=== ФАЙЛ: Описание объекта закупки | docs/0122200002526003730/Приложение к Технической части.pdf
Приложение к Технической части
Общие требования к услугам
Порядок, условия, место, сроки оказания услуг
Основные термины и определения.
Таблица 1. Термины и определения.
Термин
Определение
WGS84
От англ. World Geodetic System 1984, действующий стандарт единой
трехмерной системы координат для позиционирования на Земле
БД
База данных
ГОСТ
Государственный стандарт
ГП
Генеральный план
ЕГРН
Единый государственный реестр недвижимости
Заказчик
Заказчик по контракту на оказание услуг по технической поддержке
Государственной
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности Хабаровского края
ЗУ
Земельный участок
ЦОД
Центр обработки данных Правительства Хабаровского края
ЭП
Электронная подпись
Контракт
Государственный контракт на оказание услуг по технической поддержке
Государственной
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности Хабаровского края
МО
Муниципальные образования Хабаровского края
МСК
Местная система координат
ОМСУ
Органы местного самоуправления Хабаровского края
ОИВ
Органы исполнительной власти Хабаровского края
Оператор
ГИСОГД
КГБУ «Проектно-строительный институт хабаровского края»
ГИСОГД,
Система
Государственная информационная система обеспечения градостроительной
деятельности Хабаровского края
ПД
Пространственные данные
ПДн
Персональные данные
ПКР
Проекты комплексного развития
ПО
Программное обеспечение
Росреестр
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
СМЭВ 3
Система межведомственного электронного взаимодействия версии 3
СУБД
Система управления базами данных
ТЧ
Техническая часть
Пользователи
Лица, использующие ГИСОГД: сотрудники Заказчика, ОИВ, ОМСУ,
2
Термин
Определение
подведомственных им государственных и муниципальных учреждений,
ресурсоснабжающих организаций, а также граждане и организации (в
части задач получения ПД), как на условиях предварительной авторизации
доступа, так и анонимно
Тонкий клиент Программа-клиент в сети с клиент-серверной архитектурой, которая
переносит большую часть задач по обработке информации на сервер. В
контексте данного ТЧ – веб-приложения, работающие в установленном на
компьютер пользователя браузере
Исполнитель оказывает услуги по месту нахождения Заказчика, а также в удаленном
режиме.
Наименование организации
Адрес
Министерство цифрового развития и связи Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла
Хабаровского края
Маркса, 56;
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе,
70.
Министерство строительства Хабаровского края Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Муравьева-Амурского, 32
КГБУ
«Проектно-строительный
институт Хабаровский край, г. Хабаровск, Амурский
Хабаровского края»
бульвар, 43
ГИСОГД размещается в ЦОД, информация о технических средствах ЦОД, необходимые
права доступа будут предоставлены Исполнителю Оператором ГИСОГД в течение 1 (одного)
рабочего дня с даты заключения Контракта.
1.3. Краткие сведения об объекте автоматизации
Заказчик не обладает исключительными правами на программное обеспечение ГИСОГД. У
Заказчика отсутствуют исходные коды на программное обеспечение ГИСОГД. При оказании
услуг Исполнитель должен обеспечить сохранение функциональных возможностей имеющегося
в инфраструктуре Заказчика ГИСОГД, в части общего интерфейса экранных форм, работы с
семантическими данными, работы с векторными данными градостроительной документации.
Заказчик обладает неисключительными правами на программное обеспечение Geometa по
лицензионному договору, являющемуся приложением к государственным контрактам
№ 0122200002524003267 от 06.09.2024, № 0122200002525000879 от 08.04.2025,
№
0122200002525004268 от 25.11.2025, № 0122200002526001019 № 13.04.2026, №
0122200002526002317 от 08.07.2026р
ГИСОГД Заказчика разработана на программном обеспечении, используемом Заказчиком
на условиях простой (неисключительной) лицензии:
№ п/п
1
Наименование программного обеспечения
GeoMeta
Номер реестровой записи
программного обеспечения*
4416
* порядковый номер реестровой записи в реестре российского программного обеспечения или реестре
евразийского программного обеспечения
Разработчиком ПО GeoMeta является ООО "Джемс Девелопмент".
Система содержит следующие сведения разделов в соответствии с Приказом Минстроя
России от 06.08.2020 № 433/пр (Код классификатора: 2.B):
1. Документы территориального планирования Российской Федерации
3
2. Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской
Федерации, документы территориального планирования субъектов Российской Федерации.
3. Документы территориального планирования муниципальных образований.
4. Нормативы градостроительного проектирования.
5. Градостроительное зонирование.
6. Правила благоустройства территории.
7. Планировка территории.
8. Инженерные изыскания.
9. Искусственные земельные участки.
10. Зоны с особыми условиями использования территории.
11. План наземных и подземных коммуникаций.
12. Резервирование земель и изъятие земельных участков.
13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках.
14. Программы реализации документов территориального планирования.
15. Особо охраняемые природные территории.
16.Лесничества.
17. Информационные модели объектов капитального строительства.
18. Иные сведения, документы, материалы.
Состав сведений, документов, материалов, размещаемых в информационной системе,
соответствует требованиям Приказа Минстроя России от 06.08.2020 № 433/пр (Код
классификатора: 2.A):
Таблица 2. Состав сведений, документов, материалов, размещаемых в системе.
Код
Наименование документа
1. Документы территориального планирования Российской Федерации
1.01
Схема территориального планирования Российской Федерации
2. Документы территориального планирования двух и более субъектов Российской
Федерации, документы территориального планирования субъектов Российской
Федерации
2.01
Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской
Федерации
2.02
Схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации
3. Документы территориального планирования муниципальных образований
3.01
Схема территориального планирования муниципального района
3.02
Генеральный план поселения
3.03
Генеральный план городского округа, муниципального округа
4. Нормативы градостроительного проектирования
4.01
Региональные нормативы градостроительного проектирования
4.02
Местные нормативы градостроительного проектирования поселения
4.03
Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального
района
4
4.04
Местные нормативы градостроительного проектирования городского
округа, муниципального округа
5. Градостроительное зонирование
5.01
Правила землепользования и застройки
6. Правила благоустройства территории
6.01
Правила благоустройства территории
7. Планировка территории
7.01
Проект планировки территории
7.02
Проект межевания территории
8. Инженерные изыскания
8.01
Материалы и результаты инженерных изысканий
9. Искусственные земельные участки
9.01
Разрешение на создание искусственного земельного участка
9.02
Разрешение на проведение работ по созданию искусственного земельного
участка
9.03
Разрешение на ввод искусственно созданного земельного участка в
эксплуатацию
10. Зоны с особыми условиями использования территории
10.01
Решение об установлении зоны с особыми условиями использования
территории
10.02
Решение о прекращении существования зоны с особыми условиями
использования территории
11. Материалы по надземным и подземным коммуникациям
11.01
Материалы по надземным и подземным коммуникациям
12. Резервирование земель и изъятие земельных участков
12.01
Решение об изъятии земельного участка для государственных нужд
12.02
Решение о резервировании земель для государственных нужд
12.03
Решение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд
12.04
Решение о резервировании земель для муниципальных нужд
13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных участках
13.01
Градостроительный план земельного участка
5
13.02
Заключение государственной историко-культурной экспертизы
13.03
Заключение государственной экологической экспертизы
13.04
Разрешение на строительство
13.05
Решение о прекращении действия разрешения на строительство
13.06
Решение о внесении изменений в разрешение на строительство
13.07
Сведения об экспертизе проектной документации
13.08
Заключения о соответствии предмету охраны исторического поселения и
установленным градостроительным регламентом требованиям к
архитектурным решениям объектов капитального строительства
13.09
Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного
объекта капитального строительства, расположение сетей инженернотехнического обеспечения в границах земельного участка и планировочную
организацию земельного участка
13.10
Результаты инженерных изысканий
13.11
Решение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства
13.12
Решение органа местного самоуправления о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
13.13
Акт,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной
документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов
13.14
Заключение органа государственного строительного надзора
13.16
Заключение
надзора
13.17
Акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям
энергетической эффективности с указанием класса его энергетической
эффективности
13.18
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
13.19
Технический план объекта капитального строительства
13.20
Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
13.21
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома
13.22
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
органа
федерального
государственного
экологического
6
строительстве параметров объекта
строительства или садового дома
индивидуального
жилищного
13.23
Уведомление о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома
13.24
Описание внешнего облика объекта
строительства или садового дома
13.25
Уведомление о соответствии описания внешнего облика объекта предмету
охраны исторического поселения и установленным градостроительным
регламентом требованиям к архитектурным решениям объекта
капитального строительства
13.26
Уведомление о несоответствии описания внешнего облика объекта
предмету охраны исторического поселения и установленным
градостроительным регламентом требованиям к архитектурным решениям
объекта капитального строительства
13.27
Уведомление об окончании строительства
13.28
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
13.29
Уведомление о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
13.30
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства
13.31
Результаты и материалы обследования
строительства, подлежащего сносу
13.32
Проект организации работ по сносу
13.33
Уведомление о завершении сноса
13.34
Решение о присвоении, аннулировании изменении адреса
13.35
Разрешение на использование земель или земельных участков
13.36
Соглашение о сервитуте
13.37
Решение об установлении публичного сервитута
13.38
Иные документы и материалы
индивидуального
объекта
жилищного
капитального
14. Программы реализации документов территориального планирования
14.01
Программа мероприятий по реализации документов территориального
планирования
14.02
Инвестиционная программа субъекта естественных монополий
14.03
Инвестиционная программа организации коммунального комплекса
7
14.04
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры;
14.05
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры;
14.06
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
15. Особо охраняемые природные территории
15.01
Положение об особо охраняемой природной территории
16. Лесничества
16.01
Лесохозяйственный регламент
16.02
Проект освоения лесов
16.03
Проектная документация лесных участков
17. Информационные модели объектов капитального строительства
17.01
Информационная модель объекта капитального строительства
18. Иные сведения, документы, материалы
18.01
Сведения, документы, материалы, не размещенные в иных разделах
информационной системы
Система позволяет хранить в электронном виде сведения, документы и материалы
о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению
объектах капитального строительства и иные необходимые для осуществления
градостроительной деятельности сведения, документы и материалы, указанные в частях 4 и 5
статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – информационные
ресурсы, Кодекс), содержащие:
а) зафиксированную информацию в виде текста, изображения и (или) их сочетания,
имеющую реквизиты, позволяющие ее идентифицировать в целях хранения, использования
и передачи, либо машиночитаемую документированную информацию, представленную в виде
электронного документа (далее – документы);
б) зафиксированную информацию в виде текста, изображения и (или) их сочетания,
независимо от формы ее представления, в том числе содержащую векторные и растровые
пространственные данные, не обладающие признаками документов, документированной
информации (далее – материалы).
