месту нахождения Заказчика... допускается оказание всего объёма услуг дистанционно по месту нахождения Исполнителя»",
  "access_requirements": [
   "доступ к серверным мощностям заказчика предоставляется в течение 5 рабочих дней",
   "работа в ВКУ ЕПГУ требует подключения исполнителя к федеральной системе конструктора услуг"
  ],
  "licenses_required": [
   "исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней с даты контракта подтвердить обладание правами на ПО «Digit Платформа» и «Digit МЭВ» (замена этого ПО не допускается) — фактически требуется партнёрство/лицензия от правообладателя ООО «Смарт консалтинг»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "жёсткое условие: через 3 рабочих дня после заключения контракта нужно подтвердить права на конкретное стороннее ПО «Digit Платформа»/«Digit МЭВ», которым владеет другая компания — без партнёрства с правообладателем выполнить контракт невозможно",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 15.12.2026, в один этап",
  "payment": "авансовый платёж 30% в течение 7 рабочих дней после выставления счёта (счёт — не позднее 20 рабочих дней с даты контракта); окончательный расчёт — в течение 5 рабочих дней после подписания документа о приёмке, с учётом аванса; для участников из ч.1,2 ст.37 закона 44-ФЗ (демпинг) аванс не выплачивается",
  "warranty": "гарантия качества 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке; устранение дефектов за свой счёт в срок не более 30 рабочих дней",
  "ip_rights": "передача ПО, исходного кода или иной материальной формы результатов не требуется — результат это настройки системы и документы (макеты форм, протоколы тестирования)",
  "penalties_risks": [
   "штраф за ненадлежащее исполнение заказчиком/исполнителем — 1% цены контракта (от 1 000 до 5 000 руб.)",
   "пеня 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки",
   "исполнитель не отвечает за сбои поддерживающих федеральных сервисов (ЕСИА, ЕПГУ, СМЭВ и др.) — зона ответственности Минцифры/заказчика",
   "обеспечение контракта 30%, обеспечение заявки 42 500 руб."
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс по критерию «квалификация участников закупки» (сумма весов показателей 100%): показатель «наличие опыта работы по предмету контракта» раскладывается на характеристику №1 (общая цена исполненных за последние 5 лет договоров, вес 50%) и характеристику №2 (общее количество исполненных договоров, вес 50%), подтверждаются актами приёмки; преимущество (не ограничение) для субъектов МСП; итоговое соотношение весов критерия «цена» и критерия «квалификация» в выгруженном фрагменте таблицы не видно",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "по объёму работ посильно студии, но жёсткое требование прав на чужую проприетарную платформу Digit от конкретного правообладателя делает участие практически невозможным без партнёрства с ООО «Смарт консалтинг»",
  "sources": [
   "docs/0860200000826008035/ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0860200000826008035/ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Проект контракта.pdf",
   "docs/0860200000826008035/ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Требования к содержанию составу заявки на участие в закупке и инструкция по её заполнению.pdf",
   "docs/0860200000826008035/ПРИЛОЖЕНИЕ  Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.pdf"
  ]
 },
 "0817200000326015624": {
  "reg": "0817200000326015624",
  "summary": "Техподдержка в 2027 году лабораторной информационной системы «Ариадна» (АРМ «Лаборатория» МИС «Ариадна») для КГБУЗ «ЦРБ с. Родино» (Алтайский край): резервное копирование и мониторинг, заявки по SLA (критичные — круглосуточно, решение за 1 день), подключение анализаторов, отчёты и формы, модификация ЛИС до актуальных версий. Работа дистанционная через СКЗИ.",
  "scope": [
   "Регулярно: резервное копирование БД ЛИС, мониторинг работы ПО",
   "Обработка инцидентов и запросов через Redmine заказчика по 4 приоритетам (приоритет 1 — 24/7, решение в течение 1 дня)",
   "Модификация драйверов подключения анализаторов, создание новых отчётов, актуализация учётных и медицинских форм",
   "Адаптация/модификация ЛИС до уровня современных версий ПО с передачей прав на результаты",
   "Консультации по e-mail и через систему заявок, ежеквартальные журналы оказанных услуг"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Годовая техподдержка и доработка существующей проприетарной ЛИС",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ЛИС «Ариадна» — АРМ «Лаборатория» МИС «Ариадна» (свидетельство № 2011615735) в составе централизованной подсистемы «Лабораторные исследования» ГИС здравоохранения Алтайского края",
  "platform_stack": [
   "МИС «Ариадна» / АРМ «Лаборатория»",
   "сертифицированные СКЗИ, совместимые с ЗСПД заказчика"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к серверу и АРМ только через сертифицированные СКЗИ, совместимые с ЗСПД заказчика — покупка и настройка за счёт исполнителя",
   "Работа с медицинскими персональными данными"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно знать закрытую ЛИС «Ариадна» и уметь модифицировать её код и обновлять до новых версий — без доступа к исходникам и версиям разработчика это невозможно; плюс СКЗИ для подключения к ЗСПД",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027, 4 квартальных этапа",
  "payment": "Аванса нет; поквартально по графику, не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "Гарантийные обязательства установлены (срок в карточке ООЗ не детализирован)",
  "ip_rights": "Права на результаты модификации (адаптации) ПО передаются заказчику",
  "penalties_risks": [
   "Круглосуточный режим для аварийных заявок, решение за 1 день",
   "Стандартные пени и штрафы по 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — выбор по цене; только для СМП/СОНКО",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит только разработчику/партнёру «Ариадны»: сопровождение чужой закрытой ЛИС с модификацией кода",
  "sources": [
   "docs/0817200000326015624/Техническое задание.pdf",
   "docs/0817200000326015624/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0817200000326015624/Проект  контракта.pdf"
  ]
 },
 "0142200001326018611": {
  "reg": "0142200001326018611",
  "summary": "Годовое сопровождение комплексной учётной системы «АИС «ИМЦ»» (бухучёт, зарплата, кадры, электронный документооборот), АИС «ИМЦ: Учёт лекарственных средств», 1С: Управление автотранспортом и платформы 1С 8.3 для Самарской областной станции скорой помощи. Правообладатель ПО — сторонняя компания ООО «ИМЦ»; исполнитель обязан подтвердить законное право на модификацию этого ПО.",
  "scope": [
   "Сопровождение модулей АИС «ИМЦ»: Бухучёт, Расчёт зарплаты, Кадровый учёт и тарификация, ЭДО (всего 66 АРМ)",
   "Сопровождение АИС «ИМЦ: Учёт лекарственных средств» (интеграция с МДЛП, ГИС МТ)",
   "Сопровождение 1С: Управление автотранспортом Стандарт",
   "Сопровождение технологической платформы 1С:Предприятие 8.3, продление подписок 1С:ИТС",
   "Установка обновлений ПО (преимущественно дистанционно)",
   "Консультации пользователей без выезда (по умолчанию)",
   "Доработка модулей по заявкам заказчика (не более 1 часа в месяц на модуль)",
   "Поддержка интеграций с ЕМИАС, ГИС РЦИС, Web-Исполнение, Собственность-СМАРТ"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение уже эксплуатируемой проприетарной системы конкретного правообладателя (ООО «ИМЦ»), включая мелкую доработку модулей; новой разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «ИМЦ: Комплексная автоматизация бюджетного учреждения» и АИС «ИМЦ: Учёт лекарственных средств» (правообладатель ООО «ИМЦ»), 1С: Управление автотранспортом, 1С:Платформа 8.3",
  "platform_stack": [
   "АИС «ИМЦ»",
   "1С:Предприятие 8.3",
   "1С: Управление автотранспортом",
   "ЕМИАС",
   "ГИС СО «РЦИС»",
   "МДЛП",
   "ГИС МТ"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Основной режим — дистанционно (через портал техподдержки, удалённое администрирование сервера 1С), но при невозможности решить вопрос удалённо предусмотрен выезд специалиста по месту заказчика (по согласованию сторон)",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Подтверждение законного права на модификацию ПО: копия свидетельства о регистрации ПО (если исполнитель — правообладатель) либо договор с правообладателем ООО «ИМЦ» о передаче права на модификацию — должно быть предоставлено в течение 2 дней после заключения контракта"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "По условиям ТЗ исполнитель обязан документально подтвердить право на модификацию проприетарного ПО АИС «ИМЦ» — либо быть правообладателем (ООО «ИМЦ»), либо иметь официальный договор с ним; без этого контракт юридически не исполнить",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027 (год)",
  "payment": "В течение 7 рабочих дней после подписания сторонами документов о приёмке; аванс не допускается для отдельных категорий участников",
  "warranty": "Гарантийные обязательства прямо указаны как «не предусмотрены» в Техническом задании",
  "ip_rights": "Право собственности на результат услуг переходит заказчику с момента приёмки (если иное не установлено ТЗ); права на само ПО АИС «ИМЦ» остаются у правообладателя ООО «ИМЦ»",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 9 711,06 руб.",
   "Обеспечение исполнения контракта 0,5%",
   "Обязательное документальное подтверждение прав на модификацию ПО в течение 2 дней после заключения контракта — иначе исполнение невозможно"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (44-ФЗ) — по наименьшей цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Нужно быть правообладателем (ООО «ИМЦ») или иметь официальный договор с ним на модификацию этой конкретной системы; обычной веб-студии без этого права закупка недоступна",
  "sources": [
   "docs/0142200001326018611/Спецификация 1.pdf",
   "docs/0142200001326018611/Техническое задание.pdf",
   "docs/0142200001326018611/Информационная карта электронного аукциона25020150.pdf",
   "docs/0142200001326018611/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0387200031026000397": {
  "reg": "0387200031026000397",
  "summary": "Годовое сопровождение и доработка нетиповых конфигураций «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 3» и «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2» (≈150 пользователей) в Когалымской городской больнице плюс подписка 1С:ИТС «Комплект поддержки Медицина» на 12 месяцев. Работа только очно в Когалыме, удалённый доступ запрещён.",
  "scope": [
   "Разработка, адаптация, модификация и сопровождение ЗиКГУ 3 и БГУ 2 для бухучёта, налогового учёта, кадров и зарплаты",
   "Обновление нетиповых конфигураций с переносом и проверкой всех доработок (общие модули, документы, регистры, формы)",
   "Поддержание в рабочем состоянии ранее сделанных доработок: ≈100 внешних печатных форм, отчётов и обработок (многие с пометкой «Верон»), подсистема «Форма 30», модуль подписания приказов ЭЦП",
   "Поддержка в БГУ 2: денежные и бюджетные обязательства, платные медуслуги, себестоимость медуслуг, интеграция с системой «Аптека Урал» (Аурит)",
   "Установка обновлений только во внерабочее время по согласованию",
   "Оформление подписки 1С:ИТС в формате «1С:Комплект поддержки» Медицина на 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и мелкие доработки уже работающих доработанных конфигураций 1С заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Нетиповые (доработанные прежним исполнителем) конфигурации 1С ЗиКГУ ред. 3 и 1С БГУ ред. 2, интеграция с «Аптека Урал» (Аурит)",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 3",
   "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "ТЗ п. 5: «Оказывать услуги путем выезда представителей Исполнителя к месту оказания услуг на территории Заказчика… Удаленный доступ Исполнителя к компьютерам Заказчика - исключается»; при необходимости прибытие сотрудника не позднее 1 часа после заявки (г. Когалым, ул. Молодежная, 19)",
  "access_requirements": [
   "Работа только на территории заказчика в г. Когалым, удалённый доступ исключён",
   "Прибытие сотрудника не позднее 1 часа после заявки",
   "Соблюдение правил внутреннего распорядка заказчика, конфиденциальность"
  ],
  "licenses_required": [
   "Сертификат официального партнёра фирмы «1С»",
   "Сертификаты специалистов: «1С:Специалист-консультант ЗКГУ 8», «1С:Специалист по разработке и модификации прикладных решений», «1С:Профессионал. Платформа», «1С:Профессионал. БГУ 8», «1С:Профессионал. ЗКГУ 8»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны статус партнёра 1С, сертифицированные 1С-специалисты и постоянное присутствие в Когалыме (выезд за 1 час, удалёнка запрещена); плюс разбираться в ≈100 чужих доработках",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027",
  "payment": "Без аванса; оплата по каждому этапу в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке (график этапов в документах не приведён)",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта — 10% НМЦК",
   "Штраф 10% цены контракта (этапа) за ненадлежащее исполнение (цена до 3 млн ₽), пени по ПП РФ № 1042",
   "Обновления нетиповых конфигураций не должны приводить к потере архивных данных — ответственность за чужие доработки"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Студии без статуса партнёра 1С и без людей в Когалыме не подходит — это работа местного 1С-франчайзи",
  "sources": [
   "docs/0387200031026000397/Техническое задание.docx (архив)/Техническое задание.pdf",
   "docs/0387200031026000397/проект контракта.doc (архив)/проект контракта.pdf",
   "docs/0387200031026000397/Требования с инструкцией.docx (архив)/Требования с инструкцией.pdf"
  ]
 },
 "0118600008226000181": {
  "reg": "0118600008226000181",
  "summary": "Сопровождение системы электронного документооборота «Дело» (ООО «ЭОС Софт») в администрации Кореновского муниципального района Краснодарского края до конца 2026 года: консультации, обновления версий, получение лицензионных ключей у правообладателя.",
  "scope": [
   "Линия технической поддержки по телефону/почте по установке, настройке и использованию СЭД «Дело»",
   "Диагностика и устранение ошибок, восстановление работоспособности при сбоях",
   "Бесплатное предоставление новых версий СЭД, выпущенных разработчиком",
   "Обновление серверных лицензий и клиентских мест",
   "Получение лицензионного Ключа привязки базы данных у правообладателя ООО «ЭОС Софт» при смене оборудования/ОС"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение готовой проприетарной СЭД «Дело» сторонней компании, без разработки",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭД «Дело» (свидетельство № 2006614189), правообладатель ООО «ЭОС Софт»",
  "platform_stack": [
   "Система «Дело» (ЭОС)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Основная часть услуг оказывается дистанционно по месту нахождения исполнителя, но контракт прямо оговаривает исключение: «за исключением той части услуги, оказание которой должно осуществляться по месту эксплуатации системы» (г. Кореновск) — какая часть именно, не детализировано",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к серверу/рабочему месту заказчика, где возникла ошибка, обеспечивает заказчик"
  ],
  "licenses_required": [
   "Фактически нужна возможность получать лицензионные ключи привязки базы данных у правообладателя ООО «ЭОС Софт» — то есть партнёрские отношения с разработчиком СЭД «Дело»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны отношения с правообладателем ООО «ЭОС Софт» для получения ключей привязки и знание специфики СЭД «Дело» — без этого сопровождение не выполнить",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 31.12.2026",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; цена твёрдая",
  "warranty": "Гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания документа о приёмке",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Штраф 1% цены контракта за неисполнение обязательств",
   "Пеня 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме (по цене)",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит без партнёрских отношений с «ЭОС Софт» (правообладателем «Дело») для получения лицензионных ключей",
  "sources": [
   "docs/0118600008226000181/ТЗ сопровождение Дело.pdf",
   "docs/0118600008226000181/проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616449098": {
  "reg": "32616449098",
  "summary": "Внедрение комплекса систем «1С:ERP Управление холдингом», «1С:ТОиР» и «1С:Документооборот КОРП» для автоматизации всех основных бизнес-процессов АО «Кавминкурортресурсы» (добыча минеральной воды, Ставропольский край) — на основе уже выполненного обследования и моделирования процессов (отчёты подготовлены сторонним подрядчиком ООО «Градум»).",
  "scope": [
   "внедрение 1С:ERP УХ по блокам: бухучёт, бюджетирование, зарплата, закупки, маркетинг, НСИ, производство, реализация, склад, отраслевая специфика (учёт добычи минеральной воды, экология)",
   "внедрение 1С:ТОиР (техобслуживание и ремонт оборудования)",
   "внедрение 1С:Документооборот КОРП (ЭДО)",
   "реализация функционала по уже готовым отчётам о моделировании бизнес-процессов (типовая функциональность 1С + доработки/разрывы)",
   "миграция данных, интеграции между подсистемами, настройка ролевой модели пользователей",
   "разработка отчётных и печатных форм по каждому блоку"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "внедрение нового для заказчика комплекса систем на типовой платформе 1С; это не доработка чужого кода, но нужно точно реализовать уже готовое чужое проектное обследование (сделано другим подрядчиком ООО «Градум»)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Нет действующей автоматизированной системы для замены; но есть готовые отчёты о моделировании бизнес-процессов (техническое проектирование), выполненные другим подрядчиком по отдельному договору от 08.09.2025 — их нужно брать за основу реализации",
  "platform_stack": [
   "1С:ERP Управление холдингом ред. 3.2",
   "1С:ТОиР",
   "1С:Документооборот КОРП"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг — по месту нахождения исполнителя; передача результатов и документов — по адресу заказчика в Ессентуках (формальная передача, не предполагает постоянного присутствия)",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужно разобрать и принять как основу большой пакет чужих отчётов о моделировании процессов (10+ документов по разным блокам); основной раздел ТЗ и проект договора (сроки, оплата, этапы, гарантия) не попали в выгруженный текст — проверить полный комплект документации перед подачей заявки",
  "timeline": null,
  "payment": null,
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [],
  "evaluation": "Конкурс среди СМП (223-ФЗ); критерии оценки не найдены в прочитанной части текста",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Крупный проект внедрения 1С на 61 млн руб. с готовым детальным ТЗ по бизнес-процессам — подходит студии/интегратору с опытом именно 1С:ERP УХ, ТОиР и Документооборот КОРП; для студии без специализации на 1С такой объём не по профилю",
  "sources": [
   "docs/32616449098/74-2026_внедрение ERP.pdf",
   "docs/32616449098/74-2026_Приложение 1_ч2 (архив)/02_74-2026_Приложение 1_ч2/Прил1_Отраслев.pdf"
  ]
 },
 "0128200000126005997": {
  "reg": "0128200000126005997",
  "summary": "Сервисное обслуживание 1С («1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5») для Министерства имущественных и земельных отношений Владимирской области на весь 2027 год: консультации 1С, ИТС-сопровождение и лицензия КАМИН. Выезд специалиста на рабочее место обязателен.",
  "scope": [
   "Услуги консультанта-программиста 1С — 70 условных единиц (часов) за год",
   "Неисключительное право на ИТС версии 1С:КП ПРОФ на 12 месяцев",
   "Неисключительная лицензия на «1С-КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5» на 1 информационную базу",
   "Восстановление работоспособности ПП, разработка новых печатных форм и отчётов",
   "Консультации по бухучёту, налоговой отчётности, зарплате и кадрам",
   "Срочный выезд специалиста в течение 1 часа по заявке"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сервисное обслуживание и консультирование по уже используемым у заказчика типовым конфигурациям 1С, без разработки нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8, 1С-КАМИН: Зарплата для бюджетных учреждений 5.5",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С-КАМИН"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Прямо указано: «Присутствие Исполнителя на рабочем месте Заказчика обязательно, оказание услуги путем удаленного доступа исключено»; выезд специалиста на рабочее место в рабочие дни 9:00-18:00 (при необходимости 8:00-20:00), срочный выезд в течение 1 часа",
  "access_requirements": [
   "Доступ представителей исполнителя к объектам информатизации заказчика в рабочее и, по согласованию, внерабочее время",
   "Услуги оказываются лично, без привлечения соисполнителей"
  ],
  "licenses_required": [
   "Подтверждённый статус «1С:Франчайзи»",
   "Статус «Центр компетенции по бюджетному учету»",
   "Статус сертифицированного сервисного партнёра 1С",
   "Сертификаты специалистов: «1С:Профессионал-консультант» по «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «КАМИН:Профессионал» по «КАМИН:Зарплата для бюджетных учреждений 5.5»"
  ],
  "experience_required": "Прямого требования к опыту для допуска нет; как альтернатива повышенному обеспечению исполнения контракта можно подтвердить исполнение (без неустоек) трёх контрактов за последние 3 года, из которых хотя бы один — на сумму не менее 20% НМЦК",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны статус 1С:Франчайзи, сертификаты консультантов именно по этим конфигурациям и обязательное физическое присутствие в г. Владимире — без этого участвовать нельзя",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027, ежемесячно",
  "payment": "Оплата по факту оказанных услуг (по цене единицы услуги исходя из объёма), в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке; документ о приёмке формируется ежемесячно не позднее 3 рабочего дня следующего месяца; аванс контрактом не упомянут явно",
  "warranty": "Гарантийный срок отдельно не установлен: гарантия качества предоставляется в течение всего срока действия контракта в объёме 100%; обеспечение гарантийных обязательств не установлено (п. 7.2 контракта)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Штраф 1% цены контракта (этапа), но не менее 1000 и не более 5000 руб., за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств",
   "Пеня 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки",
   "Обязательное обеспечение исполнения контракта — 5% цены контракта (независимая гарантия или денежные средства)",
   "Присутствие на рабочем месте заказчика обязательно, удалённое оказание услуг исключено, срочный выезд — в течение 1 часа/2 часов по заявке"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (победитель по цене)",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит без официального статуса 1С:Франчайзи и сертифицированных консультантов именно по этим продуктам, плюс обязательное физическое присутствие в Владимире",
  "sources": [
   "docs/0128200000126005997/ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ИЗВЕЩЕНИЮ_ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЗ) .pdf",
   "docs/0128200000126005997/ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ИЗВЕЩЕНИЮ_ПРОЕКТ КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ.pdf",
   "docs/0128200000126005997/ПРИЛОЖЕНИЕ №4 К ИЗВЕЩЕНИЮ_ПРОЕКТ КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (2) (2).pdf"
  ]
 },
 "0841200000726001815": {
  "reg": "0841200000726001815",
  "summary": "Годовая техподдержка программного изделия «АМИРС» (делопроизводство мировых судей) на 49 судебных участках Костромской области и хостинг web-модуля, связывающего сайты участков с базами АМИРС, на серверах исполнителя: горячая линия, решение заявок за 3 дня, устранение ошибок ПО, бесперебойная работа и резервное копирование web-модуля.",
  "scope": [
   "разместить web-модуль сопряжения 49 сайтов судебных участков с БД СПО «Амирс» на оборудовании исполнителя, круглосуточный доступ, резервное копирование, защита от атак",
   "бесплатная многоканальная горячая линия (рабочие дни 9–18 МСК) и e-mail круглосуточно",
   "техподдержка ПИ «АМИРС» на 49 участках: бесперебойная работа, устранение ошибок СПО",
   "решение заявок не позднее 3 дней, автоматическая регистрация заявок в базе службы поддержки"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение действующего проприетарного ПО «АМИРС» и хостинг его web-модуля",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПИ «АМИРС» (СПО для участков мировых судей) на 49 судебных участках и web-модуль сопряжения с сайтами участков",
  "platform_stack": [
   "ПИ «АМИРС»"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "поддержка через горячую линию, электронную почту и web-технологии; выезды на участки не предусмотрены",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно иметь сам web-модуль и возможность исправлять ошибки в ПО «АМИРС», а ни код, ни права, ни документация в закупке не предоставляются — фактически это доступно только разработчику АМИРС или его партнёру",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027",
  "payment": "без аванса; в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке на основании счёта",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "штраф 1% цены (от 1 до 5 тыс. руб.) за каждое нарушение",
   "бесплатная многоканальная линия за счёт исполнителя",
   "устранение несоответствий за свой счёт в 10 дней"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не подходит студии без доступа к коду и правам на ПО «АМИРС»",
  "sources": [
   "docs/0841200000726001815/Приложение №1 к Извещению_описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0841200000726001815/Приложение №4 к Извещению_проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0332100025426000039": {
  "reg": "0332100025426000039",
  "summary": "Доработка цифровых сервисов на платформе «ЮНИВУЗ-3» для Нижегородского технического университета им. Алексеева: новые сервисы «Материалы для открытого публикования» и «Уведомления» (уведомления плюс личные и групповые чаты), доработка сервисов «Текущий контроль», «ГИА и Дипломы», «Конструктор ОП», «Системный раздел», карточки студента. Срок — с заключения контракта по 20.11.2026, НМЦК 2,37 млн ₽.",
  "scope": [
   "новый сервис «Материалы для открытого публикования»: учёт материалов, авторы (поиск организаций через DaData), статусы проверки, комментарии, справочники, права, выгрузка в Excel",
   "новый сервис «Уведомления»: push-уведомления, личные и групповые чаты, поиск, администрирование",
   "«Текущий контроль»: ввод баллов преподавателями, ведомости по контрольным неделям, индикация, периоды доступности, автодоступ и автозакрепление по расписанию",
   "«ГИА и Дипломы»: массовые операции над дипломами; адаптация «Конструктора ОП» и «Системного раздела»",
   "«Дополнительные соглашения» в карточке студента модуля «Контингент»",
   "настройка, тестирование, перенос с тестового контура на рабочий, консультации"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "доработка и расширение уже установленной у заказчика платформы «ЮНИВУЗ-3»; замена системы прямо не допускается",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "установленная инсталляция программного продукта «ЮНИВУЗ-3» (личные кабинеты, «Контингент», «Расписание занятий» и др.)",
  "platform_stack": [
   "ЮНИВУЗ-3",
   "DaData"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг — Нижний Новгород, ул. Минина, 24, но работы могут выполняться дистанционно через согласованный удалённый доступ",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к информационной среде заказчика (тестовый и рабочий контуры)"
  ],
  "licenses_required": [
   "права/законные основания на использование технологий, программных компонентов, документации и API «ЮНИВУЗ-3» для их адаптации и доработки"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны права на технологии, документацию и API «ЮНИВУЗ-3» и знание платформы; за ~3 недели сделать два новых сервиса и пять доработок может только команда, уже работающая с «ЮНИВУЗ-3»",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 20.11.2026; приёмка в срок не входит",
  "payment": "По факту оказания услуг, в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке; аванса нет",
  "warranty": "не менее 3 календарных месяцев с подписания документа о приёмке",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% цены",
   "очень короткий срок исполнения — около 3 недель",
   "необходимость подтвердить права на технологии и API «ЮНИВУЗ-3»"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — победитель по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Посторонней студии не подходит: чужая проприетарная вузовская платформа, нужны права разработчика и нереально сжатый срок",
  "sources": [
   "docs/0332100025426000039/Приложение №1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ  2'.pdf",
   "docs/0332100025426000039/Приложение №3. Требования к составу аукционной заявки с инструкцией по заполнению заявки.pdf",
   "docs/0332100025426000039/Приложение №4. Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0163200000326005165": {
  "reg": "0163200000326005165",
  "summary": "Техническая поддержка (до 20 часов консультаций) и одно обновление веб-сервиса форматно-логического контроля действующей ГИСОГД Смоленской области: доработка проверок проектов градостроительной документации (атрибуты, топология, условные обозначения) и актуализация технических требований/модели данных к законодательству.",
  "scope": [
   "консультации заказчика и разработчиков градостроительной документации по использованию веб-сервиса ФЛК (до 20 часов, через портал техподдержки и горячую линию)",
   "актуализация Технических требований и модели данных ГИСОГД к действующему законодательству",
   "не менее 1 обновления веб-сервиса ФЛК с установкой на серверы заказчика",
   "новая функциональность: форма заявки в техподдержку, проверка условных обозначений (PNG/JPG/BMP), исключение таблиц из проверки, проверка GUID, статистика проверок, автоисправление обозначений",
   "обновление руководств администратора и пользователя"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техподдержка и точечное обновление уже работающего веб-сервиса ФЛК в составе действующей ГИСОГД",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИСОГД Смоленской области на ПО «Geometa» (реестр российского ПО), веб-сервис форматно-логического контроля проектов документов",
  "platform_stack": [
   "Geometa (реестр российского ПО)",
   "форматы grq/mixml/tab/mid/mif/xlsx",
   "ЕПГУ/СМЭВ"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "консультации — по телефону/порталу техподдержки; место оказания услуг по контракту формально «по месту нахождения заказчика», но функционально обслуживание дистанционное (установка обновления на серверы заказчика может выполняться удалённо)",
  "access_requirements": [
   "доступ к серверам заказчика для установки обновления ПО"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно знание конкретной платформы Geometa и действующих технических требований/модели данных ГИСОГД Смоленской области, без этого обновление и поддержку корректно не сделать",
  "timeline": "С даты заключения контракта до 10.12.2026 (контракт действует по 30.12.2026)",
  "payment": "Без аванса; разовый платёж по факту оказания услуг, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "Гарантийный срок 12 месяцев с даты размещения в ЕИС подписанного документа о приёмке; дефекты устраняются за счёт исполнителя",
  "ip_rights": "Цена контракта включает вознаграждение за передачу исключительных прав (детали передачи прав в прочитанной части не раскрыты)",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 7 550 руб.",
   "одностороннее расторжение контракта заказчиком, если исполнитель не приступит к услугам в срок"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Небольшой бюджет и объём (20 часов + 1 обновление), но требуется конкретная экспертиза по платформе Geometa и модели данных ГИСОГД — подходит только тем, кто уже работал с этой системой",
  "sources": [
   "docs/0163200000326005165/ТЗ Р 26 ГИСОГД Смоленская область (ТП ФЛК).pdf",
   "docs/0163200000326005165/Проект Контракта ГИСОГД Смоленская (ФЛК).pdf"
  ]
 },
 "0122200002526003671": {
  "reg": "0122200002526003671",
  "summary": "Купить для МФЦ Хабаровского края годовой сертификат техподдержки программы «КОМЭКС-Мои документы» от разработчика или его авторизованного партнёра: обновления, доработка адаптеров СМЭВ3/СМЭВ4, новые модули и отчёты, консультации. По сути — продление вендорской поддержки, а не разработка.",
  "scope": [
   "сертификат техподдержки «КОМЭКС-Мои документы» на 12 месяцев с учётными записями на портале поддержки правообладателя",
   "актуализация функционала и интеграций (СМЭВ3, ЕСИА, ЕПГУ, ГИС ГМП, ИАС МКГУ, ЕГРН, мессенджер MAX)",
   "доступ к актуальной версии и исправления в исходном коде программы",
   "установка и настройка дополнительных модулей, отчётов, реестров и адаптеров СМЭВ3/СМЭВ4",
   "консультации специалистов МФЦ по использованию и эксплуатации"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "поставляется сертификат вендорской техподдержки проприетарной программы ООО НПФ «КОМЭКС»",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС МФЦ на программе «КОМЭКС-Мои документы» (правообладатель ООО НПФ «КОМЭКС»)",
  "platform_stack": [
   "КОМЭКС-Мои документы",
   "СМЭВ3/СМЭВ4"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "учётные записи на портале техподдержки производителя (правообладателя) — их выдаёт только вендор"
  ],
  "licenses_required": [
   "статус разработчика или авторизованного партнёра разработчика «КОМЭКС-Мои документы»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен доступ к исходному коду и порталу поддержки правообладателя — реально исполнить может только КОМЭКС или его партнёр",
  "timeline": "Сертификат предоставить в течение 20 дней с даты заключения контракта; контракт до 31.12.2026; срок действия сертификата 12 месяцев",
  "payment": "Без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "Исполнитель гарантирует соответствие качества услуг условиям контракта",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 0,5% НМЦК, обеспечение исполнения 5% цены контракта",
   "пени 1/300 ключевой ставки; штраф за нарушения — 5 000 руб. при цене 3–50 млн",
   "национальный режим по ПП № 1875 в отношении ПО"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит студии: это перепродажа вендорской поддержки КОМЭКС, без партнёрства с правообладателем не исполнить",
  "sources": [
   "docs/0122200002526003671/Приложение к Технической части.pdf",
   "docs/0122200002526003671/III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.pdf",
   "docs/0122200002526003671/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf",
   "docs/0122200002526003671/II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.pdf",
   "docs/0122200002526003671/I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ.pdf"
  ]
 },
 "32616441296": {
  "reg": "32616441296",
  "summary": "Сопровождать четыре действующие информационные системы АО «Мосводоканал» (биллинговая система на Oracle E-Business Suite 11i, разрешительная документация «одного окна», планирование водоснабжения/водоотведения, интернет-доступ) с апреля 2027 по март 2028 — консультирование, устранение сбоев, доработки по заявкам через VPN, с резервным выездом на площадку при невозможности удалённой работы.",
  "scope": [
   "Обработка заявок и консультации по биллингу, РДиД, планированию/прогнозированию, интернет-доступу через Журнал эксплуатации",
   "Устранение сбоев и запросов на обслуживание по приоритетам (критический — 0,5/2 часа реакция/устранение)",
   "Администрирование Oracle БД (не ниже 10g) и настройка биллинговых процессов (выставление счетов, сборы платежей, скрипты, бизнес-объекты)",
   "Поддержка модулей Oracle 11i: управление материальными запасами, проекты, бухгалтерия, книга покупок, кредиторская/дебиторская задолженность",
   "Постоянное онлайн-дежурство специалиста в рабочее время для консультаций на русском языке"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение действующих информационных систем без создания нового продукта; переименование/удаление существующих полей и таблиц прямо запрещено",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Корпоративная автоматизированная система АО «Мосводоканал» (аттестована по классу защищённости 1Г): ИС «одного окна» (РДиД), биллинговая система на Oracle (схема MVK$BIL), ИАС планирования водоснабжения/водоотведения, ИС «Интернет доступ» — всё на базе Oracle E-Business Suite 11i и RedHat Enterprise Linux 6",
  "platform_stack": [
   "Oracle Database (не ниже 10g)",
   "Oracle E-Business Suite 11i (запасы, проекты, бухгалтерия, AP/AR)",
   "RedHat Enterprise Linux 6",
   "VPN-доступ к ресурсам Мосводоканала"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "ТЗ: работа выполняется удалённо через VPN по регламенту заказчика; «в случае невозможности выполнения работ в удалённом режиме работа выполняется подрядчиком непосредственно у заказчика» — присутствие не основное требование, но предусмотрено как резервный вариант",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к ресурсам заказчика по VPN согласно внутреннему регламенту Мосводоканала",
   "Работа в контуре, аттестованном по классу защищённости информации 1Г — подрядчик обязан соблюдать соответствующие требования безопасности",
   "Только субъекты малого и среднего предпринимательства (закупка только для СМСП)"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (работы по контролю защищённости конфиденциальной информации от НСД и её модификации)"
  ],
  "experience_required": "Не обязателен для допуска, но критерий «Квалификация участников закупки» (вес 50% наряду с ценой 50%) включает: показатель «Опыт работы, связанный с предметом договора» за последние 3 года (вес 0,70 внутри критерия) и показатель «Обеспеченность кадровыми ресурсами» (вес 0,30) — требуются сертифицированные специалисты, например системный администратор Oracle DBA (не ниже 10g) и специалист «Основы управления дебиторской задолженностью Oracle 11i»",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны: лицензия ФСТЭК на ТЗКИ, сертифицированные специалисты именно по RedHat Enterprise Linux 6 и Oracle (включая устаревший E-Business Suite 11i), и глубокое знание конкретных биллинговых таблиц/процедур Мосводоканала — крайне узкая специализация",
  "timeline": "С 1 апреля 2027 года по 31 марта 2028 года; досрочное выполнение работ не допускается",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата по факту объёма выполненных работ в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки",
  "warranty": "Гарантийный срок указывается в Техническом задании (конкретный срок не содержится в прочитанном фрагменте текста); устранение недостатков за свой счёт в течение гарантийного срока",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Штраф за каждый факт неисполнения обязательств — 10% цены договора при сумме до 3 млн, по убывающей шкале для больших сумм (5 млн–50 млн — 5%, и т.д.)",
   "Обеспечение заявки 2% и обеспечение исполнения договора 3% от НМЦД (35,9 млн руб.)",
   "Жёсткий SLA по критичным инцидентам — 0,5 часа на реакцию, 2 часа на устранение"
  ],
  "evaluation": "Конкурс в электронной форме для СМП (223-ФЗ): цена договора — 50%, квалификация участников — 50% (из них опыт работы по сопоставимому предмету — 70% веса критерия, кадровые ресурсы/сертифицированные специалисты Oracle — 30%)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Крайне узкоспециализированное сопровождение legacy Oracle EBS 11i/RedHat 6 биллинговой системы с лицензией ФСТЭК — подходит только специализированной команде с опытом именно этого стека, не для обычной веб/мобильной студии",
  "sources": [
   "docs/32616441296/Техническое_задание_17241656-1.pdf",
   "docs/32616441296/Проект_контракта_17241656-1.pdf",
   "docs/32616441296/Извещение о проведении конкурса_.pdf",
   "docs/32616441296/Конкурсная документация (СМП)_.pdf"
  ]
 },
 "0128200000126005906": {
  "reg": "0128200000126005906",
  "summary": "Ежемесячное информационно-технологическое сопровождение программ «1С:Предприятие» (бухгалтерия, зарплата и кадры, медицина) для ГБУЗ ВО «ОКИБ» во Владимире. Включает обновление баз, консультации, администрирование и доработку уже используемых у заказчика конфигураций 1С.",
  "scope": [
   "Обновление ПП 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8, 1С:Медицина Больничная аптека, 1С:Медицина Диетическое питание, 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 (изменённая конфигурация)",
   "Ежемесячный выезд специалиста на рабочее место заказчика и работа на месте пользователя",
   "Подключение интернет-версии ИТС ПРОФ и сервиса 1С-Отчётность",
   "Консультации по эксплуатации и методологии бухучёта, телефонная линия консультаций",
   "Тестирование и исправление ошибок баз, резервное копирование, восстановление баз",
   "Сетевое администрирование, ввод пользователей, настройка прав доступа",
   "Доработка справочников, отчётов, документов в соответствии с требованиями заказчика и нормативными актами по оплате труда",
   "Поддержка автоматизированной выгрузки данных из 1С:Медицина в 1С:Бухгалтерия госучреждения"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Годовое сопровождение уже используемых заказчиком конфигураций 1С с элементами доработки, нового продукта не создаётся",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:Предприятие 8: Бухгалтерия государственного учреждения 8 (изменённая конфигурация), Зарплата и кадры государственного учреждения 8, 1С:Медицина Больничная аптека, 1С:Медицина Диетическое питание",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8",
   "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8",
   "1С:Медицина",
   "реестр российского ПО"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Оказание услуг производится без удаленного доступа по месту нахождения бухгалтерии учреждения по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, д.63»; предусмотрен ежемесячный выезд специалиста на рабочее место заказчика и работа на месте пользователя; приёмка услуг также по месту нахождения заказчика.",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно знание уже изменённой (нестандартной) конфигурации 1С заказчика и регулярное физическое присутствие специалиста на объекте без удалённого доступа.",
  "timeline": "Срок оказания услуг: с 01.01.2027 по 31.12.2027 включительно; работы по заявкам заказчика ежемесячно по графику согласования.",
  "payment": "Оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком структурированного документа о приёмке в ЕИС, безналичный расчёт, авансирование не упомянуто.",
  "warranty": "Недостатки устраняются безвозмездно в течение 5 рабочих дней с момента получения требования заказчика; если заказчик устраняет их сам или с третьими лицами — исполнитель возмещает расходы в те же 5 дней.",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Пеня за просрочку исполнения — 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта (этапа) за каждый день",
   "Штраф за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств (конкретный размер в проекте контракта не указан, определяется по итогам закупки)",
   "Обеспечение исполнения контракта — 10% цены контракта",
   "Работа без удалённого доступа только на месте — повышенные логистические издержки при низкой цене контракта (175 900 руб. за год)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — определяется по наименьшей предложенной цене.",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит профильной веб/аппликейшн-студии: нужен штатный 1С-специалист, готовый к регулярным выездам во Владимир на весь год за скромную сумму.",
  "sources": [
   "docs/0128200000126005906/Приложение № 2_Описание объекта закупки_1С Предприятие_НОВОЕ.pdf",
   "docs/0128200000126005906/Требования к содержанию составу заявки и инструкция_ЭА_01.07.2026.pdf",
   "docs/0128200000126005906/Приложение №4_Проект контракта_1С_предприятие.pdf"
  ]
 },
 "32616478957": {
  "reg": "32616478957",
  "summary": "Настройка и техподдержка АИС «Фермерский островок» Корпорации МСП (товароучётная система для фермерских торговых точек, созданная доработкой ПО «Энтерсайт»): подключение до 25 торговых точек операторов — интеграции с ЕГАИС, Честным знаком, Меркурием, ЭДО, 1С, кассами и весами, загрузка товарной базы, инструктаж — и сопровождение; плюс перенос системы из исходников в новый ЦОД заказчика и администрирование серверов. Работа удалённая.",
  "scope": [
   "предпроектное обследование и план подключения для каждой торговой точки (до 25)",
   "настройка интеграций с ЕГАИС, Честным знаком, Меркурием, ЭДО (УПД), 1С:Бухгалтерией / 1С:Фреш (плагин), кассовым ПО и периферией",
   "конвертация и загрузка товарной базы оператора, инструктаж до 3 человек на точку",
   "техподдержка точек 12 месяцев после настройки: сбои, ошибки обмена, консультации (изменение исходного кода не входит)",
   "развёртывание системы в ЦОД-2 заказчика: сборка из исходного кода, контейнеризация, тестовый и продуктивный контур, перенос ПДн",
   "администрирование серверной инфраструктуры: обновления, контейнеры, конфигурации, диагностика ядра"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "настройка под новых пользователей и сопровождение уже созданной системы, без доработки кода",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Фермерский островок» — микросервисная система, созданная модификацией программы для ЭВМ «Энтерсайт»; исходный код размещён в ЦОД-1 заказчика",
  "platform_stack": [
   "микросервисы / контейнеризация",
   "ЕГАИС",
   "Честный знак",
   "ФГИС «Меркурий»",
   "ЭДО",
   "1С:Бухгалтерия 3.0 / 1С:Фреш",
   "кассовое ПО"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги оказываются дистанционно, по месту нахождения исполнителя",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверной инфраструктуре ЦОД заказчика",
   "обработка персональных данных операторов"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": "оценивается (70% веса квалификации): исполненные с 01.10.2023 договоры от 33% НМЦ на разработку/сопровождение облачных микросервисных товароучётных или розничных систем либо собственного такого ПО из реестра; до 5 специалистов с ИТ-образованием и стажем от 3 лет",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "технически можно — код у заказчика, работа удалённая; но для победы нужен опыт по облачным микросервисным розничным/товароучётным системам (основная часть оценки) и знание интеграций с ЕГАИС/Честным знаком/Меркурием",
  "timeline": "с даты заключения договора: обследование точки — 5 рабочих дней с заявки, настройка — до 22 рабочих дней с согласования плана, сопровождение — 12 месяцев с акта; настройка в ЦОД-2 — 20 рабочих дней после уведомления о готовности",
  "payment": "аванс 25% в течение 7 рабочих дней с подписания договора; остальное — в течение 7 рабочих дней после актов по видам услуг",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "исключительные права на результаты переходят заказчику; на используемые чужие/собственные объекты — простая лицензия",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 25% цены договора (в т.ч. под возврат аванса)",
   "SLA по заявкам с приоритетами",
   "зависимость от сторонних госсистем и операторов"
  ],
  "evaluation": "запрос предложений: цена 30%, квалификация 70% (опыт аналогичных договоров по сумме, специалисты — по 10 баллов, до 50)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "подходит студии с опытом интеграций ритейла (ЕГАИС, маркировка, 1С) и DevOps, но 70% оценки — за узкий опыт облачных розничных систем",
  "sources": [
   "docs/32616478957/ЭЗП_Документация_НТС_АИС_ФО.pdf",
   "docs/32616478957/ЭЗП_Извещение_НТС_АИС_ФО.pdf"
  ]
 },
 "32616384488": {
  "reg": "32616384488",
  "summary": "Годовое сопровождение учётной системы ГМИИ им. Пушкина на 1С (БГУ КОРП 2.0 с «Закупками», ЗКГУ КОРП 3.1, Управление торговлей 11) с многочисленными доработками и обменами (в том числе с билетной системой «Тикетнет»): поддержка работоспособности, консультации, обновления и 500 часов доработок конфигураций. Конкурс только для СМП, НМЦК 7,55 млн ₽.",
  "scope": [
   "поддержка бесперебойной работы АИС ФХД 12 месяцев: консультации, устранение ошибок (восстановление — 24 часа), обновления конфигураций и платформы",
   "500 часов адаптации и доработки конфигураций по заявкам заказчика",
   "поддержка обменов между БГУ, ЗКГУ, УТ, ЕИС и с «Билетной системой Тикетнет», взаимодействие с СУФД, Электронным бюджетом, ФНС, СФР",
   "консультации по УТ 11 в режиме 10:00–21:00 ежедневно, учёт заявок на портале заказчика",
   "ежемесячные отчёты с фактическими часами"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка уже работающей и сильно доработанной системы на 1С",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС ФХД музея на 1С:Предприятие 8.3.27: «1С:БГУ КОРП 2.0» + «Закупки», «1С:ЗКГУ КОРП 3.1», «1С:Управление торговлей 11», нетиповые обмены, интеграция с «Тикетнет»; документации по доработкам, по ответу заказчика, нет",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "1С:БГУ КОРП 2.0",
   "1С:ЗКГУ КОРП 3.1",
   "1С:Управление торговлей 11",
   "Электронный бюджет, СУФД, ЕИС"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "место оказания услуг — Москва, ул. Волхонка, 16; услуги оказываются удалённо, а также на рабочих местах пользователей с выездом сотрудников исполнителя по согласованию (постоянного присутствия не требуется, пропуска разовые)",
  "access_requirements": [
   "разовые пропуска на территорию музея",
   "работа с персональными данными сотрудников (152-ФЗ)",
   "доступ пользователей через защищённые протоколы/туннели"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Оценочный показатель (20% внутри нестоимостного критерия): исполненные за 3 года договоры по сопровождению АИС ФХД на базе 1С:Предприятие 8, каждый не менее 20% НМЦК (≈1,5 млн ₽)",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "подходит 1С-франчайзи со штатом сертифицированных специалистов (в т.ч. по ЗУП и УТ) и опытом бюджетного учёта; доработки сделаны предыдущим подрядчиком, документации нет — придётся разбираться в коде",
  "timeline": "С даты заключения договора, но не ранее 01.10.2026, по 30.09.2027",
  "payment": "Ежемесячно по факту по УПД/акту, в течение 7 рабочих дней с подписания; аванса нет",
  "warranty": "равен сроку эксплуатации системы и не менее 12 месяцев с подписания УПД",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "возмещение убытков заказчика при нарушении требований к ПДн в течение 5 рабочих дней",
   "восстановление после программной ошибки — 24 часа с регистрации",
   "по разъяснению применяется штраф для СМСП (п. 7.4, не более 5 000 ₽ за факт)"
  ],
  "evaluation": "Конкурс (223-ФЗ, только СМП): цена — 60%, квалификация — 40% (опыт — 20%; аттестованные специалисты 1С — 60%, оценка «всё или ничего»; деловая репутация по ЭКГ-рейтингу — 20%)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Для 1С-франчайзи с большим штатом сертифицированных консультантов; веб-студии не подходит",
  "sources": [
   "docs/32616384488/Документация_1С (1).pdf",
   "docs/32616384488/Ответ_Запрос_3.pdf",
   "docs/32616384488/Ответ_Запрос_1.pdf",
   "docs/32616384488/Ответ_Запрос_5.pdf"
  ]
 },
 "0372200262826000111": {
  "reg": "0372200262826000111",
  "summary": "Абонентское обслуживание установленной у Перинатального центра №17 (Санкт-Петербург) системы АСУП «Пилот». Медицина (модули «Кадры» и «Тарификация», 4 АРМ) на ноябрь 2026 — декабрь 2027: обновления версий, настройка, консультации по телефону, корректировка выходных форм.",
  "scope": [
   "установка новых версий и модификаций АСУП «Пилот» (Кадры, Тарификация), проверка работоспособности",
   "консультации по телефону в рабочие дни 10:00–16:00 без ограничения часов",
   "корректировка выходных документов и отчётов по заявкам",
   "обслуживание 4 АРМ, 14 месяцев"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "абонентская поддержка готового коммерческого ПО у заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АСУП «Пилот». Медицина. Кадры и «Пилот». Медицина. Тарификация",
  "platform_stack": [
   "АСУП «Пилот». Медицина"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — Санкт-Петербург, ул. Леснозаводская, д. 4, к. 1; консультации по телефону, про выезды прямо не сказано",
  "access_requirements": [
   "работа с ПДн сотрудников заказчика"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужны доступ к новым версиям «Пилот» (у разработчика или его партнёра) и знание этого продукта",
  "timeline": "с даты заключения, но не ранее 01.11.2026, по 31.12.2027 (2 мес. 2026 г. + 12 мес. 2027 г.)",
  "payment": "без аванса, ежемесячно, в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": "исправление отклонений, не выявленных при приёмке",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "штрафы по стандартной шкале 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "студии не подходит: поддержка конкретного кадрового продукта «Пилот», логично для его разработчика или партнёра",
  "sources": [
   "docs/0372200262826000111/1._ООЗ.pdf",
   "docs/0372200262826000111/4._ПК.pdf"
  ]
 },
 "0169300020826000053": {
  "reg": "0169300020826000053",
  "summary": "Продление на 1 год лицензии облачного сервиса «ТехноКад-Муниципалитет» (модуль Базовый, 1 пользователь) для администрации Кыштымского городского округа — запросы в ЕГРН и обмен документами с Росреестром. Чистая перепродажа/продление чужого ПО, разработки нет.",
  "scope": [
   "предоставить право использования ПО «ТехноКад-Муниципалитет модуль Базовый» на 1 год, 1 лицензия",
   "регистрация пользователя заказчика в информационных системах исполнителя",
   "доступ к справочной документации и техподдержке по ПО"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "предмет — неисключительное право на готовое ПО (продление лицензии)",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "ПО «ТехноКад-Муниципалитет», уже используемое заказчиком",
  "platform_stack": [
   "ТехноКад-Муниципалитет",
   "КЭП УЦ Федерального казначейства"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "права на предоставление лицензий «ТехноКад-Муниципалитет» (по ТЗ ПО — результат интеллектуальной деятельности самого исполнителя)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "предоставить лицензию может только правообладатель ТехноКад или его дистрибьютор",
  "timeline": "права предоставить до 24.11.2026; срок лицензии — 1 год с даты фактического предоставления",
  "payment": "без аванса, в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "заказчик получает только неисключительное право использования без права передачи третьим лицам",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта не установлено",
   "эквивалент недопустим (продление имеющейся лицензии)"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "студии не подходит: продление лицензии конкретного вендора на 22,4 тыс. руб.",
  "sources": [
   "docs/0169300020826000053/Описание объекта закупки-Техническое задание - Приложение 3 к извещению.pdf",
   "docs/0169300020826000053/Проект контракта - Приложение 2 к извещению.pdf"
  ]
 },
 "0348500004226000097": {
  "reg": "0348500004226000097",
  "summary": "Внедрить и настроить в психиатрической больнице им. Усольцева (Москва) систему учёта платных медуслуг на «Парус-Бюджет 8.5.6.1»: обследование, установка, настройка словарей и прав, веб-интерфейсы для ролей «администратор», «кассир/регистратор», «врач», печатные и аналитические формы, обучение. Всего 1328 часов до 31.12.2026.",
  "scope": [
   "обследование и ЧТЗ (24 ч + 40 ч), установка компонентов на сервер и АРМ (96 ч)",
   "настройка производительности и резервного копирования БД, словарей, ролей и прав (144 ч)",
   "адаптация типового функционала Парус под бизнес-процессы (240 ч), импорт штатки, сотрудников, номенклатуры услуг и прайсов",
   "веб-интерфейсы для ролей «администратор», «кассир», «врач»: договоры с физ- и юрлицами, счета, акты, справки, дашборды, распределение ФОТ (360 ч)",
   "доработка штатного функционала, новые печатные и отчётные формы на PL/SQL и Crystal Reports (208 ч)",
   "опытная эксплуатация (80 ч), методички (40 ч), обучение на местах (96 ч), горячая линия с ответом до 1 часа"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "внедрение и доработка модуля платных услуг на готовой платформе Парус плюс сопровождение и обучение",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПП «Парус-Бюджет 8.5.6.1» (локальная база заказчика)",
  "platform_stack": [
   "Парус-Бюджет 8.5.6.1",
   "PL/SQL",
   "Crystal Reports",
   "MS Excel"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Услуги оказываются на территории Заказчика» (Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 13), удалённо — только отдельные услуги по согласованию; обучение сотрудников на местах (96 ч)",
  "access_requirements": [
   "работа на территории больницы по правилам внутреннего распорядка",
   "доступ к персональным данным пациентов и сотрудников; работы на СЗИ — специалисты с удостоверениями"
  ],
  "licenses_required": [
   "документ о правах на коммерческое использование программ под торговой маркой «Парус» (партнёр «Парус»)",
   "система менеджмента качества по ISO 9001:2008 / ГОСТ Р ИСО 9001-2008"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "только для партнёра корпорации «Парус» с разработчиками PL/SQL под Парус 8 и людьми в Москве; объём 1328 часов надо освоить примерно за 2 месяца",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 31.12.2026; услуги по заявкам заказчика",
  "payment": "аванса нет; 100% по фактическому объёму в течение 5 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "не менее 3 месяцев с подписания акта оказанных услуг",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10%",
   "1328 часов за ~2 месяца — команда из 4–5 человек",
   "оплата только фактического объёма по заявкам"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "подходит только партнёру «Парус» с PL/SQL-разработчиками в Москве; обычной студии без статуса партнёра не подходит",
  "sources": [
   "docs/0348500004226000097/ПУ_ТЗ.pdf",
   "docs/0348500004226000097/Приложение к проекту контракта, сост. 14.10.2026 (архив)/Приложение ПИК к проекту государственного (муниципального) контракта 12886619 2026_10_14-15_56 (МСК).pdf"
  ]
 },
 "0851300007326000226": {
  "reg": "0851300007326000226",
  "summary": "Обеспечить техподдержку и хостинг (размещение в интернете на серверах исполнителя) уже установленной у заказчика автоматизированной информационной системы АСГОР «Имущество» (учёт имущественного и земельного комплекса муниципалитета) на 12 месяцев, с доступом 24/7 и консультациями пользователей по телефону/почте/удалённо/очно.",
  "scope": [
   "Приём обращений пользователей по телефону, почте, через систему учёта обращений, удалённо (RDP) или очно",
   "Настройка ПО, устранение неисправностей, установка обновлений",
   "Резервное копирование БД и восстановление данных",
   "Создание и модификация учётных записей, назначение прав пользователям",
