=== ФАЙЛ: Техническое задание | docs/0173200001426001941/Техническое_задание_16679642-1.pdf
Приложение №_____________
к Контракту №_____________
от «_____» ___________20__ г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по созданию специального программного обеспечения информационной системы
«Паноптикум»
1. Общая информация об объекте закупки
1.1. Объект закупки: Выполнение работ по созданию специального программного обеспечения
информационной системы «Паноптикум».
1.2. Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 02.27.06 РАБОТЫ/РАБОТЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИКЛАДНЫХ
ЗАДАЧ/РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ.
1.3. Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно
Приложению 1.
1.4. Место выполнения работ: согласно Приложению 1.
1.5. Объем работ: согласно Приложению 1.
1.6. Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.
1.7. Приложения к Техническому заданию:
– Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».
– Приложение 2. – «Форма Акта приема-передачи исключительных прав»;
– Приложение 3. – «Форма Акта о завершении приемочных испытаний СПО ИС
«Паноптикум»;
– Приложение 4. – «Форма заявки на выполнение работ».
Термины и определения
Термин
Общее программное
обеспечение
Специальное программное
обеспечение
Автоматизированная
система (информационная
система)
Абонент (абонент
спецучета)
Календарные дни
Конечный пользователь
Расшифровка
часть программного обеспечения автоматизированной системы,
представляющая собой совокупность управляющих и обрабатывающих
программ, предназначенных для планирования и организации
информационно-вычислительного процесса в автоматизированной
системе, автоматизации программирования и отладки программ. ГОСТ
Р 59853-2021
часть программного обеспечения автоматизированной системы,
представляющая собой совокупность программ, разработанных при
развитии данной системы. ГОСТ Р 59853-2021
система, состоящая из комплекса средств автоматизации,
реализующего информационную технологию выполнения
установленных функций, и персонала, обеспечивающего его
функционирование. ГОСТ Р 59853-2021
подозреваемый, обвиняемый или осужденный
дни, которые включают в себя выходные дни (суббота, воскресенье), а
также нерабочие и официальные праздничные дни
Федеральная служба исполнения наказаний
Перечень сокращений
1
Сокращение
АРМ
АРМПП
БИК
ДИЗО
ЕПКТ
ИНН
ИС
ИУ
ИЦ
Коэффициент МТ 1
Коэффициент МТ 2
Коэффициент МТ 4
Коэффициент МТ 8
КП
КПП
ЛД
МВД России
НСИ
ОВД
ОИВ
ОКПО
ОС
пенитенциарная система
ПК АКУС
ПКТ
ПО
РИД
РФ
СВО
СИЗО
СМЭВ
Спецучет
СПО
СУБД
Определение / Расшифровка
автоматизированное рабочее место
автоматизированное рабочее место пенитенциарного психолога
банковский идентификационный код
дисциплинарный изолятор
единое помещение камерного типа
идентификационный номер налогоплательщика
информационная система «Паноптикум»
исправительное учреждение
исправительный центр
Коэффициент трудоемкости «Требуемая надежность информационной
системы» (МТ 1) согласно распоряжению Департамента
информационных технологий города Москвы и Департамента
экономической политики и развития города Москвы от 21.09.2023 №
ДПР-Р-18/23/64-16-504/23
Коэффициент трудоемкости «Среда разработки» (МТ 2) согласно
распоряжению Департамента информационных технологий города
Москвы и Департамента экономической политики и развития города
Москвы от 21.09.2023 № ДПР-Р-18/23/64-16-504/23
Коэффициент трудоемкости «Сложность информационной системы»
(МТ 4) согласно распоряжению Департамента информационных
технологий города Москвы и Департамента экономической политики
и развития города Москвы от 21.09.2023 № ДПР-Р-18/23/64-16-504/23
Коэффициент трудоемкости «Сложность аналитической деятельности
и проектирования» (МТ 8) согласно распоряжению Департамента
информационных технологий города Москвы и Департамента
экономической политики и развития города Москвы от 21.09.2023 №
ДПР-Р-18/23/64-16-504/23
колония-поселение
код причины постановки на учет
личное дело
Министерство внутренних дел Российской Федерации
нормативно-справочная информация
органы внутренних дел
орган исполнительной власти
общероссийский классификатор предприятий и организаций
операционная система
совокупность государственных учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания и иные меры уголовно-правового характера
программные комплексы автоматизированного картотечного учета:
осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы (ПК АКУС ИК); лиц, содержащихся в
следственных изоляторах (ПК АКУС СИЗО); спецконтингента в
уголовно-исполнительных инспекциях (ПК АКУС УИИ)
помещение камерного типа
программное обеспечение
результаты интеллектуальной деятельности
Российская Федерация
совет воспитателей отряда
следственный изолятор
Система межведомственного электронного взаимодействия
Специальный учет
специальное программное обеспечение
система управления базами данных
2
ТБУ
ТЗ
ТЗ-1
ТО
ТСК
УВД
УДО
УИИ
УИС
УИК РФ
уровень базы данных
уровень backend
уровень frontend
УФСИН
ФИО
ФСБ России
ФСИН России
ФСТЭК России
ЦА
ЧТЗ
трудовое и бытовое устройство
техническое задание
Техническое задание – приложение к Государственному контракту от
24.05.2024 № ТК578/24 на выполнение работ по созданию
специального программного обеспечения информационной системы
«Паноптикум» в течение 201 календарного дня (реестровый номер
Государственного контракта в Единой информационной системе в
сфере закупок: 2771035088424000078)
территориальный орган Федеральной службы исполнения наказаний –
главное управление, управление, отдел по субъекту Российской
Федерации
технические средства надзора и контроля
управление внутренних дел
условно-досрочное освобождение
уголовно-исполнительная инспекция
уголовно-исполнительная система Российской Федерации
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
организованная в соответствии с определёнными правилами и
поддерживаемая в памяти электронной вычислительной машины
(ЭВМ) совокупность данных, характеризующая актуальное состояние
некоторой предметной области и используемая для удовлетворения
информационных потребностей пользователей. Данные в базе данных
должны быть логически структурированы и систематизированы с
целью обеспечения возможности их эффективного поиска и обработки
в информационной системе. База данных обеспечивает
долговременное хранение информации, обрабатываемой в
информационной системе. В информационных системах база данных,
как правило, размещается на серверной ЭВМ
уровень доступа к данным, внутренняя (серверная) часть
информационной системы, которая скрыта от пользователя и отвечает
за взаимодействие с базой данных и обработку бизнес-логики.
Является связующим звеном между frontend’ом и базой данных.
Программный код уровня backend исполняется, как правило, на
серверной ЭВМ
уровень представления интерфейса пользователя, внешняя
(клиентская) часть информационной системы, с которой
взаимодействует пользователь. Как правило, frontend взаимодействует
с backend’ом и напрямую с базой данных не взаимодействует.
Программный код уровня frontend отвечает за создание элементов
интерфейса пользователя и исполняется, как правило,
непосредственно на пользовательской ЭВМ. В web-приложениях для
отображения интерфейса пользователя используется
специализированное прикладное программное обеспечение – браузер
территориальный орган Федеральной службы исполнения наказаний –
главное управление, управление, отдел по субъекту Российской
Федерации
фамилия, имя, отчество
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
центральный аппарат
частное техническое задание
3
ШПО
ШИЗО
ЭВМ
DBLink
HTTP
HTTPS
IP
JDBC
JSON
SQL
TCP
школа подготовки к освобождению
штрафной изолятор
электронно-вычислительная машина
расширение СУБД PostgreSQL, обеспечивающее подключение к
другим базам данных непосредственно из текущей сессии
(от англ. Hypertext Transfer Protocol) протокол передачи
гипертекстовых документов
(от англ. Hypertext Transfer Protocol Secure) расширение протокола
HTTP, поддерживающее шифрование
(от англ. Internet Protocol) интернет-протокол или адресный протокол
(от англ. Java Database Connectivity) платформенно независимый
промышленный стандарт взаимодействия Java-приложений с
различными системами управления базами данных
(от англ. JavaScript Object Notation) текстовый формат обмена
данными, основанный на JavaScript
(от англ. Structured Query Language) декларативный язык
программирования, применяемый для создания, модификации и
управления данными в реляционных базах данных
(от англ. Transmission Control Protocol) протокол управления
передачей
2. Стандарт работ
2.1 Характеристики состояния объекта закупки
2.1.1 Область применения
Специальное программное обеспечение информационной системы «Паноптикум» (далее – СПО)
применяется в сфере деятельности, связанной с исполнением уголовных наказаний. СПО
применяется в составе планируемой к развитию автоматизированной информационной системы
персонифицированного учета подозреваемых, обвиняемых и осужденных уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации «Паноптикум».
2.1.2 Назначение разработки
СПО предназначено для обеспечения автоматизированного персонифицированного учета сведений о
лицах, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и осужденных за совершение
преступлений (далее – абоненты).
Пользователями СПО являются учреждения и органы УИС: СИЗО, ИУ, УИИ, ИЦ, УФСИН, ЦА
ФСИН России.
2.2 Требования к специальному программному обеспечению
2.2.1 Общие требования
Создание СПО должно основываться на следующих принципах:
– реализация централизованного банка данных;
– применение однократной идентификации физического лица – абонента;
– централизованное ведение нормативно-справочной информации;
4
– применение актуальных на дату заключения Государственного контракта подходов и технологий.
Реализация централизованного банка данных обеспечивает хранение всей информации в едином
федеральном банке данных (исключено использование отдельных банков данных учреждений или
региональных управлений ФСИН России).
Применение однократной идентификации физического лица – абонента обеспечивает присвоение
одному абоненту одного (уникального) идентификатора.
Информация в отношении абонента вводится один раз и впоследствии подлежит исключительно
дополнению и уточнению новыми сведениями.
Должен быть предусмотрен механизм логического соединения записей об одном и том же лице, если
информация об этом лице была введена многократно – ошибочно или по иным причинам.
Централизованное ведение нормативно-справочной информации – справочников и классификаторов
– обеспечивает использование одной и той же НСИ во всех учреждениях ФСИН России.
Ведение отдельных разделов справочников, в которых информация является уникальной для
каждого учреждения, допускается осуществлять непосредственно в учреждениях УИС.
Применение подходов и технологий предусматривает модернизацию СПО, созданного на базе вебтехнологий. Работа СПО строится на 3-х уровнях:
– уровень базы данных;
– уровень backend (внутренняя (серверная) часть);
– уровень frontend (внешняя (клиентская) часть).
В состав СПО входят следующие компоненты:
– модуль «Учет абонентов» (модернизируется);
– модуль «Нормативно-справочная информация» (модернизируется);
– модуль «Центральная база данных» (модернизируется);
– модуль «Обеспечение информационной безопасности» (модернизируется);
– модуль «Информационное взаимодействие» (создается).
2.2.2. Коэффициенты МТ
Модернизируемое СПО разработано в соответствии с ТЗ-1.
В ТЗ-1, в соответствии с совместным распоряжением Департамента информационных технологий
города Москвы и Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.02.2018 №
64-16-89/18/3-р и совместным распоряжением Департамента информационных технологий города
Москвы и Департамента экономической политики и развития города Москвы от 21.09.2023 № ДПРР-18/23/64-16-504/23, для целей заполнения коэффициентов МТ1, МТ4, МТ8 была произведена
классификация ИС.
Коэффициент МТ 1
В соответствии с ТЗ-1 ИС классифицирована (коэффициент MT1) как общегородская
5
информационная система.
Коэффициент МТ 2
В соответствии с ТЗ-1 ИС по уровню оценки трудоемкости классифицирована (коэффициент MT2)
как система высокого уровня.
С целью снижения рисков отрицательного влияния нового или модернизируемого функционала СПО
на работающую ИС по-прежнему должно быть предусмотрено использование 4 контуров (сред):
среда разработки; среда тестирования; среда опытной эксплуатации («превью» среда) и среда
промышленной эксплуатации («продакшн» среда).
Коэффициент МТ 4
В соответствии с ТЗ-1 ИС классифицирована (коэффициент MT4) как информационная система,
содержащая информационно-аналитический функционал.
Коэффициент МТ 8
Модель архитектурно-технического решения развиваемой ИС разработана ранее в соответствии с
ТЗ-1. При этом потребуется разработка новой подсистемы ИС – модуля «Информационное
взаимодействие», а также модернизация ранее разработанных модулей в целях автоматизации новых
бизнес-процессов. Для этого будет необходимо вносить изменения в существующую модель
архитектурно-технического решения ИС.
Обновленная модель архитектурно-технического решения должна быть передана Заказчику как
результат интеллектуальной деятельности (РИД).
Таким образом, развиваемая ИС по уровню оценки сложности аналитической деятельности и
проектирования (коэффициент MT8) относится к среднему уровню сложности.
Характеристики компонентов СПО приведены в таблице 1 .
Таблица 1 – Характеристики компонентов СПО
Наименование
компонента
Модуль «Учет
абонентов»
Модуль «Нормативносправочная
информация»
Модуль «Центральная
база данных»
Решаемые задачи
Класс
Управление
Информационноперсонифицирован-ными аналитический,
сведениями об абонентах управляющий
Управление нормативно- Обеспечение
справочной информацией деятельности ОИВ,
портал, прочая
(справочники и
классификаторы)
ИнформационноОбработка, хранение и
предоставление сведений аналитический,
об абонентах и системных управляющий
6
Размещение
компонента на
мобильных
устройствах
Частота
обновления
платформы
(выход
обновления ОС
либо СУБД)
Нет
Не чаще чем 1
раз в 12 месяцев
Нет
Не чаще чем 1
раз в 12 месяцев
Нет
Не чаще чем 1
раз в 12 месяцев
данных СПО
Модуль «Обеспечение
информационной
безопасности»
Модуль
«Информационное
взаимодействие»
Управления учетными
записями пользователей.
Назначение и изменения
прав доступа.
Обеспечение
информационного
взаимодействия с иными
ведомственными и
внешними
информационными
системами
Обеспечение
деятельности ОИВ,
портал, прочая
Нет
Не чаще чем 1
раз в 12 месяцев
Обеспечение
деятельности ОИВ,
портал, прочая
Нет
Не чаще чем 1
раз в 12 месяцев
2.3 Требования к надежности
Надежность СПО в процессе эксплуатации должна строиться на принципах масштабируемости и
отказоустойчивости программных и технических средств и компонентов, обеспечивающих
функционирование СПО.
Меры по обеспечению надежности должны предусматривать резервирование (дублирование) уровня
backend (внутренняя (серверная) часть) и уровня базы данных.
Меры по обеспечению надежности СПО должны обеспечивать выполнение следующих требований:
– функционировать круглосуточно в непрерывном режиме, исключая время проведения работ по
модернизации и проведения технического обслуживания, требующего остановку технических
средств;
– сохранять работоспособность при отказе или выходе из строя одного или нескольких компонентов
комплекса технических средств путем резервирования каждого из компонентов.
Работа СПО не должна приводить к:
– нарушению целостности вводимой, хранимой и выводимой информации;
– нарушению работоспособности ПО (ОС, СУБД и т. п.), на базе которого должно функционировать
СПО.
При разработке функционала СПО должны быть реализованы меры в виде форматно-логического
контроля в целях минимизации ошибок эксплуатационного персонала. Выход из строя одного из
АРМ или нарушение работы канала связи между АРМ и сервером не должны приводить к
прекращению функционирования СПО.
2.4 Условия эксплуатации
СПО предусматривает функционирование и предоставление доступа к хранимым данным в режиме
365 (366) дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки за исключением перерывов на техническое
обслуживание и обновление ПО.
2.5 Требования к техническому обеспечению
7
В соответствии с п. 2.4.4 ГОСТ 19.201-78, указанным в п. 7.22, СПО совместимо с техническими
средствами, обладающими следующими характеристиками:
- серверный кластер:
1) количество процессорных ядер: 48 ед. и более;
2) архитектура процессорных ядер: x86-64;
3) частота процессорных ядер: 2,4 ГГц и более;
4) количество оперативной памяти: 256 Гбайт и более.
– АРМ:
1) количество процессорных ядер: 4 ед. и более;
2) частота процессорных ядер: 2,4 ГГц и более;
3) количество оперативной памяти: 4 Гбайт и более;
4) пропускная способность сетевого интерфейса: 100 Мбит/с и более;
5) разрешение экрана: 1920 х 1080 пикселей и более.
Примечание – Перечень и характеристики технических средств могут быть уточнены в процессе
разработки.
2.6 Требования к информационной и программной совместимости
Информационный обмен между внутренними компонентами СПО осуществляется с использованием
общепринятых протоколов и технологий: TCP/IP, HTTP(S), JDBC, DBLink, JSON, веб-службы и др.
СПО (backend (внутренняя (серверная) часть); frontend (внешняя (клиентская) часть)) совместимо с
отечественными ОС и офисными приложениями, в качестве основной СУБД должна использоваться
PostgreSQL.
Примечание – Перечень протоколов информационного обмена, а также перечень совместимого ПО
уточняются в процессе разработки.
В качестве основных языков программирования используются языки высокого уровня:
– Java (backend) (внутренняя (серверная) часть);
– JavaScript (frontend) (внешняя (клиентская) часть);
– PL/pgSQL (база данных).
Примечание – Перечень дополнительно используемых языков программирования уточняется в
процессе разработки.
2.7 Требования к защите информации
Создание СПО должно быть выполнено с учетом требований следующих нормативных документов:
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» (п. 7.1 настоящего ТЗ);
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (п. 7.2 настоящего ТЗ);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных» (п. 7.3 настоящего ТЗ);
– Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к
8
порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации
государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных
информации» (п. 7.4 настоящего ТЗ).
В СПО не должны содержаться сведения, относящиеся к государственной тайне.
Каждая из Сторон Государственного контракта обязана обеспечить защиту конфиденциальной
информации и не допускать разглашения полученной конфиденциальной информации в порядке,
предусмотренном Соглашением о неразглашении и защите конфиденциальной информации.
Подрядчик в течение 5 рабочих дней с даты заключения Государственного контракта, но до начала
непосредственного выполнения работ по Государственному контракту, обязан разработать и
представить на согласование Заказчику проект Соглашения о неразглашении и защите
конфиденциальной информации.
В объем работ по данному ТЗ не входят мероприятия по аттестации информационной системы
«Паноптикум» и мероприятия по технической защите конфиденциальной информации,
осуществляемые в рамках эксплуатации ИС. Указанные мероприятия обеспечиваются Заказчиком
самостоятельно.
Работы по данному ТЗ относятся к видам деятельности, требующим наличия лицензии ФСТЭК
России в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 №79
«О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» на
осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, для видов
работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, предусмотренных подпунктом «б».
Положения о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации,
а именно «б» - услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от
несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации в
соответствии с перечнем лицензируемых видов деятельности, ч. 1 ст. 12 Федерального закона от
04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
В случае использования при выполнении работ по ГК электронных сервисов (технических средств,
программ для ЭВМ и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей), предоставляемых третьими лицами (поставщиками
электронных сервисов), Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований постановления
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2026 г. № 1024 «Об утверждении Правил
использования технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз
данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, для обеспечения создания и эксплуатации государственных
информационных систем, иных информационных систем государственных органов».
2.8 Требования к маркировке и упаковке
СПО должно иметь маркировку (обозначение), выполненную в соответствии с требованиями ГОСТ
19.103-77 (п. 7.23 настоящего ТЗ). Требования к упаковке носителя данных с СПО не предъявляются.
2.9 Требования к транспортированию и хранению
Требования к транспортировке и хранению не предъявляются.
2.10 Требования к программной документации
9
Документация должна быть разработана в составе, приведенном в п.3.2.1 (Табл. 2), с учетом
требований нормативных документов комплекса государственных стандартов ГОСТ 19.101-2024
(п. 7.24 настоящего ТЗ) и ГОСТ Р 2.102-2023 (п. 7.25 настоящего ТЗ).
Язык оформления документации – русский.
2.11 Требования к правам на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности
2.11.1. Исключительные права на все РИД, созданные по Государственному контракту, в том числе
РИД, созданные при исполнении гарантийных обязательств, РИД, созданные при выполнении работ
по Контракту, в том числе создание которых прямо не было предусмотрено Контрактом, включая
исключительные права на все промежуточные (не финальные) версии таких РИД, а также права на
получение патентов на такие РИД, принадлежат г. Москве согласно подпункту 1 пункта 4 статьи
1240.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (как РИД необходимые для предоставления
государственных услуг и (или) для осуществления государственных функций) с момента создания
указанных РИД.
Подрядчик вправе использовать указанные в предыдущем абзаце настоящего пункта РИД на
условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии способом воспроизведения,
ограниченного однократной установкой (инсталляцией) и запуском программного обеспечения на
ЭВМ. Права использования предоставляются Подрядчику на срок с момента их создания до момента
подписания Акта приема-передачи исключительных прав на РИД (Приложение № 2 к ТЗ).
Подрядчик обязан:
- создавать РИД исключительно силами работников Подрядчика (субподрядчика), которые создают
РИД в пределах, установленных для указанных работников трудовых обязанностей (служебные
РИД);
- обеспечить создание РИД теми работниками Подрядчика (субподрядчика), с которыми у
Подрядчика (субподрядчика) отсутствуют соглашения о принадлежности этим работникам
исключительных прав на создаваемые ими служебные РИД.
Подрядчик гарантирует, что работники Подрядчика (субподрядчика), являющиеся авторами
создаваемых РИД, не будут претендовать на получение исключительных прав на РИД на
собственное имя.
В случае нарушения обязанностей и (или) гарантий, предусмотренных настоящим пунктом ТЗ,
Заказчик вправе потребовать у Подрядчика уплаты штрафа в размере 5 000 (Пяти тысяч) рублей 00
копеек, а также возмещения убытков в части, не покрытой штрафом.
Подрядчик обязан передать Заказчику:
- подписанный Подрядчиком Акт приема-передачи исключительных прав на РИД, указанных в
абзаце 1 настоящего пункта ТЗ, с выделением стоимости каждого РИД и даты создания РИД по
форме Приложения № 2 к ТЗ и перечень РИД, использованных при создании указанных РИД, с
указанием сведений об их авторах и годах создания каждого РИД;
- перечень всех РИД, необходимых для эксплуатации результатов исполнения Контракта;
- документацию в отношении РИД, указанных в абзаце 1 настоящего пункта ТЗ, в том числе
отчетную, техническую и иную, включая ее электронные версии;
- объектные и исходные коды ПО, являющегося РИД, указанным в абзаце 1 настоящего пункта ТЗ,
их модификации и дополнения;
- экземпляры РИД, указанных в абзаце 1 настоящего пункта ТЗ, на USB флэш-накопителях и на
бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах;
- необходимые для использования РИД, указанных в абзаце 1 настоящего пункта ТЗ, ключи доступа
и (или) пароли, при наличии технических средств защиты;
- сведения и документы, которые в соответствии с требованиями действующих нормативных
правовых актов необходимо представить в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности для государственной регистрации РИД, указанных в абзаце 1
10
настоящего пункта ТЗ.
2.11.2. Подрядчик обязан предоставить г. Москве права на все РИД, необходимые для дальнейшей
эксплуатации созданных по Контракту РИД и других результатов исполнения Контракта в порядке,
установленном законодательством на весь срок действия исключительных прав на такие РИД и в
объеме, достаточном для дальнейшего использования и обслуживания г. Москвой результатов
исполнения Контракта. Соответствующее лицензионное (сублицензионное) соглашение заключается
Заказчиком от имени г. Москвы и должно соответствовать требованиям локальных актов Заказчика,
в том числе к лицензионным (сублицензионным) договорам, и необходимому объему использования.
Указанные в настоящем пункте ТЗ права, принадлежащие третьим лицам, приобретаются
Подрядчиком у соответствующих третьих лиц для предоставления г. Москве.
В случае предоставления прав на РИД по сублицензионнному соглашению Подрядчик обязан
предоставить Заказчику заверенные Подрядчиком копии соответствующих лицензионных
соглашений и (или) иных документов, подтверждающих право Подрядчика заключать указанное
сублицензионное соглашение на соответствующих условиях.