Сведения, содержащиеся в Системе, состоят из материалов в текстовой форме, карт (схем)
растровой и векторной формы представления и электронных баз данных. Сведения,
содержащиеся в Системе, являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений,
отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа. С целью соблюдения
единых требований к содержанию, точности, системе классификации и кодирования, структуре,
механизмам доступа и обмена цифровой пространственной и связанной с ней атрибутивной
информацией, хранение и обмен пространственной информацией осуществляется в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Система используется для Участников Системы, которыми являются исполнительные
органы Хабаровского края и органы местного самоуправления муниципальных образований
Хабаровского
края,
краевые
государственные
и муниципальные
учреждения,
ресурсоснабжающие организации, которым предоставлен доступ к ГИСОГД.
8
1.3.1. Действующее программное и техническое обеспечение
 В составе действующей инфраструктуры ГИСОГД Заказчика используется следующее
программное и техническое обеспечение:
 в качестве СУБД используется СУБД PostgreSQL 14.5 и выше с расширением PostGIS;
 в качестве программного продукта, для ЭП, используется ПО "КриптоПро CSP" версии не
ниже 5.0 R2 (ключ активации начинается на 50) (1 лицензия), ПО "КриптоПро JavaCSP" версия не
ниже 5.0 (1 лицензия);
 Сертифицированный дистрибутив Axiom JDK 17.0 LTS;
 для обеспечения связи серверной части ГИСОГД с клиентскими используется SSL сертификат;
 в качестве ГИС-сервера используется ПО Geoserver версии 2.18 и выше.
Для функционирования действующего ПО Агент ПОДД СМЭВ используется:
 ПО "КриптоПро CSP" версии не ниже 5.0 R3 (1 лицензия).
ГИСОГД функционирует на оборудовании Заказчика, соответствующем следующим
характеристикам для каждого контура:
 Сервер приложений: РЕД ОС 7.3.4 Муром, 16 логических процессоров с тактовой частотой не
менее 2.3 ГГц, 64 Гб ОЗУ, не менее 500 Гб HDD;
 Сервер базы данных: РЕД ОС 7.3.4 Муром, 16 логических процессоров с тактовой частотой не
менее 2.3 ГГц, 64 Гб оперативной памяти, не менее 1000 Гб HDD;
 ГИС-сервер: РЕД ОС 7.3.4 Муром, 8 логических процессоров с тактовой частотой не менее 2.3
ГГц, 16 Гб оперативной памяти, не менее 500 Гб HDD;
 ГИС-сервер 2: РЕД ОС 7.3.4 Муром, 8 логических процессоров с тактовой частотой не менее
2.3 ГГц, 16 Гб оперативной памяти, не менее 500 Гб HDD;
 Геопортал: РЕД ОС 7.3.4 Муром, 8 логических процессоров с тактовой частотой не менее 2.3
ГГц, 16 Гб оперативной памяти, не менее 500 Гб HDD;
 Файл-сервер (либо файловое хранилище): РЕД ОС 7.3.4 Муром, 1 логический процессор с
тактовой частотой не менее 2.3 ГГц, 4 Гб оперативной памяти, не менее 1 Тб HDD.
 Сервер витрины данных: РЕД ОС 7.3.4 Муром, 16 логических процессоров с тактовой
частотой не менее 2.3 ГГц, 32 Гб оперативной памяти, не менее 500 Гб HDD/SSD;
Для работы с веб-приложениями ПО ГИСОГД используется Яндекс Браузер версии не ниже
22.7.5. Инструменты конфигурирования могут быть реализованы в виде приложений,
устанавливаемых на рабочие места Участников Системы.
Программное обеспечение ГИСОГД корректно функционирует на рабочих станциях Заказчика и
Участников Системы со следующими характеристиками:
- разрешение экрана – не менее 1980x1020 пикселей;
- оперативная память – не менее 4 Гб;
- частота процессора – не менее 2 ядер, не менее 2 ГГц.
1.3.2. Действующее информационное обеспечение
В качестве координатной системы отсчёта регионального уровня в БД Системы используется
WGS84 для обеспечения совместимости отображения данных с данными открытых источников.
В качестве координатных систем отсчёта муниципального уровня в БД Системы для каждого
МО используется одна местная система координат (МСК), в которой ведётся ЕГРН на территории
соответствующего муниципального образования Хабаровского края.
Система позволяет Заказчику самостоятельно настраивать параметры пересчёта путём внесения
записей о системах координат в форматах wkt и proj4.
2. Требования к порядку оказания услуг
Исполнитель обязан оказывать услуги по поддержке работоспособности Системы,
обработке зарегистрированных заявок пользователей ГИСОГД, обработке зарегистрированных
инцидентов и установке обновлений ПО «Geometa» в соответствии с подразделами 2.1–2.4
настоящего приложения.
9
2.1. Поддержка работоспособности Системы
2.1.1. В течение срока оказания услуг Исполнитель должен обеспечивать сохранение
функциональных возможностей и корректности работы ГИСОГД, описанных в пункте 1.3
настоящего приложения, в том числе при обработке заявок, устранении инцидентов и установке
обновлений.
2.1.2. Исполнитель выполняет действия по настройке и администрированию действующей
ГИСОГД в рамках заявок пользователей: управление учётными записями и доступом, проверку
журналов, перемещение и удаление журналов при недостатке дискового пространства, иные
типовые действия по обслуживанию Системы.
2.2. Обработка зарегистрированных заявок пользователей ГИСОГД
2.2.1. Исполнитель должен обеспечивать приём заявок по электронной почте и через вебинтерфейс Service Desk, предоставляемый без дополнительных затрат Заказчика. Приём заявок
осуществляется круглосуточно. Адрес Service Desk и адрес электронной почты Исполнитель
передаёт Заказчику в день заключения Контракта.
2.2.2. Исполнитель регистрирует поступившую заявку, присваивает ей уникальный номер,
фиксирует контактные данные пользователя, описание вопроса и приложенные материалы,
проверяет полноту сведений и отнесение заявки к предмету услуг. Исполнитель должен
обеспечивать возможность приложить снимки экрана и пояснения в форматах JPG, GIF, PNG,
PDF.
2.2.3. Исполнитель определяет вид заявки: консультация, запрос на обслуживание либо
инцидент. Консультация предусматривает разъяснение порядка использования, настройки и
администрирования ГИСОГД. Запрос на обслуживание предусматривает выполнение типовых
действий, перечисленных в пункте 2.1.2. Инциденты передаются для обработки в порядке
подраздела 2.3.
2.2.4. Если заявка не относится к функционированию ГИСОГД либо пользователя
невозможно идентифицировать, Исполнитель отклоняет заявку с указанием причины. Если для
обработки необходимы дополнительные сведения, Исполнитель запрашивает их у пользователя
через Service Desk и по электронной почте.
2.2.5. При непредоставлении запрошенных сведений более трёх дней Исполнитель
направляет пользователю уведомление. Если сведения не поступили в течение трёх дней после
получения уведомления, Исполнитель присваивает заявке статус «Решена». При отсутствии
дополнительных сведений в течение последующих 168 часов заявке присваивается статус
«Закрыта».
2.2.6. Исполнитель предоставляет ответ на консультацию либо результат выполнения
запроса на обслуживание и обеспечивает автоматическое уведомление пользователя по
электронной почте об изменении статуса заявки. Пользователь должен иметь возможность
получить сведения о ходе обработки через Service Desk. Если заявленное нарушение не
устранено либо ответ не охватывает вопрос заявки, Исполнитель повторно обрабатывает заявку.
2.2.7. Контрольные сроки обработки заявок приведены в таблице 3. Время реакции и время
решения, указанные в часах, исчисляются в рабочих часах Исполнителя. Время реакции
исчисляется с регистрации заявки до начала её обработки либо запроса необходимых сведений.
Время решения исчисляется с регистрации заявки до выполнения действий по её решению либо
предоставления рекомендаций по устранению инцидента силами Заказчика. Исполнитель
должен обеспечивать автоматическое установление контрольных сроков в Service Desk.
Таблица 3. Контрольные сроки обработки заявок
Вид заявки
Время реакции
Время решения
Консультация
4 часа
По согласованию сторон
Инцидент* Наивысший 2 часа
12 рабочих часов Исполнителя
Высокий
4 часа
24 рабочих часа Исполнителя
Средний
8 часов
40 рабочих часов Исполнителя*
30 дней или по согласованию с
Низкий
2 дня
Заказчиком
10
Вид заявки
Время реакции
Время решения
Обслуживание
4 часа
По согласованию сторон
* Если для устранения инцидента необходимо исправление и обновление ПО «Geometa»,
срок решения увеличивается по согласованию с Заказчиком. Исполнитель уведомляет
инициатора заявки по электронной почте.
Время ожидания запрошенных у пользователя сведений, дополнительной проработки
профильными специалистами и отложения обработки по согласованию с пользователем не
учитывается при исчислении контрольного срока решения заявки. Исполнитель фиксирует
причину и изменение статуса в Service Desk и уведомляет пользователя.
2.2.8. По результатам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику выписку из
Service Desk с перечнем поступивших и обработанных заявок по форме приложения № 2. Форма
заявки приведена в приложении № 1.
2.3. Обработка зарегистрированных инцидентов
2.3.1. Инцидентом является событие, которое привело или способно привести к полному
либо частичному нарушению работоспособности ГИСОГД. Исполнитель анализирует сведения о
зарегистрированном инциденте, устанавливает причины сбоя и определяет его приоритет по
таблице 4.
Таблица 4. Приоритеты инцидентов
№
Приоритет
Описание
п/п
1. Наивысший
полная недоступность ГИСОГД;
ошибки/сбои, которые приводят к полной неработоспособности всех
функций ГИСОГД
невозможность входа в ГИСОГД более 30 минут.
2. Высокий
ошибки/сбои, которые приводят к частичному нарушению
работоспособности или недоступности основных функций ГИСОГД
снижение быстродействия ГИСОГД (время отклика системы на
операции превышает 2 минуты);
3. Средний
отклонение в работе ГИСОГД, не влияющее на корректную работу
основных функций;
недоступность отчетов;
невозможность управления правами и ролями пользователей;
4. Низкий
ошибки дополнительных функций, информационных разделов;
опечатки и форматирование;
ошибки вспомогательных сервисов и дополнительных функций;
ошибки в справочных и информационных разделах;
инциденты высокого и среднего приоритета, имеющие обходное
решение;
другие ошибки, не подпадающие под описание других приоритетов.
2.3.2. В пределах контрольных сроков таблицы 3 Исполнитель выполняет действия по
устранению сбоя либо предоставляет рекомендации, позволяющие устранить сбой силами
Заказчика или восстановить использование ГИСОГД. При необходимости установки обновлений
ПО «Geometa» применяются положения подраздела 2.4.
