=== ФАЙЛ: Техническое задание | docs/0173200001426001867/Техническое_задание_17273494-1.pdf
Приложение №_____________
к Контракту №_____________
от «_____» ___________20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы:
автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство
мировых судей города Москвы» (третья очередь)
1
Общая информация об объекте закупки
1.1
Объект закупки: Выполнение работ по развитию государственной информационной
системы: автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство
мировых судей города Москвы» (третья очередь).
1.2
Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа:
02.27.06 – РАБОТЫ/РАБОТЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ/РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И
РЕСУРСОВ.
1.3
Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно
Приложению 1.
1.4
Место выполнения работ: согласно Приложению 1.
1.5
Объем работ: согласно Приложению 1.
1.6
Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.
1.7
Приложения к Техническому заданию:
− Приложение 1 – «Перечень объектов закупки»;
− Приложение 2 – «Форма ведомости машинных носителей информации»;
− Приложение 3 – «Схема подсистем и модулей автоматизированной информационной
системы «Единое информационное пространство мировых судей города Москвы»;
− Приложение 4 – «Форма заявки на выполнение работ по развитию системы»;
− Приложение 5 – «Форма расчета стоимости реализации решения».
Термины и определения
Термин
Определение
Библиотека разработки
ППО
Контролируемая совокупность документов, промежуточных и конечных программ, а
также инструментальных средств и процедур, используемых для управления текущей
разработкой и последующей поддержкой программного обеспечения
Веб-интерфейс
Визуальная часть веб-приложения или сервиса, с которой взаимодействует пользователь
через браузер, включает в себя элементы управления, формы, кнопки, меню и другие
компоненты, обеспечивающие удобное взаимодействие человека с системой
Веб-сервис
Программная система, предназначенная для взаимодействия между различными
приложениями через интернет или локальную сеть с использованием стандартных
протоколов и технологий, таких как HTTP, XML, JSON, SOAP, REST
Входящий
информационный поток
Информационный поток из внешних источников в подсистемы АИС ЕИП
Дело
Совокупность судебных, процессуальных документов, объединенных родительской
сущностью
Документ
Процессуальный документ или судебный документ, который поступает в Систему из
внешних систем или регистрируется внутри Системы
Запрос
Сущность, отправляемая во внешнюю систему и содержащая набор параметров для
получения ответа с информацией по отправленным данным
Термин
Определение
Информационный киоск
Интерактивный киоск, предназначенный для предоставления информации о судебных
заседаниях. С его помощью посетители суда получают необходимую информацию о
проходящих в данный момент судебных заседаниях, рассматриваемых делах, а также
общую информацию о функционировании суда
Информационный экран
Экран, предназначенный для предоставления информации о судебных заседаниях. С его
помощью посетители суда получают необходимую информацию о проходящих в
данный момент судебных заседаниях и рассматриваемых делах
Исполнительный
документ
Документ, направляемый на исполнение в Государственную информационную систему
«Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных
приставов» (АИС ФССП России)
Исходящий
информационный поток
Информационный поток из подсистем АИС ЕИП к внешним получателям (адресатам,
системам или устройствам)
Исходный код
Текст компьютерной программы на каком-либо языке программирования или языке
разметки
Карточка
Статкарточка; Учетно-статистическая карточка на подсудимого
Комплекс технических
средств
Совокупность взаимосвязанных технических устройств (аппаратных компонентов),
обеспечивающих функционирование Системы для выполнения поставленных задач
Корреспонденция
Судебная корреспонденция, поступающая в Систему или исходящая из Системы
Отправления
Электронное исходящее сообщение (корреспонденция), содержащее в качестве
вложения судебные акты, подписанные электронной подписью (ЭП) судьи, либо
судебные повестки, направляемые участникам процесса
Первичный документ
Документ-основание (иск, заявление, жалоба), подаваемый в суд соответствующей
инстанции и запускающий процедуру нового судебного разбирательства
Персонал Системы
Администраторы Системы и специалист по техническому обслуживанию со стороны
Подрядчика и Заказчика, обеспечивающие функционирование Системы
Пользователь Системы
Физическое или юридическое лицо, имеющее доступ к Системе для выполнения
профессиональных задач или получения услуг
Подсистема интернетпортал
Подсистема «Интернет-портал Единого информационного пространства мировых судей
города Москвы»
Подсистема
информационных
киосков и экранов
Подсистема «Информационные киоски и экраны судебных участков мировых судей
города Москвы»
Подсистема судебного
делопроизводства
Подсистема «Судебное делопроизводство судебных участков мировых судей города
Москвы»
Подсистема «Электронное взаимодействие между органами исполнительной власти
Подсистема электронного
города Москвы, учреждениями города Москвы, иными организациями и судебными
взаимодействия
участками мировых судей города Москвы»
Постановление СПИ
Постановление судебного пристава-исполнителя.
К Постановлениям СПИ относятся:
− Постановление об объединении ИП в сводное по солидарному взысканию;
− Постановление об отказе ограничения выезда;
− Извещение взыскателя о возврате исполнительного документа в орган, его
выдавший, для оформления надлежащим образом;
− Постановление о принятии ИП к исполнению;
− Постановление о передаче ИП в другое ОСП;
− Постановление об объединении ИП в сводное по должнику;
− Некорректное постановление СПИ;
− Постановление об отмене постановления о возбуждении ИП;
2
Термин
Определение
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Постановление об отложении ИП;
Постановление об отмене окончания (прекращения) ИП;
Постановление об окончании ИП и возвращении исполнительного документа
взыскателю;
Постановление об окончании ИП;
Постановление о прекращении ИП;
Постановление о возобновлении ИП;
Постановление о приостановлении ИП;
Постановление об отказе в возбуждении ИП;
Постановление о возбуждении ИП;
Иной документ СПИ
Рабочий порядок
Процесс взаимодействия Заказчика и Подрядчика, фиксирующий посредством
электронной почты факты согласования и предоставления информации. Требуется для
возможности информирования Заказчика или Подрядчика о необходимости выполнения
действия в соответствии с Контрактом. Взаимодействие Заказчика и Подрядчика при
этом осуществляется по электронной почте. Согласование и предоставление
информации не должно занимать более 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не указан
в ТЗ или самом запросе.
Система
Автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство
мировых судей города Москвы»
Сопроводительное
письмо
Деловое письмо для осуществления информационного обмена между организациями
(учреждениями), их структурными подразделениями (должностными лицами), либо
содержащее описание направляемого адресату пакета документов. Оформляется на
фирменном бланке, содержит исходящий регистрационный номер отправителя.
Субъект
Сведения о физическом
судопроизводства
или
юридическом
лице,
участвующем
в
процессе
Трекинг
Процесс отслеживания статуса и истории доставки электронных отправлений
CD
От англ. Compact Disc, компакт-диск
DOC
От англ. Document. формат файлов, используемый для хранения текстовых документов
DOCX
DOC – сокращение от document (документ), X – указывает на использование технологии
Office Open XML (основан на XML и ZIP-сжатии), формат текстовых документов
DVD
От англ. Digital Versatile Disc, цифровой многоцелевой диск
HTTP
От англ. HyperText Transfer Protocol, протокол передачи гипертекста
JPEG (JPG)
От англ. Joint Photographic Experts Group. Формат сжатия растровых изображений
(фотографий), использующий алгоритм сжатия с потерей данных для уменьшения
размера файла
ODT
От англ. OpenDocument Text. Открытый формат текстовых документов, используемый в
офисных пакетах для хранения текста, изображений и форматирования на основе XML
PDF
От англ. Portable Document Format. Кроссплатформенный формат электронных
документов, который сохраняет внешний вид верстки (шрифты, расположение
элементов) независимо от программного и аппаратного обеспечения
PHP
От англ. Hypertext PreProcessor, гипертекстовый предобработчик
PNG
От англ. Portable Network Graphics. Формат хранения растровой графики с
использованием сжатия без потерь. Поддерживает альфа-канал (прозрачность) и
подходит для хранения логотипов, схем и изображений с четкими границами
RTF
От англ. Rich Text Format. Формат файлов для обмена текстовыми документами между
разными редакторами. Позволяет сохранять параметры форматирования (жирный
шрифт, отступы, цвета)
3
Термин
Определение
SQL
От англ. Structured Query Language, язык структурированных запросов
TIFF
От англ. Tagged Image File Format. Формат для хранения изображений высокого
качества, поддерживающий различные цветовые пространства и алгоритмы сжатия
(включая без потерь), часто применяемый в полиграфии
TCP/IP
Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде, описывает способ
передачи данных от источника информации к получателю
XLS
Расширение имени файла для электронных таблиц. Пользовательский бинарный
формат, используемый для хранения табличных данных, формул и диаграмм
XLSX
Формат файлов электронных таблиц. XLS – означает Excel Spreadsheet (таблица Excel),
X – указывает на использование технологии Office Open XML (основан на XML и сжатии
ZIP)
XML
От англ. Extensible Markup Language – расширяемый язык разметки, подобный HTML
VPN
От англ. Virtual Private Network. Технология, которая создает зашифрованное
соединение между вашим устройством и интернетом, обеспечивая безопасность и
анонимность в сети
Перечень сокращений
Сокращение
Расшифровка
АИС ЕИП
Автоматизированная
информационная
система
пространство мировых судей города Москвы»
АИС ФССП России
Государственная информационная система «Автоматизированная информационная
система Федеральной службы судебных приставов»
АО
Акционерное общество
АО МВК
Акционерное общество «Мосводоканал»
АО МЭС
Акционерное общество «Мосэнергосбыт»
АП
Административное правонарушение
АРМ
Автоматизированное рабочее место
АС
Автоматизированная система
АС УР
Автоматизированная система управления регистрами
АСУ ЕИРЦ
Автоматизированная
деятельности ЕИРЦ»
АСУ стеллажами ООО
«Фирма Сатурн»
Автоматизированная система управления стеллажами общества с ограниченной
ответственностью «Фирма Сатурн»
БД
База данных
ВС РФ
Верховный суд Российской Федерации
ГАС «Правовая
статистика»
Государственная автоматизированная система правовой статистики
ГИС ПА
Геоинформационная система «Почтовый адрес»
ГК РФ
Гражданский кодекс Российской Федерации
ГКУ АМПП
Государственное казённое учреждение города Москвы Администратор Московского
парковочного пространства
ГКУ ОП
Государственное казённое учреждение города Москвы Организатор перевозок
ГОСТ
Государственный стандарт
система
управления
«Единое
информационное
«Информационное
обеспечение
4
Сокращение
Расшифровка
ГУ ИС
Государственные учреждения «Инженерные службы административных округов»
города Москвы
ГЭПС
Государственная электронная почтовая система
ДОДМС
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы
ЕПГУ
Государственная информационная система «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)»
ЕСИА
Единая система идентификации и аутентификации. Информационная система,
обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного
взаимодействия (граждан и должностных лиц) к информации, содержащейся в
государственных информационных системах и иных информационных системах
ИП
Исполнительное производство
ИС
Информационная система
ИС 2КСОЮ
Информационная система Второго кассационного суда общей юрисдикции
ИС РНиП
Государственная информационная система, обеспечивающая в городе Москве
регистрацию начислений и платежей
ИСОД МАДИ
Информационная система обеспечения деятельности Московской административной
дорожной инспекции и Государственного казенного учреждения города Москвы
«Администратор Московского парковочного пространства»
ИСОД МС
Информационная система обеспечения деятельности мировых судей города Москвы
ИТК МС
Информационно-технологическая
компонента
внешнего
Автоматизированной информационной системы
«Единое
пространство мировых судей города Москвы»
КИС СОЮ
Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы
КоАП РФ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Контракт
Государственный контракт на выполнение работ по развитию государственной
информационной системы: автоматизированная информационная система «Единое
информационное пространство мировых судей города Москвы» (третья очередь)
МВД
Министерство внутренних дел Российской Федерации
НДС
Налог на добавленную стоимость
НМЦК
Начальная (максимальная) цена контракта
ОАТИ
Объединение административно-технических инспекций города Москвы
ООО
Общество с ограниченной ответственностью
ОСП
Отдел судебных приставов
ПМ
Программный модуль
ПО
Программное обеспечение (ППО, СПО)
ППО
Прикладное программное обеспечение
ПСД
Подсистема «Судебное делопроизводство судебных участков мировых судей города
Москвы»
РИД
Результат интеллектуальной деятельности
РФ
Российская Федерация
СД
Судебный департамент
СПИ
Судебный пристав-исполнитель
СПО
Системное программное обеспечение
СТС
Свидетельство о регистрации транспортного средства
взаимодействия
информационное
5
Сокращение
Расшифровка
СУБД
Система управления базами данных
ТЗ
Техническое задание на выполнение работ по развитию государственной
информационной системы: автоматизированная информационная система «Единое
информационное пространство мировых судей города Москвы» (третья очередь)
УК РФ
Уголовный кодекс Российской Федерации
УКЭП
Усиленная квалифицированная электронная подпись
ФЗ
Федеральный закон
ФСБ
Федеральная служба безопасности
ФССП России
Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации
ФСТЭК
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
ЦОД
Центр обработки данных
ЧТЗ
Частное техническое задание на развитие АИС ЕИП
ЭУВ
Электронное уведомление о вручении
ЭФ
Экранная форма
2
Стандарт работ
2.1
Общие сведения
2.1.1 Наименование работ
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы:
автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство мировых
судей города Москвы» (третья очередь) (далее – работы).
2.1.2 Полное наименование системы
Автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство
мировых судей города Москвы».
Условное обозначение системы: АИС ЕИП, Система.
2.1.3 Заказчик
Департамент информационных технологий города Москвы.
2.1.4 Функциональный заказчик
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы.
2.1.5 Подрядчик
Определяется по результатам проведения процедуры закупки в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.1.6 Основания для выполнения работ
Основанием для выполнения работ является:
− Закон города Москвы от 31 мая 2000 г. № 15 «О мировых судьях в городе Москве»;
− Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской
Федерации».
2.1.7 Сроки выполнения работ
Срок начала выполнения работ: 1 (первый) календарный день с даты заключения
Контракта.
6
Срок окончания выполнения работ: 50 (пятидесятый) календарный день с даты
заключения Контракта.
Сроки начала и окончания этапов работ приведены в Графике выполнения работ
(Календарном плане) (Приложение № 2 к Контракту, далее – График выполнения работ) и в пункте
3.1 ТЗ.
2.1.8 Источник финансирования
Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.
2.1.9 Порядок финансирования
Порядок финансирования работ определяется условиями Контракта.
2.1.10 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ
Результаты работ передаются Заказчику в составе и порядке, определенном Контрактом,
а также в соответствии с пунктом 3.1 ТЗ и составляют:
− надлежаще оформленный и подписанный усиленной квалифицированной электронной
подписью Подрядчика электронный структурированный Документ о приемке,
сформированный с использованием АИС «Портал поставщиков» в электронной форме;
− комплект отчетной документации по Контракту, а также по отдельному блоку работ,
который передается на бумажных (3 (три) экземпляра) и на машинных носителях
информации (CD/DVD) (2 (два) экземпляра), не предусматривающих возможности
перезаписи. Текстовые документы, передаваемые на машинных носителях информации,
могут быть представлены в форматах файла стандарта ISO/IEC 26300 «.odf»
или «.pdf», или в других форматах офисных приложений по согласованию с Заказчиком в
рабочем порядке. Состав передаваемых на машинных носителях информации результатов
выполнения работ оформляется документом «Ведомость машинных носителей
информации» по форме, представленной в Приложении 2 к ТЗ. Документы, передаваемые
на бумажном носителе, должны быть сброшюрованы. В случае предоставления документов
в разрозненном, не скрепленном виде Заказчик имеет право потребовать сброшюровать
документацию, а в случае невыполнения Подрядчиком указанного требования в течение
2 (двух) рабочих дней, Заказчик вправе отказать в приемке таких документов.
Все передаваемые машинные носители информации должны быть маркированы
Подрядчиком следующей информацией:
− номер и дата Контракта;
− краткое наименование Системы;
− блок работ Контракта;
− наименование Подрядчика.
Все документы и материалы передаются Заказчику с сопроводительными письмами
Подрядчика.
Соответствие документации в электронной форме и на бумажном носителе обеспечивает
Подрядчик.
После завершения выполнения работ и проведения испытаний Подрядчик предъявляет
Функциональному заказчику для рассмотрения и согласования результаты работ, подписанные со
стороны Подрядчика 3 (три) экземпляра отчетной документации, которой оформляется
выполнение работ по Контракту. Функциональный заказчик имеет право согласовать
предоставленные Подрядчиком документы, либо представить Подрядчику замечания к
выполненным работам, их результатам и (или) предоставленным Подрядчиком документам, не
согласовывая их, либо мотивированно отказаться от согласования предоставленных Подрядчиком
документов. Указанные Функциональным заказчиком недостатки и замечания подлежат
устранению Подрядчиком.
В случае, если в течение 7 (семи) рабочих дней с даты передачи Подрядчиком отчетной
документации на согласование Функциональному заказчику, Функциональный заказчик
7
не согласовал предоставленные документы, не направил замечания к выполненным работам,
их результатам и (или) предоставленным Подрядчиком документам, либо мотивированный отказ
от согласования предоставленных документов Подрядчику, либо Заказчику, отчетная
документация считается согласованной Функциональным заказчиком. В случае, если Подрядчик
предоставил Заказчику комплект отчетной документации (отчетные документы), которые
не согласованы Функциональным заказчиком, Заказчик имеет право не рассматривать такие
документы.
Согласование Функциональным заказчиком комплекта отчетной документации само
по себе не подтверждает факт выполнения Подрядчиком каких-либо работ по Контракту
с соблюдением требований Контракта и приложений к нему, в том числе требований к объему
и качеству работ по Контракту.
Порядок предоставления и состав документации, предусмотренной пунктами 4.13, 5.4.3
и 5.4.4 Контракта, Подрядчик согласовывает с Заказчиком в рабочем порядке. Документация,
предусмотренная пунктом 4.13 Контракта, предоставляется по окончании выполнения работ
по Контракту в отношении функционала, разработанного или модернизированного в результате
выполнения работ. Документация, предусмотренная пунктами 5.4.3 и 5.4.4 Контракта,
предоставляется Заказчику по окончании выполнения работ по Контракту, если Подрядчиком
при выполнении работ были использованы охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности, права на которые принадлежат Подрядчику или третьим лицам, и использование
которых было согласовано Заказчиком до фактического использования таких результатов
интеллектуальной деятельности.
При выполнении работ необходимо соблюдать требования части 4 ГК РФ.
Исключительные права на все результаты работ, в том числе отчеты, документы
и материалы, разработанные или подготовленные Подрядчиком в рамках Контракта, в том числе
с привлечением третьих лиц, в полном объеме принадлежат в лице Заказчика субъекту Российской
Федерации
–
городу
Москве
на
основании
обстоятельства,
указанного
в подпункте 1 пункта 4 статьи 1240.1 ГК РФ.
Подрядчик обязан обеспечить отсутствие нарушений исключительных, авторских
и смежных прав третьих лиц при выполнении работ по Контракту, а также гарантирует,
что все РИД свободны от прав третьих лиц.
Подрядчик обязан путем заключения соответствующих соглашений со своими работниками
и с третьими лицами приобрести в соответствии с пунктом 5 статьи 1240.1 ГК РФ права
либо обеспечить их приобретение для передачи соответственно субъекту Российской Федерации –
городу Москве.
При возникновении спорных ситуаций у Заказчика в отношении результатов работ
и материалов третьих лиц, переданных Подрядчиком Заказчику в рамках исполнения Контракта,
Подрядчик полностью несет ответственность за данные результаты и материалы перед третьими
лицами.
В случае несоблюдения указанных выше условий и гарантий, а также в случае предъявления
к Заказчику третьими лицами претензий или исков, связанных с их нарушением,
а также с нарушением исключительных и (или) личных (неимущественных) прав на РИД,
полученные в ходе исполнения Контракта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
возмещения всех убытков. Также Подрядчик обязуется самостоятельно, без участия Заказчика,
урегулировать все возможные претензии и (или) иски третьих лиц и возместить Заказчику
все причиненные убытки в полном объеме (включая, но не ограничиваясь: расходы на оплату
вознаграждения адвокатов, расходы на оплату любых сумм в пользу третьих лиц на основании
решения суда).
Стороны соглашаются, что Заказчик вправе без уведомления Подрядчика распоряжаться
и использовать РИД для любых своих нужд без каких-либо ограничений.
Цена Контракта в полном объеме включает в себя вознаграждение за создание объектов
интеллектуальной собственности, которые являются результатами работ по Контракту.
8
Права собственности на РИД принадлежат субъекту Российской Федерации – городу
Москве и считаются переданными с момента подписания Сторонами УКЭП Документа о приемке.
2.1.11 Порядок внесения изменений
Внесение изменений в ТЗ не предусмотрено. Детализация и уточнение требований ТЗ
возможны при формировании ЧТЗ на развитие АИС ЕИП. ТЗ в совокупности с ЧТЗ должны
составлять полный комплект требований к развитию Системы. При этом детализация и уточнение
требований в составе ЧТЗ не должны противоречить основным требованиям ТЗ и приводить
к изменению объема работ, предусмотренных Контрактом.
2.2
Назначение Системы и цели выполнения работ
2.2.1 Назначение Системы
АИС ЕИП предназначена для комплексной автоматизации и оптимизации рабочих
процессов судопроизводства и управления внутренними процессами на судебных участках
мировых судей города Москвы, включая публикацию информации о ходе и результатах судебных
рассмотрений в сети Интернет.
2.2.2 Цели и задачи выполнения работ
Общая цель выполнения работ – повышение эффективности деятельности мировых судей
города Москвы за счет автоматизации процессов судебного делопроизводства, обеспечения
межведомственного электронного взаимодействия, повышения открытости и доступности
информации о деятельности судов, а также оптимизации информационно-технологического
сопровождения судебных процедур.
Целями выполнения работ являются:
− обеспечение автоматического расчета форм статистической отчетности в соответствии
с шаблонами форм, утвержденными для сдачи мировыми судьями города Москвы
статистической отчетности в 2026 году;
− сокращение сроков, затрачиваемых судьями и работниками аппарата судей, на анализ
результатов исполнительного производства и ввод данных за счет автоматического
создания записей о взыскании госпошлины и иных взысканий на основании постановлений
СПИ;
− минимизация трудозатрат за счет исключения ручного ввода сведений при создании
записей о взысканиях по исполнительным документам;
− повышение открытости, прозрачности и информированности сторон о ходе судебного
делопроизводства за счет внедрения электронных сервисов и публикации информации
в сети Интернет;
− обеспечение граждан и организаций возможностью электронного взаимодействия
с мировыми судьями города Москвы посредством современных интеграционных решений;
− модернизация взаимодействия с существующими информационными системами
для повышения эффективности передачи дел и документов по подведомственности;
− обеспечение участников процесса возможностью отслеживания информации о ходе
судебных заседаний с помощью информационных киосков и экранов, расположенных на
судебных участках по адресам: г.Москва, ул.Домодедовская, д.24, корп.5 и г.Москва,
ул.Красного Маяка, д.13б.
− Задачами выполнения работ являются:
− разработка и внедрение механизмов автоматического формирования и расчета форм
статистической отчетности в соответствии с утвержденными шаблонами для мировых
судей города Москвы;
− разработка и внедрение алгоритма автоматического анализа поступивших постановлений
СПИ, обеспечивающего автоматическое создание записей о взыскании госпошлины и иных
взысканий;
9
− разработка функционала автоматического создания записей о взыскании для электронных
дел;
− обеспечение публикации в сети Интернет сведений о судебных участках, судьях, порядке
работы, расписаниях судебных заседаний и текущем состоянии дел, включая
прикрепленные тексты судебных документов, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации»;
− доработка функционала интернет-портала в части автоматизированного опубликования
информации о передаче дел по подсудности и подведомственности, а также о направлении
дел в кассационную инстанцию;
− реализация на интернет-портале специальной версии пользовательского интерфейса,
адаптированной для слабовидящих пользователей, в соответствии с новыми требованиями,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля
2026 г. № 102 «Об утверждении требований к обеспечению для инвалидов по зрению
доступности информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления, содержащейся на официальных сайтах государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных им организаций в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
− модернизация интеграционного взаимодействия участков мировых судей города Москвы
с пользователями ЕПГУ (функций) через АС УР в части передачи отправлений;
− модернизация интеграционного взаимодействия участков мировых судей города Москвы
с КИС СОЮ в части обмена информацией о рассмотрении дел в кассационной инстанции;
− разработка и внедрение подсистемы «Информационные киоски и экраны судебных
участков мировых судей города Москвы».
Для достижения поставленных целей необходимо осуществить развитие подсистем
АИС ЕИП посредством реализации функций, указанных в пунктах 3.2.2.1-3.2.2.4 ТЗ.
2.3
Характеристика объекта автоматизации
2.3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации
Объектами автоматизации на судебных участках мировых судей города Москвы являются
следующие процессы:
− судебное делопроизводство по уголовным, гражданским, административным делам
и делам об административных правонарушениях, рассматриваемым мировыми судьями
города Москвы;
− публикация в общедоступной сети Интернет информации о деятельности судебных
участков мировых судей города Москвы, в том числе – сведений о ходе и результатах
рассмотрения дел мировыми судьями города Москвы;
− формирование статистических отчетных форм и форм оперативной отчетности мировыми
судьями города Москвы;
− электронное взаимодействие между органами исполнительной власти города Москвы,
учреждениями города Москвы, иными организациями и судебными участками мировых
судей города Москвы;
− отображение сведений о ходе судебных заседаний на информационных экранах и киосках,
расположенных на судебных участках по адресам: г.Москва, ул.Домодедовская, д.24,
корп.5 и г.Москва, ул.Красного Маяка, д.13б.
Участки мировых судей распределены по территориальному принципу административнотерриториального деления в пределах границ города Москвы. Общее количество судебных
участков – 500.
Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями общей юрисдикции субъектов
Российской Федерации и входят в единую судебную систему Российской Федерации. Мировые
судьи осуществляют свои полномочия на территории судебного участка в составе судебного
района и занимают положение первого звена судебной системы.
10
Мировые судьи единолично рассматривают дела, отнесенные к их компетенции
в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях в
Российской Федерации».
2.3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках
окружающей среды
2.3.2.1 Условия эксплуатации комплекса технических средств
Условия эксплуатации комплекса технических средств Системы соответствуют условиям
эксплуатации группы 2 ГОСТ Р 71784-2024. Национальный стандарт Российской Федерации.
«Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы
испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
2.3.2.2 Характеристики окружающей среды
Характеристики окружающей среды в местах установки технических средств Системы,
а также автоматизированных рабочих мест пользователей Системы обеспечиваются
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50948-2001. Государственный стандарт Российской
Федерации. «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие
эргономические требования и требования безопасности».
2.3.3 Текущее состояние объекта автоматизации
Создание и развитие Системы осуществлялось в несколько этапов в рамках следующих
государственных контрактов:
− от 10 декабря 2010 г. № ГК 6401/10-876ЭМ на выполнение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по созданию Автоматизированной информационной
системы «Единое информационное пространство мировых судей города Москвы»;
− от 29 декабря 2018 г. № ГК 6401/18-3144 на выполнение работ по модернизации
Автоматизированной информационной системы «Единое информационное пространство
мировых судей города Москвы» в части обмена данными между органами исполнительной
власти города Москвы, учреждениями города Москвы, иными организациями и судебными
участками мировых судей города Москвы (реестровый номер контракта
2771087800019000007);
− от 11 ноября 2024 г. № ГК 6401/24-4629 на выполнение работ по развитию
автоматизированной информационной системы «Единое информационное пространство
мировых судей города Москвы» (реестровый номер контракта 2771087800024000157);
− от 8 сентября 2025 г. № ГК 6401/25-4769 на выполнение работ по развитию
государственной информационной системы: автоматизированная информационная
система «Единое информационное пространство мировых судей города Москвы» (вторая
очередь) (реестровый номер контракта 2771087800025000106).
Результаты выполненных работ по указанным контрактам предоставляются Заказчиком
по запросу Подрядчика в рабочем порядке или сопроводительным письмом в адрес Заказчика
в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого запроса.
Система построена по модульному принципу и базируется на принципах централизованной
трехуровневой архитектуры построения информационных систем: уровень хранения данных,
уровень бизнес-логики (сервера приложений), уровень представления.
Система состоит из следующих функциональных подсистем, представленных
в Таблице 1 ТЗ.
№
Наименование
1
Подсистема «Судебное делопроизводство
судебных участков мировых судей города
Москвы»
Таблица 1 – Состав подсистем Системы
Назначение
Подсистема судебного делопроизводства предназначена для
автоматизации процессов ведения судебного делопроизводства
на судебных участках мировых судей города Москвы
11
№
Наименование
Назначение
2
Подсистема «Интернет-портал Единого
информационного пространства мировых
судей города Москвы»
Подсистема интернет-портал предназначена для обеспечения
условий открытости, прозрачности и доступности правосудия
3
Подсистема
«Электронное
взаимодействие
между
органами
исполнительной власти города Москвы,
учреждениями города Москвы, иными
организациями и судебными участками
мировых судей города Москвы»
4
Подсистема инфраструктурных служб
5
Подсистема
данных
6
Подсистема автоматизации
заявками (SD)
защиты
персональных
работы
с
Подсистема электронного взаимодействия предназначена для
обеспечения унифицированного технологического процесса
обмена данными между судебными участками мировых судей
города Москвы и органами исполнительной власти города
Москвы, учреждениями города Москвы, районными судами
города Москвы и Московским городским судом и иными
организациями
Подсистема предназначена для обеспечения функционирования
деятельности судебных участков и департамента по
обеспечению деятельности мировых судей
Подсистема предназначена для обеспечения защищенного
доступа к персональным данным хранящихся в Системе
Подсистема сбора и учета количества поступивших заявок от
сотрудников судебных участков
2.3.4 Характеристики взаимосвязей с внешними системами
Сведения о взаимодействующих с Системой внешних информационных системах
и сервисах, которые должны быть учтены при выполнении работ, а также краткая характеристика
соответствующих систем приведены в Таблице 2 ТЗ.
№
Внешняя система
1
Сервис
«Гибридная
почта»
2
Сервиса
«Отправка»
Наименование
взаимодействия
Формирование и передача
судебных актов и извещений
в электронном виде с помощью
сервиса «Гибридная почта»,
получение информации
об отправлении
Формирование и передача
отправлений и реестров
в электронном виде с помощью
сервиса «Отправка»,
получение информации
об отправлении
ИС АО
«Почта
России»
Получение данных по
отслеживанию изменения
статуса отправлений
3
Сервис
трекинга
4
Сервис
ЭУВ
Получении информации
о наличии электронного
уведомления по переданным
отправлениям
5
ГИС ПА
Проверка валидности адреса;
Запрос почтового индекса
6
ИТК МС
Передача данных по
гражданским,
административным, уголовным
Таблица 2 – Внешние информационные системы
Направление
Состав передаваемых
информацион
данных
ного потока
Реквизиты отправлений и
судебных актов (извещений)
Исходящий/
Входящий
Реквизиты отправлений и
реестров
Исходящий/
Входящий
Реквизиты штрихового
почтового идентификатора
отправлений;
Реквизиты кодов и атрибутов
операций над отправлениями
Реквизиты штрихового
почтового идентификатора для
получения информации
о наличии электронного
уведомления;
Реквизиты с файлом
электронного уведомления по
отправлениям
Передача адреса для проверки
его корректности;
Получение почтового индекса
для адреса
Реквизиты электронного
документа;
Входящий
Входящий
Входящий
Исходящий/
Входящий
12
№
Внешняя система
Наименование
взаимодействия
делам и получения
информации по итогам
рассмотрения дела
ИСОД МАДИ / ГКУ
АМПП / ГКУ ОП /
ОАТИ
Передача в электронном виде
материалов дел
об административных
правонарушениях от органов
исполнительной власти города
Москвы и получения
информации по итогам
рассмотрения дела
АСУ ЕИРЦ
Передача в электронном виде
заявлений о вынесении
судебного приказа от АСУ
ЕИРЦ и получение
информации по итогам
рассмотрения заявлений
9
АО МВК / АО МЭС
Передача в электронном виде
заявлений о вынесении
судебного приказа от АО МВК
/ АО МЭС и получение
информации по итогам
рассмотрения заявлений
10
ИС РНиП
Обмен данными по получению
информации о факте оплаты по
сформированным начислениям
АИС ФССП России
Обмен данными по
электронным исполнительным
документам и постановлениям
по исполнительному
производству
ИСОД МС
Обмен данными по списанию
дебиторской задолженности по
делам об АП.
Получение данных об оплате
штрафов по делам
об административных
правонарушениях
7
8
11
12
Состав передаваемых
данных
Реквизиты с информацией
о результатах рассмотрения
электронного документа
Реквизиты электронных
материалов дел
об административном
правонарушении;
Реквизиты с информацией
о результатах рассмотрения
электронных дел
об административном
правонарушении, включая
прикрепленные файлы
судебных актов
Реквизиты электронного
заявления о вынесении
судебного приказа;
Реквизиты с информацией
о результатах рассмотрения
электронного заявления
о вынесении судебного
приказа
Реквизиты электронного
заявления о вынесении
судебного приказа;
Реквизиты с информацией
о результатах рассмотрения
электронного заявления
о вынесении судебного
приказа
Реквизиты с информацией
о поступивших фактах оплаты
и результатах квитирования
Реквизиты электронного
исполнительного документа,
в соответствии с форматом;
Реквизиты электронного
постановления по
исполнительному
производству, в соответствии
с форматом
Реквизиты с информацией
о запросе на прекращение
исполнения постановления
о назначении
административного наказания;
Данные с результатами
рассмотрения ходатайства
в порядке исполнения
постановления по делу
об административном
правонарушении, включая
прикрепленные файлы
судебных актов
Реквизиты с информацией
об оплате штрафов по делам
об административных
правонарушениях
Направление
информацион
ного потока
Исходящий/
Входящий
Исходящий/
Входящий
Исходящий/
Входящий
Исходящий/
Входящий
Исходящий/
Входящий
Исходящий/
Входящий
13
№
Внешняя система
13
Официальный портал
Мэра и Правительства
Москвы
14
ЕСИА
Наименование
взаимодействия
Обмен данными в рамках
подачи процессуальных
документов в электронном
виде
Получение сведений
о пользователях подсистемы
интернет-портал
Обмен информацией по делам,
переданным по подсудности
15
Обмен судебными актами,
информацией о сведениях и
результатах рассмотрениях по
обжалованным судебным
актам
КИС СОЮ
Передача в подсистему
интернет-портал информации
о сведениях и результатах
рассмотрения дел
в апелляционной инстанции
16
Внешний
программный
интерфейс системы
аудио-видео записи
17
ГАС «Правовая
статистика»
18
АСУ стеллажами ООО
«Фирма Сатурн»
19
АС УР
МВД
Обеспечение аудио-видео
записи судебных заседаний,
управление записью видео
Обмен информацией по учету
сведений о результатах
рассмотрения уголовных дел
по статистическим карточкам
№ 8-ГП
Обмен данными для открытия
рабочего прохода стеллажа по
делам и самостоятельным
материалам, находящимся
в архиве на судебных участках
города Москвы
Обмен данными по получению
необходимой информации
с помощью направления и
получения ответов на
следующие запросы:
− «Запрос информации
о паспортах гражданина
РФ»:
− «Проверка
действительности
регистрации по месту
пребывания граждан РФ»;
− «Проверка
действительности
регистрации по месту
жительства граждан РФ»;
− «Регистрация по месту
Состав передаваемых
данных
Реквизиты данных по
электронной подаче
Реквизиты граждан,
являющихся пользователями
подсистемы интернет-портал
Реквизиты с информацией
о делах, переданных по
подсудности
Реквизиты с данными по
обжалованным судебным
актам;
Реквизиты с информацией
о результатах апелляционного
рассмотрения дел
Реквизиты с данными по делам
апелляционной инстанции и
судебные акты;
Реквизиты с информацией
о результатах апелляционного
рассмотрения дел
Признак старта/остановки
записи;
Идентификатор группы
устройств, соответствующих
участку мирового судьи, где
осуществляется запись;
Идентификатор записи или
ссылка на запись;
Воспроизведение видеозаписи
Реквизиты с информацией по
обвиняемым;
Реквизиты с данными
о результатах рассмотрения
уголовных дел
Направление
информацион
ного потока
Исходящий/
Входящий
Входящий
Исходящий/
Входящий
Исходящий/
Входящий
Исходящий/
Входящий
Реквизиты с данными
дела/самостоятельного
материала
Исходящий
Реквизиты с данными запроса;
Реквизиты с данным ответа на
переданный запрос
Исходящий/
Входящий
14
№
Наименование
взаимодействия
Внешняя система
жительства»;
«Регистрация по месту
пребывания»
Обмен данными по получению
необходимой информации
с помощью направления и
получения ответа на
следующий запрос:
«Единый жилищный
документ»
Состав передаваемых
данных
Направление
информацион
ного потока
Реквизиты с данными запроса;
Реквизиты с данным ответа на
переданный запрос
Исходящий/
Входящий
−
ГУ ИС
20
ИС 2КСОЮ
ГЭПС
Передача в электронном виде
документов, вынесенных
судьей в рамках рассмотрения
дела/материала, и получение
информации
о получении/прочтении
документов в электронном
виде участниками судебного
процесса
ЕПГУ
Обмен данными по
электронным входящим
документам и данными
о состоянии электронных
входящих документов
Обмен информацией
о сведениях и результатах
кассационного рассмотрения
по обжалованным судебным
актам
Реквизиты электронного
документа, вынесенного
судьей в рамках рассмотрения
дела/материала;
Реквизиты с информацией
о результатах получение
информации
о получении/прочтении
документов в электронном
виде участниками судебного
процесса
Реквизиты с данными
электронных входящих
документов, поступивших из
ЕПГУ через АС УР;
Реквизиты с данными
о состоянии электронных
входящих документов,
поступивших из ЕПГУ через
АС УР
Реквизиты с данными по делам
с кассационными жалобами;
Реквизиты с информацией
о результатах кассационного
рассмотрения дел
Исходящий/
Входящий
Исходящий/
Входящий
Исходящий/
Входящий
Всего 41 (сорок один) информационный поток.