В случае внесения изменений в РИД, права использования которых должны быть предоставлены в
соответствии с лицензионным (сублицензионным) соглашением, и (или) замены таких РИД и (или)
создания обновленных версий таких РИД, в результате исполнения гарантийных или иных
обязательств по ТЗ, Подрядчик предоставляет г. Москве права использования новых РИД,
являющихся результатом изменения (замены, обновления), а также права использования
дополнительного программного обеспечения и иных РИД, необходимых для функционирования
указанных в настоящем абзаце ТЗ РИД, в пределах общей цены Контракта и на условиях настоящего
подпункта ТЗ.
2.11.3. Использование при создании РИД, а также включение в перечень РИД, указанных в п. 2 ТЗ,
любых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Подрядчику и (или) третьим
лицам, в том числе их переработка, может осуществляться только в случае согласования Заказчиком
и предварительного предоставления Заказчику перечня необходимых РИД с указанием авторов и
правообладателей, территории, сроков и способов, а также правовых оснований их использования,
номеров документов, удостоверяющих исключительное право.
Подрядчик урегулирует вопросы правомерного использования объектов, необходимых для создания
РИД, в порядке, указанном в п. 2.11.2 ТЗ. Лицензионное (сублицензионное) соглашение на
предоставление г. Москве прав использования указанных объектов должно включать возможность
использования этих объектов способом переработки в целях исполнения Контракта на
соответствующий срок, а также, если это необходимо для правомерной эксплуатации результатов
исполнения Контракта - иными способами на срок действия исключительных прав на такие объекты.
2.11.4 Все затраты и вознаграждение Подрядчика, связанные с созданием РИД, приобретением,
оформлением прав на РИД Подрядчиком и предоставлением прав на РИД г. Москве, включены в
общую цену Контракта.
2.11.5. Исполнение Подрядчиком обязательств по Государственному контракту должно
осуществляться с соблюдением прав и законных интересов третьих лиц, в том числе авторов и
правообладателей РИД и приравненных к ним средств индивидуализации.
Подрядчик гарантирует, что при исполнении Государственного контракта не нарушены
интеллектуальные и иные права третьих лиц, включая авторов и иных правообладателей объектов
интеллектуальных прав.
Подрядчик обязуется надлежащим образом оформить все необходимые отношения и документацию
с третьими лицами, в том числе с авторами и правообладателями результатов интеллектуальной
деятельности, использованных при создании РИД, исключающие любые возможные претензии со
стороны любых третьих лиц в связи с исполнением Государственного контракта и (или)
использованием результатов исполнения Контракта в адрес Заказчика, г. Москвы, в том числе в
отношении способов использования РИД, их переработки.
В случае предъявления третьими лицами, включая авторов и правообладателей объектов
11
интеллектуальных прав, требований к Заказчику и (или) г. Москве в связи с нарушением
Подрядчиком интеллектуальных прав и (или) иных прав третьих лиц в связи с исполнением
Контракта и (или) в связи с использованием результатов исполнения Контракта, Подрядчик
обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать указанные требования, а также возместить
Заказчику и г. Москве связанные с такими требованиями расходы, включая убытки, в полном
объеме.
2.11.6. Подрядчик должен использовать предоставленные Заказчиком РИД только для исполнения
обязательств по Государственному контракту и не вправе использовать их в иных целях,
предоставлять третьим лицам права их использования, а также предоставлять третьим лицам доступ
к ним.
2.11.7. Подрядчик гарантирует, что в течение всего срока действия исключительных прав на РИД,
указанные в п. 2.11.1 ТЗ, реализация г. Москвой (в том числе Заказчиком от имени г. Москвы) таких
прав не будет ограничена в связи с наличием у третьих лиц интеллектуальных прав на РИД,
использованные при создании указанных в п. 2.11.1 ТЗ РИД.
2.11.8. Подрядчик обеспечит возможность г. Москвы (в том числе Заказчика от имени г. Москвы), а
также любых иных третьих лица с согласия (разрешения) г. Москвы (в том числе Заказчика от имени
г. Москвы) без получения согласий автора(ов) обнародовать РИД, указанные в п. 2.11.1 ТЗ, вносить в
них любые изменения, сокращения, дополнения, снабжать предисловием, послесловием,
комментариями или какими бы то ни было пояснениями, использовать РИД анонимно, то есть без
указания имени и (или) псевдонима автора (соавтора) и гарантирует, что указанное использование не
будет признаваться нарушением чьих бы то ни было прав, в том числе прав авторов (соавторов) на
неприкосновенность РИД, на имя и право авторства.
2.12 Требования к технологии выполнения работ
В процессе выполнения работ по развитию СПО должно быть проведено изучение бизнес-процессов
ФСИН России, связанных с задачами, решаемыми ИС.
В процессе выполнения работ по развитию СПО должны быть проведены исследования по
модернизации эргономического обеспечения, в том числе по модернизации интерфейса СПО с
применением актуальных на дату заключения Государственного контракта веб-решений в целях
повышения эргономичности его использования пользователями ИС.
2.13 Требования к качеству выполнения работ
СПО должно предусматривать валидацию пользовательского ввода и предотвращать сбои при
получении невалидных данных, не допускать дублирующих и ошибочных вариантов ввода
пользователем одной и той же информации, при вводе произвольных данных обеспечивать
рекомендательные варианты на основе контекстной рекомендательной выдачи наиболее
релевантного варианта.
Ссылки на интеграции, параметры подключения и другие периодически изменяемые данные должны
быть вынесены в настроечные файлы и позволять изменять их без необходимости изменения
программного кода СПО. Программный код должен быть документирован в соответствии с ГОСТ
19.105-78 (п. 7.26 настоящего ТЗ) и соответствовать принципу разделения ответственности на
уровень базы данных, уровень backend (внутренняя (серверная) часть); и уровень frontend (внешняя
(клиентская) часть).
СПО перед предъявлением на испытания Заказчику должно пройти внутренние процедуры
тестирования со стороны Подрядчика.
12
2.14 Общие принципы выполнения работ
Общие принципы выполнения работ:
1 Принцип системности. При декомпозиции должны быть установлены такие связи между
структурными элементами СПО, которые обеспечивают его целостность и взаимодействие с другими
системами (ПО).
2 Принцип развития (открытости). Исходя из перспектив развития объекта автоматизации, СПО
должно модернизироваться с учетом возможности пополнения и обновления функций и состава СПО
без нарушения функционирования ИС на его основе.
3 Принцип совместимости. Должны быть реализованы информационные интерфейсы, благодаря
которым ИС на основе СПО может взаимодействовать с другими системами в соответствии с
установленными правилами.
4 Принцип стандартизации (унификации). Должны быть применены типовые, унифицированные и
стандартизованные элементы, проектные решения, пакеты прикладных программ, комплексы,
компоненты.
5 Принцип развития (модифицируемости). СПО должно обеспечивать возможность развития,
расширения и интеграции с другими системами. Технические решения, используемые на этапах
проектирования и реализации СПО, должны позволять минимизировать трудозатраты по развитию
ИС на его основе, необходимые в связи с принятием новых нормативно-правовых актов, приводящих
к изменению технологического процесса.
6 Принцип открытости. СПО должно быть способно к интеграции в свою среду новых компонентов,
а также обеспечивать возможность интеграции с другими системами (ПО). СПО должно создаваться
с применением общепринятых стандартов на правила передачи (протоколы, интерфейсы) и хранения
информации.
3. Состав работ
3.1 Требования к функциональным характеристикам
3.1.1 Этап 1 «Учет исполнения наказаний и работа с абонентами в исправительных учреждениях,
уголовно-исполнительных инспекциях, исправительных центрах»
3.1.1.1 Модуль «Учет абонентов»
3.1.1.1.1 Функция отображения формы для редактирования (ввода) размещения абонента в отряде
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для размещения
абонента в отряде. Функция должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных
пользователем и реализовывать логику работы по вводу информации о размещении абонента в
отряде.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИУ.
13
3.1.1.1.2 Функция отображения найденных абонентов, которые находились в одно и то же время в
одном и том же отряде
Функция должна обеспечивать отображение формы, содержащей данные абонентов, с которыми он
находился в одно и то же время в одном и том же отряде, с указанием, в том числе, дат пересечений,
наименований учреждений и отрядов.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИУ.
3.1.1.1.3 Функция отображения формы для определения условий для поиска абонентов, которые
находились в одно и то же время в одном и том же отряде
Функция должна обеспечивать отображение формы для ввода условий поиска абонентов, которые
находились в одно и то же время в одном и том же отряде. Должна быть обеспечена возможность
выбора, в частности, абонента (абонентов), наименования учреждения, отряда.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИУ.
3.1.1.1.4 Функция отображения формы для редактирования (ввода) информации о проживании за
пределами учреждения
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета информации о
проживании за пределами учреждения (КП, ИЦ). Функция должна осуществлять форматнологический контроль вводимых данных пользователем и реализовывать логику работы по вводу
информации о проживании за пределами учреждения, с учетом дат проживания по конкретному
адресу.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИУ, ИЦ.
3.1.1.1.5 Функция отображения формы для редактирования (ввода) информации о явках абонентов на
регистрацию
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета информации
явок абонентов на регистрацию. Функция должна осуществлять форматно-логический контроль
вводимых данных пользователем и реализовывать логику работы по вводу информации о явках, в
соответствии с требуемой периодичностью этих явок.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: УИИ, ИЦ.
3.1.1.1.6 Функция отображения формы для редактирования (ввода) информации о надзоре за
осужденными
Учет сведений о надзоре за осужденными к принудительным работам по месту их работы и в иных
местах пребывания, включающий указание сведений о дате осуществления надзора, виде надзора,
отметке о надзоре – выезде по месту работы осужденного (месту жительства, в мед. организацию и т.
п.) или проверка осужденного с использованием средств связи.
Вид учреждения: ИЦ.
3.1.1.1.7 Функция отображения формы для редактирования (ввода) информации о беседах с
14
абонентами
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета информации о
беседах с абонентами. Должен обеспечиваться учет бесед, проводимых с абонентами в день явки
условно осужденных на регистрацию; в случае нарушения абонентом порядка и условий отбывания;
профилактических бесед в целях контроля за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания с
осужденным, его родственниками и лицами, которые могут оказать на него положительное влияние;
с несовершеннолетними осужденными, его родственниками или иными законными представителями;
бесед с целью обеспечения надзора, предупреждения преступлений и в целях получения
необходимой информации о поведении осужденных к ограничению свободы и иных бесед. Функция
должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных пользователем и
реализовывать логику работы по вводу информации о беседах с абонентами.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: УИИ, ИЦ, ИУ.
3.1.1.1.8 Функция отображения формы для редактирования (ввода) информации о посещениях
абонента сотрудниками УИИ
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета информации о
посещениях абонента сотрудниками УИИ. Должны учитываться посещения абонента по месту его
жительства, работы и в иных местах сотрудниками УИИ и иные мероприятия, связанные с
проведением инспекцией воспитательной работы с абонентом и осуществлением контроля за его
поведением. Функция должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных
пользователем и реализовывать логику работы по вводу информации о посещениях абонента
сотрудниками УИИ.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: УИИ.
3.1.1.1.9 Функция отображения формы для редактирования (ввода) сведений об использовании ТСК
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета сведений об
использовании аудиовизуальных, электронных и иных ТСК к абоненту. Функция должна
осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных пользователем и реализовывать
логику работы по вводу информации о использовании ТСК.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: УИИ.
3.1.1.1.10 Функция отображения формы ввода информации о прохождении курса лечения
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета информации о
прохождении курса лечения. Должны учитываться сведения о прохождении абонентами курса
лечения от наркомании, медицинской или социальной реабилитации. Функция должна осуществлять
форматно-логический контроль вводимых данных пользователем и реализовывать логику работы по
вводу информации о прохождении курса лечения.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИУ, УИИ, ИЦ.
3.1.1.1.11 Функция отображения формы ввода информации об административном надзоре
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета факта того,
15
что после освобождения из ИУ лицо подлежит административному надзору. Должны учитываться
следующие сведения:
- признак того, что абонент подлежит административному надзору;
- дата направления материалов в орган, принимающий решение об установлении административного
надзора;
- орган, принявший решение об административном надзоре, и реквизиты документа – решения об
административном надзоре;
- реквизиты исходящего документа в органы внутренних дел об установлении за абонентом
административного надзора;
- отметка о подтверждении (не подтверждении) со стороны МВД России адреса планируемого
проживания осужденного, в том числе адрес, по которому планирует проживать осужденный после
освобождения, дату отправки сведений в МВД России и дату получения сведений из МВД России;
- примечание.
Функция должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных пользователем и
реализовывать логику работы по вводу информации об административном надзоре.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИУ, УИИ, ИЦ.
3.1.1.1.12 Функция отображения формы ввода информации об условиях содержания абонента
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета информации
об условиях содержания абонента в учреждении (обычные, облегченные, льготные, строгие).
Функция должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных пользователем и
реализовывать логику работы по вводу информации об изменении условий содержания абонента.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИУ.
3.1.1.1.13 Функция отображения формы ввода информации об обучении абонента
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета сведений об
обучении абонента. Должны учитываться сведения об обучении абонента (во время его нахождения
в ИУ или ИЦ) в вечерней школе, внешнем учебном заведении и его отношения к данной учебе.
Функция должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных пользователем и
реализовывать логику работы по вводу информации об обучении.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИУ, ИЦ.
3.1.1.1.14 Функция отображения формы для редактирования (ввода) информации о пенсиях
(пособиях)
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета сведений о
пенсиях и социальных пособиях абонента. Должен обеспечиваться учет получения пенсий и
социальных пособий, содержащий следующие сведения:
16
– дата наступления права на пенсию;
– вид пенсии, социального пособия;
– размер пенсии, социального пособия;
– дата очередного медико-социального переосвидетельствования;
– примечание.
Функция должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных пользователем и
реализовывать логику работы по вводу информации о пенсиях и социальных пособиях.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИУ, УИИ, ИЦ.
3.1.1.1.15 Функция отображения формы для редактирования (ввода) информации об учете работы по
ТБУ
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета работы по
ТБУ. Должен обеспечиваться учет работы по обеспечению трудового и бытового устройства
осужденного, направлению в органы внутренних дел, органы местного самоуправления, службу
занятости населения запросов, уведомлений и извещений содержащий следующие сведения:
– дата запроса (сообщения, уведомления);
– исходящий номер;
– вид документа;
– наименование организации, куда направлен запрос (сообщение, уведомление);
– краткое содержание запроса (сообщения, уведомления);
– дата получения ответа;
– входящий номер;
– краткое содержание ответа;
– иная переписка по трудовому и бытовому устройству осужденного.
Функция должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных пользователем и
реализовывать логику работы об учете работы по ТБУ.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИУ, УИИ, ИЦ.
3.1.1.1.16 Функция отображения формы для редактирования (ввода) информации об учете занятий
абонента в ШПО
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета занятий
17
абонента в ШПО. Должен обеспечиваться учет занятий абонента в школе подготовки к
освобождению, содержащий сведения о дате проведения занятия, теме занятия, преподавателе.
Функция должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных пользователем и
реализовывать логику работы об учете занятий абонента в ШПО.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИУ.
3.1.1.1.17 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета отпусков абонента
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета
предоставления отпусков осужденным. Функция должна осуществлять форматно-логический
контроль вводимых данных пользователем и реализовывать логику работы учета отпусков.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: СИЗО, ИУ, УИИ,
ИЦ.
3.1.1.1.18 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета сведений о
нежелательности пребывания в РФ
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета сведений о
нежелательности пребывания в РФ. Должен обеспечиваться учет сведений о нежелательности
пребывания абонента в Российской Федерации:
– дата и номер направления заключения о нежелательности пребывания (проживания) абонента в
РФ;
– дата и номер распоряжения о нежелательности пребывания (проживания) абонента в РФ.
Функция должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных пользователем и
реализовывать логику работы учета сведений о нежелательности пребывания в РФ.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: СИЗО, ИУ.
3.1.1.1.19 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета сведений о фактах
нарушения мер пресечения
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета сведений о
фактах нарушения мер пресечения. Должен обеспечиваться учет сведений о фактах нарушения
абонентом меры пресечения и принятых, в связи с этим, мерами. Функция должна осуществлять
форматно-логический контроль вводимых данных пользователем и реализовывать логику работы
учета сведений о фактах нарушения мер пресечения.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: УИИ.
3.1.1.1.20 Функция отображения формы для редактирования (ввода) информации об учете
исполнения наказания в виде обязательных работ
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета сведений
исполнения наказания в виде обязательных работ. Должен обеспечиваться учет отработки для
обязательных работ: даты трудоустройства в организацию, количества отработанных и
18
неотработанных часов, больничных листов, причин неотработки и иных сведений. Функция должна
осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных пользователем и реализовывать
логику работы учета сведений исполнения наказания в виде обязательных работ.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: УИИ.
3.1.1.1.21 Функция отображения формы для редактирования (ввода) информации об учете
исполнения наказания в виде исправительных работ
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета сведений
исполнения наказания в виде исправительных работ. Должен обеспечиваться учет удержаний для
исправительных работ: даты трудоустройства в организацию, количества отработанных и
неотработанных рабочих дней, больничных листов, суммы заработной платы, суммы удержаний и
иных сведений. Функция должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных
пользователем и реализовывать логику работы учета сведений исполнения наказания в виде
исправительных работ.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: УИИ.
3.1.1.1.22 Функция отображения формы для редактирования (ввода) информации об учете
исполнения наказания в виде принудительных работ
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета сведений
исполнения наказания в виде принудительных работ, в том числе учет отработки и удержаний для
принудительных работ. Функция должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых
данных пользователем и реализовывать логику работы учета сведений исполнения наказания в виде
принудительных работ.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИЦ.
3.1.1.1.23 Функция отображения формы для редактирования (ввода) информации о доставке
абонентов при выездах в судебные и иные органы
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета сведений о
доставке абонента. Должен обеспечиваться учет доставки абонентов, в отношении которых избрана
мера пресечения в виде домашнего ареста, залога или запрета определенных действий, в судебные и
иные органы. Функция должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных
пользователем и реализовывать логику работы учета доставки абонентов.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: УИИ.
3.1.1.1.24 Функция отображения формы формирования журнала временно убывших
Формирование в виде журнала, состоящего из суточных ведомостей - сведений об абонентах,
временно убывших из учреждения.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: СИЗО, ИУ.
3.1.1.1.25 Функция сохранения в файл журнала временно убывших
19
Функция должна обеспечивать сохранение данных журнала временно убывших абонентов в файл.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: СИЗО, ИУ.
3.1.1.1.26 Функция вывода на печать журнала временно убывших
Функция должна обеспечивать вывод на печать журнала временно убывших абонентов.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: СИЗО, ИУ.
3.1.1.1.27 Функция отображения формы для формирования выгрузки по административному надзору
в МВД России
Функция должна обеспечивать отображение формы для возможности формирования выгрузки для
МВД России об освобождающихся и освободившихся абонентах, за которыми после их
освобождения должен быть установлен административный надзор. Функция должна обеспечивать
контроль полноты заполнения информации в выгрузке.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИУ, УИИ, ИЦ.
3.1.1.1.28 Функция отображения формы для ведомости надзора и контроля за абонентом в ИЦ
Функция должна обеспечивать отображение формы с условиями для формирования ведомости
надзора в отношении абонентов, осужденных к принудительным работам (по месту работы, вне
пределов ИЦ, находящимися на стационарном лечении в медицинских организациях).
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИЦ.
3.1.1.1.29 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета государственных наград
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета сведений о
наличии у абонента государственных, правительственных и ведомственных наград. Функция должна
осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных пользователем и реализовывать
логику работы учета государственных наград.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: ИУ, УИИ, ИЦ.
3.1.1.1.30 Функция отображения формы для редактирования (ввода) сведений о неисправностях ТСК
Функция должна обеспечивать отображение формы редактирования (ввода) для учета
неисправностей ТСК, влияющих на достоверность мониторинга, осуществляемого с использованием
данных ТСК. Функция должна осуществлять форматно-логический контроль вводимых данных
пользователем и реализовывать логику работы по вводу информации о неисправностях ТСК.
Функция должна быть реализована для следующих учреждений и органов УИС: УИИ.
3.1.1.2 Модуль «Нормативно-справочная информация»
3.1.1.2.1 Создание логической группы данных с сохранением сведений по сущности «Отряды»
20
Функция должна обеспечивать:
– создание новой таблицы базы данных для хранения содержимого справочника «Отряды»;
– интерфейс пользователя для отображения содержимого справочника «Отряды» в табличном виде
без возможности внесения изменений;
– интерфейс пользователя в виде детализированного окна, предназначенного для внесения
изменений в запись справочника «Отряды»;
– добавление новых записей в справочник «Отряды», внесение изменений в значения атрибутов
существующих записей.
3.1.1.2.2 Создание логической группы данных с сохранением сведений по сущности «Технические
средства надзора и контроля»
Функция должна обеспечивать:
– создание новой таблицы базы данных для хранения содержимого справочника «Технические
средства надзора и контроля»;
– интерфейс пользователя для отображения содержимого справочника «Технические средства
надзора и контроля» в табличном виде без возможности внесения изменений;
– интерфейс пользователя в виде детализированного окна, предназначенного для внесения
изменений в запись справочника «Технические средства надзора и контроля»;
– добавление новых записей в справочник «Технические средства надзора и контроля», внесение
изменений в значения атрибутов существующих записей.
3.1.1.3 Модуль «Центральная база данных»
3.1.1.3.1 Создание логической группы данных с сохранением сведений о размещении абонента в
отряде, механизма редактирования сведений о размещении абонента в отряде
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о размещении абонента в
отряде, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически
связанную группу данных о размещении абонента в отряде;
– создание механизма редактирования сведений о размещении абонента в отряде с сохранением
информации в логически связанной группе данных сведений о размещении абонента в отряде.
3.1.1.3.2 Создание логической группы данных с сохранением сведений о проживании за пределами
учреждения, механизма редактирования сведений о проживании за пределами учреждения
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о проживании за пределами
учреждения, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в
логически связанную группу данных о проживании за пределами учреждения;
– создание механизма редактирования сведений о проживании за пределами учреждения с
сохранением информации в логически связанной группе данных сведений о проживании за
21
пределами учреждения.
3.1.1.3.3 Создание логической группы данных с сохранением сведений о явке на регистрацию,
механизма редактирования сведений о явке на регистрацию
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о явке на регистрацию, а
также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически связанную
группу данных о явке на регистрацию;
– создание механизма редактирования сведений о явке на регистрацию с сохранением информации в
логически связанной группе данных сведений о явке на регистрацию.
3.1.1.3.4 Создание логической группы данных с сохранением сведений о надзоре за осужденными,
механизма редактирования сведений о надзоре за осужденными
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о надзоре за осужденными, а
также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически связанную
группу данных о надзоре за осужденными;
– создание механизма редактирования сведений о надзоре за осужденными с сохранением
информации в логически связанной группе данных сведений о надзоре за осужденными.
3.1.1.3.5 Создание логической группы данных с сохранением сведений о беседах с абонентом,
механизма редактирования сведений о беседах с абонентом
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о беседах с абонентом, а
также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически связанную
группу данных о беседах с абонентом;
– создание механизма редактирования сведений о беседах с абонентом с сохранением информации в
логически связанной группе данных сведений о беседах с абонентом.
3.1.1.3.6 Создание логической группы данных с сохранением сведений о посещениях абонента
сотрудником УИИ, механизма редактирования сведений о посещениях абонента сотрудником УИИ
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о посещениях абонента
сотрудником УИИ, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в
логически связанную группу данных о посещениях абонента сотрудником УИИ;
– создание механизма редактирования сведений о посещениях абонента сотрудником УИИ с
сохранением информации в логически связанной группе данных сведений о посещениях абонента
сотрудником УИИ.
22
3.1.1.3.7 Создание логической группы данных с сохранением сведений об использовании ТСК,
механизма редактирования сведений об использовании ТСК
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений об использовании ТСК, а
также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически связанную
группу данных об использовании ТСК.;
– создание механизма редактирования сведений об использовании ТСК с сохранением информации в
логически связанной группе данных сведений об использовании ТСК.
