=== ФАЙЛ: Техническое задание | docs/0173200001426001930/Техническое_задание_17104117-1.pdf
Приложение №_____________
к Контракту №_____________
от «_____» ___________20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по модернизации Динамической транспортной модели города Москвы (ДТМ)
1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Объект закупки: Выполнение работ по модернизации Динамической транспортной модели
города Москвы (ДТМ).
1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 02.27.06 РАБОТЫ/РАБОТЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИКЛАДНЫХ
ЗАДАЧ/РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ.
1.3. Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно
Приложению 1.
1.4. Место выполнения работ: согласно Приложению 1, Приложению 2.
1.5. Объем работ: согласно Приложению 1, Приложению 2.
1.6. Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.
1.7. Приложения к Техническому заданию:
– Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
– Приложение 2. – «Адресный перечень».
Термины и определения
Наименование термина
Яндекс.Пробки
Задача
Электронный сервис
Определение
Веб-сервис Яндекс, позволяющий получать
информацию о дорожной обстановке
Выполнение работ по развитию системы
Технические средства, программы для электронных вычислительных
машин и базы данных, доступ к которым предоставляется с
использованием информационно телекоммуникационных сетей и
которые используются для обеспечения создания и (или)
эксплуатации Системы.
Перечень сокращений
Наименование термина
Определение
и сокращения
АРМ
Автоматизированное рабочее место
Автоматизированная система управления техническими средствами
АСУТСРиОДД
регулирования и организации дорожного движения
БД
База данных
ГК
Государственный контракт
Государственное казенное учреждение города Москвы – Центр организации
ГКУ ЦОДД
дорожного движения Правительства Москвы
Информационная система Динамическая транспортная модель города
ДТМ
Москвы
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие
ЛВС
Локальная вычислительная сеть
НГПТ
Наземный городской пассажирский транспорт
1
НСД
ОП
ОС
ОЭ
ПОДД
ПО
ПЭВМ
СКЗИ
СУБД
ТЗ
ТС
ФСБ
ФСТЭК
ЦОД
ЧТЗ
ЭВМ
API
TCP/IP
РНИС
АСУ НС
АИС КПП
ИС ИСО ИТС
ИТС
ИАС МПС
ИС
ИС ЦППК
ЕЦХД
Несанкционированный доступ
Остановочный пункт
Операционная система
Опытная эксплуатация
Проект организации дорожного движения
Программное обеспечение
Персональная электронная вычислительная машина
Средства криптографической защиты информации
Система управления базами данных
Техническое задание
Транспортное средство
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской
Федерации
Центр обработки данных
Частное техническое задание
Электронная вычислительная машина
Программный интерфейс для взаимодействия между приложениями
Набор протоколов передачи данных между устройствами
Единая региональная навигационно-информационная система г. Москвы
Автоматизированная информационная система ситуационного управления
пассажирскими перевозками в г. Москве в условиях нештатных ситуаций
Автоматизированная информационная система «Контроль пассажирских
перевозчиков»
Информационная система индикации состояния объектов интеллектуальной
транспортной системы г. Москвы
Интеллектуальная транспортная система г. Москвы
Информационно-аналитическая система мониторинга подвижного состава
Информационная система
Информационная система АО «Центральная пригородная пассажирская
компания»
Государственная информационная система «Единый центр хранения и
обработки данных»
2. Стандарт работ
2.1 Сведения о Системе
2.1.1 Назначение Системы
1) Получение достоверной информации о складывающейся дорожной транспортной ситуации;
2) Прогнозирование развития транспортной обстановки;
3) Формирование данных для обеспечения равномерной загрузки транспортной сети на грани ее
пропускной способности;
4) Формирование маршрутов движения от точки до точки.
2.1.2 Основные функции Системы
1) В Расчет пробок с учетом данных о перекрытиях и ДТП, данных с дорожных детекторов и камер
фотовидеофиксациии;
2) Прогноз пробок относительно местоположения пользователя;
3) Долгосрочное прогнозирование пробок и дорожно-транспортной ситуации в г. Москве;
4) Построение маршрута между заданными точками с учетом пешеходных участков, транспортнопересадочных узлов, а также для грузового транспорта с учетом грузового каркаса;
5) Формирование детальной статистики по магистралям и дорогам г. Москвы;
6) Анализ пробок с учетом режима работы светофоров, перекрытиях улиц и ДТП в разрезе округов и
районов города;
7) Анализ данных о выделенных скоростных потоках движения транспорта в разрезе вида ТС;
8) Оценка времени движения ТС НГПТ по маршруту с учетом их пребывания на ОП для
2
определенного времени суток и дня недели;
9) Отображение пробок и статистики транспортной ситуации, а также прогноза на выбранном
участке уличной сети;
10) Отображение движущихся ТС различных типов на карте, дорог с ухудшенным дорожным
покрытием в связи с проведением ремонта, грузового каркаса, основных транспортно-пересадочных
узлов города;
11) Расчет статистических и аналитических параметров загруженности дорог для различных видов
транспорта и времени суток;
12) Статистическая обработка данных камер фотовидеофиксации и дорожных детекторов, оценка
параметров движения на дорогах города;
13) Отображение данных об объектах ИТС г. Москвы и информации, поступающей с этих устройств;
14) Получение картографической основы и графа автомобильных и пешеходных дорог для
формирования и ведения электронной карты г. Москвы.
2.1.3 Подсистемы Системы
1) Подсистема расчета;
2) Подсистема отображения;
3) Подсистема статистического анализа;
4) Подсистема интеграции;
5) Подсистема хранения данных;
6) Подсистема администрирования.
2.1.4 Система создавалась и дорабатывалась на основании следующих документов:
1) Постановление Правительства Москвы от 30.08.2017 г. № 597-ПП «Об интеллектуальной
транспортной системе города Москвы.
2) Государственный контракт № 211 от 18.08.2014 на выполнение работ по разработке, установке и
настройке динамической транспортной модели Московского транспортного узла (реестровый номер
0373200001614000243).
3) Государственный контракт № Д114/16 от 12.12.2016 на выполнение работ по развитию
функционала Динамической транспортной модели в части предоставления данных о транспортной
ситуации на УДС города Москвы в визуализированных форматах (реестровый номер
2771035088416000432).
4) Государственный контракт № Д097/16 от 13.12.2016 на выполнение работ по расширению
функционала динамической транспортной модели в части разработки и настройки
мультифункционального автоматизированного рабочего интерфейса оператора для визуализации,
мониторинга и аналитики динамической модели краткосрочного прогноза транспортной ситуации и
интеграции ее с геоинформационными и другими данными интеллектуальной транспортной системы
Москвы (реестровый номер 2771035088416000434).
5) Государственный контракт № 130/16 от 14.07.2016 на выполнение работ по автоматизации
передачи и обработки ПОДД в рамках эксплуатации Динамической транспортной модели
(реестровый номер 2771035088416000187).
6) Государственный контракт № 015/16 от 12.09.2016 на выполнение работ по разработке базы
данных для транспортной модели Московского транспортного узла в части формирования данных,
разработки функционала и калибровки статической транспортной модели (реестровый номер
2771035088416000256).
7) Государственный контракт Д170/18 от 05.12.2018 на выполнение работ по модернизации
динамической транспортной модели в части актуализации графа дорог, улучшения анализа и
прогнозирования пробок и расширения сравнительной статистики (ДТМ) (реестровый номер
2771035088418000290).
8) Государственный контракт № Д174/19 от 07.11.2019 на выполнение работ по развитию
динамической транспортной модели (ДТМ) г. Москвы в части улучшения анализа и
прогнозирования пробок (реестровый номер 2771035088419000317).
3
9) Государственный контракт № 1147/20 от 23.12.2020 на оказание услуг по сервисному
обслуживанию Динамической транспортной модели Московского транспортного узла (реестровый
номер 2771035088420000298).
10) Государственный контракт № 1052/20 от 10.12.2020 на выполнение работ по развитию
динамической транспортной модели г. Москвы (ДТМ) (реестровый номер 2771035088420000275).
11) Государственный контракт № 482/21 от 12.07.2021 на выполнение работ по модернизации
динамической транспортной модели города Москвы в части улучшения анализа и прогнозирования
пробок (ДТМ) (реестровый номер 2771035088421000107).
12) Государственный контракт № 369/23 от 10.11.2023 на оказание услуг по сопровождению
Динамической транспортной модели города Москвы (ДТМ) в течение 514 календарных дней
(реестровый номер 2771035088423000222).
13) Государственный контракт № ТК 262/25 от 16.04.2025 на выполнение работ по модернизации
Динамической транспортной модели г. Москвы в течение 535 календарных дней (реестровый номер
2771035088425000049).
2.2 Данные о Системе
В Таблице 1 представлены виды коэффициентов трудоемкости и их параметры, применимые к
модернизируемой Системе.
Таблица 1 - виды коэффициентов трудоемкости и их параметры, применимые к модернизируемой
Системе
Вид Коэффициента Трудоёмкости
Параметры Коэффициента Трудоёмкости
МТ
Тип разрабатываемой ИС
1
Общегородская ИС
МТ Значение отношения кол-во объектов предметной
2 области/размер ИС
4 среды:
среда разработки, среда тестирования,
среда опытной эксплуатаций, среда
промышленной эксплуатаций
МТ
Количество интеграций
18 интеграций
3
Интеграции с внешними системами:
Единая региональная навигационно1
Входящий
информационная система г. Москвы (РНИС)
2 Информационные системы ГУП «Мосгортранс»
Входящий
Информационные системы ГК У «Организатор
3
Входящий
перевозок»
4 Система «Служба 112»
Входящий
Автоматизированная информационная система
ситуационного управления пассажирскими
5
Входящий
перевозками в г. Москве в условиях нештатных
ситуаций (АСУ НС)
Автоматизированная информационная система
6 «Контроль пассажирских перевозчиков» (АИС
Входящий и Исходящий
КПП)
Информационная система индикации состояния
7 объектов интеллектуальной транспортной системы Входящий
г. Москвы (ИС ИСО ИТС)
Интеллектуальная транспортная система г. Москвы
8
Входящий и Исходящий
(ИТС)
Информационно-аналитическая система
9
Входящий
мониторинга подвижного состава (ИАС МПС)
4
10 Яндекс.Пробки
Входящий
Информационная система ГБУ г. Москвы
11
Входящий
«Автомобильные дороги»
Информационная система ГУП «Московский
12
Входящий
метрополитен»
Информационная система АО «Центральная
13
Входящий
пригородная пассажирская компания» (ИС ЦППК)
Государственная информационная система
14 «Единый центр хранения и обработки данных»
Входящий
(ЕЦХД).
Автоматизированной системой управления
15 техническими средствами регулирования и
Входящий и Исходящий
организации дорожного движения (АСУТСРиОДД).
МТ
Класс разрабатываемой ИС
4
Информационно-аналитическая, управляющая
Подсистема расчета
Обеспечения деятельности ОИВ, портал, прочая
Подсистема отображения
Подсистема интеграции
Подсистема хранения данных
Подсистема статистического анализа
Подсистема администрирования
МТ
Использование системой мобильных устройств
5
Подсистема отображения
Подсистема интеграции
Подсистема хранения данных
Подсистема расчета
Подсистема статистического анализа
Подсистема администрирования
Не предусматривается
МТ
Выход обновления ОС либо СУБД
6
Подсистема отображения
Подсистема интеграции
Подсистема хранения данных
Подсистема расчета
Подсистема статистического анализа
Подсистема администрирования
От 1 раза в 12 месяцев до 1 раза в 6 месяцев
МТ
Характер выполняемых работ
7
Подсистема отображения
Подсистема интеграции
Подсистема хранения данных
Подсистема расчета
Подсистема статистического анализа
Подсистема администрирования
Развитие и (или) модернизация подсистем
действующей ИС
МТ
Сложность аналитической деятельности и проектирования
8
Подсистема отображения
Подсистема интеграции
Не требуется
Подсистема хранения данных
Подсистема расчета
5
Подсистема статистического анализа
Подсистема администрирования
2.3 Общие принципы выполнения работ по модернизации Системы
В процессе выполнения работ по доработке Системы необходимо руководствоваться принципами
системности, развития (открытости), совместимости, стандартизации (унификации) и
эффективности, развития (модифицируемости) и открытости:
1)
Принцип системности. При декомпозиции необходимо установить такие связи между
структурными элементами Системы, которые обеспечивают цельность Системы и ее взаимодействие
с другими системами.
2)
Принцип развития (открытости). Исходя из перспектив развития объекта автоматизации,
Систему необходимо доработать с учетом возможности пополнения и обновления функций и состава
Системы без нарушения ее функционирования.
3)
Принцип совместимости. Необходимо реализовать информационные интерфейсы,
благодаря которым Система взаимодействует с другими системами в соответствии с
установленными правилами.
4)
Принцип эффективности. Необходимо обеспечить достижение соотношения целевых
эффектов (включая конечные результаты, получаемые в результате доработки Системы) и затрат на
выполнение работ по доработке Системы, при котором не существует иного варианта соотношения
целевых эффектов и затрат на выполнение работ по доработке Системы, при котором те же целевые
эффекты достигаются при меньших затратах на выполнение работ по доработке Системы.
5)
Принцип стандартизации (унификации). Необходимо применять типовые,
унифицированные и стандартизованные элементы, проектные решения, пакеты прикладных
программ, комплексы, компоненты, используемые в данной Системе.
6)
Принцип развития (модифицируемости). Системе необходимо обеспечивать развитие,
расширение и интеграцию с другими системами. Техническим решениям, используемым на стадиях
проектирования и реализации Системы необходимо позволять минимизировать трудозатраты по
развитию Системы, необходимые в связи с принятием новых нормативно-правовых актов,
приводящих к изменению технологического процесса.
7)
Принцип открытости. В доработанном функционале Системы необходимо обеспечивать
возможность интеграции с внутренними и внешними информационными ресурсами на основе
общепринятых стандартов и правил передачи (протоколы, интерфейсы) и хранения информации.
2.4
Требования к Системе
2.4.1
Требования к архитектуре Системы
Система имеет трехуровневую архитектуру:
- уровень базы данных (сервер СУБД);
- уровень сервера приложений (сервер аналитической обработки);
- уровень клиентских АРМ пользователей (тонкий клиент).
Архитектуре Системы необходимо обеспечивать масштабирование производительности,
наращивание объемов хранимой и обрабатываемой информации без длительных простоев в работе.
Механизмам управления необходимо обеспечивать управление Системой на всех уровнях
архитектуры: инфраструктурном, функциональном, представления данных.
Всем подсистемам Системы необходимо использовать единую (общую) для всей Системы
методологию и отвечать единым (общим) для всей Системы принципам взаимодействия, надежности
и управления.
2.4.2
Требования к режимам функционирования
Система имеет возможность функционировать в следующих режимах:
– штатный режим работы;
6
– сервисный режим работы.
Штатный режим работы. Основной режим функционирования, в котором Система выполняет свои
функции в соответствии с техническими требованиями, руководящими документами и
организационными инструкциями.
Сервисный режим работы. Режим, при котором производится пуск, остановка и перезапуск Системы,
обновление системного и прикладного программного обеспечения, изменение конфигурационных
параметров Системы, устранение аварийных ситуаций. При переключении в данный режим
осуществление пользовательских операций в Системе невозможно.
При условии регулярного регламентного обслуживания и мониторинга работоспособности
подсистем, Система обеспечивает бесперебойное, круглосуточное функционирование в штатном или
сервисном режимах.
2.4.3 Требования по диагностированию Системы
Необходимо осуществлять автоматизированный круглосуточный мониторинг программных и
аппаратных средств Системы, в том числе в гарантийный период, включая следующие
функциональные составляющие:
1) количество активных системных процессов;
2) объем загруженности памяти;
3) объем загруженности процессора;
4) процент загруженности сетевых интерфейсов;
5) работоспособность системных сервисов.
Параметры критических значений и характеристики мониторинга необходимо согласовать с
Заказчиком на стадии технического проектирования посредством электронной почты на этапе
формирования исполнительной документации стадии технического проектирования.
2.4.4 Перспективы развития и доработок Системы
Проектные решения, применяемые при модернизации и настройке Системы, необходимы
обеспечивать возможность дальнейшего развития Системы.
Модернизированной Системе необходимо сохранить структуру, позволяющую проводить
изменения, усовершенствования и замену программно-аппаратных средств любой из подсистем без
необходимости внесения изменений в другие подсистемы.
Необходимо предусмотреть возможность масштабирования Системы при увеличении нагрузки на
Систему, необходимо учитывать требования к увеличению нагрузки, объемам информации и числу
пользователей, последующему расширению функциональности.
Необходимо предусмотреть возможность дальнейшего развития и модернизации Системы в
следующих направлениях:
1) расширение функциональных возможностей Системы;
2) увеличение количества систем, участвующих в информационном взаимодействии с Системой.
Архитектуре Системы необходимо позволять наращивать и модифицировать функциональные
возможности Системы
2.4.5
Пользователи Системы
Для работы в Системе предусмотрены следующие роли:
1) пользователи Системы: сотрудники ГКУ ЦОДД;
2) пользователи Системы: сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы;
3) пользователи Системы: руководители подведомственных организаций Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;
4) системный администратор (ГКУ ЦОДД), ответственный за эксплуатацию Системы.
Количество одновременно работающих пользователей в Системе – не менее 50.
2.4.6
Показатели назначения
Ключевым показателем назначения Системы является выполнение основных функций Систем.
Работоспособность Системы не нарушается при превышении нагрузки, указанной в пункте 2.4.5 ТЗ,
7
при этом допускается пропорциональное увеличение времени реакции или отказ в обслуживании
поступивших запросов. После снижения нагрузки до установленного предела время реакции
Системы полностью восстанавливается.
В Системе необходимо предусмотреть возможность наращивания производительности (увеличения
объема обрабатываемой информации) путем модернизации используемого комплекса технических
средств – без изменения исходного кода программного обеспечения.
При функционировании Системы выполняются следующие показатели с учетом требований к
количеству одновременно работающих пользователей: система исполняет 80% типовых запросов за
время не более 3 секунд.
2.4.7
Требования к надежности Системы
При функционировании Системы необходимы к выполнению следующие требования.
За отказ работоспособности Системы принимается неполучение пользователем ответа на запрос в
течение времени, превышающего 15 (пятнадцать) секунд, без учета времени передачи информации
по сети, при 50 (пятьдесят) и более одновременно работающих пользователей.
Критерии отказа Системы и (или) ее компонентов определяются средним временем:
1)
наработки на отказ;
2)
восстановления работоспособности.
Средний показатель времени наработки на отказ составляет не менее 100 календарных дней.
Средний показатель времени восстановления работоспособности составляет:
1)
при развертывании специального ПО – не более 1 (одного) часа;
2)
при развертывании общего и специального ПО – не более 8 (восьми) часов;
3)
общее время внеплановой недоступности Системы не превышает 72 (семьдесят два) часа в
год.
Технические средства сервера, на котором размещены компоненты Системы, необходимы
удовлетворять следующим требованиям к надежности: суммарное время на восстановление
работоспособности и регламентное обслуживание серверов – не более 48 (сорока восьми) часов в
год.
Время восстановления работоспособности включает в себя:
1)
время на диагностирование отказа, замену или ремонт оборудования (без учета времени на
заказ и поставку);
2)
конфигурирование оборудования и ПО;
3)
восстановление данных и тестирование работоспособности оборудования и ПО.
Для обеспечения устойчивости к отказам электроснабжения все устройства хранения и обработки
информации Системы необходимо подключить к электросети через источники бесперебойного
питания с функцией автоматического предупреждения персонала, управляющие завершением
операций и автоматическим сохранением данных при переходе на резервное питание.
2.4.8
Требования по сохранности информации при авариях
Организация процесса резервного копирования Системы осуществляется Заказчиком.
2.4.9
Перечень событий, при которых обеспечена сохранность информации
В Системе необходимо предусмотреть автоматическое восстановление обрабатываемой информации
в следующих аварийных ситуациях:
- программный сбой при операциях записи-чтения;
- разрыв связи с клиентской программой (терминальным устройством) в ходе редактирования или
обновления информации.
В Системе необходимо предусматривать возможность ручного восстановления обрабатываемой
информации из резервной копии в следующих аварийных ситуациях:
- физический выход из строя дисковых накопителей, в результате которого произошла полная, либо
частичная потеря данных;
- ошибочные действия обслуживающего персонала.
В Системе необходимо предусматривать автоматическое восстановление работоспособности
8
серверной части Системы в следующих ситуациях:
- штатное и аварийное отключение электропитания серверной части;
- штатная перезагрузка Системы и загрузка после отключения;
- программный сбой общесистемного программного обеспечения, приведший к перезагрузке
Системы.
В Системе необходимо предусматривать полуавтоматическое восстановление работоспособности
серверной части Системы в следующих аварийных ситуациях:
- физический выход из строя любого аппаратного компонента, кроме дисковых накопителей – после
замены компонента и восстановления конфигурации общесистемного программного обеспечения;
- аварийная перезагрузка Системы, приведшая к не фатальному нарушению целостности файловой
системы – после восстановления файловой системы.
2.4.10 Требования к регламентам и объемам резервного копирования и архивирования данных
Резервное копирование информации необходимо осуществлять в двух режимах:
- создание полной копии базы данных;
- сохранение изменений, внесенных со времени создания последней архивной копии.
2.4.11 Требования к эргономике и технической эстетике
Системе необходимо иметь человеко-машинный интерфейс, удовлетворяющий следующим
требованиям:
- взаимодействие Системы и пользователя осуществляется на русском языке за исключением
системных сообщений, не подлежащих русификации;
- при работе с интерфейсом пользователь ориентирован на работу с клавиатурой и манипулятором
для графических интерфейсов типа «компьютерная мышь»;
- реализовано отображение на экране только тех возможностей, которые доступны конкретному
пользователю в соответствии с его функциональной ролью в Системе;
- представление управляющих элементов, экранных форм и их информационных элементов (окон,
панелей) унифицировано. Экранные формы необходимы полностью находиться в видимой площади
экрана монитора с диагональю 21 дюйм при разрешении экрана 1280 х 1024 пикселей и выше.
2.4.12 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов
Системы
Требования не предъявляются.
2.4.13 Требования к защите информации от несанкционированного доступа
Системе необходимо обеспечивать защиту от НСД к функциям и данным Системы сторонних лиц.
Компоненты защиты от НСД необходимы обеспечить:
- Установление и подтверждение источника угрозы НСД: нарушитель, носитель вредоносной
программы. Осуществлять идентификацию и проверку подлинности субъектов доступа при входе в
Систему по идентификатору и паролю.