2.3.3. При использовании обходного решения Исполнитель согласовывает с пользователем
порядок устранения причины инцидента. Результат и рекомендации фиксируются в Service Desk;
пользователю направляется уведомление. При сохранении заявленного нарушения инцидент
подлежит повторной обработке.
2.3.4. Исполнитель не несёт ответственности за сроки устранения нарушений сторонних
систем, оборудования и ПО, взаимодействующих с ГИСОГД, если проблема не вызвана
нарушением работы ПО ГИСОГД. Создание новых модулей и разработка дополнительного
функционала не входят в состав услуг.
11
2.4. Отслеживание выпуска и установка обновлений ПО «Geometa»
2.4.1. Исполнитель должен отслеживать выпуск обновлений ПО «Geometa» разработчиком
и обеспечивать установку всех обновлений, выпущенных в течение срока оказания услуг, на
серверные мощности Заказчика.
2.4.2. К окончанию срока оказания услуг должны быть установлены все обновления,
выпущенные разработчиком по эту дату включительно.
2.4.3. Исполнитель фиксирует дату установки, версию, состав обновлений и сведения о
выполнившем установку сотруднике в журнале обновлений по форме приложения № 3 и
предоставляет журнал Заказчику по результатам оказания услуг.
3. Перечень нормативно правовых документов, используемых Исполнителем при
оказании услуг
Оказание услуг должно осуществляться в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации";
– Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации
недвижимости";
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
– Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
– Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи";
– Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ "О геодезии, картографии
и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";
– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных";
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях
и о защите информации";
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
– Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 "О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы";
– Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244
"Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в государственной или муниципальной собственности";
– Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 "О составе
материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном
фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их
представления";
– Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
"Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов";
– Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 "О единой
системе межведомственного электронного взаимодействия";
– Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1222 "О дальнейшем
развитии единой системы межведомственного электронного взаимодействия";
– Постановление Правительства РФ от 08.06.2011 № 451 "Об инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для
12
предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме";
– Постановление Правительства РФ от 30.01.2013 № 62 "О национальном фонде алгоритмов и
программ для электронных вычислительных машин";
– Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 211 "Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О
персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами";
– Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 "О требованиях к порядку создания,
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации";
– Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279
"Об информационном обеспечении градостроительной деятельности";
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р "О целевых
моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации";
– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-р "О перечне
сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов РФ, органов местного
самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов";
– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 06.08.2020 № 433/пр "Об утверждении технических требований к ведению реестров
государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики
присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
справочников и классификаторов, необходимых для обработки указанных сведений, документов,
материалов, форматов предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в
государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности" (далее
Приказ Минстроя России от 06.08.2020 № 433/пр);
– Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23.06.2015
№ 210 "Об утверждении Технических требований к взаимодействию информационных систем в
единой системе межведомственного электронного взаимодействия";
– Приказ Министерства экономического развития РФ от 09.01.2018 № 10 "Об утверждении
Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании
утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793" (далее Приказ
Минэкономразвития РФ от 9 января 2018 г. № 10);
– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 25.04.2017 № 741/пр "Об утверждении формы градостроительного плана земельного
участка и порядка ее заполнения";
–
Приказ Министерства экономического развития РФ от 26.12.2025 № 853
"Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования
муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального планирования муниципальных образований";
– Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 № 1276 "О порядке
информационного взаимодействия государственной информационной системы ведения единой
электронной картографической основы с информационными системами обеспечения
градостроительной деятельности";
– Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119
"Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных";
– Приказ
Министерства
регионального
развития
Российской
Федерации
от 02.04.2013 № 123 "Об утверждении технико-технологических требований к обеспечению
13
взаимодействия федеральной государственной информационной системы территориального
планирования с другими информационными системами";
– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 31.03.2023 № 230/пр "Об установлении требований к форматам предоставления
сведений, содержащихся в разрешении на строительство и разрешении на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства";
– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 19.09.2018 № 591/пр "Об утверждении форм уведомлений, необходимых для
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома";
–
ГОСТ 34.201-2020 "Информационные технологии. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании
автоматизированных систем";
– ГОСТ Р 34.10-2012 "Информационная технология. Криптографическая защита информации.
Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи".
– Постановление Правительства РФ от 18.08.2026 N 1024 "Об утверждении Правил
использования технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз данных,
доступ к которым предоставляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,
для обеспечения создания и эксплуатации государственных информационных систем, иных
информационных систем государственных органов, предусмотренных частью 1.1 статьи 13
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Во всех случаях, когда в настоящей Технической части или в приложениях к ней имеются ссылки
на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, а также
поставляемые или используемые материалы, оборудование и другие товары, применяются положения
последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и
норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными
документами нормативной силы к моменту начала или в процессе оказания услуг, такие документы
будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту
нормативным актам.
4. Требования к патентной чистоте
Исполнитель должен обеспечивать лицензионную чистоту используемого при оказании
услуг программного обеспечения.
Оказание услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием должно
осуществляться с соблюдением авторских, смежных, патентных и иных прав разработчиков
используемых сторонних компонент.
5. Требования к результатам закупки
Результатом закупки является оказание услуг по технической поддержке Государственной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края
14
Приложение № 1
к Технической части
ЗАЯВКА
в службу технической поддержки
Муниципальное
образование/ИОГВ*:
ФИО*:
наименование
фамилия, имя, отчество
Контактная информация*:
телефон, адрес электронной почты
наименование информационной системы, краткое описание
Тема обращения*
проблемы
Описание инцидента*,
подробное описание причины обращения, включающее
описание запроса
описание выполняемых действий, повлекших возникновение
ошибки, номер предыдущей заявки, если новое обращение
возникло вследствие неустранённого нарушения либо
неполного ответа по предыдущей заявке, а также
массовость проблемы (затрагивает одного пользователя или
влияет на работу всех пользователей системы).
Контрольная дата из карточки Если проблема связана с невозможностью оказать услугу,
услуги
отметьте контрольную дату из карточки услуги.
Вложения
Графический файл, снимок экрана, и т. д.
* Обязательные для заполнения пункты.
15
Приложение № 2
к Технической части
Форма выписки из службы Технической поддержки Исполнителя
Номер
заявки
Контактное
лицо
Дата
регистрации
Дата
решения
Суммарное
количество
Проблема Решение списанных
трудозатрат (в
часах)
16
Приложение №3
к Технической части
Журнал обновлений ПО «Geometa»
с «__»______ по «__»_______
Порядковый
номер
Дата
выполнения
операции
Версия
установленного
обновления
Состав обновлений
ФИО сотрудника,
выполнившего
операцию

=== ФАЙЛ: II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА | docs/0122200002526003730/II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА.pdf
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Наименование
Наименование объекта закупки
Начальная (максимальная) цена
контракта
Перечень документов, копии
которых должны быть
предоставлены в соответствии с п. 1
ч. 1 ст. 31 Федерального закона №
44-ФЗ
Перечень документов,
подтверждающих соответствие
товара, работы или услуги
требованиям, установленным в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
Перечень документов,
подтверждающих соответствие
участника закупки требованиям,
предъявляемым к участникам
закупки в соответствии с ч. 2 и 2.1
ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Информация о запрете или об
ограничении закупок товаров (в том
числе поставляемых при
выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг),
происходящих из иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами,
о преимуществе в отношении
товаров российского происхождения
(в том числе поставляемых при
выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг), работ,
услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых российскими лицами, в
случае, если такие запрет,
ограничение, преимущество
установлены в соответствии с п. 1 ч.
2 ст. 14 Федерального закона № 44ФЗ в отношении товара (в том числе
поставляемого при выполнении
закупаемой работы, оказании
закупаемой услуги), работы, услуги,
являющихся объектом закупки
Реквизиты счета, на котором в
соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются
операции со средствами,
поступающими заказчику
Содержание
Оказание услуг по технической поддержке
Государственной информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности
Хабаровского края
3 194 200,00 руб.
Сумма 2026 г. - 3 194 200,00 руб.
Не установлено
Не установлено
Не установлены
Установлен запрет, предусмотренный п. 1
постановления Правительства Российской Федерации
от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению
национального режима при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее – Постановление № 1875),
в отношении программного обеспечения.
Информация и документы, которые подтверждают
страну происхождения товара, предусмотренные
Постановлением № 1875, указаны в п. 4.1.7 части I.
Инструкция участникам запроса котировок в
электронной форме
УФК по Хабаровскому краю (КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ''ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ'' ЛС
802Ь8681000)
ИНН: 2722131285
КПП: 272201001
Банк получателя платежа: ОКЦ № 1 ДГУ Банка
России//УФК по Приморскому краю г.Владивосток
2
№
п/п
Наименование
8.
Реквизиты счета для перечисления
денежных средств в случае,
предусмотренном ч. 13 ст. 44
Федерального закона № 44-ФЗ
9.
Возможность заказчика заключить
контракты с несколькими
участниками закупки в соответствии
с ч. 10 ст. 34 Федерального закона
№ 44-ФЗ
Наименование, место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона
заказчика, ответственное за
заключение контракта должностное
лицо заказчика
10.
Содержание
БИК: 010507002
расчетный счет: 03224643080000002000
УФК по Хабаровскому краю (КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ''ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ'' ЛС
802Ь8681000)
ИНН: 2722131285
КПП: 272201001
Банк получателя платежа: ОКЦ № 1 ДГУ Банка
России//УФК по Приморскому краю г.Владивосток
БИК: 010507002
расчетный счет: 03224643080000002000
Не предусмотрена
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ''ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТИТУТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ'';
место нахождения – Российская Федерация, 680021,
Хабаровский край, Хабаровск г, Амурский б-р,
Амурский б-р, Д. 43;
почтовый адрес – Российская Федерация, 680021,
Хабаровский край, Хабаровск г, Амурский б-р, Д. 43;
psi@khv.gov.ru;
7-929-4057117;
Теренина Наталья Викторовна

=== ФАЙЛ: V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА | docs/0122200002526003730/V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.pdf
V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Контракт № _______
г. _____________
«___» ________ 20__ г.
КРАЕВОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
''ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ'', именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице ______________________________, действующего на основании ___________________, с
одной стороны и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________,
действующего на основании ________________________________, с другой стороны, в дальнейшем
вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) на условиях, предусмотренных
извещением об осуществлении закупки № _______, (Идентификационный код закупки
262272213128527220100100680026202244), заявкой участника закупки, заключили настоящий
контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предмет контракта: Оказание услуг по технической поддержке Государственной
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Хабаровского края (далее –
Услуги). Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Услуги в
соответствии с Технической частью (Приложение 1), Спецификацией (Приложение 2), являющимися
неотъемлемыми частями контракта, а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и оплатить их в
порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. 123
2. ЦЕНА КОНТРАКТА1
2.1. Цена контракта составляет _____________ (сумма прописью), включая
НДС________________(___________________) рублей _____копеек2 (в случае, если контракт
заключается с Исполнителем не являющимся плательщиком НДС, либо если оказываемые услуги не
подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, указать
«НДС не облагается».)