3.1.1.3.8 Создание логической группы данных с сохранением информации о прохождении курса
лечения в соответствии, механизма редактирования информации о прохождении курса лечения
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения информации о прохождении курса
лечения, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически
связанную группу данных о прохождении курса лечения;
– создание механизма редактирования информации о прохождении курса лечения в логически
связанной группе данных информации о прохождении курса лечения.
3.1.1.3.9 Создание логической группы данных с сохранением информации об административном
надзоре, механизма редактирования информации об административном надзоре
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения информации об административном
надзоре, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически
связанную группу информации об административном надзоре;
– создание механизма редактирования информации об административном надзоре в логически
связанной группе данных информации об административном надзоре.
3.1.1.3.10 Создание логической группы данных с сохранением информации об условиях содержания,
механизма редактирования информации об изменении условий содержания
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения информации об условиях содержания,
а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически связанную
группу информации об условиях содержания;
– создание механизма редактирования информации об условиях содержания в логически связанной
группе данных информации об условиях содержания.
3.1.1.3.11 Создание логической группы данных с сохранением информации об обучении абонента,
механизма редактирования информации об обучении абонента
23
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения информации об обучении абонента, а
также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически связанную
группу информации об обучении абонента;
– создание механизма редактирования информации об обучении абонента в логически связанной
группе данных информации об обучении абонента.
3.1.1.3.12 Создание логической группы данных с сохранением информации о пенсиях (пособиях),
механизма редактирования информации о пенсиях (пособиях)
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения информации о пенсиях (пособиях), а
также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически связанную
группу информации о пенсиях (пособиях);
– создание механизма редактирования информации о пенсиях (пособиях) в логически связанной
группе данных информации о пенсиях (пособиях).
3.1.1.3.13 Создание логической группы данных с сохранением информации об учете работы по ТБУ,
механизма редактирования информации об учете работы по ТБУ
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения информации об учете работы по ТБУ,
а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически связанную
группу информации об учете работы по ТБУ;
– создание механизма редактирования информации об учете работы по ТБУ в логически связанной
группе данных информации об учете работы по ТБУ.
3.1.1.3.14 Создание логической группы данных с сохранением информации об учете занятий
абонента в ШПО, механизма редактирования информации об учете занятий абонента в ШПО
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения информации об учете занятий
абонента в ШПО, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в
логически связанную группу информации об учете занятий абонента в ШПО;
– создание механизма редактирования информации об учете занятий абонента в ШПО в логически
связанной группе данных информации об учете занятий абонента в ШПО.
3.1.1.3.15 Создание логической группы данных с сохранением информации об учете отпусков,
механизма редактирования информации об учете отпусков
Функция должна обеспечивать:
24
– создание логически связанной группы данных для хранения информации об учете отпусков, а
также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически связанную
группу информации об учете отпусков;
– создание механизма редактирования информации об учете отпусков в логически связанной группе
данных информации об учете отпусков.
3.1.1.3.16 Создание логической группы данных с сохранением информации об учете сведений о
нежелательности пребывания в РФ, механизма редактирования информации об учете сведений о
нежелательности пребывания в РФ
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения информации об учете сведений о
нежелательности пребывания в РФ, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса
пользователя в логически связанную группу информации об учете сведений о нежелательности
пребывания в РФ;
– создание механизма редактирования информации об учете сведений о нежелательности
пребывания в РФ в логически связанной группе данных информации об учете сведений о
нежелательности пребывания в РФ.
3.1.1.3.17 Создание логической группы данных с сохранением информации о фактах нарушения мер
пресечения, механизма редактирования информации об учете сведений о фактах нарушения мер
пресечения
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения информации о фактах нарушения мер
пресечения, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически
связанную группу информации о фактах нарушения мер пресечения;
– создание механизма редактирования информации о фактах нарушения мер пресечения в логически
связанной группе данных информации о фактах нарушения мер пресечения.
3.1.1.3.18 Создание логической группы данных с сохранением информации об учете исполнения
наказания в виде обязательных, исправительных и принудительных работ, механизма
редактирования информации об учете исполнения наказания в виде обязательных, исправительных и
принудительных работ
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения информации об учете исполнения
наказания в виде обязательных, исправительных и принудительных работ, а также сохранения
информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически связанную группу информации
об учете исполнения наказания в виде обязательных, исправительных и принудительных работ;
– создание механизма редактирования информации об учете исполнения наказания в виде
обязательных, исправительных и принудительных работ в логически связанной группе данных
информации об учете исполнения наказания в виде обязательных, исправительных и
25
принудительных работ.
3.1.1.3.19 Создание логической группы данных с сохранением информации о доставке абонентов при
выездах в судебные и иные органы, механизма редактирования информации о доставке абонентов
при выездах в судебные и иные органы
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения информации о доставке абонентов при
выездах в судебные и иные органы, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса
пользователя в логически связанную группу информации о доставке абонентов при выездах в
судебные и иные органы;
– создание механизма редактирования информации о доставке абонентов при выездах в судебные и
иные органы в логически связанной группе данных информации о доставке абонентов при выездах в
судебные и иные органы.
3.1.1.3.20 Создание логической группы данных с сохранением информации о государственных
наградах, механизма редактирования информации о государственных наградах
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения информации о государственных
наградах, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически
связанную группу информации о государственных наградах;
– создание механизма редактирования информации о государственных наградах в логически
связанной группе данных информации о государственных наградах.
3.1.1.3.21 Создание логической группы данных с сохранением информации о неисправности ТСК,
механизма редактирования информации о неисправности ТСК
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о неисправности ТСК, а
также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в
логически связанную группу данных о неисправности ТСК;
– создание новой таблицы базы данных для хранения записей об изменениях информации о
неисправности ТСК;
– создание механизма логирования изменения информации о неисправности ТСК и ее сохранение;
– отображение сведений об изменении информации о неисправности ТСК для пользователей.
3.1.2 Этап 2 «Учет работы начальника отряда и взаимодействие с внешними информационными
системами»
Работы в рамках данного Этапа разделены на два функциональных направления:
26
а) Автоматизация процессов планирования, учета и контроля воспитательной и социальной работы,
выполняемой начальником отряда или сотрудником воспитательного подразделения. Включая
формирование контрольных событий о соблюдении периодичности таких мероприятий (пункты
3.1.2.1 – 3.1.2.3).
б) Разработка и внедрение модуля «Информационное взаимодействие» для автоматизированного
обмена данными с внешними государственными информационными системами (ЕРН, ГИР ВУ) с
использованием механизмов СМЭВ и электронной подписи (пункт 3.1.2.4).
3.1.2.1 Модуль «Учет абонентов»
3.1.2.1.1 Функция отображения формы для редактирования (ввода) плана мероприятий начальника
отряда (сотрудника воспитательного подразделения)
Функция должна обеспечивать возможность формирования ежеквартального плана мероприятий
начальника отряда (старшего воспитателя, сотрудника воспитательного подразделения).
Вид учреждения: ИУ.
3.1.2.1.2 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета проведенных
воспитательных мероприятий, проводимых с группой осужденных
Функция должна обеспечивать возможность учета воспитательных мероприятий, проведенных с
группой осужденных, в том числе начальником отряда с осужденными в отряде.
Должны учитываться: дата проведения мероприятия, наименование мероприятия в отряде
(общежитии), ФИО, должность сотрудника, который проводил мероприятие, примечание.
Вид учреждения: ИУ, ИЦ.
3.1.2.1.3 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета проведенных
воспитательных мероприятий, проведенных со всеми осужденными
Функция должна обеспечивать возможность учета воспитательных мероприятий, проведенных со
всеми осужденными учреждения, кроме отсутствующих в учреждении по различным причинам.
Должны учитываться: дата проведения мероприятия, наименование мероприятия в отряде
(общежитии), ФИО, должность сотрудника, который проводил мероприятие, примечание.
Вид учреждения: ИУ, ИЦ.
3.1.2.1.4 Функция отображения формы для редактирования (ввода) плана занятий по социальноправовым вопросам
Функция должна обеспечивать возможность формирования плана занятий по социально-правовым
вопросам.
По каждому занятию, в том числе учитываются: наименование темы занятий по социально-правовым
вопросам; планируемая дата проведения занятия; специальное звание, ФИО, должность сотрудника,
ответственного за проведение занятия; примечание.
27
Для ИУ - периодичность составления плана – полугодие, периодичность проведения занятий по
плану – не реже 1 раза в месяц.
Для ИЦ - план составляется на 15 календарных дней.
Вид учреждения: ИЦ, ИУ.
3.1.2.1.5 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета проведенных занятий по
социально-правовым вопросам
Функция должна обеспечивать возможность учета посещаемости проведенных с планом занятий по
социально-правовым вопросам.
Вид учреждения: ИЦ, ИУ.
3.1.2.1.6 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета информации о составе
совета воспитателей отряда
Функция должна обеспечивать возможность учета информации о составе совета воспитателей отряда
(далее - СВО).
Вид учреждения: ИУ.
3.1.2.1.7 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета информации о заседаниях
совета воспитателей отряда
Функция должна обеспечивать возможность учета заседаний СВО и их посещаемости. По каждому
заседанию учету подлежат: дата заседания СВО и списки членов СВО, которые посетили это
заседание, данные о протоколе заседания.
Вид учреждения: ИУ.
3.1.2.1.8 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета информации по
формированию и исполнению плана работы совета воспитателей отряда
Функция должна обеспечивать возможность формирования плана работы СВО. Периодичность
составления - полугодие. По каждому мероприятию плана-графика учету подлежат: месяц и год,
наименование мероприятия, ответственный за проведение мероприятия, отметка о выполнении.
Вид учреждения: ИУ.
3.1.2.1.9 Функция формирования контрольного события "Контроль за проведением воспитательной
работы. Список осужденных, воспитательная работа с которыми проводилась членами СВО реже 1
раза в месяц"
Функция должна обеспечивать возможность формирования контрольного события за своевременным
проведением воспитательной работы с осужденными членами СВО и начальником (старшим
воспитателем) отряда.
При вызове данной функции формируется список осужденных, воспитательная работа с которыми
28
проводилась членами СВО – реже 1 раза в месяц;
Вид учреждения: ИУ, ИЦ.
3.1.2.1.10 Функция формирования контрольного события "Контроль за проведением воспитательной
работы. Список осужденных, воспитательная работа с которыми проводилась начальником (старшим
воспитателем) отряда реже 2 раз в месяц"
Функция должна обеспечивать возможность формирования контрольного события за своевременным
проведением воспитательной работы с осужденными членами СВО и начальником (старшим
воспитателем) отряда.
При вызове данной функции формируется список осужденных, воспитательная работа с которыми
проводилась начальником (старшим воспитателем) отряда – реже 2 раз в месяц.
Вид учреждения: ИУ, ИЦ.
3.1.2.1.11 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета информации о приемах
абонентов по личным вопросам
Функция должна обеспечивать возможность учета приема абонентов по личным вопросам
начальником (старшим воспитателем) отряда в рамках проведения воспитательной работы.
Осужденные к лишению свободы, водворенные в ШИЗО, ДИЗО, переведенные в ПКТ, ЕПКТ,
одиночные камеры, безопасное место, проведение приема осужденных к лишению свободы по
личным вопросам начальником (старшим воспитателем) отряда посещаются указанные помещения
не реже 1 раза в 7 календарных дней, а при содержании осужденного к лишению свободы менее 7
календарных дней – не менее 1 раза.
Вид учреждения: ИУ.
3.1.2.1.12 Функция формирования контрольного события "Контроль за периодичностью проведения
приемов по личным вопросам начальником (старшим воспитателем) отряда для осужденных,
содержащихся в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ"
Функция должна обеспечивать возможность формирования контрольного события за
периодичностью проведения приемов по личным вопросам начальником (старшим воспитателем)
отряда для осужденных, содержащихся в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ.
Начальником (старшим воспитателем) отряда посещаются указанные помещения не реже 1 раза в 7
календарных дней, а при содержании осужденного к лишению свободы менее 7 календарных дней –
не менее 1 раза.
Вид учреждения: ИУ, ИЦ.
3.1.2.1.13 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета информации о кружковой
работе
Функция должна обеспечивать возможность учета информации об участии осужденного к лишению
свободы в кружковой работе: дата рассмотрении заявления, направление кружка, сведения о
29
посещаемости кружка, отношение к кружковой работе, является руководителем кружка (признак).
Вид учреждения: ИУ.
3.1.2.1.14 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета информации об аттестации
осужденного
Учитывается информация о прохождении абонентом аттестаций: дата проведения аттестации,
принятое решение, краткая характеристика; информация о протоколе аттестационной комиссии.
Вид учреждения: ИУ.
3.1.2.1.15 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета информации о
предоставлении краткосрочного выезда за пределы ИЦ
Функция должна обеспечивать возможность учета предоставления краткосрочного выезда за
пределы ИЦ на срок до 5 суток непосредственно после постановки осужденных к принудительным
работам на учет и их регистрации по месту пребывания (для граждан Российской Федерации) или
постановки на миграционный учет по месту пребывания (для иностранных граждан или лиц без
гражданства) для решения неотложных социально-бытовых и других вопросов (часть третья статьи
60.4 УИК РФ).
Вид учреждения: ИЦ.
3.1.2.1.16 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета информации о плане
мероприятий с осужденным, нуждающимся в социальной помощи
Функция должна обеспечивать возможность формирования планов мероприятий по работе с лицами,
нуждающимися в социальной помощи. На каждого такого абонента формируется индивидуальный
план, содержащий: наименование мероприятия; ответственный за мероприятие сотрудник ИЦ(ИУ).
Вид учреждения: ИУ, ИЦ.
3.1.2.1.17 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета информации о
проведенных мероприятиях с осужденным, нуждающимся в социальной помощи
Функция должна обеспечивать возможность учета мероприятий, проводимых с осужденным как
лицом, нуждающимся в социальной помощи: наименование мероприятия; дата проведения
мероприятия; исполнитель.
Мероприятия заполняются по мере реализации.
Вид учреждения: ИУ, ИЦ.
3.1.2.1.18 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета работы с детьми-сиротами
Функция должна обеспечивать возможность журнального учёта работы с детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, включающий в себя информацию о проведенной работе (дата и содержание
переписки с уполномоченными органами государственной власти и местного самоуправления,
30
беседы); результате проведенной работы; примечание.
Вид учреждения: ИУ.
3.1.2.1.19 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета работы с лицами БОМЖ
Функция должна обеспечивать возможность журнального учёта работы с лицами, не имеющими
определенного места жительства, а также лицами, утратившими социально полезные связи,
включающий в себя информацию о проведенной работе (дата и содержание переписки с
уполномоченными органами государственной власти и местного самоуправления, беседы);
результате проведенной работы; примечание.
Вид учреждения: ИУ, ИЦ.
3.1.2.1.20 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета приемов осужденных по
социальным вопросам
Функция должна обеспечивать возможность журнального учёта приема осужденных к лишению
свободы по социальным вопросам. Прием проводится не реже 1 раза в неделю. По каждому приему
учитываются: дата обращения; описание социальной проблемы; принятое решение.
Вид учреждения: ИУ.
3.1.2.1.21 Функция отображения формы для редактирования (ввода) учета изъятых личных и ценных
вещей при поступлении в СИЗО
Функция должна обеспечивать возможность учета изъятых личных и ценных вещей при
поступлении в СИЗО.
Вид учреждения: СИЗО.
3.1.2.1.22 Функция отображения формы для редактирования (ввода) для учета фактов выявления у
абонентов запрещенных предметов
Функция должна обеспечивать возможность учета фактов выявления у абонентов запрещенных
предметов.
Вид учреждения: СИЗО, ИУ, ИЦ.
3.1.2.1.23 Функция отображения формы для редактирования (ввода) для учета фактов нападений
абонентов на сотрудников
Функция должна обеспечивать возможность учета фактов нападений абонентов на сотрудников.
Вид учреждения: СИЗО, ИУ, ИЦ.
3.1.2.2 Модуль «Нормативно-справочная информация»
3.1.2.2.1 Создание логической группы данных с сохранением сведений по сущности «Виды
мероприятий начальника отряда»
31
Функция должна обеспечивать:
– создание новой таблицы базы данных для хранения содержимого справочника "Виды мероприятий
начальника отряда";
– интерфейс пользователя для отображения содержимого справочника в табличном виде без
возможности внесения изменений; интерфейс пользователя в виде детализированного окна,
предназначенного для внесения изменений в запись справочника "Виды мероприятий начальника
отряда";
– добавление новых записей в справочник "Виды мероприятий начальника отряда", внесение
изменений в значения атрибутов существующих записей.
3.1.2.2.2 Создание логической группы данных с сохранением сведений по сущности «Виды
мероприятий по воспитательной работе»
Функция должна обеспечивать:
– создание новой таблицы базы данных для хранения содержимого справочника "Виды мероприятий
по воспитательной работе";
– интерфейс пользователя для отображения содержимого справочника в табличном виде без
возможности внесения изменений; интерфейс пользователя в виде детализированного окна,
предназначенного для внесения изменений в запись справочника "Виды мероприятий по
воспитательной работе";
– добавление новых записей в справочник "Виды мероприятий по воспитательной работе", внесение
изменений в значения атрибутов существующих записей.
3.1.2.2.3 Создание логической группы данных с сохранением сведений по сущности «Виды занятий
по вопросам социально-правовой работы»
Функция должна обеспечивать:
– создание новой таблицы базы данных для хранения содержимого справочника "Виды занятий по
вопросам социально-правовой работы";
– интерфейс пользователя для отображения содержимого справочника в табличном виде без
возможности внесения изменений; интерфейс пользователя в виде детализированного окна,
предназначенного для внесения изменений в запись справочника "Виды занятий по вопросам
социально-правовой работы";
– добавление новых записей в справочник "Виды занятий по вопросам социально-правовой работы",
внесение изменений в значения атрибутов существующих записей.
3.1.2.2.4 Создание логической группы данных с сохранением сведений по сущности «Форматы
проведения мероприятий» (индивидуальные, массовые, групповые)
Функция должна обеспечивать:
32
– создание новой таблицы базы данных для хранения содержимого справочника "Форматы
проведения мероприятий";
– интерфейс пользователя для отображения содержимого справочника в табличном виде без
возможности внесения изменений; интерфейс пользователя в виде детализированного окна,
предназначенного для внесения изменений в запись справочника "Форматы проведения
мероприятий";
– добавление новых записей в справочник "Форматы проведения мероприятий", внесение изменений
в значения атрибутов существующих записей.
3.1.2.2.5 Создание логической группы данных с сохранением сведений по сущности «Направление
кружка»
Функция должна обеспечивать:
– создание новой таблицы базы данных для хранения содержимого справочника "Направление
кружка";
– интерфейс пользователя для отображения содержимого справочника в табличном виде без
возможности внесения изменений; интерфейс пользователя в виде детализированного окна,
предназначенного для внесения изменений в запись справочника "Направление кружка";
– добавление новых записей в справочник "Направление кружка", внесение изменений в значения
атрибутов существующих записей.
3.1.2.2.6 Создание логической группы данных с сохранением сведений по сущности «Отношение к
кружковой работе»
Функция должна обеспечивать:
– создание новой таблицы базы данных для хранения содержимого справочника "Отношение к
кружковой работе";
– интерфейс пользователя для отображения содержимого справочника в табличном виде без
возможности внесения изменений; интерфейс пользователя в виде детализированного окна,
предназначенного для внесения изменений в запись справочника "Отношение к кружковой работе";
– добавление новых записей в справочник "Отношение к кружковой работе", внесение изменений в
значения атрибутов существующих записей.
3.1.2.2.7 Создание логической группы данных с сохранением сведений по сущности «Результат
проведенного социального мероприятия»
Функция должна обеспечивать:
– создание новой таблицы базы данных для хранения содержимого справочника "Результат
проведенного социального мероприятия";
– интерфейс пользователя для отображения содержимого справочника в табличном виде без
33
возможности внесения изменений; интерфейс пользователя в виде детализированного окна,
предназначенного для внесения изменений в запись справочника "Результат проведенного
социального мероприятия";
– добавление новых записей в справочник "Результат проведенного социального мероприятия",
внесение изменений в значения атрибутов существующих записей.
3.1.2.2.8 Создание логической группы данных с сохранением сведений по сущности «Виды
запрещенных предметов»
Функция должна обеспечивать:
– создание новой таблицы базы данных для хранения содержимого справочника "Виды запрещенных
предметов";
– интерфейс пользователя для отображения содержимого справочника в табличном виде без
возможности внесения изменений; интерфейс пользователя в виде детализированного окна,
предназначенного для внесения изменений в запись справочника "Виды запрещенных предметов";
– добавление новых записей в справочник "Виды запрещенных предметов", внесение изменений в
значения атрибутов существующих записей.
3.1.2.3 Модуль «Центральная база данных»
3.1.2.3.1 Создание логической группы данных с сохранением сведений о плане мероприятий
начальника отряда (сотрудника воспитательного подразделения), механизма редактирования
сведений о плане мероприятий начальника отряда (сотрудника воспитательного подразделения)
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о плане мероприятий
начальника отряда (сотрудника воспитательного подразделения), а также сохранения информации,
поступающей из интерфейса пользователя в логически связанную группу данных о плане
мероприятий начальника отряда и (или) сотрудника воспитательного подразделения;
– создание механизма редактирования сведений о плане мероприятий начальника отряда (сотрудника
воспитательного подразделения) с сохранением информации в логически связанной группе данных
сведений о плане мероприятий начальника отряда (сотрудника воспитательного подразделения).
3.1.2.3.2 Создание логической группы данных с сохранением сведений о проведенных
воспитательных мероприятиях, механизма редактирования сведений о проведенных воспитательных
мероприятиях
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о проведенных
воспитательных мероприятиях, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса
пользователя в логически связанную группу данных о проведенных воспитательных мероприятиях;
– создание механизма редактирования сведений о проведенных воспитательных мероприятиях с
34
сохранением информации в логически связанной группе данных сведений о проведенных
воспитательных мероприятиях.
3.1.2.3.3 Создание логической группы данных с сохранением сведений о занятиях по социальноправовым вопросам, механизма редактирования сведений о занятиях по социально-правовым
вопросам
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о занятиях по социальноправовым вопросам, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в
логически связанную группу данных о занятиях по социально-правовым вопросам;
– создание механизма редактирования сведений о занятиях по социально-правовым вопросам с
сохранением информации в логически связанной группе данных сведений о занятиях по социальноправовым вопросам.
3.1.2.3.4 Создание логической группы данных с сохранением сведений о составе совета воспитателей
отряда, механизма редактирования сведений о составе совета воспитателей отряда
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о составе совета
воспитателей отряда, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в
логически связанную группу данных о составе совета воспитателей отряда;
– создание механизма редактирования сведений о составе совета воспитателей отряда с сохранением
информации в логически связанной группе данных сведений о составе совета воспитателей отряда.
3.1.2.3.5 Создание логической группы данных с сохранением сведений о заседаниях совета
воспитателей отряда, механизма редактирования сведений о заседаниях совета воспитателей отряда
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о заседаниях совета
воспитателей отряда, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в
логически связанную группу данных сведений о заседаниях совета воспитателей отряда;
– создание механизма редактирования сведений о заседаниях совета воспитателей отряда с
сохранением информации в логически связанной группе данных сведений о заседаниях совета
воспитателей отряда.
3.1.2.3.6 Создание логической группы данных с сохранением сведений о плане работы совета
воспитателей отряда, механизма редактирования сведений о плане работы совета воспитателей
отряда
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о плане работы совета
воспитателей отряда, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в
35
логически связанную группу данных о плане работы совета воспитателей отряда;
– создание механизма редактирования сведений о плане работы совета воспитателей отряда с
сохранением информации в логически связанной группе данных сведений о плане работы совета
воспитателей отряда.
3.1.2.3.7 Создание логической группы данных с сохранением сведений о приемах по личным
вопросам, механизма редактирования сведений о приемах по личным вопросам
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о приемах по личным
вопросам, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически
связанную группу данных о приемах по личным вопросам;
– создание механизма редактирования сведений о приемах по личным вопросам с сохранением
информации в логически связанной группе данных сведений о приемах по личным вопросам.