- Защиту от подбора идентификатора и пароля. Проверка введенной информации (идентификатор,
пароль) осуществляется только после её полного ввода. В случае обнаружения ошибки, Система не
уточняет, какие именно данные введены неправильно.
- Защиту от утечки информации в процессе её передачи между компонентами Системы. Хранение и
передача пароля между клиентом и сервером аутентификации осуществляется в защищённом с
помощью криптографических алгоритмов виде или передается с использованием защищённых
каналов связи.
- Поддержку политик безопасности.
- Управление правами доступа. В Системе необходимо предусмотреть возможность для
администратора назначить права для новых пользователей и контролировать существующий список
пользователей, уже подключенных к Системе.
2.4.14 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами
Системы
Информационное взаимодействие между компонентами необходимо осуществлять посредством
9
доступа к единому хранилищу данных.
Для организации информационного обмена между компонентами Системы необходимо использовать
стандартные протоколы прикладного уровня.
2.4.15 Требования по взаимосвязям с внешними системами
Взаимодействие с внешними системами строится с использованием API.
Сохраняется взаимодействие со следующими внешними информационными системами:
Единая региональная навигационно1
информационная система г. Москвы
Входящий
(РНИС)
Информационные системы ГУП
2
Входящий
«Мосгортранс»
Информационные системы ГК У
3
Входящий
«Организатор перевозок»
4
Система «Служба 112»
Входящий
Автоматизированная информационная
система ситуационного управления
5
пассажирскими перевозками в г. Москве Входящий
в условиях нештатных ситуаций (АСУ
НС)
Автоматизированная информационная
6
система «Контроль пассажирских
Входящий и Исходящий
перевозчиков» (АИС КПП)
Информационная система индикации
состояния объектов интеллектуальной
7
Входящий
транспортной системы г. Москвы (ИС
ИСО ИТС)
Интеллектуальная транспортная система
8
Входящий и Исходящий
г. Москвы (ИТС)
Информационно-аналитическая система
9
мониторинга подвижного состава (ИАС Входящий
МПС)
10
Яндекс.Пробки
Входящий
Информационная система ГБУ г. Москвы
11
Входящий
«Автомобильные дороги»
Информационная система ГУП
12
Входящий
«Московский метрополитен»
Информационная система АО
13
«Центральная пригородная пассажирская Входящий
компания» (ИС ЦППК)
Государственная информационная
14
система «Единый центр хранения и
Входящий
обработки данных» (ЕЦХД).
Автоматизированной системой
управления техническими средствами
15
Входящий и Исходящий
регулирования и организации дорожного
движения (АСУТСРиОДД).
Созданию подлежат взаимодействия со следующими внешними информационными системами:
Унифицированная автоматизированная
система агрегации и обработки
1
Исходящий
инцидентов на улично-дорожной сети г.
Москвы «ПРОСобытие»
10
2.4.16 Требования к защите от влияния внешних воздействий
Специальных требований к защите от внешних воздействий не предъявляется.
2.4.17 Требования по стандартизации и унификации
В рамках работ по модернизации Системы необходимо минимизировать использование
нестандартных и недокументированных технологий, классификаторов. Системе необходимо
использовать для реализации внешних интерфейсов и протоколов открытые стандарты.
2.4.18 Требования к организации ввода данных в Системе
Системе необходимо обеспечить однократный ввод данных вне зависимости от того, в каких
информационных массивах или базах данных они будут храниться и какими функциональными
подсистемами использоваться.
Ввод данных осуществляется путем загрузки данных из существующих электронных хранилищ
данных. Ввод данных необходимо осуществлять с обязательной последующей проверкой и
сопоставлением введенных данных, подтверждением их корректности и отсутствия неправильных,
дублетных и неполных записей.
Начальная загрузка данных не требуется. Алгоритмы ввода данных из электронных хранилищ
разрабатываются на этапе технического проектирования.
2.4.19 Требования к составу, структуре и способам организации данных в Системе
Уровень хранения данных в Системе необходимо построить на основе современных реляционных
или объектно-реляционных СУБД. Для обеспечения целостности данных необходимо использовать
встроенные механизмы СУБД. Средства СУБД, а также средства используемых операционных
систем необходимы обеспечивать протоколирование обрабатываемой в Системе информации.
Доступ к данным необходимо предоставлять только авторизованным пользователям с учетом их
служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.
2.4.20 Требования к информационному обмену между компонентами Системы
Информационный обмен между компонентами Системы необходимо осуществлять без
вмешательства пользователя и без повторного ручного ввода информации.
Информационный обмен между компонентами Системы и клиентскими приложениями необходимо
осуществлять по локальной сети и по сети Интернет.
2.4.21 Назначение справочников, классификаторов и информации, хранящейся в них
Состав и назначение справочников, классификаторов и информации, хранящейся в них, необходимо
определить на этапе технического проектирования.
2.4.22 Объем и состав информации, получаемой из классификаторов и справочников
Объем и состав информации, получаемой из классификаторов, необходимо определить на этапе
технического проектирования.
2.4.23 Требования к разработке дополнительных классификаторов и справочников
Необходимость создания и порядок управления дополнительными классификаторами и
справочниками необходимо определить на этапе технического проектирования.
2.4.24 Требования по применению систем управления БД
Для хранения данных в Системе необходимо использовать базы данных, обеспечивающие
реализацию встроенных механизмов построения индексов и контроля целостности данных.
Допускается размещение отдельных параметров конфигурации Системы, не подлежащих
модификации в ходе ее нормального функционирования и обслуживания, во внешних
конфигурационных файлах.
Общие требования к используемой СУБД:
- поддержка технологии клиент-сервер;
- поддержка многопроцессорной архитектуры;
- автоматическое восстановление базы данных;
- совместимость с различными операционными системами серверов БД;
- поддержка сетевых протоколов TCP и (или) IP;
11
- наличие графических средств администрирования;
- возможность контроля доступа к данным.
2.4.25 Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи и представлению данных
Состав данных достаточный для выполнения всех функций Системы и отвечает требованиям
полноты, достоверности, однозначной идентификации, непротиворечивости и необходимой точности
представления.
2.4.26 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании
В Системе необходимо обеспечить защиту данных от утраты или нарушения целостности в
следующих случаях:
- при сбоях в электропитании серверного оборудования – средствами СУБД, обеспечивающей
сохранность данных в состоянии на момент последней завершенной транзакции;
- при авариях, приведших к невозможности восстановления данных с сервера СУБД –
использованием процедур резервного копирования баз данных Системы и хранения резервных копий
на съемном носителе.
Дополнительные требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании
Системы не предъявляются.
2.4.27 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных
Системе необходимо обеспечивать первичный контроль вводимых данных на соответствие
формальным правилам: проверка типов, размерности, допустимости значений.
2.4.28 Требования к патентной чистоте
Реализация технических, программных и организационных решений, предусмотренных проектом
Системы, не приводит к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц.
Подрядчик предоставляет Заказчику право на обнародование и переработку результатов
интеллектуальной деятельности, а также право не указывать Автора и(или) Разработчика,
передаваемого ПО.
При использовании в Системе программ (программных комплексов или компонентов),
разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на использование
(исполнение) этих программ, не накладывает ограничений, препятствующих использованию
Системы по ее прямому назначению, и не нарушает права третьих лиц; права на указанные
программы (программные комплексы или компоненты) передаются Заказчику на срок действия
исключительных прав.
Исключительное право на программное обеспечение Системы, а также на все результаты
интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении ГК, в том числе на техническую,
эксплуатационную и рабочую документацию, в полном объеме принадлежит городу Москве –
субъекту Российской Федерации в лице Заказчика, и передается в собственность города Москвы по
Акту приема-передачи исключительных прав.
2.4.29 Требования к правам на охраняемые РИД
Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, созданные и (или) использованные в
процессе выполнения работ, подлежат отражению в технической документации.
Подрядчик путем заключения договоров со своими работниками и третьими лицами приобретает все
права или обеспечение их приобретения за свой счет для передачи соответственно Заказчику.
Затраты, понесенные Подрядчиком в связи с приобретением соответствующих прав у третьих лиц,
входят в цену ГК.
По поручению Заказчика Подрядчик производит оформление документов, необходимых для
регистрации прав на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные при исполнении ГК.
При использовании в Системе программ (программных комплексов или компонентов),
разработанных третьими лицами, условия, на которых передается право на использование
(исполнение) этих программ, не накладывают ограничений, препятствующих использованию
Системы по ее прямому назначению, и нарушать права третьих лиц. Права на указанные программы
(программные комплексы или компоненты) передаются Заказчику на срок действия исключительных
12
прав.
Подрядчик гарантирует, что возместит Заказчику все документально подтвержденные убытки в
полном объеме, которые понесет Заказчик в связи с несоблюдением Подрядчиком обязательств и
гарантий, предусмотренных настоящим пунктом.
Подрядчик вправе использовать результат интеллектуальной деятельности, созданный при
выполнении настоящего ГК, на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии со
следующими разрешенными способами использования результата интеллектуальной деятельности:
- воспроизведение программного обеспечения, ограниченное установкой (инсталляцией) и запуском
программного обеспечения на ЭВМ.
3. Состав работ
3.1. Перечень, последовательность и этапы выполнения работ
Состав работ определен с учетом деления работ на стадии и этапы по ГОСТ Р 59793-2021
Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы.
Автоматизированные системы. Стадии создания:
1) техническое проектирование:
- разработка технического проекта;
2) рабочее проектирование:
- развитие и тестирование ПО;
- разработка технической и эксплуатационной документации.
3) пусконаладочные работы, опытная эксплуатация и предварительные испытания:
- проведение пусконаладочных работ (установка и предварительное конфигурирование Системы на
технических средствах Заказчика);
- проведение предварительных испытаний;
- проведение опытной эксплуатации;
4) приемочные испытания:
- проведение приемочных испытаний.
Последовательность и продолжительность выполнения работ указаны в пункте 3.4.1. ТЗ.
Если по результатам предварительных испытаний, опытной эксплуатации и приемочных испытаний
выпускаются обновления ПО Системы, то данные обновления необходимо добавить в дистрибутив, а
также установить и сконфигурировать на технических средствах Заказчика.
3.1.1. Перечень подсистем Системы, требуемый для выполнения работ
В соответствии с пунктом 2.1.3 ТЗ.
3.2. Требования к модернизации Системы
3.2.1. Требования к функциям (задачам), выполняемым в рамках работ по 1 (первому) этапу
В рамках 1 этапа Подрядчику необходимо выполнить перечень описанных работ, указанных в
пунктах 3.2.1.1. -3.2.1.4 ТЗ.
3.2.1.1. Требования к модернизации подсистемы расчета.
В рамках выполнения работ по модернизации подсистемы расчета необходимо реализовать
следующие функции:
1. Реализация алгоритм расчета теоретической пропускной способности на ребрах ДТМ для
последующего сохранения в БД
2. Реализация алгоритма вычисления максимальной фактической пропускной способности по
данным детекторов транспорта на всех ребрах графа и сохранения данных в БД в случае, если
текущая фактическая пропускная способность превышает исторический максимум
3. Реализация механизма определения изменившихся при обновлении графа ДТМ ребер графа ДТМ,
расчет теоретической пропускной способности на таких ребрах и последующее сохранение данных в
БД
13
4. Расчет и формирование блока управляющей информации в виде перечня маршрутов,
позволяющих объехать аномальный участок и не являющихся оптимальными в нормальных
условиях (альтеранитвных маршрутов), и его перерасчет до достижения соответствия пропускной
способности альтернативных маршрутов аномальному участку с последующей передачей данных во
внешние системы и сохранением в БД
5. Функция поиска минимального теоретического значения пропускной способности входящих в
маршрут ребер графа ДТМ для каждого из альтернативных маршрутов и присвоения найденного
значения минимальной теоретической пропускной способности альтернативному маршруту для
последующей передачи во внешние системы и сохранением данных в БД
6. Функция определения требуемой минимальной теоретической пропускной способности для
объезда аномального участка на основании данных о пропускной способности аномального участка
для последующей передачи во внешние системы и сохранением данных в БД
7. Функция расчета отклонений на аномальном участке для мониторинга окончания ситуации и
вывода значений отклонений на график в пользовательский интерфейс
8. Функция расчета и вывода на график признака допустимого и (или) недопустимого значения
параметров на аномальном участке при их отклонении от допустимых значений
9. Функция расчета и вывода длительности События в карточку События
3.2.1.2. Требования к модернизации подсистемы отображения.
В рамках выполнения работ по модернизации подсистемы отображения необходимо реализовать
следующие функции:
1. Функция фильтрации отображаемых Событий на карте по статусу
2. Функция фильтрация Событий по дате для форм вывода на карте и в реестр
3. Вывод реестра событий на отдельную экранную форму
4. Функция отображения слоя актуальных Событий на карте в виде выделенных участков дорожной
сети, на которых зафиксированы События
5. Форма Карточка События и вывод в нее информации из таблицы "События"
6. Функция центрирования и масштабирования карты при выборе События в реестре Событий
7. Отображение сведений о подтвержденном Событии на отдельной форме
8. Отображение на карте слоя с альтернативными маршрутами с центрированием карты и расчетом
оптимального масштаба карты
9. Функция отображения слоя светофорных объектов, на которых в связи с Событием были
изменены фазы
10. Индикация признака возврата параметров на аномальном участке в допустимые значения
11. Функция учета подтверждения оператором завершения События
12. Функция расчета диапазона значений осей и отображения графика динамики изменения
параметра
на аномальном участке
13. Доработка карточки ребра графа ДТМ: добавление сведений о расчетной пропускной
способности для рёбер автомобильного графа ДТМ.
14. Слой отображения максимумов фактической пропускной способности на ребрах графа ДТМ
с визуализацией (изменяющаяся толщина линий или цветовая градация)
15. Слой отображения расчетной пропускной способности на ребрах графа ДТМ с визуализацией
(изменяющаяся толщина линий или цветовая градация)
16.
Корректировка порядка отображения слоев карты на экране на основании иерархии слоев
для создаваемых слоев с данными
17. Функция форматирования и экспорта файла реестра Событий в файл формата xlsx на основании
заданных пользователем параметров
18. Функция форматирования и экспорта файла сводка по Событию в файл формата pptx на
основании заданных пользователем параметров
3.2.1.3. Требования к модернизации подсистемы интеграции.
14
В рамках выполнения работ по модернизации подсистемы интеграции необходимо реализовать
следующие функции:
1. Получение информации о подтвержденном Событии и информации о завершении События из
внешней ИС "ПроСобытие"
2. Передача информации для формирования инцидента и отображения альтернативных маршрутов
объезда в ВИС "Прособытие"
3. Передача альтернативных маршрутов объезда для их проверки и определения возможности
перераспределения потоков в ВИС "АСУТСРиОДД"
4. Передача оценочного количества ТС, которые направляются на альтернативные маршруты в ВИС
"АСУТСРиОДД"
5. Получение из внешней ВИС "АСУТСРиОДД" данных о возможности перенаправления
оценочного количества ТС по альтернативным маршрутам для последующего сохранения в БД
6. Передача информации о начале и завершении События во внешнюю ИС "ПроСобытие"
7. Получение из ВИС "АСУТСРиОДД" перечня светофорных объектов, на которых были изменены
программы в связи с Событием для последующего хранения в БД
3.2.1.4. Требования к модернизации подсистемы хранения данных.
В рамках выполнения работ по модернизации подсистемы хранения данных необходимо реализовать
следующие функции:
1. Создание новой таблицы хранения теоретической и максимальных значений фактической
пропускной способности ребер графа ДТМ.
2. Создание новой таблицы хранения светофорных объектов, на которых были изменены программы
в связи с Событием
3. Создание новой таблицы хранения альтернативных маршрутов по Событиям
4. Создание новой таблицы хранения Событий на ребре графа ДТМ
5. Доработка БД в части расширения репозитория хранения шаблонов. Добавление шаблона сводки
по Событию в формате .pptx и шаблона реестра Событий в формате .xlsx
3.3. Требования к работам 2 (второго) этапа выполняемым по заявкам
Перечень функциональных требований, предъявляемых к подсистемам, модулям и их функциям в
рамках работ по заявкам, необходимо уточнить на этапе разработки и утверждения ЧТЗ.
Работы выполняются согласно требованиям ТЗ и утвержденным Заказчиком ЧТЗ, разработанным
Подрядчиком на основании поступившей от Заказчика заявки на выполнение работ.
Общее количество задач по модернизации Системы, выполняемых в рамках ТЗ, составляет
не менее 17 (Семнадцати), включая 4 (четыре) задачи, приведенных в пунктах 3.2.1.1 – 3.2.1.4 ТЗ и
13 (тринадцать) прочих задач сопоставимых по объему трудозатрат с задачами, указанными в
пунктах 3.2.1.1 – 3.2.1.4 ТЗ (рассчитано на основе усреднения трудозатрат одной доработки
указанных в пунктах 3.2.1.1 – 3.2.1.4 ТЗ). При этом одна заявка содержит в себе несколько задач.
Работы по модернизации Системы, выполняющиеся по заявкам, включают в себя следующий
порядок действий сторон:
1. Заказчик направляет в адрес Подрядчика официальным письмом заявку на проведение комплекса
мероприятий, связанных с работами по развитию (модернизации) Системы.
2. Подрядчик проверяет наличие всей необходимой информации в составе заявки (в соответствии с
требованиями пункта 3.3.3. ТЗ).
3. Если направленная заявка не содержит достаточный объем информации для выполнения работ,
Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня ее получения направляет Заказчику запрос
уточняющих сведений с использованием электронной почты. Максимальное количество запросов
уточняющих сведений, в рамках одной Заявки у Заказчика не превышает 3 (трех) писем.
4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Подрядчика запроса уточняющих
сведений предоставляет, с использованием электронной почты, информацию, в соответствии с
запросом Подрядчика.
15
5. Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения заявки или исчерпывающей
информации, направляет официальным письмом уведомление с подтверждением принятия заявки в
работу. Заявка считается принятой в работу, если Подрядчик не направит запрос уточняющих
сведений или подтверждение о принятии заявки в работу в течении 2 (двух) рабочих дней, в
соответствии с пунктом 3 настоящей статьи ТЗ.
6. Для выполнения работ Подрядчику необходимо предложить решение, которое реализуется в
Системе согласно заявке Заказчика, для чего разрабатывает ЧТЗ на разработку данного решения.
7. Подрядчик осуществляет Расчет стоимости реализации решения в соответствии с пунктом 3.4.5
ТЗ.
8. Подрядчик предоставляет разработанное ЧТЗ и Расчет стоимости реализации решения
официальным сопроводительным письмом в адрес Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней для
2 (второго),
этапа с даты принятия заявки в работу.
9. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения сопроводительного письма с ЧТЗ и
Расчетом стоимости реализации решения рассматривает и утверждает представленные Подрядчиком
документы, либо направляет в адрес Подрядчика мотивированный отказ от согласования и перечень
замечаний. Максимальное количество корректировок ЧТЗ и Расчета стоимости реализации решения
Подрядчиком не превышает 2 (двух) раз.
10. После утверждения Заказчиком предлагаемого решения и Расчета стоимости реализации
решения, Подрядчик приступает к его реализации согласно утвержденному ЧТЗ.
Порядок приемки выполненных Подрядчиком работ содержит пункт 3.4 ТЗ.
3.3.1. Требования к заявке
В заявке Заказчика необходимо указать следующие данные:
1) наименование подсистемы;
2) наименование задачи;
2) описание функционала (описание цели, решения и требуемых для решения задач);
4) требования к функционалу (Функциональные и (или) нефункциональные требования)
5) требуемый срок реализации;
6) результаты работ.
Форма заявки представлена в Таблице 2
Таблица 2
УТВЕРЖДАЮ
Представитель Заказчика
_________________________ФИО
Заявка №__
по государственному контракту от «___» ___________ 20__ г. № _________
на выполнение работ по модернизации информационной системы «Динамической транспортной
модели
г. Москвы (ДТМ).
г.Москва
«___» ___________ 20__ г.
Описание
функционала
Наименование Наименование (описание цели,
№
подсистемы
задачи
решения и
требуемых для
решения задач)
16
Требования к
функционалу
Требуемый
(Функциональные
Результаты
срок
и (или)
работ
реализации
нефункциональные
требования)
3.3.2. Требования к ЧТЗ
ЧТЗ необходимо подготовить в соответствии с требованиями ТЗ и необходимо содержать:
1) перечень подлежащих решению задач;
2) подробное описание требований;
3) перечень и (или) описание разрабатываемых (модернизируемых) функциональных компонентов;
4) сроки выполнения работ (в случае невозможности реализации решения в сроки, указанные в
заявке, Подрядчик предлагает новые сроки реализации решения и указывает их в ЧТЗ).
5) расчет стоимости реализации решения.
3.3.3. Требования к расчету стоимости реализации решения
Расчет стоимости реализации решения необходимо подготовить с учетом пункта 6.4 распоряжения
Департамента экономической политики и развития города Москвы и Департамента информационных
технологий города Москвы от 28 февраля 2018 г. № 64-16-89/18/3-р «Об утверждении Методики
расчета планируемой стоимости работ по созданию, развитию и модернизации информационных
систем города Москвы».
Расчет стоимости реализации решения содержит приложение, включающее в себя:
1) перечень функций, подлежащих реализации;
2) перечень подсистем Системы (из пункта 2.1.3. ТЗ), которые будут затронуты при внедрении
решения;
3) список интеграций, которые будут настроены и (или) изменены;
4) итоговый расчет стоимости работ;
5) перечень внутренних логических файлов;
6) перечень внешних интерфейсных файлов;
7) перечень внешних входных элементов;
8) перечень внешних выходных элементов;
9) перечень внешних запросов.
Подрядчик приступает к реализации решения только после утверждения ЧТЗ и Расчета стоимости
реализации решения, согласованного между Заказчиком и Подрядчиком. Трудозатраты, для расчета
стоимости работ по модернизации Системы по каждому этапу выполнения работ, определены в
пункте 3.4.5 ТЗ.
3.3.4. Требования к реализации решения
Решение необходимо реализовать в порядке и сроки, определённые в ЧТЗ, если сторонами не
определено иное. На этапе реализации решения (этапе технического проектирования) необходимо
разработать документ «Пояснительная записка», который содержит сведения о реализации решения,
в том числе возможные отклонения от исходных требований ТЗ и (или) ЧТЗ, в случае если
сторонами были согласованы такие отклонения. Если для передачи решения в эксплуатацию
используются лицензии на ПО, то точный состав и количество лицензий, необходимо указать в
Пояснительной записке.
3.3.5. Требования к содержанию работ по модернизации Системы
В рамках выполнения работ по заявкам необходимо выполнить доработку Системы, а также, при
необходимости, создание новых подсистем Системы.