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю - юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается
на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком (за
исключением случая, если контрактом предусмотрена плата, подлежащая внесению участником
закупки за заключение контракта)3.
2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Исполнитель является рубль
Российской Федерации.
2.3. Источник финансирования контракта:Хабаровский край - Средства бюджетных
учреждений.
1
Выбирается в случае, если при проведении электронного запроса котировок подано ценовое предложение о цене
контракта (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, о сумме цен единиц товара, работы, услуги) ниже
нуля. В указанном случае текст Контракта раздела 2 с пункта 2.2 не применяется.
2
Выбирается в случае, если при проведении электронного запроса котировок подано ценовое предложение о цене
контракта (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, о сумме цен единиц товара, работы, услуги) ниже
нуля.
3
За исключением случая, если контрактом предусмотрена плата, подлежащая внесению участником закупки за
заключение контракта.
2
2.4. Цена контракта включает в себя стоимость оказания Услуг, все затраты и издержки, а
также налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые с Исполнителя в связи с
исполнением контракта
2.5. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ4
3.1. Оплата за оказанные Услуги осуществляется по цене, установленной п. 2.1 контракта.
3.2. Оплата Услуг осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте, на основании
выставленного Исполнителем счета или счета-фактуры в течение 7 рабочих дней с даты подписания
Заказчиком документа о приемке.
Расчет осуществляется по факту оказания всего объема Услуг (выполненных Работ).
3.3. Обязательство Заказчика по оплате за оказанные Услуги считается исполненным с
момента списания денежных средств со счета Заказчика.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями контракта.
4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных
документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта.
4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств
Исполнителя по настоящему контракту.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить5 оказанные Услуги в соответствии с условиями
настоящего контракта.
4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Исполнителя в
части оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.2.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Исполнителю требование об уплате в добровольном порядке
сумм неустойки, предусмотренных контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) им
своих обязательств по настоящему контракту (за исключением неустойки, подлежащей списанию в
случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации).
4.2.4. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств (за исключением неустойки, подлежащей
списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации)
взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по контракту в соответствии с п. 9.6
настоящего контракта.
4.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта
одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с
положениями законодательства и условиями контракта, если на момент подачи такого заявления
имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с
п.9.6 настоящего контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по контракту в
соответствии с п.9.6 настоящего контракта.
4
Раздел не применяется, если контрактом предусмотрена плата, подлежащая внесению участником закупки за
заключение контракта
5
За исключением, если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ участником закупки подлежит внесению плата
за заключение контракта
3
4.2.6. Не допускать расторжения контракта по соглашению Сторон, если на дату подписания
соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, (за исключением неустойки,
подлежащей списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской
Федерации), и Исполнителем такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке,
предусмотренном п.9.6 настоящего контракта.
4.2.7. В случае если на дату окончания срока исполнения контракта имеются основания
требовать от Исполнителя оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту:
4.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока исполнения контракта направить
Исполнителю уведомление с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения уведомления
неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями контракта за
весь период просрочки исполнения.
4.2.7.2. При неоплате в установленный срок Исполнителем неустойки не позднее 10 дней с
даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в уведомлении (в случае если оплата по
контракту не была произведена в соответствии с п. 9.6 настоящего контракта), направить в суд
исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями
законодательства и условиями контракта.
4.2.8. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов
оказания Услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
4.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.10. Соблюдать требования о защите информации, установленные статьей 16 Федерального
закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации".
4.2.11. Предусмотреть безопасное взаимодействие эксплуатируемой информационной
системы с используемыми в указанных целях электронными сервисами, которые предусмотрены
пунктом 1 Правил использования технических средств, программ для электронных вычислительных
машин и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, для обеспечения создания и эксплуатации государственных
информационных
систем,
иных
информационных
систем
государственных
органов,
предусмотренных частью 1.1 статьи 13 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации", утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.08.2026 № 1024 (далее – электронный сервис, Правила), включая организацию
каналов связи, соответствующих требованиям о защите информации, контроль состава передаваемых
данных и недопущение передачи информации ограниченного доступа в случае, если электронный
сервис не предназначен для обработки такой информации.
4.2.12. Осуществлять взаимодействие по вопросам функционирования электронного сервиса в
сроки и порядке, которые определены регламентом взаимодействия по вопросам функционирования
электронного сервиса, формируемым и утверждаемым Заказчиком, определяющим порядок действий
Подрядчика (исполнителя) и Заказчика при возникновении сбоев, аварийных ситуаций и иных
инцидентов при функционировании электронного сервиса, включая вопросы по разграничению
ответственности Заказчика и Подрядчика (исполнителя) по соблюдению требований о защите
информации, определению допустимых значений времени восстановления работоспособности
электронного сервиса после возникновения указанных инцидентов, установлению требования о
защите информации, обрабатываемой электронным сервисом, а также предусматривающим
требования по обеспечению Подрядчиком (исполнителем):
надежности систем инженерно-технического обеспечения и оборудования, с использованием
которых предоставляется электронный сервис, соответствующий требованиям к надежности,
определенной технической и (или) эксплуатационной документацией на государственную
информационную систему;
4
хранения, в том числе резервного копирования, обработанной электронным сервисом
информации и обеспечения доступа Заказчика к указанной информации на весь срок выполнения
работ, указанного в п. 5.1 настоящего контракта, также передачи Заказчику указанной информации
по результатам выполненных работ по настоящему контракту, включая передачу указанной
информации в случае расторжения настоящего контракта;
мониторинга инженерной и аппаратно-программной инфраструктуры, с использованием
которой предоставляется электронный сервис, включая незамедлительное информирование
Заказчика о сбоях и об инцидентах в работе электронного сервиса, в том числе об инцидентах
несанкционированного доступа к информации, обработка и хранение которой осуществляются
электронным сервисом, о компьютерных атаках на компоненты электронного сервиса и
инфраструктуры, обеспечивающей его функционирование, об иных инцидентах нарушения
требований о защите информации;
уведомления Заказчика о привлечении соисполнителя не позднее чем за 3 рабочих дня до
начала выполнения соответствующих работ соисполнителем, а в случае, если электронным сервисом
осуществляется обработка информации ограниченного доступа, также получения Заказчиком от
Подрядчика (исполнителя) письменного согласия на привлечение конкретного соисполнителя до
начала фактической передачи Подрядчиком (исполнителем) такому соисполнителю информации
ограниченного доступа;
соблюдение иных требований, установленных Правилами.
4.2.13. Обеспечивать контроль выполнения требований, установленных пунктом 5 Правил, а
также требований о защите информации для использования электронных сервисов, предоставляемых
на безвозмездной основе Подрядчиком (исполнителем) на основании соглашений (договоров), оферт
Подрядчика (исполнителя).
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком документа о
приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее - документ о приемке).
4.3.2. Требовать своевременной оплаты6 за оказываемые Услуги в соответствии с условиями
настоящего контракта.
4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам
оказания Услуг в рамках настоящего контракта.
4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Оказать услуги, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с
Технической частью и в сроки, установленные в Разделе 5 «Сроки, место и условия оказания услуг»
контракта.
4.4.2. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения контракта представить Заказчику
оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства копии документов,
подтверждающих в соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ наличие у
Исполнителя полномочий в объеме, достаточном для выполнения обязательств по контракту без
нарушения интеллектуальных прав третьих лиц.
4.4.3. Своевременно представить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении контракта.
4.4.4. По окончании оказания Услуг передать результаты оказанных услуг Заказчику в
порядке и в сроки, определенные Разделом 6 «Порядок сдачи-приемки услуг» настоящего контракта.
4.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в
срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением
6
За исключением случая если в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ участником закупки подлежит внесению
плата за заключение контракта.
5
Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.
4.4.6. Гарантировать качество оказанных Услуг.
4.4.7. Обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным
законодательством Российской Федерации и Контрактом.
4.4.8. Осуществлять взаимодействие по вопросам функционирования электронного сервиса в
сроки и порядке, которые определены регламентом взаимодействия по вопросам функционирования
электронного сервиса.
4.4.9. Предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со
дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской
Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения
контракта, лицензии на осуществление банковских операций.
5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Срок оказания услуг – С даты заключения контракта по 14.12.2026.
5.1.1. Дата начала исполнения контракта: с даты заключения контракта.
Дата окончания исполнения контракта: 15.02.2027.
5.2. Место оказания Услуг – Российская Федерация, В соответствии с Технической частью.
5.3. Условия оказания Услуг – В соответствии с Технической частью.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Приемка оказанных Услуг по настоящему контракту на соответствие их требованиям,
установленным в настоящем контракте, осуществляется на основании подписанного Сторонами
документа о приемке.
6.2. По окончании оказания Услуг Исполнитель формирует с использованием единой
информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о
приемке, содержащий сведения в соответствии с требованиями законодательства РФ и прилагает
финансовые документы (счет или счет-фактура). При этом в случае, если информация, содержащаяся
в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке,
приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.
6.3. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его
размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой
информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о
приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения в соответствии с настоящим
пунктом контракта документа о приемке в единой информационной системе в соответствии с
часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.4. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению
могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований
контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут содержаться
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг в случае выявления
несоответствия таких услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует
приемке Услуг и устранено Исполнителем.
6
6.5. По решению Заказчика для приемки оказанных Услуг может создаваться приемочная
комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг приемочная
комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы
предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.6. Заказчик в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления
Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, и на основании результатов
экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.4 Контракта, подписывает усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, размещает в единой
информационной системе документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа
о приемке с указанием причин такого отказа.
6.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке
Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить
Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
6.8. Датой приемки оказанных услуг считается дата размещения в единой информационной
системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Исполнитель гарантирует соответствие качества оказанных Услуг условиям контракта.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 5,00% от цены контракта на
сумму ________ рублей.
8.2. Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать выполнение всех обязательств
Исполнителя по контракту, а также по возмещению убытков и уплате неустоек.
8.3. В случае если Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана
независимая гарантия, такая независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45
Федерального закона № 44-ФЗ.
8.3.1. Срок действия независимой гарантией должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95
Федерального Закона №-44-ФЗ.
8.3.2. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта лицензии на
осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение
исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком
Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2
и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.3.3. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с
частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 Федерального Закона № 44-ФЗ возврат независимой
гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не
осуществляется, взыскание по ней не производится.
8.4. В случае если Исполнителем применяется такая форма обеспечения исполнения
контракта, как внесение денежных средств, то такие денежные средства возвращаются Заказчиком
Исполнителю в срок не превышающий пятнадцати дней с даты исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом.
8.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть
7
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального
закона № 44-ФЗ.