3.1.2.3.8 Создание логической группы данных с сохранением сведений о кружковой работе,
механизма редактирования сведений о кружковой работе
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о кружковой работе, а также
сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически связанную группу
данных сведений о кружковой работе;
– создание механизма редактирования сведений о кружковой работе с сохранением информации в
логически связанной группе данных сведений о кружковой работе.
3.1.2.3.9 Создание логической группы данных с сохранением сведений об аттестации осужденных,
механизма редактирования сведений об аттестации осужденных
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений об аттестации осужденных, а
также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически связанную
группу данных об аттестации осужденных;
– создание механизма редактирования сведений об аттестации осужденных с сохранением
информации в логически связанной группе данных сведений об аттестации осужденных.
3.1.2.3.10 Создание логической группы данных с сохранением сведений о краткосрочных выездах за
пределы ИЦ, механизма редактирования сведений о краткосрочных выездах за пределы ИЦ
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о краткосрочных выездах за
пределы ИЦ, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в
логически связанную группу данных о краткосрочных выездах за пределы ИЦ;
36
– создание механизма редактирования сведений о краткосрочных выездах за пределы ИЦ с
сохранением информации в логически связанной группе данных сведений о краткосрочных выездах
за пределы ИЦ.
3.1.2.3.11 Создание логической группы данных с сохранением сведений об изъятых личных и
ценных вещах, механизма редактирования сведений об изъятых личных и ценных вещах
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений об изъятых личных и ценных
вещах, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически
связанную группу данных сведений об изъятых личных и ценных вещах;
– создание механизма редактирования сведений об изъятых личных и ценных вещах с сохранением
информации в логически связанной группе данных сведений об изъятых личных и ценных вещах.
3.1.2.3.12 Создание логической группы данных с сохранением сведений о выявлении запрещенных
предметов, механизма редактирования сведений о выявлении запрещенных предметов
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений о выявлении запрещенных
предметов, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса пользователя в логически
связанную группу данных о выявлении запрещенных предметов;
– создание механизма редактирования сведений о выявлении запрещенных предметов с сохранением
информации в логически связанной группе данных сведений о выявлении запрещенных предметов.
3.1.2.3.13 Создание логической группы данных с сохранением сведений об учете фактов нападений
абонентов на сотрудников, механизма редактирования сведений об учете фактов нападений
абонентов на сотрудников
Функция должна обеспечивать:
– создание логически связанной группы данных для хранения сведений об учете фактов нападений
абонентов на сотрудников, а также сохранения информации, поступающей из интерфейса
пользователя в логически связанную группу данных об учете фактов нападений абонентов на
сотрудников;
– создание механизма редактирования сведений об учете фактов нападений абонентов на
сотрудников с сохранением информации в логически связанной группе данных сведений об учете
фактов нападений абонентов на сотрудников.
3.1.2.4 Модуль «Информационное взаимодействие»
3.1.2.4.1 Создание логической группы данных с сохранением информации о сообщениях,
направленных в Единый регистр населения (ЕРН)
Функция должна обеспечивать создание логически связанной группы данных для хранения сведений
о сообщениях, направленных в Единый регистр населения (ЕРН).
37
3.1.2.4.2 Создание логической группы данных с сохранением информации о сообщениях,
направленных в Государственный информационный ресурс воинского учета (ГИР ВУ)
Функция должна обеспечивать создание логически связанной группы данных для хранения сведений
о сообщениях, направленных в Государственный информационный ресурс воинского учета (ГИР
ВУ).
3.1.2.4.3 Создание логической группы данных с сохранением сведений по сущности «Перечень
информационных систем» (системный справочник)
Функция должна обеспечивать создание логически связанной группы данных для хранения сведений
об информационных системах для взаимодействия.
3.1.2.4.4 Создание логической группы данных с сохранением сведений по сущности «Перечень видов
взаимодействий с информационными системами» (системный справочник)
Функция должна обеспечивать создание логически связанной группы данных для хранения перечня
взаимодействий с информационными системами.
3.1.2.4.5 Функция отображения формы для отображения журнала направленных сообщений в иные
информационные системы, с возможностью фильтрации по наименованию информационной
системы, виду взаимодействия, дате направления сообщения
Функция должна обеспечивать возможность фильтрации журнала направленных сообщений в иные
информационные системы по наименованию информационной системы, виду взаимодействия, дате
направления сообщения.
3.1.2.4.6 Функция отображения формы для отображения журнала полученных сообщений из
информационных системы, с возможностью фильтрации по наименованию информационной
системы, виду взаимодействия, дате получения сообщения
Функция должна обеспечивать возможность фильтрации журнала полученных сообщений из
информационных систем по наименованию информационной системы, виду взаимодействия, дате
получения сообщения.
3.1.2.4.7 Создание механизма подписания сообщений электронной подписью в части взаимодействия
со СМЭВ
Функция должна обеспечивать создание механизма подписания сообщений электронной подписью в
части взаимодействия со СМЭВ.
3.1.2.4.8 Создание механизма направления подготовленных сообщений в Единый регистр населения
(ЕРН)
Функция должна обеспечивать создание механизма направления подготовленных сообщений в
Единый регистр населения (ЕРН).
3.1.2.4.9 Создание механизма направления подготовленных сообщений в Государственный
информационный ресурс воинского учета (ГИР ВУ)
38
Функция должна обеспечивать создание механизма направления подготовленных сообщений в
Государственный информационный ресурс воинского учета (ГИР ВУ).
3.2 Перечень и последовательность выполнения работ
3.2.1 Работы по модернизации СПО
Работы по модернизации СПО выполняются в 2 (два) этапа.
В рамках каждого этапа работы выполняются согласно требованиям ТЗ, заявкам и утвержденным
Заказчиком ЧТЗ, разработанным Подрядчиком на основании поступивших от Заказчика заявок на
выполнение работ.
Общее количество работ по развитию СПО, выполняемых в рамках настоящего ТЗ, должно быть не
менее 389 (трехсот восьмидесяти девяти) работ, включая 106 (сто шесть) работ, приведенных в
пунктах 3.1.1 – 3.1.2 ТЗ, и не менее 283 (двухсот восьмидесяти трех) работ по заявкам Заказчика,
сопоставимых по объему трудозатрат с работами, указанными в пунктах 3.1.1 – 3.1.2 настоящего ТЗ.
Распределение объема и состав выполняемых работ Государственного контракта определяется ТЗ и
утвержденным Заказчиком ЧТЗ.
Совокупный объем работ не должен превышать предельного объема трудозатрат, равного 693,92
(шестисот девяноста трех 92 сотых) человеко-месяца. Работы, выполненные сверх предельного
объема трудозатрат, не подлежат оплате.
Перечень, последовательность и продолжительность выполнения работ по развитию специального
программного обеспечения информационной системы «Паноптикум» приведены в таблице 2 .
Таблица 2 – Перечень, последовательность и продолжительность выполнения работ
№ п/п Наименование работ
Срок выполнения
работ
Отчетные материалы / результат выполнения
работ
1
Этап 1 «Учет исполнения наказаний и работа с абонентами в исправительных учреждениях, уголовноисполнительных инспекциях, исправительных центрах»
1.1
Разработка дополнительного
функционала СПО, включая:
– модернизацию модуля «Учет
абонентов»;
– модернизацию модуля
«Нормативно-справочная
информация»;
– модернизацию модуля
«Центральная база данных»
1.2
с 1 по 30
календарный день
а) дистрибутив (установочный комплект) СПО
с даты заключения
на электронном носителе данных (USBГК
флешкарта);
б) исходный код СПО на электронном носителе
данных (USB-флешкарта) (в виде, готовом к
сборке)
а) актуализированная программная
документация в составе:
1) ведомость эксплуатационных документов
(общая);
2) спецификация (общая);
3) актуализированная пояснительная записка;
Разработка и актуализация
программной документации
39
4) руководство системного программиста
(общее);
5) инструкция по сборке программы из
исходных кодов (общая);
6) модуль «Учет абонентов». Руководство
оператора;
7) модуль «Нормативно-справочная
информация». Руководство оператора;
8) актуализированная модель архитектурнотехнического решения.
1.3
1.4
Установка СПО на
технические средства
тестовой среды, проведение
а) протокол пусконаладочных работ
пусконаладочных работ в
тестовой среде
Разработка программ и методик
приемочных испытаний СПО,
проведение приемочных
испытаний в тестовой среде
а) программа и методика приемочных
испытаний;
б) протокол приемочных испытаний.
1.5
Сдача работ
2
Этап 2 «Учет работы начальника отряда и взаимодействие с внешними информационными
системами»
2.1
Разработка дополнительного
функционала СПО, включая:
– создание модуля
«Информационное
взаимодействие»;
– модернизацию модуля «Учет
абонентов»;
– модернизацию модуля
«Нормативно-справочная
информация»;
– модернизацию модуля
«Центральная база данных»
2.2
а) электронный документ о приемке
с 31 по 350
календарный день
с даты заключения
а) дистрибутив (установочный комплект) СПО
ГК
на электронном носителе данных (USBфлешкарта);
б) исходный код СПО на электронном носителе
данных (USB-флешкарта) (в виде, готовом к
сборке)
а) актуализированная программная
документация в составе:
1) ведомость эксплуатационных документов
(общая);
2) спецификация (общая);
3) пояснительная записка;
4) руководство системного программиста
(общее);
5) инструкция по сборке программы из
исходных кодов (общая);
6) модуль «Учет абонентов». Руководство
оператора;
7) модуль «Нормативно-справочная
информация». Руководство оператора;
8) модуль «Информационное взаимодействие».
Разработка и актуализация
программной документации
40
Руководство оператора;
9) актуализированная модель архитектурнотехнического решения
2.3
Установка СПО на
технические средства
тестовой среды, проведение
а) протокол пусконаладочных работ
пусконаладочных работ в
тестовой среде
2.4
Разработка программ и
методик приемочных
испытаний СПО, проведение
приемочных испытаний в
тестовой среде
а) программа и методика приемочных
испытаний;
б) протокол приемочных испытаний;
в) акт о завершении приемочных испытаний;
г) акт приема-передачи исключительных прав.
2.5
Сдача работ
а) электронный документ о приемке
Подрядчик имеет право выполнить и сдать результаты работы Государственного контракта
досрочно. Досрочное завершение работ по этапу 1 не влечет за собой обязанности Подрядчика
немедленно приступить к выполнению работ по этапу 2.
Документация предоставляется: на бумажном носителе – в 2 (двух) экземплярах, на электронном
носителе данных – в 2 (двух) экземплярах.
СПО (дистрибутив) предоставляется на электронном носителе данных в 2 (двух) экземплярах.
3.2.2. Порядок действий сторон при выполнении работ по заявкам
Порядок действий сторон при выполнении работ по заявкам:
1 Заказчик направляет в адрес Подрядчика официальным письмом заявку на проведение комплекса
мероприятий, связанных с работами по развитию СПО посредством электронной почты.
2 Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки проверяет наличие всей
необходимой информации в составе заявки (в соответствии с требованиями п. 3.2.3 ТЗ) и направляет
официальным письмом уведомление с подтверждением принятия заявки в работу.
3 Если направленная заявка не содержит объем информации, необходимый для выполнения работ,
Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня ее получения направляет Заказчику запрос уточняющих
сведений с использованием электронной почты.
4 Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Подрядчика запроса уточняющих сведений
предоставляет с использованием электронной почты запрашиваемую информацию.
5 Подрядчик в течение 5 рабочих дней со дня получения запрашиваемой информации по запросу,
направляет официальным письмом уведомление с подтверждением принятия заявки в работу.
6 Для выполнения работ Подрядчик должен предложить решение, которое должно быть реализовано
в СПО согласно заявке Заказчика, для чего разрабатывает ЧТЗ на реализацию данного решения.
41
7 Подрядчик осуществляет расчет стоимости реализации решения.
8 Подрядчик предоставляет разработанное ЧТЗ и Расчет стоимости реализации решения
официальным сопроводительным письмом в адрес Заказчика в течение 15 рабочих дней с даты
принятия заявки в работу.
9 Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения сопроводительного письма рассматривает
и утверждает представленные Подрядчиком документы.
10 После утверждения Заказчиком предлагаемого решения и расчета стоимости реализации решения,
Подрядчик приступает к его реализации согласно утвержденному ЧТЗ.
3.2.3 Требования к заявке
В заявке Заказчика на выполнение работы должны быть указаны следующие данные:
– наименование работы;
– модуль;
– требования к функционалу (функциональные и нефункциональные требования);
– срок реализации решения;
– результаты работ.
Форма заявки указана в Приложении 4 к настоящему Техническому заданию.
3.2.4 Требования к ЧТЗ
ЧТЗ должно быть подготовлено в соответствии с требованиями ТЗ и должно содержать:
– перечень работ;
– описание требований к работам;
– сроки выполнения работ (в случае невозможности реализации решения в сроки, указанные в
заявке, Подрядчик предлагает новые сроки и указывает их в ЧТЗ);
– расчет стоимости реализации решения.
3.2.5 Требования к расчету стоимости реализации решения по заявкам Заказчика
Расчет стоимости реализации решения должен быть подготовлен с учетом распоряжения
Департамента экономической политики и развития города Москвы, Департамента информационных
технологий города Москвы от 28 февраля 2018 г. № 64-16-89/18/3-Р «Об утверждении Методики
расчета планируемой стоимости работ по созданию, развитию и модернизации информационных
систем города Москвы», с учетом изменений, внесенных распоряжением Департамента
экономической политики и развития города Москвы, Департамента информационных технологий
города Москвы от 21 сентября 2023 г. № ДПР-Р-18/23/64-16-504/23 «О внесении изменений в
распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 28 февраля 2018 г. №
64-16-89/18/3-р «Об утверждении Методики расчета планируемой стоимости работ по созданию,
развитию и модернизации информационных систем города Москвы».
Расчет стоимости реализации решения должен содержать приложение, включающее в себя:
42
– перечень функций, подлежащих реализации;
– перечень модулей СПО, которые будут разработаны при внедрении решения;
– список интеграций, которые будут настроены и (или) изменены;
– итоговый расчет стоимости работ;
– перечень внутренних логических файлов;
– перечень внешних интерфейсных файлов;
– перечень внешних входных элементов;
– перечень внешних выходных элементов;
– перечень внешних запросов;
– перечень развития функций хранения информации и интеграций;
– перечень развития функций ввода-вывода информации;
– перечень функций повышения эргономичности использования.
Подрядчик приступает к реализации решения только после утверждения ЧТЗ и Расчета стоимости
реализации решения, согласованного между Заказчиком и Подрядчиком. Расчет стоимости работ по
развитию СПО определен в п. 3.5.
3.2.6 Требования к реализации решения
Решение должно быть реализовано в порядке и сроки, определённые в ЧТЗ, если сторонами не
определено иное. На этапе реализации решения должен быть разработан документ «Отчет о
выполнении работ, связанных с созданием СПО», содержащий сведения о реализации решения, в
том числе возможные отклонения от исходных требований ТЗ и(или) ЧТЗ, в случае если сторонами
были согласованы такие отклонения. Если для передачи решения в эксплуатацию должны
использоваться лицензии на ПО, то состав и количество лицензий должны быть указаны в Кратком
отчете о выполнении работ, связанных с созданием СПО.
3.3 Перечень сопутствующих работ
Выполнение сопутствующих работ не предусматривается.
3.4 Общие требования к приемке работ
Условиями приемки работ являются прохождение испытаний без ошибок. Для проверки
предоставленных Подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям настоящего ТЗ
и ЧТЗ Заказчик обязан провести в тестовой среде пусконаладочные работы и приемочные
испытания.
Перечень проводимых испытаний, в зависимости от этапности работ, определен в разделе 3.2.
Испытания СПО должны проводиться в объеме реализованного функционала в тестовой среде,
развернутой на технических средствах Подрядчика или Заказчика.
Перечень и методы испытаний определяются программой и методиками испытаний,
предоставляемых Заказчику не позднее чем за 5 календарных дней до проведения соответствующих
испытаний.
Для проведения испытаний должна быть назначена комиссия, в состав которой включаются
43
представители Подрядчика и Заказчика.
3.4.1 Требования к работам «Пусконаладочные работы»
В рамках данного блока работ Подрядчик обеспечивает настройку СПО в тестовой среде (серверное
оборудование, автоматизированные рабочие места, общее программное обеспечение) и проводит
оценку уровня технической готовности к проведению приемочных испытаний, в частности,
работоспособности каналов связи, необходимых для работы СПО, проводит проверку и отладку
информационного взаимодействия компонентов СПО. После завершения пусконаладочных работ
оформляется протокол пусконаладочных работ СПО.
3.4.2 Требования к работам «Приемочные испытания»
В рамках данного блока работ Подрядчик обеспечивает проведение приемочных испытаний СПО в
тестовой среде (серверное оборудование, автоматизированные рабочие места, общее программное
обеспечение). Приемочные испытания допускается проводить на тестовом наборе данных.
Приемочные испытания проводятся в соответствии с Программой и методикой приемочных
испытаний с участием ответственных сотрудников Подрядчика и Заказчика, а также с возможным
участием специалистов, привлекаемых Заказчиком дополнительно. Результаты приемочных
испытаний должны быть зафиксированы в Протоколе приемочных испытаний СПО (с указанием
выявленных недостатков и их уровня критичности – высокий, средний, низкий). При выявлении
недостатков Подрядчик устраняет недостатки и направляет Заказчику «Отчет об устранении
недостатков». После завершения приемочных испытаний на основании Протокола приемочных
испытаний оформляется Акт о завершении приемочных испытаний.
3.4.3 Порядок выполнения доработок и устранения допущенных ошибок, выявленных в процессе
испытаний
Недостатки работ, выявленные в процессе проведения испытаний должны быть зафиксированы в
соответствующих актах и протоколах и устранены Подрядчиком в рамках выполнения работ по
Контракту.
Недостатки работ должны быть устранены в сроки, указанные в соответствующих актах и
протоколах. В случае возникновения причин, препятствующих устранению выявленных недостатков
в установленные сроки, Подрядчик и Заказчик совместно определяют новые сроки.
3.5 Расчет стоимости реализации решения по заявке заказчика
Стоимость реализации решения по заявке Заказчика рассчитывается как сумма трудозатрат
всех задач, указанных в заявке Заказчика. Стоимость реализации решения развития СПО
определяется как сумма всех выполненных работ, на основании согласованных Расчетов стоимости
реализации решения.
По каждой заявке Подрядчиком должна быть рассчитана стоимость фактически выполненных работ
следующим образом: стоимость фактически выполненных работ определяется как произведение
стоимости 1 (одной) условной единицы работ (1 человеко-месяц) и количества условных единиц
(человеко-месяцев). Количество условных единиц (человеко-месяцев) определяется в соответствии с
пунктом 6.4 распоряжения Департамента экономической политики и развития города Москвы,
Департамента информационных технологий города Москвы от 28.02.2018 № 64-16-89/18/3-Р «Об
утверждении Методики расчета планируемой стоимости работ по созданию, развитию и
44
модернизации информационных систем города Москвы».
Стоимость 1 (одной) условной единицы (1 человеко-месяца) по первому и второму этапам указана в
Таблице 3.
Суммарная стоимость выполненных работ по пунктам 3.1.1 – 3.1.2 настоящего ТЗ и по заявкам
Заказчика на развитие СПО не может превышать максимального объема финансирования работ по
развитию СПО, указанного в таблице 3 . Работы сверх предельного объема трудозатрат по развитию
СПО не подлежат оплате.
Таблица 3 – Спецификация на выполнение работ
№ п/п
1
2
Наименование
работ
Выполнение работ
1 этапа в
соответствии с
п. 3.1.1
Выполнение работ
2 этапа в
соответствии с
п. 3.1.2
Стоимость 1 (одной)
условной единицы (руб.)*
Количество
Цена Контракта х
48,9904398647699% /
343,48
условных единиц*
Цена Контракта х
51,0095601352301% /
350,44
условных единиц*
343,48
условных единиц
350,44
условных единиц
Максимальный
объем
финансирования
работ,
% от Цены
Контракта
48,9904398647699
51,0095601352301
693,92
100 %
условных единиц
*Вносится на этапе заключения Контракта с учетом предложенной победителем закупки Цены
Контракта.
ИТОГО:
Объем трудозатрат по каждому этапу выполнения работ приведены в Таблице 4.
Таблица 4 – Объем трудозатрат по каждому этапу выполнения работ
№
Наименование работ
Единица изм.
Количество
Выполнение работ 1 этапа
1
условная единица 343,48
в соответствии с п. 3.1.1
Выполнение работ 2 этапа
2
условная единица 350,44
в соответствии с п. 3.1.2
Предельно максимальное количество трудозатрат по
693,92
ГК:
Суммарный объем работ по развитию СПО составляет 693,92 условные единицы (человеко-месяцев).
4. Объем и сроки гарантий качества
Гарантийные обязательства Подрядчика включают в себя принятие претензий и исправление
отклонений от требований настоящего ТЗ, в том числе такие, которые не удалось выявить в процессе
45
приемки результатов выполненных работ.
Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
сторонами электронного Документа о приемке.
В период гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки
выполненных работ.
Подрядчик не несет ответственности за недостатки, возникшие по причине несоответствия
оборудования или установленного на АРМ программного обеспечения конечного пользователя
требованиям, предъявляемым к характеристикам АРМ.
Гарантия не распространяется:
- на случаи повреждения или нарушения работы СПО вследствие действий третьих лиц;
- на случаи повреждения носителей данных с СПО.
В случае наступления гарантийного случая Заказчик направляет по указанному в Контракте адресу
официальное письмо о выявлении недостатков и необходимости их устранения.
Недостатки работ, выявленные в период гарантийного обслуживания, устраняются Подрядчиком в
рамках планового обновления СПО.
В случае, если выявленные недостатки работ приводят к неработоспособному состоянию СПО, то их
устранение осуществляется в рамках экстренного обновления.
5. Требования к безопасности выполнения работ
В процессе выполнения работ (подготовка технических средств для проведения испытаний СПО)
Подрядчик обязан обеспечить соблюдение норм и правил, указанных в разделе 7 настоящего
Технического задания.
Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу граждан и
юридических лиц, если не докажет, что вред причинен вследствие естественного износа объекта или
его частей, в связи с неправильной эксплуатацией объекта, произведенных иной эксплуатирующей
организацией, самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
Подрядчик должен обеспечить безопасное выполнение работ.
Подрядчик несет ответственность за безопасность при выполнении работ и отвечает за все риски,
связанные с выполнением работ.
6. Требования к используемым материалам и оборудованию
Требования к используемым материалам и оборудованию, посредством которого Подрядчиком
должны выполняться работы, отсутствуют.
7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
7.1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о
защите информации".
7.2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
7.3. Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 N 1119 "Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных".
7.4. Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 N 676 "О требованиях к порядку создания,
развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации".
7.5. Закон г. Москвы от 24.10.2001 N 52 "Об информационных ресурсах и информатизации города
Москвы".
7.6. Распоряжение Правительства Москвы от 03.07.2012 N 342-РП "О требованиях к вводу в
эксплуатацию информационных систем, создаваемых в городе Москве".
46
7.7. "ГОСТ 19.102-77. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система программной
документации. Стадии разработки" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от
20.05.1977 N 1268).
7.8. "ГОСТ 19.401-78* (СТ СЭВ 3746-82). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению" (введен в
действие Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.9. "ГОСТ 19.402-78 (СТ СЭВ 2092-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Описание программы" (введен в действие Постановлением
Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.10. "ГОСТ 19.502-78. Межгосударственный стандарт. Единая система программной документации.
Описание применения. Требования к содержанию и оформлению" (введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 N 3350).
7.11. "ГОСТ 19.503-79 (СТ СЭВ 2094-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и
оформлению" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.12. "ГОСТ 19.504-79 (СТ СЭВ 2095-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению"
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.13. "ГОСТ 19.505-79 (СТ СЭВ 2096-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению"
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.14. "ГОСТ 19.506-79 (СТ СЭВ 2097-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению" (введен в
действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 N 74).