Подрядчик осуществляет выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и
правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.
В рамках приемочных испытаний по ГК Подрядчик обеспечивает размещение исходного кода в
системе контроля версий Заказчика. Передача исходных кодов, разработанных в ходе выполнения
работ программ для ЭВМ и дистрибутивов сопровождается передачей необходимых для сборки и
запуска программы инструкций.
Документация передается в бумажном виде в 2-х (двух) экземплярах, электронном носителе (USBфлеш-карта) в 1-м (одном) экземпляре. Все материалы передаются с сопроводительными
документами Подрядчика. По результатам выполнения работ по ГК Подрядчик предоставляет
17
актуализированный Паспорт системы. Актуальная версия паспорта предоставляется Подрядчику
Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней после заключения ГК.
3.4. Порядок выполнения и приемки выполненных работ
3.4.1. Порядок выполнения работ
Работы выполняются в закрытом контуре Заказчика без использования мощностей Подрядчика.
В рамках выполнения работ необходимо выполнить доработку Системы, а также, при
необходимости, создание новых подсистем Системы.
Подрядчик имеет право выполнить работы по согласованию с Заказчиком на каждом из этапов
досрочно.
Таблица 3 — Порядок выполнения работ.
Сроки
№ Содержание выполняемых работ
Результаты, отчетные документы
выполнения
работ
Выполнение работ по модернизации Динамической транспортной модели города Москвы
1
(ДТМ)
(1 этап)
1.Ведомость документов;
2.Пояснительная записка;
3.Описание программного обеспечения;
4.Описание информационного
обеспечения;
5.Описание архитектуры;
Разработка технического проекта
6.Акт приема-передачи отчетной
документации;
7.Машинный носитель информации,
содержащий отчетную документацию;
8.Ведомость машинных носителей
информации.
Развитие и тестирование ПО
1.Программное обеспечение, включая
исходные коды, на машинном носителе
информации;
2.Руководство пользователя;
с 1 по 16
3.Руководство администратора;
календарный
4.Программа и методика
1.1
день с даты
Разработка технической и
предварительных испытаний;
заключения ГК
эксплуатационной документации
5.Акт передачи исходного кода и
дистрибутива;
6.Машинный носитель информации,
содержащий отчетную документацию;
7.Ведомость машинных носителей
информации.
1.Акт выполнения пусконаладочных
работ;
2.Акт приема-передачи отчетной
документации;
Проведение пусконаладочных работ
3.Машинный носитель информации,
содержащий отчетную документацию
4.Ведомость машинных носителей
информации.
1.Протокол предварительных
Проведение предварительных
испытаний;
испытаний
18
2.Акт о приемке в опытную
эксплуатацию;
3.Программа и методика опытной
эксплуатации;
4.Акт приема-передачи отчетной
документации;
5.Машинный носитель информации,
содержащий отчетную документацию;
6.Ведомость машинных носителей
информации.
1.Отчет о проведении опытной
эксплуатации;
2.Акт о завершении опытной
эксплуатации;
3.Программа и методика приемочных
испытаний;
Проведение опытной эксплуатации
4.Акт приема-передачи отчетной
документации;
5.Машинный носитель информации,
содержащий отчетную документацию;
6.Ведомость машинных носителей
информации.
1.Протокол приемочных испытаний;
2.Акт о приемке в эксплуатацию;
3.Программное обеспечение
модернизированной
Системы, включая исходные коды, на
машинном носителе информации;
4.Акт передачи исходного кода и
дистрибутива;
Проведение приемочных испытаний 5.Акт приема-передачи
исключительных прав;
6.Акт приема-передачи отчетной
документации;
7.Машинный носитель информации,
содержащий отчетную документацию;
8.Ведомость машинных носителей
информации;
9. Документ о приемке по 1 этапу.
Выполнение работ по модернизации Динамической транспортной модели города Москвы
4
(ДТМ)
(2 этап)
ЧТЗ по заявкам;
Расчет стоимости выполненных работ,
необходимых для реализации решений
с 17 по 186
по ЧТЗ.
календарный
4.1 Разработка технического проекта
день с даты
1.Ведомость документов;
заключения ГК
2.Пояснительная записка;
3.Описание программного обеспечения;
4.Описание информационного
19
обеспечения;
5. Описание архитектуры;
6.Акт приема-передачи отчетной
документации;
7.Машинный носитель информации,
содержащий отчетную документацию;
8.Ведомость машинных носителей
информации.
Развитие и тестирование ПО
1. Программное обеспечение, включая
исходные коды, на машинном носителе
информации;
2. Руководство пользователя;
3. Руководство администратора;
4. Программа и методика
Разработка технической и
предварительных испытаний;
эксплуатационной документации
5. Акт передачи исходного кода и
дистрибутива;
6. Машинный носитель информации,
содержащий отчетную документацию;
7. Ведомость машинных носителей
информации.
1.Акт выполнения пусконаладочных
работ;
2.Акт приема-передачи отчетной
документации;
Проведение пусконаладочных работ
3.Машинный носитель информации,
содержащий отчетную документацию
4.Ведомость машинных носителей
информации.
1. Протокол развертывания;
2. Отчет о выполнении анализа влияния
функций
развиваемых подсистем на классы
защищенности
информации, обрабатываемой в
Системе;
3. Модель угроз и нарушителя
информационной
Разработка документации по защите безопасности Систем;
информации
4. Акт классификации Системы»
(проект);
5. Акт категорирования Системы
(проект);
6. Акт приема-передачи отчетной
документации;
7. Машинный носитель информации,
содержащий отчетную документацию;
8. Ведомость машинных носителей
информации.
1.Протокол предварительных
Проведение предварительных
испытаний;
испытаний
20
2.Акт о приемке в опытную
эксплуатацию;
3.Программа и методика опытной
эксплуатации;
4.Акт приема-передачи отчетной
документации;
5.Машинный носитель информации,
содержащий отчетную документацию;
6.Ведомость машинных носителей
информации.
1.Отчет о проведении опытной
эксплуатации;
2.Акт о завершении опытной
эксплуатации;
3.Программа и методика приемочных
испытаний;
Проведение опытной эксплуатации
4.Акт приема-передачи отчетной
документации;
5.Машинный носитель информации,
содержащий отчетную документацию;
6.Ведомость машинных носителей
информации.
1.Протокол приемочных испытаний;
2.Акт о приемке в эксплуатацию;
3.Программное обеспечение
модернизированной Системы, включая
исходные коды, на машинном носителе
информации;
4.Акт передачи исходного кода и
дистрибутива;
5.Акт приема-передачи
исключительных прав;
6. Паспорт Системы (проект);
7. Акт приема-передачи
исключительных прав на РИД;
8. Приказ о доработке Программы для
Проведение приемочных испытаний ЭВМ;
9. Служебное задание на создание
служебного произведения;
10. Акт-отчет о создании служебного
произведения;
11. Соглашение о порядке реализации
прав на служебное произведение;
12. Отказ от упоминания в качестве
автора результата интеллектуальной
деятельности;
13. Согласие на обработку
персональных данных автора.
14.Акт приема-передачи отчетной
документации;
15.Машинный носитель информации,
21
содержащий отчетную документацию;
16.Ведомость машинных носителей
информации;
17. Документ о приемке по 2 этапу.
3.4.2. Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ.
По завершении каждого этапа работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную и техническую
документацию согласно пункту 3.4.1. ТЗ.
После завершения выполнения каждого этапа работ, предусмотренного Порядком выполнения работ,
не позднее 5 (пяти) рабочих дней, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения
выполнения работ по этапу, формирует с использованием единой информационной системы,
подписывает усиленной квалифицированной УКЭП Документ о приемке по соответствующему
этапу.
Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов в рамках каждого этапа, в части их
соответствия условиям ГК Заказчик проводит испытания Системы, указанные в пункте 3.4.1 ТЗ.
3.4.2.1. Требования к передаче исходного кода и дистрибутива
В рамках выполнения работ по доработке Системы, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
заключения ГК обеспечивает передачу исходного кода и дистрибутива ПО (компакт-диск), а также
передачу исходного кода с «Инструкцией по компиляции в систему контроля версий заказчика» и
необходимого для разворачивания и компиляции кода набора актуальных программных сценариев
— скриптов.
В рамках приемочных испытаний по ГК Подрядчик обеспечивает размещение исходного кода в
системе контроля версий Заказчика. Программные сценарии для проведения компиляции
необходимо настроить в среде Заказчика и выполнять без ошибок с сохранением созданных образов
в репозитории Заказчика, а артефактов в хранилище артефактов Заказчика.
При проведении испытаний системы обязательна контрольная компиляция и развертывание
функционала системы из скомпилированных в системе контроля версий Заказчика дистрибутивов.
3.4.2.2. Требования к порядку предоставления (передачи) результатов выполнения работ Заказчику
Передача исходных кодов, разработанных в ходе выполнения работ программ для ЭВМ и
дистрибутивов необходимо сопровождать передачей и размещением исходного кода в системе
контроля версий Заказчика всех необходимых для сборки и запуска программы для ЭВМ библиотек
зависимостей, инструкций и программных сценариев (скриптов) для проведения компиляции,
создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для ЭВМ.
Для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) программы для
ЭВМ необходимо использовать свободно распространяемые компиляторы, интерпретаторы и иное
ПО, необходимое для указанных целей, дистрибутивы которых необходимо передать вместе с
исходными кодами разработанных в ходе выполнения работ программ для ЭВМ.
В случае использования для проведения компиляции, создания дистрибутива и установки
(развертывания) программы для ЭВМ компиляторов, интерпретаторов и иного ПО, права на
использование, копирование и модификацию которых принадлежат третьим лицам, Подрядчик за
свой счет передает Заказчику дистрибутивы и права на использование таких компиляторов,
интерпретаторов и иного использованного для указанных целей ПО.
Подрядчику в процессе сдачи-приемки работ по ГК необходимо провести демонстрацию процесса
компиляции, создания дистрибутива и установки (развертывания) разработанных программ для ЭВМ
с использованием средств, указанных в первом абзаце текущего пункта ТЗ, а также в соответствии с
инструкциями, приведенными в рабочей документации на Систему.
В документации на Систему и ее части (техническая и рабочая) необходимо описание принятых
проектных решений.
Разработанный исходный код необходимо задокументировать в объеме, позволяющим его
дальнейшие разработки Заказчиком самостоятельно без привлечения Подрядчика.
В технической и рабочей документации необходимо содержание описания разработанных
22
результатов работ, в том числе программ для ЭВМ, прикладных программных интерфейсов, ИТархитектуры, алгоритмов и протоколов информационного взаимодействия, технических требований,
спецификаций и форматов обмена данными для взаимодействия с другими ИС, в объеме,
позволяющим их установки, настройки, эксплуатации и развития в дальнейшем без привлечения
Подрядчика.
Передача Заказчику комплекта документов, материалов и сведений, предусмотренных пунктами
7.20, 7.40 ТЗ, включая проекты заявок на государственную регистрацию прав Заказчика на РИД, в
том числе: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных
вычислительных машин, БД, топологии интегральных микросхем, осуществляется Подрядчиком в
составе отчетной документации, предусмотренной условиями ГК.
3.4.2.3. Требования к созданию РИД и распределению интеллектуальных прав.
Исключительные права на все РИД, созданные по ГК, в том числе РИД, созданные при исполнении
гарантийных обязательств, РИД, созданные при выполнении работ по ГК, в том числе создание
которых не было предусмотрено ГК, включая исключительные права на все промежуточные (не
финальные) версии таких РИД, а также права на получение патентов на такие РИД, принадлежат
Заказчику с момента создания указанных РИД, а Подрядчик не приобретает прав использования этих
РИД.
Требования к правам на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности:
- в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1240.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации исключительное право на все результаты интеллектуальной деятельности, созданные при
выполнении Государственного контракта, в том числе на техническую, эксплуатационную и
рабочую документацию (далее - РИД), в полном объеме принадлежит городу Москве в лице
Заказчика, в связи с тем, что РИД необходим для осуществления Заказчиком (иным органом или
организацией) государственных функций (предоставления государственных услуг) и передается в
собственность города Москвы по Акту приема-передачи исключительных прав. Акт приемапередачи исключительных прав на РИД соответствует требованиям статьи 1234 и 1235 ГК РФ.
- сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, созданные, использованные в
процессе выполнения работ, подлежат отражению в технической документации.
Подрядчик обязан:
1) создавать РИД силами работников Подрядчика (субподрядчика), которые создают РИД в
пределах, установленных для указанных работников трудовых обязанностей (служебные РИД), либо
силами Подрядчика (субподрядчика), являющегося физическим лицом;
2) обеспечить создание РИД теми работниками Подрядчика (субподрядчика), с которыми у
Подрядчика (субподрядчика) отсутствуют соглашения о принадлежности этим работникам
исключительных прав на создаваемые ими служебные РИД.
Подрядчик гарантирует, что работники Подрядчика (субподрядчика), являющиеся авторами
создаваемых РИД, не будут претендовать на получение исключительных прав на РИД на
собственное имя, Подрядчик (субподрядчик), являющийся ФЛ, не будет претендовать на получение
исключительных прав на собственное имя.
Подрядчик передает Заказчику:
1) подписанный Подрядчиком Акт приема-передачи исключительных прав на РИД, указанные в
абзаце 1 настоящего пункта ТЗ, с выделением стоимости каждого РИД и даты создания РИД и
перечень РИД, использованных при создании указанных РИД, с указанием сведений об их авторах и
годах создания каждого РИД, а также документацию, указанную в пункте 3.4.1 ТЗ;
2) перечень РИД, необходимых для эксплуатации Заказчиком результатов исполнения ГК;
3) документацию в отношении РИД, указанных в абзаце 1 настоящего пункта ТЗ, в том числе
отчетную, техническую и иную, включая ее электронные версии;
4) исходные коды ПО, являющегося РИД, указанным в абзаце 1 настоящего пункта ТЗ, их
модификации и дополнения;
5) экземпляры РИД, указанных в абзаце 1 настоящего пункта ТЗ, на DVD-диске или USB флеш-
23
накопителях и на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
6) необходимые для использования РИД, указанных в абзаце 1 настоящего пункта ТЗ, ключи доступа
или пароли, при наличии технических средств защиты;
7) сведения и документы, которые в соответствии с требованиями действующих нормативных
правовых актов необходимо представить в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности для государственной регистрации РИД, указанных в абзаце 1
настоящего пункта ТЗ.
Подрядчик предоставляет Заказчику права на все РИД (в том числе на системное ПО, за
исключением общесистемного ПО), необходимые для дальнейшей эксплуатации Заказчиком
созданных по ГК РИД и других результатов исполнения ГК в порядке, установленном
законодательством и в объеме, достаточном для дальнейшего использования и обслуживания
Заказчиком результатов исполнения ГК на условиях, предусмотренных лицензионным
(сублицензионным) соглашением. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения
ГК направляет Заказчику форму лицензионного (сублицензионного) соглашения на согласование.
Лицензионному (сублицензионному) соглашению необходимо соответствовать требованиям
локальных актов Заказчика, в том числе к лицензионным (сублицензионным) договорам, и
необходимому объему использования. Указанные в настоящем пункте права, принадлежащие
третьим лицам, приобретаются Подрядчиком у соответствующих третьих лиц для предоставления
Заказчику.
В случае предоставления Заказчику прав на РИД по сублицензионному соглашению Подрядчик
предоставляет Заказчику заверенные Подрядчиком копии соответствующих лицензионных
соглашений и иных документов, подтверждающих право Подрядчика заключать указанное
сублицензионное соглашение с Заказчиком на соответствующих условиях.
В случае внесения изменений в РИД, права использования которых предоставляются Заказчику в
соответствии с лицензионным (сублицензионным) соглашением, или замены таких РИД или
создания обновленных версий таких РИД , в результате исполнения гарантийных или иных
обязательств по ГК, Подрядчик предоставляет Заказчику права использования новых РИД,
являющихся результатом изменения (замены, обновления), а также права использования
дополнительного ПО и иных РИД, необходимых для функционирования указанных в настоящем
абзаце РИД, в пределах общей цены ГК и на условиях настоящего пункта ТЗ.
Использование при создании РИД, а также включение в перечень РИД, указанных в данном пункте
ТЗ, результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Подрядчику или третьим лицам, в
том числе их переработка, осуществляется только в случае согласования Заказчиком и
предварительного предоставления Заказчику перечня необходимых РИД с указанием авторов и
правообладателей, территории, сроков и способов, а также правовых оснований их использования,
номеров документов, удостоверяющих исключительное право.
Подрядчик урегулирует вопросы правомерного использования Заказчиком объектов, необходимых
для создания РИД, в порядке, указанном данном пункте ТЗ, Лицензионное (сублицензионное)
соглашение на предоставление Заказчику прав использования указанных объектов включает
возможность использования этих объектов способом переработки в целях исполнения ГК на
соответствующий срок, а также, если это необходимо для правомерной эксплуатации результатов
исполнения ГК Заказчиком - иными способами на срок действия исключительных прав на такие
объекты.
Затраты и вознаграждение Подрядчика, связанные с созданием РИД, приобретением, оформлением
прав на РИД и предоставлением прав на РИД Заказчику, передачей Заказчику исходных кодов
программ для ЭВМ, библиотек зависимостей, БД, проектной, технической, рабочей,
сопроводительной, методической и иной документации согласно ГК, включены в общую цену ГК.
Исполнение Подрядчиком обязательств по ГК осуществляется с соблюдением прав и законных
интересов третьих лиц, в том числе авторов и правообладателей РИД и приравненных к ним средств
индивидуализации.
24
При предоставлении Заказчику прав использования ПО, разработанного третьими лицами либо
Подрядчиком в целях использования такого ПО в рамках реализации условий ТЗ и ГК, состав таких
прав включает возможность предоставления Заказчиком прав использования такого ПО в составе
Системы государственным (муниципальным) органам, подведомственным им организациям,
пользователям Системы в объеме, необходимом для использования Системы по ее прямому
назначению, подрядчикам (исполнителям), с которыми Заказчиком или указанными лицами
заключены государственные контракты (договоры), и их субподрядчикам (соисполнителям) для
целей исполнения обязательств по таким государственным контрактам (договорам).
Подрядчик гарантирует, что при исполнении ГК не будут нарушены интеллектуальные и иные права
третьих лиц, включая авторов и иных правообладателей объектов интеллектуальных прав.
Подрядчик обязуется надлежащим образом оформить необходимые отношения и документацию с
третьими лицами, в том числе с авторами и правообладателями РИД, использованных при создании
РИД, что исключит возможные претензии со стороны третьих лиц в связи с исполнением ГК и
использованием результатов исполнения ГК в адрес Заказчика, в том числе в отношении способов
использования РИД, их переработки.
В случае предъявления третьими лицами, включая авторов и правообладателей объектов
интеллектуальных прав, требований к Заказчику в связи с нарушением Подрядчиком
интеллектуальных прав и иных прав третьих лиц в связи с исполнением ГК и в связи с
использованием результатов исполнения ГК, Подрядчик обязуется самостоятельно и за свой счет
урегулировать указанные требования, а также возместить Заказчику связанные с такими
требованиями расходы, включая убытки, в полном объеме.
В случае предоставления Заказчиком каких-либо РИД Подрядчику, Подрядчик использует
предоставленные Заказчиком РИД только для исполнения обязательств по ГК и не вправе
использовать их в иных целях, а также предоставлять третьим лицам права их использования.
Подрядчик гарантирует Заказчику, что в течение срока действия исключительных прав на РИД,
указанные в данном пункте ТЗ, реализация Заказчиком таких прав не будет ограничена в связи с
наличием у третьих лиц интеллектуальных прав на РИД, использованные при создании указанных в
данном пункте ТЗ, РИД.
Подрядчик гарантирует отсутствие противоречий между лицензионным (сублицензионным)
соглашением, заключаемым в соответствии с текущим пунктом ТЗ, и лицензионным
(сублицензионным) соглашением, без проставления отметки о принятии условий которого перед
началом установки программного обеспечения (далее – ПО) на оборудование (или ЭВМ) технически
невозможно осуществить установку ПО. В случае наличия указанных противоречий действует
лицензионное (сублицензионное) соглашение, заключенное в соответствии с данном пункте ТЗ.
Внесение изменений в лицензионное (сублицензионное) соглашение, заключенное в соответствии с
данном пункте ТЗ, в виде документа на бумажном носителе, возможно только путем заключения
дополнительного соглашения на бумажном носителе.
Подрядчик обеспечит возможность Заказчика, а также иных третьих лиц с согласия (разрешения)
Заказчика без получения согласий автора(ов) обнародовать РИД, указанные в данном пункте ТЗ,
вносить в них изменения, сокращения, дополнения, снабжать предисловием, послесловием,
комментариями или какими бы то ни было пояснениями, использовать РИД анонимно, то есть без
указания имени или псевдонима автора (соавтора) и гарантирует, что указанное использование не
будет признаваться нарушением чьих бы то ни было прав, в том числе прав авторов (соавторов) на
неприкосновенность РИД, на имя и право авторства.
Подрядчик обеспечивает выполнение требований к порядку создания (развития) государственных
(муниципальных) и иных ИС, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 13 Федерального закона
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ,
устанавливаемых к таким ИС указанным Федеральным законом и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Все разработанные в рамках данного ТЗ и ЧТЗ дополнительные функциональные возможности в
25
виде подсистем и модулей являются частью Системы и не могут использоваться как
самостоятельные программные продукты отдельно от Системы.
3.4.3. Требования к документированию
Разрабатываемой документации необходимо удовлетворять требованиям комплекса стандартов и
руководящих документов на автоматизированные системы:
1) ГОСТ 59853-2021 — в части терминологии;
2) ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 19.101-2024, ГОСТ 19.103-77 — в части наименования и обозначения
документов;
3) ГОСТ 34.602-2020 — в части состава, содержания и правил оформления документов «Техническое
задание», «Частное техническое задание».
4) ГОСТ P 59792-2021 — в части определения видов испытаний;
5) ГОСТ Р 59793-2021– в части определения стадий работ;
Документы оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.301-68 без рамки, основной
надписи и дополнительных граф к ней. Допускается для размещения рисунков и таблиц
использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документам объемом
более 25 листов необходимо содержать информационную часть, состоящую из аннотации и
содержания.
Документы на Систему и (или) документация необходимо оформить в соответствии с требованиями
ГОСТ Р 2.105-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. «Единая система
конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» (утв. введен в
действие Приказом Росстандарт от 29.04.2019 № 175-ст) на листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68
Межгосударственный стандарт. «Единая система конструкторской документации. Форматы» (утв.