Объемы и характер дорабатываемых взаимодействий с внешними информационными
системами должны быть детализированы при формировании ЧТЗ.
2.3.5 Общие принципы выполнения работ
При выполнении работ необходимо руководствоваться принципами системности, развития
(открытости), совместимости, стандартизации (унификации), эффективности и своевременности
поступления информации:
− принцип системности – при декомпозиции должны быть установлены такие связи между
структурными элементами Системы, которые обеспечивают цельность Системы
и ее взаимодействие с другими системами;
− принцип развития (открытости) – исходя из перспектив развития объекта автоматизации,
Система должна развиваться с учетом возможности пополнения и обновления функций
и состава Системы без нарушения ее функционирования;
− принцип совместимости – должны быть реализованы информационные интерфейсы,
благодаря которым Система может взаимодействовать с другими системами в соответствии
с установленными правилами;
15
− принцип стандартизации (унификации) – должны быть рационально применены типовые,
унифицированные и стандартизованные элементы, проектные решения, пакеты
прикладных программ, комплексы, компоненты;
− принцип эффективности – должно быть достигнуто рациональное соотношение между
затратами на развитие Системы и целевыми эффектами, включая конечные результаты,
получаемые в результате автоматизации;
− принцип своевременности поступления информации – данные, поступающие в Систему
из внешних информационных систем, должны в полной мере отвечать условиям полноты,
достоверности, юридической значимости и актуальности.
2.4
Требования к Системе
2.4.1 Требования к Системе в целом
2.4.1.1 Требования к структуре и функционированию Системы
АИС ЕИП представляет собой многопользовательскую общегородскую информационную
систему.
АИС ЕИП состоит из следующих подсистем:
− Подсистема «Судебное делопроизводство судебных участков мировых судей города
Москвы» (далее – подсистема судебного делопроизводства) (развитие подсистемы):
•
модуль «Судопроизводство» (развитие модуля):
o развитие компонента «Гражданские дела»;
o развитие компонента «Уголовные дела»;
o развитие компонента «Дела об административных правонарушениях».
•
модуль «Корреспонденция» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «АРМ судьи» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Архив» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Помощь» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Статистика» (развитие модуля):
o развитие компонента «Статистические формы»;
o развитие компонента «Информационное обслуживание»;
o развитие компонента «Конструктор шаблонов».
•
модуль «Справочники» (развитие модуля):
o развитие справочника «Кодексы»;
o развитие справочника «Статьи по перечню»;
o развитие справочника «Категория дел».
•
модуль «Администрирование» (развитие модуля):
o развитие справочника «Иерархия виртуальных моделей».
•
модуль «Общие» (развитие модуля):
o развитие функционального блока «Исполнительные документы»;
o развитие компонента «Информационное окно».
•
модуль «Поиск» (развитие модуля не предусмотрено);
− ПМ «Судимость» (развитие модуля не предусмотрено):
•
модуль фильтрации (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Статкарточки» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Операции» (развитие модуля не предусмотрено).
− ПМ «АРМ Секретаря» (развитие модуля не предусмотрено):
•
модуль фильтрации (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Карты заседаний» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Участник заседания» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Справочники» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Администрирование» (развитие модуля не предусмотрено).
16
− Подсистема «Интернет-портал Единого информационного пространства мировых судей
города Москвы» (далее – подсистема интернет-портал) (развитие подсистемы):
•
модуль «Мой профиль» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Доступ к материалам судебного дела» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Загрузки данных» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Поиск по судебным делам» (развитие модуля);
•
модуль «Поиск по судебным заседаниям» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Администрирование» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Территориальная подсудность» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль «Калькулятор госпошлины» (развитие модуля не предусмотрено);
•
структура хранения информации по судебным делам (развитие модуля);
•
модуль «Подача документов в электронном виде» (развитие модуля не
предусмотрено);
•
модуль «Электронная приемная» (развитие модуля не предусмотрено);
•
интерфейс подсистемы интернет-портала (модернизация интерфейса).
− Подсистема «Электронное взаимодействие между органами исполнительной власти города
Москвы, учреждениями города Москвы, иными организациями и судебными участками
мировых судей города Москвы» (далее – подсистема электронного взаимодействия)
(развитие подсистемы):
•
взаимодействие участков мировых судей с сервисом «Гибридная почта» (развитие
сервиса не предусмотрено);
•
взаимодействие участков мировых судей с сервисом «Отправка» (развитие сервиса
не предусмотрено);
•
взаимодействие участков мировых судей с сервисом трекинга (развитие сервиса
не предусмотрено);
•
взаимодействие участков мировых судей с сервисом ЭУВ (развитие сервиса
не предусмотрено);
•
взаимодействие участков мировых судей с сервисом с ГИС ПА (развитие сервиса
не предусмотрено);
•
модуль взаимодействия участков мировых судей с ИТК МС (развитие модуля
не предусмотрено);
•
модуль взаимодействия участков мировых судей с ИСОД МС (развитие модуля
не предусмотрено);
•
модуль взаимодействия участков мировых судей с Официальным порталом Мэра
и Правительства (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль взаимодействия участков мировых судей с ЕСИА (развитие модуля
не предусмотрено);
•
модуль взаимодействия участков мировых судей с КИС СОЮ (развитие модуля);
•
модуль взаимодействия участков мировых судей с внешним программным
интерфейсом системы аудио-видео записи (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль взаимодействия участков мировых судей с ГАС «Правовая статистика
(развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль взаимодействия участков мировых судей с АСУ стеллажами ООО «Фирма
Сатурн» (развитие модуля не предусмотрено);
•
модуль взаимодействия судебных участком мировых судей с АС УР (развитие
модуля);
•
модуль взаимодействия участков мировых судей с ИС 2КСОЮ (развитие модуля
не предусмотрено).
− Подсистема
инфраструктурных
служб
(развитие
подсистемы
не предусмотрено);
17
− Подсистема защиты персональных данных (развитие подсистемы не предусмотрено);
− Подсистема автоматизации работы с заявками (SD) (развитие подсистемы
не предусмотрено);
− Подсистема «Информационные киоски и экраны судебных участков мировых судей города
Москвы» (далее – подсистема информационных киосков и экранов) (создание подсистемы):
• создание модуля «Информационные экраны»;
• создание модуля «Информационные киоски».
Выполнение работ, предусмотренных ТЗ, не должны привести к ухудшению
функциональных и нефункциональных сервисов и характеристик АИС ЕИП Заказчика
и Функционального заказчика.
2.4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики
Требования к Системе и входящим в нее подсистемам должны быть уточнены на этапе
предварительного проектирования Системы в составе ЧТЗ и могут быть скорректированы в случае
внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации или иных случаях
по согласованию с Заказчиком.
2.4.1.1.1.1 Подсистема судебного делопроизводства
Подсистема судебного делопроизводства предназначена для автоматизации процессов
ведения судебного делопроизводства на судебных участках мировых судей города Москвы.
Подсистема автоматизирует полный цикл судебного делопроизводства в суде общей
юрисдикции
по
гражданским,
административным,
уголовным
делам
и
делам
об административных правонарушениях, от поступления дела и его рассмотрения до списания
дела в архив и его последующего уничтожения.
Доступ к подсистеме судебного делопроизводства предоставляется авторизованным
пользователям: мировым судьям и сотрудникам судебных участков мировых судей.
Подсистема судебного делопроизводства относится к категории обеспечивающих
деятельность.
Подсистема судебного делопроизводства не предусматривает размещение компонентов
на мобильных устройствах.
Требования к развиваемым в рамках ТЗ функциям, выполняемым подсистемой судебного
делопроизводства, приведены в пункте 3.2.2.1 ТЗ.
2.4.1.1.1.2 Подсистема интернет-портал
Подсистема интернет-портал предназначена для обеспечения условий открытости,
прозрачности и доступности правосудия.
Доступ
к
подсистеме
интернет-портал
предоставляется
авторизованным
пользователям – сотрудникам ДОДМС, а также заинтересованным в получении информации
физическим и юридическим лицам.
Подсистема интернет-портал относится к категории – порталы.
Подсистема интернет-портал не предусматривает размещение компонентов на мобильных
устройствах.
Требования к развиваемым в рамках ТЗ функциям, выполняемым подсистемой интернетпортал, приведены в пункте 3.2.2.2 ТЗ.
2.4.1.1.1.3 Подсистема электронного взаимодействия
Подсистема
электронного
взаимодействия
предназначена
для
обеспечения
технологического процесса обмена данными между судебными участками мировых судей города
Москвы и органами исполнительной власти города Москвы, учреждениями города Москвы,
районными судами города Москвы и Московским городским судом и иными организациями.
Подсистема электронного взаимодействия обеспечивает:
18
− синхронизацию требований к составу, форматам, протоколам подачи документов
в электронном виде организациями мировым судьям города Москвы;
− обеспечение электронного взаимодействия мировых судей города Москвы и Организаций
для автоматизации взыскания дебиторской задолженности через суд;
− реализацию интеграционного взаимодействия мировых судей города Москвы с АС УР для
получения необходимой информации в рамках судебного делопроизводства
с помощью направления запросов и получению ответов на запросы.
Доступ к подсистеме электронного взаимодействия предоставляется авторизованным
пользователям: сотрудникам судебных участков мировых судей.
Подсистема электронного взаимодействия относится к категории – прочая.
Подсистема электронного взаимодействия не предусматривает размещение компонентов
на мобильных устройствах.
Требования к развиваемым в рамках ТЗ модулям и функциям, выполняемым подсистемой
электронного взаимодействия, приведены в пункте 3.2.2.3 ТЗ.
2.4.1.1.1.4 Подсистема информационных киосков и экранов
Подсистема информационных киосков и экранов предназначена для отображения
информации о ходе судебного заседания и иной информации.
Доступ к подсистеме информационных киосков и экранов предоставляется
заинтересованным в получении информации физическим и юридическим лицам.
Подсистема информационных киосков и экранов относится к категории – прочие.
Подсистема информационных киосков и экранов не предусматривает размещение
компонентов на мобильных устройствах.
Требования к развиваемым в рамках ТЗ функциям, выполняемым подсистемой
информационных киосков и экранов, приведены в пункте 3.2.2.4 ТЗ.
2.4.1.1.2 Требования по взаимосвязям между компонентами Системы
В качестве протокола взаимодействия между компонентами АИС
ЕИП
на транспортно-сетевом уровне необходимо использовать протокол TCP/IP.
Для организации информационного обмена между компонентами АИС ЕИП должны
использоваться протоколы прикладного уровня.
2.4.1.1.3 Требования по взаимосвязям Системы с внешними/смежными системами
Программные средства Системы должны осуществлять обмен информацией на основе
открытых форматов обмена данными.
В рамках выполнения работ Заказчик должен предоставить Подрядчику необходимый
доступ к программным интерфейсам внешних систем для реализации информационного
взаимодействия с ними.
Взаимодействие с внешними системами может осуществляться с помощью веб-сервисов
или через обмен структурированными файлами в специализированных форматах. В случае
необходимости использования иного способа взаимодействия Подрядчик должен подготовить
предложения и согласовать их с Заказчиком.
Информационное взаимодействие Системы с внешними системами должно осуществляться
только при наличии технических возможностей по взаимодействию с интегрируемыми системами.
Целесообразность и возможность информационного взаимодействия, а также конечный
перечень внешних информационных систем и сервисов должен быть уточнен Подрядчиком
и согласован с Заказчиком при разработке ЧТЗ.
В случае, если взаимодействие с внешними системами не может быть проверено
на промышленных (продуктивных) средах взаимодействующих систем (по причине неготовности
со стороны внешней информационной системы или иным причинам), функции взаимодействия,
разработанные в соответствии с требованиями Технического задания, должны быть проверены
19
в тестовой среде. При этом допускается проведение тестирования с использованием эмуляторов
внешних систем.
2.4.1.1.4 Требования к режимам функционирования Системы
Функционирование Системы должно осуществляться в виде взаимодействующего набора
подсистем, совместимых на программно-аппаратном и информационном уровне.
Функционирование Системы должно предусматривать три основных режима работы:
− штатный режим, при котором обеспечивается выполнение Системой задач в объеме
функций, предусмотренных ТЗ;
− режим технического обслуживания, необходимый для проведения обслуживания,
реконфигурации и пополнения технических и программных средств Системы новыми
компонентами;
− аварийный режим работы.
Режимы работы предполагают полную или частичную доступность Системы
или ее отдельных функций. Ниже приводится описание режимов функционирования Системы:
− штатный режим – данный режим является основным режимом функционирования Системы
и предполагает выполнение полного набора требуемых функций с максимальной
производительностью. Переход Системы в этот режим должен происходить автоматически
при первоначальном запуске Системы в эксплуатацию или по завершении других режимов.
Выход из этого режима должен происходить:
•
в режим технического обслуживания – вручную по команде администратора
Системы;
•
в аварийный режим – автоматически;
− режим технического обслуживания – данный режим предполагает полную или частичную
остановку сервисов, предоставляемых компонентами Системы, с целью выполнения
обслуживающим персоналом регламентных операций, направленных на обеспечение
технического обслуживания аппаратно-программных средств, обеспечивающих
функционирование Системы. Переход в этот режим должен происходить по команде
администратора Системы из штатного или аварийного режима эксплуатации. Выход
из этого режима должен происходить автоматически при завершении запланированных
операций;
− аварийный режим работы – данный режим предполагает полное или частичное
ограничение полнофункциональной доступности сервисов компонентов Системы,
явившееся
следствием
одиночного
отказа
программно-аппаратных
средств,
обеспечивающих функционирование Системы. Переход Системы из этого режима должен
происходить:
− автоматически при устранении причины отказа – в штатный режим;
− вручную по команде администратора Системы – в режим технического обслуживания
с целью устранения отказа.
Система и ее компоненты должны функционировать непрерывно в круглосуточном режиме
24х7 (двадцать четыре часа, семь дней в неделю). Допускается временное ограничение
полнофункциональной доступности отдельных подсистем или сервисов Системы:
− в периоды выполнения регламентированных работ по обслуживанию аппаратных
и (или) программных средств Системы, предусмотренных эксплуатационной
документацией;
− в результате возникновения нештатных ситуаций, вызванных одиночными отказами
в работе аппаратных и (или) программных средств Системы;
− в случае частичной или полной потери работоспособности внешних информационных
систем-поставщиков первичной информации для Системы;
− во время перехода на другую версию СПО и ППО Системы.
20
2.4.1.1.5 Требования по диагностированию Системы
Диагностирование Системы должно осуществляться путем анализа записей в системных
журналах СУБД и операционной системы, а также с помощью встроенных средств
диагностирования СПО.
Диагностированию подлежат:
− сбои и нарушения функционирования технических средств (серверов) Системы;
− сбои и нарушения функционирования СПО серверов Системы;
− случаи недоступности (отсутствия ответа) или некорректные ответы внешних
информационных систем;
− сбои при выполнении регламентных операций резервного копирования на серверах
Системы.
При возникновении аварийных ситуаций либо ошибок в СПО диагностические
инструменты должны позволять сохранять набор информации, необходимой для идентификации
и устранения проблемы.
2.4.1.1.6 Перспективы развития
С целью дальнейшего возможного развития Системы должны быть предусмотрены
возможности:
− расширения функциональных возможностей за счет дополнительной разработки
и (или) внедрения новых модулей;
− увеличения количества и расширения состава данных, обрабатываемых Системой;
− расширения числа смежных систем, являющихся потребителями и поставщиками
информации Системы.
2.4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы
2.4.1.2.1 Требования к численности персонала Системы
Персонал Системы должен включать в себя специалистов следующих категорий:
− пользователь;
− администратор Системы;
− специалист по техническому обслуживанию.
Численность персонала Системы должна определяться, исходя из количества необходимых
рабочих мест пользователей и объемов выполняемых работ, и должна быть достаточной
для функционирования Системы в соответствии с требованиями, приведенными в ТЗ.
2.4.1.2.2 Требования к квалификации обслуживающего персонала
Администратор Системы должен обладать квалификацией, позволяющей выполнять
следующие работы:
− установка, настройка и мониторинг работоспособности СПО, используемого Системой;
− ведение учетных записей пользователей Системы;
− управление правами доступа пользователей к функциям Системы.
Специалист по техническому обслуживанию должен обладать квалификацией,
позволяющей выполнять следующие работы:
− настройка и мониторинг работоспособности технических средств Системы (серверов,
рабочих станций);
− конфигурирование и настройка программно-технических средств Системы;
− резервное копирование и аварийное восстановление данных, подлежащих резервному
копированию;
− диагностика типовых неисправностей;
− замена базовых узлов периферийных устройств, имеющих ограниченный ресурс;
− настройка локальной компьютерной сети и доступа в сеть Интернет;
− контроль доступа к сетевым ресурсам;
21
− настройка сетевого окружения.
Проведение операций по обслуживанию и ремонту должно осуществляться силами
сервисных служб поставщиков технических средств (дисковые накопители, серверное
и телекоммуникационное оборудование, среда виртуализации и т.д.), входящих в состав
программно-аппаратного комплекса Системы.
2.4.1.2.3 Требуемый режим работы обслуживающего персонала
Режим работы обслуживающего персонала должен определяться режимом работы
организаций Функциональных заказчиков за исключением работ по установке новых версий
Системы и других работ, проводимых в нерабочее время пользователей, в соответствии
с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на Систему.
Для обеспечения работы Системы и выполнения задач по обслуживанию Системы должен
быть обеспечен сменный режим работы обслуживающего персонала.
2.4.1.2.4 Требования к квалификации пользователей
Пользователи должны выполнять работы по вводу и корректировке данных и отвечать
за качество, полноту, достоверность и актуальность введенной информации.
Пользователи должны обладать:
− навыками работы на персональном компьютере с графическим пользовательским
интерфейсом (управление окнами и приложениями, файловая система);
− навыками использования стандартной клиентской программы (браузера) в сети Интернет
(настройка типовых конфигураций, установка подключений, доступ к веб-сайтам,
навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы).
2.4.1.2.5 Требуемый режим работы пользователей
Режим работы пользователей должен определяться режимом работы Функционального
заказчика.
2.4.1.3 Показатели назначения
2.4.1.3.1 Количество пользователей
К показателям количества пользователей относятся:
− расчетное количество пользователей;
− расчетное количество одновременно работающих пользователей;
− максимальное количество пользователей;
− максимальное количество одновременно работающих пользователей.
Пояснения по показателям, связанным с количеством пользователей, приведены
в Таблице 3 ТЗ.
Таблица 3 – Пояснения по показателям, связанным с количеством пользователей
№
Показатель
Определение
1
Расчетное количество пользователей
Количество пользователей, работу которых должна обеспечить Система
к моменту сдачи работ с учетом достижения показателей назначения
2
Расчетное количество одновременно
работающих пользователей
Количество одновременно работающих пользователей, работу которых
должна обеспечить Система к моменту сдачи работ с учетом достижения
показателей назначения
3
Максимальное количество пользователей
Максимальное количество пользователей, работу которых должна
обеспечить архитектура Системы
4
Максимальное количество одновременно Максимальное количество одновременно работающих пользователей,
работающих пользователей
работу которых должна обеспечить архитектура Системы
Значения показателей количества пользователей, работа которых должна обеспечиваться
Системой, представлены в Таблице 4 ТЗ.
22
Таблица 4 – Значения показателей количества пользователей
№
Показатель
Значение
1
Расчетное количество пользователей
2 565
2
Расчетное количество одновременно работающих пользователей
1 905
3
Максимальное количество пользователей
2 700
4
Максимальное количество одновременно работающих пользователей
1 920
2.4.1.3.2 Количество обрабатываемых объектов
К показателям числа обрабатываемых объектов относятся:
− расчетное количество регистрируемых в ПСД дел в сутки/в год;
− максимальное количество регистрируемых в ПСД дел в сутки/в год;
− расчетное количество регистрируемых документов в ПСД в сутки/в год;
− максимальное количество регистрируемых документов в ПСД в сутки/в год;
− расчетное количество регистрируемых в ПСД субъектов в сутки/в год;
− максимальное количество регистрируемых в ПСД субъектов в сутки/в год;
− расчетное количество запросов, формируемых в ведомства в ПСД в сутки/в год;
− максимальное количество запросов, формируемых в ведомства в ПСД в сутки/в год;
− расчетное количество дел, поступающих из ИТК МС в ПСД в сутки/в год;
− максимальное количество дел, поступающих из ИТК МС в ПСД в сутки/в год;
− расчетное количество корреспонденции, регистрируемой в ПСД в сутки/в год;
− максимальное количество корреспонденции, регистрируемой в ПСД в сутки/в год;
− расчетное количество исполнительных документов, отправляемых из ПСД в АИС ФССП
России в сутки/в год;
− максимальное количество исполнительных документов, отправляемых из ПСД
в АИС ФССП России в сутки/в год;
− расчетное количество поданных документов из подсистемы интернет-портал в ПСД
в сутки/в год;
− максимальное количество поданных документов из подсистемы интернет-портал в ПСД
в сутки/в год;
− расчетное количество карточек, регистрируемых в ПМ «Судимость» в сутки/в год;
− максимальное количество карточек, регистрируемых в ПМ «Судимость» в сутки/в год;
− расчетное количество документов, регистрируемых в подсистеме интернет-портал
в сутки/в год;
− максимальное количество документов, регистрируемых в подсистеме интернет-портал
в сутки/в год;
− расчетное количество переданных дел из ПСД в подсистему информационных киосков
и экранов в сутки/в год;
− максимальное количество переданных дел из ПСД в подсистему информационных киосков
и экранов в сутки/в год.
Описания объектов приведены в Таблице 5 ТЗ.
Таблица 5 – Описание объектов
№
Объект
1
Дело
2
Запрос
3
Документ
4
Корреспонденция
Краткое описание
Совокупность судебных, процессуальных документов, объединенных
родительской сущностью
Сущность, отправляемая во внешнюю систему и содержащая набор параметров
для получения ответа с информацией по отправленным данным
Процессуальный документ или судебный документ, который поступает в
Систему из внешних систем или регистрируется внутри Системы
Судебная корреспонденция, поступающая в Систему или исходящая из
Системы
23
№
5
6
7
Объект
Краткое описание
Карточка
Исполнительный
документ
Учетно-статистическая карточка на подсудимого
Документ, направляемый на исполнение в АИС ФССП России
Сведения о физическом или юридическом лице, участвующем в процессе
судопроизводства
Субъект
Пояснения по показателям, связанным с числом обрабатываемых объектов, приведены
в Таблице 6 ТЗ.
Таблица 6 – Пояснения по показателям, связанным с количеством обрабатываемых объектов
№
Определение
Показатель
В сутки
За год
1
Количество дел, регистрируемых в ПСД в
Расчетное количество
сутки к моменту сдачи работ по
регистрируемых в ПСД
Контракту
с
учетом
достижения
дел
показателей назначения
Количество
дел,
регистрируемых
в ПСД за год к моменту сдачи работ по
Контракту с учетом достижения
показателей назначения
2
Максимальное
количество
регистрируемых в ПСД
дел
Максимальное
количество
дел,
регистрируемых в ПСД, обработку
которых
должна
обеспечить
архитектура Системы в течение года
3
Количество
документов,
Количество документов, регистрируемых
Расчетное количество
регистрируемых в ПСД за год
в ПСД в сутки к моменту сдачи работ по
регистрируемых
к моменту сдачи работ по Контракту
Контракту
с учетом
достижения
документов в ПСД
с учетом
достижения
показателей
показателей назначения
назначения
4
Максимальное
количество
регистрируемых
документов ПСД
5
Количество
субъектов,
Количество субъектов, регистрируемых в
Расчетное количество
регистрируемых в ПСД за год
ПСД в сутки к моменту сдачи работ по
регистрируемых в ПСД
к моменту сдачи работ по Контракту
Контракту
с
учетом
достижения
субъектов
с учетом
достижения
показателей
показателей назначения
назначения
Максимальное
количество
дел,
регистрируемых в ПСД, обработку
которых должна обеспечить архитектура
Системы в течение суток
Максимальное количество документов,
регистрируемых в ПСД, обработку
которых должна обеспечить архитектура
Системы в течение суток
Максимальное количество документов,
регистрируемых в ПСД, обработку
которых
должна
обеспечить
архитектура Системы в течение года
6
Максимальное
количество
регистрируемых в ПСД
субъектов
Максимальное количество субъектов,
регистрируемых в ПСД, обработку
которых должна обеспечить архитектура
Системы в течение суток
Максимальное количество субъектов,
регистрируемых в ПСД, обработку
которых
должна
обеспечить
архитектура Системы в течение года
7
Количество запросов, формируемых
Расчетное количество
в ведомства в ПСД в сутки к моменту
запросов, формируемых
сдачи работ по Контракту с учетом
в ведомства в ПСД
достижения показателей назначения
Количество запросов, формируемых
в ведомства в ПСД за год к моменту
сдачи работ по Контракту с учетом
достижения показателей назначения
8
Максимальное
количество
запросов,
формируемых
в
ведомства в ПСД
Максимальное количество запросов,
формируемых в ведомства в ПСД,
обработку которых должна обеспечить
архитектура Системы в течение суток
Максимальное количество запросов,
формируемых в ведомства из ПСД,
обработку которых должна обеспечить
архитектура Системы в течение года
9
Количество дел, поступающих из ИТК
Расчетное количество
МС в ПСД в сутки к моменту сдачи работ
дел, поступающих из
по Контракту с учетом достижения
ИТК МС в ПСД
показателей назначения
Количество дел, поступающих из ИТК
МС в ПСД за год к моменту сдачи работ
по Контракту с учетом достижения
показателей назначения
10
Максимальное
количество
Максимальное
количество
дел, Максимальное
количество
дел,
дел, поступающих из ИТК МС в ПСД, поступающих из ИТК МС в ПСД,
24
№
Показатель
Определение
В сутки
За год
поступающих из ИТК обработку которых должна обеспечить обработку которых должна обеспечить
МС в ПСД
архитектура Системы в течение суток
архитектура Системы в течение года
11
Количество
корреспонденции,
Количество
корреспонденции,
Расчетное количество
регистрируемой в ПСД за год
регистрируемой в ПСД в сутки к моменту
корреспонденции,
к моменту сдачи работ по Контракту
сдачи работ по Контракту с учетом
регистрируемой в ПСД
с учетом
достижения
показателей
достижения показателей назначения
назначения
12
Максимальное
количество
корреспонденции,
регистрируемой в ПСД
Максимальное
количество
корреспонденции,
регистрируемой
в ПСД, обработку которой должна
обеспечить
архитектура
Системы
в течение суток
Максимальное
количество
корреспонденции,
регистрируемой
в ПСД, обработку которой должна
обеспечить
архитектура
Системы
в течение года
13
Расчетное количество
исполнительных
документов,
отправляемых из ПСД в
АИС ФССП России
Количество
исполнительных
документов, отправляемых из ПСД
в АИС ФССП России в сутки к моменту
сдачи работ по Контракту с учетом
достижения показателей назначения
Количество
исполнительных
документов, отправляемых из ПСД
в АИС ФССП России за год к моменту
сдачи работ по Контракту с учетом
достижения показателей назначения
14
Максимальное
количество
исполнительных
документов,
отправляемых из ПСД в
АИС ФССП России
Максимальное
количество
исполнительных
документов,
отправляемых из ПСД в АИС ФССП
России, отправку которых должна
обеспечить
архитектура
Системы
в течение суток
Максимальное
количество
исполнительных
документов,
отправляемых из ПСД в АИС ФССП
России, отправку которых должна
обеспечить
архитектура
Системы
в течение года
15
Количество поданных документов из
Расчетное количество
подсистемы интернет-портал в ПСД
поданных документов
в сутки к моменту сдачи работ по
из
подсистемы
Контракту
с
учетом
достижения
интернет-портал в ПСД
показателей назначения
Количество поданных документов
из подсистемы интернет-портал в ПСД
за год к моменту сдачи работ по
Контракту с учетом достижения
показателей назначения
16
Максимальное
количество поданных
документов
из
подсистемы интернетпортал в ПСД
Максимальное количество документов,
поданных из подсистемы интернетпортал в ПСД, обработку которых
должна обеспечить архитектура Системы
в течение суток
Максимальное количество документов,
поданных из подсистемы интернетпортал в ПСД, обработку которых
должна
обеспечить
архитектура
Системы в течение года
17
Расчетное количество
карточек,
регистрируемых в ПМ
«Судимость»
Количество карточек, регистрируемых
в ПМ «Судимость» в сутки к моменту
сдачи работ по Контракту с учетом
достижения показателей назначения
Количество карточек, регистрируемых
в ПМ «Судимость» за год к моменту
сдачи работ по Контракту с учетом
достижения показателей назначения
18
Максимальное
количество
карточек,
регистрируемых в ПМ
«Судимость»
Максимальное количество карточек,
регистрируемых в ПМ «Судимость»,
обработку которых должна обеспечить
архитектура Системы в течение суток
Максимальное количество карточек,
регистрируемых в ПМ «Судимость»,
обработку которых должна обеспечить
архитектура Системы в течение года
19
Расчетное количество
документов,
регистрируемых
в
подсистеме интернетпортал
Количество документов, регистрируемых
в подсистеме интернет-портал в сутки к
моменту сдачи работ по Контракту с
учетом
достижения
показателей
назначения
Количество
документов,
регистрируемых
в
подсистеме
интернет-портал за год к моменту сдачи
работ по Контракту с учетом
достижения показателей назначения
20
Максимальное
количество документов,
регистрируемых
в
подсистеме интернетпортал
Максимальное количество документов,
регистрируемых в подсистеме интернетпортал, обработку которых должна
обеспечить
архитектура
Системы
в течение суток
Максимальное количество документов,
регистрируемых
в
подсистеме
интернет-портал, обработку которых
должна
обеспечить
архитектура
Системы в течение года
25
№
Показатель
Определение
В сутки
За год
21
Расчетное количество
переданных дел из ПСД
в
подсистему
информационных
киосков и экранов в
сутки/в год
Количество
дел,
регистрируемых
в подсистеме информационных киосков
и экранов в сутки к моменту сдачи работ
по Контракту с учетом достижения
показателей назначения
Количество
дел,
регистрируемых
в подсистеме
информационных
киосков и экранов за год к моменту
сдачи работ по Контракту с учетом
достижения показателей назначения
22
Максимальное
количество переданных
дел
из
ПСД
в
подсистему
информационных
киосков и экранов в
сутки/в год
Максимальное
количество
дел,
регистрируемых
в
подсистеме
информационных киосков и экранов,
обработку которых должна обеспечить
архитектура Системы в течение суток
Максимальное
количество
дел,
регистрируемых
в
подсистеме
информационных киосков и экранов,
обработку которых должна обеспечить
архитектура Системы в течение года
Значения показателей, связанных с количеством объектов, регистрация которых должна
обеспечиваться Системой, представлены в Таблице 7 ТЗ.
Таблица 7 – Значения показателей количества регистрируемых объектов
Количество объектов предметной области, обрабатываемых
Системой
№
Объект
Расчетное
Максимальное
В сутки
За год
В сутки
За год
Количество регистрируемых в ПСД
1
10 000
3 650 000
15 000
5 475 000
дел
Количество
документов,
2
28 771
10 501 700
33 875
12 364 500
регистрируемых в ПСД
Количество
субъектов,
3
48 356
17 650 000
57 780
21 090 000
регистрируемых в ПСД
Количество
запросов,
4
4 710
1 719 150
5 300
1 934 500
формируемых в ведомства в ПСД
Количество дел, поступающих из
5
600
220 000
1 000
365 000
ИТК МС в ПСД
Количество
корреспонденции,
6
6 900
2 518 500
10 400
3 796 000
регистрируемой в ПСД
Количество
исполнительных
7
документов, отправляемых из ПСД
1 200
438 000
1 300
474 500
в АИС ФССП России
Количество поданных документов
8
170
62 050
190
69 350
из внешнего портала в ПСД
Количество
карточек,
9
регистрируемых
в
ПМ
16
5 840
19
6 935
«Судимость»
Количество
документов,
10
регистрируемых в подсистеме
12 000
4 380 000
16 000
5 840 000
Внешнего портала
Количество переданных дел из
ПСД
в
подсистему
11
110
40 150
140
51 100
информационных
киосков
и
экранов в сутки/в год
Всего
112 833
41 185 390
141 004
51 466 885
2.4.1.3.3 Быстродействие
К показателям быстродействия относятся:
− расчетное время отклика при запросе к Системе;
− максимальное время отклика при запросе к Системе.
26
Пояснения по показателям, связанным с быстродействием, приведены в Таблице 8 ТЗ.
№
1
2
3
4
5
Таблица 8 – Определения показателей, связанных с быстродействием
Определение
Расчетное время отклика при запросе пользователей к ПСД, которое
Расчетное время отклика при
должна обеспечить ПСД к моменту сдачи работ по Контракту с учетом
запросе к ПСД
достижения всех показателей назначения
Максимальное время отклика при запросе пользователей к ПСД,
Максимальное время отклика при
которое должна обеспечить ПСД к моменту сдачи работ по Контракту
запросе к ПСД
с учетом достижения всех показателей назначения
Расчетное время отклика при запросе пользователей к подсистеме
Расчетное время отклика при
интернет-портал, которое должна обеспечить подсистема интернетзапросе к подсистеме интернетпортал к моменту сдачи работ по Контракту с учетом достижения всех
портал
показателей назначения
Расчетное время доставки запроса к Расчетное время доставки запроса к подсистеме электронного
подсистеме
электронного взаимодействия, которое должен обеспечить ПСД к моменту сдачи
взаимодействия из ПСД
работ по Контракту с учетом достижения всех показателей назначения
Расчетное время отклика при Расчетное время отклика при запросе пользователей к подсистеме
запросе
к
подсистеме информационных киосков и экранов, которое должна обеспечить
информационных
киосков
и подсистема информационных киосков и экранов к моменту сдачи
экранов
работ по Контракту с учетом достижения всех показателей назначения
Показатель
Значения показателей быстродействия Системы, достижение которых необходимо
обеспечить, представлены в Таблице 9 ТЗ.
№
1
2
3
4
5
Таблица 9 – Значения показателей быстродействия
Показатель
Значение
Расчетное время отклика при запросе к ПСД, сек.
3
Максимальное время отклика при запросе к ПСД, сек.
45
Расчетное время отклика при запросе к подсистеме интернет-портал, сек.
10
Расчетное время доставки запроса к подсистеме электронного взаимодействия
2
из ПСД, мин.
Расчетное время отклика при запросе к подсистеме информационных киосков
10
и экранов
При этом отдельные операции могут иметь большую длительность или носить отложенный
характер.
2.4.1.4 Требования к безопасности
Серверная часть оборудования Системы должна быть расположена на мощностях, которые
определяются Функциональным заказчиком.
Программно-аппаратные средства Системы должны обеспечивать безопасность
обслуживающего персонала при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте с учетом
требований ГОСТ Р 71784-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства
вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний,
маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и ГОСТ Р 50948-2001. Государственный
стандарт Российской Федерации. «Средства отображения информации индивидуального
пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности».
Специальные требования по обеспечению безопасности клиентских технических средств
не предъявляются.
2.4.1.5 Требования по сохранности информации при авариях
Сохранность информации в Системе должна обеспечиваться, при разрушении данных при
механических и электронных сбоях и отказах в работе вычислительного и сетевого оборудования
на основе программных процедур восстановления информации с использованием хранимых копий
БД, файлов журналов изменений в БД.
Для обеспечения сохранности информации в Системе должно быть предусмотрено:
− резервное копирование БД Системы;
27
− восстановление данных в непротиворечивое состояние при программно-аппаратных сбоях
(отключение электрического питания, сбоях операционной системы и других)
вычислительно-операционной среды функционирования;
восстановление данных в непротиворечивое состояние при сбоях в работе сетевого
программного и аппаратного обеспечения.