   "Размещение АИС на серверах исполнителя с доступом по фиксированному адресу в режиме 24/7"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистая техподдержка и хостинг уже эксплуатируемой системы, с передачей неисключительных прав на доступ — не разработка",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС АСГОР «Имущество» — клиент-серверная Java-система (Apache Tomcat 7.0, PostgreSQL 8.4, Linux Debian-подобная ОС, клиент на Oracle Java Runtime Environment)",
  "platform_stack": [
   "Java",
   "Apache Tomcat 7.0",
   "PostgreSQL 8.4",
   "Linux (Debian-based)",
   "Oracle JRE на клиенте"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "«Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя»; очный выезд консультанта возможен, но по отдельному запросу и за счёт заказчика (компенсация командировочных) — не обязательное условие",
  "access_requirements": null,
  "licenses_required": [
   "ПО должно быть в реестре российского (или евразийского) программного обеспечения — иначе заявка считается предложением иностранного ПО и попадает под запрет",
   "Исполнитель предоставляет заказчику неисключительные права на доступ к системе — соответственно должен быть правообладателем или уполномоченным держателем прав на АСГОР «Имущество»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно быть правообладателем/держателем прав на АИС АСГОР «Имущество» и иметь собственную серверную инфраструктуру для хостинга системы — без этого права и инфраструктуру предоставить нельзя",
  "timeline": "Доступ к системе предоставляется на 12 месяцев: с 01.01.2027 по 31.12.2027; передача неисключительных прав — в течение 10 рабочих дней с даты подписания контракта",
  "payment": "Безнал, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "Конкретный гарантийный срок (в месяцах) не установлен; исполнитель гарантирует, что услуги соответствуют контракту и нормам законодательства, и своими силами и за свой счёт устраняет недостатки, выявленные по его вине после приёмки услуг; отдельное обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено",
  "ip_rights": "Исполнитель предоставляет заказчику неисключительное право на использование АИС и размещение её на своём серверном оборудовании",
  "penalties_risks": [
   "Штраф 1% цены контракта (от 1 000 до 5 000 руб.) за каждый факт ненадлежащего исполнения",
   "Штраф до 10% цены контракта, если контракт заключён с победителем, предложившим наивысшую цену за право его заключения"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — выбор по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Небольшая сумма (60 тыс. руб.), но исполнитель должен быть правообладателем/партнёром по АСГОР «Имущество» и предоставлять собственный хостинг — не подходит студии без прав на эту систему",
  "sources": [
   "docs/0851300007326000226/3. Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0851300007326000226/4. ТРЕБОВАНИЯ к заявке запрет.pdf",
   "docs/0851300007326000226/2. Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616426209": {
  "reg": "32616426209",
  "summary": "Проектирование и строительно-монтажные работы по модернизации АСУ ТП и диспетчеризации «нижнего уровня» с информационной безопасностью центрального теплового пункта на пр. Маршала Жукова, 31 для АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: рабочий проект, монтаж, программирование ПЛК/HMI, интеграция в SCADA верхнего уровня по OPC UA, переход на отечественное оборудование. Срок — до 30.12.2027.",
  "scope": [
   "рабочий проект АСУ ТП, АСДУ «нижнего уровня» и ИБ (ПИР ≈ 2,27 млн ₽ из НМЦ)",
   "автоматическое регулирование отопления и ГВС, управление арматурой (по месту и дистанционно), сигнализация, архивация",
   "монтаж, программирование ПЛК и HMI, пусконаладка на объекте",
   "интеграция в АСДТУ «верхнего уровня» по OPC UA (≈76 тегов; ≈92 сигнала ввода-вывода)",
   "монтаж средства защиты информации С-Терра Шлюз (поставляет заказчик), соответствие 187-ФЗ о КИИ"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "промышленная автоматизация и строительно-монтажные работы на объекте теплоснабжения, не ИТ-разработка",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АСДТУ «верхнего уровня» АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (SCADA), интеграция строго по её «Руководству системного программиста»; СТО предприятия по АСУ ТП",
  "platform_stack": [
   "ПЛК и SCADA отечественного производства",
   "OPC UA",
   "С-Терра Шлюз"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "монтаж, программирование и пусконаладка на ЦТП: Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, 31, корп. 2, лит. А",
  "access_requirements": [
   "работа на объекте КИИ, требования 187-ФЗ и приказов ФСТЭК № 235, 239, 31"
  ],
  "licenses_required": [
   "членство в СРО по инженерным изысканиям, проектированию и строительству (ПИР можно через субподрядчика-члена СРО)"
  ],
  "experience_required": "оценивается опыт 2023–2025 гг.: ПИР и СМР на объектах теплоэнергетики или АСУ ТП/телемеханики на отечественных контроллерах и SCADA",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны СРО, монтажники и наладчики АСУ ТП, работа на объекте КИИ",
  "timeline": "начало — не позднее 5 рабочих дней с заключения договора, окончание — 30.12.2027",
  "payment": "без аванса; оплата по этапам после подписания актов (7 рабочих дней для СМП, иначе 60 календарных дней), гарантийное удержание 5% до 12 месяцев после КС-14",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "гарантийное удержание 5% стоимости работ",
   "работы на действующем тепловом пункте и объекте КИИ"
  ],
  "evaluation": "конкурс: цена 60%, квалификация (опыт) 40%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не профиль студии: стройка и промышленная автоматизация с СРО",
  "sources": [
   "docs/32616426209/Лот 1 Приложение 1 к Документации (2) (архив)/1. Техническое задание ЦТП Жукова д.31.pdf",
   "docs/32616426209/Лот 1 Приложение 1 к Документации (2) (архив)/2. Проект договора_ПИР СМР Жукова.pdf",
   "docs/32616426209/Документация Конкурс -760 (2).pdf",
   "docs/32616426209/Ответ на запрос по ЦТП Жукова 31.pdf",
   "docs/32616426209/Изменение 15.10.2026 (-760).pdf"
  ]
 },
 "32616450177": {
  "reg": "32616450177",
  "summary": "Двухлетний рамочный контракт на доработку (выполнение ЗНИ) 1С-систем ПАО «Россети Ленэнерго»: ERP, ЗУП КОРП, Управление холдингом, Документооборот, Бухгалтерия КОРП и ещё ~10 конфигураций, до 30 000 человеко-часов. Работа на территории и оборудовании заказчика в Санкт-Петербурге, по регламентам объекта КИИ, плюс актуализация документов ИБ.",
  "scope": [
   "Доработка нетиповых конфигураций 1С по запросам на изменение (ЗНИ) в САСП заказчика: ЧТЗ, разработка, тестирование, передача в прод через подрядчика по сопровождению",
   "Разработка новых интеграций со смежными ИС по согласованным ЗНИ",
   "Документация по ГОСТ Р 59795-2021 на каждую доработку: ЧТЗ, протокол испытаний, ФТС, руководства пользователя и администратора, паспорт системы",
   "Моделирование архитектуры в АИ СМЕКА (Business Studio), материалы для архитектурного комитета ПАО «Россети»",
   "Актуализация/разработка документов ИБ по итогам ЗНИ (объект КИИ)",
   "Изучение объектов услуг и перечня смежных систем в течение 10 рабочих дней после заключения договора",
   "Участие в совещаниях, тестировании и приёмке, ежемесячные обзоры изменений"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Доработка и развитие уже внедрённых и кастомизированных 1С-систем заказчика по заявкам",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Более 10 ИС на «1С:Предприятие 8» (1С:ERP, ERP Управление холдингом, ЗУП КОРП, Бухгалтерия КОРП/МСФО, Документооборот КОРП, Консолидация, УТ, EHS, Управление недвижимостью, 1С:Шина, Управление автотранспортом и др.), в т. ч. кастомизированные",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "Alt сервер СП",
   "zVirt",
   "Tantor (сертифицированная ФСТЭК) / Postgres Pro",
   "Р7-Офис",
   "Яндекс.Браузер",
   "КиберБекап",
   "Касперский",
   "Business Studio (АИ СМЕКА)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "ТЗ: место оказания услуг — территория заказчика (СПб, Гаккелевская ул., 21А); «Оказание услуг по договору осуществляется на территории и оборудовании Заказчика», оргтехника и помещения предоставляются заказчиком",
  "access_requirements": [
   "Работа на территории и оборудовании заказчика в Санкт-Петербурге",
   "Доступ к средам разработки/тестирования по письму с перечнем специалистов; удалённый доступ — по регламенту ПАО «Россети Ленэнерго»",
   "Соглашение о конфиденциальности до получения документации",
   "Требования ИБ объекта КИИ (приказ от 04.02.2026 №47)"
  ],
  "licenses_required": [
   "Сертификаты 1С у команды: 1С:Эксперт по технологическим вопросам, 1С:Специалист-консультант (ERP, Документооборот, МСФО), 1С:Специалист/Профессионал по платформе",
   "Специалист ИБ — в соответствии с лицензионными требованиями ПП РФ №79 (лицензирование ТЗКИ)",
   "Архитектор с сертификатом Business Studio"
  ],
  "experience_required": "Отборочного требования нет; в оценке (вес 10%) — договоры на доработку/развитие ИС на «1С:Предприятие 8» за 26.10.2023–26.10.2026, 1 балл за договор, максимум 100",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужна крупная команда (более 20 сертифицированных специалистов 1С и ИБ разных профилей), знание кастомизированных конфигураций заказчика, очная работа в СПб, обеспечение заявки 4,6 млн ₽ и исполнения 10% НМЦ",
  "timeline": "2 года с даты заключения договора (извещение: 01.12.2026 – 30.11.2028); актирование ежеквартально; объём — не более 30 000 человеко-часов",
  "payment": "По актам сдачи-приёмки (ежеквартально), без аванса; не позднее 7 рабочих дней для МСП, иначе не позднее 30 рабочих дней",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 3% НМЦ (4 611 600 ₽) и обеспечение исполнения 10% НМЦ",
   "Пени 0,1% в день за просрочку, 1% в день за задержку устранения недостатков",
   "Компенсация 10% стоимости ЗНИ за каждый месяц просрочки; 5% цены договора при отказе от выполнения ЗНИ",
   "Штрафы 100 000 ₽ за ряд нарушений; возмещение ущерба за несанкционированные изменения",
   "Доработка принимается только после переноса в прод сторонним подрядчиком по сопровождению"
  ],
  "evaluation": "Конкурс: цена 70%, опыт аналогичных услуг 10%, квалифицированные кадры (сертификаты 1С и др.) 20%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Для небольшой студии не подходит: масштаб 153,7 млн ₽, большой штат сертифицированных 1С-специалистов, работа на объекте КИИ в СПб",
  "sources": [
   "docs/32616450177/Документация (архив)/Документация/Приложение 1. Техническое задание/Техническое задание ЗНИ_итог New v3.pdf",
   "docs/32616450177/Документация (архив)/Документация/Документация.pdf",
   "docs/32616450177/Документация (архив)/Документация/Извещение.pdf",
   "docs/32616450177/Документация (архив)/Документация/Приложение 2. Проект договора/7.1. Оказание услуг.pdf",
   "docs/32616450177/Документация (архив)/Документация/Приложение 3 Обоснование НМЦ/Обоснование НМЦ.pdf"
  ]
 },
 "0118300000626000329": {
  "reg": "0118300000626000329",
  "summary": "Техническая поддержка (горячая линия, устранение ошибок, обновления) уже работающей системы электронного документооборота «Дело» (разработчик ЭОС) в администрации Гулькевичского района Краснодарского края. Услуги полностью дистанционные, на год, поквартально.",
  "scope": [
   "Консультации на горячей линии (телефон, email) по установке/обновлению, настройке и использованию СЭД «Дело»",
   "Выявление и устранение неисправностей, ошибок в действующих версиях СЭД «Дело»",
   "Помощь в восстановлении работоспособности при сбоях серверного ПО/СУБД и аппаратных отказах",
   "Информирование заказчика о выявленных ошибках и уязвимостях СЭД «Дело»",
   "Предоставление новых версий СЭД «Дело» без доплаты; получение лицензионного ключа привязки у разработчика (ЭОС)",
   "Установка обновлений серверных лицензий в нерабочее время по заявке заказчика",
   "Реакция на обращение не позднее 24 часов; линия поддержки пн–пт 9:00–18:00 (МСК)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое техническое сопровождение действующей коммерческой СЭД «Дело» стороннего разработчика (ЭОС), без разработки нового",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭД «Дело» (разработчик — компания «Электронные Офисные Системы», ЭОС): серверная лицензия, лицензия гарантированного обслуживания (201 шт.), опции «Сканирование», «Печать по штрих-коду», «ЭП и шифрование», «EosDesktopService», подсистемы «EOSmobile» и «Сервер электронного взаимодействия» — всё указано как модифицированное ПО",
  "platform_stack": [
   "СЭД «Дело» (ЭОС)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "В описании объекта закупки прямо указано: «Услуги оказываются дистанционно по адресу г. Гулькевичи... с использованием средств телекоммуникаций (телефона, электронной почты)». Удалённый доступ к серверу/рабочему месту обеспечивает заказчик.",
  "access_requirements": [
   "заказчик обеспечивает удалённый доступ исполнителя к серверу/рабочему месту при возникновении ошибки"
  ],
  "licenses_required": [
   "фактически нужна возможность получать у разработчика (ЭОС) лицензионный ключ привязки базы данных и дистрибутивы обновлений — предполагает партнёрский/авторизованный статус у ЭОС"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно знание конкретной коммерческой системы «Дело» (ЭОС) и, по сути, доступ к разработчику для получения ключей привязки и обновлений — без этого обновление версий невозможно",
  "timeline": "С 1 января по 31 декабря 2027 года, поквартально 4 этапа (1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв.), документ о приёмке по каждому этапу — не позднее 5 рабочих дней после его окончания",
  "payment": "Без аванса, по этапам (поквартально), по факту оказания услуг, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке",
  "warranty": "Отдельного постконтрактного гарантийного срока нет: исполнитель гарантирует качество услуг по стандартам/техусловиям на весь срок оказания услуг (п. 3.1.4) и обязан устранить недостатки оказанных услуг за свой счёт в течение 3 рабочих дней с момента заявления заказчиком (п. 3.1.3).",
  "ip_rights": "Передачи прав заказчику не происходит: СЭД «Дело» и все её лицензии принадлежат разработчику ЭОС, исполнитель только обслуживает и обновляет уже приобретённые заказчиком лицензии.",
  "penalties_risks": [
   "Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств — 10% начальной (максимальной) цены контракта (цена не превышает 3 млн руб., ПП РФ №1042), пеня — 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки",
   "Обеспечение исполнения контракта 5% цены контракта",
   "Услуги по сопровождению не должны нарушать режим и качество работы системы, повредить учётные данные или базу данных — повышенная ответственность за ошибки при обслуживании чужой продуктивной системы",
   "Зависимость от разработчика (ЭОС) — без своевременного получения ключа привязки обновление системы невозможно"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей предложенной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит компании, являющейся партнёром/знающей продукт ЭОС «Дело»; для студии без опыта с этой конкретной СЭД и без связи с разработчиком войти в проект сложно",
  "sources": [
   "docs/0118300000626000329/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0118300000626000329/Требования к содержанию и составу заявки и инструкция по заполнению заявок.pdf",
   "docs/0118300000626000329/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616464286": {
  "reg": "32616464286",
  "summary": "Доработать и сопровождать в 2026 году ИС «Единый центр аккредитации» Форумной дирекции Росмолодёжи (аккредитация участников мероприятий, печать бейджей, контроль доступа): импорт и редактирование персон, анкеты саморегистрации, подтверждение ознакомления с правилами ПДн, разделение печати и выдачи бейджа в СПО «Аккредитация», техподдержка инфраструктуры. Стек разнородный: Go/Gin, Vue 2/3, PostgreSQL, MinIO, Kubernetes, плюс Java, C++, Qt и Python в подсистемах. Сдать до 16.12.2026.",
  "scope": [
   "изменение терминологии, механизм подтверждения ознакомления с требованиями конфиденциальности ПДн",
   "унифицированный модуль импорта персон и импорт с обновлением в ЛК организатора",
   "развитие анкет саморегистрации, раздела «Персоны» во всех ЛК, редактирование данных в ЛК ЕЦА",
   "развитие СПО «Аккредитация»: раздельные печать и выдача бейджа (работы у заказчика в Москве)",
   "техническое сопровождение инфраструктуры ИС ЕЦА, статический анализ кода и отчёт по уязвимостям",
   "предварительные испытания, опытная эксплуатация и приёмочные испытания (30.11–16.12.2026), документация, передача кодовой базы"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "модернизация существующей ИС плюс её техническое сопровождение",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИС «Единый центр аккредитации» (рег. № 2026662895): ядро Go/Gin + Vue 2/3, PostgreSQL, MinIO, Docker/Kubernetes; подсистемы «Аккредитация» и «Контроль доступа» на Java, C++, Qt; модуль проверки фото на Python; интеграции со СКУД SIGUR, ЦИСМ",
  "platform_stack": [
   "Go (Gin)",
   "Vue 2/3",
   "PostgreSQL",
   "MinIO",
   "Docker/Kubernetes",
   "Java",
   "C++",
   "Qt",
   "Python"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "работы по п. 3.8 (развитие СПО «Аккредитация») выполняются по месту нахождения заказчика: Москва, Ленинградский пр-т, 37А, к. 14; остальное — у исполнителя",
  "access_requirements": [
   "работа с ИСПДн 3 уровня защищённости",
   "работы, затрагивающие аттестованную конфигурацию, — только после письменного согласования",
   "доступ к трекеру задач на портале заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ: контроль защищённости информации от НСД (пп. «б») и проектирование в защищённом исполнении (пп. «д1»)"
  ],
  "experience_required": "критерий 70%: число исполненных за 3 года договоров на создание, развитие, модернизацию или сопровождение ИС",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужна лицензия ФСТЭК на ТЗКИ, знание чужой многоязычной системы и готовность сдать доработки за ~1 месяц до испытаний; часть работ — очно в Москве",
  "timeline": "один этап: с заключения договора до 16.12.2026; испытания 30.11–16.12.2026; отчётность до 21.12.2026; гарантия 12 месяцев",
  "payment": "без аванса; в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке и отчётной документации",
  "warranty": "12 месяцев с момента подписания документа о приёмке",
  "ip_rights": "исключительные права на созданные результаты и актуальная кодовая база передаются заказчику",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 5% НМЦК",
   "штраф 30% цены договора, если исполнитель не приступил к работе",
   "штраф 30% от стоимости неисполненного обязательства",
   "срок подачи 6 дней, окончание подачи в 01:00"
  ],
  "evaluation": "запрос оферт: цена 30%, квалификация 70% (число исполненных договоров по ИС за 3 года)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "студии без лицензии ФСТЭК и без знания этой системы не подходит: короткие сроки, многоязычный стек, вес опыта 70%",
  "sources": [
   "docs/32616464286/Техническое задание - 131.pdf",
   "docs/32616464286/Документация запрос оферт - 131.pdf",
   "docs/32616464286/Проект договора - 131.pdf"
  ]
 },
 "0122200002526003762": {
  "reg": "0122200002526003762",
  "summary": "Сопровождение на 2027 год программы «Комплекс – Контроль» (реестр отечественного ПО № 14383), которая собирает данные с комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, для КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог». Входят консультации, обновления, восстановление после сбоев, подключение новых комплексов и сопровождение модулей. Исполнитель должен быть правообладателем ПО или иметь право на его использование.",
  "scope": [
   "консультации пользователей по неограниченной телефонной линии в будни 15:00–19:00 по Хабаровску, реакция до 1 часа",
   "установка и настройка обновлений, в том числе при изменении законодательства",
   "восстановление работоспособности при аварийных сбоях за 3 часа, прочие проблемы — до 3 рабочих дней",
   "интеграция новых комплексов фотовидеофиксации в «Комплекс – Контроль»",
   "сопровождение модулей «Отчеты», «Детальные данные работоспособности оборудования», «Сводная информация по устройствам», «Заявки», «Инциденты», «Фотостена»",
   "обеспечение непрерывной работы ПО"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение уже работающего у заказчика проприетарного ПО «Комплекс – Контроль»",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПО «Комплекс – Контроль» (реестр российского ПО № 14383) для контроля работы комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД",
  "platform_stack": [
   "ПО «Комплекс – Контроль»",
   "комплексы фотовидеофиксации по ГОСТ Р 57144/57145-2016"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги оказываются по месту исполнителя через удалённый доступ либо по адресу заказчика (г. Хабаровск, ул. Некрасова, 51) — на выбор, обязательного выезда нет",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверу «Комплекс – Контроль» заказчика",
   "конфиденциальность сведений заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "исполнитель должен быть правообладателем исключительного права на ПО «Комплекс – Контроль» или иметь право на его использование (ст. 1229, 1233 ГК РФ)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны права правообладателя (или от него) на «Комплекс – Контроль» и знание этой системы: подключать новые комплексы фотовидеофиксации без исходников невозможно",
  "timeline": "Весь 2027 год: исполнение с 01.01.2027 (не раньше заключения контракта), поэтапно по графику оказания услуг",
  "payment": "Без аванса; оплата по каждому этапу в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке в ЕИС",
  "warranty": "Исполнитель гарантирует соответствие качества услуг условиям контракта",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% цены",
   "штраф за ненадлежащее исполнение — 1% цены контракта (по Правилам №1042), пени 1/300 ключевой ставки",
   "аварийный сбой надо устранить за 3 часа"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит: фактически поддержка у правообладателя «Комплекс – Контроль», без его прав и кода не начать",
  "sources": [
   "docs/0122200002526003762/Приложение к Технической части.pdf",
   "docs/0122200002526003762/III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.pdf",
   "docs/0122200002526003762/II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.pdf",
   "docs/0122200002526003762/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf"
  ]
 },
 "0122300006126001140": {
  "reg": "0122300006126001140",
  "summary": "Для администрации Хабаровска в 2027 году писать и публиковать пресс-материалы (от 1500 знаков) на сайте своего информационного агентства и дать доступ к системе мониторинга СМИ (база ≥40 000 источников, аналитика, рассылки). Участник должен быть зарегистрированным СМИ (информагентством) и правообладателем ресурса мониторинга.",
  "scope": [
   "Подготовка оригинальных материалов (заголовок, лид, текст, ≥1500 знаков) по заявкам и темам заказчика",
   "Согласование проекта за 3 рабочих дня до публикации, публикация в течение 24 часов после согласования",
   "Публикация на интернет-ресурсе информагентства: уникальный URL, бесплатный доступ, индексация, хранение ≥12 мес. после контракта",
   "Доступ (1 логин) к ресурсу мониторинга СМИ: ≥40 000 источников, включая закрытые платные ленты агентств, ТВ/радио с расшифровками",
   "Аналитика: подборки, рейтинги упоминаемости, графики по тональности/темам/регионам, автоматические мониторинги на e-mail"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "медийные услуги (публикации) и подписка на готовый сервис мониторинга СМИ, а не разработка",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "собственный интернет-ресурс информационного агентства",
   "собственная система мониторинга и анализа СМИ"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "регистрация средства массовой информации (Закон РФ № 2124-1 «О СМИ»); для редакции — устав или договор с учредителем",
   "быть правообладателем информационного ресурса мониторинга либо иметь законное право предоставлять к нему доступ"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно быть зарегистрированным СМИ (информагентством) и владеть системой мониторинга СМИ с архивом платных лент — у IT-студии этого нет",
  "timeline": "С 11.01.2027 по 10.12.2027, по заявкам заказчика",
  "payment": "По цене единицы услуги за фактический объём (публикация — нач. цена 36 600 руб./шт., доступ к ресурсу — 38 000 руб./мес.), в пределах 770 000 руб.; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "жёсткие сроки: правки за 1 рабочий день, публикация в течение 24 часов",
   "материалы должны висеть на ресурсе ещё ≥12 месяцев после окончания контракта",
   "оплата по факту заявок — объём не гарантирован"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей сумме цен единиц услуг",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит: нужна зарегистрированная редакция СМИ и собственная система мониторинга СМИ",
  "sources": [
   "docs/0122300006126001140/Приложение № 3 к извещению - Техническое задание (Описание объекта закупки).pdf",
   "docs/0122300006126001140/Приложение № 4 к извещению - Требования к содержанию и составу заявки (1).pdf",
   "docs/0122300006126001140/Приложение № 1 к извещению - Обоснование НЦЕУ.pdf",
   "docs/0122300006126001140/Приложение № 2 к извещению - Проект муниципального контракта.pdf",
   "docs/0122300006126001140/Разъяснения на запрос.pdf"
  ]
 },
 "0150200003926001117": {
  "reg": "0150200003926001117",
  "summary": "Предоставить Администрации Губернатора Новгородской области доступ по модели SaaS к ПО «Цифровая платформа «ЭТАЛОН» (пакет «Оценка базовых рисков. Контроль качества работ Заказчика и Подрядчика») на 12 месяцев для контроля качества дорожных работ. Эквивалент не допускается — нужна совместимость с системой «Эталон» Росавтодора.",
  "scope": [
   "Доступ к «Цифровой платформе «ЭТАЛОН» по SaaS: 1 площадка, 10 одновременных пользователей, 12 месяцев",
   "Функционал «Ситуационный центр», «Оперативное управление», «Контроль»; на дату доступа — сконфигурированные процессы контроля качества дорожной деятельности по методрекомендациям Росавтодора",
   "Горячая линия 9:00–18:00 МСК, исправление ошибок, обновления от правообладателя",
   "Круглосуточный мониторинг площадки, резервное копирование (хранение 7 дней), восстановление после сбоев, шифрование каналов"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "По сути покупка подписки на готовое ПО конкретного правообладателя, разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Обмен данными с ПО «Система оперативного управления «Эталон» Федерального дорожного агентства",
  "platform_stack": [
   "Цифровая платформа «ЭТАЛОН» (эквивалент не допускается)",
   "ПО из реестра российского ПО",
   "Яндекс.Браузер 24.4.1+"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Право предоставлять доступ к ПО «Цифровая платформа «ЭТАЛОН» (правообладатель или его партнёр)",
   "ПО в реестре российского ПО (национальный режим по ПП №1875)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно быть правообладателем или партнёром-перепродавцом платформы «ЭТАЛОН»; своё решение предложить нельзя",
  "timeline": "Оказание услуг с даты заключения контракта не позднее 15.12.2026; доступ — 12 месяцев с даты предоставления доступа; окончание исполнения контракта 18.01.2027",
  "payment": "Аванса нет; оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "Гарантийный срок — весь срок доступа к ПО; обеспечение гарантийных обязательств 43 500 руб.",
  "ip_rights": "Исключительное право остаётся у правообладателя; заказчик получает право использования через интернет",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение гарантийных обязательств 43 500 руб.",
   "Стандартные пени и штрафы по 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — выбор по цене; только для СМП/СОНКО",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит студии-разработчику: это перепродажа подписки на конкретный продукт «ЭТАЛОН»",
  "sources": [
   "docs/0150200003926001117/Приложение №1 Техническое задание.pdf",
   "docs/0150200003926001117/Извещение.pdf",
   "docs/0150200003926001117/Приложение №4 Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0187300006526001634": {
  "reg": "0187300006526001634",
  "summary": "Годовое сопровождение информационной системы «Комиссия по делам несовершеннолетних» администрации Сургута на Lotus Notes/Domino: консультации пользователей, разбор инцидентов, исправление ошибок в коде, правка шаблонов, форм и отчётов, адаптация к изменениям законодательства и до 40 часов новой функциональности. Работа идёт через систему заявок; доступа к серверу у исполнителя нет — обновления ставит заказчик.",
  "scope": [
   "консультации пользователей через систему управления заявками (СУЗ), без ограничения числа обращений",
   "диагностика инцидентов и программные исправления, временные решения",
   "правка и создание шаблонов документов, форм и отчётов, адаптация под изменения законодательства",
   "новая функциональность — до 40 часов за год",
   "подготовка обновлений с инструкциями по установке и откату (ставит заказчик)",
   "анализ повторяющихся и критических инцидентов"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка действующей ИС на Lotus Notes/Domino",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИС «Комиссия по делам несовершеннолетних» (система учёта отдельных категорий населения) на Lotus Notes / Lotus Domino",
  "platform_stack": [
   "Lotus Notes R6.5.3+",
   "Lotus Domino R6.5.4+",
   "Microsoft OLE DB"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг указано как отдел заказчика в Сургуте (ул. Магистральная, 22), но всё взаимодействие идёт через СУЗ и Интернет, доступа к серверу исполнителю не дают — работа фактически удалённая",
  "access_requirements": [
   "доступ к системе управления заявками (СУЗ) через Интернет",
   "доступ к функциям Системы в пределах предоставленных полномочий; доступа к ОС сервера нет"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно при наличии разработчика Lotus Notes/Domino (редкая устаревшая платформа) и готовности жёсткого SLA: критическая заявка — реакция 10 минут, выполнение 30 минут",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027, 12 ежемесячных этапов",
  "payment": "ежемесячно, без аванса, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 45 223,20 руб. (10% НМЦК)",
   "SLA: критический приоритет — реакция 10 мин, выполнение 30 мин; высокий — 40 мин / 8 часов",
   "исправление ошибок в коде входит в цену без ограничения объёма"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "подходит только студии со специалистом по Lotus Notes/Domino; работа удалённая, но платформа устаревшая и SLA жёсткий",
  "sources": [
   "docs/0187300006526001634/Приложение 1 (Описание объекта закупки).pdf",
   "docs/0187300006526001634/Приложение 4 (Проект Муниципального контракта) (3) (2).pdf"
  ]
 },
 "0356500001426009162": {
  "reg": "0356500001426009162",
  "summary": "Расчётный центр для платы за наём муниципального жилья Перми (около 12 300 лицевых счетов в месяц) с 01.11.2026 по 31.10.2027: начисления и пени, интеграция с ГИС ГМП, печать квитанций с QR-кодами, приём платежей через сеть не менее 250 точек, распределение платежей, отчёты. Заказчику нужен онлайн-доступ (7 рабочих мест) к АРМ «Первичный учёт населения» исполнителя с функциями паспортного стола. Это не разработка, а услуга биллинга и приёма платежей.",
  "scope": [
   "расчёт платы за наём, перерасчёты, расчёт пени",
   "передача начислений в ГИС ГМП",
   "приём платежей: не менее 4 договоров с платёжными сетями, 3 с банками, 4 собственных пункта, всего не менее 250 точек",
   "ежедневная обработка и распределение платежей по счетам, домам, районам",
   "формирование квитанций (Code 128 и QR) и выгрузка в PDF по районам и почтовым индексам",
   "онлайн-доступ заказчику к АРМ «Первичный учёт населения» (регистрационный учёт, формы Ф-6, Ф-9, справки), отчёты и ведомости"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "услуги расчётно-кассового центра (биллинг и приём платежей), а не создание или доработка ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "ГИС ГМП",
   "АРМ на Linux, Windows, РЕД ОС у заказчика"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "доступ к АРМ предоставляется заказчику по адресу г. Пермь, ул. Стахановская, 51; консультации — по телефону и/или в офисе исполнителя; нужны собственные пункты приёма платежей в Перми",
  "access_requirements": [
   "обработка персональных данных нанимателей с криптографической защитой (152-ФЗ)",
   "собственные пункты приёма платежей в Перми"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "с 01.11.2026 нужны готовая биллинговая система с паспортным модулем, сеть из 250 точек приёма платежей с договорами с банками и платёжными сетями и собственные кассы в Перми",
  "timeline": "с 01.11.2026 (не ранее заключения) по 31.10.2027; заявки исполняются в течение 2 дней",
  "payment": "без аванса; ежемесячно по цене единицы услуги за фактический объём, не более 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "нужна готовая сеть приёма платежей не менее чем из 250 точек",
   "оплата по фактическому числу лицевых счетов",
   "обработка персональных данных граждан"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "не профиль IT-студии: нужен действующий расчётный центр с кассами и платёжной сетью в Перми",
  "sources": [
   "docs/0356500001426009162/Приложение 1 Тех.задание.pdf",
   "docs/0356500001426009162/Проект контракта.pdf",
   "docs/0356500001426009162/Требования к составу и содержанию заявки.pdf"
  ]
 },
 "32616437491": {
  "reg": "32616437491",
  "summary": "Создание (вторая очередь) системы электронного документооборота и автоматизации делопроизводства ООО «Газпром трансгаз Москва» на базе Directum RX: поставка лицензий, внедрение модулей конфиденциального документооборота, долговременного архива, миграции данных из старой СЭД «Дело», защиты и проверки электронной подписи. Работы ведутся на системном ландшафте, созданном в первой очереди проекта.",
  "scope": [
   "поставка лицензий Directum RX и коннектора к Litoria DVCS, сертификатов проверки ЭП (сервис ДТС)",
   "внедрение системы защиты информации и проверки электронной подписи (СПЭП) второй очереди",
   "разработка инструмента миграции данных из исторической СЭД «Дело»",
   "внедрение и адаптация коннектора DVCS и модуля «Долговременный архив»",
   "внедрение и адаптация модуля «Конфиденциальный документооборот»",
   "адаптация интеллектуальных сервисов Directum RX (ARIO) для входящих писем",
   "адаптация модуля «Делопроизводство» (совещания, регламентирующие документы, интеграция с базой оргструктуры)",
   "предварительные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания по ГОСТ Р 59792-2021"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "вторая очередь доработки уже существующей СЭД Directum RX, построенной в первой очереди проекта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭД Directum RX (внедрена в первой очереди), Litoria DVCS, Litoria Crypto Platform, КриптоПро OCSP/TSP Server, историческая СЭД «Дело» (источник миграции)",
  "platform_stack": [
   "Directum RX",
   "Litoria DVCS",
   "Litoria Crypto Platform",
   "КриптоПро",
   "СУБД из реестра российского ПО",
   "ОС из реестра российского ПО"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "п.2.6 договора: «при оказании услуг на территории Заказчика Исполнитель обязан соблюдать... требования Положения о допуске к производству работ на объектах ООО «Газпром трансгаз Москва» сторонних организаций...», п.2.11 — заказчик обеспечивает доступ специалистам исполнителя на территорию при соблюдении этих требований; работы ведутся на СТИ заказчика (продуктивная и тестовая зоны)",
  "access_requirements": [
   "допуск к производству работ на объектах Газпрома по внутреннему регламенту заказчика",
   "согласование всех привлекаемых третьих лиц/соисполнителей с заказчиком",
   "работа с коммерческой тайной и персональными данными только в продуктивной зоне заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "ПО Directum RX и модули — из Единого реестра российских программ",
   "работа с СКЗИ (КриптоПро, Litoria Crypto Platform) предполагает соответствующие разрешения на деятельность с криптографией"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "требуется глубокое знание уже внедрённой в первой очереди системы Directum RX и её ландшафта у конкретного заказчика, допуск на объекты Газпрома и работа со спецсредствами криптозащиты",
  "timeline": "срок оказания услуг по договору не заполнен в шаблоне (прочерк «с ___ по ___»); состав и промежуточные сроки этапов — в Спецификации (Приложение 1), подача заявок до 15.10.2026 10:00 МСК",
  "payment": "оплата по УПД/Акту сдачи-приёмки по каждому этапу, в течение 30 рабочих дней с даты подписания (7 рабочих дней — для СМП), авансирование не упомянуто",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "передача неисключительных (сублицензионных) прав на ПО заказчику; исполнитель передаёт пакеты исходного кода прикладной разработки в «зону разработки» заказчика для дальнейшей самостоятельной доработки силами заказчика",
  "penalties_risks": [
   "ответственность за действия привлечённых третьих лиц как за собственные (п.2.3)",
   "обязанность устранять недостатки за свой счёт в срок, указанный заказчиком",
   "раздел 9 «Ответственность сторон» в тексте не заполнен конкретными суммами (шаблон обрывается)",
   "одностороннее право заказчика отказаться от договора с уведомлением за 7 дней"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурентный отбор в электронной форме (Газпром) — по карточке ЕИС",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не подходит небольшой студии: узкоспециализированная доработка внутренней СЭД Газпрома на Directum RX с криптозащитой, допусками на объекты и требованием знания чужой платформы",
  "sources": [
   "docs/32616437491/105733_Документация (архив)/Приложение 1/1 ЭТАП Приложение 1. Спецификация 2026 Д651.pdf",
   "docs/32616437491/105733_Документация (архив)/Приложение 1/1 ЭТАП Приложение 3. Задание на оказание услуг 2026 Д651.pdf",
   "docs/32616437491/105733_Документация (архив)/Приложение 1/1 ЭТАП ДОГОВОР СЭД 2026 ЮО2 ПАО 11.2.pdf",
   "docs/32616437491/105733_Документация (архив)/Приложение 1/1 ЭТАП Приложение 2. Сублицензионный договор ЮО.pdf"
  ]
 },
 "0143100005226000024": {
  "reg": "0143100005226000024",
  "summary": "Техническая поддержка и доработка уже работающих баз «1С:Предприятие бюджетного учреждения 8» и «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8» для УФСИН России по Курганской области и 13 подведомственных учреждений (колонии, СИЗО, УИИ и др.) по всей области. Удалённая работа запрещена — специалист обязан приезжать на каждый объект лично.",
  "scope": [
   "Сопровождение баз 1С:Предприятие бюджетного учреждения 8 и 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 в УФСИН и 13 учреждениях области",
   "Доработка программ по требованию заказчика, включая выгрузку реестров расчётных листков в XML",
   "Перевод ПО на новую редакцию/версию платформы 1С не позднее 3 рабочих дней после выхода обновления",
   "Диагностика баз, создание архивных копий, поддержание целостности и работоспособности информационных баз",
   "Оперативное восстановление работоспособности при сбоях — не позднее 1 рабочего дня с момента заявки",
   "Консультирование пользователей, помощь в формировании месячной/квартальной/налоговой отчётности",
   "Лимит услуг — 77 часов по факту отработанного времени; расчёт времени — с момента прибытия специалиста на объект"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Это сопровождение/доработка уже действующих баз 1С, а не создание нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Уже установленные и настроенные базы 1С:Предприятие бюджетного учреждения 8 и 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 в УФСИН и 13 учреждениях Курганской области",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8 (бюджетное учреждение)",
   "1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8",
   "ПО из реестра российского или евразийского ПО"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Прямо запрещено удалённое подключение к оборудованию с 1С (п.19 ТЗ); любые изменения в структуре ПО (обновление, восстановление) допускаются только при личном присутствии уполномоченного специалиста на объекте заказчика (п.20); расчёт времени услуги начинается с момента прибытия специалиста на адрес заказчика (п.23) — 14 адресов учреждений УФСИН по всей Курганской области, включая колонии и СИЗО в Кургане, Шадринске, Юргамыше, с.Просвет, с.Иковка",
  "access_requirements": [
   "Личное присутствие специалиста на территории учреждений УФСИН (исправительные колонии, СИЗО и др.) по всей Курганской области",
   "Соблюдение мер защиты персональных данных в информационных системах ПДн (ПП РФ №1119 от 01.11.2012, приказ ФСТЭК России №21 от 18.02.2013)",
   "Услуги оказываются только силами исполнителя, без привлечения субподрядных организаций"
  ],
  "licenses_required": [
   "Документальное подтверждение прав на ПО 1С — исключительное право либо лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем (копия в заявке)",
   "ПО должно быть включено в единый реестр российского или реестр евразийского ПО"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно постоянно присутствовать лично на 14 объектах УФСИН по всей области (удалённая работа запрещена), знать уже настроенные базы 1С заказчика и подтвердить права/лицензию на ПО 1С в заявке — без готового франчайзингового/лицензионного статуса 1С и логистики по региону не начать",
  "timeline": "С момента заключения контракта по 31.12.2026; устранение сбоев не позднее 1 рабочего дня с заявки; переход на новую версию/редакцию 1С не позднее 3 рабочих дней после выхода обновления; лимит услуг 77 часов",
  "payment": "Оплата по факту фактически оказанных услуг, безналично, в течение 7 рабочих дней после приёмки (на основании счёта, счёт-фактуры при НДС, акта оказанных услуг); услуги за декабрь 2026 — не позднее чем за 1 рабочий день до конца финансового года",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Штраф за каждый факт неисполнения обязательства без стоимостного выражения — 1000 руб (п.6.8)",
   "Штраф за неисполнение/ненадлежащее исполнение по этапам — 1% цены этапа, но не менее 1000 и не более 5000 руб (п.6.7)",
   "Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта — 308 000 руб (п.6.9)",
   "Без подтверждения прав на ПО 1С и номера реестровой записи в реестре российского/евразийского ПО заявка не допускается"
  ],
  "evaluation": "Способ закупки — запрос котировок в электронной форме; иных критериев оценки, кроме цены, в документах не приведено",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит обычной веб/аппликейшн-студии: нужен действующий франчайзи/лицензиат 1С с опытом сопровождения бюджетного 1С и готовностью постоянно выезжать в колонии и СИЗО по всей Курганской области при запрете удалённой работы",
  "sources": [
   "docs/0143100005226000024/Техническое задание.pdf",
   "docs/0143100005226000024/Требования к содержания, составу заявки на участие.pdf",
   "docs/0143100005226000024/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0848300049026000917": {
  "summary": "Совместная закупка для 14 школ Орехово-Зуевского округа: подключить АРМ школ к защищённой сети ViPNet № 2131 Правительства Московской области — обследовать ИС на месте, написать модель угроз и пакет ОРД, установить Secret Net Studio, ViPNet Client и «Сканер-ВС» и провести аттестацию ИСПДн по УЗ3 (приказ ФСТЭК № 21). Нужны лицензии ФСТЭК (ТЗКИ) и ФСБ (криптография).",
  "scope": [
   "обследование ИС и АРМ каждой школы лично на месте (удалённо нельзя)",
   "модель угроз и нарушителя, акт классификации, технический проект и комплект организационно-распорядительной документации",
   "установка и настройка СЗИ: Secret Net Studio 8, ViPNet Client for Windows 4.x (КС3), «Сканер-ВС»",
   "подключение АРМ к защищённой сети ViPNet № 2131",
   "аттестационные испытания ИСПДн по УЗ3, выдача аттестатов соответствия"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "услуги по защите информации и аттестации ИСПДн с поставкой средств защиты, не разработка",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "АРМ школ с ГИС «Единая информационная система управления дошкольными образовательными учреждениями», сеть ViPNet № 2131",
  "platform_stack": [
   "ViPNet Client 4 (КС3)",
   "Secret Net Studio 8",
   "Сканер-ВС",
   "Windows 10"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Обследование … производится лично представителем Исполнителя непосредственно по месту расположения АРМ Заказчика. Удаленное обследование не допускается»; также установка СЗИ и аттестационные испытания в 14 школах Орехово-Зуевского округа",
  "access_requirements": [
   "выезды в 14 школ Орехово-Зуевского городского округа",
   "работа с ИСПДн и криптосредствами на месте"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК на ТЗКИ (пп. б, д, е)",
   "лицензия ФСБ на работы с шифровальными средствами (пп. 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 28)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без лицензий ФСТЭК и ФСБ участвовать нельзя; работы выполняются на месте в школах",
  "timeline": "35 рабочих дней с заключения контракта по каждой школе; этапы: обследование 2 р.д., модель угроз 3 р.д., техпроект и ОРД 5 р.д., установка СЗИ 3 р.д., аттестация 7 р.д.",
  "payment": "100% по фактическому объёму, через 5 рабочих дней после подписания документа о приёмке; аванса нет; отдельный контракт с каждой школой",
  "warranty": "гарантия качества 36 месяцев",
  "ip_rights": "права на СЗИ: Secret Net Studio «Постоянная защита» и ViPNet Client — бессрочно, «Дополнительная защита» — 3 года, «Сканер-ВС» — 1 год",
  "penalties_risks": [
   "14 отдельных контрактов в одной закупке",
   "эквивалент СЗИ не допускается",
   "модернизация АРМ при несоответствии требованиям — за счёт исполнителя"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "не для студии: работа лицензиата ФСТЭК/ФСБ по аттестации ИСПДн с выездами по школам",
  "sources": [
   "docs/0848300049026000917/Приложение 5 к Контракту «Описание объекта закупки (Техническое задание)».pdf",
   "docs/0848300049026000917/Приложения № 1-4 к ООЗ (ТЗ) (архив)/Приложения № 1-4 к ООЗ (ТЗ)/МОУ Губинская СОШ Приложение 1-4 к ООЗ (ТЗ).pdf",
   "docs/0848300049026000917/Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению.pdf",
   "docs/0848300049026000917/Проект контракта (архив)/Проект контракта/МОУ Губинская СОШ Проект контракта.pdf",
   "docs/0848300049026000917/Приложения к проекту контракта (ПИК) (архив)/Приложения ПИК/МОУ СОШ № 20 им. Н.З. Бирюкова/Приложение ПИК МОУ СОШ №20.pdf"
  ],
  "reg": "0848300049026000917"
 },
 "0801500001126002030": {
  "reg": "0801500001126002030",
  "summary": "Техническое сопровождение медицинской информационной системы (МИС МО, региональная МИС Башкортостана) для ГКБ № 13 г. Уфы до 31.12.2026: служба поддержки пользователей, мониторинг и поддержание работоспособности, сопровождение изменений, резервное копирование, обучение врачей, модификация СПО по решению региональной рабочей группы. Заказчик не имеет прав на код системы и исходники не даёт.",
  "scope": [
   "операторские услуги: приём и обработка обращений, консультации пользователей (1-я линия и далее)",
   "мониторинг и обеспечение штатной работы МИС, сопровождение изменений, резервное копирование",
   "поддержка интеграции МИС с Витриной данных (ETL-адаптер)",
   "обучение медицинских работников работе в МИС",
   "техническое обслуживание и модификация специализированного ПО МИС, отчётов и выгрузок по решениям Рабочей группы Минздрава РБ, выпуск новых версий"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение действующей чужой МИС с её доработкой",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС МО (региональная медицинская информационная система Республики Башкортостан, десятки подсистем: ЛИС, ЛЛО, иммунопрофилактика, мобильные АРМ и др.); исключительные права у третьего лица",
  "platform_stack": [
   "специализированное ПО МИС МО (веб-клиент)",
   "Windows 10, РЕД ОС, Альт, Astra Linux на рабочих местах"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги оказываются посредством удалённого доступа к месту нахождения ПО системы заказчика",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к ИТ-инфраструктуре и системе с медицинскими персональными данными",
   "круглосуточная доступность сервиса (24х7) не менее 95%"
  ],
  "licenses_required": [
   "права на модификацию СПО МИС — исполнитель должен гарантировать отсутствие нарушения прав правообладателя"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "исходных кодов и прав на СПО у заказчика нет — сопровождать и модифицировать систему может только правообладатель МИС или его партнёр",
  "timeline": "с момента заключения контракта по 31.12.2026",
  "payment": "без аванса; ежемесячно, в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "исключительные права на СПО — у третьих лиц; заказчик пользуется по простой лицензии",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% НМЦК",
   "показатели качества поддержки и доступности 24х7"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "студии не подходит: сопровождение чужой региональной МИС без кода и прав",
  "sources": [
   "docs/0801500001126002030/ООЗ.pdf (архив)/ООЗ.pdf",
   "docs/0801500001126002030/Проект ГПД.doc (архив)/Проект ГПД.pdf",
   "docs/0801500001126002030/Требования к ЭА 2026.298108 ПО.docx (архив)/Требования к ЭА 2026.298108 ПО.pdf"
  ]
 },
 "0122200002526003741": {
  "reg": "0122200002526003741",
  "summary": "Техподдержка на 2027 год специализированного ПО «ИСТОК-СМ» (разработчик АО «НТЛ «НЭКСТ ТЕХНИКА», Java/PostgreSQL) для диспетчерских служб скорой помощи Хабаровского края: приём заявок круглосуточно, исправление ошибок, обновление модулей, поддержка БД и ГИС-модуля. По сути — сервисная поддержка чужого коробочного продукта с правом на его обновление.",
  "scope": [
   "круглосуточный приём заявок о неисправностях (электронная почта, номер 8-800 или приложение «Экстренный вызов 112»)",
   "исправление ошибок и обновление модулей СПО «ИСТОК-СМ» на АРМ и серверах, обновление эксплуатационной документации",
   "анализ, оптимизация и восстановление баз данных АИС ССМП из резервной копии",
   "конвертация карт (shp, mid/mif) и настройка ГИС-модуля, обновление адресного классификатора по ФИАС",
   "консультации круглосуточно и дистанционный инструктаж диспетчеров",
   "поддержка модуля взаимодействия с ГИС ОМС и проверка связи с ССОП ежемесячно"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение уже работающего коробочного ПО «ИСТОК-СМ» с исправлением ошибок и выпуском обновлений",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СПО «ИСТОК-СМ» (АО «НТЛ «НЭКСТ ТЕХНИКА», реестр ПО № 1124), Debian 8.7, PostgreSQL, Java, nginx/apache; 5 серверных, 21 клиент-серверная, 62 клиентских лицензии и 37 веб-подключений в ~40 медорганизациях",
  "platform_stack": [
   "СПО «ИСТОК-СМ»",
   "Java",
   "PostgreSQL",
   "Debian GNU/Linux 8.7",
   "nginx/apache2",
   "SOAP/REST"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "«Услуги могут осуществляться посредством удаленного доступа, а также по адресам медицинских организаций» из Приложения № 2 (около 40 адресов по Хабаровскому краю); обязательные выезды прямо не названы",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к системе предоставляет заказчик",
   "соблюдение требований по защите информации при подключении к ГИС «РМИС Хабаровского края»",
   "работа с медицинскими данными (152-ФЗ о персональных данных в перечне норм)"
  ],
  "licenses_required": [
   "документы, подтверждающие полномочия на действия с ПО «ИСТОК-СМ» без нарушения интеллектуальных прав третьих лиц (п. 4.4.2 контракта — в течение 1 рабочего дня после заключения)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "обновлять и исправлять ПО «ИСТОК-СМ» может только правообладатель (НЭКСТ ТЕХНИКА) или его уполномоченный партнёр: у заказчика право использования без изменения исходного кода, а от исполнителя требуют документально подтверждённые полномочия",
  "timeline": "с 01.01.2027 (не ранее заключения) по 30.12.2027, поэтапно по графику оказания услуг",
  "payment": "без аванса; по каждому этапу в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; приёмка — до 20 рабочих дней",
  "warranty": "исполнитель гарантирует качество услуг и бесперебойную работу СПО в течение срока оказания услуг",
  "ip_rights": "неисключительные (пользовательские) права на обновлённые версии системы передаются заказчику",
  "penalties_risks": [
   "круглосуточная поддержка критичной системы скорой помощи (03/103, Система-112)",
   "любые изменения настроек, кроме справочников, вносит исключительно исполнитель — вся ответственность за сбои на нём",
   "обеспечение исполнения контракта 5% цены",
   "штрафы по ПП РФ № 1042"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "не подходит студии без статуса партнёра НЭКСТ ТЕХНИКА: нужны полномочия правообладателя на обновление закрытого ПО",
  "sources": [
   "docs/0122200002526003741/Приложение к Технической части.pdf",
   "docs/0122200002526003741/III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.pdf",
   "docs/0122200002526003741/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf",
   "docs/0122200002526003741/II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.pdf"
  ]
 },
 "0352300015826000073": {
  "reg": "0352300015826000073",
  "summary": "Программное сопровождение (техподдержка) уже работающих у Тарской ЦРБ (Омская область) медицинской информационной системы «Медея» и средства учёта прививок «Прививки» на 2027 год: консультации, устранение сбоев, обновление ПО, ведение учётных записей, помощь с отчётами в ОМС.",
  "scope": [
   "Предоставление неисключительных прав на использование ПО во временное пользование (на срок контракта)",
   "Техподдержка и консультации по работе в «Медея» и «Прививки» (горячая линия, телефон, почта)",
   "Выезд специалистов на объект при невозможности устранить сбой удалённо",
   "Обновление конфигураций ПО, регламентные операции с базами данных",
   "Создание и модификация форм и отчётов",
   "Ведение учётных записей пользователей по заявкам заказчика",
   "Подготовка тарифов ОМС/МЭС и помощь при формировании отчётов в страховые компании"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое программное сопровождение (техподдержка) уже эксплуатируемых систем «Медея» и «Прививки», без разработки нового",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Медицинская информационная система «Медея» и средство автоматизации учёта «Прививки»",
  "platform_stack": [
   "МИС «Медея»",
   "«Прививки»"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "При невозможности устранить сбой по горячей линии — выезд специалистов исполнителя на объект заказчика: в течение 2 часов при серьёзном сбое, в течение суток — при менее серьёзном",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно конкретное знание систем «Медея» и «Прививки» (вероятно поддерживаются их разработчиком/дистрибьютором); контракт на сопровождение уже внедрённого ПО, не новая разработка",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027, услуги оказываются поэтапно (помесячно, 12 этапов) согласно калькуляции",
  "payment": "Оплата по этапам (безналично) в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке; цена твёрдая на весь срок",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "ПО предоставляется заказчику во временное пользование на условиях неисключительных прав на срок контракта; права на систему исполнителю/разработчику остаются",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 10%",
   "Штраф 1% цены контракта/этапа (от 1000 до 5000 руб.) за ненадлежащее исполнение",
   "Штраф до 10% НМЦК при уклонении от заключения контракта",
   "Пени 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (44-ФЗ) по цене; закупка признана несостоявшейся — подана только одна заявка, контракт заключён по начальной цене без снижения",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Нужен конкретный опыт поддержки именно МИС «Медея» и «Прививки» плюс готовность выезжать по вызову; обычной веб-студии без этого опыта не подходит",
  "sources": [
   "docs/0352300015826000073/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0352300015826000073/Проект контракта.pdf",
   "docs/0352300015826000073/Требование.pdf"
  ]
 },
 "0105500000226001777": {
  "reg": "0105500000226001777",
  "summary": "Предоставить онкологическому диспансеру в Калмыкии неисключительную лицензию на обновления уже используемой медицинской информсистемы «САМСОН» версии 2.7 на 2027 год и вести её сопровождение (техподдержка, устранение инцидентов, доработки по ТЗ, поддержка интеграций с ЕГИСЗ/ТФОМС/ФСС). Участвовать может только обладатель прав на САМСОН или держатель лицензионного договора с правообладателем.",
  "scope": [
   "Предоставление простой неисключительной лицензии на получение обновлений ПО «САМСОН» версии 2.7 на весь 2027 год",
   "Установка обновлений на сервере заказчика не позднее 48 часов после выхода у правообладателя (удалённо)",
   "Техподдержка пользователей: горячая линия (будни 10:00-18:00), онлайн-заявки 24/7",
   "Консультирование, устранение инцидентов, корректировка данных и настроек по заявкам заказчика",
   "Мелкие доработки по письменным ТЗ заказчика (изменения кода до 100 строк)",
   "Поддержка и актуализация интеграций с ЕГИСЗ/РЕГИСЗ, ТФОМС, ФСС, ФГИС МДЛП и др. региональными сервисами",
   "Доступ к управлению структурой БД МИС — обязательное условие для большинства услуг",
   "Доработка аналитики под меняющиеся требования органов управления здравоохранением"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "предоставление лицензии на обновления и сопровождение уже эксплуатируемой у заказчика системы, без создания нового",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Медицинская информационная система «САМСОН» (КПС «САМСОН») версия 2.7 — уже внедрена и эксплуатируется заказчиком",
  "platform_stack": [
   "MariaDB",
   "Альт Сервер / Альт рабочая станция",
   "Python",
   "Qt",
   "bash",
   "архитектура клиент-сервер"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "доступ к управлению структурой базы данных МИС — обязательное условие оказания большинства услуг",
   "доступ к серверу заказчика для установки обновлений",
   "обработка персональных данных пациентов в соответствии с законодательством о ПДн и внутренними документами заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "Документ, подтверждающий обладание исключительными правами на ПО «САМСОН» (свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ № 2023680324 от 28.09.2023), либо действующий лицензионный договор с правообладателем, дающий право использования на территории Республики Калмыкия"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "участвовать можно только при наличии прав на ПО «САМСОН» (правообладатель) или лицензионного договора с правообладателем — без этого подать заявку по сути нельзя; плюс нужно глубокое знание самой системы (БД, интеграции)",
  "timeline": "Оказание услуг с 01.01.2027 по 31.12.2027; обновления — не позднее 48 часов после выхода у правообладателя; реакция на ошибки: критическая — 1 рабочий день, существенная — 2 рабочих дня, несущественная — 5 рабочих дней; восстановление данных из резервной копии — 3 часа",