Постановлением Госстандарта СССР от 28.05.1968 г. № 751) без рамки, основной надписи и
дополнительных граф к ней. Допускается для размещения рисунков и таблиц использование листов
формата АЗ с подшивкой по короткой стороне листа. Документам объемом более 25 листов
необходимо содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания.
Формальное полное соответствие документов на Систему и (или) документацию требованиями
ГОСТ 19.101-2024 и ГОСТ 19.103-77 по составу и структуре разделов не требуется. При этом
необходимо достигнуть описание всех видов обеспечения Системы, достаточное для подготовки
персонала, развертывания, эксплуатации и сопровождения Системы по всем позициям,
определяемым ГОСТ 19.101-2024 и ГОСТ 19.103-77 для отдельных документов.
3.4.3.1 Дополнительные требования к документированию
При необходимости Подрядчик готовит дополнительную отчетную документацию, передаваемую
Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в форматах *.docx (MS Word), *.pdf.
Основанием для подготовки документации со стороны Подрядчика является запрос Заказчика,
поступающий по электронной почте.
В данном запросе Заказчик указывает конкретный перечень документов, регламентные сроки их
предоставления и порядок их передачи.
Перечень дополнительной отчетной документации:
- Спецификации на разработку функциональных модулей (отдельная спецификация на каждый
новый модуль);
- Спецификации на реализованные API;
- Инструкция программиста (разработчика);
- Проектные решения по интеграции со смежными системами (отдельное проектное решение на
каждую новую интеграцию, при наличии таковых);
- Проектные решения по реализации функциональных модулей (отдельное проектное решение на
каждый новый модуль);
- Отчёт и протокол функционального тестирования;
- Отчёт и протокол нагрузочного тестирования;
26
- Отчёт и протокол интеграционного тестирования (при наличии интеграций);
- Отчёт и протокол регрессионного тестирования (если применимо);
- Отчёт о проведении теста на проникновение (если применимо).
3.4.4. Виды, состав, объем и методы испытаний Системы
Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных ГК, в части их
соответствия условиям ГК Заказчик проводит испытания Системы.
Приемка результатов работ осуществляется рабочей группой. Рабочая группа создается
утверждается Заказчиком.
Испытания необходимо организовать и провести в соответствии с ГОСТ Р 59792-2021
«Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды
испытаний автоматизированных систем».
Необходимо провести следующие виды испытаний:
1) предварительные испытания;
2) опытная эксплуатация;
3) приемочные испытания.
Испытания проводятся на площадке, указанной в программе и методике соответствующих
испытаний, опытной эксплуатации. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к проведению
испытаний официальным сопроводительным письмом с направлением документа «Программа и
методика испытаний» и других необходимых для проведения испытаний документов.
До начала испытаний Подрядчик передает в рабочем порядке Заказчику полный набор логинов,
паролей и других параметров доступа к создаваемой и (или) развиваемой подсистеме (сервису),
необходимых для развертывания и эксплуатации. Факт передачи фиксируется в Акте выполнения
пусконаладочных работ.
Объем и методы испытаний необходимо определить в соответствующих программах и методиках
испытаний и обеспечивать проверку выполнения требований ТЗ и (или) ЧТЗ.
Документ «Программа и методика испытаний» содержит ссылки на проверяемые пункты ТЗ и ЧТЗ, в
части проверки функциональных требований может содержать ссылки на пункты эксплуатационной
документации.
Методы предварительных испытаний и порядок их проведения необходимо определить в документе
«Программа и методика предварительных испытаний». Предварительные испытания проводятся в
соответствии с документом «Программа и методика предварительных испытаний».
По результатам предварительных испытаний оформляется Протокол предварительных испытания и
Акт о приемке в опытную эксплуатацию, подтверждающий готовность Системы к следующему виду
испытаний – ОЭ.
Порядок проведения и методы испытаний во время ОЭ необходимо определить в документе
«Программа и методика опытной эксплуатации». Опытная эксплуатация проводится в соответствии
с документом «Программа и методика опытной эксплуатации».
Во время ОЭ ведется журнал, в который заносятся сведения о продолжительности
функционирования Системы, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта
автоматизации, проводимых корректировках документации и программных средств, наладке
технических средств. Сведения фиксируют в журнале с указанием даты и ответственного лица. В
журнал могут быть занесены замечания персонала по удобству эксплуатации Системы.
Результаты ОЭ отражаются в документе «Отчет о проведении опытной эксплуатации», включающим
журнал опытной эксплуатации, и учитываются в ходе приемочных испытаний. По результатам ОЭ
подписывается Акт о завершении опытной эксплуатации, подтверждающий допуск Системы к
приемочным испытаниям.
Методы приемочных испытаний и порядок их проведения необходимо определить в документе
«Программа и методика приемочных испытаний». Приемочные испытания проводятся в
соответствии с документом «Программа и методика приемочных испытаний».
27
По результатам проведения Приемочных испытаний оформляются Протокол приемочных испытаний
и Акт о приемке в эксплуатацию.
Результаты проверок в ходе проведения приемочных испытаний необходимо зафиксировать в
Протоколе приемочных испытаний.
Как замечания, в Протокол приемочных испытаний заносятся исключительно ошибки и недостатки
реализации, которые являются отклонениями от требований ТЗ и ЧТЗ. При наличии в Протоколе
приемочных испытаний замечаний назначаются повторные испытания. Допускается включение в
Протокол приемочных испытаний рекомендаций Рабочей группы по дальнейшему развитию
Системы. Наличие рекомендаций не влияет на процесс ввода в эксплуатацию создаваемой и (или)
развиваемой подсистемы (сервиса).
В Протоколе приемочных испытаний необходимо сделать заключения:
‒
о соответствии (несоответствии) Системы требованиям ТЗ и ЧТЗ;
‒
о готовности (неготовности) создаваемой и (или) развиваемой подсистемы (сервиса) к
эксплуатации.
Приемочные испытания необходимо завершить подписанием Сторонами Акта о приемке в
эксплуатацию.
Все замечания к создаваемым и (или) развиваемым подсистемам (сервисам), обнаруженные в
процессе выполнения приемочных испытаний, и устраненные Подрядчиком до окончания
приемочных испытаний в Протокол приемочных испытаний не заносятся.
Условием для готовности Системы к эксплуатации является устранение всех замечаний,
предъявленных в объеме реализации требований ТЗ и ЧТЗ.
3.4.5. Трудозатраты по каждому этапу выполнения работ
Стоимость реализации решения по заявке Заказчика рассчитывается как сумма трудозатрат всех
задач, указанных в заявке Заказчика. При этом уровень сложности задач в рамках одной заявки
может отличаться. Стоимость реализации решения на 2 (втором) этапе определяется как сумма всех
выполненных работ на основании согласованных расчетов стоимости реализации решения. При
расчете трудозатрат используется коэффициент трудоемкости «Сложность информационной
системы», где в зависимости от класса разрабатываемой подсистемы определяется его значение и
уровень оценки.
В рамках 1 (первого) этапа необходимо выполнить работы, указанные в пункте 3.2.1.1 – 3.2.1.4 ТЗ.
Трудоемкость работ, выполняемых в соответствии с требованиями пункта 3.2.1.1 – 3.2.1.4 ТЗ,
указана в Таблице 4.
В рамках 2 (второго) этапа необходимо выполнить работы по заявкам Заказчика. Трудоемкость работ
указана в Таблице 5.
По каждой заявке Подрядчику необходимо рассчитать стоимость фактически выполненных работ
следующим образом: стоимость фактически выполненных работ определяется как произведение
стоимости 1 (одной) условной единицы работ (1 человеко-месяц) и количества условных единиц
(человеко-месяцев).
Определение общих расчетных трудозатрат (человеко-месяцев) на реализацию программного
решения по развитию Системы по заявке осуществляется в соответствии с пунктом 6.4 распоряжения
Департамента экономической политики и развития города Москвы и Департамента информационных
технологий города Москвы от 28 февраля 2018 г. № 64-16-89/18/3-р «Об утверждении Методики
расчета планируемой стоимости работ по созданию, развитию и модернизации информационных
систем города Москвы».
Стоимость 1 (одной) условной единицы (1 человеко-месяца) по 1 (первому) и 2 (второму) этапам ГК
указана в Таблице 4.
Суммарная стоимость выполненных работ по развитию Системы по заявкам не превышает
максимального объема финансирования работ по развитию Системы, определенного в Таблице 4.
Работы сверх предельного объема трудозатрат по развитию Системы не подлежат оплате.
28
Таблица 4 - стоимость выполненных работ по развитию Системы
№ п/п
Наименование работ
Количество
1
Работы по модернизации
43,51
информационных систем и ресурсов условных
(1 этап)
единиц
2
Работы по модернизации
141,41
информационных систем и ресурсов условных
(2 этап)
единиц
Максимальный
Стоимость 1
объем
(одной) условной финансирования
единицы (руб.) * работ, % от Цены
Контракта
Цена Контракта х
23,52909366212 %
23,52909366212
/ 43,51 условных
единиц*
Цена Контракта х
76,47090633788% /
76,47090633788
141,41 условных
единиц*
184,92
ИТОГО:
условных
100 %
единиц
*
Вносится на этапе заключения Контракта с учетом предложенной победителем закупки Цены
Контракта.
Объем трудозатрат по каждому этапу выполнения работ приведены в Таблице 5.
Таблица 5 – Объем трудозатрат по каждому этапу выполнения работ
№
Наименование работ
Единица изм.
Количество
Работы по модернизации
информационных систем
1
Условная единица 43,51
и ресурсов 1 этапа
(пункт 3.2.1.1-3.2.1.4 ТЗ)
2
Работы по модернизации
информационных систем
Условная единица 141,41
и ресурсов 2 этапа
(по заявкам)
Предельно максимальное количество трудозатрат по
184,92
ГК:
Суммарный объем работ по ГК составляет 184,92 условных единиц.
4. Объем и сроки гарантий качества
Гарантийный срок на выполненные работы действует не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента
подписания Документа о приемке по 2 (второму) этапу и распространяется на доработанную и
настроенную в соответствии с настоящим ТЗ Систему.
Гарантийное обслуживание проводится Подрядчиком на протяжении всего гарантийного срока.
Недостатки и ошибки в работе подсистем, выявленные в период гарантийного обслуживания,
устраняются Подрядчиком и вносятся соответствующие исправления в техническую и
эксплуатационную документацию.
Гарантийное обслуживание осуществляется по заявке Заказчика, условия в которой выполняются в
течение 48 часов с момента ее доставки ответственному контактному лицу Подрядчика.
Подрядчик устраняет их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и
29
Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и
сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения
выявленных недостатков.
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период
гарантийного срока на выполненные работы, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с
привлечением экспертов в порядке, установленном ГК.
Для получения заявок Заказчика Подрядчик одновременно с подписанием Контракта предоставляет
Заказчику контактную информацию (контактный телефонный номер, адрес электронной почты) и
указать ответственное контактное лицо. В случае изменения контактной информации Подрядчик в
течение 5 (пяти) календарных дней уведомляет об этом Заказчика.
Подрядчик гарантирует, что разработанное в результате проведения модернизации программное
обеспечение будет функционировать в соответствии со своим назначением не менее 12 (двенадцати)
месяцев с даты подписания Документа о приемке по 2 (второму) этапу.
Подрядчик гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с настоящим ТЗ и
действующими нормами и правилами.
Подрядчик обязуется обеспечить консультирование специалистов Заказчика в течение всего периода
гарантийного срока на выполненные работы. Для этого Подрядчик обеспечивает доступность
консультаций по телефону и электронной почте. Ответ на обращение Заказчика необходимо
предоставить Подрядчику в течение 24 часов с момента получения обращения от Заказчика.
5. Требования к безопасности выполнения работ
Подрядчик обеспечивает безопасные условия выполнения работ.
Подрядчик несет полную ответственность за безопасность при выполнении работ и отвечает за все
риски, связанные с выполнением работ.
Система относится к группе многопользовательских автоматизированных информационных систем с
разными правами доступа. С учетом особенностей планируемой к обработке информации Системе
необходимо соответствовать законодательным актам, указанным в разделе 7 ТЗ, предъявляемым к
информационным системам, осуществляющим обработку персональных данных.
Подрядчику необходимо реализовать все мероприятия, определенные Статьей 2 Постановления
Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания,
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации».
Реализация мероприятий, определенных Статьей 3 Требований 676-ПП осуществляется Заказчиком.
Работы необходимо выполнить с учетом требований государственного стандарта Российской
Федерации ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы», а
также требований к созданию систем безопасности значимых объектов КИИ РФ и обеспечению их
функционирования, утвержденных приказом ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении
Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования».
В соответствии с произведенными доработками необходимо актуализировать Акт классификации
Системы, Акт категорирования Системы и Модель угроз и нарушения информационной
безопасности Системы.
В соответствии с произведенными доработками Системы необходимо разработать документ «Отчет
о выполнении анализа влияния функций развиваемых подсистем на классы защищенности
информации, обрабатываемой в Системе», и актуализировать следующие документы:
1. «Модель угроз и нарушения информационной безопасности Системы».
2. «Акт классификации Системы».
3. «Акт категорирования Системы».
30
Формы документов предоставляются Заказчиком.
Аттестация Системы в рамках указанных работ не предусмотрена.
В ходе выполнения работ по модернизации Системы необходимо провести работы по оценке
влияния модернизируемой Системы на:
- уровень защищенности персональных данных в соответствие с постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.11.2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
-класс средств криптографической защиты информации в соответствие с приказом ФСБ России от
10.07.2014 года № 378 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер
по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации,
необходимых для выполнения установленных правительством Российской Федерации требований к
защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».
В соответствии с приказом ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013 «Об утверждении состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных
данных при их обработке в информационных системах персональных данных» и приказом ФСТЭК
России от 11.04.2025 № 117 "Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в
государственных информационных системах, иных информационных системах государственных
органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений" в Акт
классификации включаются установленные:
-уровень защищенности для информационной системы персональных данных.
Для модернизируемой Системы необходимо выполнить требования Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов в области
персональных данных. Системе необходимо обеспечивать защиту персональных данных в
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №
1119 «Об утверждении требовании к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных».
Защита информации, передаваемой по открытым каналам связи, осуществляется в соответствии с
требованиями нормативно-методического документа «Специальные требования и рекомендации по
технической защите конфиденциальной информации» (СТР-К) (Гостехкомиссия России, 2002) с
использованием сертифицированных по требованиям безопасности информации криптографических
средств защиты.
В «Пояснительной записке к техническому проекту» необходимо определить и отразить решения по
обеспечению информационной безопасности Системы, определяющие средства защиты информации
в части:
- механизмов (способов) аутентификации пользователей в Системе;
- обеспечения и контроля прав доступа к защищенным ресурсам и информации;
- минимизации прав доступа;
- механизмов (способов) аутентификации в Системе при взаимодействии с внешними 32
информационными системами;
- обеспечения конфиденциальности и целостности, передаваемой и (или) принимаемой по каналам
связи информации;
- управления доступом к защищаемой информации и персональным данным;
- резервного копирования и восстановления защищаемой информации;
- антивирусной защиты;
- разграничения прав доступа, на основании ролевой модели
- межсетевого экранирования;
- контроля целостности обрабатываемых и технологических данных Системы и ее компонентов.
Необходимо обеспечить возможность защиты информации в Системе от потери и
несанкционированного доступа на этапах её передачи и хранения за счет использования
31
сертифицированных средств криптографической защиты и регулярного выполнения операций
резервного копирования данных с последующим архивированием.
В случае использования при выполнении работ по ГК электронных сервисов (технических средств,
программ для ЭВМ и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей), предоставляемых третьими лицами (поставщиками
электронных сервисов), Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований постановления
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2026 г. № 1024 «Об утверждении Правил
использования технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз
данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, для обеспечения создания и эксплуатации государственных
информационных систем, иных информационных систем государственных органов».
5.1. Требования по защите информации
Системе необходимо обеспечивать защиту данных, составляющих коммерческую тайну, или
персональных данных, в случае их обработки в Системе.
В Системе не содержится сведений, относящихся к государственной тайне.
В ходе проведения работ по доработке программного обеспечения Системы, для обеспечения
безопасности информации необходимо использовать средства разграничения прав доступа к данным,
средства резервного копирования.
5.2. Технические требования по защите информации
Модель угроз и нарушителя безопасности информации содержит описание ЦОД ГКУ ЦОДД и его
структурно-функциональные характеристики, а также описание угроз безопасности информации,
включающее описание возможностей нарушителей (модель нарушителя), способов реализации угроз
безопасности информации и последствий от нарушения свойств безопасности информации.
Модель угроз и нарушителя безопасности информации соответствует требованиям методического
документа «Методика оценки угроз безопасности информации», утвержденного 05.02.2021 г., и
включает:
1) общие положения;
2) описание Системы, сегментов Системы и ее (их) характеристик как объекта(ов) защиты;
3) описание возможных негативных последствий от реализации (возникновения) угроз безопасности
информации Системы (сегментов Системы):
а) описание видов рисков (ущербов), которые могут наступить от нарушения или прекращения
основных процессов;
б) описание негативных последствий, наступление которых в результате реализации (возникновения)
угроз безопасности информации может привести к возникновению рисков (ущерба).
4) описание возможных объектов воздействия угроз безопасности информации Системы (сегментов
Системы):
а) перечень объектов воздействия (наименования и назначение компонентов систем и сетей, которые
непосредственно участвуют в обработке и хранении защищаемой информации или обеспечивают
реализацию основных процессов обладателя информации);
б) описание видов воздействия на объекты (компоненты систем и сетей), реализация которых
нарушителем может привести к негативным последствиям.
5) Описание источников угроз безопасности информации:
а) характеристика нарушителей, которые могут являться источниками угроз безопасности
информации, и возможные цели реализации ими угроз безопасности информации;
б) категории актуальных нарушителей, которые могут являться источниками угроз безопасности
информации;
в) описание возможностей нарушителей по реализации ими угроз безопасности применительно к
назначению, составу и архитектуре систем и сетей.
6) Описание способов реализации (возникновения) угроз безопасности информации:
а) описание способов реализации (возникновения) угроз безопасности информации, которые могут
32
быть использованы нарушителями разных видов и категорий;
б) описание интерфейсов объектов воздействия, доступных для использования нарушителями
способов реализации угроз безопасности информации.
7) Актуальные угрозы безопасности информации, включая:
а) перечень возможных (вероятных) угроз безопасности информации для соответствующих способов
их реализации и уровней возможностей нарушителей;
б) описание возможных сценариев реализации угроз безопасности информации;
в) выводы об актуальности угроз безопасности информации.
В модели угроз и нарушителя Подрядчику необходимо определить актуальность использования
средств криптографической защиты информации для обеспечения безопасности персональных
данных и необходимого класса, руководствуясь приказом ФСБ России от 18.03.2025 № 117 «Об
утверждении требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных
системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных
предприятий, государственных учреждений, с использованием шифровальных (криптографических)
средств».
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 «О
требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в
их базах данных информации» модель угроз безопасности информации согласуется с федеральным
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности и федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в области противодействия техническим разведкам и
технической защиты информации, в пределах их полномочий в части, касающейся выполнения
установленных требований о защите информации. Документ направляет на согласование Заказчик.
Замечания, полученные в ходе проведения согласования, устраняются Подрядчиком.
6. Требования к используемым материалам и оборудованию
6.1. Требования к техническому обеспечению Системы
Техническое обеспечение в рамках выполнения работ по модернизации осуществляется за счет
средств Заказчика.
Техническое обеспечение включает:
1) технические средства обработки данных;
2) технические средства документирования данных;
3) технические средства передачи данных;
4) технические средства вычислительных сетей.
Комплекс технических средств обработки данных для решения функциональных задач включает
следующие основные компоненты:
1) серверные платформы (на базе серверов с процессорами с 64-битная версией архитектуры x86,
которые поддерживают функционирование общесистемного и прикладного ПО;
2) оборудование сети хранения данных;
3) оборудование локальной вычислительной сети, которое создает коммутационную среду
взаимодействия подсистем;
4) рабочие станции, которые обеспечивают работу пользователей на соответствующих рабочих
местах;
5) телекоммуникационное оборудование, которое поддерживает информационный обмен между
подсистемами, внешними ИС и пользователями.
Обмен информацией между программно-техническими средствами необходимо обеспечивать
средствами ЛВС, а с внешними ИС и пользователями по выделенным или коммутируемым каналам с
использованием унифицированных транспортных протоколов.
Программно-технические средства, осуществляющие оперативное хранение и обработку данных,
33
удовлетворяют следующим требованиям:
1) обеспечивают оперативное хранение и обработку информации служебных баз данных;
2) обеспечивают хранение обработку информации по управлению светофорными объектами;
3) обеспечивают возможность наращивания вычислительных мощностей Системы путем увеличения
числа процессоров, оперативной памяти, дисковых систем;
4) обеспечивают архивирование и восстановление служебных баз данных без потери информации;
5) обеспечивают выполнение требований по надежности в целом.
6.2.
Требования к ПО Системы
Системе необходимо быть полностью функциональной при просмотре на персональном компьютере
под управлением операционных систем Windows, в следующих версиях браузеров: Google Chrome
63.0 и выше, Opera 66.0 и выше, Mozilla Firefox 77.0.4 и выше.
Необходимо использовать принцип адаптивной верстки, при котором элементы автоматически
масштабируются по ширине экрана в зависимости от параметров монитора, установленных на
компьютере пользователя.
6.3. Требования к лингвистическому обеспечению Системы
Все экранные формы, выходные формы, инструкции по работе, всю документацию необходимо
выполнить на русском языке. Исключения могут составлять только системные сообщения, не
подлежащие русификации.
6.4. Требования к телекоммуникационному обеспечению
Локальные сети Заказчика необходимы отвечать требованиям функциональных задач, возможностям
ПЭВМ и обеспечивать следующие функции:
1) обмен информацией между центральной и удаленной ЭВМ;
2) обработку данных по запросу пользователей;
3) организацию диалога;
4) обеспечение функционирования СУБД в части создания и ведения БД, обновления данных,
обслуживания.
6.5. Требования к условиям эксплуатации объекта автоматизации и характеристикам окружающей
среды
В соответствии с ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней
среды» технические средства, используемые в составе автоматизированного рабочего места,
серверного и коммуникационного оборудования и размещаемые в отапливаемых и
кондиционируемых помещениях, необходимо выполнить:
1) по категории размещения изделий (для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно
регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых
и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных
помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра,
песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия
рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги): для эксплуатации в помещениях с
кондиционированным или частично кондиционированным воздухом;
2) в климатическом исполнении (изделия, предназначенные для эксплуатации на суше, реках,
озерах): для макроклиматического района с умеренным климатом.