2.4.1.5.1 Перечень событий, при которых должна быть обеспечена сохранность информации
в Системе
В Системе должна быть обеспечена защита данных от утраты или нарушения целостности
в следующих случаях:
− при сбоях в электропитании серверного оборудования – средствами СУБД,
обеспечивающей сохранность данных в состоянии на момент последней завершенной
транзакции;
− при авариях, приведших к невозможности восстановления данных с сервера СУБД
– использованием процедур резервного копирования БД Системы и хранения резервных
копий на съемном носителе.
В Системе должно предусматриваться автоматическое восстановление обрабатываемой
информации в следующих аварийных ситуациях:
− программный сбой при операциях записи или чтения;
− разрыв связи с клиентской программой (терминальным устройством) в ходе
редактирования или обновления информации.
В Системе должна предусматриваться возможность ручного восстановления
обрабатываемой информации из резервной копии в следующих аварийных ситуациях:
− физический выход из строя дисковых накопителей;
− ошибочные действия обслуживающего персонала.
В Системе должно предусматриваться автоматическое восстановление работоспособности
серверной части Системы в следующих ситуациях:
− штатное и аварийное отключение электропитания серверной части, приведшее
к перезагрузке Системы;
− штатная перезагрузка Системы и загрузка после отключения;
− программный сбой СПО, приведший к перезагрузке Системы.
В
Системе
должно
предусматриваться
полуавтоматическое
восстановление
работоспособности серверной части Системы в следующих аварийных ситуациях:
− физический выход из строя любого аппаратного компонента, кроме дисковых
накопителей – после замены компонента и восстановления конфигурации СПО;
− аварийная перезагрузка Системы, приведшая к не фатальному нарушению целостности
файловой системы – после восстановления файловой системы.
2.4.1.6 Требования к защите информации при выполнении работ
Система не предназначается для обработки информации, составляющей государственную
тайну.
При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить выполнение требований
действующего законодательства по защите информации, в том числе обеспечении безопасности
персональных данных:
− в случае возникновения угроз и фактов сбоя и (или) нарушений в работе Системы, угроз
и фактов утечки информации, а также нарушений требований о защите информации,
которые могут привести к нарушению функционирования Системы и (или) нарушению
сроков и качества выполнения работ – проинформировать Заказчика о произошедшем
не позднее 5 (пяти) минут с момента соответствующего обнаружения;
− не позднее 20 (двадцати) минут с момента возникновения нарушений требований по защите
информации, которые могут привести к утечкам информации и (или) нарушению
28
функционирования Системы и (или) нарушению сроков и качества выполнения работ,
принять меры по их устранению;
− обеспечивать контроль и учет действий своих работников (работников субподрядчиков,
привлекаемых к выполнению работ), имеющих возможность изменения конфигурации
программно-технических средств и средств защиты информации Системы;
− обеспечивать контроль и учет действий своих работников (работников субподрядчиков,
привлекаемых к выполнению работ), имеющих доступ к программно-технических
средствам, средствам защиты информации Системы, информации ограниченного доступа
Заказчика.
Применяемые меры обеспечения информационной безопасности должны обеспечивать
минимизацию рисков, связанных с возможным нарушением конфиденциальности, целостности
и доступности информации, содержащейся в Системе. Они включают практические правила
управления безопасностью (организационно-административные, программные, физические меры
защиты), в том числе:
− управление доступом к Системе, информационным ресурсам Системы и резервным
копиям;
− предотвращение несанкционированного доступа извне;
− организация защиты данных средствами резервного копирования и санкционированного
восстановления, дублирования копий и организации их хранения;
− мониторинг и устранение уязвимостей в Системе.
Комплекс механизмов защиты информации в Системе должен обеспечивать выполнение
следующих требований:
− доступ к Системе должен предоставляться только зарегистрированным пользователям;
− для каждого пользователя должна иметься возможность разграничения доступа
к компонентам Системы;
− для каждого пользователя должна иметься возможность установить уровень доступа,
обеспечивающий только просмотр или модификацию информации.
Любая информация, предоставляемая Подрядчику Заказчиком с целью выполнения работ,
предусмотренных ТЗ, является конфиденциальной и не должна передаваться третьим лицам
без письменного разрешения Заказчика и не иначе как для обеспечения качества работ.
Допускается передача информации для выполнения работ Подрядчиком привлекаемым
субподрядчикам, уведомление о привлечении которых должно быть направлено Подрядчиком
и получено Заказчиком в соответствии с Контрактом.
2.4.1.6.1 Технические требования по защите информации
При разработке программного кода Подрядчик должен выполнять требования Частной
политики безопасности исходного кода, утвержденной распоряжением Департамента
информационных технологий города Москвы от 26 сентября 2022 г. № 64-16-464/22
(далее – Политика исходного кода).
Хранение исходного кода, находящегося в разработке, должно осуществляться
в репозитории, размещенном на технических средствах Подрядчика. После завершения процесса
передачи исходного кода от Подрядчика Заказчику, хранение исходного кода должно
осуществляться на технических средствах Заказчика.
Не допускается хранение исходного кода на технических средствах, доступных из сетей
общего доступа, в том числе сети Интернет.
Разработка исходного кода должна осуществляться на технических средствах,
размещенных в выделенном в вычислительной инфраструктуре ЦОД Подрядчика контуре
разработки Системы, отделенном от остальных контуров (промышленного и тестового).
Подрядчик обязан создать, контролировать и сопровождать Библиотеку разработки ППО
для обеспечения упорядоченной разработки и последующей поддержки ППО. Библиотека
разработки ППО может быть частью среды разработки ППО и среды верификации. Подрядчик
должен сопровождать Библиотеку разработки ППО на протяжении всего действия Контракта.
29
Компиляторы, редакторы и другие инструментальные средства разработки исходного кода
или системные утилиты должны быть доступны только в контуре разработки.
При разработке программного кода Подрядчик должен применять методы безопасного
программирования, включающие:
− ручную и автоматизированную проверку кода на предмет недекларированных
возможностей (далее – НДВ);
− использование при разработке доверенной аппаратной платформы с функциями защиты
от НДВ на системном и прикладном уровне;
− контроль версионности исходного кода;
− устранение выявленных Заказчиком уязвимостей информационной системы.
Предотвращение появления и устранение уязвимостей ППО должно быть достигнуто путем
реализации Подрядчиком мер по разработке безопасного ППО, представленных
в ГОСТ Р 56939-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации.
Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования».
2.4.1.7 Требования к эргономике и технической эстетике
Автоматизированные рабочие места персонала должны оборудоваться в соответствии
с ГОСТ Р 50948-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. «Средства отображения
информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования
безопасности».
Взаимодействие пользователей с Системой должно осуществляться посредством
визуального графического веб-интерфейса. Ввод/вывод данных Системы, приема управляющих
команд и отображения результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме.
Система должна обеспечивать соблюдение единых правил организации интерфейса
с пользователем.
Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора
типа «мышь», то есть управление должно осуществляться с помощью набора экранных меню,
кнопок, значков. Клавиатурный режим ввода должен использоваться при заполнении
и (или) редактировании значений полей экранных форм, а также может использоваться
для использования сочетания клавиш, которым назначено конкретное действие в Системе,
позволяющее значительно ускорить работу пользователя.
Расположение надписей, элементов управления, ввода и просмотра данных должно быть
логичным и интуитивно понятным.
Надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователям Системы
(кроме служебных системных сообщений), должны быть на русском языке. Допускается вывод
служебных сообщений на английском языке.
Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных
неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями
входных данных. При этом Система должна выдавать пользователям соответствующие
сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной
(недопустимой) команде или некорректному вводу данных.
2.4.1.8 Требования к патентной чистоте
Патентная чистота Системы и ее частей должна быть обеспечена в отношении патентов,
действующих на территории Российской Федерации.
Реализация технических, программных, организационных и иных решений,
предусмотренных проектом Системы, не должна приводить к нарушению авторских и смежных
прав третьих лиц.
2.4.1.9 Требования к стандартизации и унификации
При разработке или выборе применяемых в Системе архитектурных и функциональных
решений преимущество должно отдаваться решениям, основанным на стандартизированных
30
технологиях, то есть прошедшим процедуру стандартизации и утвержденным в качестве стандарта
либо рекомендации каким-либо признанным международным, федеральным, отраслевым,
промышленным органом по стандартизации.
Проектные решения Системы при выполнении различных функций должны обеспечивать
следующие общие требования по унификации:
− соблюдение единых правил организации интерфейса с пользователем;
− единообразную реакцию подсистем Системы на неверные действия пользователей
и обслуживающего персонала;
− использование фиксированного перечня терминов и определений при организации
диалогов и формировании экранных форм;
− типовой подход к разграничению прав доступа пользователей к информации.
Единообразный подход к решению однотипных задач должен достигаться:
− унификацией функциональной структуры Системы в части информационных,
вспомогательных функций Системы и в части связи между ними;
− ориентацией на одинаковый программно-технический способ реализации одинаковых
функций Системы;
− использованием типизации алгоритмов.
2.4.1.10 Требования к использованию лицензионного программного обеспечения
Подрядчиком при разработке может использоваться ПО и библиотеки программных кодов,
являющиеся собственной разработкой Подрядчика или приобретаемые на основании лицензий
(в том числе свободно распространяемое ПО с открытым исходным кодом). В случае
использования в составе Системы ПО с открытым исходным кодом Подрядчик до внедрения ПО
в Систему обязан направить Заказчику уведомление о включении в состав Системы такого ПО
с названием ПО, номером версии, ссылкой на интернет-ресурс, описанием лицензионных условий
данного ПО и целей внедрения такого ПО в Систему. В случае использования ПО с открытым
исходным кодом, условия лицензирования которого накладывают ограничения на дальнейшее
использование ПО (в т.ч. устанавливающие условия его модификации и дальнейшего
распространения), для включения такого ПО в состав Системы Подрядчик обязан получить
предварительное письменное согласие Заказчика.
ПО, в том числе программные комплексы и компоненты ПО, используемое в составе
Системы, должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных (https://reestr.digital.gov.ru/reestr/) или в единый реестр
программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств – членов
Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (https://eacreestr.digital.gov.ru/). В случае невозможности использования ПО, включенного в указанные
реестры, Подрядчик обязан предоставить Заказчику на согласование проект обоснования
невозможности использования. Решение об использовании альтернативного ПО принимается
Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения официального запроса и
оформляется сопроводительным письмом Подрядчику.
Состав и количество лицензий на ПО, необходимое для эксплуатации Системы,
являющееся собственной разработкой Подрядчика или закупаемое Подрядчиком у третьих лиц,
должно быть указано в документе «Пояснительная записка к техническому проекту».
В отношении ПО с открытым исходным кодом, которое было использовано Подрядчиком
при выполнении работ по Контракту и включено в состав Системы, в документ «Пояснительная
записка к техническому проекту» также должна быть включена информация, указанная в первом
абзаце настоящего пункта ТЗ.
При предоставлении Заказчику прав использования ПО, разработанного третьими лицами,
либо Подрядчиком в целях использования такого ПО в рамках реализации условий ТЗ
и Контракта, состав таких прав должен включать возможность предоставления Заказчиком прав
использования такого ПО в составе Системы государственным (муниципальным) органам,
подведомственным им организациям, пользователям Системы в объеме, необходимом
31
для использования Системы по ее прямому назначению, подрядчикам (исполнителям), с которыми
Заказчиком или указанными лицами заключены государственные контракты (договоры),
и их субподрядчикам (соисполнителям) для целей исполнения обязательств по таким
государственным контрактам (договорам). Одновременно с предоставлением прав использования
указанного ПО Подрядчик предоставляет право на переработку (модификацию) такого ПО
Заказчику и подведомственным ему организациям с правом предоставления таких прав
подрядчикам (и их субподрядчикам) для целей исполнения государственных контрактов
(договоров), заключенных с ними.
В соответствии с пунктом 7.3 Контракта Заказчик предоставляет Подрядчику права
использования ПО Системы, а также иного ПО, правообладателем которого является город
Москва или Заказчик, и перечень которого согласован Подрядчиком с Заказчиком в письменной
форме (в том числе путем указания наименований такого ПО в ТЗ), для использования в рамках
исполнения Контракта (далее – ПО Заказчика), безвозмездно на срок выполнения работ
по Контракту на условиях простой (неисключительной) лицензии в целях выполнения работ,
предусмотренных Контрактом. Подрядчик имеет право использовать ПО Заказчика на территории
Российской Федерации в рамках выполнения работ по Контракту следующими способами:
инсталляция, запуск, воспроизведение, модификация, переработка, доработка, адаптация.
Подрядчик имеет право предоставить права использования ПО Заказчика субподрядчикам
для целей выполнения работ по Контракту при письменном согласии Заказчика на такое
предоставление прав использования. Стороны признают и соглашаются, что данные положения
ТЗ признаются лицензионным договором.
2.4.1.11 Дополнительные требования
По решению Заказчика для учета и контроля процессов, связанных с выполнением работ,
предусмотренных ТЗ, Подрядчиком могут быть использованы программные средства управления
проектами, принадлежащие Заказчику. Порядок предоставления доступа Подрядчику
к соответствующим средствам, а также порядок выполнения Подрядчиком работ
с их использованием, определяется Заказчиком.
2.4.1.11.1 Специальные требования
Программно-технические средства, необходимые для размещения разрабатываемого
решения, должны быть определены Заказчиком.
Подрядчик должен сформулировать предложение по размещению Системы, исходя
из заданных параметров производительности, доступности и информационной безопасности.
Предложение по размещению Системы в части требуемых мощностей должно быть описано
Подрядчиком в документе «Описание архитектуры системы» и согласовано с Заказчиком
и Функциональным заказчиком.
2.4.1.12 Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию Системы
Эксплуатация Системы должна производиться в соответствии с эксплуатационной
документацией.
Обслуживание Системы должно производиться персоналом Системы. Допускается
использование специализированных служб для обслуживания и ремонта оборудования Системы.
2.4.1.13 Условия и регламент (режим) эксплуатации Системы
При эксплуатации Системы должны использоваться штатные методы защиты
от механических, тепловых, электромагнитных и других воздействий; защиты данных,
в том числе от несанкционированного доступа к ним, применяемые в ЦОД
Заказчика/Функционального заказчика.
Виды и периодичность обслуживания Системы:
− для Системы должно быть предусмотрено периодическое техническое обслуживание;
32
− при возникновении неисправностей в Системе должно осуществляться оперативное
обслуживание Системы;
− функционирование Системы без обслуживания не должно допускаться.
2.4.1.14 Требования к защите информации от несанкционированного доступа
Специальные требования не предъявляются.
Аттестация Системы по требованиям безопасности информации не производится.
2.4.2 Требования к видам обеспечения
2.4.2.1 Требования к математическому обеспечению
Требования к математическому обеспечению не предъявляются.
2.4.2.2 Требования к информационному обеспечению
Информационное обеспечение должно быть достаточным для выполнения всех
автоматизированных функций Системы.
Должна быть обеспечена защита целостности хранимых данных на уровне операций СПО
и ППО.
2.4.2.2.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных в Системе
В состав информационного обеспечения должны входить нормативно-справочная
информация, информационные объекты, входные и выходные данные и структура управления БД.
Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены
на этапах технического проектирования, развития Системы и подготовки рабочей документации
и приведены в документе «Описание информационного обеспечения».
Программно-технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны
использовать технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных
и оперативную замену оборудования.
2.4.2.2.2 Требования к организации ввода данных в Систему
Доступ к данным Системы должен быть предоставлен только авторизованным
пользователям Системы с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории
запрашиваемой информации.
Система должна обеспечивать однократный ввод исходных данных вне зависимости
от того, в каких информационных массивах и (или) базе данных они будут храниться и какими
сервисами будут использоваться.
Ввод данных должен осуществляться с проверкой введенных данных, подтверждением
их корректности и отсутствия повторных и неполных записей.
2.4.2.2.3 Требования к информационному обмену между компонентами Системы
Должна быть обеспечена возможность информационного обмена между подсистемами
и компонентами Системы без вмешательства персонала Системы и без повторного ручного ввода
информации.
2.4.2.2.4 Требования по использованию общегородских и других зарегистрированных
классификаторов, унифицированных документов
Требования по использованию общегородских и других зарегистрированных
классификаторов должны быть определены на стадии предварительного проектирования
и должны быть согласованы с Заказчиком.
2.4.2.2.5 Назначение справочников, классификаторов и информации, хранящейся в них
Состав и назначение справочников и классификаторов, и информации, хранящейся в них,
должны быть определены на этапе технического проектирования.
33
В случае выявления на этапе технического проектирования необходимости использования
централизованных справочных данных должны быть предусмотрены механизмы загрузки
централизованных справочников и механизмы поддержания их в актуальном состоянии с учетом
Стандарта ведения данных.
2.4.2.2.6 Объем и состав информации, получаемой из классификаторов
Объем и состав информации, получаемой из классификаторов, должны быть определены
на этапе технического проектирования.
2.4.2.2.7 Требования к разработке дополнительных классификаторов
Необходимость создания и порядок управления дополнительными классификаторами
и справочниками при выполнении работ по развитию Системы должна быть определена
при проектировании в рамках выполнения работ и приведена в ЧТЗ и документе «Описание
информационного обеспечения».
2.4.2.2.8 Требования по применению СУБД
Для хранения данных в Системе должны использоваться реляционные БД,
обеспечивающие реализацию встроенных механизмов построения индексов и контроля
целостности данных.
В Системе должно допускаться размещение параметров конфигурации Системы
в конфигурационных файлах.
Требования по применению СУБД:
− поддержка технологии клиент-сервер;
− поддержка многопроцессорной архитектуры;
− наличие средств создания индексов;
− совместимость с различными операционными системами серверов БД;
− поддержка сетевых протоколов TCP/IP;
− возможность контроля доступа к данным.
2.4.2.2.9 Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в Систему
и представлению данных
Состав данных должен обеспечивать выполнение всех функций Системы и отвечать
требованиям полноты, достоверности, однозначной идентификации, непротиворечивости
и необходимой точности представления.
2.4.2.2.10 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных
Система должна обеспечивать первичный контроль вводимых данных на соответствие
формальным правилам: проверка типов, размерности, допустимости значений.
2.4.2.2.11 Требования к процедуре придания юридической силы документам,
продуцируемым системой
Требования к процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым
техническими средствами Системы, не предъявляются.
2.4.2.3 Требования к лингвистическому обеспечению
Взаимодействие пользователей с Системой посредством графического интерфейса должно
происходить на русском языке за исключением сообщений, зависящих от настроек СПО,
установленного на рабочих местах пользователей.
При разработке программных решений Системы должно быть предусмотрено
использование языков программирования высокого уровня.
34
Решения по лингвистическому обеспечению, включая перечень используемых языков
программирования, должны быть уточнены при техническом проектировании и приведены
в документе «Пояснительная записка к техническому проекту».
2.4.2.4 Требования к программному обеспечению
ППО Системы должно обеспечивать:
− выполнение на различных АРМ пользователей одинаковых по назначению функций
с использованием одинаковых программных средств;
− использование на АРМ пользователей и серверах единых форматов данных и файлов;
− работу АРМ пользователей и серверов в локальных вычислительных сетях
и по зашифрованным каналам связи;
− просмотр файлов следующих форматов: PDF, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, PDF,
JPEG (JPG), PNG, TIFF;
СПО подсистемы интернет-портал должно обеспечивать:
− возможность работы программных продуктов в сетях общего пользования
с использованием браузеров на основе Chromium (108 и выше);
− использование серверной операционной системы на базе Suse linux 15 (и выше), Centos 9
(и выше), REDOS 7.3, Астра линукс. Использование x64-версии перечисленных
операционных систем;
− использование СУБД на основе PostgreSQL 11;
− использование языков программирования PHP;
− использование фреймворков Symfony для PHP и Vue для JavaScript;
− использование протоколов HTTP;
− использование операционной системы на рабочих станциях для работы в тонком
веб-клиенте Chrome (версии 108 или новее), Microsoft Edge (версии 107 или новее), Яндекс
браузер (версии 22.11 или новее);
− совместимость программных продуктов в части используемых технических средств, СПО
и общесистемной инфраструктуры в пределах требований к техническому обеспечению,
а также их информационная совместимость в пределах требований к информационному
обмену.
СПО подсистемы судебного делопроизводства должно обеспечивать:
− возможность работы программных продуктов в сетях общего пользования;
− использование операционной системы на рабочих станциях для работы в тонком
веб-клиенте Internet Explorer (не ниже версии 11);
− совместимость программных продуктов в части используемых технических средств, СПО
и общесистемной инфраструктуры в пределах требований к техническому обеспечению, а
также их информационная совместимость в пределах требований к информационному
обмену.
СПО подсистемы электронного взаимодействия должно обеспечивать:
− использование серверной операционной системы на базе Suse linux 12 (и выше), REDOS
7.3. Использование x64-версии перечисленных операционных систем;
− использование PostgreSQL;
− использование операционной системы на рабочих станциях для работы в тонком
веб-клиенте Google Chrome (версии 108 или новее), Яндекс.Браузер (версии 22.11 или
новее);
− совместимость программных продуктов в части используемых технических средств, СПО
и общесистемной инфраструктуры в пределах требований к техническому обеспечению,
а также их информационная совместимость в пределах требований к информационному
обмену.
СПО подсистемы информационные киоски и экраны:
− работу на аппаратных платформах архитектур x86-64 и ARM64;
35
− использование веб-браузера на базе Chromium для отображения контента;
− использование серверной операционной системы Windows Server 2008 R2 или более
поздней версии;
− использование веб-сервера Microsoft Internet Information Services (IIS);
− использование СУБД Microsoft SQL Server 2012 или более поздней версии.
Требования к ППО и СПО должны быть уточнены на этапах технического проектирования,
развития Системы и подготовки рабочей документации и должны быть детализированы в ЧТЗ.
2.4.2.5 Требования к техническому обеспечению
Работы по развитию Системы должны производиться в средах, представленных
в Таблице 10 ТЗ.
Таблица 10 – Описание сред разработки
№
п/п
1
Продуктивная среда
2
Предпродуктивная среда
3
Тестовая среда
4
Среда разработки
Наименование среды
Описание
Предназначена для промышленной эксплуатации ПО
Предназначена для проведения испытаний и проверки на соответствие
требованиям ТЗ и ЧТЗ на стороне Заказчика
Предназначена для проведения испытаний и проверки на соответствие
требованиям ТЗ и ЧТЗ на стороне Подрядчика
Предназначена для разработки и сборки программного кода
Иные решения по техническому обеспечению, в том числе по видам комплексов
технических средств, программно-технических комплексов и других комплектующих изделий,
на которых должно быть обеспечено функционирование Системы, а также состав и конфигурация
технических средств Системы должны быть определены на этапе технического проектирования
и приведены в документе «Пояснительная записка к техническому проекту».
2.4.2.6 Требования к метрологическому обеспечению
Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.
2.4.2.7 Требования к телекоммуникационному обеспечению
2.4.2.7.1 Необходимые линии и каналы связи
Связь между компонентами Системы должна осуществляться с использованием локальной
сети и сети Интернет по зашифрованным каналам связи.
2.4.2.7.2 Технические параметры каналов связи
Технические параметры каналов связи должны быть зашифрованы.
На судебных участках города Москвы должны использоваться следующие комплексы:
1. В качестве комплекса криптографической защиты тип 1 используется Программноаппаратный комплекс «С Терра VPN» Версия 4.3 исполнение «3-1» ««С Терра Шлюз ST KC1»
(G-7000-4.3-1749-8-8-RED-ST-KC1),
обладающий
максимальной
производительностью
шифрования – 9,2 Гбит/с.
2. В качестве комплекса криптографической защиты тип 2 используется Программноаппаратный комплекс «С Терра VPN» Версия 4.3 исполнение «3-3» «С Терра Шлюз SТ KC2»
(PAK G 100 200 4.3 1703 3 ST KC2), обладающий максимальной производительностью
шифрования – 151 Мбит/с.
3. В качестве комплекса криптографической защиты тип 3 используется Программноаппаратный комплекс «С Терра VPN» Версия 4.3 исполнение «3-3» «С Терра Шлюз SТ KC2»
(PAK G-100-4.3
1717-3-ST-KC2),
обладающий
максимальной
производительностью
шифрования – 151 Мбит/с.
36
2.4.2.7.3 Пропускная способность, интерфейсы, топология
Требования к пропускной способности, интерфейсам и топологии для обеспечения
функционирования Системы должны быть уточнены на стадии технического проектирования,
развития Системы и подготовки рабочей документации и должны быть детализированы в ЧТЗ.
2.4.2.7.4 Необходимость организации новых каналов связи либо возможность использования
существующей телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Москвы
Требования к организации новых каналов не предъявляются.
2.4.2.8 Требования к методическому обеспечению
2.4.2.8.1 Общие методологические требования к архитектурному проектированию
При разработке проектной документации должны использоваться стандарты
и руководящие документы на автоматизированные системы и информационные технологии:
− ГОСТ Р 56939-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации.
Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования»;
− ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии.
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание
автоматизированной системы»;
− ГОСТ Р 59793-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Стадии создания», и другие нормативно-технические документы, указанные
в разделе 7 ТЗ.
2.4.2.9 Требования к другим видам обеспечения
Требования к другим видам обеспечения не предъявляются.
2.4.3 Требования к документированию
Техническая документация и эксплуатационные документы на Систему (далее – документы
на Систему) должны быть разработаны в составе, указанном в пункте 3.1 ТЗ, и должны
удовлетворять требованиям стандартов и руководящих документов на автоматизированные
системы, а также документации Заказчика, в том числе:
− ГОСТ Р 59853-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Термины и определения»;
− ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии.
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность
и обозначение документов при создании автоматизированных систем» – в части
наименования и обозначения документов;
− ГОСТ Р 59793-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Стадии создания» – в части определения стадий и этапов работ;
− ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии.
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание
автоматизированной системы» – в части состава, содержания и правил оформления ЧТЗ;
− ГОСТ Р 59795-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Требования к содержанию документов» – в части содержания документов;
− ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний
автоматизированных систем» – в части определения видов испытаний.
Документы на Систему должны быть оформлены в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 2.105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. «Единая система
37
конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» на листах формата
А4 по ГОСТ 2.301-68. Межгосударственный стандарт. «Единая система конструкторской
документации Форматы» без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Допускается
для размещения рисунков и таблиц использование листов формата А3 с подшивкой по короткой
стороне листа. Документы объемом более 25 (двадцати пяти) листов должны содержать
информационную часть, состоящую из аннотации и содержания.
Комплект эксплуатационной документации на Систему должен содержать сведения,
обеспечивающие эксплуатацию Системы в соответствии с Положением об эксплуатации
автоматизированных информационных систем и ресурсов города Москвы, утвержденным
постановлением Правительства Москвы от 7 февраля 2012 г. № 26-ПП «Об утверждении
Положения об эксплуатации автоматизированных информационных систем и ресурсов города
Москвы».
Формальное полное соответствие документов на Систему требованиям указанных выше
ГОСТ по составу и структуре разделов не требуется. При этом должно быть достигнуто адекватное
описание всех видов обеспечения Системы, достаточное для подготовки персонала,
развертывания, эксплуатации и сопровождения по всем позициям, определяемым ГОСТ
для отдельных документов.
Документам на Систему должны присваиваться уникальные децимальные номера
в соответствии с порядком, установленным ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт.
«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды,
комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».
При разработке документов на Систему должно быть учтено, что документы «Руководство
пользователя», «Руководство администратора» должны содержать описание выполнения
операций (действий) персонала в технологическом процессе Функционального заказчика,
то есть описание должно строиться на основе технологических задач персонала с использованием
возможностей Системы и не должно сводиться к простому описанию (перечислению) функций
Системы. При этом в указанных документах должна быть отражена работа соответствующих
функций создаваемых подсистем Системы. Указанные документы должны содержать описание
выполнения операций (действий) всех категорий персонала, определенных в ТЗ и другой
документации на Систему. На скриншотах не допускается отображение персональных данных.
2.4.3.1 Требования к содержанию документа «Описание архитектуры системы»
Документ «Описание архитектуры системы» должен содержать следующие разделы:
− введение;
− нефункциональные требования;
− прикладная архитектура;
− технологический дизайн;
− аппаратные платформы;
− резервное копирование;
− системное программное обеспечение;
− межсетевое взаимодействие;
− таблица доступов администраторов Системы.
2.4.3.2 Требования к содержанию документа «Пояснительная записка к техническому
проекту»
Документ «Пояснительная записка к техническому проекту» должен содержать следующие
разделы:
− общие сведения;
− описание процесса деятельности;
− основные технические решения;
38
− мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу новых функций Системы
в действие.
2.4.3.3 Требования к содержанию документа «Описание информационного обеспечения»
Документ «Описание информационного обеспечения» должен содержать следующие
разделы:
− состав информационного обеспечения;
− организация информационного обеспечения;
− организация сбора и передачи информации;
− построение системы классификации и кодирования;
− организация внутримашинной информационной базы;
− приложения (при необходимости).
2.4.3.4 Требования к содержанию документа «Инструкция по сборке из исходных кодов
и развертыванию Системы»
Документ «Инструкция по сборке из исходных кодов и развертыванию Системы» должен
содержать описание пошагового процесса самостоятельной сборки программного обеспечения
без привлечения специалистов Подрядчика и самостоятельного развертывания всех компонентов
Системы без привлечения специалистов Подрядчика соответственно.
2.4.3.5 Требования к содержанию документов «Программа и методика предварительных
испытаний», «Программа и методика опытной эксплуатации» и «Программа и методика
приемочных испытаний»
Документы «Программа и методика предварительных испытаний», «Программа и методика
опытной эксплуатации» и «Программа и методика приемочных испытаний» должны содержать
разделы в соответствии с ГОСТ Р 59795-2021. Национальный стандарт Российской Федерации.
«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».
В приложения к документу «Программа и методика предварительных испытаний»
необходимо включить:
− методику проверки выполнения требований к функциям, выполняемым Системой;
− форму протокола предварительных испытаний;
− форму акта о приемке системы в опытную эксплуатацию.
В приложения к документу «Программа и методика опытной эксплуатации» необходимо
включить:
− методику проверки выполнения требований к функциям, выполняемым Системой;
− форму отчета о проведении опытной эксплуатации (включая форму журнала опытной
эксплуатации);
− форму акта о завершении опытной эксплуатации.
В приложения к документу «Программа и методика приемочных испытаний» необходимо
включить:
− методику проверки выполнения требований к функциям, выполняемым Системой;
− форму протокола приемочных испытаний;
− форму акта о готовности системы к вводу в эксплуатацию.
2.4.3.6 Требования к содержанию документа «Отчет о проведении опытной эксплуатации»
Документ «Отчет о проведении опытной эксплуатации» должен содержать следующие
разделы:
− объект опытной эксплуатации;
− полное наименование системы и ее условное обозначение;
− комплектность испытательной системы;
39
−
−
−
−
−
−
участники опытной эксплуатации;
цели опытной эксплуатации;
объем опытной эксплуатации;
продолжительность опытной эксплуатации;
основные результаты опытной эксплуатации;
приложение к документу – журнал опытной эксплуатации.
2.4.3.7 Требования к содержанию документа «Акт о завершении опытной эксплуатации»
Документ «Акт о завершении опытной эксплуатации» должен содержать следующие
разделы:
− сведения о комиссии, составившей акт;
− период проведения опытной эксплуатации;
− наименования документов, на основании которых проводилась опытная эксплуатация;
− основные результаты опытной эксплуатации;
− заключение о результатах опытной эксплуатации.
2.4.3.8 Требования к содержанию документа «Акт о готовности системы к вводу в
эксплуатацию»
Документ «Акт о готовности системы к вводу в эксплуатацию» должен содержать
следующие разделы:
− наименование Системы, готовой к вводу в эксплуатацию;
− сведения о комиссии, составившей акт;
− период времени работы комиссии;
− наименование Заказчика, Функционального заказчика и Подрядчика;
− наименование документов, на основании которых развита Система;
− состав функций Системы, готовой к вводу в эксплуатацию;
− перечень документов, предъявляемых комиссии;
− заключение комиссии о результатах испытаний;
− решение комиссии о готовности Системы к вводу в эксплуатацию.
40
Состав работ
Этапы выполнения работ
Этапы выполнения работ, а также перечень отчетной документации приведены в Таблице 11 ТЗ.
Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком досрочно выполнить работы по развитию Системы, а Заказчик вправе принять
и оплатить указанные работы.
3
3.1
Таблица 11 – Состав и содержание работ по развитию Системы
Наименование
работ
Сроки выполнения
работ
Отчетная документация
Работы по
Этап 1
Комплект отчетной документации, подготовленный в рамках дорабатываемых и реализуемых
развитию
Начало:
1 (первый) функций Системы и предоставляемый в течение этапа 1 Контракта в бумажном виде в 3 (трех)
Системы в
календарный день c экземплярах, а также на машинном носителе информации в 2 (двух) экземплярах:
соответствии с даты
заключения
пунктами
Контракта.
Предварительное проектирование:
3.2.2.1-3.2.2.4 ТЗ Окончание:
− Частное техническое задание на развитие АИС ЕИП;
40 (сороковой)
− Ведомость машинных носителей информации;
календарный день с − Машинный носитель информации;
даты
заключения − Акт приема-передачи отчетной документации.
Контракта.
Техническое проектирование:
− Пояснительная записка к техническому проекту;
− Описание архитектуры системы;
− Описание информационного обеспечения;
− Описание объекта защиты;
− Матрица ролей и полномочий пользователей системы;
− Ведомость машинных носителей информации;
− Машинный носитель информации;
− Акт приема-передачи отчетной документации.
Стоимость работ[1],
в % от Цены
Контракта
33,33
Рабочее проектирование:
− Руководство администратора;
− Руководство пользователя;
− Инструкция по сборке из исходных кодов и развертыванию системы;
− Исходные коды и дистрибутивы всей системы с учетом изменений, внесенных в рамках работ по
развитию системы (на машинном носителе информации);
− Акт выполнения пусконаладочных работ;
− Программа и методика предварительных испытаний (с приложением форм протокола
предварительных испытаний и акта о приемке системы в опытную эксплуатацию);
− Ведомость машинных носителей информации;
41
Наименование
работ
Сроки выполнения
работ
Отчетная документация
−
−
Стоимость работ[1],
в % от Цены
Контракта
Машинный носитель информации;
Акт приема-передачи отчетной документации.
Предварительные испытания:
Протокол предварительных испытаний;
− Акт о приемке системы в опытную эксплуатацию;
− План-программа подготовки персонала (с приложением формы отчета о подготовке персонала,
включающего протокол подготовки персонала);
− Программа и методика опытной эксплуатации (с приложением форм отчета о проведении опытной
эксплуатации, включающего журнал опытной эксплуатации, и акта о завершении опытной
эксплуатации);
− Ведомость машинных носителей информации;
− Машинный носитель информации;
− Акт приема-передачи отчетной документации.
Опытная эксплуатация:
− Программа и методика приемочных испытаний (с приложением форм протокола приемочных
испытаний и акта о готовности системы к вводу в эксплуатацию);
− Отчет о подготовке персонала с приложением протокола подготовки персонала;
− Отчет о проведении опытной эксплуатации (с приложением журнала опытной эксплуатации);
− Акт о завершении опытной эксплуатации;
− Ведомость машинных носителей информации;
− Машинный носитель информации;
− Акт приема-передачи отчетной документации.
Приемочные испытания
− Протокол приемочных испытаний;
− Акт о готовности системы к вводу в эксплуатацию;
− Актуализированный Паспорт системы.
− Ведомость машинных носителей информации;
− Машинный носитель информации;
− Акт приема-передачи отчетной документации.
Комплект отчетной документации, предоставляемый не позднее 10 (десяти) рабочих дней после
окончания этапа 1 Контракта в электронной форме:
Документ о приемке.
42
Наименование
работ
Сроки выполнения
работ
Развитие
Системы по
заявкам
Заказчика
Этап 2
Комплект отчетной документации, подготовленный в рамках дорабатываемых и реализуемых
Начало: 1 (первый) функций Системы и предоставляемый по каждой заявке в течение этапа 2 Контракта в бумажном
календарный день с виде в 3 (трех) экземплярах, а также на машинном носителе информации в 2 (двух) экземплярах:
даты
заключения
Контракта.
Предварительное проектирование:
Окончание:
− Частное техническое задание на развитие АИС ЕИП;
50 (пятидесятый)
− Расчет стоимости реализации решения;
календарный день с − Ведомость машинных носителей информации;
даты заключения.
− Машинный носитель информации;
− Акт приема-передачи отчетной документации.