  "payment": "Оплата ежемесячно по факту оказания услуг, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приёмки; финансирование из средств ОМС на 2027 год; аванс не упомянут",
  "warranty": "Гарантийный срок — 1 год с момента прекращения контракта; распространяется на все изменения, внесённые в исходный код МИС за время контракта; устранение дефектов за счёт исполнителя; гарантия досрочно прекращается, если в код внесены изменения, не связанные с устранением дефектов",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "участие фактически ограничено правообладателем ПО «САМСОН» или держателем лицензионного договора с ним — для стороннего исполнителя это блокер",
   "штрафы и пени по правилам 44-ФЗ (конкретные ставки в извлечённом тексте контракта не указаны)",
   "обязательство обеспечить целостность и работоспособность существующих механизмов МИС при любых изменениях",
   "запрет передавать обслуживаемое ПО третьим лицам и использовать сторонние модули, встраиваемые в МИС"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей предложенной цене (критерии не указаны, стандартная процедура 44-ФЗ)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит обычной IT-студии: нужен правообладатель МИС «САМСОН» либо лицензионный договор с ним и глубокое знание самой системы (медицинские интеграции ЕГИСЗ/ТФОМС/ФСС) — без этого выполнить контракт нельзя",
  "sources": [
   "docs/0105500000226001777/Техническое задание Самсон.pdf",
   "docs/0105500000226001777/Проект контракта Самсон.pdf"
  ]
 },
 "0187200001726001476": {
  "reg": "0187200001726001476",
  "summary": "Создание для муниципальных учреждений ХМАО-Югры единой облачной системы бухгалтерского, кадрового и зарплатного учёта на 1С (1С:Фреш, БГУ, ЗКГУ, Свод отчетов, ОЦО) с поставкой лицензий 1С, установкой в ЦОД заказчика, разработкой дополнительных блоков (тарификация, муниципальные пенсионеры, родительская плата, имущество), 30 отчётов и администрированием до 30.04.2027. НМЦК 31,2 млн ₽.",
  "scope": [
   "передача неисключительных прав на ПО 1С (КОРП-лицензии, 1С:Фреш, БГУ, ЗКГУ, Свод отчетов, ОЦО, 8.3z) — до 25.11.2026",
   "установка и настройка подсистем «Администрирование», «Бухгалтерский учёт», «Кадровый учёт и расчёт зарплаты», «Свод отчётности» в ЦОД заказчика, загрузка справочников — до 05.12.2026",
   "разработка блоков: тарификация, муниципальные пенсионеры (этап 2); родительская плата, web-исполнение, имущество: доходы, казна (до 31.01.2027)",
   "внедрение подсистемы централизованного обслуживания (1С:ОЦО), разработка 30 отчётов в 1С:БГУ и 1С:ЗКГУ",
   "администрирование системы, обновления через тестовый контур и 3-я линия поддержки — до 30.04.2027"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "новая система на типовых конфигурациях 1С плюс поставка лицензий, доработки и администрирование",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "часть лицензий 1С уже есть у заказчика; система разворачивается на ресурсах ЦОД заказчика",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3 КОРП",
   "1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш",
   "1С:БГУ 8 КОРП",
   "1С:ЗКГУ 8 КОРП",
   "1С:Свод отчетов 8 ПРОФ",
   "1С:ОЦО ЦБ КОРП",
   "Защищённый ПК 1С:Предприятие 8.3z",
   "ГИС «Электронный бюджет»",
   "ЕИС"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место выполнения работ — удалённо, по месту нахождения подрядчика; доступ к ЦОД через СКЗИ заказчика",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к корпоративной сети органов власти ХМАО через сертифицированные СКЗИ заказчика — заявка в течение 5 календарных дней после заключения контракта",
   "АРМ подрядчика на территории РФ с сертифицированными СЗИ (антивирус, СЗИ от НСД, идентификаторы) и ОРД по защите информации",
   "запрет размещать исходные коды в зарубежных репозиториях (GitHub, GitLab)"
  ],
  "licenses_required": [
   "право передачи (сублицензирования) лицензий 1С — лицензионный (сублицензионный) договор"
  ],
  "experience_required": "Исполненный за 3 года контракт/договор по 44-ФЗ или 223-ФЗ на сумму не менее 20% НМЦК (≈6,2 млн ₽) — доп. требование по ч. 2.1 ст. 31",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если команда — 1С-интегратор с опытом 1С:Фреш/БГУ/ЗКГУ, может поставить лицензии 1С и имеет исполненный контракт от ~6,2 млн ₽; старт очень сжатый — установка и настройка до 05.12.2026",
  "timeline": "Этап 1 (лицензии) — до 25.11.2026; этап 2 (установка и настройка, блоки тарификации и пенсионеров) — до 05.12.2026; этап 3 (род. плата, web-исполнение, имущество) — до 31.01.2027; этап 4 (ОЦО, 30 отчётов, администрирование) — до 30.04.2027",
  "payment": "По каждому документу о приёмке в ЕИС, в течение 7 рабочих дней с его подписания заказчиком; аванса нет",
  "warranty": "12 месяцев гарантийных обязательств",
  "ip_rights": "исключительное право на разработанные в ходе работ результаты переходит заказчику",
  "penalties_risks": [
   "очень сжатые первые этапы: установка и настройка всей системы за ~3 недели после заключения",
   "требования ИБ к АРМ подрядчика (сертифицированные СЗИ)",
   "стоимость лицензий 1С КОРП заложена в цену"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Под силу только 1С-франчайзи с опытом госучреждений и облака 1С:Фреш; обычной веб-студии не подходит",
  "sources": [
   "docs/0187200001726001476/02 - Описание объекта закупки ЕЦС УФХД (5).docx (архив)/02 - Описание объекта закупки ЕЦС УФХД (5).pdf",
   "docs/0187200001726001476/Требования к заявке на участие в закупке и инструкция по её заполнению  №1497эа26.docx (архив)/Требования к заявке на участие в закупке и инструкция по её заполнению  №1497эа26.pdf",
   "docs/0187200001726001476/ГК_работы_ПФХД.docx (архив)/ГК_работы_ПФХД.pdf"
  ]
 },
 "0273100001126000284": {
  "reg": "0273100001126000284",
  "summary": "Для ФОМС внедрить подсистему ФПУМП ГИС ОМС (персонифицированный учёт медпомощи, на платформе «ГосТех») примерно в 350 федеральных медорганизациях: консультационная поддержка, вебинары для персонала, заведение учётных записей, настройка и адаптация подсистемы под особенности учёта в ФМО. Крупный контракт на 144,7 млн руб. до 30.11.2027 с конкурсом, где 70% — квалификация.",
  "scope": [
   "внедрение подсистемы ФПУМП ГИС ОМС в федеральных медорганизациях по перечню (Приложение № 4 к ТЗ)",
   "консультационная поддержка пользователей через СУЗ заказчика, технические протоколы загрузки СЭФД",
   "инструктаж работников ФМО и ФОМС дистанционно (вебинары на платформе исполнителя)",
   "создание и управление учётными записями пользователей подсистемы",
   "настройка и адаптация подсистемы под особенности учёта МП в ФМО, передача исходного кода доработок",
   "отчётность: журналы заявок, матрица доступа, акты о внедрении"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "внедрение и адаптация уже существующей федеральной подсистемы ГИС ОМС, а не создание новой",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Подсистема ФПУМП ГИС ОМС на ЕЦП «ГосТех» (правообладатель — РФ в лице ФОМС); документация и доступ к стендам предоставляет заказчик",
  "platform_stack": [
   "ЕЦП «ГосТех»",
   "ГИС ОМС / ФПУМП",
   "ViPNet Client (КС2)",
   "СУЗ и ДОМС ГИС ОМС заказчика"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Работы по местам нахождения исполнителя и заказчика, прямо допускается удалённый режим; инструктаж только вебинарами; приёмка документов — Москва, ул. Новослободская, 37",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к стендам ФПУМП на ЕЦП «ГосТех», к СУЗ и ДОМС ГИС ОМС по заявке заказчика",
   "собственные лицензии ViPNet Client (КС2) на момент заключения контракта",
   "работа в аттестованной ГИС (К1, 2 УЗ ПДн, объект КИИ), конфиденциальность"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензии ViPNet Client (КС2) в достаточном количестве (собственные)"
  ],
  "experience_required": "Критерий (70% квалификации): опыт внедрения/адаптации ГИС за 5 лет — наибольшая цена одного договора (минимум 28 934 000 руб., иначе 0 баллов), число и общая цена договоров; 30% — специалисты с профильным ВО (минимум 45 человек). По карточке ЕИС также установлены доп. требования по ч. 2.1 ст. 31 (п. 4 ПП № 2571)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны крупный опыт ГИС-проектов (от 28,9 млн в одном договоре), штат от 45 ИТ-специалистов, ViPNet, обеспечение исполнения 43,4 млн руб.",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 30.11.2027; программа подготовки пользователей — в течение 10 рабочих дней с заключения; заказчик передаёт сведения о ФМО в течение 15 рабочих дней",
  "payment": "Без аванса; за фактически выполненные работы не позднее 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "Гарантийные обязательства предусмотрены разделом 7 ТЗ",
  "ip_rights": "Исходный код доработанного ППО передаётся заказчику на машинных носителях; правообладатель подсистемы — РФ в лице ФОМС",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 30% НМЦК — 43 401 000 руб.",
   "непоставщикам-СМП обязательно привлечь СМП-субподрядчиков на 30% цены",
   "работа в защищённом контуре ГИС-объекта КИИ"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (опыт 70%: наибольшая цена договора 50%, количество 20%, общая цена 30%; специалисты 30%)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не для небольшой студии: федеральный проект на 144,7 млн с пороговыми требованиями к опыту и штату и обеспечением 43 млн",
  "sources": [
   "docs/0273100001126000284/Приложение № 3 -_Описание_объекта_закупки_ТЗ_ФПУМП_внедрение_ФМО_v10__1__1_.pdf",
   "docs/0273100001126000284/Приложение № 5 - Критерии и порядок оценки заявок внедрение ФПУМП в ФМО_в.2+.pdf",
   "docs/0273100001126000284/Извещение_внедрение_ФПУМП_2026_1__2_1_.pdf",
   "docs/0273100001126000284/Приложение № 2 -_Проект_ГК_внедрение_ФПУМП_1__2__1_1_.pdf"
  ]
 },
 "0373100001026000843": {
  "reg": "0373100001026000843",
  "summary": "Перевести SCADA системы диспетчерского управления водоснабжением токамака Т-15МД (НИЦ «Курчатовский институт», Москва) с Wonderware System Platform на отечественную Alpha.Platform: поставить лицензии Alpha.SCADA/Historian и Astra Linux, адаптировать ПО ПЛК и АРМ, убрать демонтированные насосы, подключить новые по Modbus RTU, провести наладку и испытания до 10.12.2026.",
  "scope": [
   "поставка лицензий: сервер Alpha.SCADA на 3000 тегов, клиент Alpha.Platform, Alpha.Historian, сервер сбора данных, Astra Linux SE",
   "адаптация ПО ПЛК насосных №1 и №2 (управление, регулирование, диагностика, горячее резервирование ПЛК)",
   "перенос АРМ в DevStudio/HMI Alpha: шаблоны, мнемосхемы, журналы, тренды, LDAP",
   "конфигурирование сбора данных: Modbus TCP/RTU, OPC UA; интеграция новых насосов НД-11, НД-12 по RS-485",
   "пусконаладка на объекте, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания",
   "программная и эксплуатационная документация"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "миграция существующей АСУ на другую SCADA-платформу с адаптацией ПЛК и реального оборудования",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АСУ ИС токамака Т-15МД на Wonderware System Platform, ПЛК насосных станций; проектная документация ЛКЖТ.421457.106 приложена к закупке",
  "platform_stack": [
   "Alpha.Platform / Alpha.SCADA / Alpha.Historian",
   "Astra Linux Special Edition",
   "Альт Виртуализация",
   "ПЛК, Modbus RTU/TCP, OPC UA"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "пусконаладка ПЛК и АРМ, проверка сигналов и испытания на объекте: здание 73, НИЦ «Курчатовский институт», Москва, пл. Академика Курчатова, 1",
  "access_requirements": [
   "работа на территории ядерно- и радиационно-опасного объекта НИЦ «Курчатовский институт»"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензии Alpha.Platform поставляются исполнителем — нужен доступ к дистрибуции продукта"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен опыт АСУ ТП (ПЛК, SCADA Alpha), выезд на объект в Москве и очень сжатый срок — до 10.12.2026",
  "timeline": "с даты заключения контракта до 10.12.2026",
  "payment": "без аванса, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "12 месяцев с даты подписания документа о приёмке на работы и материалы",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "около 5 недель на миграцию SCADA, адаптацию ПЛК, наладку и опытную эксплуатацию",
   "работа на действующем объекте атомной энергии",
   "товарные знаки без «или эквивалент» (Alpha)"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не для веб-студии: промышленная автоматизация на объекте с жёстким сроком",
  "sources": [
   "docs/0373100001026000843/Описание объекта закупки, 44-1226.pdf",
   "docs/0373100001026000843/ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ, 44-1226.pdf",
   "docs/0373100001026000843/Проект контракта, 44-1226.pdf"
  ]
 },
 "0817200000326015328": {
  "reg": "0817200000326015328",
  "summary": "Годовое сопровождение «1С:Медицина. Больничная аптека» (1С:Предприятие 8.3) на 15 рабочих местах в детской больнице № 7 Барнаула в 2027 году: обновления, консультации, доработка печатных форм и отчётов, маркировка лекарств (МДЛП). Нужны выезды к заказчику не реже раза в месяц и по срочным заявкам.",
  "scope": [
   "доработка конфигурации «1С:Медицина. Больничная аптека»",
   "обновление релизов и регламентированной отчётности на 15 рабочих местах",
   "консультации, горячая линия, исправление ошибок пользователей, восстановление баз",
   "настройка аналитического учёта, доработка печатных форм и отчётов",
   "запуск маркировки ЛС на рабочих местах, подготовка к ФГИС МДЛП",
   "выездное обслуживание не реже 1 раза в месяц и по срочным заявкам"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "абонентское сопровождение и доработка действующей типовой конфигурации 1С",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:Предприятие 8.3, конфигурация «1С:Медицина. Больничная аптека» в КГБУЗ «ДГКБ № 7, г. Барнаул»",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "1С:Медицина. Больничная аптека",
   "ФГИС МДЛП"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "ТЗ: «Выездное обслуживание не реже 1 раза в месяц» и выезд специалиста в офис заказчика при срочной заявке — Барнаул, ул. Северо-Западная, 230а",
  "access_requirements": [
   "регулярные выезды на территорию заказчика в Барнауле",
   "конфиденциальность данных заказчика"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если есть 1С-специалист в Барнауле (ежемесячные выезды) и опыт с отраслевой конфигурацией «Больничная аптека»",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027, 12 ежемесячных периодов",
  "payment": "Без аванса; оплата не позднее 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке (ежемесячно, 11 190 руб. за период по НМЦК)",
  "warranty": "не установлено",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "объём услуг не ограничен по времени при фиксированной цене ~11 тыс. руб. в месяц",
   "обязательные выезды в Барнаул"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит только местному 1С-франчайзи в Барнауле; для удалённой студии невыгодно",
  "sources": [
   "docs/0817200000326015328/Техническое задание.pdf",
   "docs/0817200000326015328/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0817200000326015328/Проект  контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616453934": {
  "reg": "32616453934",
  "summary": "Поставка, монтаж и пусконаладка серверов (в т.ч. с GPU) и расширения СХД в ЦОД и ЦУС АО «Центральная ППК» с включением в существующую виртуализацию zVirt и резервное копирование Кибер Бэкап, плюс 36 месяцев техобслуживания поставленного оборудования. НМЦ 259,3 млн ₽, работы — до 150 дней.",
  "scope": [
   "расширение системы хранения данных ЦУС (контроллеры Symmetric Active-Active)",
   "расширение серверов ЦОД для виртуализации с GPU и серверов ЦУС для виртуализации",
   "монтаж, подключение к действующей ИТ-инфраструктуре, установка гипервизора zVirt и Кибер Бэкап",
   "оборудование из реестра МПТ (Минпромторг) с поддержкой производителя 24x7 на 3 года",
   "техническое обслуживание поставленного оборудования 36 месяцев (СТП, регламентные работы, устранение неисправностей)"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "по сути поставка и монтаж серверного оборудования с последующим техобслуживанием",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "ИТ-инфраструктура ЦОД и ЦУС АО «Центральная ППК» (виртуализация zVirt, СРК Кибер Бэкап, системы ТСОППД, САЦ, ТОиР и др.)",
  "platform_stack": [
   "zVirt",
   "Кибер Бэкап",
   "оборудование из реестра Минпромторга"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "монтаж и пусконаладка в ЦОД (Москва, ул. 2-я Энтузиастов, 5, корп. 6) и ЦУС (Москва, ул. Новорязанская, 18, стр. 21), техобслуживание там же",
  "access_requirements": [
   "работа в ЦОД и узле связи заказчика с соблюдением режима объектов"
  ],
  "licenses_required": [
   "монтаж силами исполнителя и/или сертифицированных специалистов производителя оборудования"
  ],
  "experience_required": "оценивается стоимость исполненных договоров по предмету закупки за 2022–2026 гг. и число квалифицированных специалистов",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "это поставка серверов и СХД на сотни миллионов: нужны оборотные средства, банковские гарантии и партнёрство с производителями",
  "timeline": "работы — не более 150 календарных дней с заключения договора (5 этапов); техобслуживание — 36 месяцев с ввода оборудования в эксплуатацию",
  "payment": "аванс до 30% стоимости каждого этапа в течение 5 календарных дней после подписания (под банковскую гарантию), остальное — по мере завершения этапов",
  "warranty": "не менее 36 месяцев на оборудование и 36 месяцев на работы с подписания акта по 5 этапу",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 2% НМЦ",
   "банковская гарантия на аванс"
  ],
  "evaluation": "конкурс среди МСП: цена (единая скидка) 70%, опыт 15%, квалификация персонала 10%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не профиль студии: крупная поставка серверного оборудования",
  "sources": [
   "docs/32616453934/ТЗ Модернизация ИТ-инфраструктуры 2026.pdf",
   "docs/32616453934/Проект Договора.pdf",
   "docs/32616453934/ОКвЭФ модернизация ИТ СМП.pdf"
  ]
 },
 "32616464726": {
  "reg": "32616464726",
  "summary": "Документы не читаются (в выгрузке только общий текст извещения о запросе котировок с требованиями к участникам по 223-ФЗ — техническое задание и проект договора отсутствуют) — выжимка по карточке. По названию закупки: внедрение BI-системы для сбора, анализа и визуализации данных в реальном времени и специализированных отчётных форм в конфигурации «1С» для медицинского центра «Микрохирургия глаза» (Москва), НМЦК 2 872 100 руб.",
  "scope": [
   "Внедрение информационно-аналитической BI-системы",
   "Автоматизированный сбор, анализ и визуализация данных в режиме реального времени",
   "Специализированные отчётные формы в конфигурации «1С» заказчика"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "По названию из карточки — внедрение новой BI-системы плюс доработка отчётных форм в существующей конфигурации 1С; само техническое задание не читается",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Конфигурация «1С», используемая заказчиком — детали (какая именно, доработки) неизвестны, техническое задание не читается",
  "platform_stack": [
   "1С",
   "BI-платформа (конкретная не указана)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Техническое задание и проект контракта не попали в выгрузку (есть только извещение) — по названию похоже на доработку чужой 1С-системы, что обычно требует её изучения; точную оценку дать нельзя без полного комплекта документов",
  "timeline": null,
  "payment": null,
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Техническое задание и проект контракта недоступны в выгрузке — перед подачей заявки нужно получить полный комплект документации у заказчика или с электронной площадки «Торги223»"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме — по карточке ЕИС; победитель — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Судя по названию, нужна доработка отчётности в чужой 1С-системе и работа с BI-инструментом — для точной оценки пригодности и бюджета нужно получить полное техническое задание, которое не вошло в доступную выгрузку",
  "sources": []
 },
 "0318200070226000098": {
  "reg": "0318200070226000098",
  "summary": "Годовое сопровождение и техподдержка уже установленной медицинской информационной системы «САМСОН» (конфигурация Краснодарский край) в краевой больнице №3: устранение ошибок, поддержка интеграций с ТФОМС/ГБУЗ МИАЦ, доработки по изменениям регламентов ОМС. Небольшой контракт на 12 месяцев.",
  "scope": [
   "Устранение ошибок МИС по 3 приоритетам (1 рабочий день / 2 раб. дня / 5 раб. дней в зависимости от критичности)",
   "Поддержка интеграционных сервисов с ТФОМС и ГБУЗ МИАЦ Краснодарского края",
   "Доработка МИС при изменении регионального Положения об информационном обмене в системе ОМС",
   "Аварийное восстановление хранилища данных из резервной копии (до 6 часов)",
   "Техническая поддержка сетевой и серверной инфраструктуры МИС (по приложению №5)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение/техподдержка уже работающей чужой МИС, без создания нового функционала (расширение предметной области — отдельный договор)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «Комплекс Программных Средств «САМСОН»» (конфигурация Краснодарский край) — проприетарная медицинская информационная система, свидетельства о регистрации ПО №2012616227 и №2024610514",
  "platform_stack": [
   "MySQL 5.6 / MariaDB 10.1.26",
   "RedOS 7.2 / Альт Сервер 10",
   "клиент-сервер, толстый клиент",
   "ViPNet (защищённая сеть минздрава Краснодарского края, сеть №1988)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Услуги, включая инструктаж сотрудников заказчика, оказываются преимущественно удалённо, но выезд на территорию заказчика предусмотрен — допускается не более 1 раза за весь период исполнения контракта",
  "access_requirements": [
   "удалённые работы по гарантийному/сервисному обслуживанию — только через защищённую сеть ViPNet минздрава Краснодарского края (сеть № 1988)"
  ],
  "licenses_required": [
   "Документ об исключительных правах на ПО «САМСОН» (свид. №2012616227, №2024610514) ИЛИ действующий лицензионный договор с правообладателем, дающий право использовать ПО на территории Краснодарского края"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Без лицензионного договора с правообладателем МИС «САМСОН» участвовать нельзя — фактически контракт рассчитан на правообладателя или его официального партнёра",
  "timeline": "С даты заключения контракта (не ранее 01.01.2026) по 31.12.2026 — услуга на 12 месяцев",
  "payment": "Оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; аванс не упомянут (вероятно, помесячная/периодическая приёмка услуги)",
  "warranty": "Гарантийный срок — не менее 12 месяцев с момента прекращения контракта, распространяется на все внесённые в код МИС изменения; гарантия аннулируется при посторонних изменениях кода вне рамок устранения дефектов",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств — 1% цены контракта (по общим нормам 44-ФЗ)",
   "Обеспечение исполнения контракта — 5%",
   "Гарантийные обязательства аннулируются при несогласованных изменениях кода — оформляется двусторонним актом"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (44-ФЗ) — победитель по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Входной барьер — обязательное наличие прав/лицензии на проприетарную МИС «САМСОН»; без неё даже небольшой контракт (288 540 ₽) недоступен для стороннего подрядчика",
  "sources": [
   "docs/0318200070226000098/Описание объекта закупки МИС 2027 г..pdf",
   "docs/0318200070226000098/Проект контракта (МИС).pdf"
  ]
 },
 "0142200001326019075": {
  "summary": "Сопровождать АИС «ИМЦ: Комплексная автоматизация бюджетного учреждения» (модули бухучёта, зарплаты, кадров и тарификации) в Самарской городской клинической больнице № 2 им. Семашко с января по март 2027 года: обновления, удалённое администрирование, консультации, мелкие доработки и интеграция с ГИС СО «РЦИС». Исполнитель обязан подтвердить права на модификацию ПО от правообладателя — ООО «ИМЦ».",
  "scope": [
   "предоставление и установка обновлений ПО (модули «Бухгалтерский учет», «Расчет заработной платы», «Кадровый учет и тарификация персонала»)",
   "удалённое администрирование: настройка учёта, пользователей, прав доступа",
   "консультации по работе с ПО и по отчётности (лимиты часов в месяц)",
   "доработка ПО под требования заказчика (до 7 часов в месяц) и внешние печатные формы",
   "исправление ошибочно введённых данных в базе",
   "поддержка интеграции с ГИС СО «РЦИС» и «Электронным бюджетом»"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "абонентское сопровождение существующей проприетарной АИС «ИМЦ» с обновлениями от правообладателя",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «ИМЦ: Комплексная автоматизация бюджетного учреждения» (правообладатель ООО «ИМЦ», ИНН 6317059075)",
  "platform_stack": [
   "АИС «ИМЦ: Комплексная автоматизация бюджетного учреждения»",
   "ГИС СО «РЦИС»",
   "ГИИС «Электронный бюджет»"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "по ТЗ консультации и администрирование — «без выезда специалистов Исполнителя на территорию Заказчика»; в графе «место оказания услуг» указаны адреса в Самаре (ул. Калинина, 32; ул. Дыбенко, 165)",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к рабочей базе заказчика через систему дистанционной поддержки",
   "портал технической поддержки исполнителя для выдачи обновлений"
  ],
  "licenses_required": [
   "документы о праве на модификацию сопровождаемого ПО: свидетельство правообладателя или договор с ООО «ИМЦ» о передаче прав на модификацию (до начала оказания услуг)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без статуса правообладателя ООО «ИМЦ» или его договора о передаче прав на модификацию ПО исполнять контракт нельзя; обновления ПО выпускает только разработчик",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.03.2027; ежемесячная приёмка до 5-го числа следующего месяца; контракт действует по 31.12.2027",
  "payment": "ежемесячно, в течение 7 рабочих дней после подписания документов о приёмке; аванса нет; услуги носят абонентский характер",
  "warranty": "по контракту — гарантия качества услуг, конкретный срок в ТЗ не указан",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "нужно право на модификацию ПО от ООО «ИМЦ»",
   "абонентские платежи не возвращаются",
   "штрафы и пени по ПП № 1042",
   "возможно банковское сопровождение"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "студии не подходит: сопровождение проприетарной учётной системы, выполнить может только разработчик ООО «ИМЦ» или его партнёр",
  "sources": [
   "docs/0142200001326019075/ТЗ.pdf",
   "docs/0142200001326019075/Информационная карта электронного аукциона25114012.pdf",
   "docs/0142200001326019075/Проект контракта.pdf"
  ],
  "reg": "0142200001326019075"
 },
 "32616466157": {
  "reg": "32616466157",
  "summary": "Годовой контракт на услуги юридически значимого электронного документооборота (ЭДО) с ЭЦП через платформу СБИС/Saby для АО «Мосводоканал»: лицензии на модули, отправка пакетов документов, сопровождение и настройка маршрутов, доработка платформы и интеграция с биллинговой системой заказчика. Фактически продолжение работы с действующим оператором ЭДО на его платформе.",
  "scope": [
   "Лицензии (права использования) на модули СБИС/Saby Docs, Disk, внутренний документооборот, TMS ЭПД, доп. пользователи, проверка ЭП API, интеграция в ЕИС",
   "Исходящая отправка пакетов документов по модулю ЭДО (ориентировочно 3 млн пакетов/мес)",
   "Сопровождение и настройка маршрутов согласования в СБИС",
   "Доработка СБИС (оплата по часам)",
   "Премиум-поддержка СБИС ЭДО",
   "Юридически значимый обмен счетами-фактурами по формату приказа Минфина №14н, режим 24/7/365"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "Покупка лицензий на модули действующей платформы СБИС/Saby плюс её сопровождение, настройка и доработка — не новая разработка",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Платформа ЭДО СБИС/Saby, уже используемая заказчиком; интеграция с автоматизированной системой расчётов АО «Мосводоканал»",
  "platform_stack": [
   "СБИС",
   "Saby Docs",
   "КриптоПро (СКЗИ)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (контроль защищённости от утечки по техническим каналам и от несанкционированного доступа)",
   "Лицензия ФСБ России на деятельность с шифровальными (криптографическими) средствами"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны действующие лицензии ФСТЭК и ФСБ на криптографическую деятельность, а также экспертиза именно по платформе СБИС/Saby, на которой заказчик уже работает",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027 (год)",
  "payment": "Ежемесячно по факту оказанных услуг по заявке, безналично, без аванса, в течение 7 рабочих дней после подписания акта сдачи-приёмки",
  "warranty": "Исполнитель гарантирует качество услуг по условиям договора и ТЗ; отдельный гарантийный срок после окончания контракта не выделен",
  "ip_rights": "Заказчику предоставляются неисключительные (простые) права на использование модулей СБИС/Saby; права на платформу остаются у правообладателя",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 2% от максимального значения цены договора",
   "Обеспечение исполнения договора 3% от максимального значения цены договора",
   "Штрафы 0,1–10% цены договора (этапа) за ненадлежащее исполнение в зависимости от суммы",
   "Пени 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки",
   "Запрет на иностранное происхождение для части позиций (лицензии, пп. 1-3, 6-12) по ПП РФ №1875"
  ],
  "evaluation": "Конкурс в электронной форме (223-ФЗ) среди СМП — оценка по цене и иным условиям исполнения договора",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Нужны лицензии ФСТЭК и ФСБ и статус/экспертиза по платформе СБИС/Saby как оператора ЭДО; обычной веб-студии без этого не подходит",
  "sources": [
   "docs/32616466157/Конкурсная документация (СМП).pdf",
   "docs/32616466157/Извещение о проведении КОНКУРСА_СМП.pdf",
   "docs/32616466157/Проект_контракта_17229742-1.pdf",
   "docs/32616466157/Обоснование неприменения запрета по ПП-№1875.pdf",
   "docs/32616466157/Техническое_задание_17229742-1.pdf",
   "docs/32616466157/Расчет МЗЦД.pdf"
  ]
 },
 "0352300015226000208": {
  "reg": "0352300015226000208",
  "summary": "Информационно-консультационное обслуживание 1С в Кормиловской ЦРБ (Омская область) на 2027 год: 100 часов работы специалиста по нетиповым конфигурациям «Бухгалтерия госучреждения» и «Больничная аптека», ЗКГУ, «Диетическое питание», модулям МДЛП/«Честный знак», обменам с ЕИС, СБИС и региональной системой бюджетного учёта. Нужны обновления, доработки, новые отчёты и выезд к заказчику не реже раза в месяц.",
  "scope": [
   "обновление релизов и конфигураций, стандартных и нестандартных форм отчётности (в т.ч. нетиповых БГУ и «Больничная аптека»)",
   "доработка конфигураций, новые отчёты, обработки и объекты; модули учёта обязательств по ИФО/КФО/ЛС и просроченной задолженности",
   "настройка и доработка МДЛП, учёта маркированных товаров, вывода из оборота через «Честный знак»",
   "обмены с ЕИС, СБИС-онлайн, ЕГИС бюджетного учёта Омской области, выгрузка отчётности в РИСМ",
   "регламентные операции с базами, администрирование прав, восстановление после сбоев",
   "консультации по телефону (в т.ч. в выходные, круглосуточно при необходимости) и выезд специалиста не реже 1 раза в месяц"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка работающих у заказчика нетиповых конфигураций 1С",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "нетиповые конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» и «1С:Медицина. Больничная аптека», ЗКГУ, «Диетическое питание», модули МДЛП, учёта обязательств и задолженности, обмены с ЕИС/СБИС/ЕГИС Омской области",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8 (БГУ, ЗКГУ, Медицина. Больничная аптека, Диетическое питание)",
   "МДЛП / «Честный знак»",
   "СБИС, ЕИС"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "ТЗ предусматривает работу специалиста на территории заказчика по заявке и выезд специалиста на местонахождение заказчика по требованию не реже 1 раза в месяц (Кормиловская ЦРБ, Омская область)",
  "access_requirements": [
   "работа на территории заказчика по заявке"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно при наличии специалиста 1С (госучёт, медицина, МДЛП) в Омской области для ежемесячных выездов; нетиповые конфигурации придётся изучить",
  "timeline": "С 1 января 2027 года по 25 декабря 2027 года; объём — 100 часов",
  "payment": "Оплата этапа в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке по счёту; аванса нет. НМЦК 250 000 руб.",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "размер обеспечения исполнения — в электронном контракте",
   "приёмка до 20 рабочих дней",
   "консультации при необходимости в выходные и круглосуточно"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит только 1С-специалисту рядом с Омском; небольшой бюджет, нетиповые конфигурации и ежемесячные выезды",
  "sources": [
   "docs/0352300015226000208/Описание объекта закупки - 2026-09-18T125147.248.pdf",
   "docs/0352300015226000208/Проект контракта (68) (2).pdf"
  ]
 },
 "0173100002926000021": {
  "reg": "0173100002926000021",
  "summary": "Эксплуатация (техсопровождение) СЭД Росавиации на платформе «Практика» до 20.12.2026: устранение ошибок, мониторинг, консультации администраторов, настройка МЭДО и «Мобильного офиса», установка новых версий. Работа удалённая, но исполнитель должен иметь соглашение с правообладателем ООО «Системы документооборота» на изменение кода и поставку версий.",
  "scope": [
   "устранение ошибок СЭД «Практика» и восстановление после сбоев",
   "консультации технических специалистов заказчика, предоставление документации",
   "мониторинг состояния системы, подключение к своей системе мониторинга",
   "настройка МЭДО и приложения «Мобильный Офис»",
   "предоставление и установка новых версий СЭД, оптимизация системного ПО",
   "работа по SLA: критические заявки — реакция 4 ч, решение 8 ч"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение работающей СЭД на чужой проприетарной платформе",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭД Росавиации на ПО «Система электронного документооборота «Практика» (правообладатель ООО «Системы документооборота»)",
  "platform_stack": [
   "СЭД «Практика»",
   "МЭДО"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверам СЭД по учётным записям заказчика с защитой каналов"
  ],
  "licenses_required": [
   "соглашение или иной документ от правообладателя ООО «Системы документооборота» на изменение программного кода и поставку новых версий СЭД «Практика»"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без партнёрского соглашения с разработчиком СЭД «Практика» и знания платформы начать нельзя",
  "timeline": "два этапа: с даты заключения по 30.11.2026 и с 01.12.2026 по 20.12.2026",
  "payment": "без аванса, по каждому этапу не позднее 7 рабочих дней после приёмки",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "SLA с реакцией 4 часа на критические заявки",
   "короткий срок исполнения — около полутора месяцев на 6,1 млн ₽"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "студии без партнёрства с ООО «Системы документооборота» не подходит",
  "sources": [
   "docs/0173100002926000021/Приложение №1 описание оъекта закупки СЭД.pdf",
   "docs/0173100002926000021/приложение № 4 проект государственного контракта СЭД.pdf"
  ]
 },
 "0372200278526000090": {
  "reg": "0372200278526000090",
  "summary": "Развитие (модернизация) уже действующей государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая система строительного комплекса» (ЕССК, создавалась и развивалась с 2016 года) в 2026-2027 годах. 1 этап — обследование объектов информатизации и актуализация ТЗ/технического проекта по подсистеме защиты информации; 2 этап — разработка/модификация программных средств, рабочая документация, испытания и ввод в действие. Обязательны лицензии ФСБ и ФСТЭК.",
  "scope": [
   "Обследование объектов информатизации Системы, оценка класса защищённости и угроз безопасности информации",
   "Разработка Дополнения №10 к Техническому заданию и актуализированного Технического проекта на всю Систему (включая подсистему защиты информации)",
   "Разработка (в том числе модификация) программных средств Системы",
   "Разработка рабочей документации на Систему",
   "Подготовка объекта автоматизации к вводу в действие, предварительные комплексные испытания",
   "Подготовка персонала, опытная эксплуатация и приёмочные испытания Системы"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Развитие (доработка) уже эксплуатируемой 10 лет госсистемы ЕССК с обновлением подсистемы защиты информации; не создание с нуля",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Государственная информационная система Санкт-Петербурга «Единая система строительного комплекса Санкт-Петербурга» (ЕССК), создана и развивалась в 2016-2025 гг.; сопровождение осуществляет отдельная организация — СПб ГКУ «Служба сопровождения программных комплексов»",
  "platform_stack": [
   "Репозиторий Git (региональный, с CI/CD, Ansible, CodeScoring)",
   "СМЭВ/ЕСИА/ЕГРН/ЕГРЮЛ и др. интеграции",
   "BIM/ТИМ (технологии информационного моделирования)",
   "СКЗИ (криптографическая защита)",
   "Реестр ГИС Санкт-Петербурга"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Документы прямо требуют очного присутствия на объекте: «Работы по подготовке предпродуктивного контура Системы выполняются в месте, указанном Заказчиком, возможность выполнения... с применением средств удалённого доступа не предусмотрена»; опытная эксплуатация и приёмочные испытания проводятся «при участии Заказчика и Получателя в предпродуктивном контуре Системы»; также нужен допуск сотрудников к местам выполнения работ и соблюдение пропускного режима на объекте",
  "access_requirements": [
   "Допуск сотрудников подрядчика к местам выполнения работ (документы предоставляются заказчику), соблюдение пропускного режима на объекте",
   "Доступ к региональному репозиторию исходного кода госсистем СПб только по согласованной анкете",
   "Соблюдение требований конфиденциальности и информационной безопасности при удалённой работе"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСБ России на деятельность с шифровальными (криптографическими) средствами — разработка защищённых ИС (п.2), монтаж/наладка СКЗИ (п.12) и защищённых ИС (п.13) по ПП РФ №313",
   "Лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации — проектирование в защищённом исполнении, подпункты «д» и «е» п.4 Положения по ПП РФ №79"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Обязательны действующие лицензии ФСБ и ФСТЭК с конкретными видами работ, глубокое знание большой госсистемы ЕССК с десятками интеграций, развивавшейся 10 лет, и подтверждённая очная работа на объекте заказчика (подготовка контура, опытная эксплуатация, приёмочные испытания удалённо не допускаются); без этого участие невозможно",
  "timeline": "Выполнение работ в 2026-2027 годах, 2 этапа (обследование/ТЗ/техпроект, затем разработка/рабочая документация/ввод в действие); точные сроки этапов — в приложении №4 к контракту",
  "payment": "По факту выполнения каждого этапа, безналично, без аванса: оплата 1 этапа — в течение 5 рабочих дней, 2 этапа — в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке",
  "warranty": "Гарантийный срок — с даты утверждения документа о приёмке результатов 1 этапа по 31.12.2028; продлевается на период, в течение которого результаты нельзя было использовать из-за недостатков",
  "ip_rights": "Все исключительные права на результаты работ (программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау и пр.), а также право собственности на результаты работ переходят городу Санкт-Петербургу (в лице заказчика) с момента подписания документа о приёмке; обязательна передача исходных кодов со всеми зависимостями и скриптами сборки",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 1 999 902 руб.",
   "Обеспечение исполнения контракта 5 999 706 руб. (15% от цены контракта)",
   "Устранение недостатков за свой счёт",
   "Штрафы и пени по стандартным правилам 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс в электронной форме (44-ФЗ) — оценка по нескольким критериям (цена и неценовые критерии) согласно отдельному Порядку рассмотрения и оценки заявок",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Нужны лицензии ФСБ и ФСТЭК и глубокое знание крупной госсистемы ЕССК, развивавшейся 10 лет с десятками интеграций — проект для крупного системного интегратора, не для обычной веб-студии",
  "sources": [
   "docs/0372200278526000090/Описание_объекта_закупки[9].pdf",
   "docs/0372200278526000090/Требование_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_закупке.pdf",
   "docs/0372200278526000090/Порядок_рассмотрения_и_оценки_заявок_на_участие_в_конкурсах.pdf",
   "docs/0372200278526000090/Проект_контракта[14].pdf",
   "docs/0372200278526000090/Ответ на запрос ЕССК.pdf"
  ]
 },
 "0168500000626003202": {
  "reg": "0168500000626003202",
  "summary": "Развитие государственной информационной системы управления закупками Ульяновской области «АЦК-Госзаказ»: добавление в систему возможности формировать и отправлять обращения в службу технической поддержки (интеграция с АСУО через REST API), без изменения архитектуры и текущего функционала системы.",
  "scope": [
   "реализация формы обращения пользователя в службу техподдержки внутри системы (несколько типов обращений, автозаполнение полей)",
   "передача обращений в АСУО исполнителя через REST API (GET/POST/PUT)",
   "получение информации о статусе обработки обращений",
   "установка и настройка на тестовом стенде, разработка программы и методики испытаний",
   "обучение сотрудников заказчика работе с новым функционалом (не менее 2 ак. часов дистанционно)",
   "актуализация эксплуатационной документации (руководство пользователя/администратора)"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие уже эксплуатируемой ГИС «АЦК-Госзаказ»: архитектура и текущий функционал системы сохраняются без изменений, добавляется только новая функция",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС «АЦК-Госзаказ» на базе ПО «Автоматизированный Центр Контроля – Государственный заказ», правообладатель ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» (Белгород); заказчик имеет простую неисключительную лицензию; система включает 18 подсистем (АРМ, веб-доступ, планирование, контроль контрактов, интеграция с «АЦК-Финансы» и др.)",
  "platform_stack": [
   "АЦК-Госзаказ",
   "REST API",
   "АСУО исполнителя"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "п.1.4 ТЗ: «Исполнитель имеет право выполнять работы в удаленном режиме при условии выполнения требований к информационной безопасности»; очное присутствие и пропуск предоставляются только «в случае необходимости» (очные консультации пользователям/администраторам) — не обязательное условие",
  "access_requirements": [
   "доступ к системе заказчика с правами для выполнения работ предоставляется в течение 3 рабочих дней по заявке со списком специалистов исполнителя",
   "соблюдение требований к информационной безопасности при удалённой работе",
   "при очном визите — оформление пропуска по запросу"
  ],
  "licenses_required": [
   "при использовании готового ПО из реестра российского — передача заказчику прав по неисключительной (суб)лицензии; отдельного требования о наличии лицензии именно на платформу «АЦК-Госзаказ» для самого исполнителя в документах не указано"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно начать удалённо после получения доступа к системе заказчика (3 рабочих дня), но нужно разобраться в архитектуре и REST API существующей системы «АЦК-Госзаказ», сохранив её текущий функционал неизменным",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 16.12.2026 (этапы — согласно таблице 3 ТЗ, 2 этапа: реализация функционала и пусконаладка)",
  "payment": "расчёты не позднее 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке по этапу; оплата по этапам (цена 1 и 2 этапа отдельно), аванс в тексте не упомянут",
  "warranty": "гарантия качества результатов работ — 6 месяцев с даты подписания документа о приёмке по 2 этапу; устранение недостатков безвозмездно",
  "ip_rights": "при создании новой программы для ЭВМ исполнитель передаёт заказчику исходные коды, дистрибутивы и все зависимости/скрипты для сборки и установки",
  "penalties_risks": [
   "оплата за вычетом неустойки (пеней, штрафов) при ненадлежащем исполнении",
   "обеспечение исполнения контракта 195 000 руб. (10%)",
   "система должна работать 24/7, кроме планового обслуживания"
  ],
  "evaluation": "способ закупки — запрос котировок в электронной форме, победитель определяется по наименьшей предложенной цене контракта; отдельных критериев опыта/квалификации или ограничения только для СМП в документах не установлено",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "посильно небольшой студии: ограниченная доработка (одна функция техподдержки) существующей системы, удалённо, но нужно разобраться в чужой платформе «АЦК-Госзаказ» и её REST API",
  "sources": [
   "docs/0168500000626003202/Описание объекта закупки (архив)/Описание объекта закупки/Техническое задание.pdf",
   "docs/0168500000626003202/Проект контракта.pdf",
   "docs/0168500000626003202/Требования к составу заявки, инструкция Запрос котировок.pdf"
  ]
 },
 "0121200004726001297": {
  "reg": "0121200004726001297",
  "summary": "Доработка и сопровождение региональной ГИС «Электронное ЖКХ» Ставропольского края (платформа «БАРС.ЖКХ» от АО «БАРС Груп»): перевод на отечественные ОС и рекомендуемое ПО, новое поле и импорт кодов ФИАС из ГИС ЖКХ, правка отчёта капремонта, техподдержка 5×8 до 20.12.2026.",
  "scope": [
   "перевод Системы на отечественные ОС и ПО из реестра Минцифры на виртуальных машинах заказчика",
   "подсистема «Электронный паспорт дома»: поле «Код ФИАС в ГИС ЖКХ», загрузчик CSV, кнопка импорта, логи загрузок",
   "подсистема «Капитальный ремонт»: изменить логику поля ФИАС в отчёте «Импорт домов и работ в РПКР»",
   "рабочая документация: общее описание, инструкции пользователя и администратора, ПМИ; внедрение и приёмочные испытания",
   "сопровождение 5×8: приём обращений, консультации, настройка, устранение сбоев, мониторинг, обновления, резервное копирование"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "доработка существующей ГИС на чужой проприетарной платформе плюс её техническое сопровождение",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ГИС СК «Электронное ЖКХ» на базе программы «БАРС.ЖКХ» (правообладатель АО «БАРС Груп»), PostgreSQL; у заказчика только право использования",
  "platform_stack": [
   "БАРС.ЖКХ",
   "PostgreSQL",
   "отечественные ОС (РедОС, Astra Linux)",
   "ПО из реестра Минцифры"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — Минжилкомхоз края, Ставрополь, ул. Ленина, 184; установка доработанной Системы на технические средства заказчика, но прямого требования очного присутствия нет",
  "access_requirements": [
   "доступ к серверам/виртуальным машинам заказчика для установки и замены ОС"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "доработка проприетарного кода «БАРС.ЖКХ» и передача прав на обновлённые версии фактически требуют исходников и прав правообладателя (АО «БАРС Груп»); исходники в закупке не предоставляются",
  "timeline": "с даты заключения контракта до 20.12.2026 (исполнение контракта — до 30.12.2026); в ТЗ перевод на рекомендуемое ПО — до 20.10.2026, доработки, документация, внедрение и испытания — до 20.12.2026",
  "payment": "без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; возможен перерасчёт до 15% за квартал при низком качестве сопровождения",
  "warranty": "12 месяцев гарантийного обслуживания после подписания акта, бесплатное обновление компонентов ПО в гарантийный срок",
  "ip_rights": "заказчику передаётся право использования обновлённых версий программы способом воспроизведения; исключительные права остаются у правообладателя",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 10% НМЦК, обеспечение гарантийных обязательств 5%",
   "штрафы по ПП № 1042 (10%/5% цены)",
   "перерасчёт стоимости до 15% при показателе качества ниже 0,95",
   "в ТЗ срок перевода на отечественное ПО (20.10.2026) раньше окончания подачи заявок"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "малопригодно: без доступа к исходникам и прав на «БАРС.ЖКХ» дорабатывать систему и выдавать обновлённые версии посторонней студии не получится",
  "sources": [
   "docs/0121200004726001297/+1. Приложение 1 Описание Объекта закупки.pdf",
   "docs/0121200004726001297/+4. приложение 4 Гос.контракт элЖКХ 2026.pdf"
  ]
 },
 "0119200000126017616": {
  "reg": "0119200000126017616",
  "summary": "Техническое сопровождение действующего сайта министерства социальной политики Красноярского края (szn24.ru) на 2 года: мониторинг, администрирование, устранение сбоев, служба техподдержки с SLA по заявкам пользователей. Сайт на October CMS/PHP/Apache/MySQL уже работает на серверах краевого ЦИТ.",
  "scope": [
   "мониторинг работоспособности ОС/СУБД сайта в режиме 24/7",
   "конфигурация веб-сервисов (лимиты загрузки, время жизни запросов)",
   "устранение ошибок/нештатных ситуаций сайта по факту возникновения",
   "ежемесячная оптимизация БД и системных журналов",
   "прикладное администрирование: консультации пользователей, актуализация справочников, помощь с учётными записями (до 30 обращений/мес)",
   "ежедневный мониторинг параметров сервера и уведомление заказчика о необходимости расширения ресурсов",
   "ежемесячные отчёты о работах и об инцидентах критического приоритета"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение уже существующего и работающего сайта (создан в 2020 г. по другому контракту), без новой разработки",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Сайт szn24.ru на October CMS, PHP 7.2.24, Apache 2.4.52, MySQL 5.7.38, Ubuntu 18.04.5 LTS, виртуальный сервер на мощностях КГКУ «Центр информационных технологий Красноярского края»",
  "platform_stack": [
   "October CMS",
   "PHP 7.2.24",
   "Apache 2.4.52",
   "MySQL 5.7.38",
   "Ubuntu 18.04.5 LTS",
   "VMWare ESXi"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "администрирование выполняется удалённо через переданные учётные данные администратора сайта; место оказания услуг в контракте указано формально по адресу заказчика в Красноярске",
  "access_requirements": [
   "передача исполнителю учётной записи и пароля администратора сайта (в течение 3 рабочих дней с даты контракта), с полной ответственностью за действия на сайте"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "yes",
  "can_start_note": "обычная веб-поддержка на распространённом стеке (PHP/October CMS/MySQL/Apache); специальных лицензий или допусков не требуется, доступ выдаётся после заключения контракта",
  "timeline": "С 01.12.2026 по 30.11.2028 (2 года), этапы по календарным месяцам",
  "payment": "Оплата после приёмки каждого этапа (месяца), в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; аванс не упомянут",
  "warranty": "Гарантийные обязательства по контракту не устанавливаются (п. 11.1 проекта контракта)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 5% цены",
   "SLA с короткими сроками реакции (10 минут на критический инцидент) и решения (4 часа)"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Хорошо подходит обычной веб-студии: типовой стек (PHP/MySQL/CMS), удалённая работа, SLA стандартные, без спецдопусков",
  "sources": [
   "docs/0119200000126017616/ООЗ (ТЗ).pdf",
   "docs/0119200000126017616/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0500500009026000003": {
  "reg": "0500500009026000003",
  "summary": "Создание региональной информационно-аналитической системы ДНР для Республиканского центра ИТ: поставка бессрочных лицензий отечественного ПО (ETL-оркестрация, BI-инструменты на 150 пользователей, прикладные аналитические модули), серверных ОС с сертификатом ФСТЭК, настройка модулей мониторинга (индикаторы Указа № 1014, соцэкономика, госзакупки, обращения граждан, исполнительская дисциплина, региональные проекты) и проектирование подсистемы защиты информации. 120 дней, НМЦК 57,4 млн ₽.",
  "scope": [
   "Обследование и согласование показателей, форм, справочников; техническая документация на систему",
   "Бессрочные лицензии: подсистема оркестрации ETL, подсистема инструментальных средств (150 пользователей, 1 ТБ), подсистема прикладных аналитических модулей; поддержка 1 год",
   "Серверные ОС из реестра с сертификатом ФСТЭК, установка и настройка",
   "Настройка модулей: индикаторы Указа № 1014, социально-экономическое развитие (ЕМИСС), госзакупки (ЕИС), обращения граждан (ПОС, «Инцидент-менеджмент»), исполнительская дисциплина (СЭД «Дело»), паспорта региональных проектов, интеграция с budget.gov.ru, картография",
   "Подсистема защиты информации: модель угроз, частное ТЗ, технический проект по требованиям ФСТЭК",
   "Приёмочные испытания, эксплуатационная документация, 12 месяцев гарантии"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "Поставка лицензий готовой BI/ETL-платформы плюс внедрение и настройка аналитических модулей и проектирование защиты — новая система на готовом продукте",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "Отечественное ПО из реестра (класс 10.01 BigData)",
   "PostgreSQL/Postgres Pro/Greenplum/Arenadata (источники)",
   "ОС Astra Linux / Альт / РЕД ОС с сертификатом ФСТЭК",
   "ViPNet (защищённая сеть органов ДНР)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Место предоставления лицензии — г. Донецк; при сбоях, которые нельзя устранить по защищённому каналу, нужно «обеспечить присутствие специалистов на технологической площадке Заказчика»",
  "access_requirements": [
   "Защищённый канал ViPNet с СКЗИ ФСБ (лицензия от заказчика)",
   "Работа с ГИС, требования ФСТЭК к защите информации"
  ],
  "licenses_required": [
   "Права на распространение лицензий отечественной BI/ETL-платформы из реестра российского ПО",
   "Сертифицированные ФСТЭК ОС"
  ],
  "experience_required": "Доп. требование по ч. 2.1 ст. 31 44-ФЗ и п. 4 ПП № 2571: исполненный контракт/договор за 3 года на сумму не менее 20% НМЦК (≈11,5 млн ₽)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужен готовый лицензируемый продукт с прикладными аналитическими модулями (или договор с его вендором), опыт контрактов на 11,5+ млн ₽ и компетенции по защите ГИС",
  "timeline": "120 календарных дней с даты заключения; этап 1 — документация, этап 2 — лицензии в течение 10 дней после этапа 1, далее внедрение и испытания; график — через 5 рабочих дней после заключения",
  "payment": "Без аванса; поэтапно, не позднее 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке этапа",
  "warranty": "12 месяцев гарантийного сопровождения: горячая линия правообладателя, исправление ошибок и уязвимостей",
  "ip_rights": "Простая неисключительная бессрочная лицензия на ПО; территория — РФ",
  "penalties_risks": [
   "Требование опыта на 20% НМЦК",
   "Сжатый срок 120 дней на внедрение и проектирование защиты ГИС",
   "Работа с ГИС в ДНР, защищённая сеть ViPNet"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион: наименьшая цена",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии: нужен вендор или крупный партнёр BI-платформы с опытом на десятки миллионов",
  "sources": [
   "docs/0500500009026000003/ТЗ РИАС (1).pdf",
   "docs/0500500009026000003/ТТТТтребования к содержанию и составу заявки новая редакция.pdf",
   "docs/0500500009026000003/проект контракт ИТ 1.pdf",
   "docs/0500500009026000003/Приложение_Календарный_№3.pdf"
  ]
 },
 "32616446502": {
  "reg": "32616446502",
  "summary": "Годовое программно-техническое сопровождение учётных систем на платформе «1С:Предприятие 8» (Бухгалтерия предприятия, Зарплата и управление персоналом) для судоремонтной базы в Николаевске-на-Амуре: консультации, доработки, администрирование и обновления, до 500 часов за год, удалённо через защищённый канал.",
  "scope": [
   "методические и технические консультации пользователей 1С по телефону/почте/мессенджерам",
   "обновление конфигураций при выходе типовых релизов с сохранением доработок",
   "программные доработки под изменения законодательства и учётной политики (документы, справочники, отчёты, обработки)",
   "администрирование систем: проверка баз, устранение ошибок, восстановление последовательности документов",
   "администрирование sql- и 1С-серверов, настройка регламентных процедур",
   "сопровождение регламентированной и специфической отчётности",
   "поддержка через Service Desk заказчика (заявки, учёт часов)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "текущее сопровождение и доработка уже используемых типовых конфигураций 1С заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:Бухгалтерия предприятия 8 и 1С:Зарплата и управление персоналом 8 заказчика, с уже внесёнными ранее доработками, которые нужно сохранять при обновлениях",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:Бухгалтерия предприятия 8",
   "1С:Зарплата и управление персоналом 8",
   "SQL-сервер",
   "АПКШ Континент 3.9 / ViPNet Coordinator HW (СКЗИ класса КС3)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг — удалённый доступ через Интернет по защищённому каналу; очного присутствия не требуется",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к оборудованию заказчика только через сертифицированный ФСБ защищённый канал (СКЗИ не ниже КС3, совместимый с Континент 3.9 / ViPNet Coordinator HW)",
   "на АРМ исполнителя — сертифицированный ФСТЭК антивирус, актуальные обновления ОС, запрет ПО удалённого доступа (TeamViewer и т.п.), пароль ≥12 символов"
  ],
  "licenses_required": [
   "Действующая лицензия ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (разработка и производство СЗИ, контроль защищённости от НСД)"
  ],
  "experience_required": "Статус партнёра фирмы «1С» не ниже «1С:Франчайзи» (договор коммерческой концессии с фирмой «1С»); не менее 2 специалистов «1С:Специалист» по Бухгалтерии 8, 1 «1С:Эксперт по технологическим вопросам», 2 «1С:Специалист» по ЗУП, 2 «1С:Специалист-консультант» по ЗУП 8, 1 «1С:ИТС. Специалист по сопровождению», 4 «1С:Специалист по платформе», и др. сертификаты фирмы «1С», с подтверждением трудовых отношений со специалистами",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "обязательны лицензия ФСТЭК, статус 1С-франчайзи и большой набор именных 1С-сертификатов у штатных сотрудников — без этого участие невозможно",
  "timeline": "1 год с даты подписания договора, максимум 500 часов услуг за весь срок",
  "payment": "Без аванса; оплата ежемесячно по итогам отчётного периода (календарный месяц) по факту отработанных часов, фиксируется актом/УПД и ведомостью учёта рабочего времени",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "отсутствие лицензии ФСТЭК на любом этапе — основание для одностороннего расторжения договора заказчиком",
   "обязанность организовать защищённый канал связи за свой счёт в течение 3 рабочих дней с даты договора",
   "жёсткие требования к защите АРМ специалистов (сертифицированный антивирус, запрет TeamViewer/AnyDesk и т.п.)"