Соответственно, диапазон рабочих температур для технических средств, используемых в составе
АРМ, серверного и коммуникационного оборудования составляет от +10° до +25°C, а диапазон
предельных рабочих температур – от +1° до +40°C.
7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
7.1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
34
защите информации".
7.2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
7.3. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
7.4. Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 N 676 "О требованиях к порядку создания,
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации".
7.5. Закон г. Москвы от 24.10.2001 N 52 "Об информационных ресурсах и информатизации города
Москвы".
7.6. Распоряжение Правительства Москвы от 03.07.2012 N 342-РП "О требованиях к вводу в
эксплуатацию информационных систем, создаваемых в городе Москве".
7.7. "ГОСТ 19.102-77. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система программной
документации. Стадии разработки" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от
20.05.1977 N 1268).
7.8. "ГОСТ 19.401-78* (СТ СЭВ 3746-82). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению" (введен в
действие Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.9. "ГОСТ 19.402-78 (СТ СЭВ 2092-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Описание программы" (введен в действие Постановлением
Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.10. "ГОСТ 19.502-78. Межгосударственный стандарт. Единая система программной документации.
Описание применения. Требования к содержанию и оформлению" (введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.11. "ГОСТ 19.503-79 (СТ СЭВ 2094-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и
оформлению" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.12. "ГОСТ 19.504-79 (СТ СЭВ 2095-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению"
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.13. "ГОСТ 19.505-79 (СТ СЭВ 2096-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению"
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.14. "ГОСТ 19.506-79 (СТ СЭВ 2097-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению" (введен в
действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.15. "ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения" (утв.
Постановлением Госстандарта СССР от 28.07.1989 N 2507).
7.16. "ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного
доступа к информации. Общие технические требования" (принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта РФ от 09.02.1995 N 49).
7.17. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных" (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.05.2013 N 28375).
7.18. Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных
Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из
уровней защищенности".
7.19. "ГОСТ Р 2.105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система
конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам" (утв. и введен в
действие Приказом Росстандарта от 29.04.2019 N 175-ст).
7.20. "ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс
35
стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной
системы" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N 1522-ст).
7.21. "ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при
создании автоматизированных систем" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N
1521-ст).
7.22. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации»;
7.23. Указ Президента РФ от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической
независимости и
7.24. Федеральный закон от 29.12.2022 N 572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или)
аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
положений законодательных актов Российской Федерации»;
7.25. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации»;
7.26. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении
Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической
информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений»;
7.27. Постановление Правительства Москвы от 24.06.2003 № 496-ПП «О Единой системе
классификации и кодирования и Едином реестре информационных ресурсов и систем города
Москвы»;
7.28. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.11.2022 № 624
«Об утверждении Требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам
обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти и
подведомственных им организаций»;
7.29. Распоряжение Департамента экономической политики и развития города Москвы,
Департамента информационных технологий города Москвы от 28.02.2018 № 64-16-89/18/3-Р «Об
утверждении Методики расчета планируемой стоимости работ по созданию, развитию и
модернизации информационных систем города Москвы»;
7.30. Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 23.07.2021 № 6416-339/21 «Об утверждении Регламента реализации мероприятий по созданию, выдаче и получению
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи и средств электронной
подписи»;
7.31. Распоряжение Департамента информационных технологий г. Москвы от 01.07.2016 № 64-16265/16 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников по организации и осуществлению
эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы»;
7.32. Распоряжение Департамента информационных технологий г. Москвы от 01.07.2016 № 64-16267/16 «Об утверждении Порядка ведения Паспортов информационных систем и ресурсов города
Москвы»;
7.33. Приказ ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 «Об утверждении Требований к созданию систем
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации и обеспечению их функционирования»;
7.34. Приказ ФСТЭК России от 22.12.2017 № 236 «Об утверждении формы направления сведений о
результатах присвоения объекту критической информационной инфраструктуры одной из категорий
значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких категорий»;
7.35. Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению
безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации» (зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 № 50524);
7.36. Приказ ФСТЭК России от 11.04.2025 № 117 "Об утверждении Требований о защите
36
информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных
системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных
учреждений"
7.37. Приказ Росстандарта от 28.11.2023 N 1482-ст «О прекращении применения
межгосударственного стандарта на территории Российской Федерации»;
7.38. ГОСТ Р 59853-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные
технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы.
Термины и определения;
7.39. ГОСТ Р 59792-2021 Информационная технология. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем;
7.40. ГОСТ Р 56939-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации.
Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования;
7.41. ГОСТ 2.301-68. Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской
документации. Форматы;
7.42. ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. Информационная технология. Сопровождение программных
средств;
7.43. ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические
изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации,
хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;
7.44. РД 50-682-89. Руководящий документ по стандартизации. Методические указания.
Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на
автоматизированные системы. Общие положения;
7.45. ГОСТ 19.301-79 Единая система программной документации. Программа и методика
испытаний. Требования к содержанию и оформлению;
7.46. ГОСТ 19.101-2024. «Межгосударственный стандарт. Единая система программной
документации. Виды программ и программных документов»;
7.47. ГОСТ 19.103-77. Единая система программной документации. Обозначение программ и
программных документов»;
7.48. ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;
7.49. ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное
заземление, зануление»;
7.50. ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
7.51. ГОСТ12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
7.52. ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным
электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации».
7.53 Постановление Правительства РФ от 18.08.2026 № 1024 "Об утверждении Правил
использования технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз
данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, для обеспечения создания и эксплуатации государственных
информационных систем, иных информационных систем государственных органов,
предусмотренных частью 1.1 статьи 13 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации".
37
Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень объектов закупки
1. Работы по модернизации информационных систем и ресурсов
Характеристики
Дополнительные условия
Вид работ: Модернизация.
Работы выполняются по
Объект работ: Информационная система.
заявке: Нет.
Миграция данных осуществляется на
вычислительные мощности Подрядчика: Да.
Обеспечение совместимости с установленным
оборудованием, программным обеспечением:
Да.
Оборудование, материально-технические
средства и технологические ресурсы
предоставляются Заказчиком: Да.
Программное обеспечение предоставляется
Заказчиком: Да.
Дополнительные работы: Подготовка
пользователей; Изготовление дополнительных
экземпляров разработанной документации.
Стадия выполнения работ: Технический
проект; Рабочая документация; Ввод в
действие.
Объем (единица
измерения)
43,51 (Условная
единица)
Адрес
Город Москва,
переулок Лесной
2-й, дом 11,
строение 1
Срок
c 1-го по 16-й
календарный день c
даты заключения
контракта.
2. Работы по модернизации информационных систем и ресурсов
Характеристики
Вид работ: Модернизация.
Объект работ: Информационная система.
Миграция данных осуществляется на
Дополнительные условия
Работы выполняются по
заявке: Да.
38
Объем (единица
измерения)
141,41 (Условная
единица)
Адрес
Срок
Город Москва,
c 17-го по 186-й
переулок Лесной календарный день c
2-й, дом 11,
даты заключения
контракта.
вычислительные мощности Подрядчика: Да.
Обеспечение совместимости с установленным
оборудованием, программным обеспечением:
Да.
Оборудование, материально-технические
средства и технологические ресурсы
предоставляются Заказчиком: Да.
Программное обеспечение предоставляется
Заказчиком: Да.
Дополнительные работы: Подготовка
пользователей; Изготовление дополнительных
экземпляров разработанной документации.
Стадия выполнения работ: Ввод в действие;
Рабочая документация; Технический проект.
строение 1
39
Приложение 2 к Техническому заданию
Адресный перечень
1. Город Москва, переулок Лесной 2-й, дом 11, строение 1
№ п/п
Наименование СПГЗ*
Характеристики
Дополнительные условия
1.1
(1) Работы по
модернизации
информационных систем
и ресурсов
Вид работ: Модернизация.
Объект работ: Информационная
система.
Миграция данных осуществляется на
вычислительные мощности
Подрядчика: Да.
Обеспечение совместимости с
установленным оборудованием,
программным обеспечением: Да.
Оборудование, материальнотехнические средства и
технологические ресурсы
предоставляются Заказчиком: Да.
Программное обеспечение
предоставляется Заказчиком: Да.
Дополнительные работы: Подготовка
пользователей; Изготовление
дополнительных экземпляров
разработанной документации.
Стадия выполнения работ:
Технический проект; Рабочая
документация; Ввод в действие.
Работы выполняются по
заявке: Нет.
1.2
(2) Работы по
модернизации
Вид работ: Модернизация.
Объект работ: Информационная
Работы выполняются по
заявке: Да.
40
Объем (единица
измерения)
Срок
43,51 (Условная c 1-го по 16-й
единица)
календарный день c
даты заключения
контракта.
141,41
(Условная
c 17-го по 186-й
календарный день c
даты заключения
информационных систем
и ресурсов
система.
Миграция данных осуществляется на
вычислительные мощности
Подрядчика: Да.
Обеспечение совместимости с
установленным оборудованием,
программным обеспечением: Да.
Оборудование, материальнотехнические средства и
технологические ресурсы
предоставляются Заказчиком: Да.
Программное обеспечение
предоставляется Заказчиком: Да.
Дополнительные работы: Подготовка
пользователей; Изготовление
дополнительных экземпляров
разработанной документации.
Стадия выполнения работ: Ввод в
действие; Рабочая документация;
Технический проект.
*
единица)
контракта.
Перед наименованием позиции СПГЗ в скобках указывается порядковый номер данной позиции в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» к ТЗ
41

=== ФАЙЛ: Порядок оценки заявок по критериям | docs/0173200001426001930/Критерии оценки_ДТМ.pdf
Предмет комплекта типовых документов:
«Выполнение работ по модернизации Динамической транспортной модели города Москвы (ДТМ)»
Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
Оценка заявок (предложений) производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 № 2604 «Об
оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4
постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Положение).
Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок.
Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.
При оценке заявок применяются следующие термины, установленные в Положении:
«Оценка заявок» - действия членов комиссии по осуществлению закупок по присвоению в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон), и в соответствии с настоящим Положением баллов заявкам (частям заявок) на основании информации и документов участников
закупок;
«Критерии оценки» - предусмотренные частью 1 статьи 32 Федерального закона критерии оценки заявок, в соответствии с которыми
осуществляется оценка заявок в отношении цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров,
использование результатов работ (далее - расходы), качественных, функциональных и экологических характеристик объекта закупки (далее характеристики объекта закупки), квалификации участников закупки, в том числе наличия у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (далее соответственно - квалификация участников закупки, характеристика
квалификации участников закупки);
«Значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в процентах в совокупности всех критериев оценки, установленных в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);
«Показатель оценки» - вид расхода, вид характеристики объекта закупки и вид характеристики квалификации участников закупки,
детализирующие оценку заявок по соответствующему критерию оценки;
«Значимость показателя оценки» - вес показателя оценки в процентах в совокупности всех показателей оценки, детализирующих оценку заявок
по соответствующему критерию оценки;
«Шкала оценки» - значения количества баллов, присваиваемых определенным значениям показателя оценки в случае отсутствия между ними
функциональной зависимости, а также в случае, если показатель оценки не определяется количественным значением;
«Функциональная зависимость» - зависимость между значением показателя оценки и значением количества присваиваемых баллов, при
которой одному значению показателя оценки соответствует одно значение количества баллов;
«Специалисты и иные работники» - работники в значении, предусмотренном трудовым законодательством.
1
I. Информация о заказчике и закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - закупка)
Полное наименование
Место нахождения, телефон, адрес электронной
почты
Наименование бюджетного, автономного
учреждения,
государственного, муниципального унитарного
предприятия, иного юридического лица, которому
переданы полномочия государственного,
муниципального заказчика
Место нахождения, телефон, адрес электронной
почты
Наименование объекта закупки
Государственное казенное учреждение города Москвы –
Центр организации дорожного движения Правительства
Москвы (ГКУ ЦОДД)
Юридический адрес: 111033, г. Москва, Золоторожский
вал 4с2.
Фактический и почтовый адрес: 111033, г. Москва,
Золоторожский вал 4с2.
Телефоны: 8(495)3617940, 8(495)3613594, 8(495)3621759
Эл.почта: codd@transport.mos.ru
-
ИНН
КПП
7710350884
772201001
по ОКТМО
45388000
ИНН
КПП
-
-
по ОКТМО
-
Выполнение работ по модернизации Динамической транспортной модели города Москвы
(ДТМ)
2
II. Критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке
Критерий
оценки
Цена
контракта,
сумма цен
единиц товара,
работы, услуги
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
30
-
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
-
-
Содержание:
Оценка
заявок
осуществляется
по
формулам,
предусмотренным пунктами 9 или 10
Положения об оценке заявок на
участие в закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, утвержденного
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31.12.2021
№ 2604 «Об оценке заявок на участие в
закупке товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд,
внесении
изменений в пункт 4 постановления
Правительства Российской Федерации
от 20 декабря 2021 г. № 2369 и
признании
утратившими
силу
некоторых
актов
и
отдельных
положений
некоторых
актов
Правительства
Российской
Федерации», а именно:
Значение количества баллов по
критерию оценки присваиваемое заявке
(БЦi) определяется по одной из
следующих формул:
-
а) за
3
исключением
случаев,
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
предусмотренных подпунктом «б»
пункта 9 Положения и пунктом 10
Положения, - по формуле:
где,
Цi - предложение участника закупки о
цене контракта, или о сумме цен всех
контрактов,
заключаемых
по
результатам проведения совместного
конкурса (в случае проведения
совместного конкурса), или о сумме
цен единиц товара, работы, услуги (в
случае, предусмотренном частью 24
статьи 22 Федерального закона, в том
числе при проведении в этом случае
совместного конкурса), заявка (часть
заявки)
которого
подлежит
в
соответствии с Федеральным законом
оценке по критерию оценки (далее ценовое предложение);
Цл - наилучшее ценовое предложение
из числа предложенных в соответствии
с Федеральным законом участниками
закупки, заявки (части заявки) которых
подлежат оценке по критерию оценки.
4
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
б) в случае если по результатам
применения
формулы,
предусмотренной пунктом "а", при
оценке хотя бы одной заявки получено
значение, являющееся отрицательным
числом, значение количества баллов
(БЦi) по критерию по всем заявкам,
подлежащим оценке, определяется по
формуле:
где,
- начальная (максимальная) цена
контракта, или сумма начальных
(максимальных)
цен
каждого
контракта,
заключаемого
по
результатам проведения совместного
конкурса (в случае проведения
совместного конкурса), или начальная
сумма цен единиц товаров, работ,
услуг (в случае, предусмотренном
частью 24 статьи 22 Федерального
закона, в том числе при проведении в
таком случае совместного конкурса).
Если при проведении процедуры
подачи предложений о цене контракта
либо о сумме цен единиц товара,
работы,
услуги
(в
случае,
5
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
предусмотренном частью 24 статьи 22
Федерального закона) в соответствии с
Федеральным законом подано ценовое
предложение,
предусматривающее
снижение таких цены контракта либо
суммы цен ниже нуля, значение
количества баллов по критерию
оценки
(БЦi)
определяется
в
следующем порядке:
а) для подлежащей в соответствии с
Федеральным законом оценке заявки
участника
закупки,
ценовое
предложение
которого
не
предусматривает
снижение
цены
контракта либо суммы цен ниже нуля,
по
критерию
оценки
значение
количества баллов по критерию
оценки (БЦi) определяется по формуле:
б) для подлежащей в соответствии с
Федеральным законом оценке заявки
участника
закупки,
ценовое
предложение
которого
предусматривает
снижение
цены
контракта либо суммы цен ниже нуля,
по
критерию
оценки
значение
количества баллов по критерию
оценки (БЦi) определяется по формуле:
6
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
Оценка заявок по критерию
оценки осуществляется в соответствии
со следующими требованиями:
а) заявкам, содержащим наилучшее
ценовое предложение, а также
предложение,
равное
такому
наилучшему ценовому предложению,
присваивается 100 баллов;
б) значение Цл при применении
формулы,
предусмотренной
подпунктом
«а»
пункта
10
Положения, и значения Цл и Цi при
применении
формулы,
предусмотренной подпунктом «б»
пункта 10 Положения, указываются
без знака «минус».
Квалификация
участников
закупки, в том
числе наличие
у них
финансовых
ресурсов,
оборудования
и других
материальных
70
Наличие у
участников
закупки опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта
20
Характеристика
квалификации
участников закупки
(Общая цена
исполненных
участником закупки
договоров)
7
100
Оценка заявок по критерию оценки
«Квалификация участников закупки, в
том числе наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов на праве
собственности или ином законном
основании, опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
ресурсов на
праве
собственности
или ином
законном
основании,
квалификации» осуществляется в
порядке, установленном пунктами 20 23 раздела IV Положения для оценки
заявок
по
критерию
оценки
«Характеристики объекта закупки».
Лучшим для заказчика является
наибольшее значение квалификации
участника закупки и установлены
предельное минимальное значение (
)
квалификации
участника
закупки и предельное максимальное
значение
(
)
участника закупки.
8
квалификации
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
опыта работы,
Значение количества баллов по
детализирующему
показателю,
присваиваемых заявке, подлежащей
оценке
по
критерию
оценки
«Квалификация участников закупки, в
том числе наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов на праве
собственности или ином законном
основании, опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня
квалификации» (БХi), рассчитывается
по формуле:
9
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации,
специалистов и
иных
работников
определенного
уровня
квалификации
10
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
Хi – значение квалификации участника
закупки, содержащееся в предложении
участника закупки, заявка (часть
заявки)
которого
подлежит
в
соответствии с Федеральным законом
оценке
по
критерию
оценки
«Квалификация участника закупки»;
– предельное минимальное
значение квалификации участника
закупки, установленное заказчиком и
11
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
определено в размере равном нулю.
12
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
- предельное максимальное
значение квалификации участника
закупки, установленное заказчиком и
определено в размере, который
рассчитывается по формуле
Сп=K *1 000 000, где:
Сп – предельное значение
детализирующего показателя «общая
цена исполненных участником
закупки договоров»;
13
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
K - коэффициент определения
детализирующего показателя «общая
цена исполненных участником
закупки договоров», округленный до
целого числа, рассчитываемый по
формуле:
K=(90*Н/1 000 000+4000)/49, где:
Н – НМЦК (сумма НМЦК в случае
проведения совместной закупки)
Наличие у
участников
80
Характеристика
квалификации
14
45
составляет
Оценка заявок по критерию оценки
«Квалификация участников закупки, в
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
закупки
специалистов и
иных работников
определенного
уровня
квалификации
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
участников закупки
№1 (Количество
специалистов и иных
работников,
соответствующих
перечню
специальностей
(направлений
подготовки),
выделенных в
условную группу
«ИТ»)
Характеристика
квалификации
участников закупки
№2 (Количество
специалистов и иных
работников,
соответствующих
перечню
специальностей
(направлений
подготовки),
выделенных в
условную группу
«ИБ»)
10
Характеристика
45
15
Формула оценки или шкала оценки
том числе наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов на праве
собственности или ином законном
основании, опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня
квалификации» осуществляется в
порядке, установленном пунктами 20 23 раздела IV Положения для оценки
заявок
по
критерию
оценки
«Характеристики объекта закупки».
Лучшим для заказчика является
наибольшее значение квалификации
участника закупки.
Значение количества баллов по
детализирующему
показателю,
присваиваемых заявке, подлежащей
оценке
по
критерию
оценки
«Квалификация участников закупки, в
том числе наличие у них финансовых
ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов на праве
собственности или ином законном
основании, опыта работы, связанного с
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
квалификации
участников закупки
№3 (Количество
специалистов и иных
работников,
соответствующих
перечню
специальностей
(направлений
подготовки),
выделенных в
условную группу
«ИСиР»)
предметом контракта, и деловой
репутации, специалистов и иных
работников определенного уровня
квалификации» (БХi), рассчитывается
по формуле:
где:
16
Критерий
оценки
Значимость критерия Показатель оценки Значимост
оценки, процентов
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
Хmax - максимальное значение
предложений участников по данному
показателю, содержащееся в заявках
(частях заявок), подлежащих оценке в
соответствии с Федеральным законом;
Хi - значение, содержащееся в
предложении участника закупки по
17
III. Отдельные положения о применении отдельных критериев оценки, показателей оценки и показателей оценки, детализирующих
показатели оценки, предусмотренных разделом II настоящего документа
№
1.
Наименование критерия оценки, показателя оценки, показателя оценки,
детализирующего показатель оценки, при применении которого устанавливается
положение, предусмотренное графой 3
Критерий оценки: Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги.
Положение о применении критерия оценки,
показателя оценки, показателя оценки,
детализирующего показатель оценки
В рамках настоящей закупки по данному
критерию оценивается предложение участника
закупки о цене контракта.
Значение количества баллов по критерию
оценки, присваиваемое заявке, определяется в
соответствии с условиями и по
соответствующим им формулам, указанным в
разделе II Порядка рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе.
Заявкам, содержащим наилучшее ценовое
предложение, а также предложение, равное
такому наилучшему ценовому предложению,
присваивается 100 баллов.
Наилучшим ценовым предложением
признается предложение участника с
наименьшей ценой контракта.
В случае подачи участником закупки заявки
на участие в закупке, содержащей предложение о
цене контракта, размер которого превышает
начальную (максимальную) цену контракта,
либо равен нулю такая заявка подлежит возврату
оператором электронной площадки, подавшему
ее участнику закупки.
2.
Критерий оценки «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
Приложение А.
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов на праве Положение о применении детализирующих
собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом
показателей оценки
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня - Общая цена исполненных участником
18
№
Наименование критерия оценки, показателя оценки, показателя оценки,
детализирующего показатель оценки, при применении которого устанавливается
положение, предусмотренное графой 3
квалификации»
Положение о применении критерия оценки,
показателя оценки, показателя оценки,
детализирующего показатель оценки
закупки договоров.
Показатель оценки «Наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом
контракта»
Детализирующий показатель «Характеристика квалификации участников закупки
(Общая цена исполненных участником закупки договоров)»
3.
Показатель оценки «Наличие у участников закупки специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации»
Детализирующий показатель «Характеристика квалификации участников закупки №1
(Количество специалистов и иных работников, соответствующих перечню
специальностей (направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИТ»)»
Детализирующий показатель «Характеристика квалификации участников закупки №2
(Количество специалистов и иных работников, соответствующих перечню
специальностей (направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИБ»)»
Детализирующий показатель «Характеристика квалификации участников закупки №3
(Количество специалистов и иных работников, соответствующих перечню специальностей
(направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИСиР»)»
***
19
Приложение Б.