Отчетная документация
Стоимость работ[1],
в % от Цены
Контракта
66,67[2]
Техническое проектирование:
− Пояснительная записка к техническому проекту;
− Описание архитектуры системы;
− Описание информационного обеспечения;
− Описание объекта защиты;
− Матрица ролей и полномочий пользователей системы;
− Ведомость машинных носителей информации;
− Машинный носитель информации;
− Акт приема-передачи отчетной документации.
Рабочее проектирование:
− Руководство администратора;
− Руководство пользователя;
− Инструкция по сборке из исходных кодов и развертыванию системы;
− Исходные коды и дистрибутивы всей системы с учетом изменений, внесенных в рамках работ по
развитию системы (на машинном носителе информации);
− Акт выполнения пусконаладочных работ;
− Программа и методика предварительных испытаний (с приложением форм протокола
предварительных испытаний и акта о приемке системы в опытную эксплуатацию);
− Ведомость машинных носителей информации;
− Машинный носитель информации;
− Акт приема-передачи отчетной документации.
Предварительные испытания:
Протокол предварительных испытаний;
43
Наименование
работ
Сроки выполнения
работ
Отчетная документация
−
−
−
−
−
−
Стоимость работ[1],
в % от Цены
Контракта
Акт о приемке системы в опытную эксплуатацию;
План-программа подготовки персонала (с приложением формы отчета о подготовке персонала,
включающего протокол подготовки персонала);
Программа и методика опытной эксплуатации (с приложением форм отчета о проведении опытной
эксплуатации, включающего журнал опытной эксплуатации, и акта о завершении опытной
эксплуатации);
Ведомость машинных носителей информации;
Машинный носитель информации;
Акт приема-передачи отчетной документации.
Опытная эксплуатация:
− Программа и методика приемочных испытаний (с приложением форм протокола приемочных
испытаний и акта о готовности системы к вводу в эксплуатацию);
− Отчет о подготовке персонала с приложением протокола подготовки персонала;
− Отчет о проведении опытной эксплуатации (с приложением журнала опытной эксплуатации);
− Акт о завершении опытной эксплуатации;
− Ведомость машинных носителей информации;
− Машинный носитель информации;
− Акт приема-передачи отчетной документации.
Приемочные испытания:
− Протокол приемочных испытаний;
− Акт о готовности системы к вводу в эксплуатацию;
− Актуализированный Паспорт системы.
− Ведомость машинных носителей информации;
− Машинный носитель информации;
− Акт приема-передачи отчетной документации.
Комплект отчетной документации, предоставляемый не позднее 10 (десяти) рабочих дней после
окончания этапа 2 Контракта в электронной форме:
— Документ о приемке.
[1]
Заполняется в рублях на этапе заключения Контракта в соответствии с предложением участника закупки, с которым заключается Контракт.
Расчетная стоимость работ по развитию Системы может быть изменена, если финансирование на этапе 2 Контракта не выбрано в полном объеме ввиду ненаправления
заявок Заказчиком или направления заявок в объеме меньшем, чем объем финансирования, предусмотренный на этап 2 Контракта.
[2]
44
Досрочное выполнение работ по развитию Системы в рамках этапа 1 Контракта возможно по согласованию с Заказчиком посредством
обмена сопроводительными письмами и может влиять на его длительность.
Досрочное выполнение работ в рамках этапа 2 Контракта возможно только в случае достижения предельного объема финансирования по
Контракту, определенного в пункте 3.3.2 ТЗ, либо недостаточности финансирования для направления очередной заявки Заказчиком Подрядчику.
45
3.2
Требования к работам
3.2.1 Требования к работам по развитию Системы
3.2.1.1 Порядок организации работ по развитию системы
Работы должны выполняться в соответствии с порядком и требованиями, приведенными
в ТЗ и заявках Заказчика (для этапа 2 Контракта).
В целях обеспечения взаимодействия не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения
Контракта Заказчик и Подрядчик, в рабочем порядке, назначают от каждой из сторон
уполномоченных лиц по вопросам, связанным с выполнением требований ТЗ. О любых
изменениях в контактной информации ответственных лиц Стороны должны уведомить друг друга
в рабочем порядке в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения таких изменений.
Работы по развитию Системы в ходе этапа 1 Контракта включают в себя следующий
порядок действий:
− Подрядчик должен предложить решение, которое должно быть реализовано в Системе
согласно пунктам 3.2.2.1-3.2.2.4 ТЗ, для чего разрабатывает ЧТЗ в соответствии с
требованиями пункта 3.2.1.3.3 ТЗ;
− Подрядчик должен предоставить Заказчику разработанное и согласованное
Функциональным заказчиком ЧТЗ в срок, определенный в пункте 3.2.1.3.3 ТЗ;
− Заказчик направляет Подрядчику информацию об утверждении ЧТЗ или перечень
замечаний к нему сопроводительным письмом;
− в случае получения от Заказчика замечаний Подрядчик в срок, не превышающий 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения, устраняет их и предоставляет согласованное
Функциональным заказчиком ЧТЗ для повторного рассмотрения Заказчиком;
− Процедура рассмотрения Заказчиком ЧТЗ повторяется до момента устранения
Подрядчиком всех замечаний Заказчика;
− утвержденное Заказчиком ЧТЗ является основанием для выполнения работ по развитию
Системы;
− программы и методики испытаний, опытной эксплуатации предоставляются Подрядчиком
до проведения соответствующих испытаний, опытной эксплуатации с сопроводительными
письмами;
− в сроки, определяемые в распорядительном документе Заказчика о проведении испытаний
комиссией, включающей представителей организаций Функционального заказчика,
Заказчика и Подрядчика, а также специалистов, привлекаемых по решению Заказчика,
осуществляется приемка выполненных работ по соответствующей программе и методике
испытаний, опытной эксплуатации, предложенной Подрядчиком для данного решения;
− после успешного прохождения приемочных испытаний (соответствия проверяемого пункта
требованиям ТЗ и ЧТЗ) Заказчиком принимается решение о готовности данного решения к
внедрению, для чего сторонами подписывается Акт о готовности системы к вводу в
эксплуатацию.
Работы по развитию Системы в ходе этапа 2 Контракта включают в себя следующий
порядок действий:
− Заказчик направляет Подрядчику с сопроводительным письмом согласованную
Функциональным заказчиком заявку на проведение работ по развитию Системы согласно
форме, представленной в Приложении 4 к ТЗ;
− Подрядчик должен предложить оптимальное решение, которое должно быть реализовано
в Системе согласно заявке Заказчика, для чего Подрядчиком разрабатывается ЧТЗ;
− Подрядчик осуществляет расчет стоимости реализации данного решения и оформляет его
документом «Расчет стоимости реализации решения» (по форме, представленной
в Приложении 5 к ТЗ);
− Подрядчик должен предоставить в бумажном виде разработанные и согласованные
Функциональным заказчиком ЧТЗ и Расчет стоимости реализации решения
сопроводительным письмом в срок, определенный в пункте 3.2.1.3.3 ТЗ;
− Заказчик направляет Подрядчику информацию об утверждении ЧТЗ и Расчета стоимости
реализации решения или перечень замечаний сопроводительным письмом;
46
−
в случае получения от Заказчика замечаний Подрядчик в срок, не превышающий 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения, устраняет их и предоставляет согласованное
Функциональным заказчиком ЧТЗ и Расчет стоимости реализации решения для повторного
рассмотрения Заказчиком;
− Процедура согласования Заказчиком ЧТЗ и Расчета стоимости реализации решения
повторяется до момента устранения Подрядчиком всех замечаний Заказчика;
− утвержденные Заказчиком ЧТЗ и Расчет стоимости реализации решения являются
основанием для выполнения работ по развитию Системы;
− программы и методики испытаний, опытной эксплуатации предоставляются Подрядчиком
до проведения соответствующих испытаний, опытной эксплуатации с сопроводительными
письмами;
− в сроки, определяемые в распорядительном документе Заказчика о проведении испытаний
комиссией, включающей представителей организаций Функционального заказчика,
Заказчика и Подрядчика, а также специалистов, привлекаемых по решению Заказчика,
осуществляется приемка выполненных работ по соответствующей программе и методике
испытаний, опытной эксплуатации, предложенной Подрядчиком для данного решения;
− после успешного прохождения приемочных испытаний (соответствия проверяемого пункта
требованиям ТЗ и ЧТЗ) Заказчиком принимается решение о готовности данного решения к
внедрению, для чего сторонами подписывается Акт о готовности системы к вводу в
эксплуатацию.
Планируемое количество доработок определяется стоимостью работ по развитию Системы
в рамках этапа 1 и 2 Контракта. Количество выполняемых доработок составляет не более
30 (тридцати), в том числе 10 (десять) доработок, указанных в пунктах 3.2.2.1-3.2.2.4 ТЗ,
и 20 (двадцать) доработок по заявкам Заказчика, при этом одна заявка может содержать в себе
несколько доработок, различных по сложности. Совокупный объем работ по развитию Системы
не должен превышать предельного объема трудозатрат, равного 159,03 (ста пятидесяти девяти
целым трем сотым) человеко-месяцам. Работы сверх предельного объема трудозатрат по
развитию Системы оплате не подлежат.
В случае принятия Заказчиком соответствующего решения о замене доработок, указанных
в пунктах 3.2.2.1-3.2.2.4 ТЗ, любая из доработок может быть заменена на равнозначную.
Информация о требуемой замене с указанием доработки, которая заменяется и доработки,
которая заменяет, указывается в заявке.
Под равнозначной доработкой понимаются работы по изменению любой подсистемы либо
созданию новой подсистемы, общие расчетные трудозатраты на выполнение которых не ниже
общих расчетных трудозатрат на выполнение заменяемой доработки и не превышают их более чем
на 10% (десять процентов).
3.2.1.2 Требования к содержанию работ по развитию системы
В рамках поэтапного выполнения работ по развитию Системы Подрядчиком должны быть
выполнены следующие работы, связанные с реализацией новых (развитием существующих)
функций Системы:
− работы по развитию Системы на этапе 1 Контракта – выполняются в соответствии
с требованиями пункта 3.2.2 ТЗ;
− работы по развитию Системы на этапе 2 Контракта – выполняются по заявкам Заказчика.
3.2.1.3 Порядок выполнения работ по развитию системы
3.2.1.3.1 Требования к работам по развитию системы на этапе 1 Контракта
В рамках выполнения работ на этапе 1 Контракта Подрядчик должен приступить
к выполнению работ по развитию Системы в порядке и сроки, определенные Графиком
выполнения работ. Указанные работы на этапе 1 Контракта должны быть выполнены
в соответствии с требованиями пункта 3.2.2 ТЗ.
ЧТЗ на выполнение работ по развитию системы на этапе 1 Контракта, детализирующее
требования к функциям Системы, приведенным в пункте 3.2.2 ТЗ, должно включать в себя, в том
47
числе, нефункциональные требования, предъявляемые к Системе, которые должны быть
реализованы на этапе 1 Контракта.
Порядок сдачи и приемки результатов работ по развитию Системы на этапе 1 Контракта
приведен в пункте 3.3.1 ТЗ.
Полный перечень отчетной документации, разрабатываемой в рамках выполнения работ по
развитию Системы на этапе 1 Контракта, приведен в пункте 3.1 ТЗ.
3.2.1.3.2 Требования к заявке
В заявке Заказчика должны быть указаны следующие данные:
− функция, которая должна быть доработана/разработана;
− подсистема/модули/функции/интерфейсы, в отношении которых должны быть выполнены
работы по доработке/развитию;
− задачи, которые должны быть решены с помощью разрабатываемого решения;
− срок реализации решения.
Заказчик направляет заявку в соответствии с порядком, определенном в пункте 3.2.1.1 ТЗ.
Форма заявки представлена в Приложении 4 к ТЗ.
3.2.1.3.3 Требования к разработке ЧТЗ на выполнение работ по развитию системы и Расчету
стоимости реализации решения
Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом
согласованные Функциональным заказчиком ЧТЗ и Расчет стоимости реализации решения (только
для этапа 2 Контракта) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Контракта (для
этапа 1 Контракта) или в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения заявки Заказчика
(для этапа 2 Контракта).
ЧТЗ должно содержать следующую информацию:
− сроки реализации решения (в случае невозможности реализации решения в установленные
сроки, Подрядчик предлагает новые сроки реализации решения с обоснованием причин
и указывает их в ЧТЗ);
− подробное описание решения;
− перечень решаемых задач;
− перечень и описание разрабатываемых сервисов и функций;
− порядок проведения испытаний и предоставления отчетности.
Расчет стоимости реализации решения должен быть подготовлен с учетом распоряжения
Департамента экономической политики и развития города Москвы и Департамента
информационных технологий города Москвы от 28 февраля 2018 г. № 64-16-89/18/3-р
«Об утверждении Методики расчета планируемой стоимости работ по созданию, развитию
и модернизации информационных систем города Москвы».
Расчет стоимости реализации решения должен содержать:
− общие сведения;
− определение общих трудозатрат на реализацию программного решения по развитию
Системы по заявке;
− определение количества функциональных точек по заявке;
− определение стоимости выполнения работ по реализации программного решения по
развитию Системы по заявке;
− итоговую стоимость работ.
Стоимость реализации решения определяется как произведение стоимости 1 (одного)
человеко-месяца (Таблица12 13 ТЗ), и количества человеко-месяцев, требующихся для реализации
решения, рассчитанных согласно распоряжению Департамента экономической политики и
развития города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 28
февраля 2018 г. № 64-16-89/18/3-р «Об утверждении Методики расчета планируемой стоимости
работ по созданию, развитию и модернизации информационных систем города Москвы».
Порядок контроля и приемки выполненных работ по развитию Системы приведен
в пункте 3.3.1 ТЗ.
48
Полный перечень отчетной документации, разрабатываемой в рамках выполнения работ
по развитию Системы, приведен в пункте 3.1 ТЗ.
3.2.2 Требования к составу работ по развитию системы на этапе 1 Контракта
Состав работ по развитию Системы на этапе 1 Контракта должен включать работы по
реализации функций следующих подсистем Системы:
− подсистема «Судебное делопроизводство судебных участков мировых судей города
Москвы» (развитие подсистемы);
− подсистема «Интернет-портал Единого информационного пространства мировых судей
города Москвы» (развитие подсистемы);
− подсистема «Электронное взаимодействие между органами исполнительной власти города
Москвы, учреждениями города Москвы, иными организациями и судебными участками
мировых судей города Москвы» (развитие подсистемы);
− подсистема «Информационные киоски и экраны судебных участков мировых судей города
Москвы» (создание подсистемы).
Требования к функциональным возможностям развиваемых подсистем Системы
приведены в пунктах 3.2.2.1-3.2.2.4 ТЗ.
3.2.2.1 Требования к составу и содержанию работ по развитию подсистемы «Судебное
делопроизводство судебных участков мировых судей города Москвы»
Подсистема судебного делопроизводства предназначена для выполнения следующих задач:
обеспечение мировых судей и аппарата мировых судей города Москвы возможностью
обеспечения автоматического расчета форм статистической отчетности в соответствии
с шаблонами форм, утвержденными для сдачи мировыми судьями города Москвы статистической
отчетности в 2026 году, сокращение сроков, затрачиваемых судьями и работниками аппарата
судей, на анализ результатов исполнительного производства и ввод данных, за счет
автоматического создания записей о взыскании госпошлины и иных взысканий на основании
постановлений СПИ; минимизация трудозатрат за счет исключения ручного ввода сведений при
создании записей о взысканиях по исполнительным документам.
В рамках выполнения работ по развитию подсистемы судебного делопроизводства должны
быть доработаны следующие модули и компоненты:
− доработка модуля «Судопроизводство»:
•
доработка компонента «Гражданские дела»;
•
доработка компонента «Уголовные дела»;
•
доработка компонента «Дела об административных правонарушениях».
− доработка модуля «Статистика»:
•
доработка компонента «Статистические формы»;
•
доработка компонента «Информационное обслуживание»;
•
доработка компонента «Конструктор шаблонов».
− доработка модуля «Справочники»:
•
доработка справочника «Кодексы»;
•
доработка справочника «Статьи по перечню»;
•
доработка справочника «Категории дел».
− доработка модуля «Администрирование»:
•
доработка справочника «Иерархия виртуальных моделей»;
− доработка модуля «Общие»:
•
доработка функционального блока «Исполнительные документы»;
•
доработка компонента «Информационное окно».
3.2.2.1.1 Требования к составу и содержанию работ по развитию модуля «Судопроизводство»
В рамках выполнения работ по развитию модуля «Судопроизводство» должны быть
доработаны следующие компоненты:
49
− «Гражданские дела»;
− «Уголовные дела»;
− «Дела об административных правонарушениях».
3.2.2.1.1.1 Требования к составу и содержанию работ по развитию компонента «Гражданские
дела»
В рамках выполнения работ по развитию компонента «Гражданские дела» должны быть
доработаны следующие функциональные блоки:
− «Журнал первичных документов»;
− «Журнал гражданских дел».
3.2.2.1.1.1.1 Требования к составу и содержанию работ по развитию функционального
блока «Журнал первичных документов»
В результате развития функционального блока «Журнал первичных документов» должна
быть обеспечена следующая реализация:
− доработка функции отображения/ввода/редактирования нового атрибута «Просроченный
основной долг» на вкладке «Информация по договору займа/кредитному договору» на ЭФ
«Первичный документ» и сохранения значений нового атрибута в БД.
Детализированные требования к функциям, выполняемым функциональным блоком
«Журнал первичных документов», должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы
с Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.1.1.2 Требования к составу и содержанию работ по развитию функционального
блока «Журнал гражданских дел»
В результате развития функционального блока «Журнал гражданских дел» должна быть
обеспечена следующая реализация:
− создание функции автоматического создания записей о взыскании госпошлины
с реализацией бизнес-логики анализа постановлений СПИ, поступивших в электронном
виде, и значения поля «Солидарное взыскание», включая алгоритм расчета сумм,
распределения по полноте взыскания и присвоения признаков уплаты;
− создание функции автоматического создания записей о взыскании с видом взыскания
«Другие» на основе анализа данных исполнительного документа «Судебный приказ»,
вынесенного в делах, производство по которым возбуждено на основании первичных
документов, поступивших в рамках электронного взаимодействия.
Детализированные требования к функциям, выполняемым функциональным блоком
«Журнал гражданских дел», должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным
заказчиком.
3.2.2.1.1.2 Требования к составу и содержанию работ по развитию компонента «Уголовные
дела»
В рамках выполнения работ по развитию компонента «Уголовные дела» должен быть
доработан функциональный блок «Журнал уголовных дел».
3.2.2.1.1.2.1 Требования к составу и содержанию работ по развитию функционального
блока «Журнал уголовных дел»
В результате развития функционального блока «Журнал уголовных дел» должна быть
обеспечена следующая реализация:
− доработка функции ввода/редактирования с последующим сохранением в БД элементов
справочника «Кодексы», соответствующих новым составам преступлений, а также новым
редакциям составов преступлений УК РФ, внесенных в УК РФ Федеральными законами,
вступившими в законную силу в 2026 году, во всех атрибутах экранных форм учета
уголовных дел, заполняемых на основе выбора значения из справочника «Кодексы»;
50
− доработка функции отображения информации о статьях, контролирующих срок
рассмотрения дела, в форме просмотра уголовного дела;
− доработка алгоритма автоматического заполнения значения в атрибуте «Статья по
перечню» в соответствии с приказом СД при ВС РФ от 13 января 2026 г. № 3 «О внесении
изменений в Перечень документов, образующихся в процессе деятельности федеральных
судов общей юрисдикции, с указанием их сроков хранения, утвержденный Приказом СД
при ВС РФ от 21 декабря 2022 г. № 242» и сохранения значений в БД.
Детализированные требования к функциям, выполняемым функциональным блоком
«Журнал уголовных дел», должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным
заказчиком.
3.2.2.1.1.3 Требования к составу и содержанию работ по развитию компонента «Дела
об административных правонарушениях»
В рамках выполнения работ по развитию компонента «Дела об административных
правонарушениях» должен быть доработан функциональный блок «Журнал дел
об административных правонарушениях».
3.2.2.1.1.3.1 Требования к составу и содержанию работ по развитию функционального
блока «Журнал дел об административных правонарушениях»
В результате развития функционального блока «Журнал дел об административных
правонарушениях» должна быть обеспечена следующая реализация:
− создание функции формирования электронного пакета документов и автоматизированной
передачи материалов дела об административном правонарушении между судебными
участками г. Москвы по подведомственности;
− создание функции обработки входящего пакета документов дела об административном
правонарушении, поступившего от другого судебного участка города Москвы по
подведомственности;
− создание функции хранения входящего пакета документов дела об административном
правонарушении, поступившего от другого судебного участка города Москвы по
подведомственности;
− доработка функции отображения/ввода/редактирования нового значения «Передано
по подведомственности» в атрибуте «Порядок поступления» и сохранения значения в БД;
− доработка функции ввода/редактирования с последующим сохранением в БД элементов
справочника «Кодексы», соответствующих новым составам правонарушений Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации, внесенных в КоАП РФ
Федеральными законами, вступившими в законную силу в 2026 году, во всех атрибутах
экранных форм учета дел об административных правонарушениях, заполняемых на основе
выбора значения из справочника «Кодексы»;
− доработка функции выгрузки сведений о номере судебного участка при передаче дела
по подведомственности в XML-файл;
− создание функции хранения данных электронного пакета документов и сведений о
передаче материалов дела об административном правонарушении по подведомственности.
Детализированные требования к функциям, выполняемым функциональным блоком
«Журнал дел об административных правонарушениях», должны быть отражены в ЧТЗ
и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.2 Требования к составу и содержанию работ по развитию модуля «Статистика»
В рамках выполнения работ по развитию модуля «Статистика» должны быть доработаны
компоненты:
− «Статистические формы»;
− «Информационное обслуживание»;
− «Конструктор шаблонов».
51
3.2.2.1.2.1 Требования к составу и содержанию работ по развитию компонента
«Статистические формы»
В результате развития компонента «Статистические формы» должна быть обеспечена
реализация согласно табелю форм статистической отчетности, утвержденному приказом
Судебного департамента, должны быть доработаны следующие формы статистической отчетности
о деятельности судов общей юрисдикции и формы о судимости для следующих форм
статистической отчетности:
− статистическая форма № 1 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению
уголовных дел»;
− статистическая форма № 1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению
дел об административных правонарушениях»;
− статистическая форма № 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению
гражданских, административных дел по первой инстанции»;
− статистическая форма № 4 «Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба
от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количестве
вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет средств
федерального бюджета и назначении экспертиз»;
− статистической формы S03 «Оперативная статистическая отчетность о работе судов общей
юрисдикции Российской Федерации»;
− статистической формы S06 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по первой инстанции
о результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям уголовного кодекса
Российской Федерации»;
− статистической формы S07 «Сведения о рассмотрении судами общей юрисдикции
некоторых категорий гражданских дел, административных дел по первой инстанции и дел
об административных правонарушениях (приложение к формам № 1-ап, 2)»;
− статистической формы S08 «Сведения о лицах, содержащихся под стражей: о мерах
пресечения и об осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности;
осужденных к штрафам и их исполнении за коррупционные преступления»;
− статистической формы S09 «Сведения о делах, связанных с мотивами расовой
дискриминации».
3.2.2.1.2.1.1 Требования к составу и содержанию работ по развитию статистической формы
№ 1 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел»
В рамках доработки статистической формы № 1 «Отчет о работе судов первой инстанции
по рассмотрению уголовных дел» должны быть доработаны разделы. В дополнение к ранее
реализованным функциям должна быть обеспечена следующая реализация:
− формирование ЭФ разделов статистической формы № 1 в новом представлении;
− агрегирование представленных данных в разрезе новых и измененных показателей
разделов статистической формы № 1;
− формирование детализированного представления агрегированных данных в разрезе новых
и измененных показателей разделов формы № 1;
− выгрузка статистической формы № 1 в виде файла XLS в структурированном виде с учетом
нового шаблона данной формы.
При развитии статистической формы № 1 «Отчет о работе судов первой инстанции
по рассмотрению уголовных дел» должен учитываться шаблон данной формы, утвержденный СД
при ВС РФ для сдачи статистической отчетности судами общей юрисдикции в 2026 году.
Детализированные требования к функциям, выполняемым доработанной статистической
формой № 1 «Отчет о работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел», должны
быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
52
3.2.2.1.2.1.2 Требования к составу и содержанию работ по развитию статистической формы
№ 1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел
об административных правонарушениях»
В рамках доработки статистической формы № 1-АП «Отчет о работе судов общей
юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях» должны быть
доработаны разделы. В дополнение к ранее реализованным функциям должна быть обеспечена
следующая реализация:
− формирование ЭФ разделов статистической формы № 1-АП в новом представлении;
− агрегирование представленных данных в разрезе новых и измененных показателей
разделов статистической формы № 1-АП;
− формирование детализированного представления агрегированных данных в разрезе новых
и измененных показателей разделов формы № 1-АП;
− выгрузка статистической формы № 1-АП в виде файла XLS в структурированном виде с
учетом нового шаблона данной формы.
При развитии статистической формы № 1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по
рассмотрению дел об административных правонарушениях» должен учитываться шаблон данной
формы, утвержденный СД при ВС РФ для сдачи статистической отчетности судами общей
юрисдикции в 2026 году.
Детализированные требования к функциям, выполняемым доработанной статистической
формой № 1-АП «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел
об административных правонарушениях», должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы
с Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.2.1.3 Требования к составу и содержанию работ по развитию статистической формы
№ 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских,
административных дел по первой инстанции»
В рамках доработки статистической формы № 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции
по рассмотрению гражданских, административных дел по первой инстанции» должны быть
доработаны разделы данной формы. В дополнение к ранее реализованным функциям должна быть
обеспечена следующая реализация:
− формирование ЭФ разделов статистической формы № 2 в новом представлении;
− агрегирование представленных данных в разрезе новых и измененных показателей
разделов статистической формы № 2;
− формирование детализированного представления агрегированных данных в разрезе новых
и измененных показателей разделов формы 2;
− выгрузка статистической формы № 2 в виде файла XLS в структурированном виде с учетом
нового шаблона данной формы.
При развитии статистической формы № 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции
по рассмотрению гражданских, административных дел по первой инстанции» должен учитываться
шаблон данной формы, утвержденный СД при ВС РФ для сдачи статистической отчетности
судами общей юрисдикции в 2026 году.
Детализированные требования к функциям, выполняемым доработанной статистической
формой № 2 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских,
административных дел по первой инстанции», должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы
с Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.2.1.4 Требования к составу и содержанию работ по развитию статистической формы
№ 4 «Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба от преступлений, суммах
материальных взысканий в доход государства, количестве вынесенных постановлений
об оплате процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета и назначении
экспертиз»
В рамках доработки статистической формы № 4 «Отчет судов общей юрисдикции о суммах
ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количестве
53
вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет средств федерального
бюджета и назначении экспертиз» должны быть доработаны разделы данной формы.
В дополнение к ранее реализованным функциям должна быть обеспечена следующая реализация:
− формирование ЭФ разделов статистической формы № 4 в новом представлении;
− агрегирование представленных данных в разрезе новых и измененных показателей
разделов статистической формы № 4;
− формирование детализированного представления агрегированных данных в разрезе новых
и измененных показателей разделов формы № 4;
− выгрузка статистической формы № 4 в виде файла XLS в структурированном виде с учетом
нового шаблона данной формы.
При развитии статистической формы № 4 «Отчет судов общей юрисдикции о суммах
ущерба от преступлений, суммах материальных взысканий в доход государства, количестве
вынесенных постановлений об оплате процессуальных издержек за счет средств федерального
бюджета и назначении экспертиз» должен учитываться шаблон данной формы, утвержденный СД
при ВС РФ для сдачи статистической отчетности судами общей юрисдикции в 2026 году.
Детализированные требования к функциям, выполняемым доработанной статистической
формой № 4 «Отчет судов общей юрисдикции о суммах ущерба от преступлений, суммах
материальных взысканий в доход государства, количестве вынесенных постановлений об оплате
процессуальных издержек за счет средств федерального бюджета и назначении экспертиз»,
должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.2.1.5 Требования к составу и содержанию работ по развитию статистической формы
№ S03 «Оперативная статистическая отчетность о работе судов общей юрисдикции
Российской Федерации»
В рамках доработки статистической формы № S03 «Оперативная статистическая
отчетность о работе судов общей юрисдикции Российской Федерации» должны быть доработаны
разделы. В дополнение к ранее реализованным функциям должна быть обеспечена следующая
реализация:
− формирование ЭФ разделов статистической формы № S03 в новом представлении;
− агрегирование представленных данных в разрезе новых и измененных показателей
разделов статистической формы № S03;
− формирование детализированного представления агрегированных данных в разрезе новых
и измененных показателей разделов формы № S03;
− выгрузка статистической формы № S03 в виде файла XLS в структурированном виде с
учетом нового шаблона данной формы.
При развитии статистической формы № S03 «Оперативная статистическая отчетность
о работе судов общей юрисдикции Российской Федерации» должен учитываться шаблон данной
формы, утвержденный СД при ВС РФ для сдачи статистической отчетности судами общей
юрисдикции в 2026 году.
Детализированные требования к функциям, выполняемым доработанной статистической
формой № S03 «Оперативная статистическая отчетность о работе судов общей юрисдикции
Российской Федерации», должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным
заказчиком.
3.2.2.1.2.1.6 Требования к составу и содержанию работ по развитию статистической формы
№ S06 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по первой инстанции о результатах
рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям уголовного кодекса Российской
Федерации»
В рамках доработки статистической формы № S06 «Отчет о работе судов общей
юрисдикции по первой инстанции о результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным
статьям уголовного кодекса Российской Федерации» должны быть доработаны разделы.
В дополнение к ранее реализованным функциям должна быть обеспечена следующая реализация:
− формирование ЭФ разделов статистической формы № S06 в новом представлении;
54
− агрегирование представленных данных в разрезе новых и измененных показателей
разделов статистической формы № S06;
− формирование детализированного представления агрегированных данных в разрезе новых
и измененных показателей разделов формы № S06;
− выгрузка статистической формы № S06 в виде файла XLS в структурированном виде с
учетом нового шаблона данной формы.
При развитии статистической формы № S06 «Отчет о работе судов общей юрисдикции
по первой инстанции о результатах рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям
уголовного кодекса Российской Федерации» должен учитываться шаблон данной формы,
утвержденный СД при ВС РФ для сдачи статистической отчетности судами общей юрисдикции
в 2026 году.
Детализированные требования к функциям, выполняемым доработанной статистической
формой № S06 «Отчет о работе судов общей юрисдикции по первой инстанции о результатах
рассмотрения уголовных дел по отдельным статьям уголовного кодекса Российской Федерации»,
должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.2.1.7 Требования к составу и содержанию работ по развитию статистической формы
№ S07 «Сведения о рассмотрении судами общей юрисдикции некоторых категорий
гражданских дел, административных дел по первой инстанции и дел об административных
правонарушениях (приложение к формам № 1-ап, 2)»
В рамках доработки статистической формы № S07 «Сведения о рассмотрении судами
общей юрисдикции некоторых категорий гражданских дел, административных дел по первой
инстанции и дел об административных правонарушениях (приложение к формам № 1-ап, 2)»
должны быть доработаны разделы. В дополнение к ранее реализованным функциям должна быть
обеспечена следующая реализация:
− формирование ЭФ разделов статистической формы № S07 в новом представлении;
− агрегирование представленных данных в разрезе новых и измененных показателей
разделов статистической формы № S07;
− формирование детализированного представления агрегированных данных в разрезе новых
и измененных показателей разделов формы № S07;
− выгрузка статистической формы № S07 в виде файла XLS в структурированном виде с
учетом нового шаблона данной формы.
При развитии статистической формы № S07 «Оперативная статистическая отчетность
о работе судов общей юрисдикции Российской Федерации» должен учитываться шаблон данной
формы, утвержденный СД при ВС РФ для сдачи статистической отчетности судами общей
юрисдикции в 2026 году.
Детализированные требования к функциям, выполняемым доработанной статистической
формой № S07 «Сведения о рассмотрении судами общей юрисдикции некоторых категорий
гражданских дел, административных дел по первой инстанции и дел об административных
правонарушениях (приложение к формам № 1-ап, 2», должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы
с Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.2.1.8 Требования к составу и содержанию работ по развитию статистической формы
№ S08 «Сведения о лицах, содержащихся под стражей: о мерах пресечения и об осужденных
за преступления в сфере предпринимательской деятельности; осужденных к штрафам и их
исполнении за коррупционные преступления»
В рамках доработки статистической формы № S08 «Сведения о лицах, содержащихся под
стражей: о мерах пресечения и об осужденных за преступления в сфере предпринимательской
деятельности; осужденных к штрафам и их исполнении за коррупционные преступления» должны
быть доработаны разделы. В дополнение к ранее реализованным функциям должна быть
обеспечена следующая реализация:
− формирование ЭФ разделов статистической формы № S08 в новом представлении;
55
− агрегирование представленных данных в разрезе новых и измененных показателей
разделов статистической формы № S08;
− формирование детализированного представления агрегированных данных в разрезе новых
и измененных показателей разделов формы № S08;
− выгрузка статистической формы № S08 в виде файла XLS в структурированном виде с
учетом нового шаблона данной формы.
При развитии статистической формы № S08 «Сведения о лицах, содержащихся
под стражей: о мерах пресечения и об осужденных за преступления в сфере предпринимательской
деятельности; осужденных к штрафам и их исполнении за коррупционные преступления» должен
учитываться шаблон данной формы, утвержденный СД при ВС РФ для сдачи статистической
отчетности судами общей юрисдикции в 2026 году.
Детализированные требования к функциям, выполняемым доработанной статистической
формой № S08 «Сведения о лицах, содержащихся под стражей: о мерах пресечения
и об осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности; осужденных
к штрафам и их исполнении за коррупционные преступления», должны быть отражены в ЧТЗ
и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.2.1.9 Требования к составу и содержанию работ по развитию статистической формы
№ S09 «Сведения о делах, связанных с мотивами расовой дискриминации»
В рамках доработки статистической формы № S09 «Сведения о делах, связанных
с мотивами расовой дискриминации» должны быть доработаны разделы. В дополнение к ранее
реализованным функциям должна быть обеспечена следующая реализация:
− формирование ЭФ разделов статистической формы № S09 в новом представлении;
− агрегирование представленных данных в разрезе новых и измененных показателей
разделов статистической формы № S09;
− формирование детализированного представления агрегированных данных в разрезе новых
и измененных показателей разделов формы № S09;
− выгрузка статистической формы № S09 в виде файла XLS в структурированном виде с
учетом нового шаблона данной формы.
При развитии статистической формы № S09 «Сведения о делах, связанных с мотивами
расовой дискриминации» должен учитываться шаблон данной формы, утвержденный СД при ВС
РФ для сдачи статистической отчетности судами общей юрисдикции в 2026 году.
Детализированные требования к функциям, выполняемым доработанной статистической
формой № S09 «Сведения о делах, связанных с мотивами расовой дискриминации», должны быть
отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.2.2 Требования к составу и содержанию работ по развитию компонента
«Информационное обслуживание»
В рамках выполнения работ по развитию компонента «Информационное обслуживание»
должна быть обеспечена следующая реализация:
− создание функции хранения и вывода пользователю списка дел, направленных
в кассационную инстанцию, с возможностью фильтрации по типу судопроизводства
(сводное, гражданское, уголовное, административное, дела об административном
правонарушении).
Детализированные требования к функциям, выполняемым доработанным компонентом
«Информационное обслуживание», должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с
Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.2.3 Требования к составу и содержанию работ по развитию компонента «Конструктор
шаблонов»
В рамках выполнения работ по развитию компонента «Конструктор шаблонов» должна
быть обеспечена следующая реализация:
56
− доработка вывода шаблона документа в части добавления атрибута «Просроченный
основной долг» при формировании шаблонов документов по гражданским
делам/материалам/первичным документам;
− доработка структуры хранения в сформированных шаблонах документов по гражданским
делам/материалам/первичным документам нового атрибута «Просроченный основной
долг»;
− доработка функции отображения/выбора в сформированных шаблонах документов по
гражданским делам/материалам/первичным документам нового атрибута «Просроченный
основной долг».
Детализированные требования к функциям, выполняемым компонентом «Конструктор
шаблонов», должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.3 Требования к составу и содержанию работ по развитию модуля «Справочники»
В рамках выполнения работ по развитию модуля «Справочники» должны быть доработаны
следующие справочники:
− справочник «Кодексы»;
− справочник «Статьи по перечню»;
− справочник «Категории дел».
3.2.2.1.3.1 Требования к составу и содержанию работ по развитию справочника «Кодексы»
В рамках выполнения работ по развитию справочника «Кодексы» должна быть обеспечена
следующая реализация:
− доработка функции отображения в ЭФ «Кодекс» в иерархичном древе «Кодекс
об административных правонарушения» новых атрибутов, соответствующих новым
составам правонарушений КоАП РФ, внесенных в КоАП РФ Федеральными законами,
вступившими в законную силу в 2026 году;
− доработка функции отображения в ЭФ «Кодекс» в иерархичном древе «Уголовный кодекс»
новых атрибутов, соответствующих новым составам правонарушений УК РФ, внесенных
в УК РФ Федеральными законами, вступившими в законную силу в 2026 году.