  ],
  "evaluation": "Аукцион среди СМП (223-ФЗ) — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит только сертифицированному 1С-франчайзи с лицензией ФСТЭК и штатом сертифицированных 1С-специалистов — для обычной студии разработки формальные требования закрывают вход",
  "sources": [
   "docs/32616446502/Раздел 4. Техническое задание.pdf",
   "docs/32616446502/Раздел 5. Проект договора.pdf"
  ]
 },
 "32616423145": {
  "reg": "32616423145",
  "summary": "Проектирование и строительно-монтажные работы по модернизации АСУ ТП и диспетчеризации насосно-перекачивающей станции «Шкапина» Теплосети Санкт-Петербурга: замена ПЛК и HMI на отечественные, щит диспетчеризации, интеграция с верхним уровнем АСДТУ по OPC UA, защита КИИ. Это промышленная автоматизация со стройкой на 229 млн ₽, не веб-разработка.",
  "scope": [
   "рабочий проект АСУ ТП и АСДУ «нижнего уровня» и информационной безопасности НПС",
   "замена ПЛК и панели оператора на оборудование российского производства (ГОСТ Р МЭК 61131-3), разделение АСУ ТП и АСДУ межсетевым экраном",
   "щит диспетчеризации, обмен по Modbus TCP / OPC UA, интеграция в SCADA верхнего уровня по «Руководству системного программиста»",
   "обеспечение безопасности значимого объекта КИИ (187-ФЗ, приказы ФСТЭК № 235, 239, 31)",
   "строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объекте, исполнительная документация"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "модернизация действующей системы автоматизации станции с интеграцией в существующий верхний уровень АСДТУ",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АСДТУ АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (SCADA верхнего уровня, существующие мнемосхемы) и оборудование НПС «Шкапина»",
  "platform_stack": [
   "отечественные ПЛК и HMI",
   "OPC UA",
   "Modbus TCP",
   "SCADA верхнего уровня АСДТУ",
   "СКЗИ/МЭ, сертифицированные ФСБ/ФСТЭК"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "строительно-монтажные и пусконаладочные работы на насосно-перекачивающей станции: г. Санкт-Петербург, ул. Шкапина, д. 14, лит. А",
  "access_requirements": [
   "работа на объекте КИИ, согласование оборудования с отделом защиты информации заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "членство в СРО (изыскания, проектирование, строительство) с достаточным уровнем ответственности",
   "лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации (у подрядчика или субподрядчика)"
  ],
  "experience_required": "опыт ПИР и СМР на объектах теплоэнергетики либо АСУ телеметрии на отечественных контроллерах и SCADA за 2023–2025 гг.; оценивается объём стоимости таких договоров (40% оценки)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны СРО, лицензия ФСТЭК, инженеры АСУ ТП и монтажники в Петербурге и опыт в теплоэнергетике — это профиль интегратора промышленной автоматизации",
  "timeline": "начало — не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора, окончание — 30.12.2027",
  "payment": "без аванса; оплата по этапам не позднее 7 рабочих дней (для МСП) или 60 календарных дней с подписания акта, с гарантийным удержанием 5%, возвращаемым через 12 месяцев после КС-14",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "правообладателем закупаемого лицензионного ПО должен быть заказчик (АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»)",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 0,5% НМЦ, обеспечение исполнения договора 11 464 076,86 руб. (5%)",
   "гарантийное удержание 5% до 12 месяцев после ввода",
   "антидемпинговые меры",
   "объект КИИ, требования ФСТЭК"
  ],
  "evaluation": "конкурс: цена 60%, квалификация (объём стоимости договоров с опытом) 40%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не подходит IT-студии: промышленная автоматизация и стройка на 229 млн ₽ с СРО и лицензией ФСТЭК",
  "sources": [
   "docs/32616423145/Приложение к документции -752 ИЗМ от 15.10.2026 (архив)/4. Техническое задание_НПС Шкапина АСДТУ.pdf",
   "docs/32616423145/Документация Конкурс -752 от 15.10.2026.pdf",
   "docs/32616423145/Приложение к документции -752 ИЗМ от 15.10.2026 (архив)/4. ПИР СМР НПС «Шкапина».pdf"
  ]
 },
 "0157200000326001037": {
  "reg": "0157200000326001037",
  "summary": "Перевести кадровый учёт и расчёт зарплаты Псковской станции скорой помощи с «КАМИН: Расчёт заработной платы 3.5» на типовую «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1»: настроить структуру и штатное расписание, перенести данные сотрудников, настроить виды расчётов, доработать печатные формы, обучить персонал. Работа только на месте в Пскове, 35 рабочих дней.",
  "scope": [
   "анализ данных КАМИН, правила переноса и протоколы сверки",
   "ручной ввод структуры организации и штатного расписания в 1С:ЗКГУ 3.1",
   "перенос сведений о сотрудниках: физлица, кадровая история, стажи, средний заработок, лицевые счета, родственники, вычеты",
   "настройка видов начислений/удержаний, графиков работы, статей финансирования",
   "доработка печатных форм и настройка аналитических отчётов",
   "демонстрация и очное обучение кадровиков и расчётчиков, инструкция пользователя"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "миграция данных и внедрение типовой конфигурации 1С вместо существующей системы расчёта зарплаты",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "«КАМИН: Расчёт заработной платы для бюджетных учреждений 3.5» (исходная) и платформа «1С:Предприятие 8» заказчика",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1",
   "КАМИН: Расчёт заработной платы 3.5"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "услуги оказываются исключительно по месту нахождения заказчика: Псков, ул. Народная, д. 17, в рабочие дни 08:00–16:30; удалённое подключение к базам не допускается; обучение очное",
  "access_requirements": [
   "работа на рабочем месте заказчика без удалённого доступа",
   "обработка персональных данных сотрудников (152-ФЗ), конфиденциальность"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужны 1С-специалист по ЗКГУ и возможность работать очно в Пскове 35 рабочих дней; услуги — собственными силами без субподряда",
  "timeline": "35 рабочих дней с даты заключения контракта; этапы: подготовка, настройка структуры, перенос, демонстрация и обучение, сдача-приёмка",
  "payment": "Без аванса; по итогам оказанных услуг, не более 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке в ЕИС",
  "warranty": "3 месяца с даты подписания акта сдачи-приёмки",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% НМЦК",
   "допустимое расхождение при сверке — не более 0,1% по суммам и ноль по количеству",
   "запрет субподряда и удалённой работы"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит 1С-франчайзи/специалисту в Пскове; удалённой студии не подходит из-за обязательной очной работы",
  "sources": [
   "docs/0157200000326001037/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0157200000326001037/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0273100000126000138": {
  "reg": "0273100000126000138",
  "summary": "Адаптивное сопровождение ЕИС АХД Социального фонда России — крупной системы на 1С (Бухгалтерия и ЗКГУ КОРП, закупки, бюджетирование) в облаке ГЕОП: внести в подсистемы «Бухгалтерский учёт», «Расчёт зарплаты», «Кадровый учёт», «Бюджетирование», «Управление закупками» десятки доработок, сделать ПМИ, обновить руководства, провести испытания. НМЦК 164,9 млн руб., срок — до 18.12.2026.",
  "scope": [
   "доработки подсистемы «Бухгалтерский учёт» (учёт по помещениям, резервы, отчёты, обмен с центральным аппаратом СФР)",
   "доработки «Расчёта заработной платы» и «Кадрового учёта» (новые расчёты, отчёты по ФОТ, обработки)",
   "доработки подсистем «Бюджетирование» и «Управление закупками»",
   "разработка программ и методик испытаний, проведение испытаний изменённой функциональности",
   "актуализация руководств пользователей и регламентов",
   "передача документации и исходных кодов изменённого ППО"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "доработка действующей ГИС на 1С, созданной по госконтракту 2022 года",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ЕИС АХД СФР (1 и 2 очередь, госконтракт от 14.06.2022 № 106-30) на 1С:Предприятие 8.3 КОРП, 1С:БГУ/ЗКГУ КОРП, 1С:Фреш, 1С:Шина",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3 КОРП",
   "1С:Бухгалтерия государственного учреждения КОРП",
   "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения КОРП",
   "1С:Фреш",
   "1С:Шина",
   "PostgreSQL для 1С",
   "РЕД ОС 8",
   "ГЕОП (Basis Dynamix)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "работы выполняются на территории исполнителя через удалённый доступ по регламенту СФР; на территории заказчика — «при необходимости»",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к ГЕОП по Регламенту предоставления доступа к ресурсам СФР",
   "работа с ПДн и требованиями ИБ заказчика"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "опыт не оценивается; квалификация (70% оценки) — число штатных специалистов с сертификатами 1С:Руководитель корпоративных проектов, 1С:Эксперт по технологическим вопросам, 1С:Эксплуататор крупных ИС, Red Hat RHCE/RHCSA, PostgreSQL DBA, дипломы по ИБ",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужна большая команда сертифицированных 1С-специалистов уровня КОРП и знание существующей конфигурации ЕИС АХД; объём на 165 млн руб. — примерно за месяц",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 18.12.2026 по всем подсистемам",
  "payment": "без аванса, в течение 4 рабочих дней с размещения в ЕИС подписанного документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "исходные коды изменённого ППО передаются заказчику; права на ранее созданные РИД передаются в объёме, нужном заказчику",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 15% НМЦК (~24,7 млн руб.)",
   "крайне сжатый срок: огромный объём доработок за ~1 месяц",
   "не-СМП обязан привлечь СМП-субподрядчиков на 20% цены"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (только число сертифицированных специалистов: 1С-сертификаты, Red Hat, PostgreSQL, ИБ)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "небольшой студии не подходит: 165 млн руб., 15% обеспечения, крупная 1С КОРП-система и ~месяц на исполнение",
  "sources": [
   "docs/0273100000126000138/Приложение 1 (Описание объекта закупки).pdf",
   "docs/0273100000126000138/Приложение 4 (Порядок оценки заявок).pdf",
   "docs/0273100000126000138/Приложение 5.pdf"
  ]
 },
 "0173100007626000046": {
  "reg": "0173100007626000046",
  "summary": "Сопровождать систему повышенной готовности и надёжности (отказоустойчивый кластер на серверах Fujitsu с СУБД Oracle Data Guard) баз данных систем документооборота Совета Федерации «Дело-ТСФ» и «Электронный архив СФ» — администрирование ОС Windows Server, DBA Oracle, резервное копирование и аварийное восстановление с 01.12.2026 по 30.11.2027, с обязательным выездом специалистов в здание Совета Федерации на Большой Дмитровке.",
  "scope": [
   "Администрирование ОС (Windows Server 2016/2008) на серверах ППГН и технологического фрагмента",
   "Администрирование СУБД Oracle: инсталляция, мониторинг, оптимизация производительности",
   "Сопровождение Oracle Data Guard (отказоустойчивый кластер из двух серверов Fujitsu)",
   "Резервное копирование (ежедневные инкрементальные копии) и ежеквартальное контрольное восстановление",
   "Горячая линия, консультации на территории заказчика не менее 2 раз в месяц",
   "Аварийное восстановление данных/СУБД (целевое время — 1 час при сбое основного сервера)",
   "Модификация кода специализированного комплекса резервирования при неисправностях"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение/администрирование уже работающей инфраструктурной подсистемы (кластер БД), разработки нового продукта нет",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Подсистема повышенной готовности и надёжности (ППГН) баз данных систем документооборота «Дело-ТСФ» и «Электронный архив Совета Федерации» — серверы Fujitsu PY RX2540 M5 с хранилищами ETERNUS, ОС Windows Server 2016 R2, СУБД Oracle с Oracle Data Guard",
  "platform_stack": [
   "Microsoft Windows Server 2016 R2 / Windows Server 2008 R2",
   "Oracle Database, Oracle Data Guard",
   "Microsoft Hyper-V",
   "Fujitsu PY RX2540 M5 / ETERNUS AF650S3"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Место оказания услуг — здание Совета Федерации (Б. Дмитровка, 26); явно требуются консультации на территории заказчика не менее 2 раз в месяц, а при неисправности, не устранимой по «горячей линии», — прибытие специалистов в течение 1 часа (серьёзный сбой) или 2 рабочих дней (менее серьёзный)",
  "access_requirements": [
   "Физическое присутствие и выезды в здание Совета Федерации (охраняемый государственный объект палаты парламента) — пропускной режим в тексте явно не детализирован, но объект предполагает строгий контроль доступа",
   "Предоставление списка ответственных сотрудников исполнителя заказчику в течение 5 рабочих дней после контракта"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не является условием допуска, но критерий оценки «Квалификация участников закупки» (40% веса наряду с ценой 60%) учитывает: количество исполненных сопоставимых контрактов сопровождения ИС за последние 5 лет и наличие специалистов (рук. проекта, техподдержка) по профильному образованию (математика/информатика/ИБ) с опытом сопровождения/разработки сопоставимых систем не менее 3 лет (до 4 специалистов на максимальный балл)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Требуются специализированные компетенции DBA Oracle/Oracle Data Guard и знание конкретной унаследованной инфраструктуры (устаревшие ОС и серверы), а также регулярное физическое присутствие в здании Совета Федерации",
  "timeline": "С 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года; трудозатраты ориентировочно 0,4 чел./мес.",
  "payment": "Аванс не предусмотрен (в извещении размер аванса указан как «-»); оплата поквартально (4 периода: дек-фев, март-май, июнь-август, сентябрь-ноябрь) по безналичному расчёту в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке за период",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Удержание неустоек (штрафов, пеней) из суммы оплаты по 44-ФЗ",
   "Жёсткое SLA: прибытие специалистов в течение 1 часа при серьёзном сбое, восстановление данных/СУБД за 1 час",
   "Обеспечение исполнения контракта 348 600 руб., обеспечение гарантийных обязательств отдельным счётом"
  ],
  "evaluation": "Электронный конкурс (44-ФЗ): цена контракта — 60%, квалификация участников (опыт сопоставимых контрактов + квалифицированные специалисты) — 40%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Узкоспециализированное сопровождение legacy Oracle-кластера в здании парламента с обязательным выездом и жёстким SLA — требует конкретных DBA/Windows-компетенций, не типичный проект для веб/мобильной студии",
  "sources": [
   "docs/0173100007626000046/Приложение_1_ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ .pdf",
   "docs/0173100007626000046/Приложение_3_Требование к заявке.pdf",
   "docs/0173100007626000046/Приложение_4_Порядок рассмотрения и оценки .pdf",
   "docs/0173100007626000046/Приложение_5_Проект ГК.pdf",
   "docs/0173100007626000046/Извещение Дело-ТСФ.pdf"
  ]
 },
 "0119300019826001921": {
  "reg": "0119300019826001921",
  "summary": "Доработать систему электронного документооборота администрации Красноярска на базе CompanyMedia 7.1.2 — внедрить модуль «Мобильное рабочее место» для работы руководителей с документами на планшетах Android. Доработка чужой платформы, требуется разрешение правообладателя.",
  "scope": [
   "Внедрение модуля «Мобильное рабочее место» (МРМ) на платформе Android для руководителей",
   "Доработка СЭД CompanyMedia для совместной работы руководителя и помощника с документами",
   "Корректная работа доработок на текущих серверах администрации"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Доработка внедрённой СЭД CompanyMedia (чужой продукт АО «Компания ИнтерТраст»), разработки с нуля нет",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "СЭД администрации Красноярска на базе CompanyMedia версии 7.1.2 (платформа AF5, продукт АО «Компания ИнтерТраст», реестр российского ПО № 871)",
  "platform_stack": [
   "CompanyMedia 7.1.2",
   "AF5",
   "Android (мобильный клиент)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "«Допускается оказание услуг в удалённом режиме средствами информационных технологий и телекоммуникаций»; для удалённого доступа нужны собственные средства криптозащиты на каждое АРМ",
  "access_requirements": [
   "Для удалённого доступа — собственные средства криптографической защиты информации (СКЗИ) на каждое подключаемое рабочее место"
  ],
  "licenses_required": [
   "Разрешение правообладателя программного продукта (АО «Компания ИнтерТраст») на внесение изменений в CompanyMedia — обязательное условие по ТЗ, фактический барьер входа"
  ],
  "experience_required": "Не допуск к участию, а критерий оценки с весом 70%: опыт исполненных контрактов/договоров по доработке/развитию модулей СЭД стоимостью не менее 560 000 руб. каждый, акты не старше 5 лет до окончания срока подачи заявок",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Без официального разрешения правообладателя CompanyMedia (АО «Компания ИнтерТраст») на внесение изменений исполнить контракт нельзя — это прямое требование ТЗ",
  "timeline": "В течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта — очень короткий срок",
  "payment": "Оплата безналично по факту оказания услуг в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке; аванс не предусмотрен",
  "warranty": "Гарантийные обязательства не предусмотрены (прямо указано в ТЗ)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 111 568 руб. (10% цены)",
   "Очень короткий срок исполнения — 10 рабочих дней",
   "Жёсткое требование разрешения правообладателя на доработку чужого ПО"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: критерий «цена контракта» — 30%, критерий «квалификация участников закупки» (опыт доработки/развития модулей СЭД, число и квалификация специалистов) — 70%",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит студии без партнёрства с АО «Компания ИнтерТраст»: нужно официальное разрешение правообладателя на доработку CompanyMedia, и срок исполнения крайне короткий (10 рабочих дней)",
  "sources": [
   "docs/0119300019826001921/Приложение № 1 к Описанию объекта закупки.pdf",
   "docs/0119300019826001921/ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ7015791.pdf",
   "docs/0119300019826001921/Требование к заявке, инструкция7015791.pdf",
   "docs/0119300019826001921/Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах 7015791.pdf"
  ]
 },
 "0318200021826000064": {
  "reg": "0318200021826000064",
  "summary": "Техподдержка и сопровождение сайта ust-labinsk-srcn.ru (реабилитационный центр в Краснодарском крае) на год: приём заявок через Okdesk, размещение до 100 документов в месяц, резервное копирование, устранение неисправностей и вирусов, продление домена/хостинга, ежегодный редизайн и ежеквартальное обновление кода. Сайт работает на типовой краевой платформе «Система администрирования сайтов государственных и муниципальных органов власти» (РЦИТ).",
  "scope": [
   "Приём и обработка заявок через Okdesk (личный кабинет, статистика обращений)",
   "Размещение информации на сайте: до 100 документов в месяц",
   "Ежедневный мониторинг и резервное копирование (хранение 7 суток)",
   "Устранение неисправностей — до 48 часов; лечение от вирусов — до 24 часов; восстановление из бэкапа — до 4 часов",
   "Продление домена и хостинга (до 2 Гб) на 12 месяцев",
   "Ежегодная бесплатная модернизация дизайна и ежеквартальное обновление кода/безопасности",
   "Обновление системы администрирования сайта при выходе новой версии"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистая техподдержка уже работающего сайта на типовой краевой платформе, без разработки нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПО «Система администрирования сайтов государственных и муниципальных органов власти» (реестр российского ПО №5319), сайт ust-labinsk-srcn.ru; служба заявок — Okdesk",
  "platform_stack": [
   "Система администрирования сайтов гос./муниципальных органов (РЦИТ)",
   "Okdesk (тикет-система поддержки)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "В проекте контракта: «Заказчик обязуется обеспечить исполнителю доступ к компьютерам заказчика, если это необходимо» — условно, явного требования постоянного личного присутствия нет",
  "access_requirements": null,
  "licenses_required": [
   "Исполнитель должен быть правообладателем (лицензиаром) ПО либо сублицензиаром с лицензионным договором от правообладателя и правом распространения именно этого ПО (рег. №5319) — жёсткая привязка к конкретному вендору/платформе",
   "ПО должно соответствовать запрету на иностранное происхождение (ПП №1236) и реестру российского ПО"
  ],
  "experience_required": "Опыт поддержки или разработки не менее 3 аналогичных сайтов сроком не менее 4 лет",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Жёсткие обязательные требования к подрядчику: лицензия/сублицензия именно на платформу РЦИТ, штат не менее 12 контент-менеджеров + начальник отдела + программист с профильным дипломом, подтверждённый опыт поддержки 3+ аналогичных сайтов 4+ года — без этого к закупке не допустят",
  "timeline": "Оказание услуги с 01.01.2026 по 30.11.2026 (в тексте ТЗ упоминается «2026 г.», в контракте — даты за 2026 год; возможно техническая неточность в документах)",
  "payment": "Безнал, по факту оказанной услуги, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; ежемесячная приёмка результата",
  "warranty": "Гарантия качества услуги на весь срок контракта; устранение недостатков за 3 дня; при сбое после обновления — восстановление за счёт исполнителя не более 3 рабочих дней",
  "ip_rights": "Договор не передаёт заказчику права на ПО — исполнитель (лицензиар) или сублицензиар лишь обладает правами на программный продукт, необходимыми для его сопровождения, техподдержки и сервисного обслуживания в рамках контракта; переработка дизайна и разработка новых модулей вне рамок техзадания — отдельная платная услуга по доп. соглашению",
  "penalties_risks": [
   "Жёсткий лимит на срочные обращения — не более 2 писем «СРОЧНО» в месяц от заказчика",
   "Штрафы/пени по стандартным нормам 44-ФЗ",
   "Превышение хостинга сверх 2 Гб оплачивается отдельно (1200 руб./Гб) — риск допрасходов не оговорён, кто оплачивает"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — выбор по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Небольшая сумма контракта (29,5 тыс. руб.), но формальные требования (лицензия на конкретную краевую CMS, штат 12+ контент-менеджеров, опыт 3 сайтов 4+ года) фактически рассчитаны на действующего регионального подрядчика, а не на независимую студию",
  "sources": [
   "docs/0318200021826000064/ООЗ.pdf",
   "docs/0318200021826000064/Проект контракта .pdf"
  ]
 },
 "0373100014426000171": {
  "reg": "0373100014426000171",
  "summary": "Сопровождение лабораторной информационной системы «АЛИСА» (на платформе 1С) в Центральной поликлинике ФТС России в Москве на 2027 год: профилактика, консультации, настройка, устранение сбоев с личным прибытием специалиста на объект, включая экстренный выезд в течение 2 часов.",
  "scope": [
   "Ежемесячная профилактика ЛИС «АЛИСА»",
   "Консультации, техническая и методическая поддержка пользователей",
   "Плановая дополнительная настройка (новые тесты, справочники, печатные формы, подключение анализаторов)",
   "Восстановление после сбоев, устранение ошибок",
   "Обновление ПО ЛИС поквартально, преобразование данных и обучение пользователей при обновлениях"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение уже установленной ЛИС «АЛИСА» на платформе 1С, разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Лабораторная информационная система «АЛИСА» (14 АРМ, модули «Микробиология», интеграция с МИС «ИБИС ЛПУ» и системой «Микроб-2»), на платформе 1С:Предприятие 8.2/8 + MS SQL Server 2012",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.2z (защищённый программный комплекс)",
   "MS SQL Server Standard 2012",
   "ЛИС АЛИСА"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Все мероприятия по обслуживанию производятся путём личного прибытия представителей Исполнителя на объект Заказчика в рабочие дни... с 9.00 до 18.00»; при системном сбое — «прибытие... в течение двух часов»; журнал техобслуживания хранится на территории заказчика, пропускной режим ФТС",
  "access_requirements": [
   "Личное прибытие на объект в Москве (Шоссе Энтузиастов, 42) по графику и экстренно (2 часа)",
   "Соблюдение пропускного и режимного режима ФТС России"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно знание конкретной ЛИС «АЛИСА» на 1С и возможность личного прибытия на объект в Москве в течение 2 часов при сбоях — это исключает удалённую работу",
  "timeline": "С 21 декабря 2026 г. по 20 декабря 2027 г. (срок контракта — по 03.02.2028)",
  "payment": "Авансовые платежи не предусмотрены; оплата безналично в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа об оказанных услугах",
  "warranty": "Гарантийный срок не менее 3 месяцев с момента подписания заказчиком документа о приёмке",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта — 10% цены",
   "Закупка среди СМП",
   "Жёсткое требование прибытия специалиста за 2 часа при сбое — риск штрафов при отсутствии локального присутствия"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — победитель определяется по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит студии с опытом 1С и присутствием/готовностью дежурить в Москве; без локального специалиста исполнить требование 2-часового выезда невозможно",
  "sources": [
   "docs/0373100014426000171/Приложение № 3 ТЗ ЛИС 2027 (1).pdf",
   "docs/0373100014426000171/Приложение № 2 Проект ГК на услугу СМП без гарант обяз.pdf"
  ]
 },
 "32616459066": {
  "reg": "32616459066",
  "summary": "Оформить для ФГБУ «Рослесинфорг» годовую подписку 1С:ИТС Бюджет ПРОФ (льготную) на головное учреждение, 36 филиалов и 550 пользовательских лицензий с 01.12.2026 по 30.11.2027. Перепродажа подписки 1С через партнёра «1С», без разработки.",
  "scope": [
   "регистрация подписки 1С:ИТС Бюджет ПРОФ для головного учреждения",
   "подписка для 36 филиалов и 550 пользовательских лицензий",
   "передача учётных данных для its.1c.ru, обновлений и сервисов 1С (ЭДО, Отчётность, Контрагент и др.)",
   "передача единого бланка регистрации «ИТС ЦГУ» в первый месяц"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "перепродажа подписки 1С:ИТС",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Программы 1С заказчика (Бухгалтерия госучреждения, ЗКГУ КОРП, Свод отчётов) по регистрационным номерам",
  "platform_stack": [
   "1С:ИТС Бюджет ПРОФ"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "возможность регистрировать подписки ИТС в фирме «1С» (статус партнёра 1С)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если студия — партнёр 1С с правом продажи и регистрации ИТС",
  "timeline": "Не позднее 7 рабочих дней с подписания договора; подписка с 01.12.2026 по 30.11.2027",
  "payment": "Без аванса; в течение 7 рабочих дней после утверждения акта ф. 0510452",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 5% НМЦ — 66 657,37 руб."
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок среди СМСП — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Имеет смысл только 1С-франчайзи; маржа на перепродаже ИТС небольшая",
  "sources": [
   "docs/32616459066/Приложение №2 Техническое задание.pdf",
   "docs/32616459066/Извещение.pdf",
   "docs/32616459066/Приложение №3 Проект Договора.pdf"
  ]
 },
 "0131200001026007305": {
  "reg": "0131200001026007305",
  "summary": "Сопровождать в 2027 году 1С «Бухгалтерия государственного учреждения 2.0» и «Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1» Таловской районной больницы (Воронежская обл.): обновления, настройка, доработка отчётов и печатных форм, интеграции с МДЛП и Бюджет-СМАРТ, сдача отчётности, консультации. Объём — 204 часа, с обязательными выездами в р.п. Таловая.",
  "scope": [
   "Обновление и настройка конфигураций БГУ 2.0 и ЗКГУ 3.1, прав доступа, по изменениям законодательства",
   "Интеграция БГУ с системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и «Честным знаком», сопровождение интеграции с Бюджет-СМАРТ",
   "Сопровождение решения учёта лекарственных препаратов и изделий медназначения",
   "Доработка типовых и создание новых отчётов, обработок, печатных форм",
   "Сдача отчётности через 1С-Отчётность, ежедневная архивация, восстановление баз после сбоев",
   "Горячая линия консультаций 08:00–21:00 7 дней в неделю"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Годовое сопровождение уже работающих типовых конфигураций 1С заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:Предприятие 8.3 — «Бухгалтерия государственного учреждения 2.0», «Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1», решение для учёта лекарственных препаратов, интеграция с Бюджет-СМАРТ",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8.3",
   "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0",
   "1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1",
   "1С-Отчётность"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Услуги оказываются на ПАК заказчика в р.п. Таловая, ул. Пирогова, 3а; полностью удалённо нельзя (не все ПК с 1С имеют интернет): плановые выезды 4 раза в месяц, срочный выезд в течение 1 рабочего дня, совместные совещания, приёмка в присутствии исполнителя",
  "access_requirements": [
   "Работа на территории заказчика (больница), соблюдение техники безопасности объекта"
  ],
  "licenses_required": [
   "Контракт: «Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность соответствующую направлению оказываемых Услуг» (какую — не указано)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Типовые конфигурации 1С — сопровождать может любой 1С-специалист, но нужен человек рядом с р.п. Таловая для 4 плановых выездов в месяц и срочных выездов за 1 рабочий день",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027, ежемесячно; 204 часа",
  "payment": "Без аванса, после приёмки отчётного периода — в течение 7 рабочих дней с даты представления счёта на основании подписанного акта",
  "warranty": "Гарантия качества на весь период оказания услуг; гарантийный срок 1 месяц с момента приёмки; недостатки устранять за 3 календарных дня (по контракту — за 2 рабочих дня)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Стандартные пени и штрафы по 44-ФЗ",
   "Горячая линия 7 дней в неделю до 21:00",
   "Срочный выезд в течение 1 рабочего дня в р.п. Таловая"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — выбор по цене; только для СМП/СОНКО",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит только студии с 1С-специалистом в Воронежской области — без регулярных выездов в Таловую контракт не исполнить; сумма небольшая (288 тыс. ₽ в год)",
  "sources": [
   "docs/0131200001026007305/Приложение №3 Описание объекта закупки 7831.pdf",
   "docs/0131200001026007305/Приложение №1 Проект контракта 7831.pdf"
  ]
 },
 "32616441078": {
  "reg": "32616441078",
  "summary": "Доработка для Системного оператора ЕЭС программы «Конструктор логических моделей/схем противоаварийной автоматики» (КПА): актуализировать эскизный проект 2023 г., интегрировать систему в ИТ-инфраструктуру СО ЕЭС и реализовать типовые блоки устройств ПА с графикой. Работа по заявкам заказчика, не менее 4760 человеко-часов, до августа 2027 г., НМЦ 19,9 млн ₽ без НДС.",
  "scope": [
   "актуализация эскизного проекта «Универсального конструктора моделей устройств ПА» (договор 2023 г.)",
   "интеграция в ИТ-инфраструктуру СО ЕЭС: служба каталогов, резервное копирование, почта, точное время, СОКИБ, мониторинг",
   "реализация типовых блоков автоматики (устойчивость, асинхронный режим, частота, напряжение, перегрузка) с графическим отображением",
   "модификация по заявкам с оценкой трудозатрат по часовым ставкам, демонстрации промежуточных результатов",
   "нагрузочное тестирование, предварительные испытания, внедрение в ИА, ОДУ, РДУ",
   "эксплуатационная документация, ПМИ, передача исходного кода через АИС «ФПА»"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "модификация уже созданной заказчиком программы по его эскизному проекту",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "программа для ЭВМ КПА АО «СО ЕЭС», эскизный проект по договору от 05.05.2023 № 273-14-8Н-23 (приложен к документации); код в АИС «ФПА» заказчика",
  "platform_stack": [
   "PostgreSQL",
   "Astra Linux",
   "клиент-серверная/микросервисная архитектура"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "защищённый удалённый доступ (клиент S-Terra от заказчика, носители JaCarta за счёт исполнителя — по одному на сотрудника)",
   "соглашение об информационной безопасности, запись действий исполнителя",
   "не менее 7 специалистов с высшим образованием в ИТ/электроэнергетике/математике, из них 1 — с обучением по Astra Linux"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": "предпочтительно (оценивается): договоры за 3 года на разработку/сопровождение ПО для электроэнергетики в области моделирования схем и каналов противоаварийной автоматики; суммарная стоимость относительно НМЦ",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно при команде от 7 человек с компетенциями в электроэнергетике и Astra Linux; без отраслевого опыта баллы по квалификации не набрать",
  "timeline": "с даты заключения договора до даты из заявки победителя в диапазоне 01.08.2027–31.08.2027; сроки по каждой заявке — в заявке",
  "payment": "без аванса, по каждой утверждённой заявке в течение 7 рабочих дней после подписания УПД/акта; стоимость — по часовым ставкам специалистов",
  "warranty": "по второй и последующим заявкам — не менее 12 месяцев (срок — по заявке победителя, оценивается)",
  "ip_rights": "исключительное право на актуализированный эскизный проект, модифицированную программу, исходный код и документацию — заказчику",
  "penalties_risks": [
   "минимум 4760 человеко-часов и 7 специалистов",
   "работа в доменной области противоаварийной автоматики энергосистем",
   "жёсткие требования ИБ при удалённом доступе"
  ],
  "evaluation": "конкурс: цена 30%; качество и квалификация 35% (опыт аналогичных договоров 44%, специалисты 30%, деловая репутация 26%); срок гарантии 10%; функциональные характеристики (описание реализации типовых блоков) 25%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "студии без опыта в электроэнергетике и ПА шансов почти нет: узкая предметная область и квалификационные критерии",
  "sources": [
   "docs/32616441078/Приложение 2 к ТТ (Аналогичный договор и специалисты) Модиф_ КПА(38958288_256_06_10_2026).pdf",
   "docs/32616441078/КД_Модификация КПА 2026-2027(38958332_256_06_10_2026).pdf",
   "docs/32616441078/Приложение 1 к КД_ТТ Модификация КПА(38958291_256_06_10_2026).pdf",
   "docs/32616441078/Приложение 2 к КД Модификация КПА_НМЦ(38955875_256_06_10_2026).pdf",
   "docs/32616441078/текст разъяснения.pdf"
  ]
 },
 "0150200003926001166": {
  "reg": "0150200003926001166",
  "summary": "Поставка для Новгородского информационно-аналитического центра прав на ПО ViPNet Coordinator HW 4 (лицензия и дистрибутив на носителе) для ПАК ViPNet Coordinator HW1000 и сертификата расширенной техподдержки производителя на 1 год, в течение 15 рабочих дней. Разработки нет — перепродажа лицензий ИнфоТеКС.",
  "scope": [
   "передать простую неисключительную лицензию на ПО ViPNet Coordinator HW 4 версии 4.x (копия электронного экземпляра)",
   "передать дистрибутив ViPNet Coordinator HW 4 на материальном носителе",
   "передать сертификат активации прямой техподдержки ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x уровня «Расширенный» на 1 год",
   "совместимость с защищённой сетью ViPNet № 2541 и ViPNet Administrator",
   "подписать сублицензионное/лицензионное соглашение"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "предмет — передача прав на готовое СКЗИ и сертификат техподдержки вендора",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x в защищённой сети ViPNet № 2541 заказчика",
  "platform_stack": [
   "ViPNet Coordinator HW 4 (ИнфоТеКС)",
   "ViPNet Administrator"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ России на деятельность с шифровальными (криптографическими) средствами (п. 21 перечня к ПП № 313)",
   "права на распространение ПО от правообладателя (ИнфоТеКС)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны лицензия ФСБ на работу с СКЗИ и статус партнёра ИнфоТеКС для перепродажи лицензий",
  "timeline": "в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта",
  "payment": "без аванса, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "заказчику — простая неисключительная лицензия на ПО",
  "penalties_risks": [
   "товарный знак без «или эквивалент» (обоснован совместимостью)",
   "запрет иностранного ПО (ПП № 1875)"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не профиль студии: перепродажа криптолицензий, нужна лицензия ФСБ",
  "sources": [
   "docs/0150200003926001166/Приложение №1 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0150200003926001166/Приложение №4 Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616429745": {
  "reg": "32616429745",
  "summary": "Для Мосгоргеотреста — переход с Bentley MicroStation на QGIS + Postgres Pro/PostGIS: миграция данных из Oracle, корпоративный QGIS-плагин с доступом к данным только через API платформы Alterios, конвертер DGN → Shapefile/GeoPackage, фирменная сборка QGIS, интеграция с корпоративным контуром (Kafka/Arenadata, «Геодиметр», АС «Договор»). 5 этапов, 90 рабочих дней, НМЦК 49,9 млн руб.",
  "scope": [
   "этап 1 (3 рабочих дня): демонстрационное решение — архитектура, демо-БД Postgres Pro/PostGIS, QGIS-плагин через API Alterios, «Сбор Ромашки», конвертер DGN, фирменная сборка QGIS",
   "этап 2 (30 р.д.): проектная команда, периметр пилота, архитектура, ЧТЗ, модель угроз",
   "этап 3 (55 р.д.): прикладные компоненты, плагины QGIS, ETL, миграция из Oracle в Postgres Pro, перенос производственных процессов",
   "этап 4 (85 р.д.): интеграция и синхронизация с корпоративными системами через Alterios и Arenadata Streaming (Kafka)",
   "этап 5 (90 р.д.): внедрение, испытания, опытная эксплуатация, документация, исходные коды",
   "защита информации и ПДн по требованиям ФСТЭК/ФСБ, гарантия 12 месяцев"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "новая ГИС-архитектура на QGIS/PostGIS, встроенная в действующий контур заказчика (Alterios, Oracle, «Геодиметр», Kafka)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "технологический контур ГБУ «Мосгоргеотрест»: платформа Alterios (BPM/low-code и API-слой), корпоративная Oracle, БД «Геодиметр», Arenadata Streaming (Kafka), файлы MicroStation DGN",
  "platform_stack": [
   "Alterios",
   "NextGIS",
   "QGIS (Python 3, PyQt5)",
   "Postgres Pro / PostGIS",
   "GDAL/OGR",
   "Oracle",
   "Arenadata Streaming (Kafka)",
   "Astra Linux SE, РЕД ОС, Windows 10/11"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место выполнения — Москва, Ленинградский пр-т, 11; в ТЗ есть пропускной режим и правила «при выполнении работ на территории Заказчика», обязательность постоянного присутствия прямо не указана",
  "access_requirements": [
   "пропускной режим на территории заказчика",
   "работа с ПДн и защищаемой информацией по требованиям ФСТЭК/ФСБ",
   "правовые основания на работу с компонентами контура заказчика, включая Alterios"
  ],
  "licenses_required": [
   "документальное подтверждение правовых оснований на адаптацию, интеграцию и модификацию Alterios и других компонентов контура заказчика"
  ],
  "experience_required": "критерий (50% оценки): общая цена исполненных за 5 лет договоров по внедрению ГИС на базе QGIS и Postgres Pro/PostGIS, каждый не менее 20% НМЦК (≈10 млн руб.), предел 173 млн руб.",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "демонстрационное решение нужно сдать за 3 рабочих дня после подписания; нужны права на работу с Alterios и опыт крупных QGIS/PostGIS-внедрений",
  "timeline": "этап 1 — 3 рабочих дня, этап 2 — до 30-го, этап 3 — до 55-го, этап 4 — до 85-го, этап 5 — до 90-го рабочего дня с даты заключения договора",
  "payment": "аванса нет; поэтапно по факту в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке через «Портал поставщиков»",
  "warranty": "не менее 12 месяцев с подписания всех актов, устранение недостатков до 10 рабочих дней",
  "ip_rights": "исключительные права на результат переходят заказчику с приёмки итогового результата; передаются исходные коды",
  "penalties_risks": [
   "демо-решение за 3 рабочих дня после заключения договора",
   "критерий опыта узкий: внедрение ГИС на QGIS + Postgres Pro/PostGIS, договоры от ~10 млн руб.",
   "зависимость от прав на платформу Alterios"
  ],
  "evaluation": "конкурс (223-ФЗ): цена 50%, квалификация 50% — общая цена исполненных договоров по внедрению ГИС на QGIS и Postgres Pro/PostGIS (предел 173 млн руб.)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "небольшой студии не подходит: масштаб 50 млн руб., узкий ГИС-опыт от 10 млн на договор, демо за 3 дня и права на Alterios",
  "sources": [
   "docs/32616429745/Техническое_задание_17053585-1 (2).pdf",
   "docs/32616429745/9._Критерии_оценки__24.04_ (2).pdf",
   "docs/32616429745/Проект_контракта_17053585-1 (2).pdf"
  ]
 },
 "32616482869": {
  "reg": "32616482869",
  "summary": "Договор с единственным исполнителем, ИП Ольховой Е.Ф.: сделать Android-приложение, которое распознаёт тексты на старокалмыцком письме «тодо бичиг» и транслитерирует их. Заказчик — Калмыцкий госуниверситет, деньги из гранта «Приоритет-2030». Цена 600 000 ₽, срок — до 20.12.2026.",
  "scope": [
   "составить техтребования к приложению: модель распознавания и интерфейс",
   "обучить и дообучить модель на размеченных и синтетических данных, отработать позиционные формы и диакритику",
   "обработка вертикального текста: определение ориентации, сегментация столбцов, нормализация",
   "постобработка: исправление типичных ошибок, восстановление разорванных символов",
   "функциональное и приёмочное тестирование приложения"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "создаётся новое мобильное приложение с моделью распознавания",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "Android",
   "ML-модель распознавания текста (OCR)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "закупка у единственного поставщика: договор уже оформлен на ИП Ольхову Е.Ф., заявки не принимаются",
  "timeline": "С даты заключения договора по 20.12.2026; договор действует до 26.12.2026; акт сдачи-приёмки — в течение 10 дней после завершения работ",
  "payment": "600 000 ₽ без НДС (УСН) из средств субсидии; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания акта по счёту, аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "ответственность — по законодательству РФ, конкретных штрафов нет"
  ],
  "evaluation": "Не проводится — закупка у единственного поставщика по Положению о закупке КалмГУ",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит: исполнитель выбран заранее; по сути нишевая ML-задача (OCR старокалмыцкого письма)",
  "sources": [
   "docs/32616482869/Ольхова Е.Ф. договор ГПХ.pdf"
  ]
 },
 "32616452744": {
  "reg": "32616452744",
  "summary": "Разработка и внедрение информационно-управляющей системы автоматизации процессов зарплаты и управления персоналом для ООО «Газпром гелий сервис» (Приморский край). Документация закупки в ЕИС не размещена (неконкурентная закупка Газпрома, документы только на площадке) — выжимка сделана по карточке.",
  "scope": [
   "разработка и внедрение системы автоматизации расчёта зарплаты и управления персоналом"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "по названию закупки — разработка и внедрение новой системы (по карточке; подробности недоступны)",
  "needs_existing_system_knowledge": null,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "документы закупки не размещены в ЕИС (неконкурентная закупка Газпрома) — нужно смотреть площадку закупки, чтобы оценить реальные условия",
  "timeline": null,
  "payment": null,
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [],
  "evaluation": "Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) (Газпром) — по карточке ЕИС",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "НМЦК 23,8 млн руб., для СМП — потенциально подходит студии с опытом HR/payroll-систем, но детали закупки недоступны в ЕИС, нужно смотреть площадку",
  "sources": []
 },
 "0352300154626000175": {
  "reg": "0352300154626000175",
  "summary": "Сопровождение 1С в Москаленской ЦРБ (Омская область) на 2027 год: 80 часов на обновления, доработки и консультации по нетиповым конфигурациям 1С:БГУ, 1С:Медицина (больничная аптека, диетпитание), ЗКГУ, модулям МДЛП/«Честный знак», обменам с ЕИС, СБИС и региональной системой учёта. Выезд специалиста к заказчику не реже раза в месяц.",
  "scope": [
   "обновление релизов и форм отчётности 1С:БГУ, ЗКГУ, 1С:Медицина (нетиповые конфигурации)",
   "доработки: модули учёта обязательств и просроченной задолженности, формы «ПланКасса Факт», мониторинги, выгрузка в РИСМ",
   "настройка и поддержка МДЛП, «Честного знака», ЭДО, обменов с ЕИС, СБИС и ЕГИС бюджетного учёта Омской области",
   "регламентные операции, восстановление баз, администрирование прав",
   "консультации пользователей, в т.ч. по телефону; выезд специалиста не реже 1 раза в месяц"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "почасовое сопровождение и доработка действующих нетиповых конфигураций 1С",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "нетиповые конфигурации 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 и 1С:Медицина. Больничная аптека, 1С:ЗКГУ, 1С:Медицина. Диетическое питание",
  "platform_stack": [
   "1С:Предприятие 8",
   "1С:БГУ",
   "1С:ЗКГУ",
   "1С:Медицина",
   "МДЛП",
   "Честный знак",
   "СБИС"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Выезд специалиста на местонахождение заказчика, по требованию, не реже 1 раза в месяц», регламентные работы — «на территории Заказчика, по заявке» (Москаленская ЦРБ, Омская область)",
  "access_requirements": [
   "работа на территории заказчика"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужен 1С-специалист, готовый ежемесячно выезжать в Москаленки Омской области, и разбор чужих нетиповых доработок",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 25.12.2027, 80 часов",
  "payment": "без аванса, поэтапно, в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "ежемесячные выезды за свой счёт при цене 200 тыс. руб. в год",
   "чужие нетиповые конфигурации"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "подходит только местной 1С-команде из Омской области: мелкий объём и обязательные выезды",
  "sources": [
   "docs/0352300154626000175/Описание объекта закупки - 2026-09-18T125147.248.pdf",
   "docs/0352300154626000175/Проект контракта (68) (2).pdf"
  ]
 },
 "0118100008226000027": {
  "reg": "0118100008226000027",
  "summary": "ИТ-аутсорсинг для Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю на год: сопровождение ПО примерно на 700 рабочих местах в 37 адресах по всему краю — ОС, офисные и ведомственные программы, ViPNet, КриптоПро, Active Directory, аварийные выезды. Нужны лицензии ФСБ и ФСТЭК, свой сервис-деск и выезд специалиста в Краснодаре за 1 час.",
  "scope": [
   "аварийно-восстановительные работы: диагностика и восстановление ПО рабочих мест, сетевые проблемы",
   "сопровождение СКЗИ и СЗИ: ViPNet Client (ключи, настройка, перенос), КриптоПро, сертификаты ЭП, антивирус Kaspersky",
   "сопровождение ОС (Windows, Astra Linux, Rosa, CentOS, SLES), офисного и ведомственного ПО, AD, DNS, удалённого доступа",
   "регламентные работы ежеквартально/раз в полгода: обновления, резервные копии СУБД, анализ логов",
   "собственный сервис-деск с веб-доступом, e-mail и мобильным приложением iOS/Android; интеграция с колл-центром/IP АТС заказчика за 30 дней",
   "выезды по 37 адресам Краснодарского края в контрольные сроки (Краснодар — не более 1 раб. часа для критических)",
   "ежемесячные и ежеквартальные отчёты"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техническая поддержка и сопровождение ПО действующего парка рабочих мест заказчика, разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "парк рабочих мест (≈700 ПК, ноутбуков, планшетов) с ОС Windows/Linux, ведомственными системами Роспотребнадзора, защищённой сетью ViPNet, Active Directory",
  "platform_stack": [
   "ViPNet Client 4",
   "КриптоПро CSP",
   "Kaspersky Endpoint Security",
   "Astra Linux SE",
   "Windows",
   "Active Directory",
   "МойОфис / Р7-Офис"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "услуги оказываются по месту расположения оборудования — 37 адресов по Краснодарскому краю; выезд при невозможности устранить удалённо, перенос СКЗИ — на месте; прибытие в Краснодаре — не более 1–2 раб. часов, дальние объекты — до 5–8 раб. часов",
  "access_requirements": [
   "работа на территории заказчика (37 объектов по краю)",
   "удалённое подключение только по защищённому каналу ViPNet; лицензии и канал за счёт исполнителя",
   "доступ к учётным записям, паролям и ключам заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ России на работы с шифровальными средствами (пп. 12, 20, 21 перечня ПП № 313)",
   "лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (контроль защищённости; установка, наладка СЗИ)",
   "допускается привлечение соисполнителей-лицензиатов"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны лицензии ФСБ и ФСТЭК (или соисполнитель с ними), выездная служба по всему краю с прибытием за 1 час в Краснодаре и свой сервис-деск — это профиль регионального ИТ-аутсорсера",
  "timeline": "с 01.12.2026 по 30.11.2027; поэтапно, ежемесячная приёмка; интеграция с колл-центром — не позднее 30 дней от начала",
  "payment": "без аванса; ежемесячно по документу о приёмке в ЕИС, оплата не позднее 7 рабочих дней после подписания приёмки",
  "warranty": "обеспечение гарантийных обязательств не предусмотрено; недостатки устраняются в течение 3 рабочих дней",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "штрафы по ПП № 1042 (1% цены контракта/этапа и др.), пени 1/300 ключевой ставки",
   "жёсткие сроки прибытия на 37 объектов по краю",
   "сервис-деск с мобильным приложением — за свой счёт"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "студии разработки не подходит: это выездной ИТ-аутсорсинг с лицензиями ФСБ/ФСТЭК по всему Краснодарскому краю",
  "sources": [
   "docs/0118100008226000027/Приложение 3 к ИЗВЕЩЕНИЮ Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0118100008226000027/Приложение 1-2 к контракту Условия контракта и техническое задание.pdf"
  ]
 },
 "32616360229": {
  "reg": "32616360229",