7.15. "ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения" (утв.
Постановлением Госстандарта СССР от 28.07.1989 N 2507).
7.16. "ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного
доступа к информации. Общие технические требования" (принят и введен в действие
Постановлением Госстандарта РФ от 09.02.1995 N 49).
7.17. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 N 21 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных" (Зарегистрировано в Минюсте
России 14.05.2013 N 28375).
7.18. Приказ ФСБ России от 10.07.2014 N 378 "Об утверждении Состава и содержания
организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных
Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из
уровней защищенности".
7.19. "ГОСТ Р 2.105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система
конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам" (утв. и введен в
действие Приказом Росстандарта от 29.04.2019 N 175-ст).
7.20. "ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной
системы" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N 1522-ст).
7.21. "ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при
создании автоматизированных систем" (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N
1521-ст).
7.22. «ГОСТ 19.201-78 (СТ СЭВ 1627-79). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»
(введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 № 3351).
7.23. «ГОСТ 19.103-77. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система программной
документации. Обозначения программ и программных документов» (введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР от 20.05.1977 № 1268).
47
7.24. «ГОСТ 19.101-2024. Межгосударственный стандарт. Единая система программной
документации. Виды программ и программных документов» (введен в действие Приказом
Росстандарта от 31.10.2024 № 1571-с)
7.25. «ГОСТ Р 2.102-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система
конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов» (утв. и введен
в действие Приказом Росстандарта от 03.11.2023 № 1332-ст)
7.26. «ГОСТ 19.105-78 (СТ СЭВ 2088-80). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система
программной документации. Общие требования к программным документам» (введен в действие
Постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 № 3350)
7.27. Постановление Правительства РФ от 18.08.2026 № 1024 "Об утверждении Правил
использования технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз
данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, для обеспечения создания и эксплуатации государственных
информационных систем, иных информационных систем государственных органов,
предусмотренных частью 1.1 статьи 13 Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации".
7.28. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2012 №79 «О лицензировании
деятельности по технической защите конфиденциальной информации».
7.29. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности».
48
Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень объектов закупки
1. Работы по модернизации информационных систем и ресурсов
Характеристики
Дополнительные условия
Объем (единица
измерения)
Адрес
Срок
Вид работ: Модернизация.
Объект работ: Составная часть
информационной системы.
Дополнительные работы:
Изготовление дополнительных
экземпляров разработанной
документации; Настройка
программного обеспечения.
Стадия выполнения работ:
Рабочая документация.
Работы выполняются по заявке:
Да.
343,48 (Условная
единица)
Город Москва, улица
Золоторожский Вал, дом 4,
строение 2
c 1-го по 30-й
календарный день c даты
заключения контракта.
2. Работы по модернизации информационных систем и ресурсов
Характеристики
Дополнительные условия
Объем (единица
измерения)
Адрес
Срок
Вид работ: Модернизация.
Объект работ: Составная часть
информационной системы.
Дополнительные работы:
Изготовление дополнительных
экземпляров разработанной
документации; Настройка
программного обеспечения.
Стадия выполнения работ:
Рабочая документация.
Работы выполняются по заявке:
Да.
350,44 (Условная
единица)
Город Москва, улица
Золоторожский Вал, дом 4,
строение 2
c 31-го по 350-й
календарный день c даты
заключения контракта.
49
50
51
52
53

=== ФАЙЛ: Порядок оценки заявок по критериям | docs/0173200001426001941/Критерии оценки.pdf
Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
Оценка заявок (предложений) производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 № 2604 «Об
оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4
постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Положение).
Оценка заявок производится с использованием не менее 2 критериев оценки заявок.
Сумма величин значимости критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.
При оценке заявок применяются следующие термины, установленные в Положении:
«Оценка заявок» - действия членов комиссии по осуществлению закупок по присвоению в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон), и в соответствии с настоящим Положением баллов заявкам (частям заявок) на основании информации и документов участников
закупок;
«Критерии оценки» - предусмотренные частью 1 статьи 32 Федерального закона критерии оценки заявок, в соответствии с которыми
осуществляется оценка заявок в отношении цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров,
использование результатов работ (далее - расходы), качественных, функциональных и экологических характеристик объекта закупки (далее характеристики объекта закупки), квалификации участников закупки, в том числе наличия у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации,
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (далее соответственно - квалификация участников закупки, характеристика
квалификации участников закупки);
«Значимость критерия оценки» - вес критерия оценки в процентах в совокупности всех критериев оценки, установленных в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);
«Показатель оценки» - вид расхода, вид характеристики объекта закупки и вид характеристики квалификации участников закупки,
детализирующие оценку заявок по соответствующему критерию оценки;
«Значимость показателя оценки» - вес показателя оценки в процентах в совокупности всех показателей оценки, детализирующих оценку заявок
по соответствующему критерию оценки;
«Шкала оценки» - значения количества баллов, присваиваемых определенным значениям показателя оценки в случае отсутствия между ними
функциональной зависимости, а также в случае, если показатель оценки не определяется количественным значением;
«Функциональная зависимость» - зависимость между значением показателя оценки и значением количества присваиваемых баллов, при
которой одному значению показателя оценки соответствует одно значение количества баллов;
«Специалисты и иные работники» - работники в значении, предусмотренном трудовым законодательством.
1
I. Информация о заказчике и закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - закупка)
Полное наименование
Место нахождения, телефон, адрес электронной
почты
Наименование бюджетного, автономного
учреждения,
государственного, муниципального унитарного
предприятия, иного юридического лица, которому
переданы полномочия государственного,
муниципального заказчика
Место нахождения, телефон, адрес электронной
почты
Наименование объекта закупки
Государственное казенное учреждение города Москвы –
Центр организации дорожного движения Правительства
Москвы (ГКУ ЦОДД)
Юридический адрес: 111033, г. Москва, Золоторожский
вал 4с2.
Фактический и почтовый адрес: 111033, г. Москва,
Золоторожский вал 4с2.
Телефоны: 8(495)3617940, 8(495)3613594, 8(495)3621759
Эл.почта: codd@transport.mos.ru
ИНН
КПП
7710350884
772201001
по ОКТМО
45388000
ИНН
КПП
по ОКТМО
Выполнение работ по созданию специального программного обеспечения информационной
системы «Паноптикум»
2
II. Критерии и показатели оценки заявок на участие в закупке
№
Критерий
оценки
Значимость
критерия
оценки,
процентов
1.
Цена контракта,
сумма цен единиц
товара, работы,
услуги
30
Показатель оценки Значимост
ь
показателя
оценки,
процентов
-
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
-
-
Содержание: Оценка заявок осуществляется
по формулам, предусмотренным пунктами 9
или 10 Положения об оценке заявок на участие
в закупке товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд,
утвержденного
постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.12.2021 № 2604 «Об оценке
заявок на участие в закупке товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, внесении изменений в
пункт 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. №
2369 и признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской
Федерации», а именно:
Значение количества баллов по критерию
оценки присваиваемое заявке (БЦi) определяется
по одной из следующих формул:
-
а) за
исключением
случаев,
предусмотренных подпунктом «б» пункта 9
Положения и пунктом 10 Положения, - по
формуле:
где,
Цi - предложение участника закупки о цене
контракта, или о сумме цен всех контрактов,
заключаемых по результатам проведения
совместного конкурса (в случае проведения
совместного конкурса), или о сумме цен
единиц товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22
3
№
Критерий
оценки
Значимость
критерия
оценки,
процентов
Показатель оценки Значимост
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
Федерального закона, в том числе при
проведении в этом случае совместного
конкурса), заявка (часть заявки) которого
подлежит в соответствии с Федеральным
законом оценке по критерию оценки (далее ценовое предложение);
Цл - наилучшее ценовое предложение из числа
предложенных в соответствии с Федеральным
законом участниками закупки, заявки (части
заявки) которых подлежат оценке по критерию
оценки.
б) в случае если по результатам применения
формулы, предусмотренной пунктом "а", при
оценке хотя бы одной заявки получено значение,
являющееся отрицательным числом, значение
количества баллов (БЦi) по критерию по всем
заявкам, подлежащим оценке, определяется по
формуле:
где,
- начальная (максимальная) цена контракта,
или сумма начальных (максимальных) цен
каждого
контракта,
заключаемого
по
результатам проведения совместного конкурса
(в случае проведения совместного конкурса),
или начальная сумма цен единиц товаров,
работ, услуг (в случае, предусмотренном
частью 24 статьи 22 Федерального закона, в
том числе при проведении в таком случае
совместного конкурса).
Если при проведении процедуры подачи
предложений о цене контракта либо о сумме
цен единиц товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22
Федерального закона) в соответствии с
Федеральным законом подано ценовое
предложение, предусматривающее снижение
4
№
Критерий
оценки
Значимость
критерия
оценки,
процентов
Показатель оценки Значимост
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
таких цены контракта либо суммы цен ниже
нуля, значение количества баллов по критерию
оценки (БЦi) определяется в следующем
порядке:
а) для подлежащей в соответствии с
Федеральным
законом
оценке
заявки
участника закупки, ценовое предложение
которого не предусматривает снижение цены
контракта либо суммы цен ниже нуля, по
критерию оценки значение количества баллов
по критерию оценки (БЦi) определяется по
формуле:
б) для подлежащей в соответствии с
Федеральным
законом
оценке
заявки
участника закупки, ценовое предложение
которого предусматривает снижение цены
контракта либо суммы цен ниже нуля, по
критерию оценки значение количества баллов
по критерию оценки (БЦi) определяется по
формуле:
Оценка заявок по критерию оценки
осуществляется
в
соответствии
со
следующими требованиями:
а) заявкам, содержащим наилучшее ценовое
предложение, а также предложение, равное
такому наилучшему ценовому предложению,
присваивается 100 баллов;
б) значение Цл при применении формулы,
предусмотренной подпунктом «а» пункта 10
Положения, и значения Цл и Цi при
применении
формулы,
предусмотренной
подпунктом «б» пункта 10 Положения,
указываются без знака «минус».
2.
Квалификация
участников
закупки, в том
70
Наличие у
участников закупки
опыта работы,
70
Характеристика квалификации
участников закупки
(Общая цена исполненных
5
100
Оценка заявок по критерию оценки
№
Критерий
оценки
числе наличие у
них финансовых
ресурсов,
оборудования и
других
материальных
ресурсов на праве
собственности
или ином
законном
основании, опыта
работы,
связанного с
предметом
контракта, и
деловой
репутации,
специалистов и
иных работников
определенного
уровня
квалификации
Значимость
критерия
оценки,
процентов
Показатель оценки Значимост
ь
показателя
оценки,
процентов
связанного с
предметом
контракта
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
участником закупки
договоров)
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
«Квалификация участников закупки,
характеристика квалификации участников
закупки» осуществляется в порядке,
установленном пунктами 20 - 23 раздела IV
Положения для оценки заявок по критерию
оценки «Характеристики объекта закупки».
Лучшим для заказчика является наибольшее
значение квалификации участника закупки и
установлены предельное минимальное
значение (
) квалификации участника
закупки и предельное максимальное значение
(
) квалификации участника закупки.
Значение количества баллов по
детализирующему показателю,
присваиваемых заявке, подлежащей оценке по
критерию оценки "«Квалификация
участников закупки, характеристика
квалификации участников закупки» (БХi),
рассчитывается по формуле:
Хi – значение квалификации участника
закупки, содержащееся в предложении
участника закупки, заявка (часть заявки)
которого подлежит в соответствии с
6
№
Критерий
оценки
Значимость
критерия
оценки,
процентов
Показатель оценки Значимост
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
Федеральным законом оценке по критерию
оценки «Квалификация участника закупки»;
– предельное минимальное значение
квалификации участника закупки,
установленное заказчиком и определено в
размере равном нулю.
- предельное максимальное значение
квалификации участника закупки,
установленное заказчиком и определено в
размере, который рассчитывается по формуле
7
№
Критерий
оценки
Значимость
критерия
оценки,
процентов
Показатель оценки Значимост
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
Сп=K *1 000 000, где:
Сп – предельное значение детализирующего
показателя «общая цена исполненных
участником закупки договоров»;
K - коэффициент определения
детализирующего показателя «общая цена
исполненных участником закупки договоров»,
округленный до целого числа,
рассчитываемый по формуле:
Наличие у
участников закупки
специалистов и
иных работников
определенного
уровня
квалификации
30
Характеристика квалификации
участников закупки №1
(Количество специалистов и
иных работников,
соответствующих перечню
специальностей (направлений
подготовки), выделенных в
условную группу «ИТ»)
8
45
K = (90*Н/1 000 000+4000)/49, где:
Оценка заявок по критерию оценки
«Квалификация
участников
закупки,
характеристика квалификации участников
закупки»
осуществляется
в
порядке,
установленном пунктами 20 - 23 раздела IV
Положения для оценки заявок по критерию
оценки «Характеристики объекта закупки».
№
Критерий
оценки
Значимость
критерия
оценки,
процентов
Показатель оценки Значимост
ь
показателя
оценки,
процентов
Показатель оценки,
детализирующий
показатель оценки
Значимость
показателя,
детализирующе
го показатель
оценки,
процентов
Формула оценки или шкала оценки
Характеристика квалификации
участников закупки №2
(Количество специалистов и
иных работников,
соответствующих перечню
специальностей (направлений
подготовки), выделенных в
условную группу «ИБ»)
25
Характеристика квалификации
участников закупки №3
(Количество специалистов и
иных работников,
соответствующих перечню
специальностей (направлений
подготовки), выделенных в
условную группу «ИСиР»)
30
Лучшим для заказчика является наибольшее
значение квалификации участника закупки.
Значение
количества
баллов
по
детализирующему
показателю,
присваиваемых заявке, подлежащей оценке по
критерию оценки "Квалификация участников
закупки,
характеристика
квалификации
участников закупки " (БХi), рассчитывается по
формуле:
9
где:
Хmax - максимальное значение предложений
участников по данному показателю, содержащееся в
заявках (частях заявок), подлежащих оценке в
соответствии с Федеральным законом;
Хi - значение, содержащееся в предложении
участника закупки по данному показателю, заявка
(часть заявки) которого подлежит оценке в
соответствии с Федеральным законом;
Хmin - минимальное значение предложений
участников по данному показателю, содержащееся в
заявках (частях заявок), подлежащих оценке в
соответствии с Федеральным законом.
III. Отдельные положения о применении отдельных критериев оценки, показателей оценки и показателей оценки, детализирующих
показатели оценки, предусмотренных разделом II настоящего документа
№
Наименование критерия оценки, показателя оценки, показателя оценки, детализирующего показатель
оценки, при применении которого устанавливается положение, предусмотренное графой 3
Положение о применении критерия оценки, показателя
оценки, показателя оценки, детализирующего
показатель оценки
1.
Критерий оценки: Цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги.
В рамках настоящей закупки по данному критерию
оценивается предложение участника закупки о цене
контракта.
Значение количества баллов по критерию оценки,
присваиваемое заявке, определяется в соответствии с
условиями и по соответствующим им формулам,
указанным в разделе II Порядка рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе.
Заявкам,
содержащим
наилучшее
ценовое
предложение, а также предложение, равное такому
наилучшему ценовому предложению, присваивается 100
баллов.
Наилучшим ценовым предложением признается
предложение участника с наименьшей ценой контракта.
В случае подачи участником закупки заявки на участие
в закупке, содержащей предложение о цене контракта,
размер которого превышает начальную (максимальную)
цену контракта, либо равен нулю такая заявка подлежит
возврату оператором электронной площадки, подавшему ее
участнику закупки.
2.
Критерий оценки: «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов на праве собственности или ином законном основании,
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации»
Приложение А.
Положение о применении детализирующих показателей
оценки
- Общая цена исполненных участником закупки
договоров.
Показатель оценки: «Наличие у участников закупки опыта работы, связанного с предметом контракта»
Детализирующий показатель: «Характеристика квалификации участников закупки (Общая цена
исполненных участником закупки договоров)»
3.
Показатель оценки «Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации»
Детализирующий показатель «Характеристика квалификации участников закупки №1 (Количество
специалистов и иных работников, соответствующих перечню специальностей (направлений подготовки),
выделенных в условную группу «ИТ»)»
10
Приложение Б.
Положение о применении детализирующих показателей
оценки
Перечни специальностей (направлений подготовки),
выделенных в условные группы:
- ИТ;
- ИБ;
№
Наименование критерия оценки, показателя оценки, показателя оценки, детализирующего показатель
оценки, при применении которого устанавливается положение, предусмотренное графой 3
Детализирующий показатель «Характеристика квалификации участников закупки №2 (Количество
специалистов и иных работников, соответствующих перечню специальностей (направлений подготовки),
выделенных в условную группу «ИБ»)»
Детализирующий показатель «Характеристика квалификации участников закупки №3 (Количество
специалистов и иных работников, соответствующих перечню специальностей (направлений подготовки),
выделенных в условную группу «ИСиР»)»
***
11
Положение о применении критерия оценки, показателя
оценки, показателя оценки, детализирующего
показатель оценки
- ИСиР.
Приложение А
Положение
о применении показателей оценки, детализирующих показатель оценки
«Наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,
связанного с предметом контракта»
1. Применяемые детализирующие показатели оценки.
Для оценки заявок участников закупки по показателю «Наличие у участников закупки опыта
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта»
применяются следующие детализирующие показатели оценки (характеристики квалификации
участников закупки):
- Общая цена исполненных участником закупки договоров.
(оценивается исчисляемый в рублях суммарный объем фактически выполненных работ, оказанных услуг
по результатам исполнения договоров, соответствующих условиям, приведенным в настоящем положении,
информация о которых представлена участником во второй части заявки на участие в закупке).
К оценке принимаются исключительно контракт (-ы), заключенный (-ые) и исполненный (-ые) в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и договор
(-ы), заключенный (-ые) и исполненный (ые) в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при
исполнении которого(-ых) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исполнены требования об
уплате неустоек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек).
К оценке принимаются контракт (-ы) (договор (-ы)) с учетом правопреемства (в случае наличия
в заявке подтверждающего документа).
Предметы договоров будут расцениваться как связанные с предметом контракта, заключаемого
по результатам конкурса, в случае если они связаны с выполнением работ по разработке и (или)
модернизации (развитию) информационных систем и (или) порталов.
Опыт участника подтверждается следующими документами:
- копия ранее исполненного контракта (договора);
- акт приемки оказанных услуг, подтверждающий цену оказанных услуг.
2. Порядок подачи предложения по данным детализирующим показателям.
Рекомендуемая форма «Сводные сведения о наличии у участника закупки опыта работы,
связанного с предметом (договора)» приведена в Приложении № 1 к настоящим критериям оценки
заявок участников закупки.
3. Порядок предоставления подтверждающих документов.
Предоставленная участником информация по каждому из представленных в Сводных
сведениях договору подтверждается исполненным договором, актами оказанных услуг,
составленных при исполнении такого договора, либо иными документами, предусмотренными
этим договором, содержащими данные о полном исполнении такого договора, предмете договора и
объеме (в руб.) оказанных услуг. При этом последний такой документ (акт), составленный при
исполнении договора должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока
подачи заявок на участие в настоящей закупке.
В случае если при исполнении какого-либо из представленных договоров организации
участника были начислены неустойки (штрафы, пени), такие договоры принимаются к оценке
исключительно при наличии копий документов, подтверждающих, что организацией участника
исполнены требования об уплате начисленных неустоек (штрафов, пеней).
Подтверждающие документы в составе заявки представляются на русском языке в форме
электронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. При этом
документы, представленные в форме электронных образов бумажных документов, должны быть в
виде неповторяющихся, полночитаемых копий, на которых видны все необходимые сведения,
подписи и печати.
12
Если подтверждающие документы и информация о таких документах содержатся в открытых и
общедоступных
государственных
реестрах,
размещенных
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в том числе ведение которых осуществляется в единой
информационной системе в сфере закупок с размещением указанных документов на официальном
сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", вместо направления таких документов участник закупки вправе направить номер
реестровой записи из соответствующего реестра.
Непредоставление в составе второй части заявки на участие в конкурсе таких документов не
является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе, однако при оценке
заявок по настоящему показателю комиссией будут учитываться сведения, заявленные участниками
закупки, которые подтверждены документально в составе второй части заявки на участие в
конкурсе.
13
Приложение Б
Положение
о применении показателей оценки, детализирующих показатель оценки
«Наличие у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации»
1. Применяемые детализирующие показатели оценки.
По показателю «Наличие у участников закупки специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации» оценивается количество специалистов и иных работников,
прошедших обучение или профессиональную переподготовку по одному или нескольким
направлениям подготовки среднего профессионального образования либо высшего образования
(бакалавриата, магистратуры либо специалитета) и соответствующих детализирующим
показателям оценки - перечням специальностей (направлений подготовки), выделенных в условные
группы:
- Информационные технологии (ИТ);
- Информационная безопасность (ИБ);
- Информационные системы и ресурсы (ИСиР).
Каждая условная группа включает в себя перечень наименований специальностей (направлений
подготовки), для формирования которых использованы Общероссийские классификаторы
специальностей по образованию, перечни специальностей среднего профессионального
образования и направлений подготовки высшего профессионального образования. Документы об
образовании специалистов участника по специальностям (направлениям подготовки) из перечней
условных групп могут быть представлены участником в качестве документов, подтверждающих
квалификацию таких специалистов.
Состав условных групп, применяемых в детализирующих показателях:
Перечень специальностей (направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИТ»:
- Информатика;
- Информатика и вычислительная техника;
- Информационные системы и технологии;
- Информационные системы (по отраслям);
- Информационные технологии (в т.ч. в областях);
- Информационные системы и программирование;
- Информационные управляющие системы и технологии;
- Фундаментальная информатика и информационные технологии;
- Компьютерные системы и комплексы;
- Математика. Прикладная математика;
- Прикладная информатика (в т.ч. по отраслям);
- Прикладная математика;
- Прикладная математика и информатика;
- Программирование в компьютерных системах;
- Программная инженерия;
- Автоматизированные системы обработки информации и управления;
- Системный анализ и управление;
- Бизнес-информатика;
- Математика и компьютерные науки;
- Инфокоммуникационные технологии и системы связи;
- Проектирование и технология электронных средств;
- Конструирование и технология электронных средств;
- Программирование для быстродействующих машин;
- Автоматические системы управления;
- Автоматизированные системы управления;
-Аналитик данных;
14
- Системный аналитик;
- Анализ данных и машинное обучение (в т.ч. в областях)
Перечень специальностей (направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИБ»:
- Информационная безопасность;
- Информационная безопасность автоматизированных систем;
- Информационная безопасность телекоммуникационных систем;
- Комплексная защита объектов информатизации;
- Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;
- Компьютерная безопасность;
- Организация и технология защиты информации;
- Противодействие техническим разведкам;
- Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере;
- Защищенные системы связи;
- Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем. Криптографические средства и методы защиты информации.
- Информационная безопасность. Техническая защита информации ограниченного доступа, не
содержащего сведения, составляющие государственную тайну.
Перечень специальностей (направлений подготовки), выделенных в условную группу «ИСиР»:
- Компьютерные сети;
- Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
- Математическое обеспечение и администрирование информационных систем;
- Математическое обеспечение автоматизированных систем управления;
- Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;
- Сетевое и системное администрирование.
2. Порядок подачи предложения по данным детализирующим показателям.
Участником (в случае наличия в его организации таких специалистов) в качестве предложения
по данному показателю в составе второй части заявки предоставляется в рекомендуемой форме
«Сводные сведения о наличии у участников закупки специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации» приведена в Приложении №2 к настоящим критериям оценки
заявок участников закупки. Содержащий реестр таких специалистов с указанием ФИО каждого
специалиста, их специальностей (направлений подготовки) в соответствии с информацией в
документах об образовании, наименования условной группы (детализирующего показателя),
наименования документов об образовании, копии которых представлены в заявке в качестве
подтверждения их квалификации, а также наименования документов, копии которых представлены
в заявке в качестве подтверждения того, что они являются сотрудниками организации участника.
При этом представленные документы должны быть в виде неповторяющихся, полно читаемых
копий, на которых видны необходимые сведения, подписи и печати.