8.6. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения
денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении
обязательства во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф,
пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
8.7. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе
изменения осуществляются при условии предоставления Исполнителем в соответствии с
Федеральным законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие
изменения влекут возникновение новых обязательств Исполнителя, не обеспеченных ранее
предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в
соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе. При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3
статьи
96
Федерального
закона
о
контрактной
системе;
2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих
изменений
в
условия
ранее
предоставленной
Заказчику
независимой
гарантии;
3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой
независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии
предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик
признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии,
обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии
прекращается
с
момента
выдачи
новой
независимой
гарантии;
4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе
цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных
средств, Исполнитель вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в
размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Исполнителя.
8.8. В случае уменьшения в соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ цены
контракта Заказчик возвращает Исполнителю внесенные в качестве обеспечения исполнения
контракта денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены
контракта.
8.9. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34
Федерального закона о контрактной системе по соглашению Сторон устанавливается новый срок
возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
исполнения контракта.
8.10. В случае если Исполнитель воспользовался правом, предусмотренным частью 8.1 статьи
96 Федерального закона № 44-ФЗ, нормы настоящего раздела не применяются
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой
8
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
не уплаченной в срок суммы.
9.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом) размер штрафа устанавливается в следующем порядке
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных
случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).
9.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, в том числе просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного пунктом 4.4.9. настоящего контракта, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта (отдельного этапа
исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения
контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если
законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.
9.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено),
предусмотренных настоящим контрактом.
9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных
настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением
случаев, предусмотренных пунктами 9.3.4, 9.3.5 настоящего Контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает
3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5
млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
9
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10
млрд. рублей.
9.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с победителем закупки (или с
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения настоящего контракта, размер штрафа
рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№ 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3
млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50
млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно).
9.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем контракте таких
обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
9.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену
настоящего контракта.
9.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего
контракта.
9.6. Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Исполнителем требований об уплате
неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.
9.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств по настоящему контракту, Исполнитель обязан возместить такие
убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
9.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия
контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
10
9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.10. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем
своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта
уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.9.3 настоящего контракта.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые
возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий,
неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти
обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены
соответствующими уполномоченными органами.
10.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5
дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах.
10.4. Если, по мнению Сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке,
действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения
обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета
действия этих обстоятельств и их последствий.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.
11.2 Изменение по соглашению Сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Услуг,
подлежащего оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, возможны в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее
доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидии.
11.3. По соглашению Сторон при исполнении настоящего контракта допускается изменение
его существенных условий:
- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на услуги;
- при замене предусмотренных контрактом Услуги на Услугу, функциональные, технические
и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики которой аналогичны или
улучшены по сравнению с характеристиками, предусмотренными описанием объекта закупки;
- при изменении реквизитов счета Исполнителя, на который осуществляется перечисление
денежных средств в качестве оплаты оказанной Услуги без изменения иных существенных условий
контракта.
11.4. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон
в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и
дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой
частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11
12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия для
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
12.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного
согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.
13. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
13.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств.
13.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
13.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
случае, если Исполнитель перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении
закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью
1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) или представил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения Исполнителя
13.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения
контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
13.5. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают
акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его
расторжения, а также объём Услуг, фактически оказанных Исполнителем Заказчику.
13.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием
для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
14. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
14.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
14.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления
соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не
произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
12
14.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в
действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
14.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный
настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут,
другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в
компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.
14.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений настоящего раздела контракта и применение эффективных мер по
предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными
электронными подписями Сторон.
15.2. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.
15.3. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, за
исключением уведомлений, предусмотренных п. 15.4 настоящего контракта, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в
настоящем контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме,
подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления
уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
15.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных
действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком условий контракта, такой обмен
осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления
электронных уведомлений, в порядке, установленном ч. 16 ст. 94 Закона № 44-ФЗ.
15.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
16. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
16.1. Приложение 1. Техническая часть – на ___ л.
16.2. Приложение 2. Спецификация – на ___ л.
13
17. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН78910
Заказчик
(в том числе указываются реквизиты для
внесения обеспечения исполнения контракта (в
случае если исполнителем принято решение об
изменении способа обеспечения))
Исполнитель
в том числе указываются:
Сведения об исполнителе7
Адрес8
ИНН9
Реквизиты10
Адрес электронной почты
Номер контактного телефона
«___» ______________ 20_ г.
________________
М.П.
(подпись)
«___» ______________ 20_ г.
________________
М.П.
(подпись)
Приложение 1 к контракту
от________ №_______
Техническая часть
Заполняется Заказчиком из части III документации о закупке
7
- полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки
является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного
юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица
(если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если
участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя) (по состоянию на дату
и время формирования проекта контракта)
- фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала
или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица (по
состоянию на дату и время формирования проекта контракта)
8
адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо) в пределах места
нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации
(если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения)
обособленного подразделения юридического лица (если от имени Исполнителя выступает обособленное подразделение юридического лица), место
жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является
физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя) (по состоянию на дату и время формирования
проекта контракта)
9
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо), аккредитованного филиала или
представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или
представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если Исполнителем является
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера
налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если Исполнителем является иностранное лицо),
код причины постановки на учет юридического лица (если Исполнителем является юридическое лицо), аккредитованного филиала или
представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или
представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени Исполнителем выступает обособленное подразделение
юридического лица (по состоянию на дату и время формирования проекта контракта)
10
реквизиты счета Исполнителя, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных
средств в качестве оплаты поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта
14
Заказчик:
Исполнитель:
__________________
М.П.
(подпись)
____________________
М.П.
(подпись)
Приложение 2 к контракту
от _____ №_______
Спецификация
№
п/п
Наименование Услуг
Единица
измерения
Кол-во
Цена за ед.,
руб.
Заказчик:
Исполнитель:
__________________
М.П.
(подпись)
____________________
М.П.
(подпись)
Стоимость,
руб.

=== ФАЙЛ: III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | docs/0122200002526003730/III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.pdf
III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
услуги, наименование
№ п/п Наименование
характеристики (показателя) услуги
1
1
2
Оказание услуг по технической
поддержке Государственной
информационной системы
обеспечения градостроительной
деятельности Хабаровского края
1.1
Поддержка работоспособности
Системы
Обработка зарегистрированных заявок
пользователей ГИСОГД
Обработка зарегистрированных
инцидентов: устранение сбоев и
неполадок либо предоставление
рекомендаций по их устранению
Отслеживание выпуска и установка
обновлений программного
обеспечения «Geometa» в течение
срока оказания услуг
1.2
1.3
1.4
Значение характеристики (показателя)
3
Да
Да
Да
Да
Приложение к Технической части: иные требования к услугам

=== ФАЙЛ: I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ | docs/0122200002526003730/I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ.pdf
I. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Уполномоченный орган – комитет государственного заказа Правительства Хабаровского края, находящийся по
адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71, 5 этаж, телефон 402-101, адрес электронной почты gz@khv.gov.ru.
Заказчик – государственный заказчик (государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган
управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени
субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации от имени субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки) или
бюджетное учреждение, осуществляющее закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и иных средств в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон № 44-ФЗ), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 15 Закона № 44-ФЗ.
Закупка товара, работы, услуги начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается
исполнением обязательств сторонами контракта.
Участник закупки (далее - также участник запроса котировок) - любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за
исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации перечень государств и
территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (офшорная
компания), либо юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля
2022 года № 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" (далее – Закон № 255ФЗ), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, за
исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Законом № 255-ФЗ .
Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3
статьи 4 Закона № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием
официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующий
установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся
конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме (за исключением
закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), а также закупки товара у
единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
Оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого
иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать
пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует
установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям и включено в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок.
Запрос котировок в электронной форме (далее - запрос котировок) – открытый конкурентный способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем
размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки, победителем которого признается участник закупки, заявка на
участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и который
предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ).
Инструкция участникам запроса котировок (далее – Инструкция) содержит термины и определения,
используемые в извещении об осуществлении закупки (далее – извещение), общие положения, требования к подготовке,
содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок, порядок предоставления обеспечения заявки на участие в
запросе котировок, условия независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки, обеспечение
исполнения контракта, гарантийных обязательств, условия независимой гарантии, предоставляемой участником закупки в
качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств.
Техническая часть - часть III извещения, содержащая описание объекта и (или) объектов закупки, включающее
также характеристики, с учетом положений статьи 33 Закона № 44-ФЗ.
Предложение участника закупки в отношении объекта закупки (далее Предложение участника закупки) в
соответствии с частью 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Извещение подготовлено в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ, а также иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
1.2. Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссии по осуществлению закупок с
участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в
отношении заявки, поданной участником закупки, не допускается до выявления победителя указанного определения, за
исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
Проведение переговоров заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной площадки и оператора
электронной площадки с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются
преимущественные условия для участия в запросе котировок и (или) условия для разглашения конфиденциальной
2
информации.
1.3. Подать заявку на участие в запросе котировок вправе только зарегистрированный в ЕИС и аккредитованный на
электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Законом № 44-ФЗ оператору
электронной площадки.
1.4. Внимание! За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете
участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных
действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 2 И 2.1 СТАТЬИ 31
ЗАКОНА № 44-ФЗ, ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
РФ ОТ 03.05.2022 № 252
2.1. В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке закупках отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении участников которых установлены дополнительные требования в соответствии с частями
2 и 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, направляет оператору этой
электронной площадки в отношении каждого такого вида информацию и документы, предусмотренные перечнем,
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.
2.2. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения информации и документов, оператор
электронной площадки по каждому виду товаров, работ, услуг, в отношении которых участником закупки предоставлены
такие информация и документы, принимает решение о размещении таких информации и документов в реестре участников
закупок, аккредитованных на электронной площадке, или об отказе в размещении таких информации и документов в реестре
участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
2.3. Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника
закупки таким требованиям включаются в извещение.
2.4. Участник закупки не может находиться под запретом, установленным в соответствии с абзацем вторым
подпункта "а" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 "О применении ответных
специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и
международных организаций", а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 "О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252".
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ
3.1. Заполнение заявки участником закупки производится на русском языке.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ
4.1. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:
4.1.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о
наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание
услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
котировок, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
4.1.2. Информация и документы, которые подтверждают соответствие участника закупки требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, если иное не предусмотрено Законом № 44-ФЗ (могут не
включаться в заявку на участие в закупке в случае, если указанные информация и документы содержатся в открытых и
общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и в
такую заявку включена предусмотренная подпунктом ''о'' пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, пунктом 4.1.3
Инструкции декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона
№ 44-ФЗ).