  "summary": "Разработать аналитический модуль (BI-модуль) как обособленную часть существующей системы обработки обращений граждан филиала «МосжилНИИпроект»: витрины данных, панели мониторинга, регламентная и пользовательская отчётность, территориальный анализ по обращениям. Модуль интегрируется с действующим операционным модулем заказчика по REST API, затем переносится на мощности заказчика и ставится на 12-месячное гарантийное сопровождение.",
  "scope": [
   "Обследование процессов и согласование интеграционного контракта (REST API) с операционным модулем заказчика",
   "Проектирование и построение витрин данных из данных операционного модуля",
   "Настройка расчёта показателей (просрочки, нагрузка, повторные обращения и др.)",
   "Разработка регламентной и пользовательской отчётности (XLSX/PDF/CSV)",
   "Панели мониторинга и интерфейс территориального анализа (карта, ФИАС/UNOM)",
   "Разграничение прав доступа по ролям",
   "Приёмо-сдаточные испытания, перенос модуля на мощности заказчика, ввод в эксплуатацию",
   "Обучение пользователей-аналитиков и администраторов, передача документации, исходного кода и лицензии",
   "Гарантийное сопровождение не менее 12 месяцев с SLA по устранению дефектов"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Новый модуль разрабатывается, но как встроенная часть чужой действующей системы обработки обращений, с обязательной интеграцией по её интерфейсам",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Операционный модуль системы обработки обращений граждан филиала ГАУ «МосжилНИИпроект» (единственный источник данных, интеграция по REST API/интеграционному контракту)",
  "platform_stack": [
   "REST API",
   "JSON",
   "защищённый облачный контур (ЦОД) с локализацией данных в РФ"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Работы выполняются дистанционно через защищённый удалённый доступ; «при необходимости, по требованию Заказчика, Подрядчик обеспечивает очное присутствие специалиста на территории Заказчика» — присутствие не исключено, но не является постоянным требованием",
  "access_requirements": [
   "защищённый удалённый доступ к инфраструктуре заказчика",
   "обработка персональных данных граждан по законодательству РФ",
   "локализация данных в РФ (ЦОД)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не является условием допуска, но даёт до 70 баллов (вес 0,4×0,7) критерия оценки: опыт исполненных контрактов по разработке/развитию ИС, без неустоек, за последние 3 года; предельное значение показателя — 121 000 000 руб.",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно изучить и интегрироваться с чужим операционным модулем обращений заказчика — без знания его структуры данных и интерфейсов работу не начать",
  "timeline": "365 календарных дней с даты договора, поэтапно: этап 1 — обследование и интеграционный контракт (≤45 дн.), этап 2 — разработка и настройка (46–300 дн.), этап 3 — ПСИ, перенос и ввод в эксплуатацию (≤365 дн.); далее гарантийное сопровождение ≥12 месяцев",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата поэтапная по факту выполненных работ в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного Документа о приёмке (через АИС «Портал поставщиков»), за вычетом неустоек при наличии",
  "warranty": "Не менее 12 месяцев с даты подписания акта о вводе в промышленную эксплуатацию; гарантийное сопровождение включает устранение дефектов по SLA (2–16 рабочих часов реакции/решения для критичных) и консультации",
  "ip_rights": "Все витрины данных, правила расчёта, отчётные формы, исходный код и компоненты модуля принадлежат заказчику; передаётся простая неисключительная лицензия с правом модернизации, дистрибутив и исходный код",
  "penalties_risks": [
   "Штраф за неисполнение обязательств (кроме просрочки): 10% цены договора/этапа при сумме до 3 млн, снижается по шкале до 0,4% при крупных суммах",
   "Жёсткий SLA гарантийного сопровождения: критичные дефекты — реакция 2 рабочих часа, решение 8 рабочих часов, режим 24/7",
   "Обязательная передача полного экспорта данных и параллельная работа 30 дней при смене подрядчика"
  ],
  "evaluation": "Конкурс: цена договора и квалификация (40%: опыт работы 0,7 + обеспеченность кадрами 0,3), опыт — не обязателен для допуска, но даёт существенный вес в баллах",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Сложный интеграционный BI-проект с жёстким SLA и обязательной глубокой интеграцией в чужую систему — подходит студии с опытом аналитики/BI и готовностью к длительному (12+ мес.) сопровождению",
  "sources": [
   "docs/32616360229/ТЗ__приложение_1_к_Договору_ (1).pdf",
   "docs/32616360229/Расчет_НМЦД[5c6023b0].pdf",
   "docs/32616360229/Критерии_оценки_разработка_ан_модуля (1).pdf",
   "docs/32616360229/Проект_контракта_17217149-1 (1).pdf"
  ]
 },
 "0187200001726001479": {
  "reg": "0187200001726001479",
  "summary": "Сопровождение и обновление на 2027 год программного комплекса «Медицинская информационная система» (свидетельство № 2006613490; Oracle 10.2, Oracle Linux 6, клиенты на Windows) в Няганской городской детской поликлинике (ХМАО): мониторинг БД, исправление ошибок, доработки под изменения законодательства и ОМС, отчётные формы, поддержка интеграций с региональным сегментом ЕГИСЗ. Работать — только очно в Нягани, удалённый доступ запрещён.",
  "scope": [
   "мониторинг сервера и СУБД Oracle (табличные пространства, журналы), восстановление БД",
   "консультации пользователей по телефону, служба техподдержки",
   "устранение ошибок модулей ПК МИС",
   "модификация ПК МИС под изменения законодательства, Минздрава, ФОМС и Депздрава Югры, новые отчётные формы",
   "поддержка и доработка интеграций с региональным сегментом ЕГИСЗ (ВИМИС, РЭМД, «Запись к врачу», льготное лекарственное обеспечение)",
   "настройка пользователей и справочников, установка обновлений, руководство пользователя по ГОСТ 19.505-79"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и модификация уже внедрённого коробочного ПК МИС",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПК «Медицинская информационная система» (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2006613490), СУБД Oracle 10.2.0, Oracle Linux 6, клиент Windows; права использования куплены у частной компании",
  "platform_stack": [
   "ПК МИС (свид. № 2006613490)",
   "Oracle 10.2.0",
   "Oracle Linux 6",
   "Windows",
   "ViPNet Client"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Оказание Услуг … осуществляется только при личном прибытии представителей Исполнителя на объекты информатизации Заказчика… Использование технологий удаленного доступа не допускается»; место — г. Нягань, ул. Загородных, 2; при сбоях — выезд в регламентные сроки",
  "access_requirements": [
   "только личное присутствие на объекте заказчика в Нягани, удалённый доступ запрещён",
   "соблюдение пропускного и режимного порядка",
   "соглашение о неразглашении, работа с персональными данными пациентов (152-ФЗ)"
  ],
  "licenses_required": [
   "права правообладателя ПК МИС на модификацию: копия свидетельства № 2006613490 (если исполнитель — правообладатель) или договор с правообладателем о передаче прав на модификацию"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "модифицировать ПК МИС может только правообладатель или лицо с договором от него; плюс постоянная очная работа в Нягани",
  "timeline": "с 01.01.2027, ежемесячные этапы январь–декабрь 2027; срок исполнения контракта до 17.02.2028",
  "payment": "без аванса; ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, за оказанные и принятые услуги",
  "warranty": "гарантийные обязательства с обеспечением по контракту; срок в просмотренных разделах не указан",
  "ip_rights": "исполнитель передаёт заказчику неисключительное право пользования модифицированными версиями ПК МИС",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 10% цены контракта",
   "только очная работа в Нягани, удалённый доступ запрещён",
   "нужны права правообладателя на модификацию",
   "реакция на ошибки — до 24 часов"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "не подходит: без прав от правообладателя ПК МИС и без людей в Нягани участвовать бессмысленно",
  "sources": [
   "docs/0187200001726001479/Техническое задание.docx (архив)/Техническое задание.pdf",
   "docs/0187200001726001479/Извещение о проведении закупки №1506эа26.docx (архив)/Извещение о проведении закупки №1506эа26.pdf",
   "docs/0187200001726001479/Проект контракта.doc (архив)/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0173100009626000100": {
  "reg": "0173100009626000100",
  "summary": "Техническая поддержка внутреннего портала Госдумы «Фонд электронных информационных ресурсов (ФЭИР ГД)» на 1С-Битрикс с сервисами на MySQL и Oracle: восстановление работоспособности, администрирование серверов, контроль импорта данных, мелкие доработки модулей по заявкам. Работа на территории Госдумы в Москве — удалённого доступа нет, присутствие представителя не реже 3 раз в неделю; срок — с 1 декабря 2026 по 30 ноября 2027.",
  "scope": [
   "Восстановление работоспособности портала при сбоях, в т.ч. круглосуточно по аварийным заявкам (не более 4 часов)",
   "Администрирование и настройка серверных компонентов (CentOS 7, MySQL 5.7, Oracle, Apache/PHP 7.1), установка и настройка модулей 1С-Битрикс",
   "Контроль ежечасного/ежедневного/еженедельного импорта данных из систем ГД (ИОД, СОЗД, СПБ), архивирования и репликации; устранение ошибок импорта",
   "Модификация ПО портала (исключительные права у заказчика) и правка эксплуатационной документации",
   "Консультации по горячей линии и e-mail (9:00–18:00, ответ на письмо — в течение 2 часов)",
   "Мониторинг на территории заказчика не реже 3 раз в неделю с рекомендациями в Журнале (Redmine)",
   "Работа по заявкам с приоритетами от «Низкий» (10 раб. дней) до «Немедленный» (4 часа)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и техподдержка действующего портала с доработками модулей по заявкам, без создания новой системы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Портал ФЭИР ГД на «1С-Битрикс: Управление сайтом 18.0.0» с собственными подсистемами (учёт запросов, поручений, загранкомандировок, пропусков и др.), СУБД MySQL и Oracle (Developer 2000), интеграции с СЭД, СОЗД, ИОД, единой авторизацией, СПБ, СИР.Ремеди",
  "platform_stack": [
   "1С-Битрикс: Управление сайтом 18.0.0",
   "CentOS 7",
   "MySQL 5.7",
   "Oracle, Developer 2000",
   "Apache 2.4, PHP 7.1",
   "ALT Server-V 10 (виртуализация)",
   "Redmine (журнал заявок)"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Услуги оказываются на территории Заказчика. По месту нахождения Исполнителя оказываются только услуги по предоставлению консультаций. Предоставление удаленного доступа к Порталу не предусмотрено»; мониторинг — присутствие представителя не реже 3 раз в неделю с 9:00 до 18:00 по адресам в Москве (Охотный ряд, 1; Воздвиженка, 4/7; Георгиевский пер., 2; Б. Дмитровка, 1); заявки «Немедленный» — в течение 4 часов на территории заказчика, «Аварийный» — круглосуточно.",
  "access_requirements": [
   "работа только на территории Госдумы (Москва), удалённого доступа к порталу нет",
   "пропускной и внутриобъектовый режим: список персонала с ФИО в течение 2 рабочих дней после заключения контракта, при себе документ, удостоверяющий личность",
   "круглосуточная готовность к аварийным заявкам (в течение 4 часов)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не допуск, а критерий оценки: число исполненных за 5 лет договоров (44-ФЗ/223-ФЗ) на сопровождение или техподдержку информационных систем, сайтов и/или порталов; также число специалистов с высшим образованием в ИТ",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Можно при наличии команды в Москве, способной 3 раза в неделю и по срочным заявкам (4 часа, аварии — круглосуточно) работать на территории Госдумы, и опыта с устаревшим стеком 1С-Битрикс 18/PHP 7.1/Oracle; код и система доступны только на месте",
  "timeline": "С 1 декабря 2026 по 30 ноября 2027, 4 этапа (периоды оказания: 01.12.2026–28.02.2027, 01.03–31.05.2027, 01.06–31.08.2027, 01.09–30.11.2027); контракт действует до 31.12.2027",
  "payment": "Без аванса, по этапам: в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке в ЕИС (приёмка — до 20 рабочих дней)",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Исключительные права на модифицируемое ПО портала принадлежат заказчику; услуги не сопряжены с предоставлением прав на ПО",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 30% цены контракта",
   "Штраф 10% НМЦК за ненадлежащее исполнение (цена до 3 млн), пени 1/300 ключевой ставки",
   "Аварийные заявки круглосуточно, включая выходные, срок 4 часа",
   "Приёмка до 20 рабочих дней, оплата — после неё"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена — 60%, квалификация участника — 40% (опыт исполненных договоров на сопровождение ИС/сайтов/порталов и число специалистов с высшим ИТ-образованием)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит московской студии с опытом поддержки Битрикс-порталов и готовностью к регулярному присутствию в Госдуме; удалённой студии не подходит",
  "sources": [
   "docs/0173100009626000100/Приложение № 1 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0173100009626000100/Приложение № 4 Порядок оценки.pdf",
   "docs/0173100009626000100/Приложение № 5 Государственный контракт.pdf"
  ]
 },
 "32616421096": {
  "reg": "32616421096",
  "summary": "Создать для ООО «КубаньТеплоИнжиниринг» единый диспетчерский пункт котельных на MasterSCADA PRO: поставить и смонтировать сервер и АРМ диспетчера, нарисовать карту и мнемосхемы по Краснодару, Новороссийску, Анапе и Темрюку, подключить камеры и данные 90+ котельных через модемы/OPC (Modbus TCP, OPC UA), провести пусконаладку и обучение. Монтаж на самих котельных не входит. Сдать результат нужно к 30.10.2026 — через неделю после окончания подачи заявок.",
  "scope": [
   "поставка сервера (2× Xeon Gold, 256 ГБ ОЗУ, Windows Server 2022), ИБП и АРМ диспетчера с мониторами и ТВ",
   "монтаж сервера, установка ОС, СУБД и MasterSCADA PRO с резервированием",
   "интеграция с контроллерами по Modbus TCP и OPC UA, настройка модемов, роутеров и OPC-серверов, каналов VPN/GSM",
   "интерактивная карта 4 муниципальных образований, мнемосхемы по районам и котельным, подключение камер, сквозной поиск",
   "проектная документация, руководство пользователя, инструкции; обучение персонала не менее 48 часов",
   "передача исходного проекта SCADA и конфигураций, ввод в эксплуатацию комиссионным актом"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "создание нового диспетчерского комплекса с поставкой оборудования и лицензий",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "контроллеры и каналы связи на котельных заказчика (90+ объектов, около 500 точек ввода-вывода на 10 подготовленных котельных)",
  "platform_stack": [
   "MasterSCADA PRO",
   "Windows Server 2022",
   "Modbus TCP",
   "OPC UA",
   "VPN/GSM"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "монтаж сервера и рабочего места диспетчера, пусконаладка и обучение персонала (не менее 48 часов) — на объектах заказчика в Краснодаре; наладка каналов связи на котельных",
  "access_requirements": [
   "работа на объектах теплоснабжения, требования ФСТЭК № 31 к защите АСУ ТП",
   "диспетчерский пункт без доступа в интернет"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензии MasterSCADA PRO и системного ПО — закупает подрядчик и переоформляет на заказчика"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "срок сдачи 30.10.2026 наступает раньше, чем по 223-ФЗ можно заключить договор; плюс поставка дорогого сервера и монтаж в Краснодаре",
  "timeline": "окончание работ (сдача результатов) — 30.10.2026; срок начала — в течение ___ рабочих дней с заключения договора",
  "payment": "аванс — по усмотрению заказчика, первый не более 4 807 442 руб. под обеспечение; окончательный расчёт после всех актов в течение ___ рабочих дней",
  "warranty": "не менее 36 месяцев на результат работ; оборудование — с гарантией не менее 5 лет",
  "ip_rights": "передаются исходный проект SCADA, скомпилированное ПО, конфигурации; лицензии переоформляются на заказчика",
  "penalties_risks": [
   "пеня 0,2% цены договора в день, но не менее 10 000 руб. в день",
   "штраф 10% за каждое нарушение, 20% за нарушение конфиденциальности",
   "срок сдачи раньше возможной даты договора — пени почти неизбежны",
   "аванс не гарантирован, заказчик вправе отказать в нём без причин"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — единственный критерий цена",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не для IT-студии: АСУ ТП на MasterSCADA с поставкой железа и монтажом, а срок уже фактически прошёл",
  "sources": [
   "docs/32616421096/1._Создание_программно_технического_комплекса_дистанционного_контроля_и_мониторинга__SCADA (5).pdf",
   "docs/32616421096/2._Договор_на_cоздание_программно_технического_комплекса_дистанционного_контроля_и_мониторинга__SCADA (5).pdf",
   "docs/32616421096/Извещение_котировка_по (5).pdf",
   "docs/32616421096/Ответ_на_запрос_на_разъяснение_извещения__32616421096.pdf"
  ]
 },
 "0318300000726000386": {
  "reg": "0318300000726000386",
  "summary": "Сопровождать в 1-м полугодии 2027 года уже работающую МИС «КПС «САМСОН» Кореновской ЦРБ (Краснодарский край): поддержка пользователей, администрирование СУБД и серверной части, мониторинг около 30 интеграций (ФЭР, ИЭМК, РЭМД, ВИМИС, ОМС, ЭЛН), обновления и обучение. Нужен лицензионный договор с правообладателем ООО «САМСОН Групп».",
  "scope": [
   "Приём и обработка обращений через центр обращений (выделенные e-mail и телефон), база знаний",
   "Администрирование СУБД и баз данных: резервное копирование, восстановление, целостность",
   "Мониторинг работы серверной части и около 30 интеграционных профилей (ФЭР, ИЭМК, РЭМД, ВИМИС, ТФОМС, ЭЛН и др.)",
   "Аварийное восстановление МИС, установка обновлений от разработчика, передача ошибок разработчику",
   "Консультации и обучение пользователей (очно или удалённо)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение уже эксплуатируемой МИС без создания нового",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «КПС «САМСОН» (правообладатель ООО «САМСОН Групп») в ГБУЗ «Кореновская ЦРБ»",
  "platform_stack": [
   "МИС «КПС «САМСОН»",
   "ViPNet (сеть № 1988 минздрава Краснодарского края)",
   "РС ЕГИСЗ Краснодарского края, ТФОМС КК"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Место оказания услуг — г. Кореновск, ул. Павлова, 19; при технической возможности услуги оказываются удалённо через ViPNet; обучение «как в очном, так и удаленном формате»",
  "access_requirements": [
   "подключение к защищённой сети минздрава Краснодарского края ViPNet № 1988",
   "работа с медицинскими персональными данными"
  ],
  "licenses_required": [
   "свидетельство правообладателя на МИС «КПС «САМСОН» либо лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем, включающий право на адаптацию, сублицензирование и изменение исходного текста"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны права от правообладателя «САМСОН Групп» (включая изменение исходного кода) и знание МИС с её интеграциями",
  "timeline": "С даты заключения, но не ранее 01.01.2027, по 30.06.2027; 2 этапа: до 31.03.2027 и 01.04–30.06.2027",
  "payment": "По этапам, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; аванса нет",
  "warranty": "12 месяцев с подписания документа о приёмке; распространяется на изменения, внесённые в исходные тексты МИС",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "участие фактически ограничено правообладателем и его лицензиатами",
   "восстановление МИС после сбоев в сроки регламента"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит: нужен лицензионный договор с «САМСОН Групп» и опыт сопровождения этой МИС",
  "sources": [
   "docs/0318300000726000386/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0318300000726000386/Требования к заявке на участие в закупке и инструкция по её заполнению (10) (1).pdf",
   "docs/0318300000726000386/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616421968": {
  "reg": "32616421968",
  "summary": "Разработать для Мосгоргеотреста веб-портал «Автоматизированная система управления подготовкой»: автоматическая подготовка полевых материалов геодезистов по границе заказа (мозаика из архивных данных, выгрузка PDF/DXF/DGN/DWG/GeoJSON), диспетчеризация 50 бригад, мониторинг производства, карты, дашборды и мобильный контур. Работа поверх существующей БД Postgres Pro/PostGIS заказчика; весь цикл от обследования до промышленной эксплуатации — за 100 календарных дней.",
  "scope": [
   "обследование процессов УГП №1 и №2, анализ БД Postgres Pro, техническое проектирование",
   "подсистема подготовки полевых материалов: территориальный анализ, сборка актуального покрытия («Ромашка»), формирование PDF/DXF и сервис для других систем",
   "диспетчеризация: планирование и распределение заказов по бригадам, контроль сроков, мониторинг операций",
   "картографический веб-интерфейс с редактированием геометрий, дашборды и отчёты",
   "мобильное взаимодействие с полевыми бригадами (адаптивный веб)",
   "подсистема защиты информации (ПДн, ФСТЭК), интеграция с ИС организации",
   "тестирование, опытная и промышленная эксплуатация, обучение, документация и исходные коды"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "создаётся новый веб-портал с нуля, интегрируемый с существующей БД заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "БД инженерно-геодезических изысканий на Postgres Pro + PostGIS (Patroni, HAProxy, pgBackRest) и ИС организации — интеграция, структура изучается на этапе обследования",
  "platform_stack": [
   "Postgres Pro",
   "PostGIS",
   "веб-портал",
   "Indeed PAM (привилегированный доступ)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место выполнения — Москва, Ленинградский пр-т, 11; система разворачивается в ИТ-инфраструктуре заказчика, обследование процессов и опытная эксплуатация с пользователями; обучение очно или дистанционно",
  "access_requirements": [
   "работа в инфраструктуре заказчика через шлюз привилегированного доступа Indeed PAM",
   "обработка персональных данных работников (152-ФЗ, требования ФСТЭК)"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации (или привлечение лицензиата по согласованию)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "новый проект, но нужны команда ГИС-разработки, лицензия ФСТЭК или субподрядчик с ней, обеспечение заявки 720 000 и исполнения 1 080 000 руб.",
  "timeline": "С 1-го по 100-й календарный день с даты заключения договора; 7 этапов: обследование, проектирование, разработка, тестирование, опытная эксплуатация, промышленная эксплуатация, обучение",
  "payment": "Без аванса; по факту выполненных работ, в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке (Портал поставщиков)",
  "warranty": "365 дней с даты приёмки; недостатки устраняются за 7 рабочих дней; обеспечение гарантийных обязательств 2% (720 000 руб.)",
  "ip_rights": "Исходные коды Системы передаются заказчику (по требованию)",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 2% (720 000 руб.), исполнения 3% (1 080 000 руб.), гарантии 2% (720 000 руб.)",
   "весь цикл до промышленной эксплуатации за 100 дней",
   "требования ИБ (ФСТЭК, ПДн)"
  ],
  "evaluation": "Аукцион в электронной форме среди СМСП (223-ФЗ) — победитель по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Интересный новый ГИС-проект на 36 млн руб., но под силу только сильной команде с опытом геоданных и ИБ; срок 100 дней очень жёсткий",
  "sources": [
   "docs/32616421968/Техническое_задание_17224231-1 (1).pdf",
   "docs/32616421968/АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (СМП) (1).pdf",
   "docs/32616421968/Проект_контракта_17224231-1 (1).pdf"
  ]
 },
 "32616421670": {
  "reg": "32616421670",
  "summary": "Продление права использования и абонентское обслуживание системы защищённого электронного документооборота «Контур.Экстерн» (для отправки отчётности в контролирующие органы) для АО «Рязанские городские распределительные электрические сети» на 12 месяцев. Чистая поставка/продление готовых лицензий и подписки, без разработки.",
  "scope": [
   "Продление абонентского обслуживания «Контур.Экстерн» (тариф «Максимальный», 1 год, ЮЛ на ОСН)",
   "Лицензия для дополнительного пользователя «Стандартная» со встроенным СКЗИ «КриптоПро CSP» — 2 шт.",
   "Продление права использования «Контур.Экстерн» (тариф «Максимальный») со встроенным СКЗИ — 1 шт.",
   "Техническая поддержка пользователей по телефону в режиме 24/7"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "Продление подписки и лицензий на готовый сервис «Контур.Экстерн» (СКБ Контур), разработка не требуется",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Контур.Экстерн (система защищённого электронного документооборота для отчётности в контролирующие органы)",
  "platform_stack": [
   "Контур.Экстерн",
   "КриптоПро CSP"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Указан адрес заказчика как место оказания услуг, но фактически это предоставление доступа к облачному сервису/лицензии — физическое присутствие не требуется, услуга — лицензирование и техподдержка по телефону",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Возможность официально поставлять/продлевать лицензии и подписку именно на продукт «Контур.Экстерн» (СКБ Контур) — фактически нужен статус партнёра-реселлера СКБ Контур"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Можно начать сразу, если есть возможность официально продать/продлить лицензии именно на «Контур.Экстерн» через партнёрскую сеть СКБ Контур — разработки или доступа к инфраструктуре заказчика не требуется",
  "timeline": "Доступ предоставляется на 12 месяцев с момента заключения договора",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата безналичным перечислением в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке, на основании счёта/счёт-фактуры/УПД; цена договора фиксированная — 42 913,54 ₽; обеспечение заявки и исполнения договора не установлено",
  "warranty": "Отдельный гарантийный срок не указан; гарантия качества распространяется на весь объём оказываемых услуг",
  "ip_rights": "Простая (неисключительная) лицензия на использование системы",
  "penalties_risks": [
   "Запрет закупки иностранного происхождения товаров/услуг по ПП РФ № 1875 — требуется российское происхождение сервиса",
   "Пеня 1% от суммы/стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки (как для заказчика, так и для исполнителя)"
  ],
  "evaluation": "Аукцион с двумя частями заявок (СБ-АСТ, по цене)",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит при наличии партнёрства с СКБ Контур для продажи/продления лицензий «Контур.Экстерн» — простая поставка без разработки",
  "sources": [
   "docs/32616421670/Аукционная документация услуги защищ. эл. документооборот 30.09.2026.pdf"
  ]
 },
 "0373100098226000007": {
  "reg": "0373100098226000007",
  "summary": "Техническая поддержка и сопровождение действующей Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно») для ФГБУ «Центр Агроаналитики» (Минсельхоз России). Нужны круглосуточный helpdesk с несколькими линиями поддержки, администрирование и мониторинг системы на Astra Linux/Kubernetes, устранение инцидентов по жёсткому SLA и небольшой объём доработок (до 6 человеко-месяцев).",
  "scope": [
   "Helpdesk 1–3 линии (приём и регистрация обращений по e-mail и бесплатному телефону, не менее 10 линий, круглосуточная 1-я линия)",
   "Устранение инцидентов по матрице приоритетов (от 20 мин реакции/2 часов решения для критичного приоритета до 60 мин/40 часов для низкого)",
   "Администрирование ППО и СПО: учётные записи, права доступа, резервное копирование и контроль целостности БД, тестирование и установка обновлений",
   "Мониторинг (Zabbix/VictoriaMetrics/Grafana) с визуализацией и ежеквартальным анализом перспективной нагрузки",
   "Восстановление работоспособности после сбоя (RPO не более 0,5 часа)",
   "Актуализация эксплуатационной документации по ГОСТ 34",
   "Реализация отложенных модификаций СПО/ППО (агрегированные выборки, правки на уровне БД, доработка блока информирования) в объёме не более 6 человеко-месяцев",
   "Привлечение субподрядчиков из числа СМП/СОНКО в объёме 30% цены контракта"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение уже работающей федеральной ГИС (это продолжение действующей поддержки, см. ссылки на предыдущие контракты в разъяснении по закупке); доработки ограничены 6 человеко-месяцами без изменения архитектуры",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ФГИС «Зерно» — модульная система учёта партий зерна, интегрированная со смежными ГИС (СМЭВ, ЕСИА, ЕПГУ); ранее сопровождалась по контрактам №1770305249225000032 и №1770305249224000010",
  "platform_stack": [
   "Astra Linux SE «Воронеж» 1.8",
   "Kubernetes",
   "Containerd/Crictl",
   "Java JDK 17 + Spring Boot 2.7.5",
   "Nginx",
   "Arenadata Prosperity SE 4.0",
   "pgBouncer",
   "VictoriaMetrics",
   "Grafana",
   "Zabbix"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Место оказания услуг указано как «территория Российской Федерации», результаты передаются в Москву; есть пункт «при необходимости Исполнитель должен принимать участие в организуемых Заказчиком рабочих группах или совещаниях» — формат (очно/удалённо) не уточнён",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к средствам мониторинга на технических средствах заказчика (предоставляется в течение 5 дней после контракта)",
   "Соблюдение требований приказа ФСТЭК России №117 от 11.04.2025 и иных актов ФСТЭК/ФСБ по защите информации в ГИС — обязательство исполнителя при оказании услуг (не входной лицензионный барьер для участия)",
   "Обработка персональных данных пользователей системы (152-ФЗ)",
   "Обязательная патентная и лицензионная чистота всех применяемых программных решений"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Жёсткого фильтра по опыту не найдено; опыт учитывается как критерий оценки заявок (вес 30% в общей оценке, 50% внутри него на общую цену исполненных аналогичных договоров) с предельным значением показателя 800 000 000 руб.",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно глубокое знание уже работающей федеральной ГИС (архитектура на Astra Linux/Kubernetes/Java, интеграции с СМЭВ/ЕСИА), сохранение текущих архитектурных решений, обязательства по защите информации ФСТЭК/ФСБ и крупное обеспечение исполнения контракта (22,5 млн руб.)",
  "timeline": "Период оказания услуг и календарный план из извлечённого текста не определены (ссылка на Приложение № 2 «Календарный план» к контракту, текст графика не попал в выгрузку); оплата и отчётность — по отчётным периодам",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата фактически оказанных услуг за отчётный период в течение 7 рабочих дней с даты подписания и размещения заказчиком документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Жёсткий SLA с ограничением на объём обрабатываемых заявок по SLA (не более 100/день для 2-й линии и 48/день для 1-й линии)",
   "Круглосуточная работа по инцидентам 3 и 4 приоритета",
   "Максимально допустимая внеплановая недоступность системы — 24 часа в год",
   "Штрафы и пени по Контракту — по стандартным правилам ПП РФ №1042 от 30.08.2017",
   "Обеспечение исполнения контракта 22 499 163,10 руб., обеспечение заявки 749 972,10 руб.",
   "Обязательное привлечение субподрядчиков СМП/СОНКО на 30% цены контракта"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс по 44-ФЗ: цена контракта — 30%, качественные/функциональные характеристики (технология оказания услуг по разделам ТЗ) — 40%, квалификация участника (опыт работы и деловая репутация, финансовые/материальные ресурсы) — 30%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии не подходит: требуется готовая компетенция в сопровождении крупной федеральной ГИС на Astra Linux/Kubernetes/Java с жёстким круглосуточным SLA и крупным финансовым обеспечением контракта",
  "sources": [
   "docs/0373100098226000007/Приложение № 1. Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0373100098226000007/Приложение № 3. Требования к заявке.pdf",
   "docs/0373100098226000007/Приложение № 5. Критерии оценки заявок.pdf",
   "docs/0373100098226000007/Приложение № 4. Проект контракта.pdf",
   "docs/0373100098226000007/Ответ на запрос № 263293 от 02.10.2026 г..pdf"
  ]
 },
 "32616430912": {
  "reg": "32616430912",
  "summary": "Предпроектное обследование для АО «Новосибирскэнергосбыт» (900 сотрудников): описать бухгалтерский, налоговый и управленческий учёт в 1С:УПП 1.3 + БИТ.Финанс со всеми доработками и интеграциями и построить целевую модель в 1С:ERP 2 с минимумом доработок, плюс смета на последующий переход. Срок — 90 рабочих дней, НМЦ 1,6 млн руб.",
  "scope": [
   "интервью с ключевыми пользователями, описание фактических бизнес-процессов (as-is)",
   "инвентаризация доработок, расширений, внешних обработок, интеграций УПП+БИТ.Финанс",
   "анализ разрывов с типовой 1С:ERP и целевая модель процессов (to-be)",
   "подходы к миграции данных и НСИ, судьба интеграций и отчётности",
   "технико-коммерческое предложение со сметой на следующие этапы",
   "согласование документов на архитектурном комитете заказчика (по средам)"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "консалтинг: обследование и моделирование бизнес-процессов перед переходом на 1С:ERP, без разработки",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "1С:УПП ред. 1.3 + БИТ.ФИНАНС 3.0 с доработками и интеграциями",
  "platform_stack": [
   "1С:УПП 1.3",
   "БИТ.Финанс 3.0",
   "1С:ERP Управление предприятием 2"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "адрес — Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 32, но «допустимо оказание услуг удалённо»",
  "access_requirements": [
   "соблюдение режима конфиденциальности и регламентов доступа заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "статус партнёра 1С «Центр компетенции по ERP-решениям»",
   "сертификаты 1С: Эксперт по технологическим вопросам, Специалист по платформе, Специалист-консультант ERP (упр. и регл. учёт), Руководитель проекта"
  ],
  "experience_required": "критерий 30%: суммарная стоимость исполненных договоров по обследованию/моделированию бизнес-процессов или переходу на 1С:ERP (≥1 млн руб. — максимум баллов)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "квалификационный отбор пропускает только партнёров 1С со статусом «Центр компетенции по ERP-решениям» и полным набором сертификатов",
  "timeline": "90 рабочих дней с даты заключения договора; квалификационный отбор до 19.10.2026, основной этап подачи — 23.10–05.11.2026",
  "payment": "100% после подписания акта: в течение 60 календарных дней, для СМП — 7 рабочих дней",
  "warranty": "12 месяцев со дня подписания акта; обеспечение гарантийных обязательств 160 000 руб.",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения договора 160 000 руб. + обеспечение гарантии 160 000 руб.",
   "гарантийные обязательства на результат обследования 12 месяцев"
  ],
  "evaluation": "запрос предложений с квалификационным отбором: цена 70%, опыт 30%",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "подходит только 1С-интегратору со статусом ЦК по ERP; обычной студии не пройти отбор",
  "sources": [
   "docs/32616430912/Приложение №1 к извещению_ТЗ_для_обследования_и_моделирования.pdf",
   "docs/32616430912/Приложение №5 к извещению_Договор_на_обследование_и_моделирование_1СУПП-1СERP.pdf",
   "docs/32616430912/ЗД_Обследование и моделирование.pdf",
   "docs/32616430912/Ответ на Запрос.pdf"
  ]
 },
 "0139200000126012802": {
  "reg": "0139200000126012802",
  "summary": "Продлить Кузбассу права на обновления уже используемых программ «Альфа» (АльфаРеестр, АльфаКоннект — учёт госинформсистем) и «Альфа-ID» (идентификация и аутентификация, сертификат ФСТЭК) на 01.01–30.09.2027 и дать расширенную поддержку. Правообладатель — ООО «НПЦ «КСБ» (Чебоксары); участник должен быть им или иметь с ним лицензионный договор.",
  "scope": [
   "Передача неисключительных прав (лицензий на обновления) на «Альфа»: приложения «АльфаРеестр» и «АльфаКоннект» (до 10 000 пользователей), серверная лицензия «Регион-42»",
   "Передача прав на обновления «Альфа-ID» (до 10 000 пользователей) и установочный комплект сертифицированного изделия с копией сертификата ФСТЭК",
   "Расширенная поддержка 9 месяцев: горячая линия, обновления, исправление ошибок, доработки по запросам, администрирование пользователей",
   "Оцифровка 3 регламентов подключения к ИС, изменения услуг в конструкторе бизнес-процессов",
   "Тестирование совместимости с новыми релизами Astra Linux, Dr.Web, Secret Net в течение 30 рабочих дней с протоколом",
   "Удалённая работа только через защищённую сеть ЦОД Кузбасса (ViPNet № 2301 / «Континент»)"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "по сути продление лицензий на обновления проприетарного ПО «Альфа»/«Альфа-ID» с поддержкой от правообладателя",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПО «Альфа» (АльфаРеестр, АльфаКоннект) и «Альфа-ID» правообладателя ООО «НПЦ «КСБ» — единая база реестра ГИС Кузбасса",
  "platform_stack": [
   "«Альфа» / «Альфа-ID» (НПЦ «КСБ»)",
   "Astra Linux",
   "Dr.Web",
   "Secret Net Studio / Secret Net LSP",
   "ViPNet Client / Coordinator, «Континент»"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Работа удалённая через защищённую сеть, но первичная ключевая информация передаётся «на физическом носителе и личном присутствии, по месту расположения администратора сети Оператора» ЦОД Кузбасса",
  "access_requirements": [
   "подключение к защищённой сети ЦОД Кузбасса (ViPNet сеть № 2301 или «Континент») за свой счёт",
   "СКЗИ класса не ниже КС3 с сертификатом ФСБ на рабочих местах исполнителя",
   "аттестованные по требованиям защиты ГИС рабочие места: СЗИ от НСД, МЭ, антивирус с сертификатами",
   "утверждённые политика ИБ, план реагирования на инциденты, результаты аудита ИБ и пентеста инфраструктуры исполнителя",
   "начать процедуру подключения в течение 3 рабочих дней после заключения контракта"
  ],
  "licenses_required": [
   "свидетельство о регистрации программ «Альфа» и «Альфа-ID» (если исполнитель — правообладатель) либо лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем с правом передачи прав третьим лицам"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны права от правообладателя ООО «НПЦ «КСБ» и сам доступ к его серверу обновлений; плюс подключение к ЦОД по ViPNet с полным пакетом ИБ-документов",
  "timeline": "Срок оказания услуг по контракту 01.01.2027–13.01.2027 (передача прав); лицензии на обновления и расширенная поддержка — с 01.01.2027 по 30.09.2027",
  "payment": "По окончании оказания услуг, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке в ЕИС; аванса нет",
  "warranty": "Расширенная гарантийная поддержка «Альфа» и «Альфа-ID» в течение 9 месяцев (01.01.2027–30.09.2027)",
  "ip_rights": "Заказчику передаются неисключительные (пользовательские) права; исключительные права остаются у ООО «НПЦ «КСБ»",
  "penalties_risks": [
   "участие фактически ограничено правообладателем и его лицензиатами",
   "затратное подключение к ЦОД (СКЗИ, СЗИ, аудит ИБ, пентест) за счёт исполнителя",
   "поддержка 9 месяцев при оплате уже после передачи прав в январе"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит студии: перепродажа лицензий конкретного правообладателя с его же поддержкой и тяжёлыми требованиями ИБ",
  "sources": [
   "docs/0139200000126012802/Описание объекта закупки Ц00-08935-26-ЭА Описание объекта закупки  (Описание объекта закупки) (09.10.2026 17_02_56).pdf",
   "docs/0139200000126012802/Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке Ц00-08935-26-ЭА.pdf",
   "docs/0139200000126012802/Проект  контракта Ц00-08935-26-ЭА Проект контракта  (Проект ГК) (09.10.2026 17_03_12).pdf"
  ]
 },
 "0124200000626006925": {
  "reg": "0124200000626006925",
  "summary": "Предоставить Коряжемской городской больнице (Архангельская область) простую неисключительную лицензию на обновления уже используемой медицинской информационной системы «Ариадна» и оказывать её сопровождение и техподдержку удалённо через интернет с 01.12.2026 по 31.12.2027.",
  "scope": [
   "Предоставление права на получение обновлений эксплуатируемого ПО МИС «Ариадна»",
   "Сопровождение и техническая поддержка МИС «Ариадна» (13 месяцев)",
   "Удалённая поддержка через информационно-телекоммуникационные сети"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "По сути закупка прав на обновления конкретного проприетарного продукта (МИС «Ариадна») плюс его сопровождение — не разработка, а продление лицензии/подписки у держателя прав на это ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Уже эксплуатируемая медицинская информационная система «Ариадна» (МИС «Ариадна»), база данных размещена на сервере заказчика в г. Коряжма",
  "platform_stack": [
   "МИС «Ариадна» (конкретный проприетарный продукт)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Контракт прямо указывает: «Услуги оказываются путём удалённого доступа через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе через сеть Интернет» (п.1.4)",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к системе через интернет",
   "Соблюдение конфиденциальности персональных данных пациентов и врачебной тайны"
  ],
  "licenses_required": [
   "Документы, подтверждающие обладание исключительными правами на прикладное ПО МИС «Ариадна», либо действующий лицензионный (сублицензионный) договор с правообладателем, дающий право вносить изменения в код системы — обязательное условие для оказания услуг по ТЗ"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Фактически может исполнить только правообладатель МИС «Ариадна» или его авторизованный партнёр — независимой студии без прав на это конкретное ПО и доступа к его обновлениям услугу оказать невозможно",
  "timeline": "С 01 декабря 2026 года по 31 декабря 2027 года",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата ежемесячно по факту оказания услуг, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке за месяц",
  "warranty": "На результаты услуг по сопровождению (кроме обновлений) — на весь срок действия договора; на каждое установленное обновление ППО — отдельно 30 календарных дней с даты установки, с бесплатным устранением выявленных в этот срок дефектов",
  "ip_rights": "Передача неисключительных прав предусмотрена (п.9 ТЗ) — заказчику передаётся право на получение и использование обновлений МИС «Ариадна»; исключительные права на ППО исполнитель заказчику не передаёт и сам не получает от заказчика",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 203 117,20 руб., обеспечение гарантийных обязательств отдельно",
   "Неустойка по независимой гарантии — 0,1% от суммы за каждый день просрочки"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит сторонней студии — услугу фактически может оказать только держатель прав на МИС «Ариадна» или её авторизованный партнёр",
  "sources": [
   "docs/0124200000626006925/Описание Объекта Закупки17784757.pdf",
   "docs/0124200000626006925/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616441363": {
  "reg": "32616441363",
  "summary": "Техподдержка на 2027 год аналитической платформы Visiology (правообладатель ООО «Визиолоджи»), на которой работают дашборды органов власти Тульской области: устранение инцидентов, настройка, обновления и новые версии, консультации и вебинары. Исполнитель обязан иметь права правообладателя на передачу обновлений; НМЦК 5,5 млн ₽, аукцион по 223-ФЗ.",
  "scope": [
   "обеспечение работоспособности Системы, устранение инцидентов и диагностика сбоев (пн–пт 7:00–21:00 МСК, при сбоях — и в выходные)",
   "предоставление новых версий и обновлений Visiology с правами использования, настройка при обновлении и переносе на новые серверы",
   "консультации по использованию и настройке алгоритмов, инструктажи и вебинары для сотрудников",
   "ведение заявок, документации по изменениям, планово-профилактические работы"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техподдержка готового коробочного продукта, уже используемого заказчиком",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "«Аналитическая платформа Visiology» (реестр № 4135, ООО «Визиолоджи») в ГАУ ТО «ЦИТ»; интеграция с ЕМИСС и ГИС; сублицензионный договор № 2024.45 от 29.03.2024",
  "platform_stack": [
   "Visiology",
   "Python, JavaScript",
   "VMware vSphere 6.7, zVirt",
   "Kaspersky, Secret Net"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги оказываются по месту нахождения линии техподдержки заказчика либо удалённо при соблюдении требований ИБ (защищённый канал, СКЗИ заказчика)",
  "access_requirements": [
   "удалённая работа только по защищённым каналам с сертифицированными СКЗИ (дистрибутив и ключи даёт заказчик)",
   "защищённый АРМ исполнителя, соглашение о конфиденциальности"
  ],
  "licenses_required": [
   "исключительные права на Visiology, либо лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем с правом передавать новые версии и обновления — в течение 2 рабочих дней после подписания договора"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен партнёрский договор с ООО «Визиолоджи» на передачу обновлений и экспертиза платформы",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027",
  "payment": "Ежеквартально, в течение 7 рабочих дней с подписания акта сдачи-приёмки; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "право заказчика отказаться от договора при непредоставлении документов о правах в течение 2 рабочих дней"
  ],
  "evaluation": "Аукцион в электронной форме — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Только для партнёров Visiology; обычной студии не подходит",
  "sources": [
   "docs/32616441363/Документация аукциона в электронной форме 2026.00814.pdf"
  ]
 },
 "0358300000526000446": {
  "reg": "0358300000526000446",
  "summary": "Годовое техобслуживание лабораторной информационной системы «Ариадна» (АРМ «Лаборатория», 10 рабочих мест) в больнице скорой помощи Таганрога: сопровождение сервера и БД, настройка справочников и процессов, интеграции с анализаторами и МИС, обновления версий. Работа удалённая по VPN, но нужна доверенность/лицензия правообладателя «Ариадны».",
  "scope": [
   "сопровождение серверного ПО и базы данных ЛИС «Ариадна» (мониторинг, индексы, резервное копирование, устранение сбоев)",
   "сопровождение 10 АРМ «Лаборатория»: учётные записи, справочники, рабочие процессы, расчётные величины",
   "поддержка интеграций с лабораторными анализаторами и МИС, замена конверторов интерфейсов",
   "плановые регламентные работы и обновление версий ПО",
   "служба поддержки 24×7 для критичных сбоев, ежемесячные акты и отчёты по заявкам"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техническое обслуживание существующей коммерческой ЛИС",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АРМ «Лаборатория» МИС «Ариадна» (свидетельство № 2011615735)",
  "platform_stack": [
   "ЛИС «Ариадна»"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "обслуживание дистанционно по VPN; выезд специалиста в Таганрог — только когда удалённо устранить сбой невозможно, сроки согласуются отдельно",
  "access_requirements": [
   "защищённый канал VPN к серверу и рабочим местам заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "доверенность производителя или уполномоченного дилера на обслуживание ЛИС «Ариадна»",
   "лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем на модификацию ПО (подтверждается в заявке)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без доверенности или лицензии правообладателя «Ариадны» к закупке не допустят",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027; критичные сбои — реакция 1 час, устранение 2 часа",
  "payment": "Без аванса; ежемесячно по факту, не позднее 7 рабочих дней с даты приёмки",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% НМЦК",
   "дежурство по критичным сбоям ночью и в выходные"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит студии без статуса партнёра разработчика «Ариадны»",
  "sources": [
   "docs/0358300000526000446/ООЗ.pdf",
   "docs/0358300000526000446/ПРОЕКТ КОНТРАКТ.pdf"
  ]
 },
 "0124200000626006926": {
  "reg": "0124200000626006926",
  "summary": "Предоставление неисключительного права на обновления уже используемой медицинской информационной системы «Ариадна» и услуги по её сопровождению и технической поддержке для архангайской городской клинической больницы №2 (10 корпусов/адресов). Услуги оказываются полностью удалённо.",
  "scope": [
   "предоставление простой (неисключительной) лицензии на получение обновлений МИС «Ариадна»",
   "сопровождение и техническая поддержка МИС «Ариадна»",
   "обеспечение конфиденциальности персональных данных пациентов при настройке системы"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "продление лицензии на обновления и сопровождение уже эксплуатируемой медицинской информационной системы, не создание нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «Ариадна» — медицинская информационная система, уже эксплуатируемая заказчиком; база данных размещена на сервере заказчика",
  "platform_stack": [
   "МИС «Ариадна»"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "п.1.3 контракта: «услуги оказываются путём удалённого доступа через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе через сеть Интернет»; перечислено 10 адресов заказчика, но без указания на обязательное физическое присутствие исполнителя",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверу с БД системы на территории заказчика",
   "работа с персональными данными пациентов при настройке"
  ],
  "licenses_required": [
   "исполнитель обязан иметь документы, подтверждающие обладание исключительными правами на прикладное ПО системы «Ариадна», или действующий лицензионный (сублицензионный) договор с правообладателем, дающий право вносить изменения в прикладное ПО"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "контракт на предоставление обновлений конкретного проприетарного продукта «Ариадна» и его сопровождение с правом внесения изменений в исходный код — прямо требуется документальное подтверждение исключительных прав на ПО или лицензионный (сублицензионный) договор с правообладателем",
  "timeline": "с 01.12.2026 по 31.12.2027",
  "payment": "оплата по факту оказанных услуг в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; аванс не упомянут",
  "warranty": "на результаты услуг по сопровождению (кроме обновлений) — на весь срок действия контракта; на установленные обновления прикладного ПО — 30 календарных дней с даты установки; устранение дефектов обновления за счёт исполнителя, доступ к системе на гарантийный период заказчик обеспечивает",
  "ip_rights": "передаются только неисключительные права (на получение обновлений); исходный код и исключительные права на ПО «Ариадна» остаются у правообладателя",
  "penalties_risks": [
   "стандартные штрафы/пени по 44-ФЗ при ненадлежащем исполнении",
   "обеспечение исполнения контракта 210 158 руб."