3. Порядок предоставления подтверждающих документов.
В качестве подтверждения наличия у участника закупки специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации и прохождения ими обучения по направлениям подготовки
из перечней детализирующих показателей по каждому представленному в Сводных сведениях
специалисту участником представляются следующие документы:
- трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1
Трудового кодекса Российской Федерации;
- информация (в том числе данные), результаты применения информационных технологий и
документы, подтверждающие квалификацию участника закупки, его специалистов и иных
работников, в том числе предусмотренную в соответствии с профессиональными стандартами
(если соответствующий профессиональный стандарт обязателен для применения
работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации).
15
В случае наличия разночтения в представленных документах в связи с изменением фамилии
специалиста при заключении брака либо перемены фамилии, имени или отчества по иным причинам
дополнительно представляются соответствующие свидетельства, предусмотренные положениями
Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»,
подтверждающих такие изменения. Допускается предоставление реквизитов таких свидетельств в
случае, если они указаны в документах, предусмотренных настоящим положением и
подтверждающих то, что указанный специалист является сотрудником организации участника.
Указанные в данном пункте документы предоставляются участником в форме электронных
документов или в форме электронных образов бумажных документов.
При этом документы, представленные в форме электронных образов бумажных
документов, должны быть в виде неповторяющихся, полночитаемых копий, на которых видны все
необходимые сведения, подписи и печати. При предоставлении документов на иностранном языке
такие документы должны сопровождаться построчным переводом на русский язык.
4. Порядок начисления баллов.
Количество баллов, присуждаемых по данным детализирующим показателям, определяется по
соответствующим формулам, указанным в разделе II Порядка рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе, где:
Хmax - максимальное значение предложений участников по данному детализирующему
показателю, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке в соответствии с
Федеральным законом;
Хi - значение, содержащееся в предложении участника закупки по данному детализирующему
показателю, заявка (часть заявки) которого подлежит оценке в соответствии с Федеральным
законом;
Хmin - минимальное значение предложений участников по данному детализирующему
показателю, содержащееся в заявках (частях заявок), подлежащих оценке в соответствии с
Федеральным законом.
Заявка участника, содержащая Сводные сведения с предложением наибольшего количества
специалистов, соответствующих специальностям (направлениям подготовки), приведенным в
перечне соответствующего детализирующего показателя, и информация о которых подтверждена
документально, оценивается максимальным количеством баллов с учетом значимости этого
показателя. Значимость каждого детализирующего показателя указана в разделе II Порядка
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
При определении значений предложений участников (Хi, Хmax, Хmin) по каждому
детализирующему показателю учитывается фактическое количество специалистов с
подтвержденной квалификацией, которое не зависит от количества имеющихся у каждого такого
специалиста специальностей, входящих в один и тот же перечень детализирующего показателя.
Непредоставление в составе второй части заявки на участие в конкурсе таких документов не
является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе, однако при оценке
заявок по настоящему показателю комиссией будут учитываться сведения, заявленные участниками
закупки, которые подтверждены документально в составе второй части заявки на участие в
конкурсе.
16
Приложение № 1
(рекомендуемая форма)
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о наличии у участника закупки опыта работы, связанного с предметом контракта
№ п/п
Номер и дата
заключения
контракта
(договора)
Реестровый номер
процедуры/ Номер
записи в реестре
контрактов (реестре
договоров)
для контрактов
(договоров), заключенных
в соответствии
с 44-ФЗ, 223-ФЗ.
Наименование
предмета контракта
(договора)
Сумма
контракта
(договора) (руб.)
Дата исполнения
контракта
(договора)
1.
2.
…
Итого исполнено ___ контрактов/договоров на общую сумму _____________ руб.
Участник/
Руководитель организации/
уполномоченный представитель _____________________ _______________________
(Должность/доверенность)
(подпись)
(Фамилия И.О.)
МП
17
Перечень документов,
представленных в
подтверждение данных
сведений
Приложение № 2
(рекомендуемая форма)
СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о наличии у участников закупки специалистов и иных работников определенного уровня квалификации
№
п/п
Ф.И.О.
Занимаемая должность
Область квалификации
1
…
*В подтверждение вышеприведенных сведений прикладываются копии указанных документов.
Участник/
Руководитель организации/
уполномоченный представитель ______________________ ____________________
(должность/доверенность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
18
Перечень документов,
представленных в
подтверждение данных
сведений*

=== ФАЙЛ: Проект контракта (договора) | docs/0173200001426001941/Проект_контракта_16679642-1.pdf
ПРОЕКТ
Государственный контракт № ____________________
Выполнение работ по созданию специального программного обеспечения
информационной системы «Паноптикум»
г. Москва
______________________________ г.
Государственное казенное учреждение города Москвы - Центр организации
дорожного движения Правительства Москвы, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице _______________, действующего на основании ___________, с одной стороны,
и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в
лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее - Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской
Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Подрядчика
способом закупки открытый конкурс в электронной форме, реестровый №
закупки ______________________________________, протокол подведения итогов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от __________________,
заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. Предмет Контракта: Выполнение работ по созданию специального программного
обеспечения информационной системы «Паноптикум» (далее - Работы, Система).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика в установленный
Контрактом срок работы по созданию информационной системы , в объеме,
установленном в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту, являющееся его
неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), а Заказчик обязуется принять
результат выполненных работ и оплатить его.
1.3. Идентификационный код закупки: ___________________________
Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов
1
2.1. Вариант 1. Цена контракта составляет __________________, в том числе НДС
_________________ (далее – Цена контракта).
Вариант 1.1. Цена контракта составляет __________________ рублей , в том числе:
- вознаграждение физического лица:________ рублей (________);
- НДФЛ:________ рублей (____________);
- страховые взносы в СФР:_______ рублей (___________);
- страховые взносы в ФФОМС:_________ рублей (__________).
(вариант применяется если подрядчиком (исполнителем) по Контракту выступает
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем)
2.2. Заказчик, являясь налоговым агентом и страхователем физического лица по
Контракту, производит уплату за физическое лицо в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации следующих платежей:
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- Страховые взносы в Социальный фонд России;
- Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
(вариант применяется если подрядчиком (исполнителем) по Контракту выступает
физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем)
Цена контракта составляет __________________. НДС не облагается. (вариант
применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или победителем
используется льготный режим налогообложения, с указанием основания).
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.
2.6. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта
и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
2
предусмотренных частью 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
2.7. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.
2.8. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.8.1. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.8.2. Заказчик поэтапно оплачивает работы по факту объема выполненных
Подрядчиком работ, на соответствующем этапе Графика выполнения работ
(Календарного плана), в безналичном порядке путем перечисления стоимости
выполненных работ со своего лицевого счета, открытого в Департаменте финансов
города Москвы, на расчетный счет Подрядчика, на основании надлежаще
оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными квалифицированными
электронными подписями (далее - УКЭП) сформированного с использованием
автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» (далее «Портал поставщиков») Документа о приемке в электронной форме, в соответствии с
правовыми актами Федеральной налоговой службы (далее - Документ о приемке), в
течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке по
соответствующему этапу.
2.8.3. В случае, если проектом Контракта предусмотрены отдельные этапы его
исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном
пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником
закупки, с которым заключается Контракт.
2.8.4. Оплата по Контракту осуществляется на основании Документа о приемке, в
котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями
заключенного Контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию;
основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма,
подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
2.8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе производить оплату по
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).
Исполнение обязательства Подрядчиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) в
доход бюджетной системы Российской Федерации в данном случае возлагается на
Заказчика и осуществляется последним на основании платежного документа с
указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа,
пени) в доход соответствующего бюджета.
2.8.6. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются
исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,
указанного в статье 16 Контракта.
3
2.8.7. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе
исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том
числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги,
предусмотренных Контрактом, с учетом требований частей 2 – 4 статьи 95 Закона о
контрактной системе.
Статья 3. Сроки выполнения обязательств
3.1. Начало срока выполнения Работ: 1 календарный день с даты заключения
контракта.
3.2. Окончание срока выполнения Работ: 350 календарных дней с даты заключения
контракта.
3.3. Выполнение Работ осуществляется на условиях и в сроки, установленные
Контрактом и Техническим заданием.
3.4. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания завершения
этапа выполнения работ, указанного в Графике выполнения работ (Календарном
плане), представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной
Техническим заданием, и Документ о приемке, подписанный Подрядчиком.
4.2. После завершения выполнения работ в полном объеме одновременно с
указанными в пункте 4.1 документами Подрядчик представляет обеспечение
гарантийных обязательств в размере и порядке, установленном в статье 10 Контракта.
4.3. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика
документов, указанных в настоящей статье Контракта, Заказчик рассматривает
результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет
соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Контракте и
Техническом задании, и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком УКЭП
Документ о приемке или мотивированный отказ от принятия результатов
выполненных работ с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и
сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов
выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или
доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в отказе,
составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за
свой счет.
4.4. Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных
4
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может
проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации.
4.5. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от принятия
результатов выполненных работ, с перечнем выявленных недостатков, необходимых
доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан в срок, установленный в
указанном акте, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести
доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными
требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении
недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный
Подрядчиком УКЭП Документ о приемке, для принятия Заказчиком выполненных
работ.
4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и
необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении
Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно
представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает
выполненные работы и подписывает УКЭП Документ о приемке в порядке,
предусмотренном в настоящей статье Контракта.
4.7. Передача Заказчику комплекта документов, материалов и сведений,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
информационных технологий, защиты информации, правовой защиты интересов
государства в области интеллектуальной собственности, включая документы,
подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных прав на
передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу Подрядчика, с
проектами заявок на государственную регистрацию в установленном порядке прав
Заказчика на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, но не исключая:
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных
вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также
исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и
потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноухау), созданные в рамках Контракта, осуществляется Подрядчиком в составе отчетной
документации, предусмотренной условиями Контракта.
4.8. После выполнения обязательств по Контракту в полном объеме, Стороны
подписывают Документ о приемке, который является основанием для регистрации
сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиком.
4.9. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком, УКЭП Документ о приемке стоимости
этапа работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
5
4.10. Оформление Документа о приемке (за исключением отдельного этапа
исполнения Контракта) осуществляется после предоставления
Подрядчиком обеспечения гарантийного обязательства.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии Техническим заданием и Контрактом.
5.1.3. Запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный запрос
Подрядчик предоставляет ответ в течение 5(пяти) рабочих дней.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых
работ, а также копии отчетных документов, разрабатываемых Подрядчиком по
Контракту.
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока
исполнения Контракта), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по
результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок
использования денежных средств бюджета города Москвы.
5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического
задания и Документа о приемке вызвать уполномоченных представителей Подрядчика
для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в
течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в
соответствии с Контрактом.
6
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
работ в случае, указанном в настоящей статье Контракта, рассмотреть вопрос о
целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного выполнения Заказчиком обязательств по приемке
выполненных работ по Контракту (этапу Контракта).
5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей
2 Контракта.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным
оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом
задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
5.3.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены контракта и/или
объемов работ по Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их
стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику
по результатам выполнения работ в порядке, установленном Контрактом.
5.3.5. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
субподрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен
договор, на другого субподрядчика.
5.3.6. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения
работ в рамках Контракта.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с
требованиями Технического задания и представить Заказчику отчетную
документацию по итогам исполнения Контракта.
5.4.2. Без увеличения цены Контракта передать Заказчику исключительное право на
разработанные в ходе выполнения работ по Контракту результаты в полном объеме,
включая исходные коды программ для ЭВМ, библиотеки зависимостей, базы данных,
а также проектную, техническую, рабочую, сопроводительную и методическую
документацию к Системе или ее частям. При этом, Подрядчик не имеет права
использовать такие результаты интеллектуальной деятельности.
7
5.4.3. В случае использования в ходе исполнения Контракта ранее созданных
Подрядчиком результатов интеллектуальной деятельности, без увеличения цены
Контракта передать Заказчику права на использование охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Подрядчику и
которые использовались при выполнении работ по Контракту, в объеме, необходимом
для использования заказчиком результатов работ по Контракту по их целевому
назначению и в соответствии с условиями Контракта на весь срок действия
использованных исключительных прав или на иной срок, установленный Заказчиком.
Подрядчик передает Заказчику указанные права посредством заключения
лицензионного договора.
5.4.4. В случае необходимости использования в ходе исполнения Контракта
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат третьим лицам, согласовать с Заказчиком необходимость использования
при выполнении работ охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права
на которые принадлежат третьим лицам, объем и порядок приобретения прав на их
использование.
5.4.5. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Контракту результатов работ, не
нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога,
ареста или иного обременения.
5.4.6. В случае использования при выполнении работ по Контракту программ для
электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов),
разработанных третьими лицами, условия, на которых передаются права на их
использование (исполнение), должны обеспечить отсутствие ограничений,
препятствующих использованию результатов работ по их назначению. При этом
права, полученные Заказчиком, должны позволять ему передавать, дорабатывать,
развивать результаты работ, созданные в процессе исполнения Контракта, а в случае
явного указания в Техническом задании, осуществлять переработку программ для
электронных вычислительных машин (программных комплексов или компонентов),
разработанных ранее третьими лицами в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
5.4.7. Обеспечить отсутствие нарушений исключительных, авторских и смежных прав
третьих лиц при реализации технических, программных, организационных и иных
решений, предусмотренных Техническим заданием.
5.4.8. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),
лицензирования, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
8
5.4.9. Подрядчик обязан соответствовать установленным документацией о закупке
требованиям к участникам данной закупки и предоставлять достоверную информацию
о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по
результатам проведения данной закупки.
5.4.10. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдачеприемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.11. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от
Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность
или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их
завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику
немедленно после приостановления выполнения работ.
5.4.12. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в
случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их
обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан
обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока
исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком
Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.
5.4.13. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения, об изменении режима налогообложения в срок не позднее 5 (пяти)
календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактического
местонахождения Подрядчика, уведомления об изменении режима налогообложения
Подрядчика адрес и режим налогообложения, указанные в Контракте, будут считаться
действительными.
Условия о привлечении субподряда не применяются в случае, если победителем
становится субъект малого предпринимательства, социально-ориентированная
некоммерческая организация.
5.4.14. Подрядчик обязан привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков из
числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций (далее - субподрядчики) в объеме 50 процентов Цены
контракта.
5.4.15. Подрядчик обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения
договора с субподрядчиком представить Заказчику:
9
5.4.15.1. декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации,
составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным
уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально
ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии
печати);
5.4.15.2. копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную
Подрядчиком.
5.4.16. В случае замены субподрядчика на этапе исполнения Контракта на другого
субподрядчика Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, указанные в
пункте настоящей статьи, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения
договора с новым субподрядчиком.
5.4.17. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты
Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком представлять
Заказчику следующие документы:
5.4.17.1. копии документов о приемке выполненной работы которые являются
предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им
субподрядчиком;
5.4.17.2. копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных
средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между
Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком предусмотрена оплата
выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного
Контрактом, (в ином случае указанный документ представляется Заказчику
дополнительно в течение 5 (пяти) календарных дней со дня оплаты
Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком.
5.4.18. Подрядчик обязан оплачивать выполненные субподрядчиком работы (ее
результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким
субподрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком
документа о выполненной работе (ее результатов), отдельных этапов исполнения
договора.
5.4.19. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены
контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении
которой в Контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика,
исполнителя) предоставить заказчику дополнительную информацию» в течение 10
(десяти) календарных дней с момента заключения Подрядчиком договора с
субподрядчиком Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о всех
10
субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого
или общая цена которых составляет более десяти процентов Цены контракта.
5.4.20. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать
в сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного,
коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие
коммерческую тайну, персональные данные вне зависимости от формы ее
предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям
Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную для свободного
доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения Контракта, за
исключением случаев, прямо предусмотренных Контрактом.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения
указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию
только в целях исполнения Контракта.
Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной
конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их
обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
5.4.21. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Контрактом.
Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с
требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании.
6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных
работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в
сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о
недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их
устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения
выявленных недостатков.
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках,
обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную
экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке,
предусмотренномЗаконом о контрактной системе, по итогам которой составляется
соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.
Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
11
6.4. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков,
об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает
Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания
выполнения работ.
6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,
вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата
работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации.
6.6. Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и
достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.
6.7. В случае непредоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной
информации о ходе и результате выполнения работ Подрядчик несет ответственность
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки
результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у
Заказчика такой информации.
6.8. В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном
выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного
выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный
Контрактом, который был ненадлежаще исполнен.
Статья 7. Исключительные права и права собственности на результаты работ
7.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе, но не исключая: изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, а также
исключительные права на результаты работ, включая объекты авторских прав и
потенциально патентоспособные технические решения, секреты производства (ноухау), созданные в рамках Контракта, принадлежат в лице Заказчика субъекту
Российской Федерации городу Москве.
7.2. Право собственности на результаты работ, отчетные документы и материалы,
полученные в ходе выполнения работ по Контракту, считаются переданными с
момента подписания Сторонами УКЭП Документа о приемке.
7.3. В случае если при осуществлении работ по Контракту осуществляется доработка
программ для электронных вычислительных машин Заказчика, Подрядчик
осуществляет ее в соответствии с предоставляемыми в обязательном порядке
Заказчиком правами на их использование на период исполнения работ по Контракту.
7.4. Подрядчик гарантирует, что передаваемые Заказчику результаты работ по
12
Контракту, а также права на все результаты интеллектуальной деятельности,
полученные в ходе выполнения работ по Контракту будут свободны от любых прав
третьих лиц, либо в случае использования Подрядчиком при выполнении работ по
Контракту результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Подрядчику
или третьим лицам, должны отвечать условиям, указанным в Контракте и
Техническом задании. В случае несоблюдения таких гарантий, а также в случае
предъявления к Заказчику третьими лицами претензий или исков, связанных с их
нарушением, а также с нарушением исключительных и/или личных
(неимущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученных
в ходе выполнения работ по Контракту, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика
возмещения всех убытков, причиненных в связи с несоблюдением Подрядчиком таких
вышеописанных в данном пункте Контракта гарантий, а Подрядчик обязуется
самостоятельно и без участия Заказчика урегулировать все такие возможные
претензии и/или иски третьих лиц, а также возместить Заказчику все причиненные
убытки в полном объеме (включая, но не ограничиваясь, расходы на оплату
вознаграждения адвокатов, расходы на оплату любых сумм в пользу третьих лиц на
основании решения суда).
Статья 8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№ 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
25 ноября 2013 г. № 1063».
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном настоящей
статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены контракта, или в случае, если
Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа
исполнения Контракта.
8.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
13
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 10 процентов Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) не
превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет
от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет
от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- 0,5 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
- 0,4 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
- 0,3 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
- 0,25 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
- 0,2 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
составляет от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
- 0,1 процента Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа)
превышает 10 млрд рублей.
8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки
(или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной
системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта,
размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, и устанавливается в
следующем порядке:
8.4.1. В случае, если Цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену
контракта:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта не
14
превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если Цена контракта
составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если Цена Контракта
составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
8.4.2. В случае, если Цена контракта превышает начальную (максимальную) цену
контракта:
- 10 процентов Цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов Цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50
млн рублей (включительно);
- 1 процент Цены контракта, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100
млн рублей (включительно).
8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких
обязательств) в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей;
- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.
8.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:
- за представление документов, указанных в статье «Права и обязанности Сторон»,
содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление
таких документов с нарушением установленных сроков;
- за не привлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте устанавливается штраф в размере 5 процентов такого привлечения.
15
8.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если Цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
- 5 000 рублей, если Цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
- 100 000 рублей, если Цена контракта превышает 100 млн рублей.
8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока
исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации Цены контракта
(отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом
(соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически
исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не
может превышать Цену контракта.
8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать Цену
контракта.
8.12. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
16
8.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
поставки товаров не в полном объеме и/или завышения стоимости товаров/работ/услуг
Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
8.14. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательств Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,
являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
8.16. При непредставлении Заказчику информации о привлечении всех
субподрядчиках, в соответствии с требованиями пункта 5.4.19 Контракта, Подрядчику
начисляется пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату уплаты пени, от цены договора,
заключенного Подрядчиком с субподрядчиками, пеня подлежит начислению за
каждый день просрочки за неисполненные фактически обязательства.
8.17. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части,
не покрытой неустойкой.
8.18. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность
перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Подрядчик.
Статья 9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным настоящим
Контрактом, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим
дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего
Контракта, и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9.2. Существенные условия Контракта могут быть изменены в случаях,
предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.
9.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
9.3.1. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от
исполнения Контракта по инициативе Заказчика:
9.3.1.1. Осуществление выполнения работ ненадлежащего качества, если недостатки
17
не могут быть устранены в установленный разумный срок либо являются
существенными и неустранимыми.
9.3.1.2. Подрядчик не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный
Контрактом, или неоднократно (от двух и более раз) нарушает График выполнения
работ или объемы поставки товаров, предусмотренные Контрактом, или оказывает
услуги выполняет работы так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному
Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно,
что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок.
9.3.1.3. Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или)
поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об
осуществлении закупки и (или) документации о закупке, указанной в преамбуле
Контракта, требованиям к участникам данной закупки (за исключением требования,
предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о
контрактной системе) и (или) поставляемому товару или при проведении закупки
Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)
соответствии поставляемого товара требованиям такого извещения, что позволило ему
стать победителем данной закупки.
9.3.1.4. Если в ходе исполнения Контракта вследствие реорганизации юридического
лица, являющегося Подрядчиком его права и обязанности по такому контракту
перешли к вновь возникшему юридическому лицу, зарегистрированному на
территории иностранного государства, в отношении которого в соответствии с
подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе
установлены запрет закупок товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых,
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, либо ограничение закупок
товаров, работ, услуг, соответственно поставляемых, выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, и Подрядчик являлся российским лицом, либо в соответствии
с подпунктом «в» пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе
установлено преимущество в отношении товаров, работ, услуг, соответственно
поставляемых, выполняемых, оказываемых российскими лицами, и Подрядчик
являлся российским лицом.
9.3.1.5. В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров
(выполненных работ, оказанных услуг) с привлечением экспертов, экспертных
организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий Контракта.
9.3.1.6. В случае, если Подрядчик отказывается от согласования новых условий
Контракта при наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 6 статьи 161
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
9.3.2. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от
18
исполнения Контракта по инициативе Подрядчика:
9.3.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты
поставленного товара (оказанных услуг, выполненных работ) допущенные по вине
Заказчика, при условии своевременного доведения лимитов финансирования для
Заказчика.
9.3.2.2. Заказчиком неоднократно (не менее двух раз) отказано в приемке товаров,
выполненных работ, оказанных услуг без направления Подрядчику мотивированного
отказа от подписания Документа о приемке в срок, предусмотренный Контрактом.
9.3.2.3. Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров, оказанных
услуг.
9.3.2.4. Невыполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Техническим
заданием, препятствует исполнению Контракта Подрядчиком, а также наличие
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных
обязанностей не будет произведено в установленный срок.
9.3.3. Стороны также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
9.4. Расторжение Контракта осуществляется в порядке статьи 95 Закона о контрактной
системе.
9.5. Соглашение о расторжении Контракта заключается, решение об одностороннем
расторжении Контракта формируется Сторонами с использованием единой
информационной системы в сфере закупок.
При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего
Контракта не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных
расчетов.
9.6. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от
исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
Статья 10. Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных
обязательств
19
10.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется.
ВАРИАНТ 1:
Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта в размере 113 141 544 (сто
тринадцать миллионов сто сорок одна тысяча пятьсот сорок четыре) рубля 34
(тридцать четыре) копейки, что составляет 30 процентов начальной (максимальной)
цены контракта предусмотренной документацией о закупке, в форме безотзывной
независимой гарантии/путем внесения денежных средств.
ВАРИАНТ 2:
Подрядчик внес обеспечение исполнения контракта в размере ____ в соответствии со
статьей 37 Закона о контрактной системе.