Положение о применении детализирующих
показателей оценки
Перечни специальностей (направлений
подготовки), выделенных в условные группы:
- ИТ;
- ИБ;
- ИСиР.
Приложение А
Положение
о применении показателей оценки, детализирующих показатель оценки
«Наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,
связанного с предметом контракта»
1. Применяемые детализирующие показатели оценки.
Для оценки заявок участников закупки по показателю «Наличие у участников закупки опыта
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта»
применяются следующие детализирующие показатели оценки (характеристики квалификации
участников закупки):
- Общая цена исполненных участником закупки договоров.
(оценивается исчисляемый в рублях суммарный объем фактически выполненных работ, оказанных
услуг по результатам исполнения договоров, соответствующих условиям, приведенным в
настоящем положении, информация о которых представлена участником во второй части заявки
на участие в закупке).
К оценке принимаются исключительно контракт (-ы), заключенный (-ые) и исполненный (-ые) в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и договор
(-ы), заключенный (-ые) и исполненный (ые) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при
исполнении которого(-ых) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исполнены требования об
уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек).
К оценке принимаются контракт (-ы) (договор (-ы)) с учетом правопреемства (в случае наличия
в заявке подтверждающего документа).
Предметы договоров будут расцениваться как связанные с предметом контракта, заключаемого по
результатам конкурса, в случае если они связаны с выполнением работ по разработке и (или)
модернизации (развитию) информационных систем и (или) порталов.
Опыт участника подтверждается следующими документами:
- копия ранее исполненного контракта (договора);
- акт приемки оказанных услуг, подтверждающий цену оказанных услуг.
2. Порядок подачи предложения по данным детализирующим показателям.
В случае, если подтверждающие документы и информация о таких документах содержатся в
открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе ведение которых осуществляется в единой
информационной системе в сфере закупок с размещением на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной-сети
«Интернет» таких документов, вместо направления таких документов участник закупки вправе
направить номер реестровой записи из соответствующего реестра.
Информацию о номерах реестровых записей рекомендуется предоставлять в
структурированном виде. Рекомендуемая форма «Сводные сведения о наличии у участника опыта
работы, связанного с предметом контракта (договора)» приведена в Приложении № 1 к настоящим
критериям оценки заявок участников закупки.
3. Порядок предоставления подтверждающих документов.
20
Предоставленная участником информация по каждому из представленных в Сводных
сведениях договору подтверждается исполненным договором, актами оказанных услуг,
составленных при исполнении такого договора, либо иными документами, предусмотренными
этим договором, содержащими данные о полном исполнении такого договора, предмете договора и
объеме (в руб.) оказанных услуг. При этом последний такой документ (акт), составленный при
исполнении договора должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока
подачи заявок на участие в настоящей закупке.
В случае если при исполнении какого-либо из представленных договоров организации
участника были начислены неустойки (штрафы, пени), такие договоры принимаются к оценке
исключительно при наличии копий документов, подтверждающих, что организацией участника
исполнены требования об уплате начисленных неустоек (штрафов, пеней).
Подтверждающие документы в составе заявки представляются на русском языке в форме
электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. При этом
документы, представленные в форме электронных образов бумажных документов, должны быть в
виде неповторяющихся, полночитаемых копий, на которых видны все необходимые сведения,
подписи и печати.
Непредоставление в составе второй части заявки на участие в конкурсе таких документов не
является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе, однако при оценке
заявок по настоящему показателю комиссией будут учитываться сведения, заявленные участниками
закупки, которые подтверждены документально в составе второй части заявки на участие в
конкурсе.
21
Приложение Б
Положение
о применении показателей оценки, детализирующих показатель оценки
«Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации»
1. Применяемые детализирующие показатели оценки.
По показателю «Наличие у участников закупки специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации» оценивается количество специалистов и иных работников,
прошедших обучение или профессиональную переподготовку по одному или нескольким
направлениям подготовки среднего профессионального образования либо высшего образования
(бакалавриата, магистратуры либо специалитета) и соответствующих детализирующим
показателям оценки - перечням специальностей (направлений подготовки), выделенных в условные
групппы:
- Информационные технологии (ИТ);
- Информационная безопасность (ИБ);
- Информационные системы и ресурсы (ИСиР).
Каждая условная группа включает в себя перечень наименований специальностей (направлений
подготовки), для формирования которых использованы Общероссийские классификаторы
специальностей по образованию, перечни специальностей среднего профессионального
образования и направлений подготовки высшего профессионального образования. Документы об
образовании специалистов участника по специальностям (направлениям подготовки) из перечней
условных групп могут быть представлены участником в качестве документов, подтверждающих
квалификацию таких специалистов.
Состав условных групп, применяемых в детализирующих показателях:
Перечень специальностей (направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИТ»:
- Информатика;
- Информатика и вычислительная техника;
- Информационные системы и технологии;
- Информационные системы (по отраслям);
- Информационные технологии (в т.ч. в областях);
- Информационные системы и программирование;
- Фундаментальная информатика и информационные технологии;
- Компьютерные системы и комплексы;
- Математика. Прикладная математика;
- Прикладная информатика (в т.ч. по отраслям);
- Прикладная математика;
- Прикладная математика и информатика;
- Программирование в компьютерных системах;
- Программная инженерия;
- Автоматизированные системы обработки информации и управления;
- Системный анализ и управление;
- Бизнес-информатика;
22
Перечень специальностей (направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИБ»:
- Информационная безопасность;
- Информационная безопасность автоматизированных систем;
- Информационная безопасность телекоммуникационных систем;
- Комплексная защита объектов информатизации;
- Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;
- Компьютерная безопасность;
- Организация и технология защиты информации.
Перечень специальностей (направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИСиР»:
- Компьютерные сети;
- Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
- Математическое обеспечение и администрирование информационных систем;
- Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;
- Сетевое и системное администрирование.
2. Порядок подачи предложения по данным детализирующим показателям.
Участником (в случае наличия в его организации таких специалистов) в качестве предложения
по данному показателю в составе второй части заявки предоставляется в рекомендуемой форме
«Сводные сведения о наличии у участников закупки специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации» приведена в Приложении №2 к настоящим критериям оценки
заявок участников закупки. Содержащий реестр таких специалистов с указанием ФИО каждого
специалиста, их специальностей (направлений подготовки) в соответствии с информацией
в документах об образовании, наименования условной группы (детализирующего показателя),
наименования документов об образовании, копии которых представлены в заявке в качестве
подтверждения их квалификации, а также наименования документов, копии которых представлены
в заявке в качестве подтверждения того, что они являются сотрудниками организации участника.
При этом представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых
копий, на которых видны необходимые сведения, подписи и печати.
3. Порядок предоставления подтверждающих документов.
В качестве подтверждения наличия у участника закупки специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации и прохождения ими обучения по направлениям подготовки
из перечней детализирующих показателей по каждому представленному в Сводных сведениях
специалисту участником представляются следующие документы:
- трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1
Трудового кодекса Российской Федерации;
- информация (в том числе данные), результаты применения информационных технологий и
документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, его специалистов и иных
работников, в том числе предусмотренную в соответствии с профессиональными стандартами
(если соответствующий профессиональный стандарт обязателен для применения
работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации).
В случае наличия разночтения в представленных документах в связи с изменением фамилии
специалиста при заключении брака либо перемены фамилии, имени или отчества по иным причинам
дополнительно представляются соответствующие свидетельства, предусмотренные положениями
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,
подтверждающих такие изменения. Допускается предоставление реквизитов таких свидетельств в
23
случае, если они указаны в документах, предусмотренных настоящим положением и
подтверждающих то, что указанный специалист является сотрудником организации участника.
Указанные в данном пункте документы предоставляются участником в форме электронных
документов или в форме электронных образов бумажных документов.
При этом документы, представленные в форме электронных образов бумажных документов,
должны быть в виде неповторяющихся, полночитаемых копий, на которых видны все необходимые
сведения, подписи и печати. При предоставлении документов на иностранном языке такие
документы должны сопровождаться построчным переводом на русский язык.
4. Порядок начисления баллов.
Количество баллов, присуждаемых по данным детализирующим показателям, определяется по
соответствующим формулам, указанным в разделе II Порядка рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе, где:
Хmax - максимальное значение предложений участников по данному детализирующему
показателю, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке в соответствии с
Федеральным законом;
Хi - значение, содержащееся в предложении участника закупки по данному детализирующему
показателю, заявка (часть заявки) которого подлежит оценке в соответствии с Федеральным
законом;
Хmin - минимальное значение предложений участников по данному детализирующему
показателю, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке в соответствии с
Федеральным законом.
Заявка участника, содержащая Сводные сведения с предложением наибольшего количества
специалистов, соответствующих специальностям (направлениям подготовки), приведенным в
перечне соответствующего детализирующего показателя, и информация о которых подтверждена
документально, оценивается максимальным количеством баллов с учетом значимости этого
показателя. Значимость каждого детализирующего показателя указана в разделе II Порядка
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
При определении значений предложений участников (Хi, Хmax, Хmin) по каждому
детализирующему показателю учитывается фактическое количество специалистов с
подтвержденной квалификацией, которое не зависит от количества имеющихся у каждого такого
специалиста специальностей, входящих в один и тот же перечень детализирующего показателя.
Непредоставление в составе второй части заявки на участие в конкурсе таких документов не
является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе, однако при оценке
заявок по настоящему показателю комиссией будут учитываться сведения, заявленные участниками
закупки, которые подтверждены документально в составе второй части заявки на участие в
конкурсе.
24
Приложение № 1
(рекомендуемая форма)
№ п/п
Номер и дата
заключения
контракта
(договора)
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о наличии у участника закупки опыта работы, связанного с предметом контракта
Реестровый номер
процедуры/ Номер
записи в реестре
контрактов (реестре
Наименование
Сумма
Дата исполнения
договоров)
предмета контракта
контракта
контракта
для контрактов
(договора)
(договора) (руб.)
(договора)
(договоров), заключенных
в соответствии
с 44-ФЗ, 223-ФЗ.
1.
2.
…
Итого исполнено ___ контрактов/договоров на общую сумму _____________ руб.
Участник/
Руководитель организации/
уполномоченный представитель _____________________ _______________________
(Должность/доверенность)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
МП
25
Перечень документов,
представленных в
подтверждение данных
сведений
Приложение № 2
(рекомендуемая форма)
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о наличии у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации
№
п/п
Ф.И.О.
Занимаемая должность
Специальность
(направление подготовки)
1
…
*В подтверждение вышеприведенных сведений прикладываются копии указанных документов.
Участник/
Руководитель организации/
уполномоченный представитель ______________________ ____________________
(должность/доверенность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
26
Перечень документов,
представленных в
подтверждение данных
сведений*

=== ФАЙЛ: Проект контракта (договора) | docs/0173200001426001930/Проект_контракта_17104117-1.pdf
ПРОЕКТ
Государственный контракт № ____________________
Выполнение работ по модернизации Динамической транспортной модели города
Москвы (ДТМ)
г. Москва
______________________________ г.
Государственное казенное учреждение города Москвы - Центр организации
дорожного движения Правительства Москвы, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице _______________, действующего на основании ___________, с одной стороны,
и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в
лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской
Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Подрядчика
способом закупки открытый конкурс в электронной форме, реестровый №
закупки ______________________________________, протокол подведения итогов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от __________________,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Предмет Контракта: Выполнение работ по модернизации Динамической
транспортной модели города Москвы (ДТМ) (далее - Работы, Система).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в установленный
Контрактом срок работы по созданию и развитию (модернизации) государственной
информационной системы , в объеме, установленном в Техническом задании
(Технических требованиях) (Приложение №1 к Контракту, являющееся его
неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), а Заказчик обязуется принять
результат выполненных работ и оплатить его.
1.3. Идентификационный код закупки: ___________________________
1
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Вариант 1. Цена контракта составляет __________________, в том числе НДС
_________________ (далее – Цена контракта).
Вариант 1.1. Цена контракта составляет __________________ рублей , в том числе:
- вознаграждение физического лица:________ рублей (________);
- НДФЛ:________ рублей (____________);
- страховые взносы в СФР:_______ рублей (___________);
- страховые взносы в ФФОМС:_________ рублей (__________).
(вариант применяется если подрядчиком (исполнителем) по Контракту выступает
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем)
2.2. Заказчик, являясь налоговым агентом и страхователем физического лица по
Контракту, производит уплату за физическое лицо в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации следующих платежей:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- Страховые взносы в Социальный фонд России;
- Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
(вариант применяется если подрядчиком (исполнителем) по Контракту выступает
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем)
Цена контракта составляет __________________. НДС не облагается. (вариант
применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или победителем
используется льготный режим налогообложения, с указанием основания).
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.
2.6. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта
2
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
2.7. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.
2.8. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.8.1. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.8.2. Заказчик поэтапно оплачивает работы по факту объема выполненных
Подрядчиком работ, на соответствующем этапе Графика выполнения работ
(Календарного плана), в безналичном порядке путем перечисления стоимости
выполненных работ со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов
города Москвы, на расчетный счет Подрядчика, на основании надлежаще
оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными квалифицированными
электронными подписями (далее - УКЭП) сформированного с использованием
автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее «Портал поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с
правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке), в
течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке по
соответствующему этапу.
2.8.3. В случае, если проектом Контракта предусмотрены отдельные этапы его
исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном
пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником
закупки, с которым заключается Контракт.
2.8.4. Оплата по Контракту осуществляется на основании Документа о приемке, в
котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями
заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию;
основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма,
подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
2.8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).
Исполнение обязательства Подрядчиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) в
доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на
Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с
указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа,
пени) в доход соответствующего бюджета.
2.8.6. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются
3
исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,
указанного в статье 16 Контракта.
2.8.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе
исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том
числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги,
предусмотренных Контрактом, с учетом требований частей 2 – 4 статьи 95 Закона о
контрактной системе.
Статья 3. Сроки выполнения обязательств
3.1. Начало срока выполнения Работ: 1 календарный день с даты заключения
контракта.
3.2. Окончание срока выполнения Работ: 186 календарных дней с даты заключения
контракта.
3.3. Выполнение Работ осуществляется на условиях и в сроки, установленные
Контрактом и Техническим заданием.
3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания завершения
этапа выполнения работ, указанного в Графике выполнения работ (Календарном
плане), представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной
Техническим заданием, и Документ о приемке, подписанный Подрядчиком.
4.2. После завершения выполнения работ в полном объеме одновременно с
указанными в пункте 4.1 документами Подрядчик представляет обеспечение
гарантийных обязательств в размере и порядке, установленном в статье 10 Контракта.
4.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика
документов, указанных в настоящей статье Контракта, Заказчик рассматривает
результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет
соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте и
Техническом задании, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком УКЭП
Документ о приемке или мотивированный отказ от принятия результатов
выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и
сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов
выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или
доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в отказе,
составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за
свой счет.
4
4.4. Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации.
4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия
результатов выполненных работ, с перечнем выявленных недостатков, необходимых
доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан в срок, установленный в
указанном акте, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести
доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными
требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении
недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный
Подрядчиком УКЭП Документ о приемке, для принятия Заказчиком выполненных
работ.
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и
необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении
Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно
представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает
выполненные работы и подписывает УКЭП Документ о приемке в порядке,
предусмотренном в настоящей статье Контракта.
4.7. Передача Заказчику комплекта документов, материалов и сведений,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов
государства в области интеллектуальной собственности, включая документы,
подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных прав на
передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу Подрядчика, с
проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав
Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая:
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также
исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и
потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноухау), созданные в рамках Контракта, осуществляется Подрядчиком в составе отчетной
документации, предусмотренной условиями Контракта.
4.8. После выполнения обязательств по Контракту в полном объеме, Стороны
подписывают Документ о приемке, который является основанием для регистрации
сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиком.
4.9. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком, УКЭП Документ о приемке стоимости
5
этапа работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
4.10. Оформление Документа о приемке (за исключением отдельного этапа
исполнения Контракта) осуществляется после предоставления
Подрядчиком обеспечения гарантийного обязательства.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии Техническим заданием и Контрактом.
5.1.3. Запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный запрос
Подрядчик предоставляет ответ в течение 5(пяти) рабочих дней.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых
работ, а также копии отчетных документов, разрабатываемых Подрядчиком по
Контракту.
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока
исполнения Контракта), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по
результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок
использования денежных средств бюджета города Москвы.
5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического
задания и Документа о приемке вызвать уполномоченных представителей Подрядчика
для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в
течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в
6
соответствии с Контрактом.
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
работ в случае, указанном в настоящей статье Контракта, рассмотреть вопрос о
целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного выполнения Заказчиком обязательств по приемке
выполненных работ по Контракту (этапу Контракта).
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей
2 Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным
оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом
задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
5.3.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены контракта и/или
объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их
стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику
по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.
5.3.5. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
субподрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен
договор, на другого субподрядчика.
5.3.6. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения
работ в рамках Контракта.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с
требованиями Технического задания и представить Заказчику отчетную
документацию по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Без увеличения цены Контракта передать Заказчику исключительное право на
разработанные в ходе выполнения работ по Контракту результаты в полном объеме,
включая исходные коды программ для ЭВМ, библиотеки зависимостей, базы данных,
а также проектную, техническую, рабочую, сопроводительную и методическую
документацию к Системе или ее частям. При этом, Подрядчик не имеет права
7
использовать такие результаты интеллектуальной деятельности.
5.4.3. В случае использования в ходе исполнения Контракта ранее созданных
Подрядчиком результатов интеллектуальной деятельности, без увеличения цены
Контракта передать Заказчику права на использование охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Подрядчику и
которые использовались при выполнении работ по Контракту, в объеме, необходимом
для использования заказчиком результатов работ по Контракту по их целевому
назначению и в соответствии с условиями Контракта на весь срок действия
использованных исключительных прав или на иной срок, установленный Заказчиком.
Подрядчик передает Заказчику указанные права посредством заключения
лицензионного договора.
5.4.4. В случае необходимости использования в ходе исполнения Контракта
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат третьим лицам, согласовать с Заказчиком необходимость использования
при выполнении работ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права
на которые принадлежат третьим лицам, объем и порядок приобретения прав на их
использование.
5.4.5. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов работ, не
нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога,
ареста или иного обременения.
5.4.6. В случае использования при выполнении работ по Контракту программ для
электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов),
разработанных третьими лицами, условия, на которых передаются права на их
использование (исполнение), должны обеспечить отсутствие ограничений,
препятствующих использованию результатов работ по их назначению. При этом
права, полученные Заказчиком, должны позволять ему передавать, дорабатывать,
развивать результаты работ, созданные в процессе исполнения Контракта, а в случае
явного указания в Техническом задании, осуществлять переработку программ для
электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов),
разработанных ранее третьими лицами в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
5.4.7. Обеспечить отсутствие нарушений исключительных, авторских и смежных прав
третьих лиц при реализации технических, программных, организационных и иных
решений, предусмотренных Техническим заданием.
5.4.8. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),
лицензирования, установленным действующим законодательством Российской
8
Федерации.
5.4.9. Подрядчик обязан соответствовать установленным документацией о закупке
требованиям к участникам данной закупки и предоставлять достоверную информацию
о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по
результатам проведения данной закупки.
5.4.10. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдачеприемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.11. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность
или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их
завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику
немедленно после приостановления выполнения работ.
5.4.12. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в
случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их
обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан
обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока
исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком
Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.
5.4.13. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения, об изменении режима налогообложения в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактического
местонахождения Подрядчика, уведомления об изменении режима налогообложения
Подрядчика адрес и режим налогообложения, указанные в Контракте, будут считаться
действительными.
Условия о привлечении субподряда не применяются в случае, если победителем
становится субъект малого предпринимательства, социально-ориентированная
некоммерческая организация.
5.4.14. Подрядчик обязан привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее - субподрядчики) в объеме 70 процентов Цены
контракта.
5.4.15. Подрядчик обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения
9
договора с субподрядчиком представить Заказчику:
5.4.15.1. декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации,
составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным
уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально
ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии
печати);
5.4.15.2. копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную
Подрядчиком.
5.4.16. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого
субподрядчика Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, указанные в
пункте настоящей статьи, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения
договора с новым субподрядчиком.
5.4.17. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты
Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять
Заказчику следующие документы:
5.4.17.1. копии документов о приемке выполненной работы которые являются
предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им
субподрядчиком;
5.4.17.2. копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных
средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между
Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного
Контрактом, (в ином случае указанный документ представляется Заказчику
дополнительно в течение 5 (пяти) календарных дней со дня оплаты
Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком.
5.4.18. Подрядчик обязан оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее
результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким
субподрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком
документа о выполненной работе (ее результатов), отдельных этапов исполнения
договора.
5.4.19. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать
в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного,
коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие
коммерческую тайну, персональные данные вне зависимости от формы ее
предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям
10
Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного
доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения Контракта, за
исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения
указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию
только в целях исполнения Контракта.
Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной
конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их
обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
5.4.20. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с
требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании.
6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных
работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в
сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о
недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их
устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения
выявленных недостатков.
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках,
обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную
экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке,
предусмотренномЗаконом о контрактной системе, по итогам которой составляется
соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.
Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков,
об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает
Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания
выполнения работ.
6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,
вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата
11
работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации.
6.6. Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и
достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.
6.7. В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной
информации о ходе и результате выполнения работ Подрядчик несет ответственность
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки
результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у
Заказчика такой информации.
6.8. В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном
выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного
выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный
Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.
Статья 7. Исключительные права и права собственности на результаты работ
7.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии
интегральных микросхем, а также исключительные права на результаты работ,
включая объекты авторских прав и потенциально патентоспособные технические
решения, секреты производства (ноу-хау), созданные в рамках Контракта,
принадлежат в лице Заказчика субъекту Российской Федерации – городу Москве.
7.2. Право собственности на результаты работ, отчетные документы и материалы,
полученные в ходе выполнения работ по Контракту, принадлежат субъекту
Российской Федерации – городу Москве и считаются переданными с момента
подписания Сторонами УКЭП Документа о приемке.
7.3. В случае если при осуществлении работ по Контракту осуществляется доработка
программ для электронных вычислительных машин Заказчика, Подрядчик
осуществляет ее в соответствии с предоставляемыми в обязательном порядке
Заказчиком правами на их использование на период исполнения работ по Контракту.