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по карточке ЕИС; победитель — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "небольшой студии не подходит без партнёрства с правообладателем МИС «Ариадна»: контракт по сути требует права предоставлять обновления именно этого конкретного продукта",
  "sources": [
   "docs/0124200000626006926/Описание Объекта Закупки17784157.pdf",
   "docs/0124200000626006926/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0174200004926000009": {
  "reg": "0174200004926000009",
  "summary": "Продлить для Контрольно-счётной палаты Севастополя лицензии Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный на 52 пользователя на год. Чистая перепродажа лицензий: передать лицензионное соглашение, сертификат и ключ.",
  "scope": [
   "продление неисключительных прав на Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition, 52 пользователя",
   "срок прав не менее 1 года",
   "передача лицензионного соглашения, лицензионного сертификата и ключа"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "продление лицензий готового антивируса, без разработки",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Ранее приобретённый у заказчика Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный",
  "platform_stack": [
   "Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "доступ к продаже лицензий Kaspersky (партнёр/дистрибьютор)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно, если есть канал закупки лицензий Kaspersky у дистрибьютора",
  "timeline": "В течение 30 календарных дней с момента размещения подписанного контракта в ЕИС; контракт действует по 25.12.2026. Срок прав: в ТЗ — не ранее 22.01.2028, в проекте контракта — не ранее 22.01.2027 (расхождение)",
  "payment": "Без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней с момента приёмки на основании подписанного документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения не установлено",
   "расхождение в дате окончания срока лицензий между ТЗ и контрактом"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не профиль студии: перепродажа лицензий Kaspersky на ~100 тыс. руб. с минимальной маржой",
  "sources": [
   "docs/0174200004926000009/обьект закупки.pdf",
   "docs/0174200004926000009/проект контракта (1).pdf",
   "docs/0174200004926000009/извещение.pdf"
  ]
 },
 "32616435920": {
  "reg": "32616435920",
  "summary": "Вести в 2027 году аккаунты АО «Алтайэнергосбыт» во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и мессенджере MAX: стратегия и контент-план, посты и баннеры, срочные посты об отключениях электроэнергии, ежемесячные отчёты. По заявкам — таргетированная реклама с маркировкой в ЕРИР, посевы у сообществ и блогеров, фотостоки, фото- и видеосъёмки в Алтайском крае и Республике Алтай.",
  "scope": [
   "Стратегия продвижения и ежемесячный контент-план, ведение аккаунтов в ВК, ОК и MAX",
   "Создание постов и баннеров с согласованием за 3 рабочих дня, адаптация под каждую сеть, обновление обложек и аватаров",
   "Оперативный постинг информации об отключениях электроэнергии",
   "Таргетированная реклама до 480 000 показов с маркировкой и отчётностью в ЕРИР через ОРД",
   "Реклама у сообществ и блогеров (до 6 публикаций), посты о вакансиях (до 12), покупка фото (до 10)",
   "До 3 фото- и видеосъёмок на территории заказчика; ежемесячный отчёт с метриками и исходниками баннеров в PSD"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "SMM-сопровождение бренда в соцсетях, не разработка ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Действующие аккаунты заказчика в ВК, ОК и MAX",
  "platform_stack": [
   "ВКонтакте",
   "Одноклассники",
   "мессенджер MAX",
   "ЕРИР/ОРД для маркировки рекламы"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Основная работа удалённая; по заявкам — до 3 фото- и видеосъёмок на территории заказчика (Алтайский край и Республика Алтай)",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не менее 5 исполненных аналогичных договоров за последние 3 года, портфолио ссылками; штат: SMM-менеджер, копирайтер, таргетолог, дизайнер",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Работа новая и удалённая, но для допуска нужны 5 исполненных SMM-договоров за 3 года, портфолио и штат из 4 специалистов",
  "timeline": "С даты заключения договора, но не ранее 01.01.2027, по 31.12.2027; посты согласуются за 3 рабочих дня до публикации; рабочее время 8:30–17:30 по Барнаулу",
  "payment": "Ежемесячно за сопровождение и по каждой заявке за доп. услуги, без аванса: в течение 40 рабочих дней (для СМП — 7 рабочих дней) после подписания акта",
  "warranty": "Не устанавливается",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Договор заключается на НМЦ, объём доп. услуг ориентировочный — заказчик не обязан выкупать весь объём",
   "Рекламные бюджеты входят в НМЦ (ответ на запрос)",
   "Штрафы по договору"
  ],
  "evaluation": "Запрос предложений: цена (корзина услуг) 50%, надёжность участника 40% (финустойчивость, персонал, опыт), деловая репутация 10%",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит студии со SMM-направлением и 5+ закрытыми SMM-договорами; для чистых разработчиков — не профиль",
  "sources": [
   "docs/32616435920/ЗД_880.26.00124_ОЗП_Э_Соцмедиа (архив)/Приложение 1 ТЗ/ТЗ_2027_соцмедиа.pdf",
   "docs/32616435920/ЗД_880.26.00124_ОЗП_Э_Соцмедиа (архив)/Приложение 2 Проект договора/Проект_договора_2027_соцмедиа.pdf",
   "docs/32616435920/ЗД_880.26.00124_ОЗП_Э_Соцмедиа (архив)/Приложение 3 Руководство по экспертизе/Сводный отчет (Приложение 6).pdf",
   "docs/32616435920/Ответ_на_запрос (1).pdf"
  ]
 },
 "0875300027526000024": {
  "reg": "0875300027526000024",
  "summary": "Для администрации Евпатории продлить техподдержку и лицензии средств защиты информации (Secret Net Studio, ПАК «Соболь», ViPNet, XSpider), поставить 33 лицензии КриптоПро CSP 5.0 и лицензию ПО для документации по ИБ, а затем на месте обновить и настроить СЗИ. Нужны лицензии ФСТЭК и ФСБ.",
  "scope": [
   "сертификаты техподдержки Secret Net Studio (22 устройства) и ПАК «Соболь» (2 устройства)",
   "33 бессрочные лицензии КриптоПро CSP 5.0, продление XSpider на 64 хоста, лицензия ПО автоматизации документации по ИБ",
   "сертификаты поддержки и обновления ViPNet xFirewall, Coordinator HW1000/HW100, Administrator, Client",
   "установка/обновление и настройка Secret Net Studio на 22 АРМ, XSpider, ViPNet-узлов и клиентов",
   "работы на двух объектах заказчика в Евпатории"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "в основном поставка лицензий и сертификатов поддержки СЗИ плюс их установка",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Действующие у заказчика СЗИ: Secret Net Studio, ПАК «Соболь», ViPNet-сети № 13668, 2093, 837, XSpider",
  "platform_stack": [
   "Secret Net Studio",
   "ПАК «Соболь»",
   "ViPNet",
   "КриптоПро CSP 5.0",
   "XSpider"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "установка, обновление и настройка СЗИ на АРМ по адресам заказчика: Евпатория, ул. Некрасова, 45 (5 АРМ) и пр-т Ленина, 2 (17 АРМ), там же поставка",
  "access_requirements": [
   "работа на объектах администрации в Евпатории с защищёнными АРМ и ViPNet-сетями"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК на ТЗКИ (установка, монтаж, наладка средств защиты информации)",
   "лицензия ФСБ на работы с шифровальными средствами (монтаж, обслуживание, передача СКЗИ)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без лицензий ФСТЭК и ФСБ участвовать нельзя, плюс нужен выезд в Евпаторию",
  "timeline": "Поставка в течение 60 рабочих дней с подписания контракта; контракт действует 60 рабочих дней, но не позднее 31.12.2026; сертификаты поддержки — на 12 месяцев с декабря 2026",
  "payment": "Без аванса; за товар, ПО и услуги — в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Заказчику передаются неисключительные права (сублицензии) на ПО",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 1% цены контракта",
   "сжатый реальный срок — до 31.12.2026"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не для веб-студии: перепродажа СЗИ с лицензиями ФСТЭК/ФСБ и выездом в Крым",
  "sources": [
   "docs/0875300027526000024/! 2026 Техническое задание.pdf",
   "docs/0875300027526000024/! 2026 Проект Контракта Защита информации 2026_v4(без указания DocShell.pdf",
   "docs/0875300027526000024/Печатная форма ЗЗ8016873.pdf"
  ]
 },
 "0833600000826001002": {
  "reg": "0833600000826001002",
  "summary": "Доработка и совершенствование действующей автоматизированной информационной системы (АИС) Ивановского горкомитета по управлению имуществом: большой пакет изменений в модулях аренды земли, землепользования, реестра имущества и отчётности. Работы ведутся на старом стеке (ASP.NET Web Forms, MS SQL 2012) с обязательными очными визитами в офис заказчика.",
  "scope": [
   "Доработка логики расчётов аренды земли и сервитутов (пени, НДС, детализация начислений по КБК)",
   "Новые подразделы «Решения суда» в блоках аренды земли, гаражей, неосновательного обогащения",
   "Добавление фильтров и колонок «Банкрот» на десятках страниц системы",
   "Перевод всех видов договоров на новую страницу реестра имущества",
   "Новые и доработанные отчёты с выгрузкой в Excel",
   "Единый механизм операций с имуществом: разделение, выделение, слияние, присоединение, изменение вида",
   "Передача исходных кодов, документации по ГОСТ Р 59793-2021, демонстрация сборки и установки"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "Техзадание целиком состоит из доработок существующей АИС, без нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС Ивановского городского комитета по управлению имуществом: C#/.NET Framework 4.5, ASP.NET Web Forms, MS SQL Server 2012, Windows Server 2008 R2, IIS 7.5, объём кода ~400 МБ",
  "platform_stack": [
   "C# / .NET Framework 4.5",
   "ASP.NET Web Forms",
   "MS SQL Server 2012",
   "Windows Server 2008 R2",
   "IIS 7.5"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "В разъяснении заказчик прямо указал: «Работы выполняются очно... Да, в место нахождения Заказчика... некоторые вопросы разработки требуют согласования со специалистами Заказчика на их рабочих местах». Количество выездов не регламентировано, определяется подрядчиком",
  "access_requirements": [
   "доступ к системе и стенду разработки по RDP (удалённый рабочий стол)",
   "очное присутствие в офисе заказчика (г. Иваново) на рабочих встречах и выездах"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Обязательного порога для допуска к участию нет; опыт учитывается как критерий оценки заявок (входит в 70% веса «квалификация»): сопоставимый по предмету исполненный договор/контракт (доработка/совершенствование АИС) за последние 5 лет — оцениваются общая цена исполненных договоров и наибольшая цена одного из них, плюс наличие специалистов с профильным высшим образованием",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно изучить большую legacy-систему (400 МБ кода, ASP.NET Web Forms) и регулярно выезжать очно в офис заказчика в Иваново; без опыта работы именно с этой АИС объём ТЗ почти нереально оценить и выполнить в срок",
  "timeline": "Срок выполнения — с даты заключения контракта до 16.12.2026 включительно; подача заявок до 23.10.2026",
  "payment": "Оплата единая по факту приёмки всех работ (этапов нет), безналично, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; аванс не предусмотрен",
  "warranty": "Гарантийное обслуживание 1 месяц с даты приёмки; по разъяснению заказчика гарантия распространяется на всю систему целиком (а не только на доработанные части), так как изменения затрагивают структуру БД",
  "ip_rights": "Исключительные права на все результаты (код, базы данных, документация) переходят муниципальному образованию г. Иваново с даты подписания документа о приёмке, без увеличения цены контракта",
  "penalties_risks": [
   "Гарантия на всю систему, а не только на свои доработки — риск отвечать за старые баги",
   "Обеспечение исполнения контракта 180 000 ₽ (10% цены), обеспечение заявки 18 000 ₽",
   "Твёрдая цена контракта 1,8 млн ₽ на очень большой и разнородный объём работ",
   "Срок исполнения — около 2 месяцев от заключения контракта на весь объём ТЗ (до 16.12.2026)",
   "При оценке заявок цена весит всего 30%, опыт/квалификация — 70%, то есть без подтверждённых похожих контрактов выиграть конкурс маловероятно"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена контракта — 30% веса; квалификация участника (опыт исполненных договоров по доработке АИС, число специалистов с профильным образованием) — 70% веса",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии не подходит: нужно глубокое знание чужой legacy-системы, обязательные очные визиты в Иваново, огромный и разнородный объём доработок за ~2 месяца и конкурс, где решает не цена, а подтверждённый опыт",
  "sources": [
   "docs/0833600000826001002/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0833600000826001002/Требования к составу заявки на конкурс.pdf",
   "docs/0833600000826001002/Критерии оценки.pdf",
   "docs/0833600000826001002/Проект контракта.pdf",
   "docs/0833600000826001002/Запрос Ответ 1002 (2).pdf"
  ]
 },
 "0847500000926002327": {
  "reg": "0847500000926002327",
  "summary": "Поставка неисключительной лицензии на готовое специализированное ПО для ведения регионального электронного реестра государственных информационных систем Магаданской области (с конструктором бизнес-процессов заявок, паспортами ГИС, подписанием ЭП), плюс установка/адаптация и сертификат расширенной поддержки на год.",
  "scope": [
   "передача неисключительной бессрочной серверной лицензии на специализированное ПО ведения реестра ГИС",
   "установка и адаптация ПО: настройка форм, электронного паспорта ГИС, справочников под требования заказчика",
   "обучающий вебинар по работе с ПО",
   "сертификат расширенной поддержки на 1 год (консультации по доработке регламентов и форм силами заказчика)",
   "гарантийная поддержка и доступ к серверу обновлений на 1 год"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "предмет закупки — передача прав на уже готовое специализированное ПО конкретного разработчика плюс его установка/адаптация под заказчика, не разработка с нуля",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "Крипто ПРО CSP / browserplug-in (предоставляются заказчиком, не входят в лицензию)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания услуг указано формально (г. Магадан, ул. Пролетарская, 14), конкретных работ с личным присутствием в ТЗ не описано; установка/адаптация и обучение проводятся без указания на выезд (вебинар)",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "исполнитель обязан быть правообладателем специализированного ПО (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ) ИЛИ иметь лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем, дающий право предоставлять третьим лицам простую лицензию в нужном объёме — обязательное документальное подтверждение"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно уже быть правообладателем или официальным сублицензиатом конкретного готового продукта для ведения реестра ГИС — с нуля создать такое ПО в рамках контракта не предполагается, это ограничивает участие практически только владельцем/партнёром этого продукта",
  "timeline": "30 рабочих дней с даты заключения контракта на все услуги (лицензия, сертификат поддержки, установка/адаптация)",
  "payment": "оплата безналичная в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке; аванс не упомянут",
  "warranty": "гарантийная поддержка 1 год с момента подписания акта приёма-передачи прав: консультации, вебинары, актуализация документации, доступ к серверу обновлений, устранение уязвимостей",
  "ip_rights": "передаются только неисключительные (пользовательские) права на использование ПО на территории РФ; исключительные права и исходный код не передаются",
  "penalties_risks": [
   "исполнитель обязан своими силами и за свой счёт урегулировать претензии третьих лиц по правам на ПО и возместить убытки заказчику",
   "при недостоверности заверений о правах на ПО заказчик может расторгнуть контракт в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков",
   "обеспечение исполнения контракта 126 500 руб."
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по карточке ЕИС; победитель — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "небольшой студии не подходит: контракт по сути закрыт для тех, кто не владеет правами на этот конкретный специализированный продукт для реестра ГИС — создать альтернативный продукт за 30 рабочих дней нереалистично",
  "sources": [
   "docs/0847500000926002327/Техническое задание.pdf",
   "docs/0847500000926002327/Проект кoнтракта.pdf"
  ]
 },
 "0340200003326012159": {
  "reg": "0340200003326012159",
  "summary": "Мелкая поставка для кировского «Государственного юридического бюро»: одна бессрочная лицензия ViPNet Client for Windows 4.х (КС2) для сети 15426, диск с дистрибутивом, установка и настройка — очно в Кирове. Нужны лицензии ФСБ и ФСТЭК. НМЦК 22 060 ₽.",
  "scope": [
   "передать неисключительное право на ViPNet Client for Windows 4.х (КС2) для сети 15426, бессрочно",
   "поставить сертифицированный дистрибутив на компакт-диске",
   "очно установить, активировать и настроить ПО, провести функциональные проверки",
   "передать учётные данные и инструкции"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "поставка лицензии СКЗИ с установкой, разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "защищённая сеть ViPNet № 15426",
  "platform_stack": [
   "ViPNet Client for Windows 4.х"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "установка и настройка «в очном порядке без удаленного доступа» по адресу заказчика в Кирове",
  "access_requirements": [
   "присутствие на объекте заказчика в Кирове"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ: монтаж, установка, наладка и передача шифровальных средств",
   "лицензия ФСТЭК на ТЗКИ (установка, наладка СЗИ)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без лицензий ФСБ и ФСТЭК и выезда в Киров не исполнить",
  "timeline": "с даты заключения контракта по 21.12.2026",
  "payment": "без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "заказчик получает простую неисключительную бессрочную лицензию",
  "penalties_risks": [
   "сумма очень мала (22 тыс. ₽) при обязательном выезде"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "студии не подходит: перепродажа СКЗИ с установкой, нужны лицензии ФСБ/ФСТЭК",
  "sources": [
   "docs/0340200003326012159/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0340200003326012159/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0809500000326003971": {
  "reg": "0809500000326003971",
  "summary": "Доработать, поддерживать и продвигать туристический портал Мордовии turizmrm.ru на 1С-Битрикс. Этап 1 — 10 доработок: каталог с множественной привязкой, рейтинги, заявки на экскурсии с чат-ботом, интерактивная карта, мобильная версия, скорость. Этап 2 — аудит, SEO, Яндекс Директ и VK Реклама (бюджет 100 тыс. руб.) с жёсткими KPI. Всё дистанционно.",
  "scope": [
   "доработки сайта: каталог с множественной привязкой и объединением дублей, признаки «Семейный туризм»/«Свадебный объект», рейтинг ТИЦ и рейтинги 2ГИС/Яндекс Карт",
   "форма заявок на экскурсии с уведомлениями в почту и чат-бот, интерактивная карта объектов, управление событиями, адаптация мобильной версии, оптимизация производительности",
   "технический и поисковый аудит, настройка Яндекс Вебмастера, Search Console, Метрики, дашборд",
   "SEO: семантическое ядро от 800 запросов, метатеги вручную на 40+ страницах, Schema.org/Open Graph, представленность в генеративных ответах",
   "контекстная и таргетированная реклама: Яндекс Директ 50 тыс. и VK Реклама 50 тыс. руб., креативы, маркировка в ЕРИР",
   "техподдержка сайта и ежемесячные отчёты"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "доработка действующего сайта плюс техподдержка и интернет-продвижение",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "туристический портал turizmrm.ru на «1С-Битрикс» (RU/EN), редакция CMS заказчика; доступ к CMS и серверу даётся в течение 3 рабочих дней",
  "platform_stack": [
   "1С-Битрикс",
   "Яндекс Метрика, Яндекс Вебмастер, Google Search Console",
   "Яндекс Директ",
   "VK Реклама"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "доступ к CMS, серверу и сервисам аналитики (предоставляет заказчик)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "yes",
  "can_start_note": "дистанционно, доступы дают за 3 рабочих дня, платформа популярная (1С-Битрикс); нужно уметь и в разработку, и в SEO/рекламу",
  "timeline": "этап 1 — с заключения по 01.12.2026; этап 2 — с заключения по 10.12.2026; аудит — в первые дни после получения доступов, перечень из 100 запросов — согласовать за 10 рабочих дней",
  "payment": "аванса нет; по каждому этапу отдельно, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "3 месяца с подписания документа о приёмке этапа",
  "ip_rights": "исключительные права на созданные элементы сайта и рекламные материалы переходят заказчику; передаётся исходный код доработок",
  "penalties_risks": [
   "KPI к 10.12.2026: 15 из 100 запросов в топ-10 Яндекса и 40 в топ-30, ≥2800 рекламных переходов, клик ≤30/40 руб., отказы ≤50%, Lighthouse mobile ≥75",
   "рекламный бюджет 100 тыс. руб. входит в цену контракта",
   "обеспечение исполнения 5%"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "по профилю студии подходит (Битрикс, удалённо), но KPI по SEO за ~6 недель рискованны",
  "sources": [
   "docs/0809500000326003971/Описание объекта закупки (15).pdf",
   "docs/0809500000326003971/Проект контракта (29).pdf",
   "docs/0809500000326003971/Изменения ЭА.pdf"
  ]
 },
 "0817200000326015082": {
  "reg": "0817200000326015082",
  "summary": "Сопровождение и техническое обслуживание (с доработкой модулей) уже работающей цифровой платформы Минэкономразвития Алтайского края «ИС Мониторинг», созданной на базе системы «Прометей» (Java/Liferay Portal 7.3/PostgreSQL). В документах есть противоречие: проект контракта называет срок услуги 5 рабочих дней, а техническое задание требует круглосуточной поддержки на 12 месяцев — это стоит уточнить перед участием.",
  "scope": [
   "Доработка программных модулей Системы и/или создание новых модулей по требованиям заказчика",
   "Обновление системного и прикладного программного обеспечения",
   "Техническая и консультационная поддержка пользователей",
   "Актуализация руководства пользователя и руководства администратора",
   "Регламентные работы: ежемесячная оптимизация БД/системных журналов, перенос системы на другой сервер при необходимости (не более 1 раза за срок контракта)",
   "Обеспечение бесперебойной работы Системы (по ТЗ — в режиме 24/7)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение и техобслуживание уже работающей системы «ИС Мониторинг» с элементами доработки существующих/новых модулей; не создание с нуля",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «ИС Мониторинг» (цифровая платформа Минэкономразвития Алтайского края), создана на базе системы «Прометей» (реестр российского ПО), заказчик имеет неисключительную лицензию по отдельному контракту с правообладателем",
  "platform_stack": [
   "Java",
   "Liferay Portal 7.3",
   "PostgreSQL 12.x",
   "Linux Ubuntu 18.04+",
   "Bootstrap/Spring/jQuery"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "ТЗ прямо допускает удалённое администрирование БД и настройку системы «при наличии технической возможности доступа к серверу»; указанный в контракте адрес — это адрес заказчика как формальное место оказания услуги, явного требования личного присутствия нет",
  "access_requirements": [
   "соблюдение пропускного режима, правил внутреннего трудового распорядка и техники безопасности заказчика (стандартное условие контракта на случай визитов на объект)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно конкретное знание платформы «Прометей» (Java/Liferay Portal), на которую у заказчика только неисключительная лицензия от стороннего правообладателя; кроме того, документы закупки противоречивы по срокам (см. summary)",
  "timeline": "В проекте контракта указан срок оказания услуги — 5 рабочих дней с момента заключения контракта; при этом ТЗ устанавливает срок действия сертификата на сопровождение 12 месяцев и требование круглосуточной (24/7) работы системы. Участник закупки указал на это противоречие в запросе на разъяснение, ответ заказчика в собранных документах отсутствует",
  "payment": "Безналично, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; аванс не предусмотрен; приёмка — за весь предусмотренный контрактом объём услуги",
  "warranty": "Гарантийные обязательства, гарантийный срок и гарантийное обслуживание — прямо указано как «не установлено» в описании объекта закупки",
  "ip_rights": "Заказчик располагает правом использования базовой платформы на условиях неисключительной лицензии; исполнитель должен передать заказчику исходный код сопровождаемой Системы в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта (ред. 2 ТЗ); использование сторонних программ в Системе — по согласованию с заказчиком",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 14 700 руб.",
   "Обеспечение исполнения контракта 10%",
   "Штраф за неисполнение/ненадлежащее исполнение — 1% цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. руб. и не менее 1 тыс. руб.; пеня за просрочку — 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день",
   "Противоречие по срокам исполнения (5 рабочих дней vs 12 месяцев/24x7) — риск спора об объёме обязательств и штрафных санкциях"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (44-ФЗ) — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Нужно конкретное знание платформы «Прометей»/Liferay Portal; документы по срокам противоречивы — рекомендуется получить официальное разъяснение заказчика перед подачей заявки",
  "sources": [
   "docs/0817200000326015082/Техническое задание.pdf",
   "docs/0817200000326015082/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0817200000326015082/Техническое задание (ред. 2).pdf",
   "docs/0817200000326015082/Проект  контракта.pdf",
   "docs/0817200000326015082/Проект  контракта (ред. 2).pdf",
   "docs/0817200000326015082/Разъяснение (Ответ на запрос) (6).pdf"
  ]
 },
 "0173100013826000004": {
  "reg": "0173100013826000004",
  "summary": "Доработка Единой информационной системы Роскомнадзора под договоры операторов связи о совместном использовании радиочастотного спектра: новые разделы, перечни, статусы, процессы и проверки в ППП «Присвоение радиочастот», доработки «Портала заявителей Роскомнадзора» и ППП «Учёт и регистрация РЭС и ВЧУ». Полный цикл по ПП 676 — частное ТЗ, разработка, испытания, опытная эксплуатация и приёмка — до 30.11.2026.",
  "scope": [
   "разработать и согласовать частное ТЗ (ГОСТ 34.602-2020) на три подсистемы",
   "ППП «Присвоение радиочастот»: раздел «Совместное использование», загрузка перечней из Excel, автосмена статусов строк и договоров, фильтры контроля сроков, блокировка обращений, новые процессы и автопроверки, изменение форм заявлений, РИЧ, ЧТП и печатных форм",
   "доработка специализированного сайта «Портал заявителей Роскомнадзора»",
   "доработка ППП «Учёт и регистрация РЭС и ВЧУ»",
   "установка СПО на технических средствах заказчика, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания",
   "передача исходных текстов, библиотек и скриптов сборки на CD-R/DVD-R, рабочая документация"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "расширение функций давно эксплуатируемой ЕИС Роскомнадзора (Oracle/Java/PHP)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ЕИС Роскомнадзора: ППП «Присвоение радиочастот», «Интернет портал Роскомнадзора» (Портал заявителей), «Учёт и регистрация РЭС и ВЧУ», общие справочники, механизмы авторизации, ИТП, ПОИВ",
  "platform_stack": [
   "Oracle Java (JRE Java SE 6)",
   "JavaScript",
   "PHP 7.4",
   "PL/SQL",
   "Oracle 10g",
   "MySQL 5.7",
   "Apache Tomcat 7",
   "nginx",
   "КриптоПро CSP 5.0 / JCP 2.0"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место выполнения работ — г. Москва, Китайгородский проезд, 7, стр. 2; установка, испытания и опытная эксплуатация — на технических средствах заказчика с инструктированием персонала; про удалённый доступ в документах не сказано",
  "access_requirements": [
   "работа на технических средствах заказчика (ЕИС с информацией разных уровней конфиденциальности)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "доработка унаследованной ведомственной системы (Oracle 10g, Java 6) без указания, как подрядчик получит код и стенды; полный цикл с опытной эксплуатацией — меньше чем за месяц",
  "timeline": "не позднее 30.11.2026 (все мероприятия: частное ТЗ, разработка, установка, опытная эксплуатация, приёмочные испытания)",
  "payment": "без аванса; оплата за весь объём в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": "не менее 12 месяцев с подписания акта; устранение недостатков не более чем за 48 часов, доработки взаимодействия при изменении требований внешних систем в течение гарантии",
  "ip_rights": "исключительные права на созданное — заказчику; передаются исходные тексты, библиотеки, скрипты сборки; СПО размещается в НФАП",
  "penalties_risks": [
   "требуется обеспечение исполнения контракта",
   "сдача без успешных приёмочных испытаний не допускается",
   "устранение дефектов в гарантию за 48 часов"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "студии не подходит: чужая ведомственная система на устаревшем стеке, нереальный срок",
  "sources": [
   "docs/0173100013826000004/3. Описание объекта закупки ЕИС 2026.pdf",
   "docs/0173100013826000004/2 Проект ГК расширение ЕИС 2026.pdf",
   "docs/0173100013826000004/4 Требования к содержанию и составу заявки ЕИС 2026.pdf"
  ]
 },
 "0173100005726000013": {
  "reg": "0173100005726000013",
  "summary": "Методическая поддержка пользователей прикладной системы «Управление бюджетом и финансами» АСУ Росавтодора (центральный аппарат и 22 ФКУ) почти на два года: консультации по доходам бюджета, управленческому учёту, нормативным затратам, администрированию доходов, помощь в нештатных ситуациях, ведение журнала обращений и эксплуатационной документации. По сути — служба поддержки бухгалтеров-пользователей существующей системы.",
  "scope": [
   "поддержка пользователей ПС УБФ 5×9 (9:00–18:00 МСК), реакция на заявку — до 1 часа, по телефону/почте или сотрудником на территории центрального аппарата Росавтодора",
   "методическая помощь по 7 функциональным блокам: планирование, исполнение, отчётность и администрирование доходов, управленческий учёт ФКУ, учёт нормативных затрат",
   "помощь в администрировании: настройки, справочники, обмен между уровнями, резервное копирование и восстановление",
   "поддержка обмена с ГИС ГМП, «Электронным бюджетом», СУФД-online",
   "выпуск и обновление эксплуатационной документации, предложения к ТЗ на доработку",
   "журнал обращений и отчёты по трём этапам"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение пользователей уже эксплуатируемой (с 2007 г.) ведомственной системы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "прикладная система «Управление бюджетом и финансами» АСУ Росавтодора (в эксплуатации с 2007 г.) и открытые госресурсы бюджетного процесса",
  "platform_stack": [
   "ГИИС «Электронный бюджет»",
   "ГИС ГМП",
   "СУФД-online"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "поддержка по телефону/почте «или сотрудником Исполнителя, находящимся на территории Центрального аппарата Росавтодора»; диагностика «на месте или с помощью удалённого доступа»; применение решений — в ФКУ при консультации исполнителя",
  "access_requirements": [
   "возможное размещение сотрудника на территории центрального аппарата Росавтодора (Москва)",
   "работа с данными ведомственной ИС"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Допуск (ч. 2.1 ст. 31): исполненный за 3 года контракт/договор не менее 20% НМЦК (5,32 млн руб.); в оценке — опыт по сопровождению/развитию/методической поддержке территориально-распределённых АИС для формирования и исполнения бюджета",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны глубокое знание бюджетного процесса и конкретной ведомственной системы ПС УБФ, опыт от 5,32 млн руб., обеспечение заявки 1,33 млн и исполнения 2,66 млн руб.",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 13.11.2028 (по календарному плану — три этапа: до 12.05.2027, 13.05–08.11.2027, 09.11.2027–11.05.2028); регламент работ — в течение 2 недель после заключения",
  "payment": "Поэтапно по календарному плану, не более 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке; аванса нет",
  "warranty": "90 календарных дней с приёмки последнего этапа (не действует, если заключён следующий контракт и новый исполнитель за 2 недели не выявит гарантийных случаев)",
  "ip_rights": "Права на результаты интеллектуальной деятельности — Российской Федерации в лице Росавтодора",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 5% (1 330 000 руб.), исполнения 10% (2 660 000 руб.)",
   "обязательный субподряд СМП/СОНКО — 30% цены контракта",
   "реакция на заявку в течение 1 часа"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена 30%, качественные характеристики 50% (экспертная оценка описания алгоритмов, методов и инструментария), квалификация 20% (опыт: общая цена договоров 30, количество 60, наибольший договор 10)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит небольшой студии: нужна экспертиза бюджетного учёта и конкретной системы Росавтодора, большой опыт и крупные обеспечения",
  "sources": [
   "docs/0173100005726000013/1 Описание объекта закупки _ПС УБФ МП_2027-2028.pdf",
   "docs/0173100005726000013/4 Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе_ПС УБФ МП_2027-2028.pdf",
   "docs/0173100005726000013/0 Извещение _ПС УБФ МП_2027-2028.pdf",
   "docs/0173100005726000013/5. Проект  Контракта_ПС УБФ МП_2027-2028.pdf"
  ]
 },
 "0334200002526000766": {
  "reg": "0334200002526000766",
  "summary": "Техподдержка лабораторной информационной системы «Брегис.Лаборатория» Иркутского областного онкодиспансера на ноябрь–декабрь 2026 года: сопровождение сервера и БД, 35 рабочих мест и 53 подключённых анализаторов в Иркутске и Ангарске, обновление версий ПО. Работа удалённая по VPN, но допускают только производителя ПО или его уполномоченных представителей.",
  "scope": [
   "сопровождение серверного ПО и БД ЛИС: ежемесячный мониторинг, индексы, проверка резервного копирования, устранение сбоев",
   "сопровождение 35 АРМ «Лаборатория» (26 в Иркутске, 9 в Ангарске): учётные записи, справочники, рабочие процессы",
   "сопровождение подключения 53 анализаторов",
   "плановые и неотложные регламентные работы, обновление версий ПО",
   "служба поддержки: система заявок 24×7, почта, телефон; дежурный специалист по критичным проблемам ночью и в выходные"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техподдержка уже внедрённой коробочной ЛИС с модификацией кода и БД",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АРМ «Лаборатория» МИС «Брегис.Лаборатория» (свидетельство № 2011615735), 35 АРМ, 53 анализатора",
  "platform_stack": [
   "«Брегис.Лаборатория»",
   "VPN"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "«Техническая поддержка системы осуществляется дистанционно, доступ к серверу и рабочим местам системы осуществляется по защищенному каналу VPN»",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ по защищённому VPN",
   "конфиденциальность медицинских данных"
  ],
  "licenses_required": [
   "статус производителя ПО «Брегис.Лаборатория» либо доверенность производителя или уполномоченного дилера",
   "лицензионный или сублицензионный договор с правообладателем на модификацию ПО"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "по ТЗ исполнитель обязан быть производителем «Брегис.Лаборатория» или иметь его доверенность и права на модификацию — посторонней студии это недоступно",
  "timeline": "с 01.11.2026 по 31.12.2026",
  "payment": "без аванса; единовременно по окончании оказания услуг, в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке",
  "warranty": "гарантия качества не требуется (по структурированной части контракта)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "допуск только производителя или его авторизованных представителей",
   "дежурства ночью и в выходные по иркутскому времени",
   "оплата одним платежом только в конце периода"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не подходит: закупка по сути у производителя «Брегис.Лаборатория» или его дилера",
  "sources": [
   "docs/0334200002526000766/357-ОЗ-ЗК-26 Ариадна Часть 2.pdf",
   "docs/0334200002526000766/27_3809016338_услуги.pdf",
   "docs/0334200002526000766/357-ОЗ-ЗК-26 Ариадна Часть 3.pdf"
  ]
 },
 "0131200001026007155": {
  "reg": "0131200001026007155",
  "summary": "Техническое обслуживание центра управления сетью и удостоверяющего ключевого центра защищённой сети ViPNet № 2517 Воронежской области (ПО ViPNet Administrator) для КУ «Информационно-технологический центр Воронежской области». Это администрирование криптосети: проверки, восстановление, выпуск ключей, обновление узлов, настройка VPN-клиентов — с ежедневным присутствием специалистов на площадке заказчика.",
  "scope": [
   "еженедельная проверка работоспособности ЦУС и УКЦ с аналитическими выводами и рекомендациями",
   "восстановление работоспособности ЦУС и УКЦ по инцидентам и запросам",
   "настройка межсетевого взаимодействия между участниками ЗСПД",
   "выпуск ключевых дистрибутивов, сертификатов пользователей, обновление ключевой информации и мастер-ключей",
   "централизованное обновление ПО на узлах сети ViPNet, настройка и инициализация VPN-клиентов и криптомаршрутизаторов",
   "заморозка изменений и резервное копирование инфраструктуры ViPNet перед модернизацией сети"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "техническое обслуживание действующей защищённой сети ViPNet заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "защищённая виртуальная сеть ViPNet № 2517, ПО ViPNet Administrator (ЦУС, УКЦ, класс КС2), г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1",
  "platform_stack": [
   "ViPNet Administrator (ЦУС, УКЦ)",
   "ViPNet Client / координаторы, криптомаршрутизаторы"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "специалисты обязаны лично присутствовать на площадке заказчика (г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1) каждый рабочий день весь рабочий день; любые услуги — только при личном нахождении на площадке, удалённая работа не допускается",
  "access_requirements": [
   "ежедневная работа на территории заказчика в Воронеже на защищённых рабочих местах",
   "работа с объектом критической информационной инфраструктуры и шифровальными средствами, конфиденциальность сведений"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСБ России на деятельность с шифровальными (криптографическими) средствами, вид работ 20 (обслуживание шифровальных средств)",
   "лицензия ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации (подпункты а, б, в, е п. 4 ПП РФ № 79)",
   "действующие сертификаты специалистов по продуктам ViPNet Administrator"
  ],
  "experience_required": "Не обязательное требование, а критерий оценки (40%, из них 80% — наибольшая цена одного исполненного контракта по техподдержке СКЗИ/средств защиты информации за 5 лет, 20% — индекс деловой репутации ЭКГ-рейтинг, минимум 51 балл)",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны лицензии ФСБ и ФСТЭК, сертифицированные специалисты ViPNet и ежедневное присутствие в Воронеже; удалённая работа запрещена",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 15.12.2026; контракт действует по 31.12.2026",
  "payment": "По факту оказания услуг: документ о приёмке в течение 3 рабочих дней после окончания услуг, оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; аванса нет. НМЦК 2 496 000 руб.",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "исключительные права на результаты услуг принадлежат Воронежской области в лице заказчика",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 30% цены",
   "штраф за ненадлежащее исполнение 1% цены контракта; за обязательства без стоимостного выражения — по Правилам",
   "очень короткий срок — около месяца после заключения контракта при НМЦК 2,5 млн руб."
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена 60%, квалификация 40% (опыт — наибольшая цена исполненного контракта 80%, деловая репутация ЭКГ-рейтинг 20%)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит студии: это служба администрирования криптосети с лицензиями ФСБ/ФСТЭК и ежедневной работой на объекте в Воронеже",
  "sources": [
   "docs/0131200001026007155/Приложение №3 Описание объекта закупки 7740.pdf",
   "docs/0131200001026007155/Приложение №5 Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе_7740.pdf",
   "docs/0131200001026007155/Приложение №4 Требования к содержанию, составу заявки, инструкция по заполнению 7740Изм.pdf",
   "docs/0131200001026007155/Приложение №1 Проект контракта 7740.pdf"
  ]
 },
 "0340200003326012255": {
  "reg": "0340200003326012255",
  "summary": "Техническое сопровождение уже эксплуатируемой программы «Администратор-Д» (учёт и администрирование поступлений в бюджет РФ) для казённого учреждения в Кирове на 82 рабочих места, включая интеграцию с программой «АМИРС»: консультации, обновления, настройка отчётов, горячая линия, всё удалённо.",
  "scope": [
   "Консультирование пользователей по работе в «Администратор-Д», в т.ч. удалённо",
   "Установка обновлений программы через удалённый доступ",
   "Настройка и создание отчётных форм, настройка бюджетного/бухгалтерского учёта",
   "Настройка резервного копирования и восстановление БД",
   "Работы по интеграции «АМИРС» и «Администратор-Д»",
   "Обучение сотрудников заказчика",
   "Устранение сбоев (не позднее 3 рабочих дней), горячая линия на весь срок контракта",
   "Адаптация программы к изменениям законодательства"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Техническое сопровождение уже работающей специализированной бюджетной программы «Администратор-Д» и её интеграция с другой системой заказчика («АМИРС»); новой разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Программа для ЭВМ «Администратор-Д» (учёт и администрирование поступлений в бюджет РФ) и интеграция с программой «АМИРС»",
  "platform_stack": [
   "Администратор-Д",
   "АМИРС",
   "ГИС ГМП",
   "СЭД/СУФД ТОФК (взаимодействие с Федеральным казначейством)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Требуется конкретное знание специализированной системы «Администратор-Д» и её интеграции с «АМИРС»; это сопровождение чужого готового ПО, а не новая разработка",
  "timeline": "С 11.01.2027 по 30.04.2027 (4 месяца, оплата помесячно за условные единицы услуг)",
  "payment": "Ежемесячно по факту оказанных услуг, безналично, в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке; аванс не упомянут",
  "warranty": "Гарантия на весь срок контракта: критичные сбои устраняются в течение суток (или даётся временное решение), некритичные несоответствия — в течение 7 суток; реагирование на обращения не позднее 3 рабочих дней, горячая линия 8:30–17:00 МСК по будням",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Штраф 10% цены контракта (этапа) при ненадлежащем исполнении (контракт до 3 млн руб.)",
   "Пени 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки",
   "Запрет на иностранное ПО по ПП РФ №1875 (в отношении предмета закупки)"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме (44-ФЗ) — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Нужен конкретный опыт поддержки именно «Администратор-Д» и интеграции с «АМИРС» — узкоспециализированная бюджетная система, обычной веб-студии без этого опыта не подходит",
  "sources": [
   "docs/0340200003326012255/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0340200003326012255/Доп информация к извещению.pdf",
   "docs/0340200003326012255/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0163200000326005195": {
  "reg": "0163200000326005195",
  "summary": "Развитие региональной централизованной системы «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» Смоленской области для Станции скорой медицинской помощи: разработать и внедрить СЭМД «Сопроводительный лист станции (отделения) скорой медицинской помощи (CDA)», провести испытания и опытную эксплуатацию. Платформа и разработчик системы в документах не названы, основной текст ООЗ не выложен (только приложение 1).",
  "scope": [
   "разработка и внедрение СЭМД «Сопроводительный лист станции (отделения) скорой медицинской помощи (CDA). Редакция 1»",
   "предварительные испытания (демонстрация) разработанных функций",
   "руководство пользователя и руководство администратора",
   "ввод в опытную эксплуатацию, журнал и протокол завершения опытной эксплуатации",
   "гарантийное устранение недостатков 3 месяца"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "доработка действующей региональной системы СМП новым электронным медицинским документом",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "региональная централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе, санитарной авиацией)» Смоленской области (интеграция с ЕГИСЗ/РЭМД); платформа не указана",
  "platform_stack": [
   "СЭМД CDA (ЕГИСЗ, РЭМД)",
   "ПО из реестра российского ПО (запрет ПП 1875)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги в удалённом режиме, кроме случаев, когда необходимо присутствие на объекте автоматизации (г. Смоленск, ул. Володарского, 3)",
  "access_requirements": [
   "работа с медицинскими персональными данными (152-ФЗ)"
  ],
  "licenses_required": [
   "в заявке — номер реестровой записи ПО в едином реестре российских программ (запрет ПП РФ № 1875, п. 146)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен доступ к коду/платформе действующей системы СМП, которая в документах не названа и не предоставляется; в заявке — реестровая запись ПО",
  "timeline": "63 календарных дня с даты заключения контракта, не позднее 13.12.2026",
  "payment": "без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": "3 месяца гарантийного обслуживания с подписания документа о приёмке",
  "ip_rights": "исполнитель гарантирует, что исключительное право на результаты не будет отчуждено или передано третьим лицам",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта не требуется",
   "документооборот через «Модуль исполнения контрактов» РТС и Fintender EDS"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "студии не подходит: доработка чужой медицинской системы, по сути — работа для её разработчика",
  "sources": [
   "docs/0163200000326005195/Приложение №1 к ООЗ.pdf",
   "docs/0163200000326005195/Проект контракта.pdf",
   "docs/0163200000326005195/Требования к составу заявки и инструкция по заполнению_ЭЗК_ПО_запрет (146)_ред. от 01.07.2026.pdf",
   "docs/0163200000326005195/Участникам закупки (архив)/Внимание!.pdf"
  ]
 },
 "32616457663": {
  "reg": "32616457663",
  "summary": "Годовая поддержка и доработка «Битрикс24» для АО «Корпорация Туризм.РФ»: корпоративный портал на 500 лицензий (CRM, задачи, документооборот, HR) и CMS-контур (внутренний портал и корпоративный сайт на Битриксе). Абонентские консультации 10 часов и 25 обращений в месяц плюс почасовые доработки и интеграции (1С:Документооборот, 1С:ЗУП, телефония, API) по заявкам, всего до 6,55 млн руб.",
  "scope": [
   "абонентская поддержка: администрирование порталов, настройка CRM, прав, оргструктуры, почты, контакт-центра — 10 часов и 25 обращений в месяц",
   "диагностика и устранение ошибок и инцидентов, мониторинг производительности, работа с обращениями в поддержку 1С-Битрикс",
   "поддержка CMS-контура: контент, структура, формы в CRM, SEO, публикации с согласованием",
   "доработки по часам: бизнес-процессы, роботы, приложения, вебхуки, REST, кастомизация интерфейса",
   "интеграции с 1С:Документооборот, 1С:ЗУП, телефонией, почтой, внешними API",
   "работа в тестовой среде с бэкапом перед изменениями, перенос в прод после приёмки"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка уже работающих у заказчика порталов на «Битрикс24»",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "корпоративный портал «Битрикс24» (crm.portal.ru, 500 лицензий) и CMS-контур portal.tourrf.ru / bitrix.tourrf.ru в арендуемом облаке; интеграции с 1С:Документооборот, 1С:ЗУП, Custom API, телефонией",
  "platform_stack": [
   "1С-Битрикс / Битрикс24, Bitrix Framework",
   "REST API, вебхуки, бизнес-процессы",
   "1С:Документооборот, 1С:ЗУП"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "в договоре место — по месту нахождения заказчика в РФ, но в разъяснении заказчик подтвердил, что консультирование, доработки и интеграции можно выполнять удалённо при соблюдении требований ИБ",
  "access_requirements": [
   "прямое подключение к инфраструктуре — через СКПП заказчика (учётные записи выдаются) по защищённым каналам",
   "базовые меры ИБ у исполнителя; политика ИБ, результаты аудитов и пентеста — по запросу в любое время",
   "соглашение о конфиденциальности"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не допуск, а критерий оценки (20%): договоры с 01.01.2022 на техподдержку/доработку продуктов Битрикс стоимостью от 2,5 млн руб. каждый, максимум баллов за 20 договоров; кадры (20%): специалисты с сертификатами 1С-Битрикс (Сертифицированный профессионал, Разработчик Bitrix Framework, Администратор сайта, Внедренец Битрикс24), минимум 4, максимум баллов за 8",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "yes",
  "can_start_note": "типовая платформа Битрикс24, удалённая работа разрешена, допусков и лицензий не нужно; для победы важны сертифицированные битрикс-специалисты и крупные битрикс-договоры",
  "timeline": "12 месяцев с даты заключения договора или до исчерпания цены договора; рабочие дни пн–чт 9:00–18:00, пт 9:00–16:45; срочные доработки — до 24 часов после согласования",
  "payment": "Для СМП: консультации — ежемесячно в течение 7 рабочих дней после подписания акта; доработки и интеграции — по каждой заявке в течение 7 рабочих дней после акта. Ставки: около 4 800 руб./час сверх лимита и около 4 967 руб./час на доработки (по обоснованию НМЦД). Цена — до 6 548 569,76 руб., объём по заявкам не гарантирован",
  "warranty": "12 месяцев с момента оказания услуг, исправление ошибок за свой счёт",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "объём заявок не гарантирован — заказчик вправе выбрать меньше",
   "жёсткие SLA: регистрация заявки до 15 минут, реакция линии консультаций до 30 минут",
   "обеспечение исполнения договора не требуется"
  ],
  "evaluation": "Конкурс среди МСП: цена 60%, опыт битрикс-договоров 20%, кадры с сертификатами 1С-Битрикс 20%",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Хорошо подходит битрикс-студии с сертифицированными специалистами и опытом крупных договоров; удалённо, без допусков",
  "sources": [
   "docs/32616457663/Договор Битрикс (1).pdf",
   "docs/32616457663/ЗДконкурсМСП Битрикс24.pdf",
   "docs/32616457663/Изменения от15.10.2026_.pdf",
   "docs/32616457663/Разъяснение положений документации.pdf",
   "docs/32616457663/Разъяснение положений документации от 15.10.2026-1.pdf",
   "docs/32616457663/Разъяснение положений документации от 15.10.2026-2.pdf",
   "docs/32616457663/Приложение 3 Обоснование НМЦД (1).pdf"
  ]
 },
 "32616480960": {
  "reg": "32616480960",
  "summary": "Рамочный договор (до 49,9 млн ₽, по 30.11.2027) на почасовую разработку для АО «ЕЭТП» (Росэлторг): модернизация системы управления договорами (сервис «Договоры»). Работа идёт по заданиям в YouTrack с оплатой по часовым ставкам 12 ролей, от программиста до дизайнера. Нужна команда не меньше 111 человек со стеком PHP/Symfony или JS/TS/React, PostgreSQL, MongoDB, RabbitMQ.",
  "scope": [
   "анализ текущей архитектуры и требований, концепция модернизации сервис «Договоры»",
   "частные ТЗ и дорожная карта по заданиям заказчика",
   "разработка новых функций и интеграция с системами заказчика, тестирование (в т.ч. нагрузочное и безопасности)",
   "внедрение, миграция данных, обучение пользователей, пилотный запуск",
   "техподдержка и регулярные обновления после запуска",
   "документация по ГОСТ 34.201-2020; исходники передаются, если это предусмотрено заданием"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "модернизация существующей системы заказчика плюс поддержка, по почасовым заданиям (аутстаффинг команды)",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "сервис «Договоры» АО «ЕЭТП» (Росэлторг)",
  "platform_stack": [
   "PHP / Symfony",
   "JavaScript / TypeScript / React",
   "PostgreSQL",
   "MongoDB",
   "RabbitMQ",
   "Git, Linux",
   "YouTrack заказчика",
   "Kibana, Java (автотесты)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "в основном работа по месту нахождения подрядчика, но запуск и тестирование новой версии — по адресу заказчика (Москва, Кожевническая, 14, стр. 5) с физическим допуском; очное или онлайн-участие в рабочих встречах",
  "access_requirements": [
   "согласование заказчиком каждого работника: анкета и согласие на обработку ПДн",
   "физический допуск на объект заказчика в Москве для запуска и тестирования",
   "установка ПО контроля действий пользователя на оборудование подрядчика",
   "работа в рабочее время заказчика 9–18 МСК, реакция на задание — 120 минут",
   "конфиденциальность 3 года после договора"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не допуск, а критерий (5%): опыт модернизации или разработки ИС за 3 года, каждый договор от 14,97 млн ₽ или в сумме от 49,9 млн ₽ (максимум засчитывается 173 млн ₽). Ещё 5% — наличие работников. У каждого работника высшее техническое образование и не меньше 3 лет опыта в ИТ",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "через 1 рабочий день после подписания нужен поименный список минимум 111 специалистов, а через 3 дня после согласования они должны выйти в полном составе; ещё нужно освоить чужую систему",
  "timeline": "С подписания по 30.11.2027 или до исчерпания 49,9 млн ₽; работы по заданиям, сроки задаются в каждом задании",
  "payment": "Без аванса; ежемесячно по факту отработанных часов (отчёт и акт до 5 рабочих дней после месяца), оплата в течение 7 рабочих дней после подписания акта",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Исключительные права на результаты переходят заказчику с подписания акта, вознаграждение включено в цену; использовать наработки в других проектах подрядчику запрещено",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки 2% — 998 000 ₽",
   "рамочный договор: заказчик не обязан выбирать всю сумму",
   "реакция на задание — 120 минут, учёт времени в YouTrack и ПО мониторинга на компьютерах подрядчика",
   "простой при отклонении кандидатов компенсирует подрядчик",
   "ответственность за убытки до суммы договора"
  ],
  "evaluation": "Конкурс среди МСП: часовые ставки 12 ролей — 90%, опыт участника — 5%, наличие работников — 5%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии не подходит: это аутстаффинг команды из 111+ специалистов на чужую систему с жёсткими SLA",
  "sources": [
   "docs/32616480960/Техническое задание (3895).pdf",
   "docs/32616480960/Документация о закупке (3895).pdf",
   "docs/32616480960/Проект_контракта_17282939-1.pdf"
  ]
 },
 "0372100033826000973": {
  "reg": "0372100033826000973",
  "summary": "Разработать с нуля программу «Меню-раскладка» для расчёта питания пациентов санатория (филиал ФГБУ «СПб НИИФ» в г. Плёс, Ивановская обл.): ведение картотеки блюд, составление меню и раздаточных документов, расчёт калорийности/состава/стоимости питания по диетам. Одно рабочее место, установка удалённо.",
  "scope": [
   "Разработка программы «Меню-раскладка» (сетевая, 1 база, 1 рабочее место, без складского учёта)",
   "Автоматизация составления меню, раздаточных и отпускных ведомостей, требований на продукты по формам (в т.ч. ф.173, М-11)",
   "Расчёт калорийности, химического состава и стоимости питания по диетам и отделениям",
   "Гибкая настройка структуры питания: приёмы пищи, группы отделений, номерные/стандартные диеты, индивидуальное и дополнительное меню",
   "Шаблоны меню (общие и локальные, в т.ч. для сухих пайков), картотека карточек-раскладок с копированием и автопересчётом",
   "Автосохранение, архивирование и очистка устаревших данных",