Детализированные требования к функциям, выполняемым справочником «Кодексы»,
должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.3.2 Требования к составу и содержанию работ по развитию справочника «Статьи
по перечню»
В рамках выполнения работ по развитию справочника «Статьи по перечню» должна быть
обеспечена следующая реализация:
− доработка функции отображения атрибутов в справочнике «Статьи по перечню»
в соответствии с приказом СД при ВС РФ от 13 января 2026 г. № 3 «О внесении изменений
в Перечень документов, образующихся в процессе деятельности федеральных судов общей
юрисдикции, с указанием их сроков хранения, утвержденный Приказом СД при ВС РФ
от 21 декабря 2022 г. № 242».
Детализированные требования к функциям, выполняемым справочником «Статьи
по перечню», должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.3.3 Требования к составу и содержанию работ по развитию справочника «Категории
дел»
В рамках выполнения работ по развитию справочника «Категории дел» должна быть
обеспечена следующая реализация:
− доработка функции отображения атрибута «Статья по перечню» в справочнике «Категории
дел» в соответствии с приказом СД при ВС РФ от 13 января 2026 г. № 3 «О внесении
изменений в Перечень документов, образующихся в процессе деятельности федеральных
судов общей юрисдикции, с указанием их сроков хранения, утвержденный Приказом СД
при ВС РФ от 21 декабря 2022 г. № 242».
57
Детализированные требования к функциям, выполняемым справочником «Категории дел»,
должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.1.4 Требования к составу и содержанию работ по развитию модуля
«Администрирование»
В рамках выполнения работ по развитию модуля «Администрирование» должен быть
доработан справочник «Иерархия виртуальных моделей».
3.2.2.1.4.1 Требования к составу и содержанию работ по развитию справочника «Иерархия
виртуальных моделей»
В рамках выполнения работ по развитию справочника «Иерархия виртуальных моделей»
должна быть обеспечена следующая реализация:
− доработка функции отображения на ЭФ справочника «Иерархия виртуальных моделей»
нового атрибута «Просроченный основной долг», реализованного во вкладке «Информация
по договору займа/кредитному договору».
Детализированные требования к функциям, выполняемым справочником «Иерархия
виртуальных моделей», должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным
заказчиком.
3.2.2.1.5 Требования к составу и содержанию работ по развитию модуля «Общие»
В рамках выполнения работ по развитию модуля «Общие» должны быть доработаны
следующие функциональные блоки и компоненты:
− «Исполнительные документы»;
− «Информационное окно».
3.2.2.1.5.1 Требования к составу и содержанию работ по развитию функционального блока
«Исполнительные документы»
В результате развития функционального блока «Исполнительные документы» должна быть
обеспечена следующая реализация:
− доработка функции отображения/ввода/редактирования нового атрибута на ЭФ документа
«Постановление СПИ» и сохранения значений в БД;
− доработка функции отображения/фильтрации новых атрибутов на ЭФ журнала
исполнительных документов.
Детализированные требования к функциям, выполняемым функциональным блоком
«Исполнительные документы», должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным
заказчиком.
3.2.2.1.5.2 Требования к составу и содержанию работ по развитию компонента
«Информационное окно»
В результате развития компонента «Информационное окно» должна быть обеспечена
следующая реализация:
− создание функции расчета количества не обращенных к исполнению исполнительных
документов и отображения полученного значения в информационном окне;
− создание функции расчета количества исполнительных документов, возвращенных
с ошибками, и отображения полученного значения в информационном окне;
− создание функции расчета количества исполнительных документов, требующих повторной
отправки, и отображения полученного значения в информационном окне;
− создание функции расчета количества исполнительных документов, по которым поступили
новые постановления от ФССП, и отображения полученного значения в информационном
окне.
Детализированные требования к функциям, выполняемым компонентом «Информационное
окно», должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
58
3.2.2.2 Требования к составу и содержанию работ по развитию подсистемы «Интернетпортал Единого информационного пространства мировых судей города Москвы»
Подсистема интернет-портал предназначена для выполнения следующих задач:
− предоставление в сети Интернет сведений о судебных участках и судьях, порядке работы
судебных участков;
− обеспечение взаимодействия граждан с аппаратами мировых судей города Москвы;
− размещение в сети Интернет информации о текущем состоянии дел (с прикрепленными
текстами судебных документов), а также расписания предстоящих судебных заседаний
в соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».
В рамках развития подсистемы интернет-портал должны быть доработаны следующие
модули, структура хранения и интерфейс подсистемы:
− интерфейс подсистемы интернет-портала;
− модуль «Поиск по судебным делам»;
− структура хранения информации по судебным делам.
3.2.2.2.1 Требования к составу и содержанию работ по модернизации интерфейса подсистемы
интернет-портал
В рамках выполнения работ по модернизации интерфейса подсистемы интернет-портал
должна быть обеспечена следующая реализация:
− создание функции обработки исходных данных, хранимых в системе, для отображения
версии для слабовидящих с целью обеспечения для инвалидов по зрению доступности
информации, содержащейся на официальных сайтах государственных органов, органов
местного самоуправления и подведомственных им организаций в сети «Интернет».
Детализированные требования к интерфейсу подсистемы интернет-портал должны быть
отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.2.2 Требования к составу и содержанию работ по развитию модуля «Поиск по судебным
делам»
В рамках выполнения работ по развитию модуля «Поиск по судебным делам» должна быть
обеспечена следующая реализация:
− доработка ЭФ просмотра расширенной информации по делам об административных
правонарушениях в части отображения:
•
информации
о
номере
судебного
участка
при
передаче
дела
по подсудности/подведомственности;
•
номера дела об административном правонарушении, вступившего в силу,
находящегося на пересмотре в Московском городском суде;
− доработка ЭФ просмотра расширенной информации по гражданским и административным
(КАС) делам в части отображения:
•
информации
о
номере
судебного
участка
при
передаче
дела
по подсудности/подведомственности;
•
номера дела в суде кассационной инстанции;
− доработка ЭФ просмотра расширенной информации по уголовным делам в части
отображения:
•
информации о номере судебного участка при передаче дела по подсудности;
•
номера дела в суде кассационной инстанции;
− доработка ЭФ просмотра расширенной информации по первичным документам
гражданского и административного (КАС) производства в части отображения номера дела
в суде кассационной инстанции;
− доработка ЭФ просмотра расширенной информации по заявлениям частного обвинения
в части отображения номера дела в суде кассационной инстанции;
59
− доработка ЭФ просмотра расширенной информации по первичным документам
административного (КАС) дела в части отображения номера дела в суде кассационной
инстанции;
− доработка ЭФ просмотра расширенной информации по заявлениям в порядке исполнения
постановлений по гражданским и административным (КАС) делам в части отображения
номера дела в суде кассационной инстанции;
− доработка ЭФ просмотра расширенной информации по материалам в порядке исполнения
в рамках уголовных дел в части отображения номера дела в суде кассационной инстанции.
Детализированные требования к модулю «Поиск по судебным делам» должны быть
отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.2.3 Требования к составу и содержанию работ по развитию структуры хранения
информации по судебным делам
В рамках выполнения работ по развитию структуры хранения информации по судебным
делам должна быть обеспечена следующая реализация:
− доработка функции получения и хранения данных о номере дела, суда кассационной
инстанции из внешней системы КИС СОЮ;
− доработка функции хранения данных, полученных из подсистемы судебного
делопроизводства судебных участков мировых судей города Москвы о номере судебного
участка при передаче дела по подведомственности/подсудности.
Детализированные требования к структуре хранения информации по судебным делам
должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.3 Требования к составу и содержанию работ по развитию подсистемы «Электронное
взаимодействие между органами исполнительной власти города Москвы, учреждениями
города Москвы, иными организациями и судебными участками мировых судей города
Москвы»
Подсистема электронного взаимодействия предназначена для выполнения следующих
задач:
− модернизация интеграционного взаимодействия участков мировых судей города Москвы
с пользователями ЕПГУ (функций) через АС УР в части передачи отправлений;
− модернизация интеграционного взаимодействия участков мировых судей города Москвы
с КИС СОЮ в части обмена судебными актами и информацией о рассмотрение дел в
кассационной инстанции.
В рамках выполнения работ по развитию подсистемы электронного взаимодействия
должны быть выполнены следующие работы:
− развитие взаимодействия подсистемы судебного делопроизводства с АС УР;
− развитие взаимодействия подсистемы судебного делопроизводства с КИС СОЮ.
3.2.2.3.1 Требования к составу и содержанию работ по развитию взаимодействия подсистемы
судебного делопроизводства с АС УР
В рамках выполнения работ по развитию взаимодействия подсистемы судебного
делопроизводства с АС УР должны быть реализованы следующие взаимодействия:
− развитие передачи отправлений в рамках интеграционного взаимодействия с ЕПГУ
посредством ГЭПС через АС УР.
3.2.2.3.1.1 Требования к составу и содержанию работ по развитию передачи отправлений
в рамках интеграционного взаимодействия с ЕПГУ посредством ГЭПС через АС УР
В рамках выполнения работ по интеграционному взаимодействию подсистемы судебного
делопроизводства с ЕПГУ посредством ГЭПС через АС УР должна быть обеспечена следующая
реализация:
60
− создание функции контроля полноты идентифицирующих данных пользователя (ФИО,
адрес, паспортные данные, СТС) и отображения системных уведомлений о результатах
проверки на отдельной ЭФ;
− создание функции автоматического выбора очередности способов отправки
корреспонденции с реализацией бизнес-логики запрета на ручное редактирование
очередности;
− создание функции передачи логически связанных групп данных об отправлениях (включая
все идентификаторы получателя, ФИО и адрес) во внешнюю информационную систему АС
УР для отправки корреспонденции посредствам ГЭПС.
Детализированные требования к составу данных, способам их обработки и передачи в адрес
ЕПГУ отправлений посредством ГЭПС через АС УР должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы
с Функциональным заказчиком.
3.2.2.3.2 Требования к составу и содержанию работ по развитию взаимодействия подсистемы
судебного делопроизводства с КИС СОЮ
В рамках выполнения работ по развитию взаимодействия подсистемы судебного
делопроизводства с КИС СОЮ должны быть реализованы следующие взаимодействия:
− создание интеграционного взаимодействия с КИС СОЮ в части передачи информации,
требуемой для рассмотрения дел в кассационной инстанции;
− создание интеграционного взаимодействия с КИС СОЮ в части получения информации
о результатах рассмотрения дел в кассационной инстанции.
3.2.2.3.2.1 Требования к составу и содержанию работ по созданию интеграционного
взаимодействия с КИС СОЮ в части передачи информации, требуемой для рассмотрения
дел в кассационной инстанции
В рамках выполнения работ по созданию интеграционного взаимодействия с КИС СОЮ
в части передачи информации, требуемой для рассмотрения дел в кассационной инстанции,
должна быть обеспечена следующая реализация:
− создание функции обработки входящего запроса от кассационной инстанции (КИС СОЮ)
для инициирования процесса формирования сведений по делам первой инстанции;
− создание функции автоматического формирования логически связанных групп данных
по делам
первой
инстанции
(гражданским,
административным,
уголовным,
об административных правонарушениях), включая уникальные атрибуты дела и тексты
документов;
− создание функции передачи сформированных логически связанных групп данных по делам
во внешнюю информационную систему КИС СОЮ.
Детализированные требования по созданию интеграционного взаимодействия с КИС СОЮ
в части передачи информации, требуемой для рассмотрения дел в кассационной инстанции,
должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.3.2.2 Требования к составу и содержанию работ по созданию интеграционного
взаимодействия с КИС СОЮ в части получения информации о результатах рассмотрения
дел в кассационной инстанции
В рамках выполнения работ по созданию интеграционного взаимодействия с КИС СОЮ
в части получения информации о результатах рассмотрения дел в кассационной инстанции должна
быть обеспечена следующая реализация:
− создание функции отображения мастер-редактора загрузки результата кассационного
рассмотрения с возможностью выбора дела/документа из описи;
− создание функции запроса информации о результатах рассмотрения во внешнюю
информационную систему КИС СОЮ по выбранному делу первой инстанции или
конкретному документу из описи дела;
61
− создание функции проверки наличия дела/документа в системе КИС СОЮ (на основе
анализа ответа на запрос) и отображения информационного сообщения на отдельной ЭФ
при отсутствии данных;
− создание функции получения результатов рассмотрения дела из внешней информационной
системы КИС СОЮ для автоматической загрузки в АИС ЕИП;
− создание функции хранения документа описи дела, полученного из КИС СОЮ, и
обновления атрибутов карточки соответствующего дела первой инстанции результатами
кассационного рассмотрения.
Детализированные требования по созданию интеграционного взаимодействия с КИС СОЮ
в части получения информации о результатах рассмотрения дел в кассационной инстанции
должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.4 Требования к составу и содержанию работ по созданию подсистемы
«Информационные киоски и экраны судебных участков мировых судей города Москвы»
Подсистема информационных киосков и экранов предназначена для отображения
информации о ходе судебного заседания и иной информации.
В рамках выполнения работ по созданию подсистемы информационных киосков и экранов
быть выполнены следующие работы:
− создание модуля «Информационные экраны»;
− создание модуля «Информационные киоски».
3.2.2.4.1 Требования к составу и содержанию работ по созданию модуля «Информационные
экраны»
В рамках выполнения работ по созданию модуля «Информационные экраны» должна быть
обеспечена следующая реализация:
− создание интеграционного взаимодействия с подсистемой судебного делопроизводства
в части получения данных о судебных заседаниях;
− создание интеграционного взаимодействия с ПМ «АРМ Секретаря»;
− создание ЭФ для вывода данных для модуля «Информационные экраны».
3.2.2.4.1.1 Требования к составу и содержанию работ по созданию интеграционного
взаимодействия с подсистемой судебного делопроизводства в части получения данных
о судебных заседаниях
В рамках выполнения работ по созданию интеграционного взаимодействия с подсистемой
судебного делопроизводства в части получения данных о судебных заседаниях должна быть
обеспечена следующая реализация:
− создание функции получения данных о предстоящих судебных заседаниях (в разрезе типов
дел, конкретного судебного участка и участков, расположенных по одному адресу) из
подсистемы судебного делопроизводства и отображения информации на отдельной ЭФ;
− создание функции хранения данных о предстоящих судебных заседаниях (в разрезе типов
дел, конкретного судебного участка и участков, расположенных по одному адресу),
полученных из подсистемы судебного делопроизводства.
Детализированные требования к созданию интеграционного взаимодействия с подсистемой
судебного делопроизводства в части получения данных о судебных заседаниях должны быть
отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.4.1.2 Требования к составу и содержанию работ по созданию интеграционного
взаимодействия с ПМ «АРМ Секретаря»
В рамках выполнения работ по созданию интеграционного взаимодействия с ПМ «АРМ
Секретаря» должна быть обеспечена следующая реализация:
− создание функции получения данных о ходе судебного заседания из ПМ «АРМ Секретаря»
и отображения информации на отдельной ЭФ.
62
Детализированные требования к созданию интеграционного взаимодействия с ПМ «АРМ
Секретаря» должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.4.1.3 Требования к составу и содержанию работ по созданию ЭФ для вывода данных для
модуля «Информационные экраны»
В рамках выполнения работ по созданию ЭФ для вывода данных для модуля
«Информационные экраны» должна быть обеспечена следующая реализация:
− создание ЭФ для вывода данных:
•
о предстоящих слушаниях по конкретному судебному участку;
•
о предстоящих слушаниях по всем участкам, расположенным по одному адресу;
•
о ходе судебного заседания.
Детализированные требования к созданию ЭФ для вывода данных для модуля
«Информационные экраны» должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным
заказчиком.
3.2.2.4.2 Требования к составу и содержанию работ по созданию модуля «Информационные
киоски»
В рамках выполнения работ по созданию модуля «Информационные киоски» должна быть
обеспечена следующая реализация:
− создание интеграционного взаимодействия с подсистемой судебного делопроизводства
в части получения данных о судебных заседаниях;
− создание ЭФ для вывода данных для модуля «Информационные киоски».
3.2.2.4.2.1 Требования к составу и содержанию работ по созданию интеграционного
взаимодействия с подсистемой судебного делопроизводства в части получения данных
о судебных заседаниях
В рамках выполнения работ по созданию интеграционного взаимодействия с подсистемой
судебного делопроизводства в части получения данных о судебных заседаниях должна быть
обеспечена следующая реализация:
− создание функции получения данных о предстоящих судебных заседаниях (в разрезе типов
дел, конкретного судебного участка и участков, расположенных по одному адресу) из
подсистемы судебного делопроизводства и отображения информации на отдельной ЭФ;
− создание функции хранения данных о предстоящих судебных заседаниях (в разрезе типов
дел, конкретного судебного участка и участков, расположенных по одному адресу),
полученных из подсистемы судебного делопроизводства.
Детализированные требования к созданию интеграционного взаимодействия с подсистемой
судебного делопроизводства в части получения данных о судебных заседаниях должны быть
отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным заказчиком.
3.2.2.4.2.2 Требования к составу и содержанию работ по созданию ЭФ для вывода данных для
модуля «Информационные киоски»
В рамках выполнения работ по созданию ЭФ для вывода данных для модуля
«Информационные киоски» должна быть обеспечена следующая реализация:
− создание функции вывода реестра судебных заседаний на текущую дату с возможностью
детализации (отображения полной информации) по выбранному делу на отдельной ЭФ;
− создание функции поиска и вывода информации о делах с возможностью ввода
пользователем параметров (критериев) поиска и отображения списка найденных дел
на отдельной ЭФ;
− создание функции поиска и вывода реквизитов для оплаты госпошлины при подаче
заявления с возможностью выбора судебного участка (ввода параметров поиска
и отображения данных для конкретного участка) на отдельной ЭФ;
63
− создание функции поиска и вывода реквизитов для оплаты присужденной госпошлины
с возможностью выбора судебного участка (ввода параметров поиска и отображения
данных для конкретного участка) на отдельной ЭФ;
− создание функции поиска и вывода информации о судебных участках на отдельной ЭФ
с возможностью ввода параметров поиска и отображения результатов;
− создание функции вывода информации о территориальной подсудности на отдельной ЭФ;
− создание функции поиска и вывода информации о судебных заседаниях (слушаниях)
с возможностью ввода пользователем параметров поиска и отображения расписания
на отдельной ЭФ;
− создание функции вывода информации о компетенции мировых судей на отдельной ЭФ;
− создание функции вывода информации о ДОДМС на отдельной ЭФ;
− создание функции вывода информации о подаче документов в электронном виде
на отдельной ЭФ;
− создание функции вывода информации об оплате штрафов по делам об административных
правонарушениях на отдельной ЭФ.
Детализированные требования к созданию ЭФ для вывода данных для модуля
«Информационные киоски» должны быть отражены в ЧТЗ и согласованы с Функциональным
заказчиком.
3.3
Порядок контроля и приемки выполненных работ
3.3.1 Порядок сдачи и приемки результатов работ по развитию Системы
3.3.1.1 Виды, состав, объем и методы испытаний
Испытания должны быть организованы и проведены с учетом ГОСТ Р 59792-2021.
Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные технологии. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».
Должны быть проведены следующие виды испытаний:
− предварительные испытания;
− опытная эксплуатация;
− приемочные испытания.
Объем и методы испытаний должны быть определены документами «Программа и
методика предварительных испытаний», «Программа и методика опытной эксплуатации»,
«Программа и методика приемочных испытаний» и обеспечивать проверку выполнения
требований ТЗ и ЧТЗ.
Испытания проводятся на площадке, указанной в программе и методике соответствующих
испытаний.
До проведения предварительных испытаний Подрядчик передает Заказчику в рабочем
порядке полный набор логинов, паролей и других параметров доступа к Системе, необходимых
для ее развертывания и эксплуатации. Указанные сведения должны включаться в инструкцию по
развертыванию системы в виде приложения к документу «Руководство администратора».
Верификация ПО должна проводиться на технических средствах Заказчика. Проверка
исходного кода разработанного ПО проводится перед проведением предварительных испытаний
силами Заказчика путем сканирования на уязвимости. Выявленные уязвимости должны быть
устранены Подрядчиком до проведения предварительных испытаний. Выявленные уязвимости
(описание), рекомендации по их устранению и критерии достижения положительного результата
должны быть отражены Подрядчиком в документе «Программа и методика предварительных
испытаний».
Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности к проведению предварительных
испытаний сопроводительным письмом с направлением документа «Программа и методика
предварительных испытаний» и других необходимых документов, указанных в пункте 3.1 ТЗ.
Предварительные испытания проводятся после выполнения пусконаладочных работ,
которые включают в себя развертывание ППО. По результатам проведения пусконаладочных
работ оформляется документ «Акт выполнения пусконаладочных работ».
64
Методы предварительных испытаний и порядок их проведения должны быть определены в
документе «Программа и методика предварительных испытаний», который должен быть
разработан Подрядчиком, согласован Функциональным заказчиком и утвержден Заказчиком до
начала предварительных испытаний.
По результатам предварительных испытаний оформляются документы «Протокол
предварительных испытаний» и «Акт о приемке системы в опытную эксплуатацию»,
подтверждающий готовность Системы к следующему виду испытаний – опытной эксплуатации.
Порядок проведения и методы испытаний во время опытной эксплуатации должны быть
определены в документе «Программа и методика опытной эксплуатации», который должен быть
разработан Подрядчиком, согласован Функциональным заказчиком и утвержден Заказчиком до
проведения опытной эксплуатации.
Результаты опытной эксплуатации отражаются в документе «Отчет о проведении опытной
эксплуатации» (с приложением журнала опытной эксплуатации) и учитываются в ходе
приемочных испытаний. По результатам опытной эксплуатации подписывается документ «Акт о
завершении опытной эксплуатации», подтверждающий допуск Системы к приемочным
испытаниям.
Методы приемочных испытаний и порядок их проведения должны быть определены
в документе «Программа и методика приемочных испытаний», который должен быть разработан
Подрядчиком, согласован Функциональным заказчиком и утвержден Заказчиком до начала
приемочных испытаний.
Программа и методика приемочных испытаний (с приложением форм протокола
приемочных испытаний и акта о готовности системы к вводу в эксплуатацию) должна
разрабатываться с учетом результатов опытной эксплуатации, при этом проверки Системы в части
не устраненных недостатков реализации Системы, выявленных в процессе опытной эксплуатации,
должны быть вынесены в специальный раздел документа.
Документ «Программа и методика приемочных испытаний» должен содержать
информацию в табличной форме, содержащую данные о порядке проверки и устранения
выявленных уязвимостей, связанных с ошибками исходного кода, верификации ПО.
По результатам проведения приемочных испытаний оформляются документы «Протокол
приемочных испытаний» и «Акт о готовности системы к вводу в эксплуатацию».
В случае несоответствия Системы требованиям, предъявляемым на испытаниях, Заказчик
имеет право отказать в принятии результатов таких работ и к Подрядчику может быть применена
неустойка в соответствии с условиями Контракта. В указанном случае, перед проведением
повторных испытаний Системы, Подрядчик обязан внести актуализирующие исправления в
отчетную документацию (указанную в пункте 3.1 ТЗ), а также исходный код и дистрибутивы
Системы, связанные с устранением замечаний к работе Системы.
Каждый случай признания неготовности Системы к приемке в опытную эксплуатацию по
результатам предварительных испытаний (в том числе повторных предварительных испытаний),
каждый случай признания неготовности Системы к приемочным испытаниям по результатам
опытной эксплуатации (в том числе повторной опытной эксплуатации), каждый случай признания
неготовности Системы к эксплуатации по результатам приемочных испытаний (в том числе
повторных приемочных испытаний) является отдельным фактом ненадлежащего исполнения
обязательства Подрядчиком и влечет ответственность в соответствии с условиями Контракта, как
за ненадлежащее исполнение обязательства, которое имеет стоимостное выражение.
Каждый случай мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ (в том
числе в отношении повторно представленных результатов работ после устранения ранее
направленных замечаний) является отдельным фактом ненадлежащего исполнения обязательства
Подрядчиком и влечет ответственность в соответствии с условиями Контракта, как за
ненадлежащее исполнение обязательства, которое имеет стоимостное выражение.
3.3.1.2 Общие требования к приемке работ по развитию Системы
На момент проведения испытаний Система должна соответствовать нормативным
правовым актам, указанным в разделе 7 ТЗ.
65
Приемка результатов выполненных работ должна осуществляться в соответствии с
Графиком выполнения работ. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется в соответствии
с условиями Контракта, ТЗ и оформляется в виде Документа о приемке и соответствующего
комплекта отчетной документации.
Техническая и эксплуатационная документация и другие результаты выполнения работ по
развитию Системы должны быть переданы Заказчику в порядке, определенном Контрактом и ТЗ.
Предусмотренные пунктом 3.3.1.1 ТЗ испытания должны быть проведены комиссией,
формируемой Заказчиком на основании распорядительного документа, который должен
определять состав комиссии и сроки проведения испытаний.
В состав комиссии должны быть включены представители организаций Функционального
заказчика, Заказчика и Подрядчика, а также специалисты, привлекаемые по решению Заказчика.
Результаты проведения испытаний должны быть зафиксированы в соответствующих
протоколах испытаний. Выявленные отклонения от ЧТЗ оформляются как недостатки реализации.
Прочие недостатки могут документироваться как желательные доработки. Наличие желательных
доработок не влияет на процесс передачи в эксплуатацию.
При подготовке к испытаниям Системы Подрядчик должен обеспечить выполнение
следующих работ:
− установка и настройка Системы;
− предоставление доступа к разработанным функциям, назначение прав доступа.
По завершении испытаний оформляются соответствующие протоколы, содержащие вывод
о соответствии Системы предъявляемым требованиям, а также сроки устранения замечаний
(кроме приемочных испытаний) и реализации рекомендаций, данных комиссией в ходе
испытаний.
Выявленные недостатки разработанного ППО Системы, отклонения от требований
учитываются при составлении соответствующего протокола испытаний.
Условием для передачи Системы в эксплуатацию является устранение полученных
замечаний на проведенных испытаниях.
3.3.1.3 Статус приемочной комиссии
Статус приемочной комиссии – межведомственная.
3.3.2 Расчет стоимости выполненных работ
Максимальный объем финансирования работ приведен в Таблице 12 ТЗ.
Таблица 12 − Максимальный объем финансирования работ
Максимальный объем финансирования работ [3],
Работы
в % от Цены Контракта
Работы по развитию Системы в соответствии с пунктами
33,33
3.2.2.1-3.2.2.4 ТЗ
Работы по развитию Системы по заявкам Заказчика
66,67
ИТОГО Цена Контракта
100,00
[3]
Заполняется в рублях на этапе заключения Контракта в соответствии с предложением участника закупки, с которым
заключается Контракт.
3.3.2.1 Расчет стоимости выполненных работ по развитию системы
Стоимость выполненных работ на этапе 1 Контракта, предусмотренных настоящим
пунктом, соответствует объему финансирования, зафиксированному в пункте 3.1 ТЗ.
Расчет стоимости фактически выполненных работ по развитию Системы по заявкам
на этапе 2 Контракта осуществляется по каждой реализованной заявке (заявка может считаться
реализованной после успешного проведения приемочных испытаний и подписания Сторонами
Акта о готовности системы к вводу в эксплуатацию до окончания этапа) в соответствии с
трудоемкостью, определенной в Расчете стоимости реализации решения, согласованном
Функциональным заказчиком и утвержденном Заказчиком.
66
По каждой заявке Подрядчиком должна быть определена стоимость выполненных работ по
заявке. Стоимость выполненных работ определяется как произведение стоимости 1 (одного)
человеко-месяца, определенной в Таблице 13 ТЗ, и количества человеко-месяцев, определенного
согласно распоряжению Департамента экономической политики и развития города Москвы и
Департамента информационных технологий города Москвы от 28 февраля 2018 г.
№ 64-16-89/18/3-р «Об утверждении Методики расчета планируемой стоимости работ по
созданию, развитию и модернизации информационных систем города Москвы».
Суммарная стоимость выполненных работ по развитию Системы в рамках этапа 2 Контракта
не может превышать максимального объема финансирования работ по развитию Системы,
определенного в Таблице 13 ТЗ.
Таблица 13 – Максимальная стоимость финансирования работ
Стоимость
Количество,
Максимальный объем
1 (одного) человеко
человекофинансирования работ,
месяцев
в % от Цены Контракта
-месяца[3]
Наименование работ
Этап 1. Работы по развитию Системы в
соответствии с пунктами 3.2.2.1-3.2.2.4 ТЗ
53,01
Этап 2. Работы по развитию Системы по
заявкам Заказчика
106,02
ИТОГО
159,03
100% Цены
Контракта / 159,03
человеко-месяца
33,33
66,67
100,00
Работы сверх предельного объема трудозатрат по развитию Системы не подлежат оплате.
Оплате подлежат только выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы.
Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями
Контракта и ТЗ.
3.4
Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации
к вводу Системы в действие
В ходе выполнения работ по развитию Системы на объекте автоматизации требуется
выполнить пусконаладочные работы. Пусконаладочные работы включают автономную наладку
технических средств и СПО частей Системы, загрузку информации в ее БД, комплексную наладку
технических средств и СПО Системы. Дистрибутив создаваемой Системы и дистрибутивы
лицензированного СПО, передаваемые на машинных носителях информации, должны быть
установлены и настроены на оборудовании Функционального заказчика (ЦОД ДОДМС).
В рамках работ по развитию Системы Подрядчик обеспечивает подготовку персонала
Функционального заказчика до проведения опытной эксплуатации на основании документа
«План-программа подготовки персонала». Состав групп обучения предоставляется
Функциональным заказчиком по запросу Заказчика сопроводительным письмом. После
подготовки персонала должен проводиться контроль знаний и навыков по работе с Системой и
составляться Отчет о подготовке персонала, включающий протокол подготовки персонала.
3.4.1 Развертывание и конфигурирование
Программно-аппаратные средства Системы должны обеспечивать безопасность
обслуживающего персонала при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте с учетом
требований ГОСТ Р 71784-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства
вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний,
маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и ГОСТ Р 50948-2001. Государственный
стандарт Российской Федерации. «Средства отображения информации индивидуального
пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности». Должен быть
установлен передаваемый на машинных носителях информации дистрибутив и предварительная
конфигурация.
Развертывание и конфигурирование Системы должно содержать в себе следующие этапы:
− установка и настройка СПО серверной части;
− установка и настройка ППО серверной части.
67
Развертывание и конфигурирование Системы должно быть выполнено Подрядчиком
в соответствии с инструкцией по установке и настройке Системы, приведенной в документе
«Руководство администратора».
В случае необходимости Подрядчиком должны быть установлены обновления,
выпущенные по итогам испытаний Системы, если эти обновления не включены в состав
дистрибутива.
Окончание работ по развертыванию и конфигурированию подтверждается документом
«Акт выполнения пусконаладочных работ».
Объем и сроки гарантий качества
Сведения по гарантийным обязательствам
Гарантийный срок на результаты выполненных работ по развитию Системы составляет
12 (двенадцать) месяцев с даты завершения всех работ по Контракту.
Подрядчик гарантирует, что разработанное в рамках работ по развитию Системы ППО
будет функционировать в соответствии со своим назначением не менее 12 (двенадцати) месяцев с
даты завершения всех работ по Контракту.
Подрядчик не гарантирует отсутствие недостатков или сбоев разработанного в рамках
работ по развитию Системы ППО в процессе работы, возникающих по причине
неработоспособности или сбоев оборудования, или несоответствия установленного на рабочем
месте СПО.
Подрядчик обязуется обеспечить консультирование специалистов эксплуатирующей
организации по вопросам, связанным с разработанным в рамках работ по развитию Системы ППО,
в течение всего периода гарантийного срока. Для этого Подрядчик обеспечивает доступность
консультаций по телефону и по электронной почте в сроки, которые должны быть определены
Подрядчиком и согласованы с Заказчиком на стадии разработки эксплуатационной документации
на Систему (указанные сведения должны быть предоставлены Подрядчиком в адрес Заказчика
сопроводительным или электронным письмом).
4
4.1
4.2
Порядок выполнения доработок и устранения допущенных Подрядчиком ошибок,
которые выявлены в процессе испытаний и в период гарантийного срока
Недостатки и ошибки в реализации Системы, выявленные в ходе проведения испытаний,
должны быть устранены Подрядчиком в рамках выполнения работ по Контракту. Порядок
устранения замечаний и реализации рекомендаций комиссии должен быть определен в документах
«Программа и методика предварительных испытаний», «Программа и методика приемочных
испытаний» (только в части реализации рекомендаций) и «Программа и методика опытной
эксплуатации». Сроки устранения замечаний и рекомендаций, данных комиссией в ходе
испытаний, отражаются в соответствующем документе, оформленном по результатам проведения
испытаний.
Недостатки в реализации Системы, выявленные в период гарантийного срока, устраняются
Подрядчиком в рамках очередного обновления Системы или в рамках внеочередного экстренного
обновления в случае, если обнаруженные ошибки препятствуют или ограничивают эксплуатацию
Системы в штатном режиме.
Подрядчиком должны быть внесены соответствующие изменения в техническую
и рабочую документацию, указанную в пункте 3.1 ТЗ, связанные с устранением замечаний к работе
Системы. Доработанная отчетная документация должна быть передана Заказчику
и Функциональному заказчику во время приемочных испытаний или до завершения гарантийного
срока.
Требования к безопасности выполнения работ
Все виды работ должны выполняться с соблюдением необходимых мер по охране труда,
предотвращению аварийных ситуаций, обеспечению мер экологической безопасности,
5
68
а также должны согласовываться с Заказчиком на предмет соответствия их выполнения
действующим нормативным актам и правилам внутреннего распорядка Заказчика.
Программно-аппаратные средства Системы должны обеспечивать безопасность
обслуживающего персонала при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте с учетом
требований ГОСТ Р 71784-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства
вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний,
маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и ГОСТ Р 50948-2001. Государственный
стандарт Российской Федерации. «Средства отображения информации индивидуального
пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности».
Возмещение ущерба, нанесенного Подрядчиком оборудованию Функционального
заказчика, должно производиться в полном объеме либо путем выплаты денежной компенсации,
либо путем проведения ремонта и замены оборудования Функционального заказчика, либо путем
только ремонта, либо только замены оборудования Функционального заказчика, по усмотрению
Заказчика.
Требования к используемым материалам и оборудованию
Оборудование, необходимое для выполнения работ, предоставляется Подрядчиком своими
силами и за свой счет.
Наличие инструментов, оборудования, контрольно-измерительных приборов, материалов,
необходимых для выполнения работ по обеспечению функционирования Системы, обеспечивает
Подрядчик.
Испытания Системы должны проводиться в нормальных климатических условиях
по ГОСТ 22261-94. Межгосударственный стандарт. «Средства измерений электрических
и магнитных величин. Общие технические условия».
Обязательные условия проведения испытаний приведены в Таблице 14 ТЗ.
6
№
1
2
3
4
5
Влияющая величина
Температура окружающего воздуха, °С
Относительная влажность, %
Атмосферное давление, кПа
Частота питающей электросети, Гц
Напряжение питающей сети переменного тока, В
Таблица 14 – Условия проведения испытаний
Значение
20 ± 5
от 30 до 80 без конденсации влаги
от 84 до 106
50 ± 0,5
от 175 до 250
Во время проведения испытаний должны обеспечиваться следующие требования
электробезопасности:
− защита персонала от поражения электрическим током;
− заземление всего оборудования;
− электрическое сопротивление изоляции между токоведущим цепями с напряжением 220 В
и корпусами оборудования должно быть не менее 20 МОм.
7
Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
7.1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
7.2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.3. Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований
к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных».
7.4. Постановление Правительства РФ от 6 июля 2015 г. № 676 «О требованиях к порядку
создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах
данных информации».
7.5. Закон города Москвы от 24 октября 2001 г. № 52 «Об информационных ресурсах
и информатизации города Москвы».
7.6. Распоряжение Правительства Москвы от 3 июля 2012 г. № 342-РП «О требованиях
69
к вводу в эксплуатацию информационных систем, создаваемых в городе Москве».
7.7. ГОСТ 19.102-77. Государственный стандарт Союза ССР. «Единая система программной
документации. Стадии разработки» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР
от 20 мая 1977 г. № 1268).
7.8. ГОСТ 19.401-78* (СТ СЭВ 3746-82). Государственный стандарт Союза ССР. «Единая
система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию
и оформлению» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 18 декабря 1978 г.
№ 3350).
7.9. ГОСТ 19.402-78 (СТ СЭВ 2092-80). Государственный стандарт Союза ССР. «Единая
система программной документации. Описание программы» (введен в действие Постановлением
Госстандарта СССР от 18 декабря 1978 г. № 3350).