7.4. Подрядчик гарантирует, что передаваемые Заказчику результаты работ по
Контракту, а также права на все результаты интеллектуальной деятельности,
полученные в ходе выполнения работ по Контракту будут свободны от любых прав
третьих лиц, либо в случае использования Подрядчиком при выполнении работ по
Контракту результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Подрядчику
или третьим лицам, должны отвечать условиям, указанным в Контракте и
Техническом задании. В случае несоблюдения таких гарантий, а также в случае
12
предъявления к Заказчику третьими лицами претензий или исков, связанных с их
нарушением, а также с нарушением исключительных и/или личных
(неимущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученных
в ходе выполнения работ по Контракту, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
возмещения всех убытков, причиненных в связи с несоблюдением Подрядчиком таких
вышеописанных в данном пункте Контракта гарантий, а Подрядчик обязуется
самостоятельно и без участия Заказчика урегулировать все такие возможные
претензии и/или иски третьих лиц, а также возместить Заказчику все причиненные
убытки в полном объеме (включая, но не ограничиваясь, расходы на оплату
вознаграждения адвокатов, расходы на оплату любых сумм в пользу третьих лиц на
основании решения суда).
Статья 8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
25 ноября 2013 г. № 1063».
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей
статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены контракта, или в случае, если
Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа
исполнения Контракта.
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 10 процентов Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) не
превышает 3 млн рублей;
13
- 5 процентов Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет
от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет
от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- 0,5 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
- 0,4 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
- 0,3 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
- 0,25 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
- 0,2 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
- 0,1 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
превышает 10 млрд рублей.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки
(или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной
системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,
размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в
следующем порядке:
8.4.1. В случае, если Цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену
контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта не
превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта
составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта
составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
14
8.4.2. В случае, если Цена контракта превышает начальную (максимальную) цену
контракта:
- 10 процентов Цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов Цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50
млн рублей (включительно);
- 1 процент Цены контракта, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100
млн рублей (включительно).
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких
обязательств) в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.
8.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
- за представление документов, указанных в статье «Права и обязанности Сторон»,
содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление
таких документов с нарушением установленных сроков;
- за не привлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте устанавливается штраф в размере 5 процентов такого привлечения.
8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
15
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.
8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока
исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации Цены контракта
(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом
(соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически
исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не
может превышать Цену контракта.
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену
контракта.
8.12. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
8.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
поставки товаров не в полном объеме и/или завышения стоимости товаров/работ/услуг
Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
8.14. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
16
8.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,
являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
8.16. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части,
не покрытой неустойкой.
8.17. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность
перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
Статья 9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим
Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим
дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего
Контракта, и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.2. Существенные условия Контракта могут быть изменены в случаях,
предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.
9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
9.3.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от
исполнения Контракта по инициативе Заказчика:
9.3.1.1. Осуществление выполнения работ ненадлежащего качества, если недостатки
не могут быть устранены в установленный разумный срок либо являются
существенными и неустранимыми.
9.3.1.2. Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный
Контрактом, или неоднократно (от двух и более раз) нарушает График выполнения
работ или объемы поставки товаров, предусмотренные Контрактом, или оказывает
услуги выполняет работы так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному
Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно,
что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.
9.3.1.3. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или)
поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об
осуществлении закупки и (или) документации о закупке, указанной в преамбуле
Контракта, требованиям к участникам данной закупки (за исключением требования,
17
предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о
контрактной системе) и (или) поставляемому товару или при проведении закупки
Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)
соответствии поставляемого товара требованиям такого извещения, что позволило ему
стать победителем данной закупки.
9.3.1.4. Если в ходе исполнения Контракта вследствие реорганизации юридического
лица, являющегося Подрядчиком его права и обязанности по такому контракту
перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на
территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с
подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе
установлены запрет закупок товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых,
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок
товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, и Подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии
с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе
установлено преимущество в отношении товаров, работ, услуг, соответственно
поставляемых, выполняемых, оказываемых российскими лицами, и Подрядчик
являлся российским лицом.
9.3.1.5. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) с привлечением экспертов, экспертных
организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий Контракта.
9.3.1.6. В случае, если Подрядчик отказывается от согласования новых условий
Контракта при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9.3.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от
исполнения Контракта по инициативе Подрядчика:
9.3.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты
поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) допущенные по вине
Заказчика, при условии своевременного доведения лимитов финансирования для
Заказчика.
9.3.2.2. Заказчиком неоднократно (не менее двух раз) отказано в приемке товаров,
выполненных работ, оказанных услуг без направления Подрядчику мотивированного
отказа от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Контрактом.
9.3.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров, оказанных
услуг.
18
9.3.2.4. Невыполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Техническим
заданием, препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, а также наличие
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных
обязанностей не будет произведено в установленный срок.
9.3.3. Стороны также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
9.4. Расторжение Контракта осуществляется в порядке статьи 95 Закона о контрактной
системе.
9.5. Соглашение о расторжении Контракта заключается, решение об одностороннем
расторжении Контракта формируется Сторонами с использованием единой
информационной системы в сфере закупок.
При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего
Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных
расчетов.
9.6. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от
исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
Статья 10. Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных
обязательств
10.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется.
ВАРИАНТ 1:
Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта в размере 9 928 114 (девять
миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч сто четырнадцать) рублей 40 (сорок)
копеек, что составляет 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта
предусмотренной документацией о закупке, в форме безотзывной независимой
гарантии/путем внесения денежных средств.
ВАРИАНТ 2:
Подрядчик внес обеспечение исполнения контракта в размере ____ в соответствии со
статьей 37 Закона о контрактной системе.
19
10.2. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в размере 992 811
(Девятьсот девяносто две тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 44 копейки на срок
не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Документа о приемке по 2
(второму) этапу и распространяется на доработанную и настроенную в соответствии с
настоящим ТЗ Систему, что составляет 1 процентов начальной (максимальной)
цены контракта, предусмотренной документацией о закупке.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой
гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или
внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в статье «Адреса,
реквизиты и подписи Сторон».
10.3. Независимая гарантия также должна предусматривать условие об обязанности
гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии
не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом
требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение гарантийных
обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка
о проведении платежа и списании средств со счета Подрядчика и поступлением
денежных средств на счет Заказчика.
Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения гарантийных обязательств, по истечении срока действия данного
обеспечения в срок до 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения
Подрядчиком гарантийных обязательств.
10.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных
обязательств, срок действия независимой гарантии определяется участником закупки,
с которым заключается Контракт, самостоятельно в соответствии с
требованиями Закона о контрактной системе.
ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Подрядчиком обеспечения
исполнения Контракта в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным статьей 45 Закона о контрактной
системе):
10.5. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии.
Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьей
45 Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие об обязанности
гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом
20
требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
10.6. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по
Контракту, включая обязательства по уплате Подрядчиком предусмотренных
Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечислены Подрядчиком в размере,
установленном в настоящей статье Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье
«Адреса, реквизиты и подписи Сторон».
Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения
обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка
о проведении платежа и списании средств со счета Подрядчиком и поступлением
денежных средств на счет Заказчика.
Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по
Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех
обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе обязательств, связанных с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, включая
обязательства по возмещению Заказчику убытков, по уплате Заказчику неустоек
(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением Подрядчиком предусмотренных Контрактом
обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных
внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из
внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,
которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней)
или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей
уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные
средства переходят в бюджет города Москвы.
Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств, в случае уменьшения
размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и
7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются Заказчиком Подрядчику по
истечении срока действия данного обеспечения в срок до 30 (тридцати) календарных
дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения
или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, неуплаты
Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также
убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
21
10.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями
7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
10.9. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и
(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего
независимую
гарантию
в
качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских
операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не
позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика
о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены
частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день
просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30
статьи 34 Закона о контрактно системе, начисляется пеня в размере, определенном в
порядке, установленном в соответствии со статьей 8 Контракта.
Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе стихийных
природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий
объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной
власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после
заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и
возможной продолжительности действия с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.
22
11.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе
расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать
возмещения убытков.
11.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или
уполномоченных организаций.
Статья 12. Порядок урегулирования споров
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать
добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе
извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
12.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны
предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и
оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
12.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
12.4. Все неурегулируемые разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны
принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
12.5. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения
одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию с
использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления
электронных уведомлений.
По полученной претензии Сторона должна дать с использованием единой
информационной системы в сфере закупок электронный ответ по существу в срок, не
превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление
претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
12.6. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии указывается:
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия),
23
предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации
(учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со
ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, а также
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Если претензионные требования подлежат стоимостной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма, ее полный и обоснованный расчет.
В подтверждение заявленных требований к претензии прилагаются надлежащим
образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
12.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и при не урегулировании
Сторонами спора в досудебном порядке споры по Контракту разрешаются в
Арбитражном суде города Москвы.
Статья 13. Срок исполнения, порядок изменения Контракта
13.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения
Контракта сторонами 229 календарных дней c даты начала исполнения контракта.
13.2. Выполнение работ по истечении предусмотренного Контрактом срока
исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ допускается в случае
выполнения работ в рамках проведения претензионной работы, инициированной
Заказчиком.
13.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов,
заключенных заказчиками.
13.4. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре
контрактов, заключенных заказчиками.
Статья 14. Прочие условия
14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в
письменной или электронной форме по почте заказным письмом по фактическому
24
адресу Стороны Контракта или нарочно, или в электронной форме с использованием
автоматизированных электронных систем, а также с использованием факсимильной
связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.
14.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об
исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке,
предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
Статья 15. Электронное взаимодействие Сторон Контракта
15.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП
электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в
соответствии с статьей «Порядок сдачи-приемки выполненных работ», посредством
использования Подрядчиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с
Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на
официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчикомединой информационной системы в сфере закупок.
15.2. Подрядчик для работы в АИС «Портал поставщиков»:
- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление
электронного документооборота в соответствии с настоящей статьей Контракта (далее
– уполномоченные должностные лица);
- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для
должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении
Контракта;
- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с
Регламентом;
- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов
УКЭП.
25
15.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей
Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами
на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями
уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
15.4. Электронные документы и информация в соответствии с настоящей статьей,
полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют
дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за
исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном
носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.
15.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях
осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для
Сторон осуществляется безвозмездно.
Статья 16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Государственное казенное учреждение
города Москвы - Центр организации
дорожного движения Правительства ПОДРЯДЧИК:
____________________________
Москвы
Адреса:
Адреса:
- юридический: 111033, г. Москва, ул.- юридический: _____;
- фактический: _____;
Золоторожский Вал, д. 4, стр. 2;
- фактический адрес: 111033, Г.Москва,Телефон: , факс: _____;
УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Дом Адрес электронной почты: _____;
Получатель: л/с_____________________;
(Корпус/строение) Д. 4, СТР. 2;
Телефон: +7 (495) 361-79-40, факс: +7 ОГРН: _____;
ИНН: _____;
(495) 361-79-40;
А д р е с
э л е к т р о н н о й КПП: _____;
БИК: _____;
почты: placing@transport.mos.ru;
Получатель: Департамент финансов города ОКОПФ: ____;
Москвы
(ГКУ
ЦОДД
л / с Название Банка: _____;
р/с: _____;
0378011000450168)
Наименование банка: ОКЦ №1 ГУ БАНКА к/с: _____;
РОССИИ по ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ л/с: _____;
Интернет сайт: _____;
г.Москва
_____________________
ОКТМО 45388000
(ФИО лица, уполномоченного на
ОКАТО 45290564000
подписание контракта)
БИК 004525988
Казначейский счет 03221643450000007300 М.П.(при наличии)
Единый казначейский счет
40102810545370000003
26
ОГРН: 1027739355930;
ИНН: 7710350884;
КПП: 772201001;
БИК: __________________;
Н
а
з
в
а
н
и
е
Банка: ____________________________;
р/с: _____________________________;
л/с: ___________________________;
к
/
с
:
_____________________________________
;
Реквизиты счета для перечисления
денежных средств в качестве обеспечения
исполнения контракта: / обеспечения
гарантийных обязательств (при наличии) :
Получатель: Департамент финансов города
Москвы (ГКУ ЦОДД л/с №
2178031000450168)
ИНН: 7710350884
КПП: 772201001
ОГРН: 1027739355930
ОКТМО 45388000
ОКАТО 45290564000
Банк получателя: ОКЦ №1 ГУ БАНКА
РОССИИ по ЦФО//УФК ПО Г.МОСКВЕ
г.Москва
Казначейский счет 03222643450000007300
Единый казначейский счет
40102810545370000003
БИК 004525988
Интернет сайт: www.gucodd.ru;
________________________
(ФИО лица, уполномоченного на
подписание контракта)
М.П.
Приложение № 2 к Контракту
№ ____________________
от ______________________________
27
График выполнения работ (Календарный план)
№
п/п
1
2
Наименование работ
Работыпомодернизации
информационныхсистеми
ресурсов(В
соответствииспунктом1
Приложения1кТЗ)
Работыпомодернизации
информационныхсистеми
ресурсов(В
соответствииспунктом2
Приложения1кТЗ)
Этапы выполнения
работ (Дата)
Отчетные документы,
результат выполнения
работ
с 1-го по 16-й календарный
день c даты заключения
контракта.
Объем:43,51 (условных
единиц)
с 17-го по 186-й
календарный день c даты
заключения контракта
Объем:141,41 (условных
единиц)
28
В соответствии с пунктом 3.4
Технического задания

=== ФАЙЛ: OpenCompetition14939381.pdf | docs/0173200001426001930/OpenCompetition14939381.pdf
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Выполнение работ по модернизации Динамической транспортной модели города Москвы
(ДТМ)
Заказчик: Государственное казенное учреждение города Москвы - Центр организации
дорожного движения Правительства Москвы
Москва, 2026 г.
СОДЕРЖАНИЕ
I.
Информация о проведении закупки
II. Требования, предъявляемые к участникам закупки и необходимый перечень документов для
участия в закупке. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
III.
Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта
IV.
Иные положения
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
I. Информация о проведении закупки
1
Наименование объекта закупки
Открытый конкурс в
Выполнение работ по модернизации Динамической
1.1
электронной форме
транспортной модели города Москвы (ДТМ)
2
Открытый конкурс в электронной форме проводит:
Наименование:
Государственное казенное учреждение города Москвы - Центр
организации дорожного движения Правительства Москвы
Место нахождения:
111033, Г.Москва, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Дом
(Корпус/строение) Д. 4, СТР. 2
Почтовый адрес:
111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 4, стр. 2
Заказчик (заказчики
Номер контактного телефона:
2.1
совместной закупки)
+7 (495) 361-79-40
Адрес электронной почты:
placing@transport.mos.ru
Ответственное должностное лицо или контрактный
управляющий:
ФИО: Мустафин Ринат Ильдарович
Телефон: +7 (495) 361-79-40
Электронная почта: placing@transport.mos.ru
2.2
2.3
2.4
3
Уполномоченный
орган (уполномоченное Департамент города Москвы по конкурентной политике
учреждение)
Организатор совместной
закупки (в случае, если
Не применяется
закупка является
совместной)
Адрес сайта электронной
https://www.roseltorg.ru/search/com#login
площадки:
Информация о количестве, единице измерения и месте поставки товара / информация об
объеме, единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги.
Лот №1
Место выполнения работ: Город Москва, переулок Лесной 2-й, дом 11, строение 1. Период
выполнения работ с 1 до 16 календарных дней с даты заключения контракта. Условия
выполнения работ: в соответствии с проектом Контракта и Техническим заданием:
Работы по модернизации информационных систем и ресурсов : 43.51 усл. ед; код ОКПД2:
62.01.11.000
Место выполнения работ: Город Москва, переулок Лесной 2-й, дом 11, строение 1. Период
выполнения работ с 17 до 186 календарных дней с даты заключения контракта. Условия
выполнения работ: в соответствии с проектом Контракта и Техническим заданием:
Работы по модернизации информационных систем и ресурсов : 141.41 усл. ед; код ОКПД2:
62.01.11.000
4
Начальная
Лот № 1 : 99 281 144,04 руб.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
5
6
7
8
8.1
8.2
9
9.1
(максимальная) цена
контракта
Начальная максимальная Лот № 1:
цена за единицу товара, Не применяется
работы или услуги
Год бюджета 2026 : Лимит бюджетных обязательств, КБК: 780Источник
0408-01И0200000-244-000 : 23 359 953,37 руб.
финансирования закупки Год бюджета 2027 : Лимит бюджетных обязательств, КБК: 7800408-01И0200000-244-000 : 75 921 190,67 руб.
Обоснование начальной
Метод определения НМЦ:
(максимальной) цены
Сметный;
контракта
Преимущества предоставляются при осуществлении закупок
Учреждениям и
предприятиям уголовноисполнительной
системы, при условии
Не предоставляются
соответствия ст. 28
Закона о контрактной
системе
Организациям
инвалидов при условии
соответствия статье 29
Не предоставляются
Закона о контрактной
системе
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
Субъектам малого
предпринимательства, пр
и условии соответствия
статье 30 Закона о
контрактной системе.
Социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (за
исключением социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
Лот № 1: Не установлено
учредителями которых
являются Российская
Федерация, субъекты
Российской Федерации
или муниципальные
образования),
осуществляющих в
соответствии с
учредительными
документами виды
деятельности,
предусмотренные ч. 1
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
статьи 31.1
Федерального закона от
12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Предоставляются при
условии соответствия
статье 30 Закона о
контрактной системе
II. Требования, предъявляемые к участникам закупки и необходимый перечень документов для
участия в закупке. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
Участники закупки имеют право выступать в отношениях,
связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и
Общие требования,
через своих представителей. Полномочия представителей
предъявляемые к
участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и
10
участникам открытого
оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
конкурса электронной
Подача заявок на участие в электронном конкурсе осуществляется
форме
только лицами, зарегистрированными в единой информационной
системе и аккредитованными на электронной площадке.
Общие требования,
предъявляемые к
участникам открытого
При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие
11
конкурса в электронной
единые требования к участникам закупки:
форме в соответствии
со статьей 31 Закона о
контрактной системе.
Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
11.1
услуги, являющихся объектом закупки, предусмотренные п. 1 ч.1 ст. 31 Федерального
закона
Лот № 1: Не требуется
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или
11.2
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
11.3
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
11.4
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
не принято.
Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма.
Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по
прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук,
внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом
заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика,
либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального
исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной
организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа,
членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного
юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является
физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо
или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится
в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43
Закона о контрактной системе, если Правительством Российской Федерации не установлено
иное.
Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов)
корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического
лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
11.11
12
13
14
14.1
14.2
15
16
17
17.1
17.2
товарищества или общества.
Участник закупки не является иностранным агентом.
Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.
Дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту
услуг, а также консультационных услуг.
Не установлено
Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Дополнительные требования к участникам закупки согласно ч. 2 ст. 31 Закона о
контрактной системе (ПП РФ от 29.12.2021 № 2571):
Не требуется
Дополнительное требование к участникам закупки согласно ч.2.1 ст.31 Закона о
контрактной системе:
Установлено дополнительное требование об исполнении участником закупки (с учетом
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта,
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" или договора, заключенного в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" при условии исполнения таким участником закупки
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких
контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору
должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если
заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не
соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям.
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками
открытого конкурса в электронной форме
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и
предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта (третьей
части).
В случае проведения открытого конкурса в электронной форме в соответствии с частью 19
статьи 48 Закона о контрактной системе заявка состоит из второй и третьей частей.
Требования к содержанию, составу первой части заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены
критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона о контрактной
системе): Не требуется
Требования к содержанию, составу второй части заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме:
1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если
требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки
заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги,
являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (если информация и документы,
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
17.3
18
18.1
18.2
18.3
18.4
которые подтверждают соответствие участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, содержатся в открытых и
общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в указанную декларацию может быть также
включено положение о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, с указанием адреса сайта или
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
размещены такие информация и документы)
3. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения
контракта
4. Информация и документы, которые подтверждают квалификацию участника закупки
(отсутствие таких информации и документов не является основанием для признания заявки
не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе)
В случае если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на
территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением
Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации,
необходимо представить информацию и документы, подтверждающие предоставление
обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме
электронных образов бумажных документов. (Постановление Правительства РФ от
10.04.2023 № 579).
Третья часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна
содержать предложение участника закупки о цене контракта или предложение участника
закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24
статьи 22 Закона о контрактной системе)
Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки
Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать
заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в
любое время с момента размещения извещения о его проведении
до предусмотренных извещением даты и времени окончания
Срок подачи
срока подачи таких заявок.
Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать
только одну заявку на участие в открытом конкурсе в электронной
форме.
Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в открытом
19.10.2026 г. в 10:00
конкурсе в электронной
форме
Дата рассмотрения и
оценки первых частей
заявок на участие в
Не требуется
открытом конкурсе в
электронной форме
Дата подачи
участниками открытого Не требуется
конкурса в электронной
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
18.5
18.6
19
20
20.1
20.2
20.3
форме предложений о
цене контракта
Дата рассмотрения и
оценки вторых частей
заявок на участие в
21.10.2026 г.
открытом конкурсе в
электронной форме
Дата подведения итогов 22.10.2026 г.
Подача ценовых предложений (предложений о цене контракта
либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной
системе) проводится на электронной площадке в день, указанный
в извещении о проведении открытого конкурса в электронной
форме.
Порядок подачи
Продолжительность приема предложений о цене контракта
предложений о цене
составляет один час.
контракта
Время начала проведения такой процедуры устанавливается
оператором электронной площадки в соответствии со временем
часовой зоны, в которой расположен заказчик.
В случае, если участником закупки не подано предложение,
предусмотренное настоящим пунктом, ценовым предложением
участника закупки считается предложение, содержащееся в
третьей части заявки на участие в закупке.
Внесение изменений в извещение. Разъяснения положений извещения. Отказ от проведения
открытого конкурса
Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении
Внесение изменений в
закупки не позднее чем за один рабочий день до даты окончания
извещение
срока подачи заявок на участие в закупке
Даты начала и окончания
предоставления
Дата начала предоставления разъяснений: с даты публикации
участникам закупки
извещения
разъяснений положений Дата окончания предоставления разъяснений: 16.10.2026 г.