   "Удалённая установка программы совместно с системным администратором заказчика",
   "Обучающие видеоуроки и электронная справка (chm)"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "Разработка нового самостоятельного ПО «Меню-раскладка» с нуля, интеграция с чужими системами не упомянута",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "Windows (XP–11, лицензионная версия)",
   "реляционная файловая СУБД (для переносимости)",
   "Microsoft Word или OpenOffice (для шаблонов отчётов)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "ТЗ прямо указывает: «Программное обеспечение устанавливается удалённо Разработчиком (через программу удалённого доступа и наличии сети Internet) совместно с системным администратором Заказчика» (п.8.1). В проекте контракта есть формулировка «приёмка работ осуществляется в присутствии представителя Подрядчика» (п.5.9), но явного требования физического выезда нет.",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Подтверждение российского (или ЕАЭС) происхождения ПО по постановлению Правительства РФ №1875 от 23.12.2024 (запрет на иностранное ПО) — при заявке о российском происхождении нужна запись в реестре российского ПО"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "yes",
  "can_start_note": "Новая самостоятельная разработка без интеграции с чужой системой, без допусков и физического присутствия; единственное формальное условие — декларация происхождения ПО при подаче заявки (ПП №1875)",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 31.12.2026; документ о приёмке подрядчик формирует в течение 5 рабочих дней после завершения работ, заказчик подписывает (или отказывает) в течение 20 рабочих дней",
  "payment": "Без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке в ЕИС, на основании счёта и акта сдачи-приёмки",
  "warranty": "Гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты установки; устранение недостатков — за счёт подрядчика в течение 10 рабочих дней с момента уведомления заказчика",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "НМЦК всего 28 000 руб. при очень подробных и объёмных функциональных требованиях (расчёт диет, шаблоны, десятки форм отчётности) — риск недооценки объёма работ при такой цене",
   "Обеспечение исполнения контракта — 10% НМЦК (2 800 руб.)",
   "Штраф за ненадлежащее исполнение обязательств — 10% цены контракта (цена не превышает 3 млн руб., ПП РФ №1042), пеня — 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки",
   "Запрет на предложение иностранного ПО (ПП №1875) — нужна декларация/реестровая запись о стране происхождения"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей предложенной цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "По функциональности задача нетривиальная (расчёт диет, большое число форм и отчётов) для очень маленькой суммы — подходит студии с готовым заделом/шаблоном подобной системы, а не для разработки «с нуля» за эти деньги",
  "sources": [
   "docs/0372100033826000973/Приложение № 1 - Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0372100033826000973/Приложение № 3 - Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке (запрет).pdf",
   "docs/0372100033826000973/Приложение № 4 - Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0173100002926000023": {
  "reg": "0173100002926000023",
  "summary": "Эксплуатация ФГИС «АИС ОГУ» Росавиации (31 госуслуга в электронном виде, 1654 пользователя, интеграции СМЭВ/НСУД/ЕПГУ) с момента заключения контракта по 20.12.2026: служба техподдержки, техобслуживание и восстановление, тестовый стенд и установка обновлений, мониторинг, инциденты, отчётность. Система построена на продуктах «РЕД» (РЕД ОС, Ред База Данных, Ред Платформа, РЕДШЛЮЗ), это ГИС 1 класса и объект КИИ 1 категории.",
  "scope": [
   "служба техподдержки: телефон, почта, система СТПП, приём и обработка обращений",
   "техобслуживание и неотложный ремонт: восстановление ПО из дистрибутивов, восстановление и воссоздание БД",
   "развёртывание тестового стенда с подключением к СМЭВ, сценарное тестирование и установка обновлений",
   "мониторинг технического состояния и диагностика, разрешение инцидентов, в т.ч. инцидентов ИБ",
   "взаимодействие с третьими лицами (СМЭВ, ЕПГУ, НСУД, ведомства)",
   "отчётность и передача актуальной документации и дистрибутива СПО по окончании"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "эксплуатация и техподдержка действующей федеральной ГИС, без разработки",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ФГИС «АИС ОГУ» Росавиации: 13 подсистем, РЕД ОС, СУБД «Ред База Данных», «Ред Платформа», РЕДШЛЮЗ, ГЕМБАФЕЙС, СКЗИ",
  "platform_stack": [
   "РЕД ОС",
   "Ред База Данных",
   "Ред Платформа",
   "РЕДШЛЮЗ",
   "ГЕМБАФЕЙС",
   "Java",
   "СМЭВ 3",
   "СКЗИ"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "работа может быть удалённой, кроме случаев, когда «непосредственное присутствие сотрудников на территории Заказчика необходимо» (обеспечение работы прикладного функционала), г. Москва, Ленинградский пр-т, 37, корп. 2",
  "access_requirements": [
   "работа в ГИС 1 класса защищённости и объекте КИИ 1 категории значимости",
   "обработка персональных данных (2 уровень защищённости ПДн)",
   "удалённый доступ — с выполнением требований ИБ заказчика",
   "доверенности на сотрудников для прохода на объект заказчика"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "не допуск, а критерий (70% вместе со специалистами): общая цена, число и наибольшая цена исполненных договоров на создание/развитие/эксплуатацию любых ИС за 5 лет; число специалистов ИТ и ИБ с дипломами",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужно за несколько дней принять эксплуатацию крупной федеральной ГИС уровня КИИ-1 на стеке «РЕД» с жёсткими SLA, без переходного периода; реально это под силу тем, кто уже её сопровождает",
  "timeline": "с момента заключения контракта по 20.12.2026 (срок исполнения контракта — по 31.12.2026)",
  "payment": "без аванса; по факту, не позднее 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; ежемесячная оплата не считается этапами",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "неисключительные права на ПО в рамках эксплуатации не передаются",
  "penalties_risks": [
   "НМЦК 26,7 млн руб. примерно за месяц оказания услуг",
   "требования ИБ к ГИС 1 класса и объекту КИИ 1 категории",
   "восстановление системы «с нуля» за 32 рабочих часа",
   "привлечение субподрядчиков из СМП на 20% цены"
  ],
  "evaluation": "открытый конкурс: цена 30%, квалификация 70% (опыт по договорам ИС — 50%, специалисты ИТ и ИБ — 50%)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "не для небольшой студии: эксплуатация федеральной ГИС уровня КИИ-1 на чужом стеке, крупный бюджет и очень короткий срок",
  "sources": [
   "docs/0173100002926000023/Приложение№ 1 Описание объекта закупки эксплуатация АИС ОГУ 2026.pdf",
   "docs/0173100002926000023/Приложение № 4 порядок оценки и рассмотрения заявок эксплуатация АИС ОГУ 2026.pdf",
   "docs/0173100002926000023/Приложение № 5 проект государственного контракта эксплуатация АИС ОГУ 2026.pdf"
  ]
 },
 "0361200015026004259": {
  "reg": "0361200015026004259",
  "summary": "Поставка неисключительных лицензий на программный продукт «1С:Кабинет сотрудника» (2000 и 500 мест) для существующей ГИС Сахалинской области «Цифровая платформа по управлению персоналом в государственном секторе». Чисто поставка лицензий, без разработки — закупка продолжает ранее заключённые контракты именно на 1С-продукт (эквиваленты запрещены).",
  "scope": [
   "Предоставление неисключительных прав на «1С:Кабинет сотрудника 2000» на срок с 01.11.2026 по 30.04.2027",
   "Предоставление неисключительных прав на «1С:Кабинет сотрудника 500» на тот же срок",
   "Передача лицензий в электронном виде (ключи активации/коды) на e-mail заказчика"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "Чистая поставка/продление лицензий на готовый продукт 1С, встроенный в существующую аттестованную ГИС; разработка не требуется",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "ГИС Сахалинской области «Цифровая платформа по управлению персоналом в государственном секторе» (использует «1С:Кабинет сотрудника»), ранее поставленный тем же вендором по контрактам №2650130756225000026, 029, 2650130756226000003",
  "platform_stack": [
   "1С:Кабинет сотрудника"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Лицензии передаются в электронном виде на e-mail заказчика; указанный адрес в Южно-Сахалинске — формальное место оказания услуг, физическое присутствие не требуется",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Поставка строго продукта «1С» бренда — эквиваленты запрещены (несовместимость с используемым ПО аттестованной ГИС)",
   "Исполнитель обязан иметь: действующий договор коммерческой концессии с правообладателем «1С» (право на товарный знак «1С» и на оказание сопутствующих услуг/реализацию продуктов «1С:Предприятие»), а также действующий лицензионный (сублицензионный) договор с правообладателем/иным поставщиком продуктов «1С» либо иной документ, подтверждающий права на эти продукты — то есть нужен официальный статус франчайзи/партнёра 1С"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Можно начать сразу, если есть возможность официально закупить и передать именно лицензии 1С:Кабинет сотрудника (через партнёра 1С) — создавать или дорабатывать ничего не нужно",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 29.10.2026 (срок действия самих лицензий — с 01.11.2026 по 30.04.2027)",
  "payment": "Оплата в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приёмке; цена твёрдая",
  "warranty": "Гарантийный срок начинается с даты приёмки неисключительных прав и заканчивается 31.12.2026 (фактически короткий, совпадает с окончанием срока контракта); устранение недостатков за счёт исполнителя, срок продлевается на время устранения",
  "ip_rights": "Заказчику передаются неисключительные (пользовательские) права на «1С:Кабинет сотрудника 2000» и «1С:Кабинет сотрудника 500» (по 1 лицензии, на 6 месяцев) через сублицензионное соглашение; исполнитель гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц; правообладатель 1С в любой момент вправе запретить передачу прав или заблокировать уже переданное ПО при санкциях против заказчика",
  "penalties_risks": [
   "Эксплуатация ГИС без действующих лицензий на компоненты запрещена законом — жёсткая зависимость от своевременной поставки",
   "Обеспечение исполнения контракта 5% цены (обеспечение гарантийных обязательств не требуется)",
   "Правообладатель 1С может в любой момент запретить передачу прав или заблокировать уже переданное ПО (например, при санкциях) — исполнитель освобождается от ответственности в этом случае, но заказчик рискует остаться без лицензий"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме (по цене)",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит, если есть доступ к официальной поставке лицензий 1С:Кабинет сотрудника — просто перепродажа готового продукта без разработки",
  "sources": [
   "docs/0361200015026004259/21171 Спецификация заявки на закупку (структурированный вид).pdf",
   "docs/0361200015026004259/21171 Типовой контракт на оказание услуг с гарантийными обязательствами.pdf",
   "docs/0361200015026004259/21171 Приложение к ООЗ.pdf"
  ]
 },
 "0118100006726000010": {
  "reg": "0118100006726000010",
  "summary": "ИТ-аутсорсинг на 2027 год для Росздравнадзора по Краснодарскому краю: обслуживание 28 ПК, 8 ноутбуков, 3 серверов, сети, оргтехники, видеонаблюдения и IP-АТС, сопровождение ПО (Windows, Astra Linux, ViPNet, КриптоПро, 1С, гос. системы), ЭЦП и аудит информационной безопасности. Все работы — на месте у заказчика в Краснодаре, удалённые подключения запрещены.",
  "scope": [
   "техобслуживание и ремонт рабочих станций, ноутбуков, серверов, ИБП, МФУ, сетевого оборудования по плану-графику",
   "системное сопровождение ПО: Windows Server 2012, Windows 10, Astra Linux, KSC/KES, ViPNet, XSpider, Электронный бюджет, 1С, настройка сайта",
   "сопровождение ЛВС, мониторинг, резервное копирование, почтовый сервер, разграничение прав",
   "обслуживание видеонаблюдения и виртуальной АТС",
   "аудит информационной безопасности, включая тестирование на проникновение и оценку рисков",
   "техническая оценка парка оборудования за 5 рабочих дней с заключения контракта, ведомости дефектов для списания",
   "контроль, установка и ведение журнала ЭЦП сотрудников"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "абонентское техническое обслуживание и системное сопровождение действующей ИТ-инфраструктуры на год",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИТ-инфраструктура заказчика: серверы на MS Hyper-V/VMware ESXi, MS SQL Server, Active Directory, ViPNet Coordinator HW 1000, АИС Росздравнадзора, гос. системы",
  "platform_stack": [
   "Windows Server 2012",
   "Windows 10",
   "Astra Linux",
   "MS Hyper-V",
   "VMware ESXi",
   "MS SQL Server 2012/2014",
   "ViPNet Coordinator HW 1000 / ViPNet Client",
   "КриптоПро CSP",
   "Kaspersky (KSC, KES)",
   "1С"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "«Все услуги по техническому обслуживанию производятся по адресу Заказчика. Удаленные подключения к рабочим станциям и серверам запрещены!» — г. Краснодар, ул. Северная, 315; режим обслуживания 08:00–17:00, реакция на обращение не более 30 минут",
  "access_requirements": [
   "работа только на территории заказчика, удалённый доступ запрещён",
   "работа со средствами криптозащиты и ЭЦП сотрудников"
  ],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": "квалификация специалистов: опыт настройки и администрирования ViPNet Coordinator HW 1000, знание MS Hyper-V, VMware ESXi, MS SQL Server 2012/2014, ИБ предприятия",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен постоянный выездной инженер в Краснодаре с реакцией 30 минут и опытом ViPNet/СКЗИ; это ИТ-аутсорсинг железа и инфраструктуры, не разработка",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027, услуги ежемесячно; техническая оценка парка — в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта",
  "payment": "без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания документов о приёмке (ежемесячно)",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 1% НМЦК",
   "штраф за ненадлежащее исполнение 1% цены (от 1 до 5 тыс. руб.), пени",
   "время реакции 30 минут, обеспечение работы серверов и сети 24/7"
  ],
  "evaluation": "электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "не подходит студии разработки: это очное обслуживание оборудования и сетей в Краснодаре на год",
  "sources": [
   "docs/0118100006726000010/описание обьекта закупки.pdf",
   "docs/0118100006726000010/Проект контракта ИКТ 2027.pdf"
  ]
 },
 "0373100033626000212": {
  "reg": "0373100033626000212",
  "summary": "Поставить сертификаты техподдержки вендора на уже используемое ПО РЕД ОС (операционная система), РЕД АДМ (управление ИТ-инфраструктурой) и РЕД Виртуализация для Росздравнадзорного учреждения в Москве. Это не разработка, а покупка сертификатов техподдержки у разработчика/реселлера «РЕД СОФТ».",
  "scope": [
   "Поставка сертификатов техподдержки на РЕД ОС (сервер и рабочая станция, сертифицированная редакция, 1 год)",
   "Поставка сертификатов на РЕД АДМ и РЕД Виртуализация",
   "Доступ к базе знаний, обновлениям безопасности и ПО, личному кабинету, консультациям по установке/настройке через портал техподдержки",
   "Поставка в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "Покупка сертификатов техподдержки вендора РЕД СОФТ на готовое ПО, разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "Инфраструктура заказчика на РЕД ОС/РЕД АДМ/РЕД Виртуализация",
  "platform_stack": [
   "РЕД ОС",
   "РЕД АДМ",
   "РЕД Виртуализация"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Поставка сертификатов — техподдержка оказывается удалённо через портал/телефон/базу знаний; личного присутствия не требуется",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Фактически требуется статус партнёра/реселлера РЕД СОФТ для выпуска и предоставления сертификатов техподдержки"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужен статус партнёра/реселлера РЕД СОФТ для оформления сертификатов — без этого поставить услугу нельзя",
  "timeline": "Поставка сертификатов в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке",
  "warranty": "Отдельных гарантийных обязательств по существу нет — пункт 8.1 контракта лишь повторяет, что исполнитель вправе предоставить сертификаты сопровождения ПО; обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта — 10% цены",
   "Короткий срок поставки — 10 рабочих дней"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — победитель определяется по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит студии без партнёрства с РЕД СОФТ — это чистая перепродажа сертификатов вендора, разработки нет",
  "sources": [
   "docs/0373100033626000212/26-ЭЗК Приложение № 1 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0373100033626000212/26-ЭЗК Приложение № 1 к электронному контракту.pdf"
  ]
 },
 "0119200000126017181": {
  "reg": "0119200000126017181",
  "summary": "Техподдержка аналитической платформы Visiology (серверная) для ЦИТ Красноярского края на 3 месяца: приём заявок по почте и в мессенджерах, удалённая диагностика, исправление ошибок ПО, выдача обновлений и новых версий. По сути вендорская поддержка: участник должен иметь права правообладателя или лицензионный/сублицензионный договор с ним.",
  "scope": [
   "Приём и обработка заявок (почта, онлайн-система, мессенджеры) в рабочие дни 9:00–18:00 МСК, без ограничения числа обращений",
   "Удалённая диагностика и решение проблем, в т.ч. с трансляцией экрана",
   "Исправление ошибок ПО (в ходе диагностики или в последующих обновлениях)",
   "Предоставление плановых обновлений и новых версий ПО с правами на их использование без доплаты",
   "Консультации по установке, обновлению, настройке, REST API, JavaScript-виджетам и Python-скриптам",
   "Ведение журнала обращений за период как отчётный документ"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Техническая поддержка уже используемого у заказчика тиражного продукта Visiology; разработка по заказу прямо исключена",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПО для анализа и прогнозирования деятельности органов власти Красноярского края на базе «Аналитическая платформа Visiology. Серверная» (правообладатель ООО «Визиолоджи»)",
  "platform_stack": [
   "Visiology (аналитическая платформа, серверная)",
   "REST API",
   "JavaScript",
   "Python"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Удалённое подключение к сети заказчика для диагностики"
  ],
  "licenses_required": [
   "Полномочия по ст. 1229, 1233 ГК РФ: исключительные права на ПО (для правообладателя) либо лицензионный договор с правообладателем, либо сублицензионный договор с его лицензиатом"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Только если студия — правообладатель Visiology или его партнёр с лицензионным (сублицензионным) договором: поддержка включает выдачу новых версий и исправление ошибок самого продукта",
  "timeline": "С 01.12.2026 по 28.02.2027; реакция на заявку 1 час, решение — 24 ч (критичные) / 48 ч (некритичные)",
  "payment": "Безналично в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке; цена твёрдая; обеспечение исполнения 10% НМЦК",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Права на использование обновлённых версий ПО переходят заказчику без доплаты на прежних условиях",
  "penalties_risks": [
   "Нужен лицензионный договор с ООО «Визиолоджи» или его лицензиатом — без него заявку отклонят",
   "Обеспечение исполнения контракта 10% НМЦК",
   "Журнал заявок заказчика может служить доказательством в споре по срокам реакции"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок: побеждает наименьшая цена",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит только партнёру Visiology; обычной студии без лицензионного договора с правообладателем не подходит",
  "sources": [
   "docs/0119200000126017181/ЗК-№-1701126 Описание (техническое задание).pdf",
   "docs/0119200000126017181/ЗК-№-1701126 Требование.pdf",
   "docs/0119200000126017181/ЗК-№-1701126 Контракт.pdf"
  ]
 },
 "32616438563": {
  "reg": "32616438563",
  "summary": "Информационное сопровождение сайта Мегионской городской стоматологической поликлиники на платформе «Госвеб» на весь 2027 год: публикация новостей, баннеров, разделов, контроль хостинга и мелкая техподдержка. Работа удалённая, заказ только для субъектов МСП.",
  "scope": [
   "Публикация новостей, объявлений, акций, отзывов пациентов (текст, фото, видео) на сайте",
   "Добавление баннеров, расширение фотогалерей, создание/редактирование разделов и страниц, настройка форм и блоков",
   "Контроль работоспособности хостинга и домена, перенос сайта на другой хостинг при необходимости, настройка переадресации домена",
   "Веб-безопасность и техническая поддержка — доработка функционала сайта",
   "Приём заявок по телефону, e-mail и через личный кабинет исполнителя, самостоятельный мониторинг соцсетей заказчика для новостей",
   "Тестовые работы по информационному сопровождению сайта с письменным отчётом заказчику"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Это сопровождение и мелкая доработка уже работающего сайта на готовой платформе «Госвеб», а не создание нового сайта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Действующий сайт учреждения на государственной платформе «Госвеб»",
  "platform_stack": [
   "Платформа «Госвеб» (государственная CMS для сайтов учреждений)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Нужно уметь работать в CMS «Госвеб» (специфическая государственная платформа, не собственный движок) и получить доступ к админке действующего сайта от заказчика; участвовать могут только субъекты МСП",
  "timeline": "С 1 января по 31 декабря 2027 года включительно; тестовые работы по сопровождению сайта — не позднее 1 декабря 2027, письменное уведомление о результатах — не позднее 25 декабря 2027",
  "payment": "Ежемесячно, безналично, в течение 7 рабочих дней после подписания акта/УПД по счёту (счёт-фактуре); расчёт за декабрь 2027 — до 31 декабря 2027 по счёту, выставленному не позднее 23 декабря 2027",
  "warranty": "Гарантия качества услуг действует весь срок договора; выявленные недостатки устраняются исполнителем за свой счёт в течение 3 рабочих дней с момента письменной претензии заказчика",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Штраф за неисполнение обязательства без стоимостного выражения — 1000 руб",
   "Штраф за ненадлежащее исполнение (п.1 ч.1 ст.30 44-ФЗ) — 1% цены договора, но не менее 1000 и не более 5000 руб",
   "Просрочка исполнителем свыше 1 месяца даёт заказчику право на расторжение договора и требование возврата аванса",
   "Общая сумма неустоек не может превышать цену договора — 137 666,64 руб"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок в электронной форме среди субъектов МСП; в извлечённой части извещения детальные критерии оценки (кроме цены) не приведены",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Подходит небольшой студии или фрилансеру: удалённая работа, скромный бюджет, рутинные задачи по контенту и мелкой техподдержке на готовой госплатформе",
  "sources": [
   "docs/32616438563/Документация-о-закупке (2).pdf",
   "docs/32616438563/Проект договора (2).pdf"
  ]
 },
 "0816500000626015578": {
  "reg": "0816500000626015578",
  "summary": "Разработка с нуля мобильного приложения «Эрэл» (Android, RuStore) с серверной частью, админ-панелью и ИИ-ассистентом для участников СВО и их семей в Якутии. Приложение даёт офлайн-доступ к мерам соцподдержки и материалам психологической помощи на русском и якутском языках, без регистрации пользователя.",
  "scope": [
   "Мобильное приложение Android 8.0+ на React Native (или эквиваленте) без личного кабинета/регистрации",
   "Каталог мер соцподдержки с поиском, фильтрами, избранным и офлайн-доступом к загруженному контенту",
   "Серверная часть и административная панель для управления контентом",
   "ИИ-ассистент: RAG-поиск по базе знаний, диалоги на русском и якутском языках, переход к первоисточнику ответа",
   "Адаптивный и доступный интерфейс (экранный диктор, увеличение текста до 200%, контраст 4.5:1)",
   "Публикация приложения в RuStore",
   "Передача исходного кода, инструкций по сборке и технической документации заказчику"
  ],
  "project_type": "new",
  "project_type_note": "Полностью новая разработка — приложение, сервер, админка и ИИ-ассистент создаются с нуля, чужой код не затрагивается",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "Android 8.0+",
   "React Native / JavaScript (или эквивалент)",
   "RuStore (публикация)",
   "ИИ-ассистент: поиск по базе знаний и формирование ответов",
   "русский и якутский языки интерфейса"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Контракт прямо разрешает удалённый режим: «Исполнитель вправе оказать услуги в удаленном режиме посредством информационных технологий и телекоммуникаций»",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "yes",
  "can_start_note": "Новая разработка без доступа к чужим системам, без лицензий и без обязательного присутствия на месте; нужен только текстовый контент от заказчика и реализация ИИ-ассистента",
  "timeline": "С даты заключения контракта до 10.12.2026 включительно (подача заявок до 20.10.2026) — на весь объём разработки остаётся около 1,5 месяцев",
  "payment": "Оплата единая по факту полного оказания услуг (без аванса, без промежуточных этапов) в течение 7 рабочих дней после подписания акта сдачи-приёмки; источник финансирования — средства гранта",
  "warranty": "Гарантийный срок предусмотрен (конкретная длительность не попала в сохранившийся фрагмент документов), в течение которого исполнитель бесплатно устраняет недостатки за свой счёт",
  "ip_rights": "Исключительные права на весь результат (исходный код, БД, документация) переходят заказчику (субъекту РФ) без увеличения цены контракта; обязательна передача исходников и инструкций по сборке без закрытой среды разработки",
  "penalties_risks": [
   "Очень сжатый срок — около 1,5 месяца на разработку приложения, сервера, админки и полноценного ИИ-ассистента с нуля",
   "Оплата только по факту сдачи всей услуги целиком, без этапов и аванса",
   "Чувствительная тема (участники СВО и их семьи) — контент утверждается заказчиком, ошибки в ответах ИИ-ассистента недопустимы",
   "Обязательна публикация в RuStore и двуязычность интерфейса (русский + якутский)"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — победитель определяется по наименьшей цене, дополнительные критерии квалификации не применяются",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Хорошо подходит ИТ-студии: новая разработка, удалённая работа, прозрачная передача прав — но жёсткий срок и необходимость реализовать русско-якутского ИИ-ассистента с базой знаний требуют реальных ресурсов и опыта с LLM",
  "sources": [
   "docs/0816500000626015578/Приложение № 1. ООЗ.pdf",
   "docs/0816500000626015578/Приложение № 3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке (ЗК) 13.01.2026.pdf",
   "docs/0816500000626015578/Информационная карта16913882.pdf",
   "docs/0816500000626015578/Приложение № 4. ПК.pdf",
   "docs/0816500000626015578/Приложение №2 к ООЗ (ТЗ Эрэл ИИ ассистент).pdf"
  ]
 },
 "0387300023226000221": {
  "summary": "Продлить администрации Нижневартовска (через МКУ УМТО) лицензии сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус» (тариф «Корпорация» на основного и 6 дополнительных пользователей, 500 отчётов о недвижимости) и «Контур.Поиск клиентов» на период 05.04.2027–04.04.2028. Эквивалент не допускается.",
  "scope": [
   "лицензия «Контур.Фокус», тариф «Корпорация», основной пользователь, 12 месяцев",
   "6 дополнительных пользователей «Контур.Фокус»",
   "«Контур.Фокус» — «Отчеты об объектах недвижимости», 500 отчётов",
   "«Контур.Поиск клиентов» по тарифу «Поиск клиентов для Фокуса» + 6 дополнительных пользователей",
   "передача прав по электронной почте с 15.01 по 25.01.2027"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "продление лицензий готового SaaS-сервиса СКБ Контур",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "веб-сервис «Контур.Фокус», используется с 2018 года",
  "platform_stack": [
   "Контур.Фокус",
   "Контур.Поиск клиентов"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "полномочия лицензиата на передачу прав на ПО «Контур» (договор с правообладателем)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "нужен партнёрский договор с СКБ Контур на перепродажу лицензий",
  "timeline": "передача прав не ранее 15.01.2027 и не позднее 25.01.2027; срок лицензий 05.04.2027–04.04.2028",
  "payment": "без аванса; не позднее 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "заказчик получает неисключительное право использования ПО на 12 месяцев",
  "penalties_risks": [
   "эквивалент не допускается",
   "штрафы по ПП № 1042"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "не для студии: перепродажа лицензий SaaS-сервиса Контур",
  "sources": [
   "docs/0387300023226000221/МКУ_УМТО Прил. №3. Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0387300023226000221/МКУ_УМТО Прил. №4 Требования к содержанию, составу заявки.pdf",
   "docs/0387300023226000221/МКУ_УМТО Прил. №2. Проект МК.pdf"
  ],
  "reg": "0387300023226000221"
 },
 "0818500000826006764": {
  "reg": "0818500000826006764",
  "summary": "Сопровождение и техподдержка действующей региональной информационной системы Краснодарского края в сфере госзакупок (ПК «Региональная контрактная система», правообладатель — ООО «НПО «Криста»). Нужны линия поддержки, исправление ошибок, доработка под изменения законодательства и резервное копирование — срок оказания услуг всего 21 день (01.12.2026–21.12.2026).",
  "scope": [
   "Круглосуточная линия техподдержки: система учёта обращений + e-mail, консультации по телефону 08:00–19:00 МСК по номеру 8-800",
   "Исправление выявленных недостатков и ошибок системы (SLA по категориям и приоритетам, см. timeline/warranty)",
   "Доработка и настройка системы под изменения законодательства РФ и правовых актов Краснодарского края, по заявкам заказчика и пользователей",
   "Ведение и обновление базы знаний, технической и эксплуатационной документации",
   "Резервное копирование на аппаратные ресурсы заказчика (полная копия — раз в неделю, инкрементальная — ежедневно) при предоставлении доступа к этим ресурсам",
   "Информационная безопасность: план реагирования на инциденты, устранение уязвимостей по SLA, ведение журналов действий сотрудников исполнителя",
   "Срок оказания услуг: 01.12.2026–21.12.2026, срок исполнения контракта — до 30.12.2026"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение и техподдержка уже работающей системы, разработка нового функционала не предусмотрена",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПК «Региональная контрактная система» — правообладатель ООО «НПО «Криста», у заказчика неисключительная лицензия на использование от 16.10.2018; система интегрирована с ЕИС, ПК «РЭБ. Интеграционная платформа» и подсистемой управления исполнением бюджета ЕГИИС УОФ Краснодарского края",
  "platform_stack": [
   "WildFly 14.1",
   ".NET 2.2.402",
   "Joomla 3.9.10",
   "nginx 1.10",
   "MySQL 5.8",
   "PHP 7.0",
   "Java 1.8 (jdk8u151)",
   "SOAP (интеграция)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "Прямо указано: «Оказание услуг осуществляется по месту нахождения Исполнителя, удалённо посредством сети «Интернет»»; физически по адресу заказчика (г. Краснодар, ул. Советская, 30) только передаются бумажные документы — это не работа на объекте",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к информационным ресурсам и инфраструктуре заказчика по минимально необходимым правам — исполнитель обязан предоставить список допущенных сотрудников с IP-адресами и каналами связи",
   "Соблюдение требований информационной безопасности: план реагирования на инциденты, ведение журналов действий сотрудников, уведомление об инцидентах и уязвимостях в установленные сроки",
   "Круглосуточная доступность линии поддержки и соблюдение régламента консультаций 08:00–19:00 МСК"
  ],
  "licenses_required": [
   "Документальное подтверждение законного права на модификацию и использование ПО «Региональная контрактная система»: либо исполнитель сам правообладатель (свидетельство о регистрации программы), либо имеет действующий договор о передаче прав на модификацию, заключённый с автором/правообладателем (ООО «НПО «Криста»)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны юридически подтверждённые права на модификацию чужого ПО — без договора с правообладателем ООО «НПО «Криста» исполнение контракта по п.4.1.10 проекта контракта невозможно. К тому же нужно знать сложную многомодульную систему закупок на устаревшем стеке (WildFly/.NET/Joomla/PHP), а срок самого оказания услуг — всего 21 день, времени на изучение системы практически нет",
  "timeline": "Срок оказания услуг: с 01.12.2026 по 21.12.2026 (21 день). Срок исполнения контракта: с даты заключения по 30.12.2026",
  "payment": "Аванс не предусмотрен. Цена твёрдая на весь срок исполнения. Оплата в течение 3 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке, безналичным расчётом",
  "warranty": "Отдельный гарантийный срок после периода услуг в доступном тексте не указан (документ обрезан); в рамках исполнения контракта исполнитель обязан устранять недостатки оказанных услуг не позднее 5 рабочих дней с момента заявления заказчиком, за свой счёт (п.4.1.5 проекта контракта)",
  "ip_rights": "Заказчику принадлежит неисключительное право использования ПО по лицензионному договору от 16.10.2018 с правообладателем ООО «НПО «Криста». Исполнитель не получает прав на систему — наоборот, обязан документально подтвердить, что сам обладает законным правом её модифицировать",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 480 798,11 руб — около 30% от цены контракта (1 602 660,36 руб), это высокая доля",
   "Штрафы и пени по Постановлению Правительства РФ № 1042 за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств",
   "Обязательное документальное подтверждение прав на модификацию чужого ПО — без этого исполнение контракта юридически невозможно",
   "Жёсткие SLA по устранению уязвимостей (24 часа для критических, 7/20/30 дней для высоких/средних/низких) и по инцидентам (уведомление в течение 24 часов/1 дня)",
   "Крайне короткий срок оказания услуг (21 день) при высокой функциональной сложности системы"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель определяется по наименьшей предложенной цене, иных критериев оценки в документах не выявлено",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит без действующего договора с правообладателем ООО «НПО «Криста» на право модификации системы и опыта сопровождения именно этой многомодульной системы госзакупок на устаревшем стеке — риск крайне высок, а срок услуг (21 день) не оставляет времени на вхождение в проект",
  "sources": [
   "docs/0818500000826006764/Описание объекта закупки 01.12.2026-21.12.2026.pdf",
   "docs/0818500000826006764/Требования к заявке на участие в закупке и инструкция по её заполнению.pdf",
   "docs/0818500000826006764/Проект контракта 01.12.2026-21.12.2026.pdf"
  ]
 },
 "32616482239": {
  "reg": "32616482239",
  "summary": "Перепродажа лицензий «ГРАНД-Смета» для АО «Россети ЦИУС ЕЭС» (НМЦК 6,48 млн ₽): 44 рабочих места на программу версии 2026.2 с годовыми обновлениями, плюс сметные базы (ФСНБ-2022, ГЭСН/ФЕР, НЦС-2026, отраслевые нормативы Минэнерго, ТЕР нескольких регионов). Участник должен быть официальным представителем правообладателя.",
  "scope": [
   "права на программу «ГРАНД-Смета» 2026.2 (флеш), 44 рабочих места, и на её новые версии в течение года",
   "модуль работы в Linux, совместимость с ОС «Альт Рабочая станция»",
   "базы ФСНБ-2022, ГЭСН/ФЕР-2020, справочники базовых цен на проектные работы, НЦС-2026, ГРАНД-СтройМатериалы, отраслевые нормативы Минэнерго",
   "ТЕР по регионам: Северная Осетия, Новгородская, Брянская, Ленинградская, Смоленская области, Карелия, Коми, Санкт-Петербург",
   "передача прав по акту не позже 5 рабочих дней после подписания договора"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "поставка прав на готовое ПО и базы «ГРАНД-Смета», разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": "ПО «ГРАНД-Смета» у заказчика (закупаются в том числе обновления — новые версии в течение года)",
  "platform_stack": [
   "ГРАНД-Смета 2026.2",
   "ОС Альт Рабочая станция / Linux"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место передачи прав — офис заказчика (Москва, Беловежская, 4, блок Б), но передаются ключи и права по акту, работ на месте нет",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "статус официального представителя правообладателя ПО «ГРАНД-Смета» (авторизационное письмо, сертификат или сублицензионный договор с правообладателем)"
  ],
  "experience_required": "Критерий 10%: 25 баллов за каждый исполненный за 3 года договор поставки ПО или прав на ПО стоимостью от 50% НМЦК (≈3,24 млн ₽), максимум 100 баллов",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "только если студия — авторизованный дилер «ГРАНД-Смета»; иначе участвовать нельзя",
  "timeline": "Передача прав — не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора",
  "payment": "Без аванса; оплата в течение 15 рабочих дней после подписания акта приёма-передачи прав (для МСП — 7 рабочих дней)",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Простая (неисключительная) лицензия конечного пользователя",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение заявки и исполнения не требуется, кроме случая демпинга от 25% (тогда обеспечение исполнения)",
   "маржа дилера невелика, а конкуренция среди дилеров высокая"
  ],
  "evaluation": "Конкурс: цена — 90%, опыт аналогичных поставок — 10%",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не профиль студии: перепродажа лицензий, нужен статус дилера «ГРАНД-Смета»",
  "sources": [
   "docs/32616482239/Документация_о_закупке_Том 1+.pdf",
   "docs/32616482239/Приложение №2 к Документации_Техническая часть+.pdf",
   "docs/32616482239/Приложение №1 к Документации_Проект договора.pdf"
  ]
 },
 "0187200001726001483": {
  "reg": "0187200001726001483",
  "summary": "Сопровождение и модификация проприетарного программного комплекса «Медицинская информационная система» (свидетельство № 2006613490) Белоярской районной больницы (ХМАО) на первое полугодие 2027 г.: мониторинг и восстановление работы, исправление ошибок, доработки под изменения законодательства и отчётность ОМС, поддержка интеграций с региональным сегментом ЕГИСЗ. Исполнитель обязан быть правообладателем МИС или иметь от него права на модификацию.",
  "scope": [
   "мониторинг ПК МИС и СУБД, контроль журналов и места на дисках",
   "восстановление работоспособности после сбоев, восстановление БД",
   "поиск и устранение ошибок модулей",
   "модификация модулей под изменения законодательства, новые формы отчётности Минздрава, ФОМС и ХМАО",
   "поддержка и доработка интеграций с региональным сегментом ЕГИСЗ ХМАО",
   "консультации по телефону, руководство пользователя по ГОСТ 19.505-79, передача модифицированных версий"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка уже эксплуатируемой коммерческой МИС",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПК «Медицинская информационная система» (свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2006613490), права приобретены у частной компании",
  "platform_stack": [
   "ПК МИС (свид. № 2006613490)",
   "региональный сегмент ЕГИСЗ ХМАО-Югры"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — г. Белоярский, ул. Барсукова, 6; консультации по телефону, версии передаются по почте/с сайта исполнителя, но при сбоях, без устранения которых невозможна работа, исполнитель выезжает к заказчику в регламентированные сроки",
  "access_requirements": [
   "пропускной и режимный порядок на объекте заказчика",
   "соглашение о неразглашении, работа с персональными данными пациентов",
   "учётные записи к схемам БД передаются по акту"
  ],
  "licenses_required": [
   "права автора/правообладателя ПК МИС № 2006613490 или договор с правообладателем о передаче прав на модификацию"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без прав правообладателя на модификацию ПК МИС исполнить контракт нельзя",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 30.06.2027 включительно; реакция: сбой — не позднее 24 часов, ошибки — до 2 рабочих дней",
  "payment": "Без аванса; ежемесячно за принятые услуги, не позднее 7 рабочих дней с подписания документа о приёмке в ЕИС",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Заказчику передаётся неисключительное право пользования модифицированными версиями ПК МИС",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения контракта 10% НМЦК",
   "нужно доказать законные права на модификацию МИС при заключении контракта"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — победитель по цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит студии: сопровождать и менять код может только правообладатель МИС или его лицензиат",
  "sources": [
   "docs/0187200001726001483/Приложение 1 - Описание объекта закупки.docx (архив)/Приложение 1 - Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0187200001726001483/Приложение 4 - Проект контракта.doc (архив)/Приложение 4 - Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0356500001426008902": {
  "reg": "0356500001426008902",
  "summary": "Развитие действующей с 2018 года автоматизированной информационной системы мониторинга и управления строительной отраслью Пермского края (АИС «Стройкомплекс ПК»): доработка существующих подсистем, устранение уязвимостей во всём исходном коде системы и подключение новых интеграций по заявкам заказчика в течение срока контракта.",
  "scope": [
   "Модернизация существующих подсистем АИС «Стройкомплекс ПК» (реестры, документооборот, строительный надзор, мониторинг строительства, отчётность, пространственные данные, личные кабинеты, «Стройконтроль» и др.) по заявкам заказчика",
   "Создание новых подсистем/функций при необходимости (выделение функциональности в новые подсистемы)",
   "Развитие интеграций с внешними системами (ЕГРЗ, ЕСИА, региональные сервисы Пермского края и др.)",
   "Анализ всего исходного кода системы на всех используемых языках программирования и устранение всех найденных уязвимостей (не только в коде, изменяемом по заявке)",
   "Актуализация рабочей и технической документации по каждой заявке",
   "Передача заказчику исходных кодов и исключительных прав на результаты работ"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие действующей с 2018 года ГИС по заявкам заказчика (заявочная модель, без ограничения числа заявок), а не разработка нового продукта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АИС «Стройкомплекс ПК» — государственная ИС Пермского края, эксплуатируется с 2018 года, код на PHP, C#, Ruby, Java, включает платформу «Универсальная отчетность «Акцент»»; требуется анализ и доработка всего существующего кода",
  "platform_stack": [
   "Ред ОС (отечественная ОС)",
   "PostgreSQL, MySQL, MongoDB",
   "Docker, Kubernetes, Nginx, Apache HTTP Server, Tomcat",
   "Geoserver, Nominatim, Redis, NodeJs, OpenJDK",
   "Платформа «Универсальная отчетность «Акцент»»",
   "Языки: PHP, C#, Ruby, Java"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "В контракте прямо указано: «Работы выполняются на территории Подрядчика, отчетные документы предоставляются Заказчику в соответствии с Техническим заданием»",
  "access_requirements": [
   "Доступ к системе управления репозиториями кода заказчика (СУРК) и иным ресурсам — предоставляется после заключения контракта по заявке/анкете",
   "Соблюдение внутренних стандартов и требований заказчика по защите конфиденциальной информации, обрабатываемой в системе (включая персональные данные)"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Опыт исполнения (с учётом правопреемства) за 3 года до подачи заявки контракта/договора по 44-ФЗ или 223-ФЗ без неустоек, стоимостью не менее 20% НМЦК (не менее 9 720 000 ₽)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Для допуска к закупке нужен подтверждённый опыт контрактов на сумму не менее 20% НМЦК (9,72 млн ₽); лицензии ФСТЭК/ФСБ не требуются и работа ведётся удалённо, но по содержанию доработка требует изучения кода действующей системы на 4 языках (PHP/C#/Ruby/Java) и платформы «Акцент»",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 30.06.2027; работы выполняются по отдельным заявкам заказчика (количество неограничено), максимальный срок выполнения одной заявки на развитие — 160 календарных дней (согласно разъяснениям по п.5.4 ТЗ)",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата по цене единицы работы (человеко-день) за фактический объём выполненных работ по заявке/этапу, безналично, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке; цена контракта — максимальное значение, не превышаемое по факту",
  "warranty": "Гарантия функционирования модернизированной системы — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке по последней заявке; в этот период подрядчик бесплатно устраняет дефекты (не более 5 рабочих дней), актуализирует документацию (не более 14 рабочих дней) по регламенту гарантийного обслуживания; гарантия не распространяется на повреждения системы действиями третьих лиц",
  "ip_rights": "Подрядчик без увеличения цены контракта передаёт заказчику исключительное право в полном объёме на все результаты работ, включая исходные коды программ для ЭВМ, библиотеки зависимостей, базы данных и документацию; права на ПО третьих лиц, используемое при доработке, должны передаваться без ограничений, позволяющих заказчику далее дорабатывать и развивать систему",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 9 720 000 ₽ (20% НМЦК)",
   "Обеспечение заявки 486 000 ₽",
   "Отдельное обеспечение гарантийных обязательств требуется перед оформлением документа о приёмке (кроме отдельных этапов)",
   "Обязанность анализировать и устранять уязвимости во всём коде системы, а не только в затронутой заявкой части — расширяет объём бесплатной/учтённой в цене работы",
   "Устранение недостатков в гарантийный период — за свой счёт",
   "Регистрация обособленного подразделения в налоговых органах при создании рабочих мест на территории выполнения работ более 1 месяца"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена контракта — 30%, квалификация участников закупки (опыт выполнения аналогичных работ и ресурсы) — 70%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Небольшой студии сложно: вход требует подтверждённого опыта контрактов на 20% НМЦК и глубокого анализа/доработки чужого кода на 4 языках программирования в давно работающей госсистеме, но лицензии ФСТЭК/ФСБ не нужны и работа полностью удалённая",
  "sources": [
   "docs/0356500001426008902/ТЗ_Строикомплекс (1).pdf",
   "docs/0356500001426008902/Проект контракта (1).pdf",
   "docs/0356500001426008902/Критерии_стройка_2409_итог (1).pdf",
   "docs/0356500001426008902/Разъяснения на запрос_1688805.pdf"
  ]
 },
 "0167200003426007991": {
  "reg": "0167200003426007991",
  "summary": "Доработать и поддерживать крупную региональную информационную систему земельно-имущественного комплекса Тюменской области («ИС «ЗИК ТО» и «ИС «ЗИК ТО-web»): разработать функционал управления системами координат в картографических модулях (декабрь 2026) и далее 12 месяцев технической поддержки десятков модулей системы.",
  "scope": [
   "Разработка функционала управления системами координат в модулях «Картографический фонд» и «Картографический навигатор»",
   "Техническая и информационная поддержка МИП ИС «ЗИК ТО» и муниципальных подсистем «ИС «ЗИК ТО-web» (12 месяцев)",
   "Горячая линия консультаций пользователей, актуализация документации, настройка печатных форм, администрирование справочников",
   "Передача заказчику отчётов, исходного и объектного кода изменений, обновлённой документации"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "Небольшая новая доработка (координатный функционал) плюс годовая техподдержка большой существующей системы из десятков модулей",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИС «ЗИК ТО» (десктоп) и «ИС «ЗИК ТО-web» (веб, включая муниципальные подсистемы) — система земельно-имущественного комплекса Тюменской области, десятки модулей (реестры земли, аренда, суды, ГИС ГМП, СМЭВ и др.)",
  "platform_stack": [
   "MS SQL Server",
   "PostgreSQL",
   "ALT Linux",
   "Windows Server",
   "ViPNet (для удалённого доступа)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "«Заказчиком не гарантируется наличие и предоставление удалённого доступа, в этом случае работы по Контракту выполняются по месту нахождения Заказчика в рабочее время Заказчика» — удалённый доступ возможен, но не гарантирован",
  "access_requirements": [
   "Для удалённого доступа — защищённые каналы ViPNet (клиент/координатор) с российской криптографией, лицензии покупает исполнитель за свой счёт",
   "Если удалённый доступ не предоставлен — работа на объекте заказчика в Тюмени",
   "Доступ к персональным данным и ограниченной информации — с мерами защиты"
  ],
  "licenses_required": [
   "Исполнитель самостоятельно приобретает ПО/лицензии ViPNet для подключения к защищённой сети заказчика"
  ],
  "experience_required": "Не допуск к участию, а критерий оценки «квалификация» (вес 70%): учитывается общее количество исполненных участником договоров, связанных с предметом контракта, с актами не старше 5 лет до окончания срока подачи заявок (шкала от 0 до 15 договоров — максимум баллов при 15 и более)",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно глубокое знание конкретной крупной системы ЗИК ТО (десятки модулей), ViPNet-инфраструктура для удалённого доступа без гарантии его предоставления, и критерий оценки заявок по квалификации весом 70%",
  "timeline": "Контракт в 5 этапов: 1 этап разработки 01.12.2026–22.01.2027 (включая сдачу координатного функционала до 18.12.2026), поддержка 12 месяцев с 01.12.2026 по 30.11.2027, этапы оплаты до 29.12.2027",
  "payment": "Оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке по каждому этапу; аванс не упомянут",
  "warranty": "Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке на весь объём выполненных работ; недостатки устраняются за свой счёт в течение 10 рабочих дней с обращения заказчика, срок продлевается на период устранения; дополнительно 12 месяцев безвозмездного гарантийного обслуживания ИС «ЗИК ТО» (анализ и устранение ошибок)",
  "ip_rights": "Все отчёты, листинги исходного и объектного кода передаются заказчику на безвозвратной и безвозмездной основе; отдельного пункта об исключительных правах в прочитанной части контракта не найдено",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта — 0,5% цены (малое)",
   "Жёсткие SLA техподдержки (ответ на обращение — 3 рабочих дня, актуализация документации — 5 дней)",
   "Обязательная демонстрация выполненных работ заказчику при приёмке (с видеозаписью)",
   "Удалённый доступ не гарантирован — риск необходимости присутствия в Тюмени"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена контракта — 30%, квалификация участников закупки — 70%",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Сложный проект для небольшой студии: требует глубокого погружения в крупную чужую систему, высокий вес критерия квалификации (70%) и неопределённость с удалённым доступом",
  "sources": [
   "docs/0167200003426007991/094_26_КО_Приложение № 1.pdf",
   "docs/0167200003426007991/094_26_КО_Приложение № 5.pdf",
   "docs/0167200003426007991/094_26_КО_Приложение № 2.pdf",
   "docs/0167200003426007991/094_26_КО_Приложение № 4.pdf"
  ]
 },
 "0301300380026000412": {
  "reg": "0301300380026000412",
  "summary": "Передача прав на доработанное (модернизированное) специальное ПО медицинской информационной системы «Единая цифровая платформа.МИС/ЛИС» (правообладатель ООО «РТ МИС»), уже эксплуатируемой больницей в Салавате (Башкортостан). Модернизация касается подсистем «Поликлиника», «Стационар», «Диагностика», «ЭМК», «Патоморфология», интеграции с ЕГИСЗ и др.",
  "scope": [
   "передача прав на СПО с новой функциональностью для действующей МИС МО",
   "подсистема «Поликлиника»: диспансерное наблюдение, маршрутизация пациентов",
   "подсистема «Диагностическая информационная система»: работа с DICOM/PACS, протоколы исследований",
   "подсистема «Стационар», «Электронная медицинская карта», «Патоморфология», «Иммунопрофилактика»",
   "интеграция с ЕГИСЗ (формирование и обмен ЭМД/СЭМД)",
   "подсистема «Регистры пациентов», «Электронная подпись»"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "предмет закупки — передача прав на уже существующее запатентованное СПО конкретного правообладателя (ООО «РТ МИС»), а не разработка с нуля",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС МО «Единая цифровая платформа.МИС/ЛИС 3.0» (правообладатель ООО «РТ МИС», несколько свидетельств о регистрации ПО), уже работает у заказчика",
  "platform_stack": [
   "Единая цифровая платформа.МИС/ЛИС 3.0",
   "ЕГИСЗ",
   "СМЭВ",
   "ЕСИА",
   "PACS/DICOM",
   "электронная подпись"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": null,
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "фактически это передача прав на доработку конкретного зарегистрированного ПО стороннего правообладателя (ООО «РТ МИС») — без прав на этот код и его исходники исполнить нельзя",
  "timeline": "Начало — с даты заключения договора; окончание — на условиях, определённых самим договором (конкретная дата/срок в ТЗ не зафиксирована)",
  "payment": null,
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [],
  "evaluation": "Электронный аукцион (44-ФЗ) — критерии в извлечённом тексте не обнаружены",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит сторонней студии: требуется быть правообладателем/партнёром конкретной МИС «РТ МИС», плюс глубокая экспертиза в медицинском ПО и интеграции с ЕГИСЗ",
  "sources": [
   "docs/0301300380026000412/Описание объекта закупки.docx (архив)/Описание объекта закупки.pdf"
  ]
 },
 "0127200000226005514": {
  "reg": "0127200000226005514",
  "summary": "Предоставление на 1 год неисключительного права пользования геоинформационной системой лесоустройства «COЛИweb» (2 пользовательских аккаунта) с технической и информационной поддержкой для Трубчевского лесничества (Брянская область). Передача права — за 5 рабочих дней, поддержка в основном удалённая.",
  "scope": [
   "Предоставление неисключительного срочного права пользования ПО «COЛИweb» на 2 аккаунта (12 месяцев)",
   "Доступ к региональной базе данных лесоустройства и отраслевой НСИ",
   "Консультации по телефону и электронной почте по инцидентам и работе системы",
   "Установка обновлений системы, перенос БД, установка/переустановка на сервере заказчика по запросу",
   "Консультации по интеграции с другими ИС (например, «АВЕРС: Управление лесным фондом. ПРОФ»)",
   "Ежеквартальный отчёт об обработке заявок"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "Фактически предоставление лицензии на готовое проприетарное ПО конкретного разработчика с сопровождающей техподдержкой; разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Геоинформационная система обработки лесоустроительной информации «COЛИweb» (конкретный проприетарный продукт)",
  "platform_stack": [
   "COЛИweb",
   "АВЕРС: Управление лесным фондом. ПРОФ (упоминается как внешняя ИС для интеграции)"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Контракт указывает место оказания услуг противоречиво: «дистанционно, по месту нахождения Заказчика»; ТЗ уточняет, что поддержка оказывается удалённо (рабочие дни, 8:00–17:00), но заказчик вправе потребовать выезд специалиста техподдержки на ЦОД в г. Трубчевск не чаще 1 раза в месяц — то есть очный визит возможен по требованию заказчика, но не является обязательным условием по умолчанию",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно быть разработчиком или уполномоченным партнёром конкретного продукта «COЛИweb», чтобы законно предоставить лицензию и поддержку; это не создание нового продукта; при необходимости заказчик может потребовать выезд специалиста в г. Трубчевск (не чаще 1 раза в месяц)",