4.1.3. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1
статьи 31 Закона № 44-ФЗ (может включать декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ):
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
3
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289,
290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации
- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в запросе
котировок не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения
контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;
- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга),
близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка),
полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо,
усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся
участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа,
учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального
органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки.
Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических
лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного
юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет
офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
- участник закупки не является иностранным агентом;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством
Российской Федерации;
- может быть также включено положение о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктом 1
части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", на которых размещены информация и документы которые подтверждают соответствие участника закупки
требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (если информация и документы, которые
подтверждают соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ,
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет").
4.1.4. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта.
4.1.5. Предложение участника закупки в отношении объекта закупки (если предусмотрено Законом № 44-ФЗ и
извещением):
4.1.5.1. Сформированные с использованием электронной площадки характеристики предлагаемого участником
закупки товара1, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в сформированном с
использованием ЕИС извещении, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).
Характеристики предлагаемого участником закупки товара в части характеристик, содержащихся в извещении,
заполняются в соответствии с содержащейся в извещении инструкцией по заполнению характеристик в заявке.
4.1.5.2. Наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором,
используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.
1
информация включается в заявку на участие в запросе котировок в случае осуществления закупки товара, в том числе
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация может не включаться в заявку на
участие в запросе котировок в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного
таким товарным знаком. Информация не включается в заявку на участие в запросе котировок в случае включения заказчиком в
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной
документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства
4
4.1.6. Документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено
извещением).
4.1.7. Предложение участника закупки о цене контракта либо предложение участника закупки о сумме цен единиц
товара, работы, услуги в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ (подача данного предложения
обеспечивается программно-аппаратными средствами электронной площадки).
4.1.8. Информация и документы (или их копии), предусмотренные постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.12.2024 № 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее – Постановление № 1875) в соответствии с частью 2 статьи 14 Закона № 44-ФЗ (в случае, если в
извещении об осуществлении закупки, установлены предусмотренные статьей 14 Закона № 44-ФЗ запреты, ограничения,
преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых услуг)):
4.1.8.1. Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, программ для электронных
вычислительных машин и (или) баз данных (далее – программное обеспечение) в случае закупки товаров из приложения № 1
(запрет закупок) Постановления № 1875:
№
п/
п
1
Позиции
приложения № 1
позиции 1 – 145
(промышленные
товары)
Указание
информации о
совокупном
количестве баллов за
выполнение
(освоение) на
территории
Российской
Федерации
соответствующих
операций (условий) в
отношении товаров,
указанных:
- в позиции 139
реестровые записи в
реестре российской
промышленной
продукции в
отношении которых
сформированы по 10
октября 2023 г.
включительно, не
требуется при
осуществлении
закупок таких
товаров, извещение
об осуществлении
которых размещены
в ЕИС по 31 декабря
2026 года
включительно;
- товаров из числа
чехлов трикотажных
на культи верхних и
нижних конечностей,
включенных в код 14.3
по Общероссийскому
классификатору
Страна происхождения
Российская Федерация
Государства - члены Евразийского
экономического союза
(за исключением Российской Федерации)
- номер реестровой записи из реестра - номер реестровой записи из евразийского
российской промышленной продукции, реестра промышленных товаров государств
предусмотренного
статьей
17.1 - членов Евразийского экономического
Федерального закона "О промышленной союза, порядок формирования и ведения
политике в Российской Федерации" (далее - которого
устанавливается
правом
реестр
российской
промышленной Евразийского экономического союза (далее
продукции), и справка, подтверждающая - евразийский реестр промышленных
наличие специального инвестиционного товаров), содержащей в том числе:
контракта и предусмотренная пунктом 1(1) ▪ информацию о совокупном количестве
постановления Правительства Российской баллов за выполнение (освоение) на
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О территории Евразийского экономического
подтверждении производства российской союза соответствующих операций (условий)
промышленной продукции"
(если в отношении такого товара правом
ИЛИ
Евразийского экономического союза за
- номер реестровой записи из реестра выполнение (освоение) на территории
российской промышленной продукции, Евразийского
экономического
союза
содержащей в том числе:
соответствующих операций (условий)
▪ информацию о совокупном количестве установлены требования о совокупном
баллов за выполнение (освоение) на количестве баллов), которое составляет или
территории
Российской
Федерации превышает значение, определенное правом
соответствующих операций (условий) (если Евразийского экономического союза;
в
отношении
такого
товара ▪ информацию об уровне радиоэлектронной
постановлением
Правительства продукции (для товара, являющегося в
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. соответствии с правом Евразийского
№ 719 "О подтверждении производства экономического союза радиоэлектронной
российской промышленной продукции" за продукцией
первого
уровня
или
выполнение (освоение) на территории радиоэлектронной продукцией второго
Российской Федерации соответствующих уровня)
операций
(условий)
установлены
требования о совокупном количестве
баллов), которое составляет или превышает
значение, определенное постановлением
Правительства Российской Федерации от 17
июля 2015 г. № 719 "О подтверждении
производства российской промышленной
продукции",
включая
значение,
определенное для целей осуществления
закупок
(если
постановлением
Правительства Российской Федерации от 17
июля 2015 г. N 719 "О подтверждении
производства российской промышленной
продукции" в отношении такого товара
5
2
3
продукции по видам
экономической
деятельности ОК
034-2014 (КПЕС
2008), подгузников
для взрослых и детей,
урологических
прокладок,
впитывающих
простыней (пеленок),
включенных в код
17.22.12.120 по
Общероссийскому
классификатору
продукции по видам
экономической
деятельности ОК
034-2014 (КПЕС
2008), медицинских
изделий из числа
товаров, включенных
в позиции 2 и 3,
товаров, указанных в
позициях 16 и 17,
медицинских изделий
из числа товаров,
включенных в
позицию 137,
товаров, указанных в
позициях 140, 141 и
144 реестровые
записи в реестре
российской
промышленной
продукции в
отношении которых
сформированы по 30
июня 2026 г.
включительно, не
требуется при
осуществлении
закупок таких
товаров, извещение
об осуществлении
которых размещены
в ЕИС по 30 ноября
2026 г. включительно
позиция
146
(программное
обеспечение)
определено
значение
для
целей
осуществления закупок);
▪ информацию об уровне радиоэлектронной
продукции (для товара, являющегося в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от
17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении
производства российской промышленной
продукции" радиоэлектронной продукцией
первого уровня или радиоэлектронной
продукцией второго уровня)
позиции 152 – 154
-
- порядковый номер реестровой записи из
единого реестра российских программ для
электронных вычислительных машин и баз
данных (далее - реестр российского
программного обеспечения);
- порядковый номер реестровой записи из
реестра
российского
программного
обеспечения, содержащей информацию о
соответствии программного обеспечения
требованиям к доверенному программному
обеспечению
(для
программного
обеспечения,
соответствующего
требованиям,
установленным частями
3.7 и 3.9 статьи 2 Федерального закона
Российской Федерации от 7 апреля 2025 г.
№ 58-ФЗ)
указание
наименования
страны
- порядковый номер реестровой записи из
единого реестра программ для электронных
вычислительных машин и баз данных из
государств
членов
Евразийского
экономического союза, за исключением
Российской Федерации (далее - реестр
евразийского программного обеспечения);
- порядковый номер реестровой записи из
реестра
евразийского
программного
обеспечения, содержащей информацию о
соответствии программного обеспечения
требованиям к доверенному программному
обеспечению
(для
программного
обеспечения,
соответствующего
требованиям,
установленным частями
3.7 и 3.9 статьи 2 Федерального закона
Российской Федерации от 7 апреля 2025 г.
№ 58-ФЗ)
указание
наименования
страны
6
происхождения товара в соответствии с
общероссийским
классификатором,
используемым для идентификации стран
мира (такое указание осуществляется в
соответствии с подпунктом "б" пункта 2
части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ)
дополнительно,
предусмотренный
условиями контракта и подлежащий
представлению заказчику при поставке
товара (в том числе при выполнении работ,
оказании
услуг)
ветеринарный
сопроводительный
документ,
установленный в соответствии с Законом
Российской Федерации "О ветеринарии"
ветеринарными правилами организации
работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов
происхождения товара в соответствии с
общероссийским
классификатором,
используемым для идентификации стран
мира (такое указание осуществляется в
соответствии с подпунктом "б" пункта 2
части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ)
дополнительно,
предусмотренный
условиями контракта и подлежащий
представлению заказчику при поставке
товара (в том числе при выполнении работ,
оказании
услуг)
ветеринарный
сертификат, выдаваемый в соответствии с
актами, составляющими право Евразийского
экономического союза
4.1.8.2. Информация и документы, подтверждающие страну происхождения товара, в случае закупки товаров из
приложения № 2 (ограничение закупок) Постановления № 1875:
№
п/п
Позиции
приложения № 2
1
позиции 1 – 433 и
466 - 470
(промышленные
товары,
радиоэлектронная
продукция,
медицинские
изделия,
лекарственные
препараты)
Указание
информации о
совокупном
количестве баллов за
выполнение
(освоение) на
территории
Российской
Федерации
соответствующих
операций (условий) в
отношении товаров,
указанных:
- в позициях 273, 276,
297-299, 304-306, 309312, 314, 316, 318,
320, 334, 354, 382
реестровые записи в
реестре российской
промышленной
продукции в
отношении которых
сформированы по 10
октября 2023 г.