извещения
Любой участник закупки, зарегистрированный в единой
информационной системе, вправе направить с использованием
электронной площадки заказчику не более чем три запроса о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки
при проведении электронного конкурса и электронного аукциона
не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на
участие в закупке. Не позднее одного часа с момента поступления
Порядок предоставления такого запроса оператор электронной площадки направляет его с
участникам закупки
использованием электронной площадки заказчику. Не позднее
разъяснений положений двух дней со дня, следующего за днем поступления заказчику
извещения об
запроса о даче разъяснения положений извещения об
исуществлении закупки. осуществлении закупки, заказчик формирует с использованием
единой информационной системы, подписывает усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика, и размещает в единой информационной системе
разъяснение положений извещения об осуществлении закупки с
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки,
от которого поступил такой запрос. Такие разъяснения не должны
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
изменять суть извещения об осуществлении закупки.
III. Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта
Размер обеспечения заявки предусмотрен извещением
Порядок обеспечения заявок:
21
21.1.
Размер обеспечения
заявок на участие в
открытом конкурсе в
электронной форме
Условия независимой
гарантии,
предоставляемой в
качестве обеспечения
заявки
Обеспечение заявки может предоставляться в виде денежных
средств или независимой гарантии. Выбор способа обеспечения
заявки осуществляется участником закупки.
Обеспечение заявки в виде денежных средств предоставляется в
соответствии с правилами и порядком, определенными
оператором электронной площадки с использованием
специального счета, открытого участником закупки в одном из
банков, предусмотренных пп. «а» п. 1 ч. 5 ст. 44 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ»
Обеспечение заявки в виде независимой гарантии предоставляется
в соответствии с условиями настоящей информационной карты.
Участники закупки, являющиеся юридическими лицами,
зарегистрированными на территории государства - члена
Евразийского экономического союза, за исключением Российской
Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами
государства - члена Евразийского экономического союза, за
исключением Российской Федерации, вправе предоставить
обеспечение заявок в виде денежных средств, которые вносятся
участниками закупки на счет, указанный заказчиком в извещении
об осуществлении закупки, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику. (Постановление
Правительства РФ от 10.04.2023 № 579).
Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком,
государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», фондами
содействия кредитованию, Евразийским банком развития (если
участник закупки является юридическим лицом,
зарегистрированным на территории государства - члена
Евразийского экономического союза, за исключением Российской
Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином
государства - члена Евразийского экономического союза, за
исключением Российской Федерации), для целей обеспечения
заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям
статьи 45 Федерального закона, постановления Правительства
Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005.
Независимая гарантия должна в том числе содержать:
- указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не
позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем
получения гарантом требования заказчика (бенефициара),
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при
отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
требования.
Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения заявки, должен составлять не менее чем месяц с даты
окончания срока подачи заявок.
Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в
качестве обеспечения заявки представлена в Приложении № 1 к
информационной карте конкурса в электронной форме.
Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен
извещением
22
23
Размер обеспечения
исполнения контракта
Условия обеспечения
исполнения контракта
Если участником закупки предложена цена контракта, которая на
25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы,
услуги, которая на 25 и более процентов ниже начальной суммы
цен указанных единиц, участник предоставляет обеспечение
исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных
статьей 37 Закона о контрактной системе.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45
Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств
на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом
требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Закона о контрактной системе.
Срок внесения обеспечения – до момента заключения контракта.
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта:
Наименование заказчика: Государственное казенное учреждение
города Москвы - Центр организации дорожного движения
Правительства Москвы
Реквизиты:
ИНН: 7710350884
КПП: 772201001
Лицевой счет: 2178031000450168
Счет №: 03222643450000007300, БИК: 004525988 в ОКЦ № 1 ГУ
Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва, корр.
счет: 40102810545370000003.
Особенности внесения: Контракт заключается после
предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в
виде 1. Независимой гарантии, соответствующей требованиям
ст.45 от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и ПП РФ от 08.11.2013 г. № 1005.
Независимая гарантия должна включать условие об обязанности
гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,
следующего за днем получения гарантом требования заказчика
(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных ГК РФ оснований для
отказа в удовлетворении этого требования. 2. Внесение денежных
средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии
с законодательством РФ учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику. - В случае, если участником закупки, с
которым заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении
исполнения контракта к такому участнику не применяются. В
случае, если участником закупки предложена цена контракта,
сниженная на 25 и более процентов от НМЦК, применяются
антидемпинговые меры в соответствии с частью 1,2 статьи 37
Закона о контрактной системе. Срок действия независимой
гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, не менее чем на один месяц, в том числе
в случае его изменения в соответствии со ст. 95 указанного
закона. Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. Срок внесения обеспечения - до момента
заключения контракта.
Получатель: Департамент финансов города Москвы (ГКУ ЦОДД
л/с № 2178031000450168)
24
Требования к
независимой гарантии
Требования к независимой гарантии утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005
«О независимых гарантиях, используемых для целей
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Независимая гарантия оформляется в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Гаранта на
условиях, определенных гражданским законодательством и ст. 45
Федерального закона. Независимая гарантия должна быть
безотзывной и должна содержать обязательства Гаранта
выплатить Бенефициару сумму Гарантии или ее часть, а именно:
- обязательство уплатить сумму неустойки (штрафа, пеней)
предусмотренных контрактом;
- обязательство уплатить сумму в размере авансового платежа
(если выплата авансового платежа предусмотрена условиями
контракта) при условии если бенефициаром предъявлено
требование о возврате авансового платежа принципалу и оно им
не выполнено.
Независимая гарантия должна в том числе содержать указание на
то, что все споры по независимой гарантии подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
качестве обеспечения исполнения контракта представлена в
Приложении № 2 к информационной карте конкурса в
электронной форме.
25
26
27
28
29
30
31
Информация о
банковском
Не установлено
сопровождении
контракта
Заказчик при
определении поставщика
(подрядчика,
исполнителя) вправе
установить в извещении
об осуществлении
закупки требование к
поставщику (подрядчику,
исполнителю), не
являющемуся субъектом
малого
предпринимательства
или социально
Лот № 1: установлено в размере 70%
ориентированной
некоммерческой
организацией, о
привлечении к
исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
IV. Иные положения
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о
запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления
ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в
соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ
Критерии оценки (показатели, содержание, значимость, порядок оценки) устанавливаются в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604 "Об оценке заявок
на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 2369 и признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации" (далее - Правила оценки заявок).
Заключение контракта по результатам открытого конкурса в электронной форме: контракт
заключается в порядке, предусмотренном ст. 51 Закона о контрактной системе.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой
участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Последствия признания Последствия признания конкурса несостоявшимся, основания и
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
конкурса
несостоявшимся
действия Заказчика указаны в статье 52 Закона о контрактной
системе
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение к информационной карте
конкурса в электронной форме
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента
размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания
срока подачи заявок на участие в закупке.
- Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной
системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой
заявки оператору электронной площадки;
- При проведении электронных процедур документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта
1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, а также подтверждающие соответствие участника
закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при
наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные
подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются
участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления)
заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на
электронной площадке.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение № 1 к информационной карте
конкурса в электронной форме
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке товара, работы,
услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Дата выдачи
Номер независимой
гарантии
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта
Идентификационный код гаранта
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты гаранта
Полное наименование принципала
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты принципала
ИНН
КПП
БИК
по
ОКТМО
ИНН
КПП
по
ОКТМО
Государственное казенное
ИНН
7710350884
учреждение города Москвы - Центр
Полное наименование бенефициара
772201001
организации дорожного движения КПП
Правительства Москвы
111033, Г.Москва, УЛ.
ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Дом
Место нахождения, телефон, адрес
по
(Корпус/строение) Д. 4, СТР. 2, +7
45388000
электронной почты бенефициара
ОКТМО
(495) 361-79-40,
placing@transport.mos.ru
Информация о закупке, для обеспечения заявки на участие в которой предоставляется независимая
гарантия
Идентификационный код закупки
262771035088477220100101400010000244
Выполнение работ по модернизации Динамической
Наименование объекта закупки
транспортной модели города Москвы (ДТМ)
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Наименование валюты
Российский рубль
по ОКВ
643 (RUB)
Срок вступления независимой
гарантии в силу
Срок действия независимой гарантии
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств по
заключению контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в случае
признания принципала в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон) победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или иным
участником закупки, с которым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
заключается контракт).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случаях, предусмотренных пунктом 7 части 10 и частью 13 статьи 44 Федерального
закона, вправе до окончания срока действия настоящей независимой гарантии предъявить в размере
обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации
о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), требование
об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование).
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу:
_________.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар
направляет требование гаранту в форме электронного документа) ________.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием
направить гаранту документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по
независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по
независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
бенефициара).
8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляется оригинал
предусмотренного пунктом 7 настоящей независимой гарантии документа или заверенная
бенефициаром его копия. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия
такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в
форме электронного документа предусмотренный пунктом 7 настоящей независимой гарантии
документ представляется в форме электронного документа или в форме электронного образа
бумажного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени бенефициара.
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей
независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить бенефициару всю денежную сумму по настоящей независимой гарантии
не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в
удовлетворении этого требования.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня
поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты
требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару
неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей
независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей
независимой гарантии бенефициару, несет гарант.
14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
15. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не
могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии
может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.
16. Дополнительные условия.
Уполномоч
енное лицо
(должность) (подпись)
гаранта
(расшифров
ка подписи)
"__" _________20 __ г.
Лист N
Всего листов
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение № 2 к информационной карте
конкурса в электронной форме
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
исполнения контракта
Дата выдачи
Номер независимой
гарантии
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта
Идентификационный код гаранта
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты гаранта
ИНН
КПП
БИК
по ОКТМО
Полное наименование принципала
ИНН
КПП
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты принципала
по ОКТМО
Г о с у д а р с т в е н н о е к а з е н н о е ИНН
7710350884
учреждение города Москвы Полное наименование бенефициара
772201001
Центр организации дорожного КПП
движения Правительства Москвы
111033, Г.Москва, УЛ.
ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Дом
Место нахождения, телефон, адрес
(Корпус/строение) Д. 4, СТР. 2, +7 по ОКТМО 45388000
электронной почты бенефициара
(495) 361-79-40,
placing@transport.mos.ru
Информация о закупке, для обеспечения контракта, заключаемого при осуществлении которой,
предоставляется независимая гарантия
Идентификационный код закупки
262771035088477220100101400010000244
Выполнение работ по модернизации Динамической
Наименование объекта закупки
транспортной модели города Москвы (ДТМ)
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Наименование валюты
Российский рубль
по ОКВ
643 (RUB)
Срок вступления независимой
гарантии в силу
Срок действия независимой гарантии
1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств,
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
предусмотренных контрактом, заключенным с бенефициаром, включающих в том числе
обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств,
обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить
требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены
контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных бенефициаром, но не превышающем
размер обеспечения исполнения контракта и сумму независимой гарантии.
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу:
________.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар
направляет требование гаранту в форме электронного документа) ______.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием
направить гаранту:
а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата
аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения
принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями
контракта (если требование по настоящей независимой гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей
независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по
настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном
реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
бенефициара).
8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляются
оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или
заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия
такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в
форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии
документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени бенефициара.
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей
независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в
размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения
гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии,
при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для
отказа в удовлетворении этого требования.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня
поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты
требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару
неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей
независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей
независимой гарантии бенефициару, несет гарант.
14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
15. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не
могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии
может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.
16. Настоящая независимая гарантия вступает в силу, обязанности по договору предоставления
настоящей независимой гарантии подлежат исполнению со дня заключения контракта, для
обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия.
17. Дополнительные условия.
Уполномоч
енное лицо
(должность) (подпись)
гаранта
(расшифров
ка подписи)
"__" _________20 __ г.
Лист N
Всего листов
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

=== ФАЙЛ: !! В помощь участникам закупок | docs/0173200001426001930/!! В_помощь_участникам_закупок.pdf
Памятка
для поставщика (подрядчика, исполнителя)
по электронному исполнению контракта
Заключенный по итогам данной закупки контракт предусматривает осуществление приемки
в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков» в порядке,
установленном совместным приказом Главного контрольного управления города Москвы и
Департаментом города Москвы по конкурентной политике от 24.05.2022 № 28/70-01-52/22 в
соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктом
2.5.4 постановления Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП.
Поставщик
1
2
Регистрация в АИС «Портал поставщиков»
Возможность формирования документов приемки товаров, работ,
услуг по контрактам заказчиков города Москвы появится после
регистрации организации и уполномоченных лиц в АИС «Портал
поставщиков».
Формирование документа исполнения
Создание исполнения в АИС «Портал поставщиков» подразумевает
использование (выбор из уже существующих, либо заведение
новой) Стандартной товарной единицы (СТЕ) под каждую позицию
спецификации контракта. С порядком создания СТЕ можно
ознакомиться по ссылке.
3
Направление в ЕИС документа исполнения для подписания
поставщиком
После нажатия в АИС «Портал поставщиков» на кнопку «Перейти
к подписанию» открывается новая вкладка браузера с
отображением страницы документа приемки в ЕИС.
4
Автоматическое открытие модального окна ЕИС для подписания
документа исполнения с Портала поставщиков и его
автоматическая отправка заказчику
Дата отправки в ЕИС = дата подписания в ЕИС.
5
Рассмотрение и подписание заказчиком документов приемки
Заказчик осуществляет полную либо частичную приемку,
направляет уведомление об уточнении или мотивированный отказ.
Заказчик
Бухгалтерские
системы заказчика,
ЕИС
Дополнительная информация:
- Инструкция по формированию документов приемки
- Полное руководство пользователя по электронному исполнению контрактов
- Видео-инструкции в телеграмм-канале

=== ФАЙЛ: 1930 ответ на запрос_ 191852 | docs/0173200001426001930/1930 ответ на запрос_ 191852.pdf
Предмет закупки:
Выполнение работ по модернизации Динамической транспортной модели города Москвы (ДТМ)
Реестровый номер закупки: 0173200001426001930
ЗАПРОС № 191852 от «07» октября 2026 г.
ТЕКСТ ЗАПРОСА:
Уважаемый заказчик, просим разъяснить следующие вопросы.
1. Организация работ и доступ
1.1. Просим подтвердить корректность объема 43,51 человеко-месяца для выполнения работ
на этапе 1 при сроке 16 календарных дней и допустимую численность команды. 1.2.
Допускается ли разработка СПО в режиме удаленной работы? Если да, то какие требования
предъявляются к Подрядчику?
1.3. Допускается ли выполнение работ по контракту с использованием средств удаленного
доступа, или обязательно физическое присутствие сотрудников Исполнителя на территории
Заказчика?
1.4. Какие технические средства и программное обеспечение требуются для организации
удаленного доступа сотрудников Исполнителя? Кто является поставщиком данных средств и
как будет организовано взаимодействие?
1.5. Предоставляются ли Заказчиком лицензии на ПО, необходимое для выполнения работ по
миграции?
1.6. В каких средах и с какими правами доступа Подрядчик сможет работать?
2. Инфраструктура и архитектура
2.1. Согласно Приложению 1 к ТЗ «Оборудование, материально-технические средства и
технологические ресурсы предоставляются Заказчиком: Да.», просим уточнить, какое
оборудование/вычислительные мощности предоставляются Заказчиком?
2.2. Уточните текущую конфигурацию серверов Системы и их назначение.
2.3. Имеется ли актуальная информация по архитектуре Системы и будет ли она передана
Подрядчику?
2.4. Каким образом организована СХД в настоящий момент? Планируются ли работы по
миграции данных на новое хранилище?
2.5. Состав инфраструктурного ПО с указанием мажорных версий (брокеры сообщений, БД,
хранилища данных).
2.6. Уточните перечень используемого СПО/ППО на серверах Системы.
2.7. Уточните требования к использованию ПО.
3. Исходный код и технологии
3.1. Будет ли передан Подрядчику актуальный исходный код Системы?
3.2. Укажите используемые в Системе языки программирования, основные фреймворки и
библиотеки, а также их версии.
4. Миграция данных
4.1. В ТЗ указано, что миграция данных осуществляется на вычислительные мощности
Подрядчика. Просим уточнить: имеется в виду Исполнитель работ по данному контракту?
5. Мониторинг и SLA
5.1. В ТЗ есть требование по мониторингу серверов Системы. Просим уточнить, на чьей
стороне (Заказчика или Исполнителя) должна быть развернута инфраструктура мониторинга?
5.2. Организован ли в настоящий момент мониторинг Системы и будет ли предоставлен к нему
доступ Исполнителю?
5.3. В случае инцидента, выявленного при мониторинге, просим уточнить наличие SLA на
устранение.
6. Безопасность ПО (ГОСТ Р 56939-2024)
1
6.1. В части требований ГОСТ Р 56939-2024 (Разработка безопасного ПО): требуются ли
отчеты о проведении статического, динамического анализа кода и анализа сторонних
компонентов (SAST, DAST, SCA)?
6.2. Согласно требованиям к Этапу 2 потребуется актуализация документа «Модель угроз и
нарушителя информационной безопасности Систем». В случае выявления угроз потребуются
ли работы по их устранению в рамках текущего ГК?
6.3. Если да, то согласно п.5 «Аттестация Системы в рамках указанных работ не
предусмотрена». Будет ли актуально указанное требование в случае выявления и устранения
угроз?
7. Интеграции и API
7.1. Просим предоставить актуальные API-спецификации для интеграций с ВИС
«ПРОСобытие» и ВИС «АСУТСРиОДД».
7.2. Будут ли указанные системы (ВИС «ПРОСобытие» и ВИС «АСУТСРиОДД») доступны
для тестирования на период выполнения работ?
7.3. Просим уточнить граф ДТМ / ребро графа ДТМ — потребуется рассчитывать в Системе
или данные поступают в рамках взаимодействия с внешней ИС? Если данные рассчитываются
внутри Системы — будут ли предоставлены методики расчета?
8. Тестирование
8.1. В п.3.4.3.1 приведены требования к проведению тестирования. Просим уточнить:
• Будут ли предоставлены сценарии для реализации скриптов нагрузочного тестирования
и существующие скрипты НТ? Соответствует ли текущая версия системы целевым
показателям?
• Будут ли предоставлены существующие тест-кейсы для проведения функционального
и регрессионного тестирования или сценарии для их создания?
• Потребуется ли разработка и проведение автотестирования Системы? Если да, просим
привести требования к их проведению, в т.ч. к объему тестового покрытия.
9. Лицензии
9.1. Будет ли Подрядчику предоставлен доступ к проприетарному ПО (СУБД, среда
разработки, средства моделирования), используемому в текущей ДТМ, за счёт Заказчика, или
Подрядчик обязан приобретать лицензии самостоятельно?
9.2. Просим подтвердить, что Заказчик предоставляет все необходимые лицензии на
общесистемное ПО (ОС, СУБД, средства разработки) на весь срок выполнения работ, включая
гарантийный период.
9.3. В случае если для выполнения работ требуется приобретение лицензий на
специализированное ПО (например, средства транспортного моделирования) — за чей счёт
осуществляется их приобретение и передаются ли они Подрядчику во временное пользование?
ОТВЕТ НА ЗАПРОС:
1. Организация работ и доступ
1.1. Да, подтверждаем. Численность необходимых сотрудников для выполнения работ
определяется Подрядчиком самостоятельно.
1.2. Да, допускается. Требования в соответствии с ТЗ. (указать конкретный пункт ТЗ)
1.3. Да, допускается.
1.4. Удаленный доступ для выполнения работ предоставляется VipNet/СКДПУ. VipNet на
стороне Заказчика организует Заказчик, на стороне Подрядчика – Подрядчик. Доступ через
СКДПУ организует Заказчик.
1.5. Нет, отдельные лицензии не предоставляются.
1.6. В средах разработки и тестирования с полными правами, в средах опытной и
промышленной эксплуатации с правами, необходимыми для разработки, разворачивания и
настройки ПО.
2. Инфраструктура и архитектура
2.1. В соответствии с п. 6.1 ТЗ.
2
2.2. Конфигурация серверов Системы и их назначение является конфиденциальной, будет
предоставлена после заключения контракта.
2.3. Да, информация по архитектуре системы будет передана.
2.4. Информация об организации СХД является конфиденциальной, будет предоставлена
после заключения контракта. Работы по миграции данных на новое хранилище не
предусмотрены.
2.5. Состав инфраструктурного ПО является конфиденциальной, будет предоставлена после
заключения контракта.
2.6. Перечень используемого СПО/ППО является конфиденциальной, будет предоставлена
после заключения контракта. Состав подсистем указан в п. 2.2 ТЗ.
2.7. В соответствии с п. 6.2. ТЗ.
3. Исходный код и технологии
3.1. Да, будет передан, в соответствии с п. 3.4.2.1 ТЗ.
3.2.
–
для
разработки
сервисов:
C#,
C++
–
для
разработки
web-интерфейсов:
JavaScript
–
интерпретатор:
Python
3
Исходный код будет предоставлен в соответствии с п. 3.4.2.1 ТЗ.
4. Миграция данных
4.1. Да.
5. Мониторинг и SLA
5.1. Инфраструктура мониторинга должна быть развернута на стороне Заказчика.
5.2. Мониторинг системы организован, доступ Исполнителю может быть предоставлен по
согласованию с Заказчиком в рамках исполнения Контракта.
5.3. Требования к мониторингу указаны в п. 2.4.3 ТЗ.
6. Безопасность ПО (ГОСТ Р 56939-2024)
6.1. Да, требуется в соответствии с ГОСТ Р 56939-2024.
6.2. В соответствии с п. 5.2 ТЗ.
6.3. Да, будет актуально. Аттестация Системы в рамках указанных работ не
предусмотрена.
7. Интеграции и API
7.1. API-спецификации для интеграций с ВИС «ПРОСобытие» и ВИС «АСУТСРиОДД» будут
разработаны в рамках контракта.
7.2. Да, указанные системы будут доступны.
7.3. Данные поступают в рамках взаимодействия с внешней ИС.
8. Тестирование
8.1. - П. 3.4.3.1 не подразумевает предоставление скриптов нагрузочного тестирования. На
основе отчета и протокола нагрузочного тестирования принимается решение о
соответствии текущей версии системы целевым показаниям.
- П. 3.4.3.1 не подразумевает предоставление тест-кейсов для проведения функционального и
регрессионного тестирования. Сценарии для их создания будут предоставлены в рамках
документа «Программа и методика приемочных испытаний».
- Нет не потребуется.
9. Лицензии
9.1. Будет предоставлен за счет Заказчика.
9.2. Подтверждаем.
9.3. Для выполнения работ специализированное ПО не требуется. Алгоритмы моделирования
должны быть разработаны в рамках контракта.
3