  "timeline": "Оказание услуги (предоставление права) — 5 рабочих дней с даты подписания контракта; срок действия лицензии — 12 месяцев (с 14.12.2026 по 13.12.2027); срок действия контракта — до 31.12.2026",
  "payment": "По факту оказания услуг, в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке; аванс не предусмотрен",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "Заказчику передаётся неисключительное (простое), срочное право пользования ПО на 2 аккаунта на 12 месяцев; исключительные права остаются у правообладателя",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 5%",
   "Штрафы и пени по стандартным правилам 44-ФЗ",
   "Антидемпинговые меры по ст. 37 44-ФЗ при существенном снижении цены"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (44-ФЗ) — по наименьшей цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Нужны права/статус партнёра разработчика «COЛИweb» на предоставление лицензии и поддержки; обычной веб-студии без этого конкретного продукта недоступно",
  "sources": [
   "docs/0127200000226005514/ООЗ СОЛИ.pdf",
   "docs/0127200000226005514/ЭА (Услуги) запрет не примен 13775.pdf",
   "docs/0127200000226005514/Проект Контракта СОЛИ.pdf"
  ]
 },
 "0119200000126017445": {
  "reg": "0119200000126017445",
  "summary": "Развитие ведомственной информационной системы «Енисей-Стройнадзор» (Красноярский край): настройка интеграции модулей жилищного надзора и надзора за долевым строительством с ФГИС Росреестр через СМЭВ — получение сведений ЕГРН, формирование реестра собственников МКД, чек-листов проверки.",
  "scope": [
   "интеграция модуля «Цифровая экосистема ЖКХ» с ФГИС Росреестр через СМЭВ (запросы по дому и по помещениям, обработка ответов ЕГРН)",
   "интеграция подсистемы надзора за долевым строительством с ФГИС Росреестр",
   "формирование и экспорт реестра собственников помещений МКД",
   "чек-лист проверки сведений Росреестра против данных протокола общего собрания собственников",
   "подписание запросов УКЭП, обеспечение юридической значимости и хранение данных обмена 90 дней",
   "разработка эксплуатационной документации, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "развитие уже существующей ВИС «Енисей-Стройнадзор» на платформе «Акцент-Стройнадзор»: только настройка новых интеграций, система создана ранее по прежним контрактам",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ВИС «Енисей-Стройнадзор» на технологической платформе «Акцент-Стройнадзор» (реестровая запись №17794), права на платформу у ООО «Бинго-Софт»; клиент-серверная архитектура, PostgreSQL",
  "platform_stack": [
   "Акцент-Стройнадзор",
   "PostgreSQL",
   "СМЭВ",
   "УКЭП",
   "отечественная ОС / Dallas Lock / SecretNet (совместимость)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "п.1.4 ТЗ: «Подрядчик имеет право выполнить работы в удаленном режиме средствами информационных технологий и телекоммуникаций»; место нахождения пользователя указано, но присутствие не обязательно",
  "access_requirements": [
   "подключение к инфраструктуре заказчика по регламенту предоставления доступа (Приложение №1 к ТЗ)",
   "использование сертифицированных средств защиты информации при доступе к системе заказчика",
   "соответствие политике защиты информации оператора"
  ],
  "licenses_required": [
   "в течение 5 рабочих дней с даты контракта подрядчик обязан подтвердить право работать с ПО-платформой «Акцент-Стройнадзор» (исключительные права — у ООО «Бинго-Софт»): нужен лицензионный договор/подтверждение полномочий от правообладателя",
   "сертификаты совместимости со средствами защиты информации Dallas Lock/SecretNet (предоставить в течение 2 рабочих дней с даты контракта)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без оформленных прав/лицензии на платформу «Акцент-Стройнадзор» от правообладателя ООО «Бинго-Софт» исполнить контракт нельзя — это прямое дополнительное требование участников закупки",
  "timeline": "с даты заключения контракта до 10 декабря 2026 г.",
  "payment": "оплата безналичная в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приёмке; аванс не упомянут; приёмка всех работ заказчиком — в течение 20 рабочих дней с момента поступления документа о приёмке",
  "warranty": "не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приёмке; устранение недостатков за свой счёт в срок, установленный заказчиком в извещении; если гарантийный срок менее 2 лет — ответственность подрядчика за недостатки, обнаруженные в пределах 2 лет, сохраняется; обеспечение гарантийных обязательств отдельно не устанавливается",
  "ip_rights": "подрядчик обязан гарантировать патентную/лицензионную чистоту решений; права на использованное ПО третьих лиц должны позволять заказчику дорабатывать и развивать результаты работ без ограничений",
  "penalties_risks": [
   "стандартная шкала штрафов 44-ФЗ: 10% цены контракта при цене до 3 млн руб., убывающая по мере роста цены контракта",
   "пеня 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки",
   "обеспечение контракта 320 000 руб., обеспечение заявки 32 000 руб.",
   "системе присвоен 3-й класс защищённости (К3), ПДн — 4-й уровень защищённости — повышенные требования к безопасности разработки"
  ],
  "evaluation": "способ определения поставщика — электронный аукцион, победитель определяется только по наименьшей предложенной цене контракта (отдельных критериев квалификации/опыта в документации не установлено)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "по содержанию задача (интеграция с СМЭВ/Росреестром) посильна небольшой команде удалённо, но обязательное наличие прав на закрытую платформу стороннего правообладателя делает участие практически невозможным без партнёрства с ООО «Бинго-Софт»",
  "sources": [
   "docs/0119200000126017445/описание.pdf",
   "docs/0119200000126017445/контракт.pdf"
  ]
 },
 "32616480842": {
  "reg": "32616480842",
  "summary": "Поддержка корпоративной ИС на SAP в ПАО «Форвард Энерго» на 24 месяца: инциденты и сервисные запросы по модулям CO, FI/FSCM/PSM/RE-FX, SRM/SLC/PI, MM, SD, PS, PM, BI/BW, BC, доработки на ABAP (до 4000 человеко-часов) и техсопровождение (до 400 человеко-часов). Работа дистанционная, оплата по фактическому объёму с коэффициентом SLA.",
  "scope": [
   "обработка инцидентов и сервисных запросов по 10 модулям SAP по регламенту и SLA",
   "запросы на изменение — ABAP-разработка и настройка, до 4000 человеко-часов за договор",
   "запросы на техническое сопровождение — до 400 человеко-часов",
   "тестирование, перенос в продуктив, решения по изменениям, гарантия 30 дней на каждое изменение",
   "ежеквартальная отчётность об оказанных услугах"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка действующей SAP-системы заказчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "корпоративная ИС на базе SAP (ECC/SRM/PI/BW) ПАО «Форвард Энерго»",
  "platform_stack": [
   "SAP (CO, FI, FIN-FSCM, PSM, RE-FX, SRM, SLC, PI, MM, SD, PS, PM, BI/BW, BC)",
   "ABAP"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "доступ и полномочия в SAP оформляются заказчиком в течение 9 рабочих дней по списку сотрудников",
   "требования к безопасности подрядчика, обработке ПДн и конфиденциальности"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "оценочный критерий: успешные договоры поддержки ИС на базе SAP за 5 лет, каждый не менее 50% НМЦД без НДС (≈10,2 млн руб.); штатные специалисты по модулям SAP",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "только при наличии штатных SAP-консультантов по нескольким модулям и ABAP-разработчиков; доступ дают за 9 рабочих дней",
  "timeline": "24 месяца начиная с 11-го рабочего дня от подписания договора или до достижения предельной цены",
  "payment": "аванса нет; оплата за фактически оказанные услуги по отчётным периодам по актам, с понижающим коэффициентом при SLA < 0,95",
  "warranty": "30 календарных дней на услуги по каждому запросу на изменение",
  "ip_rights": "исключительные права на созданные результаты, включая ПО, переходят заказчику в момент создания",
  "penalties_risks": [
   "снижение оплаты при квартальном SLA < 0,95",
   "лимит объёма: 4000 + 400 человеко-часов на весь срок"
  ],
  "evaluation": "открытый запрос предложений (223-ФЗ): цена и балльные оценочные критерии — опыт SAP-поддержки, кадры, сертификаты, финансовая устойчивость",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "студии без SAP-экспертизы не подходит: нужна команда SAP-консультантов и ABAP-разработчиков",
  "sources": [
   "docs/32616480842/док._поддерж_SAP_16.10 (архив)/Раздел4_Задание на закупку/Техническое задание.pdf",
   "docs/32616480842/док._поддерж_SAP_16.10 (архив)/Раздел4_Задание на закупку/Приложение №15 - Модули ИС.pdf",
   "docs/32616480842/док._поддерж_SAP_16.10 (архив)/Раздел4_Задание на закупку/Приложение №3 - Регламент оказания услуг.pdf",
   "docs/32616480842/док._поддерж_SAP_16.10 (архив)/Раздел4_Задание на закупку/Приложение №8 Критерии оценки.pdf",
   "docs/32616480842/док._поддерж_SAP_16.10 (архив)/Документация.pdf"
  ]
 },
 "32616445627": {
  "reg": "32616445627",
  "summary": "Пять лет (01.11.2026–31.10.2031) предоставлять АО «Татэнергосбыт» облачную ИТ-инфраструктуру в своём ЦОД в Казани: выделенные виртуальные мощности, ПО, каналы 10 Гбит/с, резервное копирование, защищённый от DDoS интернет, колокейшн оборудования и переезд всех систем заказчика. Предельная цена около 1 млрд руб., ЦОД уровня TIER III с аттестатом К1/УЗ1.",
  "scope": [
   "Выделенная, физически изолированная виртуальная инфраструктура (vCPU, RAM, SAS/SSD-диски) с веб-консолью самообслуживания и антивирусом",
   "Предоставление программного обеспечения и сетевой инфраструктуры, 59 публичных IP",
   "ВОЛС 10 Гбит/с без активного оборудования между ЦОД заказчика (ул. Павлюхина, 110В) и ЦОД исполнителя",
   "Резервное копирование и восстановление данных, интернет-канал с защитой от DDoS до 10 Гбит/с",
   "Размещение оборудования заказчика (2 стойко-места по 4 кВт)",
   "Аудит, план и миграция всех корпоративных систем заказчика в свой ЦОД за 3 дня, не позднее 01.11.2026",
   "Поддержка 24/7: Service Desk, инциденты, база знаний, контроль защищённости ПДн"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "аренда облачной инфраструктуры и колокейшн в ЦОД (IaaS) с миграцией, а не разработка",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "корпоративные информационные системы и оборудование АО «Татэнергосбыт», сейчас размещённые по адресу Казань, Оренбургский тракт, 5Д",
  "platform_stack": [
   "собственный ЦОД в Казани (≤20 км), TIER III, доступность 99,982%",
   "платформа виртуализации с веб-консолью",
   "аттестат по требованиям ФСТЭК: ГИС К1 и ИСПДн УЗ1"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Физический перенос и монтаж оборудования заказчика из ЦОД на Оренбургском тракте в свой ЦОД в Казани, прокладка ВОЛС до ЦОД заказчика на ул. Павлюхина",
  "access_requirements": [
   "собственный или законно арендованный ЦОД в Казани или в пределах 20 км, с выпиской ЕГРН",
   "аттестат ЦОД: ГИС 1-го класса (приказ ФСТЭК № 117) и ПДн 1-го уровня защищённости",
   "подключение к MSK-IX от 1 Гбит/с, не менее трёх интернет-провайдеров"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензии Роскомнадзора: услуги связи по предоставлению каналов, передача данных, телематические услуги"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужен свой аттестованный ЦОД уровня TIER III в Казани, лицензии связи и готовность перевезти все системы заказчика к 01.11.2026",
  "timeline": "Услуги с 01.11.2026 по 31.10.2031; миграция за 3 календарных дня, но не позднее 01.11.2026; план миграции — за 7 рабочих дней до начала работ",
  "payment": "По фактически оказанным услугам по ценам единиц, в пределах 1 005 093 975,21 руб.; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания актов; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "переезд всех систем должен быть завершён к 01.11.2026 — фактически до того, как договор можно подписать",
   "штрафы по SLA (раздел 6.4 Соглашения об уровне обслуживания)",
   "расходы на перевозку оборудования — за счёт исполнителя"
  ],
  "evaluation": "Открытый аукцион в электронной форме — по наименьшей сумме цен единиц услуг",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит: это услуги крупного ЦОД-провайдера в Казани, а не IT-студии",
  "sources": [
   "docs/32616445627/Извещение и документация о закупке.pdf",
   "docs/32616445627/Приложение № 1 к проекту договора.pdf",
   "docs/32616445627/Приложение № 2 к проекту договора.pdf"
  ]
 },
 "32616475816": {
  "reg": "32616475816",
  "summary": "Обеспечить для АО «МОСГАЗ» круглосуточную передачу навигационных и телеметрических данных (ГЛОНАСС/GPS, датчики уровня топлива) с бортового оборудования примерно 850 машин в АСУ «Объединённая диспетчерская служба» ДЖКХ Москвы: обследование и дооснащение ТС, SIM-карты, настройка, обслуживание БНСО и датчиков топлива. Это телематическая услуга оператора связи, нужны три лицензии Роскомнадзора.",
  "scope": [
   "Подготовительный этап: обследование ТС, установка/замена БНСО и датчиков топлива по заявкам, пломбирование, SIM-карты, настройка и внесение данных в АСУ ОДС",
   "Пробные образцы оборудования на ТС в течение 5 дней после заявки с демонстрацией заказчику",
   "Основной этап: передача данных 24/7 в подсистему сбора данных АСУ ОДС по заданному протоколу — до 310 250 услуго-суток",
   "Обслуживание датчиков уровня топлива и системы контроля топлива — до 339 450 услуго-суток",
   "Техподдержка, сервисное обслуживание и текущий ремонт оборудования в Москве и Московской области"
  ],
  "project_type": "other",
  "project_type_note": "Телематические услуги связи и обслуживание бортового оборудования, не разработка ПО",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АСУ «Объединённая диспетчерская служба» ДЖКХ Москвы (подсистема сбора данных) и установленные на ТС «МОСГАЗ» БНСО",
  "platform_stack": [
   "БНСО Galileosky v5.x/v7.x/v10",
   "датчики топлива Эскорт ТД-500/ТД-150/ТД-BLE, Omnicomm LLS-AF 20310",
   "протокол передачи данных в АСУ ОДС",
   "GSM/GPRS, ГЛОНАСС/GPS"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Монтаж, пломбирование, настройка и ремонт оборудования прямо на транспортных средствах заказчика в Москве и Московской области; демонстрация пробных образцов в присутствии представителя заказчика",
  "access_requirements": [
   "Работа с ТС заказчика на его площадках",
   "Подключение к подсистеме сбора данных АСУ ОДС"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия Роскомнадзора на телематические услуги связи",
   "Лицензия Роскомнадзора на услуги связи по предоставлению каналов связи",
   "Лицензия Роскомнадзора на услуги связи по передаче данных (кроме голосовой информации)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны три лицензии оператора связи, монтажные бригады в Москве, поддерживаемое оборудование и подключение к АСУ ОДС — к профилю IT-студии не относится",
  "timeline": "Услуги с 24.01.2027 по 23.01.2028; подготовительные мероприятия — в течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора; заявки принимаются за 1 рабочий день",
  "payment": "Аванса нет; ежемесячно по факту оказанных по заявкам услуг, в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приёмки",
  "warranty": "Недостатки устраняются в течение 7 календарных дней с даты их выявления (по заданию)",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Штраф 50 000 руб. за каждый факт нарушения начала оказания услуг по заявке",
   "Отказ от заявки запрещён; заявка без ответа считается принятой",
   "При несоответствии пробных образцов — односторонний отказ заказчика от договора",
   "Объём по заявкам — заказчик не обязан выбирать всю цену договора"
  ],
  "evaluation": "Аукцион в электронной форме — выбор по цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит IT-студии: телематика с лицензиями связи и монтажом оборудования на сотни машин",
  "sources": [
   "docs/32616475816/Техническое_задание_17237020-1.pdf",
   "docs/32616475816/Приложение__2_к_Техническому_заданию.pdf",
   "docs/32616475816/Аукционная_документация.pdf",
   "docs/32616475816/Проект_контракта_17237020-1.pdf"
  ]
 },
 "32616430456": {
  "reg": "32616430456",
  "summary": "Годовой доступ ФГУП «ВНИИ «Центр» (Федеральный кадровый центр ОПК) к онлайн-базе резюме: 12 000 просмотров контактов по Москве и области через сайт и API и 30 публикаций вакансий по всем регионам. Требования (база не менее 65 млн резюме, ИИ-ранжирование, чат-бот, гибкая воронка) фактически описывают крупнейший сервис поиска работы.",
  "scope": [
   "доступ к базе резюме на 365 дней: Москва и МО, все специализации, 12 000 просмотров контактов, работа через сайт и API",
   "30 публикаций вакансий по всем регионам и специализациям на 365 дней",
   "функции платформы: умный поиск на ML, чат с соискателями, чат-бот подбора 24/7, авторазбор откликов, гибкая воронка, предиктивная аналитика",
   "активация услуг в течение 10 рабочих дней после заключения договора"
  ],
  "project_type": "licenses",
  "project_type_note": "покупка доступа к готовому сервису (подписка на базу резюме и публикации вакансий), разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": false,
  "existing_system": null,
  "platform_stack": [
   "сайт и API исполнителя (сервис поиска работы с базой не менее 65 млн резюме)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "услугу может оказать только владелец (или реселлер) сервиса с базой от 65 млн резюме; студии нечего делать",
  "timeline": "Активация в течение 10 рабочих дней с заключения договора; доступ к базе — 365 дней с активации, публикации вакансий — в течение 365 дней",
  "payment": "Без аванса: вакансии — в течение 7 рабочих дней после подписания акта (УПД); доступ к базе — ежемесячно по факту, в течение 7 рабочих дней после акта. НМЦК 1 760 816,67 руб.",
  "warranty": "качество — в соответствии с ТЗ и условиями на сайте исполнителя",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения договора 5%"
  ],
  "evaluation": "Аукцион в электронной форме — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не для студии: это подписка на конкретный сервис поиска работы",
  "sources": [
   "docs/32616430456/Документация на закупку доступа к системе с резюме на 2027 г.pdf"
  ]
 },
 "32616477502": {
  "reg": "32616477502",
  "summary": "Техсопровождение на 2027 год АИС управления наземным пассажирским транспортом (АИС-УНПТ: телематика, диспетчеризация, маршруты, расписания, пассажиропотоки, транзакции, информирование) для АО «Пассажирсервис», Омск. Нужно обеспечивать круглосуточную работу системы, устранять сбои, консультировать, дорабатывать отчёты и поддерживать стыковки. До начала работ исполнитель должен подтвердить права правообладателя на ПО.",
  "scope": [
   "мониторинг и профилактика, ежемесячный контроль целостности баз данных",
   "оперативное устранение сбоев, восстановление данных, переустановка ПО на серверах",
   "консультации по телефону, почте и через сайт, при необходимости — выезд к заказчику",
   "помощь в подключении бортовых терминалов ГЛОНАСС/GPS по протоколу EGTS",
   "доработка существующих отчётных форм, актуализация инструкций, обучение",
   "поддержка стыковок с корпоративной системой и резервной серверной площадкой"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение работающей проприетарной системы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ПО «АИС-УНПТ» (реестр российского ПО № 4454) из 9 подсистем, зарегистрированных в Роспатенте в ноябре 2024 г.",
  "platform_stack": [
   "АИС-УНПТ",
   "EGTS / ГЛОНАСС",
   "Redmine"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "место оказания услуг — Омск, ул. Красный Путь, 84; основная работа дистанционная, выезд специалистов — «при необходимости» (установка новых версий АРМ)",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверам системы"
  ],
  "licenses_required": [
   "документ о правах на ПО АИС-УНПТ: правообладатель, лицензионный или сублицензионный договор с правообладателем"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без прав от правообладателя АИС-УНПТ к работе не допустят; код и документация в закупке не раскрыты",
  "timeline": "с 01.01.2027 по 31.12.2027",
  "payment": "в течение 7 рабочих дней со дня подписания УПД, направленного через ЭДО",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "требуется круглосуточная работоспособность диспетчерской системы города",
   "доработки новых модулей — только по отдельным договорам"
  ],
  "evaluation": "запрос котировок среди МСП — по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "не подходит: участвовать по сути может только правообладатель АИС-УНПТ или его лицензиат",
  "sources": [
   "docs/32616477502/Извещение от 16.10.2026.pdf",
   "docs/32616477502/Приложение№ 1 к извещению -проект договора.pdf",
   "docs/32616477502/Приложение № 2 к извещ. (докум-и) Обоснование НМЦД.pdf"
  ]
 },
 "0329200062226002740": {
  "reg": "0329200062226002740",
  "summary": "Сопровождение автоматизированной системы планирования доходов бюджета Волгоградской области (на базе «БАРС. Web-Своды», .NET Core, PostgreSQL) для комитета финансов до осени 2027 года: приём на сопровождение, обработка инцидентов и запросов, доработки по управлению изменениями. Заказчик передаёт документацию и исходный код, работать можно удалённо через защищённый канал.",
  "scope": [
   "приём системы на сопровождение: изучение документации, развёртывание на стенде исполнителя (до 15 рабочих дней)",
   "управление инцидентами и запросами по SLA, консультации пользователей",
   "управление изменениями: доработки системы, актуализация документации и документов по защите информации",
   "администрирование и консультации по PostgreSQL, резервное копирование",
   "передача исходного кода доработок на CD/DVD"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение и доработка уже работающей региональной системы",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Автоматизированная система планирования доходной части бюджета Волгоградской области на ПК «БАРС. Web-Своды» (неисключительные права у комитета финансов)",
  "platform_stack": [
   "БАРС. Web-Своды",
   ".NET Core 3.1 / ASP.NET Core 3.1",
   "PostgreSQL 11.8"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания — Волгоград, ул. Порт-Саида, 7 (ЕЦОД), но по согласованию с заказчиком допускается удалённый режим через защищённый канал по приказу 87-о/д",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к ЕЦОД через средства защиты за счёт исполнителя, подтверждение защиты своих ИС",
   "соблюдение правил ИБ заказчика, уведомление об инцидентах в течение 4 часов",
   "соглашение о конфиденциальности"
  ],
  "licenses_required": [
   "для работ по защите информации — лицензии (допускается субподрядчик с лицензиями); разработка по ГОСТ Р 56939-2024"
  ],
  "experience_required": "Критерий (40% квалификация): исполненные договоры по сопровождению/поддержке/развитию ИС автоматизации планирования бюджета на уровне субъекта РФ или федеральном (число до 5 и наибольшая цена) — 50%; специалисты с профильным ИТ-образованием (до 5 человек) — 50%",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "можно при опыте в бюджетных системах и знании .NET/PostgreSQL; документацию и исходный код заказчик передаёт в первые 5 рабочих дней",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 30.09.2027, 4 этапа: этап 1 до 03.03.2027 (включая приём на сопровождение за 15 рабочих дней), далее поквартально, последний этап — услуги по 30.09.2027, окончание этапа 23.11.2027",
  "payment": "Без аванса; поэтапно в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа о приёмке этапа",
  "warranty": "Гарантийные обязательства по устранению несоответствий ПО в течение гарантийного срока (по ГОСТ Р 56939-2024)",
  "ip_rights": "Исключительные права на результаты принадлежат Волгоградской области в лице заказчика; исходный код передаётся",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 30% цены контракта",
   "жёсткие SLA по заявкам",
   "затраты на средства защиты канала — за счёт исполнителя"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена 60%, квалификация 40% (опыт 50%, специалисты 50%)",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Возможна для студии с .NET-командой и опытом в госфинансах, но нужна осторожность: чужая система на БАРС и обеспечение 30%",
  "sources": [
   "docs/0329200062226002740/ООЗ сопровод ПДЧБ 26-27_итог_.pdf",
   "docs/0329200062226002740/Порядок рассмотрения и оценки_ПДЧБ_.pdf",
   "docs/0329200062226002740/Проект ГК _итог.pdf",
   "docs/0329200062226002740/_ЭОК_ требование к содержанию и составу заявки и инструкция по ее заполнению_.pdf"
  ]
 },
 "0173100007626000042": {
  "reg": "0173100007626000042",
  "summary": "Годовое сопровождение (техподдержка) двух закрытых систем Аппарата Совета Федерации: системы публикации данных о сенаторах и АИС «Материальные и инженерные ресурсы Совета Федерации». Нужны горячая линия, еженедельные визиты в здание на Большой Дмитровке и устранение сбоев в течение 4 часов на месте с представителями заказчика.",
  "scope": [
   "Консультации по телефону (горячая линия) по работе ПО",
   "Плановые визиты специалистов в офис заказчика — не чаще 1 раза в неделю",
   "Устранение критичных сбоев в течение 4 рабочих часов совместно с представителями заказчика на месте",
   "Ежемесячная переиндексация и оптимизация баз данных систем",
   "Доработка/модификация кода при неисправностях и для улучшения характеристик",
   "Расширение и переконфигурирование ПО без создания новых модулей, адаптация и разработка шаблонов отчётов",
   "Управление резервным копированием и восстановление данных из бэкапов",
   "Ведение журнала обращений"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение и техподдержка двух действующих систем Совета Федерации, никакой новой разработки не предусмотрено",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Технологическая система ввода и публикации информации о сенаторах РФ и АИС «Материальные и инженерные ресурсы Совета Федерации» (АИС «МИР») — состав модулей и стек не раскрыты в документах",
  "platform_stack": [],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "ТЗ прямо требует «плановое посещение заказчика специалистами исполнителя для решения текущих вопросов – не чаще 1 раза в неделю» и устранение аварий «в течение четырех рабочих часов... совместно с представителями заказчика»; место оказания услуг — здание Совета Федерации на Б. Дмитровке, 26",
  "access_requirements": [
   "регулярный физический допуск в здание Аппарата Совета Федерации для плановых визитов и аварийных выездов"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Не является условием допуска к конкурсу, но сильно влияет на оценку: критерий «квалификация» (40% веса) учитывает число исполненных сопоставимых контрактов сопровождения систем и наличие минимум 4 профильных специалистов (техническое/ИТ-образование) с опытом сопровождения сопоставимых систем не менее 3 лет",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужно разбираться в закрытых государственных системах заказчика (документация и доступы будут выданы только после заключения контракта) и регулярно присутствовать лично в здании Совета Федерации",
  "timeline": "Оказание услуг с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года (12 месяцев), приёмка ежемесячная",
  "payment": "Оплата ежемесячная по безналу, в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке за отчётный месяц; аванс не предусмотрен; цена твёрдая на весь срок",
  "warranty": null,
  "ip_rights": "В тексте нет передачи исключительных прав заказчику — это сопровождение существующего ПО; исполнитель лишь гарантирует, что обладает достаточными правами на используемые объекты авторского права для оказания услуг",
  "penalties_risks": [
   "Штраф за ненадлежащее исполнение — 1% цены контракта (по типовым правилам ПП РФ №1042), пени — 1/300 ключевой ставки ЦБ в день",
   "Обеспечение исполнения контракта — 10% цены",
   "Жёсткий SLA — 4 рабочих часа на восстановление работоспособности при критичных сбоях",
   "Небольшая сумма контракта (1,614 млн ₽/год, ~0,2 чел./мес трудозатрат) при требовании постоянной доступности и еженедельных визитов в Москву"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена контракта — 60% веса; квалификация участников (опыт сопоставимых контрактов сопровождения — 70% подкритерия, число квалифицированных специалистов — 30% подкритерия) — 40% веса",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Подходит студии с опытом техподдержки ИТ-систем и готовностью к еженедельным визитам в Москву; без московского присутствия и подтверждённого опыта сопровождения сопоставимых систем выиграть конкурс и выполнить SLA будет сложно",
  "sources": [
   "docs/0173100007626000042/Приложение № 1 к Извещению_Описание_объекта_закупки_ЭК_МИР.pdf",
   "docs/0173100007626000042/Приложение № 3 к Извещению_Требования_к_заявке_ЭК_МИР.pdf",
   "docs/0173100007626000042/Приложение № 4 к Извещению_Порядок_оценки_заявок_ЭК_МИР.pdf",
   "docs/0173100007626000042/Приложение № 5 к Извещению_Проект_контракта_ЭК_МИР.pdf",
   "docs/0173100007626000042/Извещение_ЭК_МИР.pdf"
  ]
 },
 "0124200000626006869": {
  "reg": "0124200000626006869",
  "summary": "Годовая техподдержка и продление права на обновления уже эксплуатируемой медицинской информационной системы «Ариадна» для Устьянской ЦРБ (Архангельская область): неисключительная лицензия на получение обновлений плюс сопровождение, услуги оказываются полностью удалённо через интернет.",
  "scope": [
   "Простое (неисключительное) право на получение обновлений ПО МИС «Ариадна»",
   "Сопровождение и техническая поддержка системы",
   "Удалённый доступ к БД (сервер расположен у заказчика) через интернет",
   "Соответствие ПО требованиям к медицинским информационным системам (323-ФЗ, 152-ФЗ, приказ Минздрава №911н)"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Продление лицензии на обновления и годовое сопровождение уже работающей у заказчика МИС «Ариадна»; новой разработки нет",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Медицинская информационная система «Ариадна» (МИС «Ариадна»)",
  "platform_stack": [
   "МИС «Ариадна»"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "В контракте прямо указано: услуги оказываются путём удалённого доступа через информационно-телекоммуникационные сети, включая интернет; перечисленные адреса — формальные адреса подразделений заказчика, а не места выезда",
  "access_requirements": [],
  "licenses_required": [
   "Документы, подтверждающие обладание исключительными правами на прикладное ПО системы, либо действующий лицензионный (сублицензионный) договор с правообладателем, дающий право вносить изменения в ППО"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужна конкретная лицензия/компетенция по МИС «Ариадна» (вероятно у разработчика или его партнёра); это продолжение поддержки чужой системы, а не новая разработка",
  "timeline": "С 01.12.2026 по 30.11.2027 (12 месяцев), расчётный период — календарный месяц",
  "payment": "Ежемесячно по факту оказанных услуг, в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приёмке; цена твёрдая",
  "warranty": "Гарантийный срок на результаты сопровождения (кроме обновлений) — весь срок действия контракта; на установленные обновления ПО — 30 календарных дней с даты установки, с устранением выявленных дефектов за свой счёт",
  "ip_rights": "Простая (неисключительная) лицензия на получение обновлений ПО; исключительные права на систему заказчику не передаются",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение заявки 14 292,12 руб.",
   "Обеспечение исполнения контракта 71 460,60 руб. (5%)",
   "Штрафы и пени по Правилам (ПП РФ №1042) — конкретные размеры не заполнены в проекте контракта"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион (44-ФЗ) — по наименьшей цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Нужен конкретный опыт/лицензия именно на МИС «Ариадна» (вероятно у её разработчика или партнёра); обычной веб-студии без этого не подходит",
  "sources": [
   "docs/0124200000626006869/Описание Объекта Закупки17783647.pdf",
   "docs/0124200000626006869/Требования.pdf",
   "docs/0124200000626006869/Приложение к извещению об осуществлении закупки17808644.pdf",
   "docs/0124200000626006869/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "32616473364": {
  "reg": "32616473364",
  "summary": "Сопровождение на 2027 год одного абонентского узла ViPNet Client 4.x Бисертской районной больницы в ведомственной защищённой сети Минздрава Свердловской области (ViPNet-сеть № 1317): консультации, устранение сбоев, рассылка справочников и ключей из центра управления сети, обновление ПО. Нужны лицензии ФСБ и ФСТЭК.",
  "scope": [
   "консультации по эксплуатации СЗИ по телефону и почте",
   "устранение сбоев и донастройка ViPNet Client",
   "отправка обновлённых адресных справочников, маршрутных таблиц и файлов связей из центра управления ВСМ",
   "обновление ключевой информации",
   "обновление ПО СЗИ при выходе новых версий"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение установленного у заказчика СКЗИ в действующей ведомственной сети",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ведомственная сеть Минздрава Свердловской области (ViPNet-сеть № 1317) с центральным управлением; ViPNet Client 4.x (1 шт.)",
  "platform_stack": [
   "ViPNet Client 4.x",
   "ЦУС ВСМ (ViPNet-сеть № 1317)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания — пгт Бисерть, ул. Революции, 209, но при наличии технических возможностей исполнитель вправе работать дистанционно; при необходимости заказчик доставляет комплекс в Екатеринбург к исполнителю",
  "access_requirements": [
   "доступ к центру управления ведомственной сети ВСМ для рассылки справочников и ключей"
  ],
  "licenses_required": [
   "лицензия ФСТЭК на техническую защиту конфиденциальной информации",
   "лицензия ФСБ на деятельность с шифровальными (криптографическими) средствами"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": null,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны лицензии ФСБ и ФСТЭК и доступ к центру управления ViPNet-сети № 1317 — фактически это работа оператора сети",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 31.12.2027 включительно",
  "payment": "Без аванса; оплата в течение 7 рабочих дней после подписания акта по счёту. НМЦД 50 448 руб.",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения договора 0%",
   "очень маленький бюджет"
  ],
  "evaluation": "Открытый аукцион в электронной форме — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит студии: криптографическое обслуживание с лицензиями ФСБ/ФСТЭК на 50 тыс. руб.",
  "sources": [
   "docs/32616473364/Приложение № 4 Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/32616473364/Документация на ЭА.pdf",
   "docs/32616473364/Приложение № 2 Проект договора.pdf"
  ]
 },
 "0173200001426002093": {
  "reg": "0173200001426002093",
  "summary": "Разработать и встроить новый сервис «Чат-бот MAX социальных сервисов» в действующую государственную информационную систему Москвы «Система долговременного ухода и социальные стационары» (ИС СДУ), а также выполнять последующие доработки системы по заявкам заказчика (модель ТЗ+ЧТЗ) в течение 540 дней.",
  "scope": [
   "Разработка сервиса «Чат-бот MAX социальных сервисов» как подсистемы ИС СДУ",
   "Выполнение работ по развитию ИС СДУ по заявкам заказчика с оформлением ЧТЗ и расчётом стоимости на каждую заявку",
   "Интеграция со смежными системами (СУДИР — авторизация, внешние ИС)",
   "Обеспечение защиты информации: УЗ3 персональных данных, класс защищённости К2, анализ исходного кода на уязвимости (OWASP TOP-10)",
   "Передача исходного кода, дистрибутивов, технической и рабочей документации",
   "Передача исключительных прав на результаты работ заказчику"
  ],
  "project_type": "mixed",
  "project_type_note": "Создаётся новый сервис-чат-бот, но как часть и в интеграции с действующей ГИС (ИС СДУ), далее — развитие системы по заявкам в течение всего срока контракта",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Государственная информационная система Москвы «Система долговременного ухода и социальные стационары» (ИС СДУ), аттестована по защите информации (аттестат №3515.00010.2023 от 08.12.2023), класс защищённости К2, интеграция с СУДИР",
  "platform_stack": [
   "СУДИР (авторизация/аутентификация)",
   "МОС.ОС (Linux)",
   "ГОСТ Р 34.12-2015/34.13-2018, СКЗИ ФСБ класса КС1+",
   "Сертифицированный ФСТЭК анализ исходного кода (OWASP TOP-10)"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "Защищённый удалённый доступ к контурам разработки/тестирования/промышленной эксплуатации заказчика (ЦОД) через сертифицированные ФСБ средства криптозащиты канала (КС1 и выше)",
   "Обработка персональных данных 3-го уровня защищённости (УЗ3) по требованиям 152-ФЗ",
   "Допускается привлечение субподрядчиков"
  ],
  "licenses_required": [],
  "experience_required": "Обязательное условие допуска (ч.2.1 ст.31 44-ФЗ): опыт исполнения за последние 3 года контракта/договора по 223-ФЗ (или аналогично) без неисполненных неустоек, на сумму не менее 20% НМЦК (т.е. не менее ~16 млн руб. из 80 млн)",
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Для допуска к заявке нужен документально подтверждённый опыт аналогичных контрактов на ≥20% НМЦК; плюс обязательна работа внутри чужой аттестованной ГИС (ИС СДУ) с её требованиями по ФСТЭК/ФСБ и интеграцией с СУДИР — без этого знания не начать",
  "timeline": "540 календарных дней с даты заключения контракта (начало — на 1-й день); работы ведутся поэтапно и по отдельным заявкам заказчика (ЧТЗ) в течение этого срока",
  "payment": "Аванс не предусмотрен; оплата поэтапно по факту объёма выполненных работ, в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком Документа о приёмке по этапу",
  "warranty": "12 месяцев с даты завершения всех работ по контракту (Документ о приёмке по последнему этапу); в этот период подрядчик бесплатно устраняет недостатки/уязвимости, консультирует персонал (срок консультации — не более половины срока устранения инцидента), сроки устранения инцидентов — от нескольких часов до нескольких рабочих дней по уровню влияния (Таблица 3 ТЗ); после выполнения работ на полную цену контракта требуется отдельное обеспечение гарантийных обязательств",
  "ip_rights": "Исключительное право на все результаты работ (исходный код, БД, документация) передаётся заказчику в полном объёме без увеличения цены контракта; подрядчик не вправе использовать эти результаты после передачи",
  "penalties_risks": [
   "Оплата уменьшается на сумму начисленных неустоек (штрафов, пеней) напрямую из суммы к оплате",
   "Обеспечение заявки 4 000 003,62 руб. и обеспечение исполнения контракта 24 000 021,74 руб.",
   "Оценка по критерию «длительность исправления инцидентов» во время опытной эксплуатации — победитель берёт на себя конкретные сроки реакции (1–3 рабочих дня по разным уровням критичности)"
  ],
  "evaluation": "Конкурс: цена 30%, качественные характеристики объекта закупки 20% (в т.ч. заявленные сроки устранения инцидентов разной критичности), квалификация участников — остальная часть",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Крупный (80 млн руб., 540 дней) проект внутри аттестованной московской ГИС с жёсткими требованиями ИБ (К2/УЗ3, ФСБ-сертифицированная криптозащита) и обязательным опытом для допуска — не для старта без профильного опыта госИС",
  "sources": [
   "docs/0173200001426002093/Техническое_задание_17203227-1.pdf",
   "docs/0173200001426002093/563-021_Порядок оценки заявок__v1.pdf",
   "docs/0173200001426002093/Проект_контракта_17203227-1.pdf"
  ]
 },
 "32616478107": {
  "reg": "32616478107",
  "summary": "Техсопровождение на 2027 год программного обеспечения региональной навигационно-информационной системы Смоленской области (телематическая платформа «ST Matix Pro», системы мониторинга транспорта «ST Cross Point Client/Server» и «ST Flagman Web»): консультации, обновления, удалённая диагностика и восстановление после сбоев. Исполнитель обязан подтвердить права правообладателя; запрос котировок только для СМП, НМЦК 683 тыс. ₽.",
  "scope": [
   "консультации специалистов заказчика по телефону и почте (рабочие дни 8:00–20:00 МСК)",
   "обновление серверного и клиентского ПО Системы по мере выхода релизов, перенастройка при расширении лицензий",
   "удалённая диагностика, анализ логов, восстановление работоспособности и баз данных после сбоев",
   "актуализация рабочих инструкций, информирование о новых возможностях, персональный менеджер проекта"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение уже работающего коробочного ПО конкретного разработчика",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "РНИС Смоленской области на ПО «ST Matix Pro», «ST Cross Point Client/Server», «ST Flagman Web» (лицензии получены по госконтрактам 2013 и 2015 годов)",
  "platform_stack": [
   "ST Matix Pro",
   "ST Cross Point Client/Server",
   "ST Flagman Web"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "услуги оказываются по телефону, электронной почте и через удалённое подключение к серверам заказчика",
  "access_requirements": [
   "удалённый доступ к серверам и рабочим станциям заказчика через интернет"
  ],
  "licenses_required": [
   "документ о правах правообладателя ПО «ST Matix», «ST Cross Point Client/Server», «ST Flagman Web» либо лицензионный/сублицензионный договор с ним — до начала оказания услуг"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "нужны права от правообладателя ПО линейки ST и доступ к его обновлениям — без партнёрства с разработчиком исполнить нельзя",
  "timeline": "С 01.01.2027 по 25.12.2027",
  "payment": "Поквартально: акт за 1–3 кварталы — в течение 15 дней после периода, за 4 квартал — 24.12.2027; оплата в течение 7 рабочих дней с подписания акта; аванса нет",
  "warranty": null,
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения договора 5% цены — договор заключается только после его предоставления"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок среди СМП — победитель по цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Небольшой контракт, но только для правообладателя ПО линейки ST или его партнёра; студии не подходит",
  "sources": [
   "docs/32616478107/Документация_Котировок_РНИС__2027.pdf"
  ]
 },
 "0169600019426000447": {
  "reg": "0169600019426000447",
  "summary": "Годовое сопровождение системы «АЦК-Финансы» (правообладатель ООО «БФТ») для финансового управления Коркинского округа Челябинской области в 2027 году: служба поддержки с системой учёта обращений, устранение инцидентов, адаптация системы к изменениям законодательства. Участник должен иметь права правообладателя на модификацию «АЦК-Финансы».",
  "scope": [
   "доступ уполномоченных пользователей к системе учёта обращений исполнителя (АСУО), приём и регистрация обращений",
   "консультации и устранение инцидентов первой и второй линией, удалённо",
   "адаптация «АЦК-Финансы» к изменениям федерального и регионального законодательства",
   "сопровождение 22 подсистем (бюджетный учёт, доходы/расходы, кассовое планирование, ГИС ЖКХ, веб-интерфейс и др.)",
   "гарантийная поддержка 25–31.12.2027"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "сопровождение действующей у заказчика проприетарной системы с адаптацией под законодательство",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "АС «АЦК-Финансы» (правообладатель ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии», Белгород), 22 подсистемы",
  "platform_stack": [
   "АЦК-Финансы"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": "место оказания — Финансовое управление в г. Коркино, но контракт прямо допускает дистанционный режим; ТЗ требует удалённого решения заявок",
  "access_requirements": [
   "удалённое подключение к системе заказчика",
   "поручение на обработку персональных данных (152-ФЗ)"
  ],
  "licenses_required": [
   "права по ст. 1229 или 1235 ГК РФ на модификацию программы «АЦК-Финансы» (документ — в составе заявки)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без лицензионного/сублицензионного договора с ООО «БФТ» на модификацию «АЦК-Финансы» заявку отклонят",
  "timeline": "Поэтапно с 01.01.2027 по 24.12.2027, 12 месячных этапов; гарантийная поддержка 25–31.12.2027",
  "payment": "Без аванса; поэтапно (помесячно) в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке этапа",
  "warranty": "Гарантийная поддержка в объёме услуг с 25.12.2027 по 31.12.2027",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения 5% цены контракта",
   "жёсткие SLA по срокам реакции и решения заявок"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по минимальной цене",
  "complexity": "medium",
  "fit_note": "Не подходит студии: исполнить может только БФТ или его партнёр с правами на модификацию «АЦК-Финансы»",
  "sources": [
   "docs/0169600019426000447/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0169600019426000447/Требования к содержанию, составу заявки.pdf",
   "docs/0169600019426000447/Проект контракта.pdf"
  ]
 },
 "0149200002326005442": {
  "reg": "0149200002326005442",
  "summary": "Для Мурманского противотуберкулёзного диспансера добавить в МИС «Ариадна» новый тип электронного медицинского документа (СЭМД 342 — сообщение о выявлении инфекционного заболевания у иностранца) с передачей в РЭМД ЕГИСЗ и передать неисключительные права на эти компоненты. Исполнитель обязан быть правообладателем «Ариадны» или иметь лицензионный/сублицензионный договор с ним.",
  "scope": [
   "реализовать в МИС «Ариадна» формирование и передачу СЭМД 342 в РЭМД ЕГИСЗ через региональный сегмент",
   "установка и настройка компонентов в промышленной среде",
   "программа и методика испытаний, приёмо-сдаточные испытания, устранение замечаний",
   "передача бессрочных неисключительных прав на компоненты МИС",
   "инструктаж сотрудников по видеосвязи, руководство пользователя"
  ],
  "project_type": "rework",
  "project_type_note": "доработка действующей у заказчика проприетарной МИС «Ариадна» новым модулем интеграции с ЕГИСЗ",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "МИС «Ариадна» (свидетельство № 2007613210, реестр отечественного ПО № 11931) в ГОБУЗ «МОПТД»",
  "platform_stack": [
   "МИС «Ариадна»",
   "ЕГИСЗ / РЭМД",
   "РС ЕГИСЗ Мурманской области",
   "УКЭП / СКЗИ"
  ],
  "onsite_required": "no",
  "onsite_note": null,
  "access_requirements": [
   "доступ к тестовым и продуктивным стендам региональной МИС (обеспечивает заказчик)",
   "работа с персональными данными пациентов по 152-ФЗ"
  ],
  "licenses_required": [
   "исключительные права на МИС «Ариадна» или лицензионный/сублицензионный договор с правообладателем (предоставить в течение 10 дней после заключения)"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": false,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "без прав правообладателя на «Ариадну» и доступа к её коду исполнить нельзя — это работа для разработчика МИС или его партнёра",
  "timeline": "С даты заключения договора по 30.11.2026 включительно",
  "payment": "Без аванса; оплата за фактически оказанные услуги не позднее 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке",
  "warranty": "не установлен",
  "ip_rights": "Заказчику передаются бессрочные неисключительные права на использование компонентов и сервисов МИС",
  "penalties_risks": [
   "обеспечение исполнения не установлено",
   "штраф 1 000 руб. при цене до 3 млн, пени по 44-ФЗ"
  ],
  "evaluation": "Запрос котировок — по минимальной цене",
  "complexity": "low",
  "fit_note": "Не подходит: сумма 42,7 тыс. руб., а исполнить может только правообладатель «Ариадны» или его лицензиат",
  "sources": [
   "docs/0149200002326005442/Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0149200002326005442/Проект контракта.pdf",
   "docs/0149200002326005442/Требования к содержанию и составу заявки.pdf"
  ]
 },
 "0329200062226002752": {
  "reg": "0329200062226002752",
  "summary": "Сопровождать до 30.09.2027 портал о бюджетном процессе Волгоградской области (открытый бюджет для граждан + внутренний портал) в составе ГИС «Электронный бюджет Волгоградской области» для комитета финансов: принять на сопровождение, вести службу поддержки по SLA, устранять ошибки, выпускать релизы, адаптировать к изменениям законодательства, актуализировать документацию по защите информации. Отбор — открытый конкурс, 70% веса — опыт.",
  "scope": [
   "Приём портала на сопровождение, анализ функциональности, актуализация документации",
   "Служба сопровождения в три линии: приём обращений в своей АСУО, обработка заявок по SLA и KPI",
   "Устранение дефектов, выпуск релизов и патчей, адаптация к изменениям законодательства и форматов обмена",
   "Сопровождение ETL-загрузки данных из подсистем ГИС ЭБ ВО (АЦК-Финансы, АЦК-Планирование)",
   "Актуализация комплекта документации по защите информации (класс К3), можно с лицензированным субподрядчиком",
   "Детализированные отчёты по этапам, передача исходного кода разработанного ПО"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Сопровождение существующего портала, созданного по прошлым госконтрактам, с доработками в рамках поддержки",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "Портал о бюджетном процессе в составе ГИС ЭБ ВО (создан по ГК №361/18, развит по ГК №665/22); интеграция с «АЦК-Финансы»/«АЦК-Планирование» (БФТ); аттестат защищённости выдан ООО «БФТ»",
  "platform_stack": [
   "РЕД ОС 7.3+",
   "PostgreSQL 14+",
   "Java, Tomcat 8.5",
   "Nginx",
   "Pentaho Data Integration (Kettle) 8.0",
   "Zabbix",
   "Kaspersky Endpoint Security для Linux"
  ],
  "onsite_required": "unclear",
  "onsite_note": "Место оказания — комитет финансов и ЕЦОД в Волгограде (ул. Порт-Саида, 7); по согласованию можно удалённо по Приказу 87-о/д, но если удалённый доступ не настроен за 10 рабочих дней — работать очно",
  "access_requirements": [
   "Удалённый доступ к ЕЦОД по порядку Приказа 87-о/д с сертифицированными СКЗИ за счёт исполнителя",
   "Подтверждение защиты своих ИС, используемых для подключения",
   "Перечень ответственных за ИБ в 3 рабочих дня, уведомление об инцидентах в инфраструктуре исполнителя за 4 часа",
   "Обязательства о конфиденциальности"
  ],
  "licenses_required": [
   "Для актуализации документации по защите информации — лицензии (можно через субподрядчика)"
  ],
  "experience_required": "Не обязательно, но критерий 70%: число исполненных договоров на сопровождение/развитие ИС бюджетного процесса (до 15) и цена крупнейшего",
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "conditional",
  "can_start_note": "Стек открытый (Java/PostgreSQL/Pentaho), но нужно разбираться в чужом портале и бюджетной предметной области, настроить защищённый доступ к ЕЦОД, а без опыта в бюджетных ИС конкурс почти не выиграть",
  "timeline": "С даты заключения контракта по 30.09.2027, 4 этапа (этап 1 — до 03.03.2027, этап 2 — 01.01–21.05.2027, этап 3 — 01.04–20.08.2027, этап 4 — до конца срока); исполнение контракта до 23.11.2027",
  "payment": "Аванса нет; по этапам (по 1 207 668,75 руб. при НМЦК) в течение 7 рабочих дней со дня подписания документа о приёмке",
  "warranty": "12 месяцев с даты приёмки последнего этапа",
  "ip_rights": "Исключительные права на результаты — Волгоградской области в лице заказчика; исходный код передаётся заказчику",
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 30% цены",
   "Жёсткие SLA и KPI по заявкам",
   "Обязанность очного присутствия, если удалённый доступ не настроен за 10 рабочих дней"
  ],
  "evaluation": "Открытый конкурс: цена 30%, квалификация (опыт) 70% — число исполненных договоров (60%, максимум 15) и наибольшая цена договора (40%)",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Малой студии без опыта в бюджетных ИС подходит плохо: 70% оценки — опыт, обеспечение 30%, чужой портал и защищённый контур",
  "sources": [
   "docs/0329200062226002752/ЭД Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0329200062226002752/ЭД Порядок рассмотрения и оценки.pdf",
   "docs/0329200062226002752/ЭД Проект ГК.pdf",
   "docs/0329200062226002752/+ЭОК_ требование к содержанию и составу заявки и инструкция по ее заполнению.pdf"
  ]
 },
 "0118100008226000028": {
  "reg": "0118100008226000028",
  "summary": "Годовое ИТ-аутсорсинговое сопровождение серверов, сетей и прикладного ПО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: ~40 объектов по всему краю (Краснодар, Сочи, Новороссийск, Армавир и др.), аварийные выезды с жёсткими сроками прибытия, регламентные работы, ViPNet. Нужны лицензии ФСБ (криптография) и ФСТЭК (ТЗКИ).",
  "scope": [
   "Аварийно-восстановительные работы на серверах и сетевом оборудовании, замена из подменного фонда заказчика",
   "Администрирование сети, DNS (kubanrpn.ru), Active Directory, почтового кластера (postfix/dovecot), PFsense, squid, Asterisk, ВКС",
   "Сопровождение кластера виртуализации Proxmox, резервного копирования (Veeam, Acronis), Zabbix, Graylog, KSC",
   "Сопровождение прикладных систем «АПЗ», «Прививки», «Гигиеническое Заключение 2000», «АРМ-2000», «СГМ», «Криста», СУБД",
   "Ежеквартальные регламентные работы, в т.ч. ПАК ViPNet Coordinator HW1000/HW50",
   "Своя система «Сервис-деск» (web, email, мобильное приложение iOS/Android) и интеграция с IP АТС заказчика в течение 30 дней",
   "Ежемесячные отчёты по обращениям и ежеквартальные по регламентным работам"
  ],
  "project_type": "support",
  "project_type_note": "Чистое сопровождение действующей ИТ-инфраструктуры и прикладного ПО заказчика, без разработки",
  "needs_existing_system_knowledge": true,
  "existing_system": "ИТ-инфраструктура Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю: ~30 физических и 34 виртуальных сервера, кластер Proxmox, AD, ViPNet-сеть, ведомственные системы «АПЗ», «Прививки», «СГМ», «Криста» и др.",
  "platform_stack": [
   "Windows Server 2008R2/2012, Active Directory",
   "CentOS 7, Ubuntu 18, РОСА, РЕД ОС, FreeBSD",
   "Proxmox",
   "ViPNet Coordinator (без эквивалента)",
   "Veeam, Acronis",
   "Zabbix, Graylog, KSC",
   "Firebird, MS SQL, MySQL, PostgreSQL"
  ],
  "onsite_required": "yes",
  "onsite_note": "Услуги оказываются «по месту расположения Оборудования» — около 40 адресов по Краснодарскому краю; выезд обязателен, если инцидент не решается удалённо, и для работ с остановкой оборудования/переноса СКЗИ. Срок прибытия в Краснодаре — не более 1 рабочего часа (критический), до 5 раб. ч. на объекты дальше 200 км.",
  "access_requirements": [
   "работа на объектах заказчика по всему Краснодарскому краю",
   "удалённый доступ только через защищённую сеть ViPNet (лицензии и канал — за счёт исполнителя)",
   "доступ к учётным данным, паролям, ключам заказчика"
  ],
  "licenses_required": [
   "Лицензия ФСБ России на работы с шифровальными средствами (пп. 12, 20, 21 перечня ПП РФ № 313)",
   "Лицензия ФСТЭК России на ТЗКИ (контроль защищённости от НСД; установка, монтаж, наладка СЗИ) — допускается соисполнитель с лицензией"
  ],
  "experience_required": null,
  "smp_only": true,
  "can_start_immediately": "no",
  "can_start_note": "Нужны лицензии ФСБ и ФСТЭК (или лицензированный соисполнитель), штат выездных инженеров по всему краю с прибытием в Краснодаре за 1 час, ViPNet-подключение и знание ведомственных систем Роспотребнадзора",
  "timeline": "Оказание услуг с 01.12.2026 по 30.11.2027, помесячные этапы; срок исполнения контракта до 30.12.2027. Реакция: критический — 30 мин, устранение до 8 ч; интеграция с АТС — в течение 30 дней с начала услуг",
  "payment": "Без аванса, помесячно по этапам, не позднее 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке этапа",
  "warranty": "Устранить недостатки оказанных услуг в течение 3 рабочих дней с даты заявления о них; отдельного гарантийного срока нет",
  "ip_rights": null,
  "penalties_risks": [
   "Обеспечение исполнения контракта 10% цены",
   "Штрафы по ПП РФ № 1042 (10% цены при цене до 3 млн руб.), пени за просрочку",
   "Жёсткие сроки прибытия по ~40 адресам края",
   "Сервис-деск с мобильным приложением — за свой счёт"
  ],
  "evaluation": "Электронный аукцион — по наименьшей цене",
  "complexity": "high",
  "fit_note": "Не подходит студии: нужна региональная выездная ИТ-служба в Краснодарском крае с лицензиями ФСБ/ФСТЭК",
  "sources": [
   "docs/0118100008226000028/Приложение 3 к ИЗВЕЩЕНИЮ Описание объекта закупки.pdf",
   "docs/0118100008226000028/Приложение 1-2 к контракту Условия контракта и техническое задание.pdf",
   "docs/0118100008226000028/Приложение 2 к ИЗВЕЩЕНИЮ проект контракта.pdf"
  ]
 }
}