включительно, не
требуется при
осуществлении
закупок таких
Страна происхождения
Российская Федерация
Государства - члены Евразийского
экономического союза
(за исключением Российской
Федерации)
- номер реестровой записи из реестра - номер реестровой записи из евразийского
российской промышленной продукции, и реестра промышленных товаров
справка,
подтверждающая
наличие государств - членов Евразийского
специального инвестиционного контракта и экономического союза, порядок
предусмотренная пунктом 1(1) постановления формирования и ведения которого
Правительства Российской Федерации от 17 устанавливается правом Евразийского
июля 2015 г. № 719 "О подтверждении экономического союза (далее производства российской промышленной евразийский реестр промышленных
продукции"
товаров), содержащей в том числе:
ИЛИ
▪ информацию о совокупном количестве
- номер реестровой записи из реестра баллов за выполнение (освоение) на
российской
промышленной
продукции, территории Евразийского экономического
содержащей в том числе:
союза соответствующих операций
▪ информацию о совокупном количестве (условий) (если в отношении такого
баллов за выполнение (освоение) на товара правом Евразийского
территории
Российской
Федерации экономического союза за выполнение
соответствующих операций (условий) (если в (освоение) на территории Евразийского
отношении такого товара постановлением экономического союза соответствующих
Правительства Российской Федерации от операций (условий) установлены
17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении требования о совокупном количестве
производства российской промышленной баллов), которое составляет или
продукции" за выполнение (освоение) на превышает значение, определенное правом
территории
Российской
Федерации Евразийского экономического союза;
соответствующих
операций
(условий) ▪ информацию об уровне
установлены требования о совокупном радиоэлектронной продукции (для товара,
количестве баллов), которое составляет или являющегося в соответствии с правом
превышает
значение,
определенное Евразийского экономического союза
постановлением Правительства Российской радиоэлектронной продукцией первого
Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О уровня или радиоэлектронной
подтверждении производства российской продукцией второго уровня)
промышленной продукции" включая значение, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЗИЦИЙ 466 определенное для целей осуществления 470
закупок (если постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N При осуществлении закупок товара,
719
"О
подтверждении
производства указанного в позиции 433:
российской промышленной продукции" в - документ, содержащий сведения о
отношении такого товара определено значение стадиях
технологического
процесса
для целей осуществления закупок);
производства лекарственного средства для
▪ информацию об уровне радиоэлектронной медицинского
применения,
7
товаров, извещение
об осуществлении
которых размещены
в ЕИС по 31 декабря
2026 года
включительно;
- медицинских
изделий из числа
товаров, включенных
в позицию 69,
товаров, указанных в
позициях 172 - 179,
189, 362 - 364, 366 378, 383 - 388, 390
-415, 429 - 432
реестровые записи в
реестре российской
промышленной
продукции в
отношении которых
сформированы по
30 июня 2026 г.
включительно, не
требуется при
осуществлении
закупок таких
товаров, извещение
об осуществлении
которых размещены
в ЕИС по 30 ноября
2026 г.
включительно;
- в позиции 433
реестровые записи в
реестре российской
промышленной
продукции в
отношении которых
сформированы по 30
ноября 2026 г.
включительно, не
требуется при
осуществлении
закупок таких
товаров, извещение
об осуществлении
которых размещены
в ЕИС по 30 апреля
2027 г. включительно
продукции (для товара, являющегося в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от
17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении
производства российской промышленной
продукции" радиоэлектронной продукцией
первого уровня или радиоэлектронной
продукцией второго уровня)
При
осуществлении
закупок
товара,
указанного в позиции 433:
- документ, содержащий сведения о стадиях
технологического процесса производства
лекарственного средства для медицинского
применения, осуществляемых на территории
государств ЕАЭС (в том числе о стадиях
производства
молекулы
действующего
вещества фармацевтической субстанции),
выданный Минпромторгом России;
- наряду с вышеуказанными документами и
информацией, документом, подтверждающим
происхождение является сертификат о
происхождении
товара,
выданный
уполномоченным органом (организацией)
государства
члена
Евразийского
экономического
союза
по
форме,
установленной
Правилами
определения
страны происхождения товаров, являющимися
неотъемлемой частью Соглашения о Правилах
определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от 20
ноября 2009 г., и в соответствии с критериями
определения страны происхождения товаров,
предусмотренными Правилами определения
страны происхождения товаров (извещения об
осуществлении которых размещены в ЕИС по
30 ноября 2026 г. включительно)
осуществляемых на территории государств
ЕАЭС (в том числе о стадиях производства
молекулы
действующего
вещества
фармацевтической субстанции), выданный
Минпромторгом России;
- наряду с вышеуказанными документами и
информацией,
документом,
подтверждающим происхождение является
сертификат о происхождении товара,
выданный
уполномоченным
органом
(организацией) государства - члена
Евразийского экономического союза по
форме,
установленной
Правилами
определения
страны
происхождения
товаров,
являющимися
неотъемлемой
частью
Соглашения
о
Правилах
определения
страны
происхождения
товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 г., и в
соответствии с критериями определения
страны
происхождения
товаров,
предусмотренными
Правилами
определения
страны
происхождения
товаров (извещения об осуществлении
которых размещены в ЕИС по 30 ноября
2026 г. включительно)
При осуществлении закупок товаров,
указанных в позициях 3881 - 3883:
- наряду с вышеуказанными документами и
информацией,
документом,
подтверждающим происхождение является
сертификат о происхождении товара,
выданный
уполномоченным
органом
(организацией) государства - члена
Евразийского экономического союза по
форме,
установленной
Правилами
определения
страны
происхождения
товаров,
являющимися
неотъемлемой
частью
Соглашения
о
Правилах
определения
страны
происхождения
товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 г., и в
соответствии с критериями определения
страны
происхождения
товаров,
предусмотренными
Правилами
определения
страны
происхождения
товаров (извещения об осуществлении
которых размещены в ЕИС по 31 декабря
2026 г. включительно)
При осуществлении закупок товаров,
указанных в позициях 3881 - 3883:
- наряду с вышеуказанными документами и
информацией, документом, подтверждающим
происхождение является сертификат о
происхождении
товара,
выданный
уполномоченным органом (организацией)
государства
члена
Евразийского
экономического
союза
по
форме,
установленной
Правилами
определения
страны происхождения товаров, являющимися
неотъемлемой частью Соглашения о Правилах
определения страны происхождения товаров в
Содружестве Независимых Государств от 20
ноября 2009 г., и в соответствии с критериями
определения страны происхождения товаров,
предусмотренными Правилами определения
страны происхождения товаров (извещения об
осуществлении которых размещены в ЕИС по
31 декабря 2026 г. включительно)
2
позиции
434-465 - указание наименования страны происхождения товара в соответствии с общероссийским
(пищевые продукты)
классификатором, используемым для идентификации стран мира (такое указание
осуществляется в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Закона
№ 44-ФЗ)
4.1.8.3. Указание в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения товара (в случае
осуществления закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ, такое указание осуществляется в соответствии с подпунктом "б"
пункта 2 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ):
8
- для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации, не указанных в позициях 1 - 146
приложения № 1, позициях 1 - 433 и 466 - 470 приложения № 2 к Постановлению № 1875;
- для подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации, указанных в позициях 1 - 433 и 466 - 470
приложения № 2 к Постановлению № 1875 (если отсутствие в реестре российской промышленной продукции такого товара с
характеристиками, соответствующими потребности заказчика, задекларировано заказчиком в соответствии с абзацем
четвертым подпункта "а" пункта 7 Постановления № 1875), за исключением случая, если в заявке на участие в закупке
содержится предложение о поставке товара, который по состоянию на момент подачи заявки на участие в закупке включен в
реестр российской промышленной продукции;
- для подтверждения происхождения товара из иностранного государства, за исключением предусмотренных п. 3
Постановления № 1875 случаев, при которых предусмотрены иные информация и документы, подтверждающие
происхождение товара из государств - членов Евразийского экономического союза.
4.1.8.4. До внесения изменений в право Евразийского экономического союза, предусматривающих подтверждение
страны происхождения товаров, указанных в приложениях № 1-2 к Постановлению № 1875, путем предоставления
информации из евразийского реестра промышленных товаров, документом, подтверждающим происхождение таких товаров
из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является сертификат о
происхождении товара, выданный уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского
экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, и в соответствии с
критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны
происхождения товаров.
4.1.9. При отсутствии в заявке документов (или копий таких документов) или информации, предусмотренных
пунктами 4.1.8.1 - 4.1.8.3, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
4.2. Заявка на участие в закупке может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок,
чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и
документов не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок.
4.3. В заявку на участие в запросе котировок не включаются:
- информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ.
Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на
дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС;
- документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в
соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом
"н" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом№ 44-ФЗ,
направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра
участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
4.4. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, не допускается.
4.5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в любое время с момента
размещения в ЕИС извещения до окончания установленного в соответствии с Законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на
участие в запросе котировок.
4.6. Подача заявки на участие в запросе котировок означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением, и в соответствии с
заявкой такого участника закупки на участие в запросе котировок.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК (если требование обеспечения заявки установлено в Извещении в соответствии со
статьей 44 Закона № 44-ФЗ)
5.1. Требование об обеспечении заявки на участие в запросе котировок (далее – обеспечение заявки) и размер
обеспечения заявки установлены в извещении.
5.2. В случае, если участником закупки является государственное, муниципальное учреждение, обеспечение
подаваемых ими заявок на участие в закупках не предоставляется. В случае, если участником закупки является предприятия
уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, предусмотренная частью 2 статьи 29 Закона № 44-ФЗ,
обеспечение заявки предоставляется в размере одной второй процента начальной (максимальной) цены контракта.
5.3. Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой
гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки самостоятельно.
5.4. В случае если в качестве обеспечение заявки выбрана независимая гарантия:
5.4.1. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Срок действия
независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.
5.4.2. В качестве обеспечения заявки принимаются независимые гарантии, выданные: банками, соответствующими
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью
1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ; государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ"; фондами содействия кредитованию
(гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы
поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", соответствующими требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45
Закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ); Евразийским
банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства -
9
члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся
гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
5.4.3. Возврат независимой гарантии в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 6 части 10 статьи 44 Закона № 44ФЗ, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не
производится. В случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, заказчик предъявляет требование
об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в запросе
котировок участником закупки, информация о котором включена в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в связи с уклонением такого участника от заключения контракта.
5.5. В случае если обеспечение заявки предоставляется участником закупки в виде денежных средств:
5.5.1. Обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется путем блокирования денежных средств на
банковском счете, открытом таким участником в банке, включенном в перечень, который ведется федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок и размещается на официальном сайте
федерального органа исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - специальный счет), для их перевода в случаях, предусмотренных статьей 44
Закона № 44-ФЗ, на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки
банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Денежные средства, находящиеся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для обеспечения
заявок на участие в закупках исключительно такого участника закупки. Блокирование денежных средств в целях
обеспечения заявки на участие в закупке на специальном счете осуществляется и прекращается банком на основании
информации, полученной от оператора электронной площадки в соответствии со статьей 44 Закона № 44-ФЗ.
5.5.2. Банк прекращает блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки не позднее одного
часа с момента получения от оператора электронной площадки информации о наступления одного из следующих случаев:
1) отклонение заявки на участие в закупке (за исключением случая, предусмотренного частью 13 статьи 44 Закона №
44-ФЗ), отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
Законом № 44-ФЗ;
2) отзыв заявки участником закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
3) заключение контракта в соответствии с Закона № 44-ФЗ с участником закупки. В этом случае оператор
электронной площадки направляет также информацию о реквизитах специальных счетов всех участников закупки, заявки
которых не были отклонены, отстранены, отозваны в соответствии с Законом № 44-ФЗ, за исключением участников закупки,
признанных в соответствии с Законом № 44-ФЗ уклонившимися от заключения контракта;
4) отмена закупки в соответствии со статьей 36 Закона № 44-ФЗ. В этом случае оператор электронной площадки
направляет информацию о реквизитах специальных счетов всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе
котировок;
5) получение решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
6) получение предусмотренного Законом № 44-ФЗ решения об отказе во включении информации об участнике
закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с его уклонением от заключения
контракта;
и направляет информацию о прекращении такого блокирования оператору электронной площадки.