7.10. ГОСТ 19.502-78 (СТ СЭВ 2093-80). Межгосударственный стандарт. «Единая система
программной
документации.
Описание
применения.
Требования
к
содержанию
и оформлению» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 18 декабря 1978 г.
№ 3350).
7.11. ГОСТ 19.503-79 (СТ СЭВ 2094-80). Государственный стандарт Союза ССР. «Единая
система программной документации. Руководство системного программиста. Требования
к содержанию и оформлению» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР
от 12 января 1979 г. № 74).
7.12. ГОСТ 19.504-79 (СТ СЭВ 2095-80). Государственный стандарт Союза ССР. «Единая
система программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию
и оформлению» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12 января 1979 г.
№ 74).
7.13. ГОСТ 19.505-79 (СТ СЭВ 2096-80). Государственный стандарт Союза ССР. «Единая
система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию
и оформлению» (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12 января 1979 г.
№ 74).
7.14. ГОСТ 19.506-79 (СТ СЭВ 2097-80). Государственный стандарт Союза ССР. «Единая
система программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению»
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12 января 1979 г. № 74).
7.15. ГОСТ 28195-89. Межгосударственный стандарт. «Оценка качества программных средств.
Общие положения» (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 28 июля 1989 г. № 2507).
7.16. ГОСТ Р 50739-95. Государственный стандарт Российской Федерации. «Средства
вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие
технические требования» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ
от 9 февраля 1995 г. № 49).
7.17. Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных» (Зарегистрировано в Минюсте
России 14 мая 2013 г. № 28375).
7.18. Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных
при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных
Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого
из уровней защищенности».
7.19. ГОСТ Р 2.105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. «Единая система
конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» (утвержден
и введен в действие Приказом Росстандарта от 29 апреля 2019 г. № 175-ст).
7.20. ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии.
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание
автоматизированной системы» (введен в действие Приказом Росстандарта от 19 ноября 2021 г.
№ 1522-ст).
7.21. ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии.
70
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение
документов при создании автоматизированных систем» (введен в действие Приказом
Росстандарта от 19 ноября 2021 г. № 1521-ст).
7.22. ГОСТ Р 59793-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Стадии создания» (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2021 г. № 1285-ст).
7.23. ГОСТ Р 50948-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. «Средства
отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования
и требования безопасности» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ
от 25 декабря 2001 г. № 576-ст).
7.24. ГОСТ Р 71784-2024.Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства
вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний,
маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» (утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 12 ноября 2024 г. № 1659-ст).
7.25. ГОСТ 2.301-68. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской
документации. Форматы» (утвержден постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных
приборов при Совете Министров СССР от 28 мая 1968 г. № 751).
7.26. ГОСТ Р 56939-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации.
Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования» (утвержден и введен
в действие Приказом Росстандарта от 24 октября 2024 г. № 1504-ст).
7.27. ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний
автоматизированных систем (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта
от 20 октября 2021 г. № 1284-ст).
7.28. ГОСТ Р 59795-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Требования к содержанию документов» (утвержден и введен в действие приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2021 г.
№ 1297-ст).
7.29. ГОСТ Р 59853-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные
системы. Термины и определения» (утвержден и введен в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 ноября 2021 г. № 1520-ст).
7.30. Распоряжение
Департамента
информационных
технологий
города
Москвы
от 16 января 2023 г. № 64-16-15/23 «Об утверждении Стандарта раскрытия метаданных
и использования централизованных справочников».
7.31. ГОСТ Р 51188-98. Государственный стандарт Российской Федерации. «Защита
информации. Испытания программных средств на наличие компьютерных вирусов. Типовое
руководство» (принят постановлением Госстандарта РФ от 14 июля 1998 г. № 295).
71
Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень объектов закупки
1. Работы по развитию информационных систем и ресурсов
Характеристики
Вид работ: Развитие.
Миграция данных осуществляется на
вычислительные мощности
Подрядчика: Нет.
Обеспечение совместимости с
установленным оборудованием,
программным обеспечением: Да.
Оборудование, материальнотехнические средства и
технологические ресурсы
предоставляются Заказчиком: Да.
Объект работ: Информационная
система.
Программное обеспечение
предоставляется Заказчиком: Да.
Стадия выполнения работ: Технический
проект; Рабочая документация; Ввод в
действие
Дополнительные работы: Подготовка
пользователей; Настройка
программного обеспечения
Дополнительные
условия
Объем
(единица
измерения)
Работы
выполняются по
заявке: Нет.
Адрес
Срок
53,01
(Условная
единица)
119019,
г.Москва,
ул.Новый
Арбат, дом
21
c 1-го по 40-й
календарный
день c даты
заключения
Контракта.
106,02
(Условная
единица)
119019,
г.Москва,
ул.Новый
Арбат, дом
21
c 1-го по 50-й
календарный
день c даты
заключения
Контракта.
2. Работы по развитию информационных систем и ресурсов
Вид работ: Развитие.
Миграция данных осуществляется на
вычислительные мощности
Подрядчика: Нет.
Обеспечение совместимости с
установленным оборудованием,
программным обеспечением: Да.
Оборудование, материальнотехнические средства и
технологические ресурсы
предоставляются Заказчиком: Да.
Объект работ: Информационная
система.
Программное обеспечение
предоставляется Заказчиком: Да.
Стадия выполнения работ:
Технический проект; Рабочая
документация; Ввод в действие
Дополнительные работы: Подготовка
пользователей; Настройка
программного обеспечения
Работы
выполняются по
заявке: Да.
72
Приложение 2 к Техническому заданию
Форма ведомости машинных носителей информации
<Указать наименование Заказчика>
УТВЕРЖДАЮ
<Руководитель (должность, наименование
Заказчика)>
УТВЕРЖДАЮ
<Руководитель (должность, наименование
Подрядчика)>
_________________/____________
М.П.
_________________/____________
М.П.
Государственный контракт от «____» ___________ 20__ г. № ___________
на выполнение работ по развитию государственной информационной системы:
автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство
мировых судей города Москвы» (третья очередь)
ВЕДОМОСТЬ МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
<Указать код документа (если есть)>
СОГЛАСОВАНО
<Руководитель (должность, наименование
Функционального заказчика)>
_________/____________
20__
73
<Указать наименование Заказчика>
УТВЕРЖДЕН
Государственный контракт от «____» ___________ 20__ г. № ГК ________
на выполнение работ по развитию государственной информационной системы:
автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство
мировых судей города Москвы» (третья очередь)
ВЕДОМОСТЬ МАШИННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
<Указать код документа (если есть)>
На __ листах
20__
74
[Ведомость машинных носителей информации должна содержать обозначения, наименования
документов, выполненных на машинных носителях информации. Запись документов
осуществляется в порядке возрастания присвоенных обозначений].
№
№ CD/DVD
Обозначение
Наименование
Имя файла
Объем, байт
<Указать
номер CD /
DVD>
<Указать
обозначение
документа>
<Указать
наименование
документа>
<Указать имя
файла на машинном
носителе
информации>
<Указать объем
файла на машинном
носителе
информации>
75
Приложение 3 к Техническому заданию
Схема подсистем и модулей автоматизированной информационной системы «Единое информационное пространство мировых судей
города Москвы»
76
Приложение 4 к Техническому заданию
Форма заявки на выполнение работ по развитию системы
УТВЕРЖДАЮ
<Руководитель (должность, наименование
Заказчика)>
СОГЛАСОВАНО
<Руководитель (должность, наименование
Функционального заказчика)>
_________________/____________
М.П.
_________________/____________
М.П.
Заявка №__
на выполнение работ по развитию системы
на этапе 2
государственного контракта от _____ № ___ на выполнение работ по развитию
государственной информационной системы: автоматизированная информационная
система «Единое информационное пространство мировых судей города Москвы»
(третья очередь)
№
п/п
Подсистема/
модули/
функции/
интерфейсы
Наименование задачи
Описание задачи/
функциональные требования
Требуемый срок
реализации
77
Приложение 5 к Техническому заданию
Форма расчета стоимости реализации решения
<Указать наименование Заказчика>
УТВЕРЖДАЮ
<Руководитель (должность, наименование
Заказчика)>
УТВЕРЖДАЮ
<Руководитель (должность, наименование
Подрядчика)>
_________________/____________
М.П.
_________________/____________
М.П.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ
на выполнение работ по развитию системы
в рамках этапа 2 государственного контакта от «___» ____________ 20___ г. № __________
на выполнение работ по развитию государственной информационной системы:
автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство
мировых судей города Москвы» (третья очередь)
Заявка № <номер заявки>
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
<Указать код листа утверждения (если есть)>
СОГЛАСОВАНО
<Руководитель (должность, наименование
Функционального заказчика)>
_________________/____________
М.П.
Москва
20_
78
<Указать наименование Заказчика>
УТВЕРЖДЕНО
<Указать код листа утверждения>
Государственный контракт от «____» ___________ 20__ г. № ___________
на ___________________________________________
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ
Заявка № <номер заявки>
<Указать код документа (если есть)>
На __ листах
Москва
20__
79
1.
Общие сведения
Стоимость работ по заявке на выполнение работ по развитию Системы определена как
произведение стоимости 1 (одного) человеко-месяца, указанного в техническом задании,
составляющем приложение № 1 к государственному контракту от «___» ____________ 20___ г.
№ __________ на выполнение работ по развитию государственной информационной системы:
автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство мировых
судей города Москвы» (третья очередь), и количества человеко-месяцев, определенного согласно
распоряжению Департамента экономической политики и развития города Москвы и
Департамента информационных технологий города Москвы от 28 февраля 2018 г.
№ 64-16-89/18/3-р «Об утверждении Методики расчета планируемой стоимости работ по
созданию, развитию и модернизации информационных систем города Москвы»
(далее – Методика).
Стоимость 1 (одного) человеко-месяца работ по развитию Системы составляет
_________________ руб. (__________________ рублей __ копеек), в том числе НДС 22%.
Расчет стоимости реализации решения по развитию Системы по заявке
Определение общих трудозатрат на реализацию программного решения по развитию
Системы по заявке
Определение общих расчетных трудозатрат на реализацию программного решения
по развитию Системы по заявке осуществляется согласно формуле (8) пункта 6.4 Методики
следующим образом:
ОТрз = ФТз × Кпер
где:
ОТрз – общие расчетные трудозатраты на реализацию программного решения по заявке,
человеко-месяцев.
ФТз – количество функциональных точек в программном решении по заявке.
Кпер – коэффициент пересчета для выполнения работ по заявкам (определяется по формуле
(9) Методики):
ОТр
Кпер =
ФТ
где:
Кпер – коэффициент пересчета для выполнения работ по заявкам.
ОТр – общие расчетные трудозатраты, человеко-месяцев (определено в НМЦК в целом
по Системе по формуле (3) Методики).
ФТ – общее количество функциональных точек Системы (определено в НМЦК в целом
по Системе по формуле (1) Методики).
2.
2.1
Таблица 1 – Коэффициент пересчета
Коэффициент пересчета для
выполнения работ по заявкам
(Кпер )
Общие расчетные трудозатраты,
человеко-месяцев (ОТр )
Общее количество
функциональных точек Системы
(ФТ)
0,2524
159,03
630
80
№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
2
Наименование подсистем
Системы/
функциональных требований/
функций обработки
информации
Заявка №_____
Выполнение работ ______
Подсистема ____________
Функциональное требование
Функция обработки информации
Функция обработки информации
…
Функциональное требование
Функция обработки информации
…
Подсистема ____________
…
Таблица 2 – Количество функциональных точек по созданию/модернизации/развитию Системы по заявке
Количество функций обработки информации (Фi)
Количество функциональных точек (ФТi)
Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5
Ф6
Ф7
Ф8
ИТОГО
ФТ1
ФТ2
ФТ3
ФТ4
ФТ5
ФТ6
ФТ7
ФТ8
ИТОГО (ФТз)
81
Расчет стоимости выполнения работ по реализации программного решения по
развитию Системы по заявке
Общие расчетные трудозатраты на выполнение работ по реализации программного
решения по развитию Системы по заявке согласно формуле (10) пункта 6.4. Методики примет
вид:
2.2
Цз = ОТрз × Скон
где:
Цз – стоимость выполнения работ по реализации программного решения по заявке, руб.,
в том числе НДС 22%.
ОТрз – общие расчетные трудозатраты на реализацию программного решения по заявке,
чел.-месяцев.
Скон – установленная в Контракте стоимость одного человеко-месяца, руб., в том числе
НДС 22%.
Расчет стоимости выполнения работ по реализации программного решения по развитию
Системы по заявке приведен в Таблице 3.
Таблица 3 – Расчет стоимости работ
Стоимость 1 человеко-месяца
(руб., в том числе НДС 22%)
(Скон )
2.3
Общие расчетные трудозатраты
на реализацию программного
решения по заявке (чел-мес)
(ОТрз )
Стоимость работ
(руб., в том числе НДС 22%)
(Цз )
Стоимость работ
Расчетная стоимость работ по развитию Системы по заявке № ___ этапа 2 Контракта
составляет ________ руб. (_______ рублей ______ копеек), в том числе НДС 22%.
82

=== ФАЙЛ: Порядок оценки заявок по критериям | docs/0173200001426001867/Порядок оценки заявок (1).pdf
ПОРЯДОК
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
I. Информация о заказчике и закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - закупка)
Коды
Полное наименование
Департамент информационных технологий города Москвы
ИНН 7710878000
КПП 770301001
Место нахождения, телефон, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д.21, стр.1,
адрес электронной почты
тел.: (495) 957-93-57, (495) 957-01-31, dit@mos.ru.
Наименование объекта
закупки
по ОКТМО 45380000000
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы:
автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство мировых
судей города Москвы» (третья очередь).
1
II. Критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке
№
Критерий оценки
1. Цена контракта,
сумма цен единиц
товара, работы,
услуги
Значимость
критерия
оценки
Показатель
оценки
Значимость
показателя
оценки
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующего
показатель оценки
40%
–
–
–
–
Формула оценки или шкала оценки
Значение количества баллов по критерию оценки присваиваемое
заявке (БЦi) определяется по одной из следующих формул:
а) за исключением случаев, предусмотренных пунктами
«б» и «в», - по формуле:
 Ц -Ц 
БЦi =100 -  i л  ×100,
 Цл 
б) в случае если по результатам применения формулы,
предусмотренной пунктом «а», при оценке хотя бы одной заявки
получено значение, являющееся отрицательным числом, значение
количества баллов (БЦi) по критерию по всем заявкам, подлежащим
оценке, определяется по формуле:
БЦi = Ц нач - Ц i  
100
,
Ц нач - Ц л
в) в случае если участником закупки подано предложение о цене
контракта
(далее – ценовое предложение),
предусматривающее
снижение цены контракта ниже нуля, значение количества баллов (БЦi)
определяется в следующем порядке:
- для заявки участника закупки, ценовое предложение которого не
предусматривает снижение цены контракта ниже нуля, значение (БЦi)
определяется по формуле:
 Ц + Цл 
БЦ i = 100 -  i
  100;
 Ц нач + Ц л 
Значение Цл при применении формулы указывается без знака
«минус».
- для заявки участника закупки, ценовое предложение которого
предусматривает снижение цены контракта ниже нуля, значение
количества баллов (БЦi) определяется по формуле:
 Ц л - Цi 
БЦ i =100 - 
 ×100.
 Ц нач + Ц л 
Значение Цл и Цi при применении формулы указываются без знака
«минус».
где:
Цл - наилучшее ценовое предложение из числа предложенных в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
участниками закупки, заявки которых подлежат оценке по критерию
оценки «цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги».
Цi - ценовое предложение участника закупки;
Цнач - начальная (максимальная) цена контракта.
2
2.
Квалификация
участников
закупки
60%
Наличие у
участников
закупки опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта
50%
Характеристика квалификации
участников закупки №1:
Общая цена исполненных
участником закупки договоров
100%
Расчет баллов (БХi) для оценки предложений участников по
каждому детализирующему показателю производится по
формуле:
БХ i = Х i - Х min ×
100
;
Х
- Х min
пред
max
где:
Х i - значение, содержащееся в предложении участника
закупки по данному показателю, заявка (часть заявки) которого
подлежит оценке в соответствии с Федеральным законом;
Хmin - минимальное значение предложений участников по
данному показателю, содержащееся в заявках (частях заявок),
подлежащих оценке в соответствии с Федеральным законом.
Х пред
max
- предельное максимальное значение квалификации
участников закупки, установленное в соответствии с п. 7.22
Положения о системе закупок города Москвы, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 19.07.2019 г. № 899-ПП.
Порядок расчета и размер предельного максимального
значения приведен в положении о применении детализирующих
показателей оценки (Приложение А).
Наличие у
участников
закупки
специалистов и
иных работников
определенного
уровня
квалификации
[1]
50%
Характеристика квалификации
участников закупки №1:
Количество специалистов и
иных работников,
соответствующих перечню
специальностей (направлений
подготовки), выделенных в
условную группу1 «ИТ».
70%
Характеристика квалификации
участников закупки №2:
Количество специалистов и
иных работников,
соответствующих перечню
специальностей (направлений
подготовки), выделенных в
условную группу1 «ИБ»
20%
Характеристика квалификации
участников закупки №3:
Количество специалистов и
иных работников,
соответствующих перечню
специальностей (направлений
подготовки), выделенных в
условную группу1 «ИСиР»
10%
Расчет баллов (БХi) для оценки предложений участников по
каждому детализирующему показателю производится по
формуле:
где:
Хmax - максимальное значение предложений участников по
данному показателю, содержащееся в заявках (частях заявок),
подлежащих оценке в соответствии с Федеральным законом;
Хi - значение, содержащееся в предложении участника
закупки по данному показателю, заявка (часть заявки) которого
подлежит оценке в соответствии с Федеральным законом;
Хmin - минимальное значение предложений участников по
данному показателю, содержащееся в заявках (частях заявок),
подлежащих оценке в соответствии с Федеральным законом.
Полное наименование, а также состав условных групп приведен в соответствующем положении о применении детализирующих показателей оценки для показателей критерия.
3
III. Отдельные положения о применении отдельных критериев оценки, показателей оценки и показателей оценки, детализирующих показатели
оценки, предусмотренных разделом II настоящего документа
№
Положение о применении критерия оценки, показателя
Наименование критерия оценки, показателя оценки, показателя оценки, детализирующего показатель оценки,
оценки, показателя оценки, детализирующего показатель
при применении которого устанавливается положение, предусмотренное графой 3
оценки
1.
Критерий оценки: Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги.
В рамках настоящей закупки по данному критерию
оценивается предложение участника закупки о цене
контракта.
Значение количества баллов по критерию оценки,
присваиваемое заявке, определяется в соответствии с
условиями и по соответствующим им формулам, указанным
в разделе II Порядка рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе.
Заявкам, содержащим наилучшее ценовое предложение,
а также предложение, равное такому наилучшему ценовому
предложению, присваивается 100 баллов.
Наилучшим ценовым предложением признается
предложение участника с наименьшей ценой контракта.
В случае подачи участником закупки заявки на участие в
закупке, содержащей предложение о цене контракта, размер
которого превышает начальную (максимальную) цену
контракта, либо равен нулю такая заявка подлежит возврату
оператором электронной площадки, подавшему ее участнику
закупки.
2.
Критерий оценки: «Квалификация участников закупки»;
Показатель оценки: «Наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта»;
Характеристика квалификации участников закупки №1:
«Общая цена исполненных участником закупки договоров».
Приложение А.
Положение о применении детализирующих показателей
оценки:
Общая цена исполненных участником закупки договоров.
3.
Критерий оценки: «Квалификация участников закупки»;
Приложение Б.
Показатель оценки: «Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня Положение о применении детализирующих показателей
квалификации»;
оценки.
Характеристика квалификации участников закупки №1:
Количество специалистов и иных работников,
«Количество специалистов и иных работников, соответствующих перечню специальностей
соответствующих перечням специальностей (направлений
(направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИТ».
подготовки), выделенных в условные группы:
Характеристика квалификации участников закупки №2:
- группа «ИТ»;
«Количество специалистов и иных работников, соответствующих перечню специальностей
- группа «ИБ»;
(направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИБ».
- группа «ИСиР».
Характеристика квалификации участников закупки №3:
«Количество специалистов и иных работников, соответствующих перечню специальностей
(направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИСиР».
4
Примечания, термины и определения.
Формирование Порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, а также сама оценка заявок осуществляется в соответствии с
положениями статьи 32 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, положениями постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2021
№ 2604 «Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в
пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Положение об оценке заявок утвержденное ППРФ № 2604).
«оценка заявок» - действия членов комиссии по осуществлению закупок по присвоению баллов заявкам (частям заявок) на основании
информации и документов участников закупок;
«критерии оценки» - предусмотренные частью 1 статьи 32 Федерального закона № 44-ФЗ критерии оценки заявок, в соответствии с которыми
осуществляется оценка заявок в отношении цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров,
использование результатов работ (далее - расходы), качественных, функциональных и экологических характеристик объекта закупки (далее характеристики объекта закупки), квалификации участников закупки, в том числе наличия у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (далее соответственно - квалификация участников закупки,
характеристика квалификации участников закупки);
«значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в процентах в совокупности всех критериев оценки, установленных в извещении
об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке);
«показатель оценки» - вид расхода, вид характеристики объекта закупки и вид характеристики квалификации участников закупки,
детализирующие оценку заявок по соответствующему критерию оценки;
«значимость показателя оценки» - вес показателя оценки в процентах в совокупности всех показателей оценки, детализирующих оценку заявок
по соответствующему критерию оценки;
«функциональная зависимость» - зависимость между значением показателя оценки и значением количества присваиваемых баллов, при которой
одному значению показателя оценки соответствует одно значение количества баллов;
«шкала оценки» - значения количества баллов, присваиваемых определенным значениям показателя оценки в случае отсутствия между ними
функциональной зависимости, а также в случае, если показатель оценки не определяется количественным значением.
«специалисты и иные работники» - работники в значении, предусмотренном трудовым законодательством.
«недостоверность информации» – согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации недостоверной информацией следует считать
информацию, не соответствующую действительности, предоставленную с обманом и умыслом, направленным на победу в торгах за счет
представления ложной информации.
***
5
Приложение А
Положение
о применении показателей оценки, детализирующих показатель оценки
«Наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта»
1. Применяемые детализирующие показатели оценки.
Для оценки заявок участников закупки по показателю «Наличие у участников закупки опыта
работы, связанного с предметом контракта» применяется детализирующий показатель оценки
(характеристика квалификации участников закупки):
- Общая цена исполненных участником закупки договоров.
(оценивается исчисляемый в рублях суммарный объем фактически выполненных работ, оказанных услуг
по результатам исполнения контрактов и договоров, соответствующих условиям, приведенным в настоящем
положении, информация о которых представлена участником во второй части заявки на участие в закупке).
К оценке по детализирующему показателю принимаются контракты и договоры (далее –
договоры), исполненные участником закупки за последние 5 лет, предшествующие дате окончания
срока подачи заявок на участие в настоящем конкурсе, заключенные и исполненные
исключительно в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» соответственно, предметы которых сопоставимы с
предметом контракта, заключаемого по результатам конкурса.
Предметы договоров будут расцениваться как сопоставимые с предметом контракта,
заключаемого по результатам конкурса, в случае если они связаны с выполнением либо оказанием
хотя бы одного вида работ или услуг из перечисленных ниже:
- с выполнением работ по разработке и (или) модернизации (развитию) информационных систем и
(или) порталов.
2. Порядок подачи предложения по данным детализирующим показателям.
Участником (в случае наличия у его организации такого опыта) в качестве предложения по
данному показателю в составе второй части заявки предоставляются сведения о наличии у
участника опыта работы, связанного с предметом контракта» (далее в пределах данного
положения – «сведения о наличии опыта работы», «опись»), содержащие опись таких контрактов
или договоров с указанием информации о номере контракта (договора), дате его заключения,
предмете, сумме, дате исполнения, наименования документов, копии которых представлены в
заявке в качестве подтверждения представленной информации. Данную информацию в описи
рекомендуется представлять в структурированном виде, например:
№
Номер и дата
заключения
контракта
(договора)
Предмет контракта
(договора)
Сумма
контракта
(договора)
(руб.)
Дата исполнения
контракта
(договора)
(дата последнего
акта)
Наименования документов,
представленных в
подтверждение данных
сведений либо номер
реестровой записи из
соответствующего реестра.
1.
2.
…
Итого ___ договоров.
3. Порядок предоставления подтверждающих документов.
Предоставленная участником информация по каждому из представленных в описи договору
подтверждается исполненным договором, актами приемки поставленного товара, выполненных
работ, оказанных услуг, составленных при исполнении такого договора, либо иными
документами, предусмотренными этим договором, содержащими данные о полном исполнении
такого договора, предмете договора и объеме (в руб.) оказанных услуг или выполненных работ. При
этом последний такой документ (акт), составленный при исполнении договора должен быть
6
подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в настоящей
закупке.
Исполненные участником закупки договоры с учетом правопреемства, принимаются к
оценке только в случае наличия в заявке документа, подтверждающего правопреемство.
В случае если при исполнении какого-либо из представленных договоров организации
участника были начислены неустойки (штрафы, пени), такие договоры принимаются к оценке
исключительно при наличии копий документов, подтверждающих что организацией участника
исполнены требования об уплате начисленных неустоек (штрафов, пеней).
Подтверждающие документы в составе заявки представляются на русском языке в форме
электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. При этом
документы, представленные в форме электронных образов бумажных документов, должны быть в
виде неповторяющихся, полночитаемых копий, на которых видны все необходимые сведения,
подписи и печати.
К оценке принимаются подтверждающие документы в случае их представления в заявке
в полном объеме и со всеми приложениями. Допускается принятие к оценке документов,
в случае если к ним не приложена проектная документация (если проектная документация
является приложением к таким документам).
Если подтверждающие документы и информация о таких документах содержатся в
открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой
информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", вместо направления таких документов участник
закупки вправе направить номер реестровой записи из соответствующего реестра.
В случае невозможности однозначного сопоставления информации, указанной в Сведениях о
наличии опыта работы с подтверждающими ее документами, такая информация рассматривается
как неподтвержденная. Для исключения разночтений рекомендуется в наименование каждого файла
с подтверждающим документом, представленным отдельно, или в наименование группы файлов,
объединенных вместе, включать номер пункта в Сведениях о наличии опыта работы, которому
соответствует такой документ или группа документов.
Предоставленные участником документы, не соответствующие указанным в настоящем
положении требованиям, равно как и предоставленные участником иные документы и сведения,
предоставление которых настоящим положением не установлено, рассмотрению не подлежат.
Непредоставление в составе заявки на участие в закупке сведений о наличии опыта работы либо
подтверждающих документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке,
однако, при оценке заявок комиссией будет рассматриваться только та информация, которая
подтверждена документально с соблюдением требований настоящего положения к подтверждающим
документам.
Согласно пункту 8 части 12 статьи 48 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
в случае выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие
в закупке, такая заявка подлежит отклонению.
4. Порядок начисления баллов.
Заявка участника, содержащая документально подтвержденное предложение по данному
детализирующему показателю со значением, превышающим установленное предельное
максимальное значение характеристики квалификации участников закупки, оценивается
максимальным количеством баллов по детализирующему показателю с учетом значимости такого
показателя.
Заявка участника, содержащая документально подтвержденное предложение по данному
детализирующему показателю со значением, не превышающим установленного предельного
максимального значения характеристики квалификации участников закупки, оценивается с
использованием формулы, указанной в разделе II Порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе, где:
Х i - значение, содержащееся в предложении участника закупки по данному детализирующему
показателю, заявка (часть заявки) которого подлежит оценке в соответствии с Федеральным
законом;
7
Хmin - минимальное значение предложений участников по данному детализирующему
показателю, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке в соответствии с
Федеральным законом.
пред
Х max предельное максимальное значение квалификации участников закупки, установленное
в соответствии с п.7.22 Положения о системе закупок города Москвы, утвержденного
постановлением Правительства Москвы от 19 июля 2019 г. N 899-ПП.
Для закупок с НМЦК от 10 млн рублей до 500 млн рублей включительно предельное
максимальное значение по детализирующему показателю оценки «общая цена исполненных
участником закупки договоров» устанавливается согласно формуле:
Сп = К х 1 000 000, где:
Сп – предельное максимальное значение детализирующего показателя «общая цена
пред
исполненных участником закупки договоров» (Сп соответствует Х max );
K – коэффициент определения детализирующего показателя «общая цена исполненных
участником закупки договоров», округленный до целого числа, рассчитываемый по формуле:
K = (90 х Н/1000000 + 4000)/49, где
Н – НМЦК (сумма НМЦК в случае проведения совместной закупки).
В соответствии с приведенными условиями предельное максимальное значение по
детализирующему показателю оценки «общая цена исполненных участником закупки договоров»
составляет:
Х пред
max
238 000 000 руб.
Оценка в 0 баллов по показателю будет присвоена:
- заявке участника закупки, который не представил в составе ее второй части документы,
подтверждающие наличие опыта работы, связанного с предметом контракта;
- заявке участника закупки, который не предоставил в составе ее второй части свои
предложения по данному показателю либо сообщил об отсутствии таковых.
Уважаемые Участники! Обращаем ваше внимание, что во второй части заявки на участие в закупке
не допускается указание сведений о предлагаемой участником цене контракта. В соответствии с
пунктом 9 части 12 статьи 48 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ нарушение данного
требования приведет к отклонению такой заявки.
***
8
Приложение Б
Положение
о применении показателей оценки, детализирующих показатель оценки
«Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации»
1. Применяемые детализирующие показатели оценки.
По показателю «Наличие у участников закупки специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации» оценивается количество специалистов и иных работников,
прошедших обучение или профессиональную переподготовку по одному или нескольким
направлениям подготовки среднего профессионального образования либо высшего образования
(бакалавриата, магистратуры либо специалитета) и соответствующих детализирующим
показателям оценки - перечням специальностей (направлений подготовки), выделенных в условные
группы:
- Информационные технологии (ИТ);
- Информационная безопасность (ИБ);
- Информационные системы и ресурсы (ИСиР).
Каждая условная группа включает в себя перечень наименований специальностей (направлений
подготовки) для формирования которых использованы Общероссийские классификаторы
специальностей по образованию, перечни специальностей среднего профессионального
образования и направлений подготовки высшего профессионального образования на текущий
момент как действующие, так и утратившие силу, но действовавшие в то время, когда выдавались
документы об образовании, которые могут быть представлены в качестве подтверждающих
документов в составе заявок участников.
Состав условных групп, применяемых в детализирующих показателях:
Перечень специальностей (направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИТ»:
- Информатика;
- Информатика и вычислительная техника;
- Информационные системы и технологии;
- Информационные системы (по отраслям);
- Информационные технологии (в т.ч. в областях);
- Информационные системы и программирование;
- Фундаментальная информатика и информационные технологии;
- Компьютерные системы и комплексы;
- Математика и компьютерные науки;
- Математика. Прикладная математика;
- Прикладная информатика (в т.ч. по отраслям);
- Прикладная математика;
- Прикладная математика и информатика;
- Программирование в компьютерных системах;
- Программная инженерия;
- Автоматизированные системы обработки информации и управления.
Перечень специальностей (направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИБ»:
- Информационная безопасность;
- Информационная безопасность автоматизированных систем;
- Комплексная защита объектов информатизации;
- Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;
- Компьютерная безопасность;
- Организация и технология защиты информации.
9
Перечень специальностей (направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИСиР»:
- Компьютерные сети;
- Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
- Математическое обеспечение и администрирование информационных систем;
- Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;
- Сетевое и системное администрирование.
2. Порядок подачи предложения по данным детализирующим показателям.
Участником (в случае наличия в его организации таких специалистов) в качестве предложения
по данному показателю в составе второй части заявки предоставляются сведения о наличии у
участника закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации
(далее в пределах данного положения – «Сведения о наличии специалистов», «опись»),
содержащие опись документов, предоставленных в отношении таких специалистов с указанием
ФИО каждого специалиста, его специальности (направлений подготовки) в соответствии с
информацией в документах об образовании, наименования условной группы (детализирующего
показателя), наименования документов, копии которых представлены в заявке в качестве
подтверждения их квалификации и подтверждения того, что они являются сотрудниками
организации участника Данную информацию в описи рекомендуется представлять в
структурированном виде, например:
№
Фамилия, имя, отчество
специалиста - сотрудника
организации участника
Специальность
(направление подготовки)
в соответствии с информацией в
документах об образовании
специалиста
Наименование
условной группы
(детализирующего
показателя)
Наименования
документов,
представленных в
подтверждение данных
сведений
1.
2.
…
Итого ___ специалистов.
3. Порядок предоставления подтверждающих документов.
В качестве подтверждения наличия у участника закупки специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации и прохождения ими обучения по направлениям подготовки
из перечней детализирующих показателей по каждому специалисту, представленному в описи ,
участником представляются следующие документы:
- трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1
Трудового кодекса Российской Федерации;
- информация (в том числе данные), результаты применения информационных технологий и
документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, его специалистов и иных
работников, в том числе предусмотренную в соответствии с профессиональными стандартами
(если соответствующий профессиональный стандарт обязателен для применения
работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации).
В случае наличия разночтения в представленных документах в связи с изменением фамилии
специалиста при заключении брака либо перемены фамилии, имени или отчества по иным
причинам, дополнительно представляются соответствующие свидетельства, предусмотренные
положениями Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния», подтверждающих такие изменения. Допускается предоставление реквизитов таких
свидетельств, в случае если они указаны в документах, предусмотренных настоящим положением и
подтверждающих то, что указанный специалист является сотрудником организации участника.
Указанные в данном пункте документы предоставляются участником в форме электронных
документов или в форме электронных образов бумажных документов.
При этом документы, представленные в форме электронных образов бумажных документов,
должны быть в виде неповторяющихся, полночитаемых копий, на которых видны все необходимые
10
сведения, подписи и печати. При предоставлении документов на иностранном языке такие
документы должны сопровождаться построчным переводом на русский язык.
В случае невозможности однозначного сопоставления информации, указанной в описи с
представленными подтверждающими документами, такая информация рассматривается как
неподтвержденная. Для исключения разночтений рекомендуется в наименование каждого файла с
подтверждающим документом, представленным отдельно, или в наименование группы файлов,
объединенных вместе, включать номер пункта в описи, которому соответствует такой документ или
группа документов.
Предоставленные участником документы, не соответствующие указанным в настоящем
положении требованиям, равно как и предоставленные участником иные документы и сведения,
предоставление которых настоящим положением не установлено, рассмотрению не подлежат.
Непредоставление в составе заявки на участие в закупке сведений о наличии специалистов либо
подтверждающих документов не является основанием для отказа в допуске к участию в закупке,
однако, при оценке заявок комиссией будет рассматриваться только та информация, которая
подтверждена документально с соблюдением требований настоящего положения к подтверждающим
документам.
Согласно пункту 8 части 12 статьи 48 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
в случае выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие
в закупке, такая заявка подлежит отклонению.
4. Порядок начисления баллов.
Количество баллов, присуждаемых по данным детализирующим показателям, определяется по
соответствующим формулам, указанным в разделе II Порядка рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе, где:
Хmax - максимальное значение предложений участников по данному детализирующему
показателю, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке в соответствии с
Федеральным законом;
Хi - значение, содержащееся в предложении участника закупки по данному детализирующему
показателю, заявка (часть заявки) которого подлежит оценке в соответствии с Федеральным
законом;
Хmin - минимальное значение предложений участников по данному детализирующему
показателю, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке в соответствии с
Федеральным законом.
Заявка участника, содержащая сведения о наличии специалистов с предложением
наибольшего количества специалистов, соответствующих специальностям (направлениям
подготовки), приведенным в перечне соответствующего детализирующего показателя, и
информация о которых подтверждена документально, оценивается максимальным количеством
баллов с учетом значимости этого показателя. Значимость каждого детализирующего показателя
указана в разделе II Порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
При определении значений предложений участников (Хi, Хmax, Хmin) по каждому
детализирующему показателю учитывается фактическое количество специалистов с
подтвержденной квалификацией, которое не зависит от количества имеющихся у каждого такого
специалиста специальностей, входящих в один и тот же перечень детализирующего показателя.
Оценка в 0 баллов по детализирующему показателю будет присвоена заявке, в которой:
- представлено предложение, в котором отсутствуют документы или сведения,
подтверждающие наличие у участника закупки специалистов и иных работников определенного
таким детализирующим показателем уровня квалификации.
Оценка в 0 баллов по показателю будет присвоена:
- заявке участника закупки, который не представил в составе ее второй части документы или
сведения, подтверждающие наличие у участника закупки специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации;
- заявке участника закупки, который не предоставил в составе ее второй части свои
предложения по данному показателю либо сообщил об отсутствии таковых.