10.2. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в размере 37 713 848
(Тридцать семь миллионов семьсот тринадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 11 копеек
(Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
сторонами электронного Документа о приемке.), что составляет 10 процентов начальной
(максимальной) цены контракта, предусмотренной документацией о закупке.
Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой
гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или
внесением денежных средств на счет Заказчика, указанный в статье «Адреса,
реквизиты и подписи Сторон».
10.3. Независимая гарантия также должна предусматривать условие об обязанности
гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии
не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом
требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение гарантийных
обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка
о проведении платежа и списании средств со счета Подрядчика и поступлением
денежных средств на счет Заказчика.
Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения гарантийных обязательств, по истечении срока действия данного
обеспечения в срок до 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения
Подрядчиком гарантийных обязательств.
10.4. Способ обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных
обязательств, срок действия независимой гарантии определяется участником закупки,
20
с которым заключается Контракт, самостоятельно в соответствии с
требованиями Закона о контрактной системе.
ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Подрядчиком обеспечения
исполнения Контракта в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным статьей 45 Закона о контрактной
системе):
10.5. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии.
Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьей
45 Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие об обязанности
гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом
требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.
10.6. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по
Контракту, включая обязательства по уплате Подрядчиком предусмотренных
Контрактом неустоек (штрафов, пеней), перечислены Подрядчиком в размере,
установленном в настоящей статье Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье
«Адреса, реквизиты и подписи Сторон».
Факт внесения Подрядчиком денежных средств в обеспечение исполнения
обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка
о проведении платежа и списании средств со счета Подрядчиком и поступлением
денежных средств на счет Заказчика.
Внесенные Подрядчиком в обеспечение исполнения обязательств Подрядчика по
Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Подрядчиком всех
обязательств Подрядчика по Контракту, в том числе обязательств, связанных с
неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Подрядчиком, включая
обязательства по возмещению Заказчику убытков, по уплате Заказчику неустоек
(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением Подрядчиком предусмотренных Контрактом
обязательств.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обеспеченных
внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из
внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную сумме денежных средств,
которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, пеней)
или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, подлежащей
уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком денежные
средства переходят в бюджет города Москвы.
21
Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств, в случае уменьшения
размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и
7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе возвращаются Заказчиком Подрядчику по
истечении срока действия данного обеспечения в срок до 30 (тридцати) календарных
дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика.
10.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения
или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, неуплаты
Подрядчиком неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также
убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.
10.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер
которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями
7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.
10.9. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и
(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
10.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего
независимую
гарантию
в
качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских
операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не
позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика
о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены
частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день
просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30
статьи 34 Закона о контрактно системе, начисляется пеня в размере, определенном в
порядке, установленном в соответствии со статьей 8 Контракта.
Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе стихийных
природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий
объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной
власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств,
22
подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после
заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и
возможной продолжительности действия с приложением документов,
удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы.
11.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой
силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно
времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия.
11.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе
расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать
возмещения убытков.
11.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или
уполномоченных организаций.
Статья 12. Порядок урегулирования споров
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать
добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе
извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
12.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением Контракта (далее - разногласия), Стороны
предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и
оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.
12.3. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
12.4. Все неурегулируемые разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке.
До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны
принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
23
12.5. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения
одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию с
использованием единой информационной системы в сфере закупок путем направления
электронных уведомлений.
По полученной претензии Сторона должна дать с использованием единой
информационной системы в сфере закупок электронный ответ по существу в срок, не
превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление
претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
12.6. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии указывается:
наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия),
предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации
(учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со
ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, а также
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
Если претензионные требования подлежат стоимостной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма, ее полный и обоснованный расчет.
В подтверждение заявленных требований к претензии прилагаются надлежащим
образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
12.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и при не урегулировании
Сторонами спора в досудебном порядке споры по Контракту разрешаются в
Арбитражном суде города Москвы.
Статья 13. Срок исполнения, порядок изменения Контракта
13.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения
Контракта сторонами 393 календарных дня c даты начала исполнения контракта.
13.2. Выполнение работ по истечении предусмотренного Контрактом срока
исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ допускается в случае
выполнения работ в рамках проведения претензионной работы, инициированной
Заказчиком.
13.3. Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов,
заключенных заказчиками.
24
13.4. Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных
соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре
контрактов, заключенных заказчиками.
Статья 14. Прочие условия
14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в
письменной или электронной форме по почте заказным письмом по фактическому
адресу Стороны Контракта или нарочно, а также с использованием факсимильной
связи, электронной почты. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.
14.2. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
14.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом,
Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об
исполнении Контракта в Реестре контрактов, заключенных заказчиками, в порядке,
предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
Статья 15. Электронное взаимодействие Сторон Контракта
15.1. Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП
электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в
соответствии с статьей «Порядок сдачи-приемки выполненных работ», посредством
использования Подрядчиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с
Регламентом ведения Портала поставщиков (далее - Регламент), размещенным на
официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ и Заказчикомединой информационной системы в сфере закупок.
15.2. Подрядчик для работы в АИС «Портал поставщиков»:
- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление
электронного документооборота в соответствии с настоящей статьей Контракта (далее
– уполномоченные должностные лица);
- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в
25
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации для
должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении
Контракта;
- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с
Регламентом;
- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов
УКЭП.
15.3. Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей
Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами
на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями
уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.
15.4. Электронные документы и информация в соответствии с настоящей статьей,
полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют
дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за
исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном
носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.
15.5. Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях
осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для
Сторон осуществляется безвозмездно.
Статья 16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
Государственное казенное учреждение ____________________________
города Москвы - Центр организации Адреса:
дорожного движения Правительства - юридический: _____;
Москвы
- фактический: _____;
Адреса:
Телефон: , факс: _____;
- юридический: 111033, г. Москва, ул.Адрес электронной почты: _____;
Золоторожский Вал, д. 4, стр. 2;
Получатель: л/с_____________________;
- фактический адрес: 111033, Г.Москва,ОГРН: _____;
УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Дом ИНН: _____;
(Корпус/строение) Д. 4, СТР. 2;
КПП: _____;
Телефон: +7 (495) 361-79-40, факс: +7 БИК: _____;
(495) 361-79-40;
ОКОПФ: ____;
А д р е с
э л е к т р о н н о й Название Банка: _____;
почты: placing@transport.mos.ru;
р/с: _____;
Получатель: Департамент финансов города к/с: _____;
Москвы
(ГКУ
ЦОДД
л / с л/с: _____;
26
0378011000450168)
Наименование банка: ОКЦ №1 ГУ БАНКА
РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ
г. Москва
ОКТМО 45388000
ОКАТО 45290564000
БИК 004525988
Казначейский счет 03221643450000007300
Единый казначейский счет
40102810545370000003
ОГРН: 1027739355930;
ИНН: 7710350884;
КПП: 772201001;
БИК: __________________;
Н
а
з
в
а
н
и
е
Банка: ____________________________;
р/с: _____________________________;
л/с: ___________________________;
к
/
с
:
_____________________________________
Интернет сайт: _____;
;
_____________________
Реквизиты счета для перечисления
(ФИО лица, уполномоченного на
денежных средств в качестве обеспечения
подписание контракта)
исполнения контракта: Получатель:
М.П.(при наличии)
Департамент финансов города Москвы
(ГКУ ЦОДД л/с № 2178031000450168)
ИНН: 7710350884
КПП: 772201001
ОГРН: 1027739355930
Наименование банка: ОКЦ №1 ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г.
МОСКВЕ г. Москва
Казначейский счет 03222643450000007300
БИК 004525988
Единый казначейский счет
40102810545370000003
ОКТМО 45388000
ОКАТО 45290564000
Интернет сайт: www.gucodd.ru;
________________________
(ФИО лица, уполномоченного на
подписание контракта)
27
М.П.
Приложение № 2 к Контракту
№ ____________________
от ______________________________
График выполнения работ (Календарный план)
№
п/п
Наименование работ
Этапы выполнения
работ (Дата)
Отчетные документы,
результат выполнения
работ
1-й этап:
1
Работы по модернизации
информационных систем и
ресурсов
С 1-го по 30-й календарный
В соответствии с п. 3
день с даты
Технического задания.
заключения Контракта.
Таблица №2 п.1 столбец 4
Объем работ – 343,48 усл.
ед.
2-й этап:
2
Работы по модернизации
информационных систем и
ресурсов
С 31-го по 350-й
календарный день с даты
заключения Контракта
Объем работ – 350,44 усл.
ед.
28
В соответствии с п. 3
Технического задания.
Таблица №2 п.2 столбец 4

=== ФАЙЛ: !! В помощь участникам закупок | docs/0173200001426001941/!! В_помощь_участникам_закупок.pdf
Памятка
для поставщика (подрядчика, исполнителя)
по электронному исполнению контракта
Заключенный по итогам данной закупки контракт предусматривает осуществление приемки
в электронной форме с использованием АИС «Портал поставщиков» в порядке,
установленном совместным приказом Главного контрольного управления города Москвы и
Департаментом города Москвы по конкурентной политике от 24.05.2022 № 28/70-01-52/22 в
соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пунктом
2.5.4 постановления Правительства Москвы от 19.07.2019 № 899-ПП.
Поставщик
1
2
Регистрация в АИС «Портал поставщиков»
Возможность формирования документов приемки товаров, работ,
услуг по контрактам заказчиков города Москвы появится после
регистрации организации и уполномоченных лиц в АИС «Портал
поставщиков».
Формирование документа исполнения
Создание исполнения в АИС «Портал поставщиков» подразумевает
использование (выбор из уже существующих, либо заведение
новой) Стандартной товарной единицы (СТЕ) под каждую позицию
спецификации контракта. С порядком создания СТЕ можно
ознакомиться по ссылке.
3
Направление в ЕИС документа исполнения для подписания
поставщиком
После нажатия в АИС «Портал поставщиков» на кнопку «Перейти
к подписанию» открывается новая вкладка браузера с
отображением страницы документа приемки в ЕИС.
4
Автоматическое открытие модального окна ЕИС для подписания
документа исполнения с Портала поставщиков и его
автоматическая отправка заказчику
Дата отправки в ЕИС = дата подписания в ЕИС.
5
Рассмотрение и подписание заказчиком документов приемки
Заказчик осуществляет полную либо частичную приемку,
направляет уведомление об уточнении или мотивированный отказ.
Заказчик
Бухгалтерские
системы заказчика,
ЕИС
Дополнительная информация:
- Инструкция по формированию документов приемки
- Полное руководство пользователя по электронному исполнению контрактов
- Видео-инструкции в телеграмм-канале

=== ФАЙЛ: OpenCompetition14954243.pdf | docs/0173200001426001941/OpenCompetition14954243.pdf
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Выполнение работ по созданию специального программного обеспечения
информационной системы «Паноптикум»
Заказчик: Государственное казенное учреждение города Москвы - Центр организации
дорожного движения Правительства Москвы
Москва, 2026 г.
СОДЕРЖАНИЕ
I.
Информация о проведении закупки
II. Требования, предъявляемые к участникам закупки и необходимый перечень документов для
участия в закупке. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
III.
Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта
IV.
Иные положения
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
I. Информация о проведении закупки
1
Наименование объекта закупки
Открытый конкурс в
Выполнение работ по созданию специального программного
1.1
электронной форме
обеспечения информационной системы «Паноптикум»
2
Открытый конкурс в электронной форме проводит:
Наименование:
Государственное казенное учреждение города Москвы - Центр
организации дорожного движения Правительства Москвы
Место нахождения:
111033, Г.Москва, УЛ. ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Дом
(Корпус/строение) Д. 4, СТР. 2
Почтовый адрес:
111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 4, стр. 2
Заказчик (заказчики
Номер контактного телефона:
2.1
совместной закупки)
+7 (495) 361-79-40
Адрес электронной почты:
placing@transport.mos.ru
Ответственное должностное лицо или контрактный
управляющий:
ФИО: Мустафин Ринат Ильдарович
Телефон: +7 (495) 361-79-40
Электронная почта: placing@transport.mos.ru
2.2
2.3
2.4
3
Уполномоченный
орган (уполномоченное Департамент города Москвы по конкурентной политике
учреждение)
Организатор совместной
закупки (в случае, если
Не применяется
закупка является
совместной)
Адрес сайта электронной
https://www.roseltorg.ru/search/com#login
площадки:
Информация о количестве, единице измерения и месте поставки товара / информация об
объеме, единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги.
Лот №1
Место выполнения работ: Город Москва, улица Золоторожский Вал, дом 4, строение 2.
Период выполнения работ с 1 до 30 календарных дней с даты заключения контракта.
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Контракта и Техническим заданием:
Работы по модернизации информационных систем и ресурсов : 343.48 усл. ед; код ОКПД2:
62.01.11.000
Место выполнения работ: Город Москва, улица Золоторожский Вал, дом 4, строение 2.
Период выполнения работ с 31 до 350 календарных дней с даты заключения контракта.
Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Контракта и Техническим заданием:
Работы по модернизации информационных систем и ресурсов : 350.44 усл. ед; код ОКПД2:
62.01.11.000
4
Начальная
Лот № 1 : 377 138 481,12 руб.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
5
6
7
8
8.1
8.2
9
9.1
(максимальная) цена
контракта
Начальная максимальная Лот № 1:
цена за единицу товара, Не применяется
работы или услуги
Год бюджета 2026 : Лимит бюджетных обязательств, КБК: 780Источник
0314-17А0200000-244-000 : 184 761 800,80 руб.
финансирования закупки Год бюджета 2027 : Лимит бюджетных обязательств, КБК: 7800314-17А0200000-244-000 : 192 376 680,32 руб.
Обоснование начальной
Метод определения НМЦ:
(максимальной) цены
Сметный;
контракта
Преимущества предоставляются при осуществлении закупок
Учреждениям и
предприятиям уголовноисполнительной
системы, при условии
Не предоставляются
соответствия ст. 28
Закона о контрактной
системе
Организациям
инвалидов при условии
соответствия статье 29
Не предоставляются
Закона о контрактной
системе
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
Субъектам малого
предпринимательства, пр
и условии соответствия
статье 30 Закона о
контрактной системе.
Социально
ориентированным
некоммерческим
организациям (за
исключением социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
Лот № 1: Не установлено
учредителями которых
являются Российская
Федерация, субъекты
Российской Федерации
или муниципальные
образования),
осуществляющих в
соответствии с
учредительными
документами виды
деятельности,
предусмотренные ч. 1
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
статьи 31.1
Федерального закона от
12 января 1996 года № 7ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Предоставляются при
условии соответствия
статье 30 Закона о
контрактной системе
II. Требования, предъявляемые к участникам закупки и необходимый перечень документов для
участия в закупке. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме
Участники закупки имеют право выступать в отношениях,
связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и
Общие требования,
через своих представителей. Полномочия представителей
предъявляемые к
участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и
10
участникам открытого
оформленной в соответствии с гражданским законодательством.
конкурса электронной
Подача заявок на участие в электронном конкурсе осуществляется
форме
только лицами, зарегистрированными в единой информационной
системе и аккредитованными на электронной площадке.
Общие требования,
предъявляемые к
участникам открытого
При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие
11
конкурса в электронной
единые требования к участникам закупки:
форме в соответствии
со статьей 31 Закона о
контрактной системе.
Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание
услуги, являющихся объектом закупки, предусмотренные п. 1 ч.1 ст. 31 Федерального
закона
Лот № 1: Участник закупки должен обладать лицензией на осуществление деятельности по
технической защите конфиденциальной информации (не содержащей сведения,
11.1
составляющие государственную тайну, но защищаемой в соответствии с законодательством
РФ), осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в
соответствии с ПП РФ от 03.02.2012 N 79 «О лицензировании деятельности по технической
защите конфиденциальной информации» по видам работ (услуг): - Услуги по контролю
защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее
модификации в средствах и системах информатизации;
Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или
11.2
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства.
Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
11.3
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
11.4
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на
дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
не принято.
Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.
Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма.
Отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по
прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук,
внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом
заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика,
либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального
исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной
организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа,
членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного
юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем является
физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо
или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится
в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43
Закона о контрактной системе, если Правительством Российской Федерации не установлено
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
11.10
11.11
12
13
14
14.1
14.2
15
16
17
17.1
17.2
иное.
Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов)
корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического
лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного
товарищества или общества.
Участник закупки не является иностранным агентом.
Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.
Дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту
услуг, а также консультационных услуг.
Не установлено
Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Дополнительные требования к участникам закупки согласно ч. 2 ст. 31 Закона о
контрактной системе (ПП РФ от 29.12.2021 № 2571):
Не требуется
Дополнительное требование к участникам закупки согласно ч.2.1 ст.31 Закона о
контрактной системе:
Установлено дополнительное требование об исполнении участником закупки (с учетом
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта,
заключенного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" или договора, заключенного в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" при условии исполнения таким участником закупки
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких
контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору
должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены контракта.
Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если
заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не
соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении
своего соответствия указанным требованиям.
Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками
открытого конкурса в электронной форме
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и
предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта (третьей
части).
В случае проведения открытого конкурса в электронной форме в соответствии с частью 19
статьи 48 Закона о контрактной системе заявка состоит из второй и третьей частей.
Требования к содержанию, составу первой части заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме (в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены
критерии, предусмотренные пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона о контрактной
системе): Не требуется
Требования к содержанию, составу второй части заявки на участие в открытом конкурсе в
электронной форме:
1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
17.3
18
18.1
требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской
Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки
заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги,
являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой
2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 5, 7 - 11 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (если информация и документы,
которые подтверждают соответствие участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, содержатся в открытых и
общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в указанную декларацию может быть также
включено положение о соответствии участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, с указанием адреса сайта или
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
размещены такие информация и документы)
3. Реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения
контракта
4. Информация и документы, которые подтверждают квалификацию участника закупки
(отсутствие таких информации и документов не является основанием для признания заявки
не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе)
5. Документы или сведения, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, а именно
подтверждающие наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по
технической защите конфиденциальной информации (не содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, но защищаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации), осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 N 79
«О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации»
по видам работ (услуг): - Услуги по контролю защищенности конфиденциальной
информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах
информатизации;
В случае если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на
территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением
Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации,
необходимо представить информацию и документы, подтверждающие предоставление
обеспечения заявки на участие в закупке, в форме электронных документов или в форме
электронных образов бумажных документов. (Постановление Правительства РФ от
10.04.2023 № 579).
Третья часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна
содержать предложение участника закупки о цене контракта или предложение участника
закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24
статьи 22 Закона о контрактной системе)
Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки
Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать
заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в
Срок подачи
любое время с момента размещения извещения о его проведении
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
до предусмотренных извещением даты и времени окончания
срока подачи таких заявок.
Участник открытого конкурса в электронной форме вправе подать
только одну заявку на участие в открытом конкурсе в электронной
форме.
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
19
20
20.1
20.2
Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в открытом
конкурсе в электронной
форме
Дата рассмотрения и
оценки первых частей
заявок на участие в
открытом конкурсе в
электронной форме
Дата подачи
участниками открытого
конкурса в электронной
форме предложений о
цене контракта
Дата рассмотрения и
оценки вторых частей
заявок на участие в
открытом конкурсе в
электронной форме
Дата подведения итогов
19.10.2026 г. в 10:00
Не требуется
Не требуется
21.10.2026 г.
22.10.2026 г.
Подача ценовых предложений (предложений о цене контракта
либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона о контрактной
системе) проводится на электронной площадке в день, указанный
в извещении о проведении открытого конкурса в электронной
форме.
Порядок подачи
Продолжительность приема предложений о цене контракта
предложений о цене
составляет один час.
контракта
Время начала проведения такой процедуры устанавливается
оператором электронной площадки в соответствии со временем
часовой зоны, в которой расположен заказчик.
В случае, если участником закупки не подано предложение,
предусмотренное настоящим пунктом, ценовым предложением
участника закупки считается предложение, содержащееся в
третьей части заявки на участие в закупке.
Внесение изменений в извещение. Разъяснения положений извещения. Отказ от проведения
открытого конкурса
Заказчик вправе внести изменения в извещение об осуществлении
Внесение изменений в
закупки не позднее чем за один рабочий день до даты окончания
извещение
срока подачи заявок на участие в закупке
Даты начала и окончания
предоставления
Дата начала предоставления разъяснений: с даты публикации
участникам закупки
извещения
разъяснений положений Дата окончания предоставления разъяснений: 16.10.2026 г.
извещения
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Любой участник закупки, зарегистрированный в единой
информационной системе, вправе направить с использованием
электронной площадки заказчику не более чем три запроса о даче
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки
при проведении электронного конкурса и электронного аукциона
не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на
участие в закупке. Не позднее одного часа с момента поступления
Порядок предоставления такого запроса оператор электронной площадки направляет его с
участникам закупки
использованием электронной площадки заказчику. Не позднее
20.3
разъяснений положений двух дней со дня, следующего за днем поступления заказчику
извещения об
запроса о даче разъяснения положений извещения об
исуществлении закупки. осуществлении закупки, заказчик формирует с использованием
единой информационной системы, подписывает усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика, и размещает в единой информационной системе
разъяснение положений извещения об осуществлении закупки с
указанием предмета запроса, но без указания участника закупки,
от которого поступил такой запрос. Такие разъяснения не должны
изменять суть извещения об осуществлении закупки.
III. Размер и порядок обеспечения заявок на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта
Размер обеспечения заявки предусмотрен извещением
Порядок обеспечения заявок:
21
21.1.
Размер обеспечения
заявок на участие в
открытом конкурсе в
электронной форме
Условия независимой
гарантии,
предоставляемой в
качестве обеспечения
Обеспечение заявки может предоставляться в виде денежных
средств или независимой гарантии. Выбор способа обеспечения
заявки осуществляется участником закупки.
Обеспечение заявки в виде денежных средств предоставляется в
соответствии с правилами и порядком, определенными
оператором электронной площадки с использованием
специального счета, открытого участником закупки в одном из
банков, предусмотренных пп. «а» п. 1 ч. 5 ст. 44 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ»
Обеспечение заявки в виде независимой гарантии предоставляется
в соответствии с условиями настоящей информационной карты.
Участники закупки, являющиеся юридическими лицами,
зарегистрированными на территории государства - члена
Евразийского экономического союза, за исключением Российской
Федерации, или физическими лицами, являющимися гражданами
государства - члена Евразийского экономического союза, за
исключением Российской Федерации, вправе предоставить
обеспечение заявок в виде денежных средств, которые вносятся
участниками закупки на счет, указанный заказчиком в извещении
об осуществлении закупки, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику. (Постановление
Правительства РФ от 10.04.2023 № 579).
Независимая гарантия, выданная участнику закупки банком,
государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», фондами
содействия кредитованию, Евразийским банком развития (если
участник закупки является юридическим лицом,
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
заявки
зарегистрированным на территории государства - члена
Евразийского экономического союза, за исключением Российской
Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином
государства - члена Евразийского экономического союза, за
исключением Российской Федерации), для целей обеспечения
заявки на участие в закупке, должна соответствовать требованиям
статьи 45 Федерального закона, постановления Правительства
Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005.
Независимая гарантия должна в том числе содержать:
- указание на то, что все споры по независимой гарантии подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
- условие об обязанности гаранта уплатить заказчику
(бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не
позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем
получения гарантом требования заказчика (бенефициара),
соответствующего условиям такой независимой гарантии, при
отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской
Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого
требования.
Срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения заявки, должен составлять не менее чем месяц с даты
окончания срока подачи заявок.
Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в
качестве обеспечения заявки представлена в Приложении № 1 к
информационной карте конкурса в электронной форме.
Размер обеспечения исполнения контракта предусмотрен
извещением
22
Размер обеспечения
исполнения контракта
23
Условия обеспечения
исполнения контракта
Если участником закупки предложена цена контракта, которая на
25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы,
услуги, которая на 25 и более процентов ниже начальной суммы
цен указанных единиц, участник предоставляет обеспечение
исполнения контракта в размере и на условиях, предусмотренных
статьей 37 Закона о контрактной системе.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45
Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств
на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
Срок действия независимой гарантии устанавливается с учетом
требований пп. 5 ч. 2 ст. 45 и ст. 96 Закона о контрактной системе.