Не позднее одного часа с момента получения от оператора электронной площадки информации о включении
информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со
статьей 104 Закона № 44-ФЗ в связи с его уклонением от заключения контракта, банк осуществляет перевод
заблокированных в соответствии с подпунктом "в" пункта 3 части 5 статьи 44 Закона № 44-ФЗ денежных средств на счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику, и направляет информацию о таком переводе оператору электронной площадки.
5.5.3. Участник закупки, являющийся юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена
Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся
гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, вправе
предоставить обеспечение заявки в виде денежных средств с учетом следующих особенностей:
а) денежные средства вносятся участником закупки на счет, указанный заказчиком в извещении об осуществлении
закупки, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику;
б) заявка на участие в закупке должна содержать информацию и документы, подтверждающие предоставление
обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме электронных образов бумажных
документов;
в) участник закупки признается непредоставившим обеспечение заявки на участие в закупке в случае непоступления
денежных средств, информация и документы о внесении которых в качестве обеспечения заявки представлены в заявке на
участие в закупке, до даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на счет,
предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом заявка на участие в закупке, поданная таким участником
закупки, отклоняется в порядке, установленном для случая, предусмотренного пунктом 7 части 12 статьи 48 44-ФЗ;
г) заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не
позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем наступления случаев, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 10 статьи
44-ФЗ. Возврат таких денежных средств участнику закупки не осуществляется в случае, предусмотренном пунктом 7 части
10 статьи 44-ФЗ.
10
5.5.4. В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении
трех и более заявок одного участника закупки комиссиями по осуществлению закупок принято решение о несоответствии
указанных заявок требованиям, предусмотренным извещением, по основаниям, установленным пунктами 1 - 3, 5 - 9 части 12
статьи 48 Закона № 44-ФЗ, в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 44 Закона № 44-ФЗ, осуществляется перечисление
в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации заблокированных на специальном счете участника
закупки денежных средств в размере обеспечения каждой третьей такой заявки или в порядке, предусмотренном частью 15
статьи 44 Закона № 44-ФЗ, предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии,
предоставленной для обеспечения каждой третьей такой заявки.
6. УСЛОВИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В
КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ
6.1. Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени гаранта, и должна быть составлена по утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8
ноября 2013 г. № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление
№ 1005) типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в запросе
котировок товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на условиях, определенных
гражданским законодательством и статьей 45 Закона № 44-ФЗ .
Бенефициаром является заказчик.
6.2. В соответствии с Постановлением № 1005 независимая гарантия оформляется с учетом следующих требований:
1) недопустимость включения в независимую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в
случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого
уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по
независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный Постановлением № 1005;
2) обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты,
подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе
на нескольких листах.
6.3. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту
судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
6.4. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со
дня ее поступления, если Законом № 44-ФЗ не установлено иное.
6.5. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона № 44-ФЗ реестре
независимых гарантий;
2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Закона № 44ФЗ;
3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в Извещении.
6.6. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Закона
№ 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее
независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, за исключением случаев,
предусмотренных Законом № 44-ФЗ, при которых заказчик информирует лицо, предоставившее независимую гарантию,
путем указания таких причин в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
6.7. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона № 44-ФЗ,
должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС, за исключением независимых гарантий,
указанных в части 8.1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с
порядком, предусмотренным частью 8.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, таких информации и документов в реестр и присвоения
номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр
независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. Обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств (при наличии) установлены в
Извещении.
В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от
цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса, за исключением случая,
предусмотренного в пункте 7.2.
7.2. В случае если контрактом предусмотрена выплата аванса и если в соответствии с законодательством Российской
Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения
исполнения контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены контракта (от цены контракта в
случае, предусмотренном частью 6.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ) при заключении контракта по результатам определения
11
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), уменьшенной на
размер такого аванса.
7.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой
гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии
определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в
том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
7.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения
контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения
контракта.
7.5. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения
Закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
7.6. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ. При этом в случае заключения контракта жизненного цикла
контракт заключается после предоставления таким участником закупки обеспечения исполнения контракта в части,
предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.
7.7. Участник закупки, с которым заключается контракт, в срок, установленный статьей 51 Закона № 44-ФЗ
подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект
контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ (за исключением
случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ).
7.8. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам запроса котировок в соответствии с пунктом
1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с
учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким
участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей
исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в запросе
котировок трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация
представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для
предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
7.9. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения
исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта
новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)
предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение
гарантийных обязательств.
В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения
исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и
случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.
7.10. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об
исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее
результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных
обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных
обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае,
если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика
об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения
контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем
реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на
счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в
установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на
которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
7.11. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения
контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований
об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Законом № 44-ФЗ, а также приемки
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа
исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме,
превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в
части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях,
12
определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности
государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
7.12. Передача участником закупки, с которым заключается контракт, заказчику денежных средств в качестве
обеспечения исполнения контракта:
а) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены
заказчику на указанный в извещении счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере, установленном в Извещении;
б) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть зачислены по
реквизитам счета заказчика, указанным в извещении, до заключения контракта. В противном случае обеспечения
исполнения контракта в виде внесения денежных средств считается непредоставленным;
в) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются заказчиком
поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при надлежащем исполнении им своих обязательств
по контракту в срок, установленный контрактом.
7.13. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление
документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого
обеспечения в соответствии с Законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Передача поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику денежных средств в качестве обеспечения
гарантийных обязательств (при наличии):
а) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должны быть перечислены на
указанный в Извещении счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику в размере, установленном в Извещении;
б) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должны быть зачислены
заказчику до оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги. В противном случае обеспечение гарантийных обязательств
в виде внесения денежных средств считается непредоставленным;
в) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются заказчиком
поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им
гарантийных обязательств по контракту в срок, установленный контрактом.
7.14. При осуществлении закупки, предусматривающей заключение контракта жизненного цикла, заказчик
устанавливает в извещении, в проекте контракта требование обеспечения исполнения контракта раздельно в части:
1) поставки товара или выполнения работы (в том числе при необходимости проектирования объекта капитального
строительства, создания товара, который должен быть создан в результате выполнения работы);
2) последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или)
утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или
товара.
7.15. В случае заключения контракта жизненного цикла при установлении заказчиком требования обеспечения
исполнения контракта:
1) размер обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1 статьи 96 Закона № 44ФЗ, устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в извещении, в проекте контракта от
стоимости товара или работы (в том числе при необходимости стоимости работ по подготовке проектной документации,
стоимости работ по созданию товара);
2) размер обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 2 части 1.1 статьи 96 Закона № 44ФЗ, устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ в извещении, в проекте контракта в размере
до десяти процентов от стоимости последующих обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы,
ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального
строительства или товара.
7.16. В случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после предоставления участником
закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в части, предусмотренной пунктом 1 части 1.1
статьи 96 Закона № 44-ФЗ.
8. УСЛОВИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ В
КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. В качестве обеспечения исполнения контрактов, обеспечения гарантийных обязательств принимаются
независимые гарантии, выданные: банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ; государственной
корпорацией развития "ВЭБ.РФ"; фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств),
являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства,
предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", соответствующими требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Закона № 44-ФЗ (при
осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ); Евразийским банком развития (если
участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского
экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином
государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).
8.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
13
1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при
осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате
денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания
срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате по такой независимой гарантии;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 96 Закона № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по
обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в
качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Постановлением № 1005 перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.
8.3. В соответствии с Постановлением № 1005 независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном
носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45
Закона № 44-ФЗ, с учетом следующих дополнительных требований:
а) обязательное закрепление в независимой гарантии:
права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного
документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не
превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства),
обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование
об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных
обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой
гарантии, несет гарант;
перечня документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы
по независимой гарантии, утвержденного Постановлением № 1005;
условия о рассмотрении требования заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5
рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем
документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы
по независимой гарантии, утвержденным Постановлением № 1005;
условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в
арбитражном суде;
б) недопустимость включения в независимую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в
случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий
контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого
уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной
суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту
одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный Постановлением № 1005;
в) обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты,
подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе
на нескольких листах.
8.4. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару)
денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом
требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
8.5. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту
судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.
14
8.6. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть составлена
по утвержденной Постановлением № 1005 типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
исполнения контракта.
8.7. Заказчик рассматривает поступившую независимую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со
дня ее поступления, если Законом № 44-ФЗ не установлено иное.
8.8. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о независимой гарантии в предусмотренном статьей 45 Закона № 44-ФЗ реестре
независимых гарантий;
2) несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным частями 2, 3 и 8.2 статьи 45 Закона № 44ФЗ;
3) несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в Извещении.
8.9. В случае отказа в принятии независимой гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Закона
№ 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее
независимую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, за исключением случаев,
предусмотренных Законом № 44-ФЗ, при которых заказчик информирует лицо, предоставившее независимую гарантию,
путем указания таких причин в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8.10. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона № 44-ФЗ,
должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в ЕИС, за исключением независимых гарантий,
указанных в части 8.1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ. Ведение такого реестра осуществляется путем включения в соответствии с
порядком, предусмотренным частью 8.2 статьи 45 Закона № 44-ФЗ, таких информации и документов в реестр и присвоения
номера реестровой записи. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр
независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.
8.11. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения
контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по
этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона №
44-ФЗ информации в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ.

=== ФАЙЛ: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ | docs/0122200002526003730/ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ.pdf
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1. О независимой гарантии
В случае если в качестве обеспечения заявки участником закупки
выбрана независимая гарантия, следует учитывать, что в качестве
бенефициара указывается заказчик, а не уполномоченный орган,
осуществляющий определение поставщика (подрядчика, исполнителя), за
исключением случаев проведения совместного конкурса или аукциона.
Место нахождения, телефон, адрес электронной почты заказчика
(бенефициара) указаны в поле "Дополнительная информация" раздела
"Контактная информация" извещения об осуществлении закупки.
При направлении заявки на участие в закупке участникам закупки
рекомендуется внимательно сверить реквизиты заказчика (бенефициара),
указанные в полученной независимой гарантии, с реквизитами, указанными в
извещении об осуществлении закупки.
2. Об указании товарного знака
При наличии у предлагаемого к поставке товара товарного знака
рекомендуется в поле "Товарный знак" экранной формы веб-интерфейса
электронной площадки
указывать обозначение товарного знака,
содержащееся в свидетельстве на товарный знак и/или в соответствующем
публичном реестре товарных знаков.