***
11

=== ФАЙЛ: Проект контракта (договора) | docs/0173200001426001867/Проект_контракта_17273494-1.pdf
ПРОЕКТ
Государственный контракт № ____________________
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы:
автоматизированная информационная система «Единое информационное
пространство мировых судей города Москвы» (третья очередь)
г. Москва
______________________________ г.
Департамент информационных технологий города Москвы, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя руководителя департамента Ражковского
Станислава Вячеславовича , действующего на основании доверенности от 24 декабря
2025 г.
№ 64-08-124/25
,
с
одной
стороны,
и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в
лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской
Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Подрядчика
способом закупки открытый конкурс в электронной форме, реестровый №
закупки ______________________________________, протокол подведения итогов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от __________________,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Предмет Контракта: Выполнение работ по развитию государственной
информационной системы: автоматизированная информационная система «Единое
информационное пространство мировых судей города Москвы» (третья
очередь) (далее - Работы, Система).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в установленный
Контрактом срок работы по развитию государственной информационной системы , в
объеме, установленном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту,
являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), а Заказчик
1
обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.
1.3. Идентификационный код закупки: ___________________________
1.4. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с национальными стандартами
и государственными стандартами в части требований к проектированию, стадиям
создания, видам, комплектности и обозначению документов, видам испытаний при
создании и (или) развитии (модернизации) государственных информационных систем,
а также в соответствии с качественными, количественными и иными
характеристиками работ, определенными в описании объекта закупки, согласно
требованиям Закона о контрактной системе, Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
а также иных нормативных правовых актов в сфере контрактной системы,
информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов
государства в области интеллектуальной собственности, регулирующих
соответствующие отношения и непосредственно указанных в Техническом задании.
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Вариант 1. Цена контракта составляет __________________, в том числе НДС
_________________ (далее – Цена контракта).
Вариант 1.1. Цена контракта составляет __________________ рублей , в том числе:
- вознаграждение физического лица:________ рублей (________);
- НДФЛ:________ рублей (____________);
- страховые взносы в СФР:_______ рублей (___________);
- страховые взносы в ФФОМС:_________ рублей (__________).
(вариант применяется если подрядчиком (исполнителем) по Контракту выступает
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем)
2.2. Заказчик, являясь налоговым агентом и страхователем физического лица по
Контракту, производит уплату за физическое лицо в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации следующих платежей:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- Страховые взносы в Социальный фонд России;
- Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
(вариант применяется если подрядчиком (исполнителем) по Контракту выступает
2
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем)
Цена контракта составляет __________________. НДС не облагается. (вариант
применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или победителем
используется льготный режим налогообложения, с указанием основания).
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.
2.6. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
2.7. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.
2.8. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.8.1. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.8.2. Заказчик поэтапно оплачивает работы по факту объема выполненных
Подрядчиком работ, на соответствующем этапе Графика выполнения работ
(Календарного плана), в безналичном порядке путем перечисления стоимости
выполненных работ со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов
города Москвы, на расчетный счет Подрядчика, на основании надлежаще
оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными квалифицированными
электронными подписями (далее - УКЭП) сформированного с использованием
автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее «Портал поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с
правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке), в
течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке по
соответствующему этапу.
2.8.3. В случае, если проектом Контракта предусмотрены отдельные этапы его
исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном
пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником
закупки, с которым заключается Контракт.
3
2.8.4. Оплата по Контракту осуществляется на основании Документа о приемке, в
котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями
заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию;
основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма,
подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
2.8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).
Исполнение обязательства Подрядчиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) в
доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на
Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с
указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа,
пени) в доход соответствующего бюджета.
2.8.6. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются
исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,
указанного в статье 16 Контракта.
2.8.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе
исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том
числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги,
предусмотренных Контрактом, с учетом требований частей 2 – 4 статьи 95 Закона о
контрактной системе.
Статья 3. Сроки выполнения обязательств
3.1. Начало срока выполнения Работ: 1 календарный день с даты заключения
контракта.
3.2. Окончание срока выполнения Работ: 50 календарных дней с даты заключения
контракта.
3.3. Выполнение Работ осуществляется на условиях и в сроки, установленные
Контрактом и Техническим заданием.
3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Подрядчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания
завершения этапа выполнения работ, указанного в Графике выполнения работ
(Календарном плане), представляет Заказчику комплект отчетной документации,
предусмотренной Техническим заданием, и Документ о приемке, подписанный
4
Подрядчиком.
4.2. После завершения выполнения работ в полном объеме одновременно с
указанными в пункте 4.1 документами Подрядчик представляет обеспечение
гарантийных обязательств в размере и порядке, установленном в статье 10 Контракта.
4.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика
документов, указанных в настоящей статье Контракта, Заказчик рассматривает
результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет
соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте и
Техническом задании, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком УКЭП
Документ о приемке или мотивированный отказ от принятия результатов
выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и
сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов
выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или
доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в отказе,
составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за
свой счет.
4.4. Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации.
4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия
результатов выполненных работ, с перечнем выявленных недостатков, необходимых
доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан в срок, установленный в
указанном акте, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести
доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными
требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении
недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный
Подрядчиком УКЭП Документ о приемке, для принятия Заказчиком выполненных
работ.
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и
необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении
Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно
представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает
выполненные работы и подписывает УКЭП Документ о приемке в порядке,
предусмотренном в настоящей статье Контракта.
4.7. Передача исходных кодов, разработанных в ходе выполнения работ программ для
5
электронных вычислительных машин (далее – программа для ЭВМ) и дистрибутивов
должна сопровождаться передачей всех необходимых для сборки и запуска
программы для ЭВМ библиотек зависимостей, инструкций и программных сценариев
(скриптов) для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки
(развертывания) программы для ЭВМ.
4.8. Для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания)
программы для ЭВМ должны использоваться свободно распространяемые
компиляторы, интерпретаторы и иное программное обеспечение, необходимое для
указанных целей, дистрибутивы которых должны быть переданы вместе с исходными
кодами разработанных в ходе выполнения работ программ для ЭВМ.
4.9. В случае использования для проведения компиляции, создания дистрибутива и
установки (развертывания) программы для ЭВМ компиляторов, интерпретаторов и
иного программного обеспечения, права на использование, копирование и
модификацию которых принадлежат третьим лицам, Подрядчик за свой счет передает
Заказчику дистрибутивы и права на использование таких компиляторов,
интерпретаторов и иного программного обеспечения.
4.10. Подрядчик в процессе сдачи-приемки работ по Контракту должен провести
демонстрацию процесса компиляции, создания дистрибутива и установки
(развертывания) разработанных программ для ЭВМ с использованием средств,
указанных в пункте 4.8, а также в соответствии с инструкциями, приведенными в
рабочей документации на Систему.
4.11. Документация на Систему и ее части (техническая и рабочая) должна содержать
исчерпывающее описание принятых проектных решений в объеме, достаточном для ее
дальнейшего развития и эксплуатации.
4.12. Техническая и рабочая документация должна содержать описание разработанных
результатов работ, в том числе программ для ЭВМ, прикладных программных
интерфейсов, алгоритмов и протоколов информационного взаимодействия,
технических требований, спецификаций и форматов обмена данными для
взаимодействия с другими информационными системами, в объеме, достаточном для
их установки, настройки, эксплуатации и развития в дальнейшем без привлечения
Подрядчика.
4.13. Передача Заказчику комплекта документов, материалов и сведений,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов
государства в области интеллектуальной собственности, включая документы,
подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных прав на
передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу Подрядчика, с
проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав
6
Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая:
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также
исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и
потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноухау), созданные в рамках Контракта, осуществляется Подрядчиком в составе отчетной
документации, предусмотренной условиями Контракта.
4.14. После выполнения обязательств по Контракту в полном объеме, Стороны
подписывают Документ о приемке, который является основанием для регистрации
сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиком.
4.15. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком, УКЭП Документ о приемке стоимости
этапа работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
4.16. Оформление Документа о приемке (за исключением отдельного этапа
исполнения Контракта) осуществляется после предоставления
Подрядчиком обеспечения гарантийного обязательства.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии Техническим заданием и Контрактом.
5.1.3. Запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный запрос
Подрядчик предоставляет ответ в течение 5(пяти) рабочих дней.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых
работ, а также копии отчетных документов, разрабатываемых Подрядчиком по
Контракту.
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока
исполнения Контракта), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по
результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок
7
использования денежных средств бюджета города Москвы.
5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического
задания и Документа о приемке вызвать уполномоченных представителей Подрядчика
для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в
течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в
соответствии с Контрактом.
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
работ в случае, указанном в настоящей статье Контракта, рассмотреть вопрос о
целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного выполнения Заказчиком обязательств по приемке
выполненных работ по Контракту (этапу Контракта).
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей
2 Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным
оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом
задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
5.3.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены контракта и/или
объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их
стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику
по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.
5.3.5. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
субподрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен
договор, на другого субподрядчика.
5.3.6. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения
8
работ в рамках Контракта.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с
требованиями Технического задания и представить Заказчику отчетную
документацию по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Без увеличения цены Контракта передать Заказчику исключительное право на
разработанные в ходе выполнения работ по Контракту результаты в полном объеме,
включая исходные коды программ для ЭВМ, библиотеки зависимостей, базы данных,
а также проектную, техническую, рабочую, сопроводительную и методическую
документацию к Системе или ее частям. При этом, Подрядчик не имеет права
использовать такие результаты интеллектуальной деятельности.
5.4.3. В случае использования в ходе исполнения Контракта ранее созданных
Подрядчиком результатов интеллектуальной деятельности, без увеличения цены
Контракта передать Заказчику права на использование охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Подрядчику и
которые использовались при выполнении работ по Контракту, в объеме, необходимом
для использования заказчиком результатов работ по Контракту по их целевому
назначению и в соответствии с условиями Контракта на весь срок действия
использованных исключительных прав или на иной срок, установленный Заказчиком.
Подрядчик передает Заказчику указанные права посредством заключения
лицензионного договора.
5.4.4. В случае необходимости использования в ходе исполнения Контракта
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат третьим лицам, согласовать с Заказчиком необходимость использования
при выполнении работ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права
на которые принадлежат третьим лицам, объем и порядок приобретения прав на их
использование.
5.4.5. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов работ, не
нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога,
ареста или иного обременения.
5.4.6. В случае использования при выполнении работ по Контракту программ для
электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов),
разработанных третьими лицами, условия, на которых передаются права на их
использование (исполнение), должны обеспечить отсутствие ограничений,
препятствующих использованию результатов работ по их назначению. При этом
права, полученные Заказчиком, должны позволять ему передавать, дорабатывать,
развивать результаты работ, созданные в процессе исполнения Контракта, а в случае
9
явного указания в Техническом задании, осуществлять переработку программ для
электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов),
разработанных ранее третьими лицами в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
5.4.7. Обеспечить отсутствие нарушений исключительных, авторских и смежных прав
третьих лиц при реализации технических, программных, организационных и иных
решений, предусмотренных Техническим заданием.
5.4.8. Обеспечить выполнение требований к порядку создания (развития)
государственных (муниципальных) и (или) иных информационных систем,
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 13 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», устанавливаемых к таким
информационным системам указанным Федеральным законом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.4.9. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),
лицензирования, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4.10. Подрядчик обязан соответствовать установленным документацией о закупке
требованиям к участникам данной закупки и предоставлять достоверную информацию
о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по
результатам проведения данной закупки.
5.4.11. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдачеприемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.12. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность
или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их
завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику
немедленно после приостановления выполнения работ.
5.4.13. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в
случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их
обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан
обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока
исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком
10
Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.
5.4.14. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения, об изменении режима налогообложения в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактического
местонахождения Подрядчика, уведомления об изменении режима налогообложения
Подрядчика адрес и режим налогообложения, указанные в Контракте, будут считаться
действительными.
5.4.15. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать
в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного,
коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие
коммерческую тайну, персональные данные вне зависимости от формы ее
предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям
Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного
доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения Контракта, за
исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения
указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию
только в целях исполнения Контракта.
Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной
конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их
обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
5.4.16. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с
требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании.
6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных
работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в
сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о
недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их
устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения
выявленных недостатков.
11
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках,
обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную
экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке,
предусмотренномЗаконом о контрактной системе, по итогам которой составляется
соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.
Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков,
об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает
Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания
выполнения работ.
6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,
вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата
работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации.
6.6. Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и
достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.
6.7. В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной
информации о ходе и результате выполнения работ Подрядчик несет ответственность
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки
результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у
Заказчика такой информации.
6.8. В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном
выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного
выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный
Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.
Статья 7. Исключительные права и права собственности на результаты работ
7.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии
интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты работ,
включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические
решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта,
принадлежат в лице Заказчика субъекту Российской Федерации – городу Москве.
7.2. Право собственности на результаты работ, отчетные документы и материалы,
полученные в ходе выполнения работ по Контракту, принадлежат субъекту
12
Российской Федерации – городу Москве и считаются переданными с момента
подписания Сторонами УКЭП Документа о приемке.
7.3. В случае если при осуществлении работ по Контракту осуществляется доработка
программ для электронных вычислительных машин Заказчика, Подрядчик
осуществляет ее в соответствии с предоставляемыми в обязательном порядке
Заказчиком правами на их использование на период исполнения работ по Контракту.
7.4. Подрядчик гарантирует, что передаваемые Заказчику результаты работ по
Контракту, а также права на все результаты интеллектуальной деятельности,
полученные в ходе выполнения работ по Контракту будут свободны от любых прав
третьих лиц, либо в случае использования Подрядчиком при выполнении работ по
Контракту результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Подрядчику
или третьим лицам, должны отвечать условиям, указанным в Контракте и
Техническом задании. В случае несоблюдения таких гарантий, а также в случае
предъявления к Заказчику третьими лицами претензий или исков, связанных с их
нарушением, а также с нарушением исключительных и/или личных
(неимущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученных
в ходе выполнения работ по Контракту, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
возмещения всех убытков, причиненных в связи с несоблюдением Подрядчиком таких
вышеописанных в данном пункте Контракта гарантий, а Подрядчик обязуется
самостоятельно и без участия Заказчика урегулировать все такие возможные
претензии и/или иски третьих лиц, а также возместить Заказчику все причиненные
убытки в полном объеме (включая, но не ограничиваясь, расходы на оплату
вознаграждения адвокатов, расходы на оплату любых сумм в пользу третьих лиц на
основании решения суда).
Статья 8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
25 ноября 2013 г. № 1063».
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
13
предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей
статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены контракта, или в случае, если
Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа
исполнения Контракта.
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 10 процентов Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) не
превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет
от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет
от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- 0,5 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
- 0,4 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
- 0,3 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
- 0,25 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
- 0,2 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
- 0,1 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
превышает 10 млрд рублей.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки
(или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной
системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,
14
размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в
следующем порядке:
8.4.1. В случае, если Цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену
контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта не
превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта
составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта
составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
8.4.2. В случае, если Цена контракта превышает начальную (максимальную) цену
контракта:
- 10 процентов Цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов Цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50
млн рублей (включительно);
- 1 процент Цены контракта, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100
млн рублей (включительно).
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких
обязательств) в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.
8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
15
Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.
8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока
исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации Цены контракта
(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом
(соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически
исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не
может превышать Цену контракта.
8.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену
контракта.
8.11. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
8.12. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
поставки товаров не в полном объеме и/или завышения стоимости товаров/работ/услуг
16
Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
8.13. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8.14. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,
являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
8.15. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части,
не покрытой неустойкой.
8.16. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность
перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
Статья 9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим
Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим
дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего
Контракта, и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.2. Существенные условия Контракта могут быть изменены в случаях,
предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.
9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
9.3.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от
исполнения Контракта по инициативе Заказчика:
9.3.1.1. Осуществление выполнения работ ненадлежащего качества, если недостатки
не могут быть устранены в установленный разумный срок либо являются
существенными и неустранимыми.
9.3.1.2. Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный
Контрактом, или неоднократно (от двух и более раз) нарушает График выполнения
работ или объемы поставки товаров, предусмотренные Контрактом, или оказывает
услуги выполняет работы так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному
Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно,
что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.
17
9.3.1.3. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или)
поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об
осуществлении закупки и (или) документации о закупке, указанной в преамбуле
Контракта, требованиям к участникам данной закупки (за исключением требования,
предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о
контрактной системе) и (или) поставляемому товару или при проведении закупки
Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)
соответствии поставляемого товара требованиям такого извещения, что позволило ему
стать победителем данной закупки.
9.3.1.4. Если в ходе исполнения Контракта вследствие реорганизации юридического
лица, являющегося Подрядчиком его права и обязанности по такому контракту
перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на
территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с
подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе
установлены запрет закупок товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых,
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок
товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, и Подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии
с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе
установлено преимущество в отношении товаров, работ, услуг, соответственно
поставляемых, выполняемых, оказываемых российскими лицами, и Подрядчик
являлся российским лицом.
9.3.1.5. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) с привлечением экспертов, экспертных
организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий Контракта.
9.3.1.6. В случае, если Подрядчик отказывается от согласования новых условий
Контракта при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9.3.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от
исполнения Контракта по инициативе Подрядчика:
9.3.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты
поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) допущенные по вине
Заказчика, при условии своевременного доведения лимитов финансирования для
Заказчика.
9.3.2.2. Заказчиком неоднократно (не менее двух раз) отказано в приемке товаров,
выполненных работ, оказанных услуг без направления Подрядчику мотивированного
отказа от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Контрактом.
18
9.3.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров, оказанных
услуг.
9.3.2.4. Невыполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Техническим
заданием, препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, а также наличие
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных
обязанностей не будет произведено в установленный срок.
9.3.3. Стороны также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
9.4. Расторжение Контракта осуществляется в порядке статьи 95 Закона о контрактной
системе.
9.5. Соглашение о расторжении Контракта заключается, решение об одностороннем
расторжении Контракта формируется Сторонами с использованием единой
информационной системы в сфере закупок.
При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего
Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных
расчетов.
9.6. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от
исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
Статья 10. Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных
обязательств
10.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется.
ВАРИАНТ 1:
Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта в размере 8 499 994 (восемь
миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 47
(сорок семь) копеек, что составляет 10 процентов начальной (максимальной) цены
контракта предусмотренной документацией о закупке, в форме безотзывной
независимой гарантии/путем внесения денежных средств.
ВАРИАНТ 2:
19
Подрядчик внес обеспечение исполнения контракта в размере ____ в соответствии со
статьей 37 Закона о контрактной системе.
10.2. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в размере
4 249 997,24 руб. (четырех миллионов двухсот сорока девяти тысяч девятисот
девяноста семи рублей 24 копеек), что составляет 5 процентов начальной
(максимальной) цены контракта, предусмотренной документацией о закупке.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой
гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или
внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в статье «Адреса,
реквизиты и подписи Сторон».
10.3. Независимая гарантия также должна предусматривать условие об обязанности
гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии
не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом
требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение гарантийных
обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка
о проведении платежа и списании средств со счета Подрядчика и поступлением
денежных средств на счет Заказчика.
Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения гарантийных обязательств, по истечении срока действия данного
обеспечения в срок до 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения
Подрядчиком гарантийных обязательств.
10.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных
обязательств, срок действия независимой гарантии определяется участником закупки,
с которым заключается Контракт, самостоятельно в соответствии с
требованиями Закона о контрактной системе.
ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Подрядчиком обеспечения
исполнения Контракта в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным статьей 45 Закона о контрактной
системе):
10.5. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии.
Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьей
45 Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие об обязанности
гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии
20
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом
требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
10.6. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по
Контракту, включая обязательства по уплате Подрядчиком предусмотренных
Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечислены Подрядчиком в размере,
установленном в настоящей статье Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье
«Адреса, реквизиты и подписи Сторон».
Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения
обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка
о проведении платежа и списании средств со счета Подрядчиком и поступлением
денежных средств на счет Заказчика.
Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по
Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех
обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе обязательств, связанных с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, включая
обязательства по возмещению Заказчику убытков, по уплате Заказчику неустоек
(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением Подрядчиком предусмотренных Контрактом
обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных
внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из
внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,
которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней)
или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей
уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные
средства переходят в бюджет города Москвы.
Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств, в случае уменьшения
размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и
7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются Заказчиком Подрядчику по
истечении срока действия данного обеспечения в срок до 30 (тридцати) календарных
дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения
или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, неуплаты
Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также
убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
21
исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
10.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями
7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
10.9. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и
(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего
независимую
гарантию
в
качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских
операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не
позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика
о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены
частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день
просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30
статьи 34 Закона о контрактно системе, начисляется пеня в размере, определенном в
порядке, установленном в соответствии со статьей 8 Контракта.
Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе стихийных
природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий
объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной
власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после
заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и
возможной продолжительности действия с приложением документов,
22
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.
11.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе
расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать
возмещения убытков.
11.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или
уполномоченных организаций.
Статья 12. Порядок урегулирования споров
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать
добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе
извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
12.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны
предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и
оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
12.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
12.4. Все неурегулируемые разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны
принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
12.5. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения
одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию с
использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления
электронных уведомлений.
По полученной претензии Сторона должна дать с использованием единой
информационной системы в сфере закупок электронный ответ по существу в срок, не
превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление
претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
23
12.6. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии указывается:
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия),
предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации
(учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со
ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, а также
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Если претензионные требования подлежат стоимостной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма, ее полный и обоснованный расчет.
В подтверждение заявленных требований к претензии прилагаются надлежащим
образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
12.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и при не урегулировании
Сторонами спора в досудебном порядке споры по Контракту разрешаются в
Арбитражном суде города Москвы.
Статья 13. Срок исполнения, порядок изменения Контракта
13.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения
Контракта сторонами 116 календарных дней c даты начала исполнения контракта.
13.2. Выполнение работ по истечении предусмотренного Контрактом срока
исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ допускается в случае
выполнения работ в рамках проведения претензионной работы, инициированной
Заказчиком.
13.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов,
заключенных заказчиками.
13.4. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре
контрактов, заключенных заказчиками.
Статья 14. Прочие условия
24
14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в
письменной или электронной форме по почте заказным письмом по фактическому
адресу Стороны Контракта или нарочно, а также с использованием факсимильной
связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.
14.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об
исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке,
предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
Статья 15. Электронное взаимодействие Сторон Контракта
15.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП
электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в
соответствии с статьей «Порядок приемки товара», посредством использования
Подрядчиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом ведения
Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на официальном сайте АИС
«Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчиком-единой информационной
системы в сфере закупок.
15.2. Подрядчик для работы в АИС «Портал поставщиков»:
- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление
электронного документооборота в соответствии с настоящей статьей Контракта (далее
– уполномоченные должностные лица);
- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для
должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении
Контракта;
- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с
Регламентом;
- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов
УКЭП.
25
15.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей
Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами
на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями
уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
15.4. Электронные документы и информация в соответствии с настоящей статьей,
полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют
дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за
исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном
носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.
15.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях
осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для
Сторон осуществляется безвозмездно.
Статья 16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Департамент информационных технологий
города Москвы
ПОДРЯДЧИК:
Адреса:
- юридический: 123112, г. Москва, 1-й ____________________________
Красногвардейский проезд, дом 21,Адреса:
- юридический: _____;
строение 1;
- фактический адрес: Город Москва,- фактический: _____;
переулок Яковоапостольский, дом 12,Телефон: , факс: _____;
Адрес электронной почты: _____;
строение 1;
Телефон: +7 (495) 957-93-57, факс: 8 (495) Получатель: л/с_____________________;
ОГРН: _____;
957-01-31;
А д р е с
э л е к т р о н н о й ИНН: _____;
КПП: _____;
почты: DIT_OOGZ@mos.ru;
Получатель: Департамент финансов города БИК: _____;
Москвы (Департамент информационных ОКОПФ: ____;
т е х н о л о г и й г о р о д а М о с к в ы ,Название Банка: _____;
р/с: _____;
л/с 0381111000451187)
ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК к/с: _____;
л/с: _____;
по г.Москве г.Москва
Интернет сайт: _____;
ОГРН: 1107746943347;
_____________________
ИНН: 7710878000;
(ФИО лица, уполномоченного на
КПП: 770301001;
подписание контракта)
БИК: __________________;
Н
а
з
в
а
н
и
е М.П.(при наличии)
Банка: ____________________________;
р/с: _____________________________;
26
л/с: ___________________________;
к
/
с
:
_____________________________________
;
Реквизиты счета для перечисления
денежных средств в качестве обеспечения
исполнения контракта: Департамент
финансов города Москвы (Департамент
информационных технологий города
Москвы,
л/с 2181131000451187)
БИК 004525988
р/с 03222643450000007300
ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК
по г.Москве г.Москва, к/с
40102810545370000003
Интернет сайт: https://www.mos.ru/dit/;
Заместитель руководителя
департамента
__________________С.В.Ражковский
(ФИО лица, уполномоченного на
подписание контракта)
М.П.
Приложение № 2 к Контракту
№ ____________________
от ______________________________
График выполнения работ (Календарный план)
№
п/п
1
Наименование работ
Этапы выполнения
работ (Дата)
Отчетные документы,
результат выполнения
работ
Этап 1
Комплект отчетной
Начало: 1(первый)
документации,
календарный
день
c
даты
предоставляемый в течение
Работы по развитию Системы в
заключения Контракта.
этапа1 Контракта в бумажном
соответствии с пунктами
Окончание:
виде в 3(трех) экземплярах, а
3.2.2.1-3.2.2.4 ТЗ
40(сороковой) календарный также на машинном носителе
день с даты заключения
информации в 2(двух)
27
экземплярах:
Предварительное
проектирование:
Частное техническое
задание на развитие АИС
ЕИП;
Ведомость машинных
носителей информации;
Машинный носитель
информации;
Акт приема-передачи
отчетной документации.
●
●
●
●
Техническое проектирование:
Пояснительная записка к
техническому проекту;
Описание архитектуры
системы;
Описание
информационного
обеспечения;
Описание объекта защиты;
Матрица ролей и
полномочий пользователей
системы;
Ведомость машинных
носителей информации;
Машинный носитель
информации;
Акт приема-передачи
отчетной документации.
●
●
●
●
Контракта.
●
●
●
●
Рабочее проектирование:
Руководство
администратора;
Руководство пользователя;
Инструкция по сборке из
исходных кодов и
развертыванию системы;
Исходные коды и
дистрибутивы всей системы
с учетом изменений,
внесенных в рамках работ
по развитию системы (на
машинном носителе
●
●
●
●
28
●
●
●
●
●
информации);
Акт выполнения
пусконаладочных работ;
Программа и методика
предварительных
испытаний (с приложением
форм протокола
предварительных
испытаний и акта о приемке
системы в опытную
эксплуатацию);
Ведомость машинных
носителей информации;
Машинный носитель
информации;
Акт приема-передачи
отчетной документации.
Предварительные испытания:
Протокол предварительных
испытаний;
Акт о приемке системы в
опытную эксплуатацию;
План-программа
подготовки персонала
(с приложением формы
отчета о подготовке
персонала, включающего
протокол подготовки
персонала);
Программа и методика
опытной эксплуатации
(с приложением форм
отчета о проведении
опытной эксплуатации,
включающего журнал
опытной эксплуатации, и
акта о завершении опытной
эксплуатации);
Ведомость машинных
носителей информации;
Машинный носитель
информации;
Акт приема-передачи
отчетной документации.
●
●
●
●
●
●
●
29
Опытная эксплуатация:
Программа и методика
приемочных испытаний (с
приложением форм
протокола приемочных
испытаний и акта о
готовности системы к вводу
в эксплуатацию);
Отчет о подготовке
персонала с приложением
протокола подготовки
персонала;
Отчет о проведении
опытной эксплуатации
(с приложением журнала
опытной эксплуатации);
Акт о завершении опытной
эксплуатации;
Ведомость машинных
носителей информации;
Машинный носитель
информации;
Акт приема-передачи
отчетной документации.
●
●
●
●
●
●
●
Приемочные испытания
Протокол приемочных
испытаний;
Акт о готовности системы к
вводу в эксплуатацию;
Актуализированный
Паспорт системы.
Ведомость машинных
носителей информации;
Машинный носитель
информации;
Акт приема-передачи
отчетной документации
●
●
●
●
●
●
Комплект отчетной
документации,
предоставляемый не позднее
10(десяти) рабочих дней после
окончания этапа 1 Контракта в
электронной форме:
Документ о приемке.
Комплект отчетной
●
2
Развитие Системы по заявкам
Этап 2
30
документации,
предоставляемый по каждой
заявке в течение этапа2
Контракта в бумажном виде в
3(трех) экземплярах, а также на
машинном носителе
информации в 2(двух)
экземплярах:
Предварительное
проектирование:
Частное техническое
задание на развитие АИС
ЕИП;
Расчет стоимости
реализации решения;
Ведомость машинных
носителей информации;
Машинный носитель
информации;
Акт приема-передачи
отчетной документации.
●
●
●
●
●
Заказчика
Начало: 1 (первый)
календарный день с даты
заключения Контракта.
Окончание:
50(пятидесятый)
календарный день с даты
заключения.
Техническое проектирование:
Пояснительная записка к
техническому проекту;
Описание архитектуры
системы;
Описание
информационного
обеспечения;
Описание объекта защиты;
Матрица ролей и
полномочий пользователей
системы;
Ведомость машинных
носителей информации;
Машинный носитель
информации;
Акт приема-передачи
отчетной документации.
●
●
●
●
●
●
●
●
Рабочее проектирование:
Руководство
администратора;
Руководство пользователя;
Инструкция по сборке из
●
●
●
31
●
●
●
●
●
●
исходных кодов и
развертыванию системы;
Исходные коды и
дистрибутивы всей системы
с учетом изменений,
внесенных в рамках работ
по развитию системы (на
машинном носителе
информации);
Акт выполнения
пусконаладочных работ;
Программа и методика
предварительных
испытаний (с приложением
форм протокола
предварительных
испытаний и акта о приемке
системы в опытную
эксплуатацию);
Ведомость машинных
носителей информации;
Машинный носитель
информации;
Акт приема-передачи
отчетной документации.
Предварительные испытания:
Протокол предварительных
испытаний;
Акт о приемке системы в
опытную эксплуатацию;
План-программа
подготовки персонала
(с приложением формы
отчета о подготовке
персонала, включающего
протокол подготовки
персонала);
Программа и методика
опытной эксплуатации
(с приложением форм
отчета о проведении
опытной эксплуатации,
включающего журнал
опытной эксплуатации, и
●
●
●
●
32
●
●
●
акта о завершении опытной
эксплуатации);
Ведомость машинных
носителей информации;
Машинный носитель
информации;
Акт приема-передачи
отчетной документации.
Опытная эксплуатация:
Программа и методика
приемочных испытаний (с
приложением форм
протокола приемочных
испытаний и акта о
готовности системы к вводу
в эксплуатацию);
Отчет о подготовке
персонала с приложением
протокола подготовки
персонала;
Отчет о проведении
опытной эксплуатации
(с приложением журнала
опытной эксплуатации);
Акт о завершении опытной
эксплуатации;
Ведомость машинных
носителей информации;
Машинный носитель
информации;
Акт приема-передачи
отчетной документации.
●
●
●
●
●
●
●
Приемочные испытания:
Протокол приемочных
испытаний;
Акт о готовности системы к
вводу в эксплуатацию;
Актуализированный
Паспорт системы.
Ведомость машинных
носителей информации;
Машинный носитель
информации;
Акт приема-передачи
●
●
●
●
●
●
33
отчетной документации.
Комплект отчетной
документации,
предоставляемый не позднее
10(десяти) рабочих дней после
окончания этапа 2 Контракта в
электронной форме:
Документ о приемке.
●
34

=== ФАЙЛ: OpenCompetition14967812.pdf | docs/0173200001426001867/OpenCompetition14967812.pdf
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы:
автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство
мировых судей города Москвы» (третья очередь)
Заказчик: Департамент информационных технологий города Москвы
Москва, 2026 г.
СОДЕРЖАНИЕ
I.
Информация о проведении закупки
II. Требования, предъявляемые к участникам закупки и необходимый перечень документов для
участия в закупке. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
III.
Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта
IV.
Иные положения
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
I. Информация о проведении закупки
1
Наименование объекта закупки
Выполнение работ по развитию государственной
Открытый конкурс в
информационной системы: автоматизированная
1.1
электронной форме
информационная система «Единое информационное
пространство мировых судей города Москвы» (третья очередь)
2
Открытый конкурс в электронной форме проводит:
Наименование:
Департамент информационных технологий города Москвы
Место нахождения:
Город Москва, переулок Яковоапостольский, дом 12, строение 1
Почтовый адрес:
123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21,
строение 1
Номер контактного телефона:
Заказчик (заказчики
2.1
+7 (495) 957-93-57
совместной закупки)
Адрес электронной почты:
DIT_OOGZ@mos.ru
Ответственное должностное лицо или контрактный
управляющий:
ФИО: Шарлай Валерия Валерьевна доб.11565
Телефон: +7 (495) 957-93-57
Электронная почта: DIT_OOGZ@mos.ru
2.2
2.3
2.4
3
Уполномоченный
орган (уполномоченное Департамент города Москвы по конкурентной политике
учреждение)
Организатор совместной
закупки (в случае, если
Не применяется
закупка является
совместной)
Адрес сайта электронной
https://www.roseltorg.ru/search/com#login
площадки:
Информация о количестве, единице измерения и месте поставки товара / информация об
объеме, единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги.
Лот №1
Место выполнения работ: Город Москва, улица Новый Арбат, дом 21. Период выполнения
работ с 1 до 40 календарных дней с даты заключения контракта. Условия выполнения работ:
В соответствии с проектот ГК и техническим заданием.:
Работы по развитию информационных систем и ресурсов : 53.01 усл. ед; код ОКПД2:
62.01.11.000
Место выполнения работ: Город Москва, улица Новый Арбат, дом 21. Период выполнения
работ с 1 до 50 календарных дней с даты заключения контракта. Условия выполнения работ:
В соответствии с проектом ГК и техническим заданием.:
Работы по развитию информационных систем и ресурсов : 106.02 усл. ед; код ОКПД2:
62.01.11.000
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
4
5
6
7
8
8.1
8.2
9
9.1
Начальная
Лот № 1 : 84 999 944,70 руб.
(максимальная) цена
контракта
Начальная максимальная Лот № 1:
цена за единицу товара, Не применяется
работы или услуги
Источник
Год бюджета 2026 : Лимит бюджетных обязательств, КБК: 811финансирования закупки 0410-12А0100400-244-000 : 84 999 944,70 руб.
Обоснование начальной
Метод определения НМЦ:
(максимальной) цены
Сметный;
контракта
Преимущества предоставляются при осуществлении закупок
Учреждениям и
предприятиям уголовноисполнительной
системы, при условии
Не предоставляются
соответствия ст. 28
Закона о контрактной
системе
Организациям
инвалидов при условии
соответствия статье 29
Не предоставляются
Закона о контрактной
системе
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
Субъектам малого
предпринимательства, пр
и условии соответствия
статье 30 Закона о
контрактной системе.
Социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (за
исключением социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
учредителями которых Лот № 1: Не установлено
являются Российская
Федерация, субъекты
Российской Федерации
или муниципальные
образования),
осуществляющих в
соответствии с
учредительными
документами виды
деятельности,
предусмотренные ч. 1
статьи 31.1
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Федерального закона от
12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Предоставляются при
условии соответствия
статье 30 Закона о
контрактной системе
II. Требования, предъявляемые к участникам закупки и необходимый перечень документов для
участия в закупке. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
Участники закупки имеют право выступать в отношениях,
связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и
Общие требования,
через своих представителей. Полномочия представителей
предъявляемые к
участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и
10
участникам открытого
оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
конкурса электронной
Подача заявок на участие в электронном конкурсе осуществляется
форме
только лицами, зарегистрированными в единой информационной
системе и аккредитованными на электронной площадке.
Общие требования,
предъявляемые к
участникам открытого
При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие
11
конкурса в электронной
единые требования к участникам закупки:
форме в соответствии
со статьей 31 Закона о
контрактной системе.
Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
11.1
услуги, являющихся объектом закупки, предусмотренные п. 1 ч.1 ст. 31 Федерального
закона
Лот № 1: Не требуется
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или
11.2
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
11.3
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
11.4
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
не принято.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма.
Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по
прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук,
внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом
заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика,
либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального
исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной
организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа,
членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного
юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является
физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо
или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится
в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43
Закона о контрактной системе, если Правительством Российской Федерации не установлено
иное.
Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов)
корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического
лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного
товарищества или общества.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
11.11
12
13
14
14.1
14.2
15
16
17
17.1
17.2
Участник закупки не является иностранным агентом.
Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.
Дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту
услуг, а также консультационных услуг.
Не установлено
Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Дополнительные требования к участникам закупки согласно ч. 2 ст. 31 Закона о
контрактной системе (ПП РФ от 29.12.2021 № 2571):
Не требуется
Дополнительное требование к участникам закупки согласно ч.2.1 ст.31 Закона о
контрактной системе:
Установлено дополнительное требование об исполнении участником закупки (с учетом
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта,
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" или договора, заключенного в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" при условии исполнения таким участником закупки
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких
контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору
должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если
заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не
соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям.
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками
открытого конкурса в электронной форме
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и
предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта (третьей
части).
В случае проведения открытого конкурса в электронной форме в соответствии с частью 19
статьи 48 Закона о контрактной системе заявка состоит из второй и третьей частей.
Требования к содержанию, составу первой части заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены
критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона о контрактной
системе): Не требуется
Требования к содержанию, составу второй части заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме:
1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если
требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки
заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги,
являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (если информация и документы,
которые подтверждают соответствие участника закупки требованиям, установленным
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
17.3
18
18.1
18.2
18.3
18.4
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, содержатся в открытых и
общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в указанную декларацию может быть также
включено положение о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, с указанием адреса сайта или
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
размещены такие информация и документы)
3. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения
контракта
4. Информация и документы, которые подтверждают квалификацию участника закупки
(отсутствие таких информации и документов не является основанием для признания заявки
не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе)
В случае если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на
территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением
Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации,
необходимо представить информацию и документы, подтверждающие предоставление
обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме
электронных образов бумажных документов. (Постановление Правительства РФ от
10.04.2023 № 579).
Третья часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна
содержать предложение участника закупки о цене контракта или предложение участника
закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24
статьи 22 Закона о контрактной системе)
Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки
Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать
заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в
любое время с момента размещения извещения о его проведении
до предусмотренных извещением даты и времени окончания
Срок подачи
срока подачи таких заявок.
Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать
только одну заявку на участие в открытом конкурсе в электронной
форме.
Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в открытом
15.10.2026 г. в 10:00
конкурсе в электронной
форме
Дата рассмотрения и
оценки первых частей
заявок на участие в
Не требуется
открытом конкурсе в
электронной форме
Дата подачи
участниками открытого
конкурса в электронной Не требуется
форме предложений о
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
18.5
18.6
19
20
20.1
20.2
20.3
цене контракта
Дата рассмотрения и
оценки вторых частей
заявок на участие в
19.10.2026 г.
открытом конкурсе в
электронной форме
Дата подведения итогов 20.10.2026 г.
Подача ценовых предложений (предложений о цене контракта
либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной
системе) проводится на электронной площадке в день, указанный
в извещении о проведении открытого конкурса в электронной
форме.
Порядок подачи
Продолжительность приема предложений о цене контракта
предложений о цене
составляет один час.
контракта
Время начала проведения такой процедуры устанавливается
оператором электронной площадки в соответствии со временем
часовой зоны, в которой расположен заказчик.
В случае, если участником закупки не подано предложение,
предусмотренное настоящим пунктом, ценовым предложением
участника закупки считается предложение, содержащееся в
третьей части заявки на участие в закупке.
Внесение изменений в извещение. Разъяснения положений извещения. Отказ от проведения
открытого конкурса
Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении
Внесение изменений в
закупки не позднее чем за один рабочий день до даты окончания
извещение
срока подачи заявок на участие в закупке
Даты начала и окончания
предоставления
Дата начала предоставления разъяснений: с даты публикации
участникам закупки
извещения
разъяснений положений Дата окончания предоставления разъяснений: 12.10.2026 г.
извещения
Любой участник закупки, зарегистрированный в единой
информационной системе, вправе направить с использованием
электронной площадки заказчику не более чем три запроса о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки
при проведении электронного конкурса и электронного аукциона
не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на
участие в закупке. Не позднее одного часа с момента поступления
Порядок предоставления такого запроса оператор электронной площадки направляет его с
участникам закупки
использованием электронной площадки заказчику. Не позднее
разъяснений положений двух дней со дня, следующего за днем поступления заказчику
извещения об
запроса о даче разъяснения положений извещения об
исуществлении закупки. осуществлении закупки, заказчик формирует с использованием
единой информационной системы, подписывает усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика, и размещает в единой информационной системе
разъяснение положений извещения об осуществлении закупки с
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки,
от которого поступил такой запрос. Такие разъяснения не должны
изменять суть извещения об осуществлении закупки.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
III. Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта
Размер обеспечения заявки предусмотрен извещением
Порядок обеспечения заявок:
21
21.1.
Размер обеспечения
заявок на участие в
открытом конкурсе в
электронной форме
Условия независимой
гарантии,
предоставляемой в
качестве обеспечения
заявки
Обеспечение заявки может предоставляться в виде денежных
средств или независимой гарантии. Выбор способа обеспечения
заявки осуществляется участником закупки.
Обеспечение заявки в виде денежных средств предоставляется в
соответствии с правилами и порядком, определенными
оператором электронной площадки с использованием
специального счета, открытого участником закупки в одном из
банков, предусмотренных пп. «а» п. 1 ч. 5 ст. 44 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ»
Обеспечение заявки в виде независимой гарантии предоставляется
в соответствии с условиями настоящей информационной карты.
Участники закупки, являющиеся юридическими лицами,
зарегистрированными на территории государства - члена
Евразийского экономического союза, за исключением Российской
Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами
государства - члена Евразийского экономического союза, за
исключением Российской Федерации, вправе предоставить
обеспечение заявок в виде денежных средств, которые вносятся
участниками закупки на счет, указанный заказчиком в извещении
об осуществлении закупки, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику. (Постановление
Правительства РФ от 10.04.2023 № 579).
Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком,
государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», фондами
содействия кредитованию, Евразийским банком развития (если
участник закупки является юридическим лицом,
зарегистрированным на территории государства - члена
Евразийского экономического союза, за исключением Российской
Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином
государства - члена Евразийского экономического союза, за
исключением Российской Федерации), для целей обеспечения
заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям
статьи 45 Федерального закона, постановления Правительства
Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005.
Независимая гарантия должна в том числе содержать:
- указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не
позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем
получения гарантом требования заказчика (бенефициара),
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при
отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого
требования.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения заявки, должен составлять не менее чем месяц с даты
окончания срока подачи заявок.
Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в
качестве обеспечения заявки представлена в Приложении № 1 к
информационной карте конкурса в электронной форме.
Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен
извещением
22
23
Размер обеспечения
исполнения контракта
Условия обеспечения
исполнения контракта
Если участником закупки предложена цена контракта, которая на
25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы,
услуги, которая на 25 и более процентов ниже начальной суммы
цен указанных единиц, участник предоставляет обеспечение
исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных
статьей 37 Закона о контрактной системе.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45
Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств
на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом
требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Закона о контрактной системе.
Срок внесения обеспечения – до момента заключения контракта.
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта:
Наименование заказчика: Департамент информационных
технологий города Москвы
Реквизиты:
ИНН: 7710878000
КПП: 770301001
Лицевой счет: 2181131000451187
Счет №: 03222643450000007300, БИК: 004525988 в ОКЦ № 1 ГУ
Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва, корр.
счет: 40102810545370000003.
Особенности внесения: Контракт заключается после
предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться путем внесения
денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с
законодательством РФ учитываются операции с поступающими
ему средствами, либо предоставлением независимой гарантии.
Требования, которым должна соответствовать независимая
гарантия, установлены статьями 45 и 96 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон). Способ обеспечения
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
исполнения контракта определяет участник закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно. В независимую гарантию
включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не
позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем
получения гарантом требования заказчика (бенефициара),
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при
отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого
требования. Типовая форма независимой гарантии утверждена
постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.
Получатель: Департамент информационных технологий города
Москвы
24
Требования к
независимой гарантии
Требования к независимой гарантии утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005
«О независимых гарантиях, используемых для целей
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Независимая гарантия оформляется в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Гаранта на
условиях, определенных гражданским законодательством и ст. 45
Федерального закона. Независимая гарантия должна быть
безотзывной и должна содержать обязательства Гаранта
выплатить Бенефициару сумму Гарантии или ее часть, а именно:
- обязательство уплатить сумму неустойки (штрафа, пеней)
предусмотренных контрактом;
- обязательство уплатить сумму в размере авансового платежа
(если выплата авансового платежа предусмотрена условиями
контракта) при условии если бенефициаром предъявлено
требование о возврате авансового платежа принципалу и оно им
не выполнено.
Независимая гарантия должна в том числе содержать указание на
то, что все споры по независимой гарантии подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в
качестве обеспечения исполнения контракта представлена в
Приложении № 2 к информационной карте конкурса в
электронной форме.
25
26
Информация о
банковском
Не установлено
сопровождении
контракта
Заказчик при
определении поставщика
Лот № 1: не установлено
(подрядчика,
исполнителя) вправе
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
установить в извещении
об осуществлении
закупки требование к
поставщику (подрядчику,
исполнителю), не
являющемуся субъектом
малого
предпринимательства
или социально
ориентированной
некоммерческой
организацией, о
привлечении к
исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
27
28
29
30
31
IV. Иные положения
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о
запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления
ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в
соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ
Критерии оценки (показатели, содержание, значимость, порядок оценки) устанавливаются в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604 "Об оценке заявок
на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 2369 и признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации" (далее - Правила оценки заявок).
Заключение контракта по результатам открытого конкурса в электронной форме: контракт
заключается в порядке, предусмотренном ст. 51 Закона о контрактной системе.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой
участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Последствия признания Последствия признания конкурса несостоявшимся, основания и
конкурса
действия Заказчика указаны в статье 52 Закона о контрактной
системе
несостоявшимся
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение к информационной карте
конкурса в электронной форме
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента
размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания
срока подачи заявок на участие в закупке.
- Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной
системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой
заявки оператору электронной площадки;
- При проведении электронных процедур документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта
1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, а также подтверждающие соответствие участника
закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при
наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные
подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются
участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления)
заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на
электронной площадке.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение № 1 к информационной карте
конкурса в электронной форме
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке товара, работы,
услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Дата выдачи
Номер независимой
гарантии
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта
Идентификационный код
гаранта
Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты
гаранта
Полное наименование
принципала
Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты
принципала
ИНН
КПП
БИК
по ОКТМО
ИНН
КПП
по ОКТМО
Департамент
ИНН
7710878000
информационных
КПП
770301001
технологий города Москвы
Город Москва, переулок
Место нахождения, телефон,
Яковоапостольский, дом 12,
адрес электронной почты
по ОКТМО
45380000
строение 1, +7 (495) 957-93бенефициара
57, DIT_OOGZ@mos.ru
Информация о закупке, для обеспечения заявки на участие в которой предоставляется независимая
гарантия
Идентификационный код
262771087800077030100101790010000244
закупки
Выполнение работ по развитию государственной информационной
системы: автоматизированная информационная система «Единое
Наименование объекта закупки
информационное пространство мировых судей города Москвы»
(третья очередь)
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Полное наименование
бенефициара
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Наименование валюты
Российский рубль
Срок вступления независимой
гарантии в силу
Срок действия независимой
гарантии
по ОКВ
643 (RUB)
1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств по
заключению контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в случае
признания принципала в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон) победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или иным
участником закупки, с которым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
заключается контракт).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случаях, предусмотренных пунктом 7 части 10 и частью 13 статьи 44 Федерального
закона, вправе до окончания срока действия настоящей независимой гарантии предъявить в размере
обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации
о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), требование
об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование).
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу:
_________.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар
направляет требование гаранту в форме электронного документа) ________.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием
направить гаранту документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по
независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по
независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
бенефициара).
8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляется оригинал
предусмотренного пунктом 7 настоящей независимой гарантии документа или заверенная
бенефициаром его копия. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия
такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в
форме электронного документа предусмотренный пунктом 7 настоящей независимой гарантии
документ представляется в форме электронного документа или в форме электронного образа
бумажного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени бенефициара.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей
независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить бенефициару всю денежную сумму по настоящей независимой гарантии
не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования
бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в
удовлетворении этого требования.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня
поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты
требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару
неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей
независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей
независимой гарантии бенефициару, несет гарант.
14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
15. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не
могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии
может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.
16. Дополнительные условия.
Уполномоч
енное лицо
(должность) (подпись)
гаранта
(расшифров
ка подписи)
"__" _________20 __ г.
Лист N
Всего листов
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение № 2 к информационной карте
конкурса в электронной форме
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
исполнения контракта
Дата выдачи
Номер независимой
гарантии
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта
Идентификационный код
гаранта
Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты
гаранта
Полное наименование
принципала
Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты
принципала
ИНН
КПП
БИК
по ОКТМО
ИНН
КПП
по ОКТМО
Д е п а р т а м е н т ИНН
7710878000
информационных
КПП
770301001
технологий города Москвы
Город Москва, переулок
Место нахождения, телефон,
Яковоапостольский, дом 12,
адрес электронной почты
по ОКТМО
45380000
строение 1, +7 (495) 957-93бенефициара
57, DIT_OOGZ@mos.ru
Информация о закупке, для обеспечения контракта, заключаемого при осуществлении которой,
предоставляется независимая гарантия
Идентификационный код
262771087800077030100101790010000244
закупки
Выполнение работ по развитию государственной информационной
системы: автоматизированная информационная система «Единое
Наименование объекта закупки
информационное пространство мировых судей города Москвы»
(третья очередь)
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Наименование валюты
Российский рубль
по ОКВ
643 (RUB)
Срок вступления независимой
Полное наименование
бенефициара
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
гарантии в силу
Срок действия независимой
гарантии
1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств,
предусмотренных контрактом, заключенным с бенефициаром, включающих в том числе
обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств,
обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить
требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены
контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных бенефициаром, но не превышающем
размер обеспечения исполнения контракта и сумму независимой гарантии.
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу:
________.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар
направляет требование гаранту в форме электронного документа) ______.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием
направить гаранту:
а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата
аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения
принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями
контракта (если требование по настоящей независимой гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей
независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по
настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном
реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
бенефициара).
8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляются
оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или
заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия
такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в
форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии
документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов
бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени бенефициара.
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей
независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в
размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения
гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии,
при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для
отказа в удовлетворении этого требования.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня
поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты
требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару
неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей
независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей
независимой гарантии бенефициару, несет гарант.
14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
15. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не
могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии
может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.
16. Настоящая независимая гарантия вступает в силу, обязанности по договору предоставления
настоящей независимой гарантии подлежат исполнению со дня заключения контракта, для
обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия.
17. Дополнительные условия.
Уполномоч
енное лицо
(должность) (подпись)
гаранта
(расшифров
ка подписи)
"__" _________20 __ г.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Лист N
Всего листов
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

=== ФАЙЛ: !! В помощь участникам закупок | docs/0173200001426001867/!! В_помощь_участникам_закупок (1).pdf
Памятка
для поставщика (подрядчика, исполнителя)
по электронному исполнению контракта
Заключенный по итогам данной закупки контракт предусматривает осуществление приемки
в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков» в порядке,
установленном совместным приказом Главного контрольного управления города Москвы и
Департаментом города Москвы по конкурентной политике от 24.05.2022 № 28/70-01-52/22 в
соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктом
2.5.4 постановления Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП.
Поставщик
1
2
Регистрация в АИС «Портал поставщиков»
Возможность формирования документов приемки товаров, работ,
услуг по контрактам заказчиков города Москвы появится после
регистрации организации и уполномоченных лиц в АИС «Портал
поставщиков».
Формирование документа исполнения
Создание исполнения в АИС «Портал поставщиков» подразумевает
использование (выбор из уже существующих, либо заведение
новой) Стандартной товарной единицы (СТЕ) под каждую позицию
спецификации контракта. С порядком создания СТЕ можно
ознакомиться по ссылке.
3
Направление в ЕИС документа исполнения для подписания
поставщиком
После нажатия в АИС «Портал поставщиков» на кнопку «Перейти
к подписанию» открывается новая вкладка браузера с
отображением страницы документа приемки в ЕИС.
4
Автоматическое открытие модального окна ЕИС для подписания
документа исполнения с Портала поставщиков и его
автоматическая отправка заказчику
Дата отправки в ЕИС = дата подписания в ЕИС.
5
Рассмотрение и подписание заказчиком документов приемки
Заказчик осуществляет полную либо частичную приемку,
направляет уведомление об уточнении или мотивированный отказ.
Заказчик
Бухгалтерские
системы заказчика,
ЕИС
Дополнительная информация:
- Инструкция по формированию документов приемки
- Полное руководство пользователя по электронному исполнению контрактов
- Видео-инструкции в телеграмм-канале

=== ФАЙЛ: OpenCompetition14972736.pdf | docs/0173200001426001867/OpenCompetition14972736.pdf
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы:
автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство
мировых судей города Москвы» (третья очередь)
Заказчик: Департамент информационных технологий города Москвы
Москва, 2026 г.
СОДЕРЖАНИЕ
I.
Информация о проведении закупки
II. Требования, предъявляемые к участникам закупки и необходимый перечень документов для
участия в закупке. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
III.
Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта
IV.
Иные положения
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
I. Информация о проведении закупки
1
Наименование объекта закупки
Выполнение работ по развитию государственной
Открытый конкурс в
информационной системы: автоматизированная
1.1
электронной форме
информационная система «Единое информационное
пространство мировых судей города Москвы» (третья очередь)
2
Открытый конкурс в электронной форме проводит:
Наименование:
Департамент информационных технологий города Москвы
Место нахождения:
Город Москва, переулок Яковоапостольский, дом 12, строение 1
Почтовый адрес:
123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21,
строение 1
Номер контактного телефона:
Заказчик (заказчики
2.1
+7 (495) 957-93-57
совместной закупки)
Адрес электронной почты:
DIT_OOGZ@mos.ru
Ответственное должностное лицо или контрактный
управляющий:
ФИО: Шарлай Валерия Валерьевна доб.11565
Телефон: +7 (495) 957-93-57
Электронная почта: DIT_OOGZ@mos.ru
2.2
2.3
2.4
3
Уполномоченный
орган (уполномоченное Департамент города Москвы по конкурентной политике
учреждение)
Организатор совместной
закупки (в случае, если
Не применяется
закупка является
совместной)
Адрес сайта электронной
https://www.roseltorg.ru/search/com#login
площадки:
Информация о количестве, единице измерения и месте поставки товара / информация об
объеме, единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги.
Лот №1
Место выполнения работ: Город Москва, улица Новый Арбат, дом 21. Период выполнения
работ с 1 до 40 календарных дней с даты заключения контракта. Условия выполнения работ:
В соответствии с проектот ГК и техническим заданием.:
Работы по развитию информационных систем и ресурсов : 53.01 усл. ед; код ОКПД2:
62.01.11.000
Место выполнения работ: Город Москва, улица Новый Арбат, дом 21. Период выполнения
работ с 1 до 50 календарных дней с даты заключения контракта. Условия выполнения работ:
В соответствии с проектом ГК и техническим заданием.:
Работы по развитию информационных систем и ресурсов : 106.02 усл. ед; код ОКПД2:
62.01.11.000
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
4
5
6
7
8
8.1
8.2
9
9.1
Начальная
Лот № 1 : 84 999 944,70 руб.
(максимальная) цена
контракта
Начальная максимальная Лот № 1:
цена за единицу товара, Не применяется
работы или услуги
Источник
Год бюджета 2026 : Лимит бюджетных обязательств, КБК: 811финансирования закупки 0410-12А0100400-244-000 : 84 999 944,70 руб.
Обоснование начальной
Метод определения НМЦ:
(максимальной) цены
Сметный;
контракта
Преимущества предоставляются при осуществлении закупок
Учреждениям и
предприятиям уголовноисполнительной
системы, при условии
Не предоставляются
соответствия ст. 28
Закона о контрактной
системе
Организациям
инвалидов при условии
соответствия статье 29
Не предоставляются
Закона о контрактной
системе
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
Субъектам малого
предпринимательства, пр
и условии соответствия
статье 30 Закона о
контрактной системе.
Социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (за
исключением социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
учредителями которых Лот № 1: Не установлено
являются Российская
Федерация, субъекты
Российской Федерации
или муниципальные
образования),
осуществляющих в
соответствии с
учредительными
документами виды
деятельности,
предусмотренные ч. 1
статьи 31.1
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Федерального закона от
12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Предоставляются при
условии соответствия
статье 30 Закона о
контрактной системе
II. Требования, предъявляемые к участникам закупки и необходимый перечень документов для
участия в закупке. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
Участники закупки имеют право выступать в отношениях,
связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и
Общие требования,
через своих представителей. Полномочия представителей
предъявляемые к
участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и
10
участникам открытого
оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
конкурса электронной
Подача заявок на участие в электронном конкурсе осуществляется
форме
только лицами, зарегистрированными в единой информационной
системе и аккредитованными на электронной площадке.
Общие требования,
предъявляемые к
участникам открытого
При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие
11
конкурса в электронной
единые требования к участникам закупки:
форме в соответствии
со статьей 31 Закона о
контрактной системе.
Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
11.1
услуги, являющихся объектом закупки, предусмотренные п. 1 ч.1 ст. 31 Федерального
закона
Лот № 1: Не требуется
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или
11.2
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
11.3
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
11.4
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
не принято.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма.
Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по
прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук,
внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом
заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика,
либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального
исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной
организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа,
членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного
юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является
физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо
или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится
в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43
Закона о контрактной системе, если Правительством Российской Федерации не установлено
иное.
Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов)
корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического
лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного
товарищества или общества.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
11.11
12
13
14
14.1
14.2
15
16
17
17.1
17.2
Участник закупки не является иностранным агентом.
Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.
Дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту
услуг, а также консультационных услуг.
Не установлено
Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Дополнительные требования к участникам закупки согласно ч. 2 ст. 31 Закона о
контрактной системе (ПП РФ от 29.12.2021 № 2571):
Не требуется
Дополнительное требование к участникам закупки согласно ч.2.1 ст.31 Закона о
контрактной системе:
Установлено дополнительное требование об исполнении участником закупки (с учетом
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта,
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" или договора, заключенного в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" при условии исполнения таким участником закупки
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких
контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору
должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если
заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не
соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям.
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками
открытого конкурса в электронной форме
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и
предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта (третьей
части).
В случае проведения открытого конкурса в электронной форме в соответствии с частью 19
статьи 48 Закона о контрактной системе заявка состоит из второй и третьей частей.
Требования к содержанию, составу первой части заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены
критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона о контрактной
системе): Не требуется
Требования к содержанию, составу второй части заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме:
1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если
требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки
заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги,
являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (если информация и документы,
которые подтверждают соответствие участника закупки требованиям, установленным
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
17.3
18
18.1
18.2
18.3
18.4
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, содержатся в открытых и
общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в указанную декларацию может быть также
включено положение о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, с указанием адреса сайта или
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
размещены такие информация и документы)
3. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения
контракта
4. Информация и документы, которые подтверждают квалификацию участника закупки
(отсутствие таких информации и документов не является основанием для признания заявки
не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе)
В случае если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на
территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением
Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации,
необходимо представить информацию и документы, подтверждающие предоставление
обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме
электронных образов бумажных документов. (Постановление Правительства РФ от
10.04.2023 № 579).
Третья часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна
содержать предложение участника закупки о цене контракта или предложение участника
закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24
статьи 22 Закона о контрактной системе)
Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки
Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать
заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в
любое время с момента размещения извещения о его проведении
до предусмотренных извещением даты и времени окончания
Срок подачи
срока подачи таких заявок.
Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать
только одну заявку на участие в открытом конкурсе в электронной
форме.
Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в открытом
15.10.2026 г. в 10:00
конкурсе в электронной
форме
Дата рассмотрения и
оценки первых частей
заявок на участие в
Не требуется
открытом конкурсе в
электронной форме
Дата подачи
участниками открытого
конкурса в электронной Не требуется
форме предложений о
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
18.5
18.6
19
20
20.1
20.2
20.3
цене контракта
Дата рассмотрения и
оценки вторых частей
заявок на участие в
19.10.2026 г.
открытом конкурсе в
электронной форме
Дата подведения итогов 20.10.2026 г.
Подача ценовых предложений (предложений о цене контракта
либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной
системе) проводится на электронной площадке в день, указанный
в извещении о проведении открытого конкурса в электронной
форме.
Порядок подачи
Продолжительность приема предложений о цене контракта
предложений о цене
составляет один час.
контракта
Время начала проведения такой процедуры устанавливается
оператором электронной площадки в соответствии со временем
часовой зоны, в которой расположен заказчик.
В случае, если участником закупки не подано предложение,
предусмотренное настоящим пунктом, ценовым предложением
участника закупки считается предложение, содержащееся в
третьей части заявки на участие в закупке.
Внесение изменений в извещение. Разъяснения положений извещения. Отказ от проведения
открытого конкурса
Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении
Внесение изменений в
закупки не позднее чем за один рабочий день до даты окончания
извещение
срока подачи заявок на участие в закупке
Даты начала и окончания
предоставления
Дата начала предоставления разъяснений: с даты публикации
участникам закупки
извещения
разъяснений положений Дата окончания предоставления разъяснений: 12.10.2026 г.
извещения
Любой участник закупки, зарегистрированный в единой
информационной системе, вправе направить с использованием
электронной площадки заказчику не более чем три запроса о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки
при проведении электронного конкурса и электронного аукциона
не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на
участие в закупке. Не позднее одного часа с момента поступления
Порядок предоставления такого запроса оператор электронной площадки направляет его с
участникам закупки
использованием электронной площадки заказчику. Не позднее
разъяснений положений двух дней со дня, следующего за днем поступления заказчику
извещения об
запроса о даче разъяснения положений извещения об
исуществлении закупки. осуществлении закупки, заказчик формирует с использованием
единой информационной системы, подписывает усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика, и размещает в единой информационной системе
разъяснение положений извещения об осуществлении закупки с
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки,
от которого поступил такой запрос. Такие разъяснения не должны
изменять суть извещения об осуществлении закупки.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
III. Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта
Размер обеспечения заявки предусмотрен извещением
Порядок обеспечения заявок:
21
21.1.
Размер обеспечения
заявок на участие в
открытом конкурсе в
электронной форме
Условия независимой
гарантии,
предоставляемой в
качестве обеспечения
заявки
Обеспечение заявки может предоставляться в виде денежных
средств или независимой гарантии. Выбор способа обеспечения
заявки осуществляется участником закупки.
Обеспечение заявки в виде денежных средств предоставляется в
соответствии с правилами и порядком, определенными
оператором электронной площадки с использованием
специального счета, открытого участником закупки в одном из
банков, предусмотренных пп. «а» п. 1 ч. 5 ст. 44 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ»
Обеспечение заявки в виде независимой гарантии предоставляется
в соответствии с условиями настоящей информационной карты.
Участники закупки, являющиеся юридическими лицами,
зарегистрированными на территории государства - члена
Евразийского экономического союза, за исключением Российской
Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами
государства - члена Евразийского экономического союза, за
исключением Российской Федерации, вправе предоставить
обеспечение заявок в виде денежных средств, которые вносятся
участниками закупки на счет, указанный заказчиком в извещении
об осуществлении закупки, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику. (Постановление
Правительства РФ от 10.04.2023 № 579).
Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком,
государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», фондами
содействия кредитованию, Евразийским банком развития (если
участник закупки является юридическим лицом,
зарегистрированным на территории государства - члена
Евразийского экономического союза, за исключением Российской
Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином
государства - члена Евразийского экономического союза, за
исключением Российской Федерации), для целей обеспечения
заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям
статьи 45 Федерального закона, постановления Правительства
Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005.
Независимая гарантия должна в том числе содержать:
- указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не
позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем
получения гарантом требования заказчика (бенефициара),
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при
отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого
требования.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения заявки, должен составлять не менее чем месяц с даты
окончания срока подачи заявок.
Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в
качестве обеспечения заявки представлена в Приложении № 1 к
информационной карте конкурса в электронной форме.
Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен
извещением
22
23
Размер обеспечения
исполнения контракта
Условия обеспечения
исполнения контракта
Если участником закупки предложена цена контракта, которая на
25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы,
услуги, которая на 25 и более процентов ниже начальной суммы
цен указанных единиц, участник предоставляет обеспечение
исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных
статьей 37 Закона о контрактной системе.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45
Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств
на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом
требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Закона о контрактной системе.
Срок внесения обеспечения – до момента заключения контракта.
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта:
Наименование заказчика: Департамент информационных
технологий города Москвы
Реквизиты:
ИНН: 7710878000
КПП: 770301001
Лицевой счет: 2181131000451187
Счет №: 03222643450000007300, БИК: 004525988 в ОКЦ № 1 ГУ
Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва, корр.
счет: 40102810545370000003.
Особенности внесения: Контракт заключается после
предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться путем внесения
денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с
законодательством РФ учитываются операции с поступающими
ему средствами, либо предоставлением независимой гарантии.
Требования, которым должна соответствовать независимая
гарантия, установлены статьями 45 и 96 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон). Способ обеспечения
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
исполнения контракта определяет участник закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно. В независимую гарантию
включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не
позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем
получения гарантом требования заказчика (бенефициара),
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при
отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого
требования. Типовая форма независимой гарантии утверждена
постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.
Получатель: Департамент информационных технологий города
Москвы
24
Требования к
независимой гарантии
Требования к независимой гарантии утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005
«О независимых гарантиях, используемых для целей
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Независимая гарантия оформляется в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Гаранта на
условиях, определенных гражданским законодательством и ст. 45
Федерального закона. Независимая гарантия должна быть
безотзывной и должна содержать обязательства Гаранта
выплатить Бенефициару сумму Гарантии или ее часть, а именно:
- обязательство уплатить сумму неустойки (штрафа, пеней)
предусмотренных контрактом;
- обязательство уплатить сумму в размере авансового платежа
(если выплата авансового платежа предусмотрена условиями
контракта) при условии если бенефициаром предъявлено
требование о возврате авансового платежа принципалу и оно им
не выполнено.
Независимая гарантия должна в том числе содержать указание на
то, что все споры по независимой гарантии подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в
качестве обеспечения исполнения контракта представлена в
Приложении № 2 к информационной карте конкурса в
электронной форме.
25
26
Информация о
банковском
Не установлено
сопровождении
контракта
Заказчик при
определении поставщика
Лот № 1: не установлено
(подрядчика,
исполнителя) вправе
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
установить в извещении
об осуществлении
закупки требование к
поставщику (подрядчику,
исполнителю), не
являющемуся субъектом
малого
предпринимательства
или социально
ориентированной
некоммерческой
организацией, о
привлечении к
исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
27
28
29
30
31
IV. Иные положения
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о
запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления
ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в
соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ
Критерии оценки (показатели, содержание, значимость, порядок оценки) устанавливаются в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604 "Об оценке заявок
на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 2369 и признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации" (далее - Правила оценки заявок).
Заключение контракта по результатам открытого конкурса в электронной форме: контракт
заключается в порядке, предусмотренном ст. 51 Закона о контрактной системе.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой
участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Последствия признания Последствия признания конкурса несостоявшимся, основания и
конкурса
действия Заказчика указаны в статье 52 Закона о контрактной
системе
несостоявшимся
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение к информационной карте
конкурса в электронной форме
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента
размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания
срока подачи заявок на участие в закупке.
- Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной
системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой
заявки оператору электронной площадки;
- При проведении электронных процедур документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта
1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, а также подтверждающие соответствие участника
закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при
наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные
подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются
участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления)
заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на
электронной площадке.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение № 1 к информационной карте
конкурса в электронной форме
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке товара, работы,
услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Дата выдачи
Номер независимой
гарантии
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта
Идентификационный код
гаранта
Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты
гаранта
Полное наименование
принципала
Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты
принципала
ИНН
КПП
БИК
по ОКТМО
ИНН
КПП
по ОКТМО
Департамент
ИНН
7710878000
информационных
КПП
770301001
технологий города Москвы
Город Москва, переулок
Место нахождения, телефон,
Яковоапостольский, дом 12,
адрес электронной почты
по ОКТМО
45380000
строение 1, +7 (495) 957-93бенефициара
57, DIT_OOGZ@mos.ru
Информация о закупке, для обеспечения заявки на участие в которой предоставляется независимая
гарантия
Идентификационный код
262771087800077030100101790010000244
закупки
Выполнение работ по развитию государственной информационной
системы: автоматизированная информационная система «Единое
Наименование объекта закупки
информационное пространство мировых судей города Москвы»
(третья очередь)
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Полное наименование
бенефициара
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Наименование валюты
Российский рубль
Срок вступления независимой
гарантии в силу
Срок действия независимой
гарантии
по ОКВ
643 (RUB)
1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств по
заключению контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в случае
признания принципала в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон) победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или иным
участником закупки, с которым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
заключается контракт).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случаях, предусмотренных пунктом 7 части 10 и частью 13 статьи 44 Федерального
закона, вправе до окончания срока действия настоящей независимой гарантии предъявить в размере
обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации
о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), требование
об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование).
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу:
_________.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар
направляет требование гаранту в форме электронного документа) ________.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием
направить гаранту документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по
независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по
независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
бенефициара).
8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляется оригинал
предусмотренного пунктом 7 настоящей независимой гарантии документа или заверенная
бенефициаром его копия. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия
такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в
форме электронного документа предусмотренный пунктом 7 настоящей независимой гарантии
документ представляется в форме электронного документа или в форме электронного образа
бумажного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени бенефициара.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей
независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить бенефициару всю денежную сумму по настоящей независимой гарантии
не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования
бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в
удовлетворении этого требования.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня
поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты
требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару
неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей
независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей
независимой гарантии бенефициару, несет гарант.
14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
15. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не
могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии
может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.
16. Дополнительные условия.
Уполномоч
енное лицо
(должность) (подпись)
гаранта
(расшифров
ка подписи)
"__" _________20 __ г.
Лист N
Всего листов
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение № 2 к информационной карте
конкурса в электронной форме
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
исполнения контракта
Дата выдачи
Номер независимой
гарантии
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта
Идентификационный код
гаранта
Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты
гаранта
Полное наименование
принципала
Место нахождения, телефон,
адрес электронной почты
принципала
ИНН
КПП
БИК
по ОКТМО
ИНН
КПП
по ОКТМО
Д е п а р т а м е н т ИНН
7710878000
информационных
КПП
770301001
технологий города Москвы
Город Москва, переулок
Место нахождения, телефон,
Яковоапостольский, дом 12,
адрес электронной почты
по ОКТМО
45380000
строение 1, +7 (495) 957-93бенефициара
57, DIT_OOGZ@mos.ru
Информация о закупке, для обеспечения контракта, заключаемого при осуществлении которой,
предоставляется независимая гарантия
Идентификационный код
262771087800077030100101790010000244
закупки
Выполнение работ по развитию государственной информационной
системы: автоматизированная информационная система «Единое
Наименование объекта закупки
информационное пространство мировых судей города Москвы»
(третья очередь)
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Наименование валюты
Российский рубль
по ОКВ
643 (RUB)
Срок вступления независимой
Полное наименование
бенефициара
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
гарантии в силу
Срок действия независимой
гарантии
1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств,
предусмотренных контрактом, заключенным с бенефициаром, включающих в том числе
обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств,
обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить
требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены
контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных бенефициаром, но не превышающем
размер обеспечения исполнения контракта и сумму независимой гарантии.
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу:
________.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар
направляет требование гаранту в форме электронного документа) ______.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием
направить гаранту:
а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата
аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения
принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями
контракта (если требование по настоящей независимой гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей
независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по
настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном
реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
бенефициара).
8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляются
оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или
заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия
такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в
форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии
документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов
бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени бенефициара.
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей
независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в
размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения
гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии,
при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для
отказа в удовлетворении этого требования.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня
поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты
требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару
неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей
независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей
независимой гарантии бенефициару, несет гарант.
14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
15. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не
могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии
может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.
16. Настоящая независимая гарантия вступает в силу, обязанности по договору предоставления
настоящей независимой гарантии подлежат исполнению со дня заключения контракта, для
обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия.
17. Дополнительные условия.
Уполномоч
енное лицо
(должность) (подпись)
гаранта
(расшифров
ка подписи)
"__" _________20 __ г.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Лист N
Всего листов
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