Срок внесения обеспечения – до момента заключения контракта.
Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта:
Наименование заказчика: Государственное казенное учреждение
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
города Москвы - Центр организации дорожного движения
Правительства Москвы
Реквизиты:
ИНН: 7710350884
КПП: 772201001
Лицевой счет: 2178031000450168
Счет №: 03222643450000007300, БИК: 004525988 в ОКЦ № 1 ГУ
Банка России по ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ, г Москва, корр.
счет: 40102810545370000003.
Особенности внесения: Контракт заключается после
предоставления заказчику обеспечения исполнения контракта.
Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в
виде 1. Независимой гарантии, соответствующей требованиям
ст.45 от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и ПП РФ от 08.11.2013 г. № 1005.
Независимая гарантия должна включать условие об обязанности
гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по
независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня,
следующего за днем получения гарантом требования заказчика
(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой
гарантии, при отсутствии предусмотренных ГК РФ оснований для
отказа в удовлетворении этого требования. 2. Внесение денежных
средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии
с законодательством РФ учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику. - В случае, если участником закупки, с
которым заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении
исполнения контракта к такому участнику не применяются. В
случае, если участником закупки предложена цена контракта,
сниженная на 25 и более процентов от НМЦК, применяются
антидемпинговые меры в соответствии с частью 1,2 статьи 37
Закона о контрактной системе. Срок действия независимой
гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения обязательств, не менее чем на один месяц, в том числе
в случае его изменения в соответствии со ст. 95 указанного
закона. Способ обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. Срок внесения обеспечения - до момента
заключения контракта.
Получатель: Департамент финансов города Москвы (ГКУ ЦОДД
л/с № 2178031000450168)
24
Требования к
независимой гарантии
Требования к независимой гарантии утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005
«О независимых гарантиях, используемых для целей
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Независимая гарантия оформляется в письменной форме на
бумажном носителе или в форме электронного документа,
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Гаранта на
условиях, определенных гражданским законодательством и ст. 45
Федерального закона. Независимая гарантия должна быть
безотзывной и должна содержать обязательства Гаранта
выплатить Бенефициару сумму Гарантии или ее часть, а именно:
- обязательство уплатить сумму неустойки (штрафа, пеней)
предусмотренных контрактом;
- обязательство уплатить сумму в размере авансового платежа
(если выплата авансового платежа предусмотрена условиями
контракта) при условии если бенефициаром предъявлено
требование о возврате авансового платежа принципалу и оно им
не выполнено.
Независимая гарантия должна в том числе содержать указание на
то, что все споры по независимой гарантии подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Типовая форма независимой гарантии, предоставляемой в
качестве обеспечения исполнения контракта представлена в
Приложении № 2 к информационной карте конкурса в
электронной форме.
25
26
Информация о
банковском
Не установлено
сопровождении
контракта
Заказчик при
определении поставщика
(подрядчика,
исполнителя) вправе
установить в извещении
об осуществлении
закупки требование к
поставщику (подрядчику,
исполнителю), не
являющемуся субъектом
малого
предпринимательства
или социально
Лот № 1: установлено в размере 50%
ориентированной
некоммерческой
организацией, о
привлечении к
исполнению контракта
субподрядчиков,
соисполнителей из числа
субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
27
28
29
30
31
IV. Иные положения
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о
запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления
ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в
соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ
Критерии оценки (показатели, содержание, значимость, порядок оценки) устанавливаются в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604 "Об оценке заявок
на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. N 2369 и признании утратившими силу
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации" (далее - Правила оценки заявок).
Заключение контракта по результатам открытого конкурса в электронной форме: контракт
заключается в порядке, предусмотренном ст. 51 Закона о контрактной системе.
В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой
участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Последствия признания Последствия признания конкурса несостоявшимся, основания и
конкурса
действия Заказчика указаны в статье 52 Закона о контрактной
системе
несостоявшимся
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение к информационной карте
конкурса в электронной форме
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
- Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента
размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания
срока подачи заявок на участие в закупке.
- Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной
системе и аккредитованный на электронной площадке участник закупки путем направления такой
заявки оператору электронной площадки;
- При проведении электронных процедур документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта
1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, а также подтверждающие соответствие участника
закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при
наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, и предусмотренные
подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ, не включаются
участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления)
заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на
электронной площадке.
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение № 1 к информационной карте
конкурса в электронной форме
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке товара, работы,
услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Дата выдачи
Номер независимой
гарантии
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта
Идентификационный код гаранта
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты гаранта
ИНН
КПП
БИК
по ОКТМО
Полное наименование принципала
ИНН
КПП
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты принципала
по ОКТМО
Государственное казенное
ИНН
7710350884
учреждение города Москвы Полное наименование бенефициара
КПП
772201001
Центр организации дорожного
движения Правительства Москвы
111033, Г.Москва, УЛ.
ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Дом
Место нахождения, телефон, адрес
(Корпус/строение) Д. 4, СТР. 2, +7 по ОКТМО 45388000
электронной почты бенефициара
(495) 361-79-40,
placing@transport.mos.ru
Информация о закупке, для обеспечения заявки на участие в которой предоставляется независимая
гарантия
Идентификационный код закупки
262771035088477220100101660010000244
Выполнение работ по созданию специального программного
Наименование объекта закупки
обеспечения информационной системы «Паноптикум»
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Наименование валюты
Российский рубль
по ОКВ
643 (RUB)
Срок вступления независимой
гарантии в силу
Срок действия независимой гарантии
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств по
заключению контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в случае
признания принципала в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон) победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или иным
участником закупки, с которым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
заключается контракт).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случаях, предусмотренных пунктом 7 части 10 и частью 13 статьи 44 Федерального
закона, вправе до окончания срока действия настоящей независимой гарантии предъявить в размере
обеспечения заявки на участие в закупке, установленном в извещении об осуществлении закупки,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации
о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), требование
об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование).
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу:
_________.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар
направляет требование гаранту в форме электронного документа) ________.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием
направить гаранту документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по
независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по
независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
бенефициара).
8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляется оригинал
предусмотренного пунктом 7 настоящей независимой гарантии документа или заверенная
бенефициаром его копия. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия
такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в
форме электронного документа предусмотренный пунктом 7 настоящей независимой гарантии
документ представляется в форме электронного документа или в форме электронного образа
бумажного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени бенефициара.
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей
независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить бенефициару всю денежную сумму по настоящей независимой гарантии
не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии, при отсутствии
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в
удовлетворении этого требования.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня
поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты
требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару
неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей
независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей
независимой гарантии бенефициару, несет гарант.
14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии,
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
15. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не
могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии
может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.
16. Дополнительные условия.
Уполномоч
енное лицо
(должность) (подпись)
гаранта
(расшифров
ка подписи)
"__" _________20 __ г.
Лист N
Всего листов
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Приложение № 2 к информационной карте
конкурса в электронной форме
ТИПОВАЯ ФОРМА
независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения
исполнения контракта
Дата выдачи
Номер независимой
гарантии
Информация о гаранте, принципале, бенефициаре
Коды
Полное наименование гаранта
Идентификационный код гаранта
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты гаранта
ИНН
КПП
БИК
по ОКТМО
Полное наименование принципала
ИНН
КПП
Место нахождения, телефон, адрес
электронной почты принципала
по ОКТМО
Г о с у д а р с т в е н н о е к а з е н н о е ИНН
7710350884
учреждение города Москвы Полное наименование бенефициара
772201001
Центр организации дорожного КПП
движения Правительства Москвы
111033, Г.Москва, УЛ.
ЗОЛОТОРОЖСКИЙ ВАЛ, Дом
Место нахождения, телефон, адрес
(Корпус/строение) Д. 4, СТР. 2, +7 по ОКТМО 45388000
электронной почты бенефициара
(495) 361-79-40,
placing@transport.mos.ru
Информация о закупке, для обеспечения контракта, заключаемого при осуществлении которой,
предоставляется независимая гарантия
Идентификационный код закупки
262771035088477220100101660010000244
Выполнение работ по созданию специального программного
Наименование объекта закупки
обеспечения информационной системы «Паноптикум»
Условия независимой гарантии
Сумма независимой гарантии,
подлежащая уплате гарантом
бенефициару (далее - сумма
независимой гарантии)
Наименование валюты
Российский рубль
по ОКВ
643 (RUB)
Срок вступления независимой
гарантии в силу
Срок действия независимой гарантии
1. Настоящая независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств,
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
предусмотренных контрактом, заключенным с бенефициаром, включающих в том числе
обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).
2. Настоящая независимая гарантия не может быть отозвана гарантом.
3. Бенефициар в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств,
обеспеченных настоящей независимой гарантией, вправе до окончания ее срока действия предъявить
требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии (далее - требование) в размере цены
контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных принципалом
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных бенефициаром, но не превышающем
размер обеспечения исполнения контракта и сумму независимой гарантии.
4. Бенефициар вправе направить гаранту требование в письменной форме на бумажном носителе или
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени бенефициара.
5. Требование в письменной форме на бумажном носителе должно быть направлено (в случае если
бенефициар направляет требование гаранту в письменной форме на бумажном носителе) по адресу:
________.
6. Требование в форме электронного документа должно быть направлено (в случае если бенефициар
направляет требование гаранту в форме электронного документа) ______.
7. В случае направления требования бенефициар обязан одновременно с таким требованием
направить гаранту:
а) расчет суммы, включаемой в требование по настоящей независимой гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата
аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения
принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями
контракта (если требование по настоящей независимой гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по настоящей
независимой гарантии от имени бенефициара (доверенность) (в случае если требование по
настоящей независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном
реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
бенефициара).
8. В случае направления бенефициаром требования на бумажном носителе представляются
оригиналы предусмотренных пунктом 7 настоящей независимой гарантии документов или
заверенные бенефициаром их копии. Если копия документа заверена лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени бенефициара, также представляется документ, подтверждающий полномочия
такого лица на осуществление действий от имени бенефициара. В случае направления требования в
форме электронного документа предусмотренные пунктом 7 настоящей независимой гарантии
документы представляются в форме электронных документов или в форме электронных образов
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
бумажных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени бенефициара.
9. Гарант обязан рассмотреть требование не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем
получения указанного требования и документов, предусмотренных пунктом 7 настоящей
независимой гарантии.
10. Гарант обязан уплатить бенефициару денежную сумму по настоящей независимой гарантии в
размере, указанном в требовании, не позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения
гарантом требования бенефициара, соответствующего условиям настоящей независимой гарантии,
при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для
отказа в удовлетворении этого требования.
11. Обязательство гаранта перед бенефициаром считается исполненным надлежащим образом со дня
поступления денежных сумм по настоящей независимой гарантии на счет, на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
бенефициару, указанный бенефициаром в требовании.
12. Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по настоящей независимой гарантии,
требование по которой соответствует условиям настоящей независимой гарантии и предъявлено
бенефициаром до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки (начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного настоящей независимой гарантией срока оплаты
требования, по день исполнения гарантом требования включительно) уплатить бенефициару
неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по настоящей
независимой гарантии.
13. Все расходы, возникающие в связи с перечислением гарантом денежных средств по настоящей
независимой гарантии бенефициару, несет гарант.
14. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
15. Настоящая независимая гарантия выдана в пользу бенефициара, и права требования по ней не
могут быть переданы третьему лицу без согласия гаранта, за исключением случая перемены
заказчика при осуществлении закупки, при котором право требования по независимой гарантии
может быть передано новому заказчику с предварительным извещением об этом гаранта.
16. Настоящая независимая гарантия вступает в силу, обязанности по договору предоставления
настоящей независимой гарантии подлежат исполнению со дня заключения контракта, для
обеспечения исполнения которого выдана настоящая независимая гарантия.
17. Дополнительные условия.
Уполномоч
енное лицо
(должность) (подпись)
гаранта
(расшифров
ка подписи)
"__" _________20 __ г.
Лист N
Всего листов
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы
Сформировано в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы

=== ФАЙЛ: 1941 ответ на запрос_ 191853 | docs/0173200001426001941/1941 ответ на запрос_ 191853 .pdf
Предмет закупки:
Выполнение работ по созданию специального программного обеспечения информационной
системы «Паноптикум»
Реестровый номер закупки:
0173200001426001941
ЗАПРОС № 191853 от 07.10.2026 20:10
ТЕКСТ ЗАПРОСА:
Просим разъяснить следующие вопросы.
1. В какой инфраструктуре развернута система (собственные серверы, облако)?
2. Исходный код, находящийся у Заказчика (в СКВ Заказчика) полностью актуален и соответствует
состоянию системы на момент начала работ по Контракту?
3. Содержит ли исходный код зависимости от проприетарных компонентов, не находящихся в
открытом доступе?
4. Есть у Заказчика Инструкция по сборке исходного кода?
5. Будет ли Инструкция по сборке исходного кода передана Исполнителю?
6. Развернуты ли и настроены все 4 контура из ТЗ в инфраструктуре Заказчика?
7. Предоставляется ли Исполнителю доступ до каждого контура системы?
8. Есть ли в системе компоненты ИИ / ML?
9. Требуется ли Исполнителю наличие каких-либо лицензионных прав на ПО для выполнения работ
по контракту?
10. Кто осуществляет закупку необходимого ПО?
11. Имеется ли в наличии тестовый стенд у внешних информационных систем, с которыми
необходимо реализовать доработку функционала (ЕРН, ГИР ВУ)?
12. Какие протоколы и форматы взаимодействия должны использоваться при реализации
интеграций с внешними информационными системами?
13. Предоставляет ли заказчик сопроводительную документацию для реализации доработки
интеграционного взаимодействия?
14. Кто организовывает сетевую связанность и предоставляет учётные данные для доступа к
тестовому и продовому контурам внешней системы?
15. Допускается ли проверка реализации интеграционного взаимодействия с использованием
имитаторов внешних информационных систем при отсутствии готовности на стороне внешних
информационных систем технических возможностей по взаимодействию с Системой?
16. Планируются ли какие-либо параллельные работы по данной системе другим подрядчиком
(поддержка, развитие, гарантийные обязательства)?
17. Если работы по данной системе ведутся другим подрядчиком, каким образом разграничиваются
зоны ответственности между Исполнителями (релизная политика, корректировка документации,
устранение дефектов и тому подобное)?
18. Требуется ли проведение обновлений на промышленный контур со стороны Исполнителя в
рамках выполнения работ по государственному контракту?
19. Настроен ли CI/CD пайплайн для проведения обновлений на тестовом и промышленных
контурах?
20. К какому классу относится система?
21. Будут ли Исполнителю предоставлены актуальные версии сопроводительной документации по
Системе, а именно:
- Описание архитектуры
- Схема/описание сетевого взаимодействия
- Описание структуры БД (Описание информационного обеспечения
- Спецификации API всех интеграций
- Руководство по сборке и развёртыванию
- Руководство пользователя
- Руководство администратора
- Пояснительная записка
22. Возможно ли оказание услуг/выполнение работ удаленно?
23. Каким образом предоставляется удаленный доступ для выполнения работ?
24. Возможна ли организация защищенного удаленного доступа посредством двух VipNet
Coordinator (со стороны Исполнителя и Заказчика) по схеме «сеть-сеть»?
25. Какие СКЗИ и ПО требуются для обеспечения удаленного доступа сотрудников Исполнителя?
26. Кто предоставляет СКЗИ и ПО для удаленного доступа сотрудников и как будет организовано
взаимодействие?
27. Сканирование и устранение уязвимостей распространяется только на вновь разрабатываемый
код или также на существующую кодовую базу системы?
28. Какие требования или ограничения предъявляются к инструментам анализа уязвимостей?
29. Каковы допустимые сроки устранения выявленных уязвимостей?
30. Каков порядок действий, если уязвимость требует замены ПО, языка программирования,
библиотеки или применения патча от вендора — то есть в случаях, когда сроки устранения
находятся вне контроля Исполнителя?
31. Каков регламент отслеживания и устранения уязвимостей: с какой периодичностью проводится
сканирование, охватывает ли оно только код приложения или также вспомогательную
инфраструктуру (СУБД, очереди сообщений, прокси и т.д.)?
32. Какие виды сканирования на уязвимости исходного кода должны быть выполнены в рамках
работ по ГК (DAST, SAST, фаззинг)?
33. На какой стадии выполнения работ по государственному контракту Заказчик проводит анализ
уязвимостей исходного кода (если проводит)?
34. Допустимо ли устранение уязвимостей в рамках гарантийного периода, если Заказчик проводит
анализ уязвимостей непосредственно перед завершением работ по ГК?
35. Какие инструменты используются для анализа исходного кода Системы?
36. Является ли Система аттестованной?
37. Помимо защиты от НСД третьих лиц и антивирусной защиты информации, какие требования
ИБ (технические/документальные) накладываются на рабочие места и инфраструктуру
Исполнителя, с помощью которых производится данный удаленный доступ?
38. Могут ли в рамках работ по Заявкам быть направлены задачи, связанные с информационной
безопасностью системы (аттестация, сертификация и др.)?
39. Если да, то может ли привлекаться субподрядная организация для выполнения работ?
40. Будут ли Подрядчику предоставлены актуальные документы по информационной безопасности:
- Модель угроз и нарушителя информационной безопасности Систем
- Акт классификации Системы»
- Акт категорирования Системы
41. Какие основные фреймворки и библиотеки (с учетом их версий) используются в системе для
бэкенд и фронтенд-компонентов?
42. Каков состав инфраструктурного ПО с указанием мажорных версий (брокеры сообщений, БД,
хранилища данных)?
43. Когда был проведен последний анализ уязимостей Системы и выявлены ли уязвимости,
требующие устранения в рамках текущего ГК?
ОТВЕТ НА ЗАПРОС:
1. На данном этапе информационная система еще не создана. В рамках данной закупки планируется
развитие функционала специального программного обеспечения информационной системы
«Паноптикум».
2. Исходный код, находящийся у Заказчика полностью актуален, но вопрос о соответствии
состоянию системы на момент начала работ по Контракту не применим, так как Система еще не
создана.
3. Исходный код не содержит зависимости от проприетарных компонентов, не находящихся в
открытом доступе.
4. Да, у Заказчика есть инструкция по сборке исходного кода.
5. Да, Подрядчику будет передана «Инструкция по сборке исходного кода» после заключения
Контракта.
6. На данном этапе информационная система еще не создана. В рамках данной закупки планируется
развитие функционала специального программного обеспечения информационной системы
«Паноптикум».
7. Необходимые контуры Подрядчик сам развертывает на собственной инфраструктуре.
8. Нет, на данный момент компоненты искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения
(ML) в составе специального программного обеспечения не предусмотрены.
9. Наличие у Подрядчика лицензий на ПО для выполнения в рамках Государственного контракта не
требуется.
10. В соответствии с п. 2.11.4 Технического задания все затраты и вознаграждение Подрядчика,
связанные с созданием РИД, включены в общую цену Контракта. Таким образом, в случае
необходимости закупка ПО производится за счет средств Подрядчика.
11. Необходимые тестовые стенды Подрядчик сам развертывает на собственной инфраструктуре.
12. В соответствии с п. 2.6 Технического задания используются следующие протоколы и форматы:
TCP/IP, HTTP(S), JDBC, DBLink, JSON, веб-службы. Перечень дополнительно используемых
языков программирования уточняется в процессе разработки, в том числе протоколы и форматы
взаимодействия с внешними информационными системами.
13. Предоставляет в части, касающейся собственных информационных систем.
14. На данном этапе информационная система еще не создана. В рамках данной закупки
планируется развитие функционала специального программного обеспечения информационной
системы «Паноптикум». Необходимые контуры Подрядчик сам развертывает на собственной
инфраструктуре.
15. В соответствии с п. 3.4.2 Технического задания приемочные испытания допускается проводить
на тестовом наборе данных.
16. Нет, выполнение параллельных работ не предусмотрено.
17. Выполнение смежных (параллельных) работ не предусмотрено.
18. На данном этапе информационная система еще не создана. В рамках данной закупки
планируется развитие функционала специального программного обеспечения информационной
системы «Паноптикум». Проведение обновлений на промышленный контур со стороны Подрядчика
в рамках выполнения работ по государственному контракту не требуется.
19. CI/CD пайплайн для проведения обновлений на тестовом и промышленных контурах не
настроен.
20. На данном этапе информационная система еще не создана. В рамках данной закупки
планируется развитие функционала специального программного обеспечения информационной
системы «Паноптикум».
21. После заключения Контракта Подрядчику будут предоставленные актуальные версии
сопроводительной документации, имеющиеся у Заказчика.
22. Удаленное выполнение работ не предусмотрено. Место выполнения работ указано в
Приложении 1 к Техническому заданию.
23. Удаленное выполнение работ не предусмотрено.
24. Удаленное выполнение работ не предусмотрено.
25. Удаленное выполнение работ не предусмотрено.
26. Удаленное выполнение работ не предусмотрено.
27. Устранение выявленных уязвимостей производится Подрядчиком в соответствии с п.4
Технического задания «Объем и сроки гарантий качества».
28. Инструментам анализа уязвимостей согласовываются с Заказчиком на стадии выполнения
работ.
29. Устранение выявленных уязвимостей производится Подрядчиком в соответствии с п.4
Технического задания «Объем и сроки гарантий качества».
30. Сдача ПО с существенными недостатками условиями Технического задания не предусмотрена.
Порядок и регламент проведения сканирования исходного кода на уязвимости определяются
Заказчиком непосредственно в ходе выполнения работ. При этом устранение выявленных по
результатам проверок уязвимостей осуществляется Подрядчиком в полном соответствии с п. 4
Технического задания «Объем и сроки гарантий качества».
31. На данном этапе информационная система еще не создана. В рамках данной закупки
планируется развитие функционала специального программного обеспечения информационной
системы «Паноптикум». Регламент отслеживания и устранения уязвимостей Техническим заданием
не предусмотрен.
32. Порядок выполнения работ по сканированию на уязвимости исходного кода определяются
Заказчиком на стадии выполнения работ.
33. Порядок выполнения работ по сканированию на уязвимости исходного кода определяются
Заказчиком на стадии исполнения работ.
34. Сдача ПО с существенными недостатками условиями Технического задания не предусмотрена.
Порядок и регламент проведения сканирования исходного кода на уязвимости определяются
Заказчиком непосредственно в ходе выполнения работ. При этом устранение выявленных по
результатам проверок уязвимостей осуществляется Подрядчиком в полном соответствии с п. 4
Технического задания «Объем и сроки гарантий качества».
35. Исходный код специального программного обеспечения у Заказчика на текущий момент
отсутствует.
Порядок применения используемых инструментов для анализа исходного кода определяются
Заказчиком на стадии исполнения работ.
36. На данном этапе информационная система еще не создана. Аттестация системы не проводилась.
37. Удаленное выполнение работ не предусмотрено.
38. В объем работ по Техническому заданию не входят мероприятия по аттестации
информационной системы "Паноптикум" и мероприятия по технической защите конфиденциальной
информации, осуществляемые в рамках эксплуатации ИС.
39. В объем работ по Техническому заданию не входят мероприятия по аттестации
информационной системы «Паноптикум» и мероприятия по технической защите
конфиденциальной информации, осуществляемые в рамках эксплуатации ИС.
40. На данном этапе информационная система не создана, в связи с чем данные документы
отсутствуют.
41. Выбор фреймворков и библиотек согласовывается Подрядчиком с Заказчиком перед
выполнением работ и должен соответствовать п. 2.6 Технического задания.
42. В Техническом задании детальный состав инфраструктурного ПО с указанием мажорных версий
(брокеры сообщений, специализированные хранилища данных) не указан, в п. 2.6 Технического
задания зафиксировано требование использовать СУБД PostgreSQL без указания конкретной
версии. Полный перечень совместимого программного обеспечения подлежит уточнению в
процессе разработки.
43. На данном этапе информационная система еще не создана.
