=== ФАЙЛ: Описание объекта закупки(Описание объекта закупки) | docs/0177200000926002832/Описание объекта закупки(Описание объекта закупки).pdf
Описание объекта закупки
№
1
Наименование
Классифика Единица
Количество Наименование, значение, единица измерения характеристики
тор
измерения
Оказание услуг по
63.11.19.000 Условная
3,000000000 Базовая частота виртуальных процессоров
≥ 2.6 Гигагерц
предоставлению в аренду
единица
00
виртуальных
вычислительных
мощностей для
размещения
государственных
информационных систем
Республики Алтай
Инструкция по заполнению
Характеристик в заявке
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Быстрые дисковые массивы (SAS, с производительностью до
1000 IOPS на каждую виртуальную машину)
≥ 848 Гигабайт
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Виртуальная память
≥ 420 Гигабайт
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Виртуальные локальные сети (VLAN и IP-планы)
≥ 12 Штука
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Виртуальные машины
≥ 22 Штука
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Виртуальные процессоры
≥ 132 Штука
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Максимальное количество Виртуальных процессоров на 1
Виртуальную машину
≥ 32 Штука
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Максимальное количество IP-адресов на каждую Виртуальную Значение характеристики не может
машину
изменяться участником закупки
≥ 1 Штука
Максимальный размер Виртуального дискового пространства Значение характеристики не может
на каждый подключенный к Виртуальной машине жесткий
изменяться участником закупки
диск
≥ 2500 Гигабайт
Максимальный размер Виртуальной памяти на 1
Виртуальную машину
≥ 64 Гигабайт
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Местонахождение Центра обработки данных – места
размещения информационных систем Заказчика на
вычислительных мощностях Исполнителя, расстояние до
местонахождения Заказчика (г. Горно-Алтайск)
≤ 500 Километр;^тысяча метров
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Реальный (белый) IP-адрес
≥ 1 Штука
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Скорость доступа со стороны сети Интернет к
информационным системам Заказчика, размещаемым на
вычислительных мощностях Исполнителя
≥ 1 Гигабит в секунду
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Состав услуги
Значение характеристики не может
Предоставление вычислительных мощностей для нужд Заказчика в изменяться участником закупки
Центре обработки данных Исполнителя, в том числе:
Предоставление Виртуальных машин и доступа к ним через
Панель управления; Предоставление Виртуальной сети;
Предоставление Шлюза Виртуальной сети; Предоставление
учетных данных (имени пользователя и пароля) для доступа к
Панели управления; Обеспечение их бесперебойного
функционирования; Обеспечение доступа (сетевого подключения)
к Шлюзу Виртуальной сети со стороны публичной сети Интернет
и/или локальной сети Заказчика или внутреннего подразделения
Исполнителя; Предоставление технической поддержки;
Обеспечение защищенного соединения; Обеспечение
информационной безопасности.
Требования к виртуальным процессорам
Коэффициент переподписки виртуальных ядер к физическим
(pCPU:vCPU) не более 1:3
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Требования к информационной безопасности
Значение характеристики не может
Предоставление вычислительных мощностей для нужд Заказчика в изменяться участником закупки
Центре обработки данных Исполнителя, имеющем аттестат
соответствия требованиям 117 приказа ФСТЭК России и 152-ФЗ "
О персональных данных" для размещения государственных
информационных систем до 1 класса (К1) включительно и
информационных систем персональных данных до 1 уровня
защищенности (УЗ-1) включительно. Защита ИС должна
обеспечиваться на всех технологических этапах обработки
информации и во всех режимах функционирования, в том числе
при проведении ремонтных и регламентных работ. Программнотехнические средства защиты не должны существенно ухудшать
основные функциональные характеристики ИС (надежность,
быстродействие, возможность изменения конфигурации). Защита
ИС должна обеспечиваться комплексом программно-технических
средств и поддерживающих их организационных мер.
Техническую поддержку инфраструктуры для обеспечения
информационной безопасности обеспечивает Исполнитель.
Требования к конечному оборудованию Заказчика
Значение характеристики не может
Исполнитель не должен предъявлять требований к оборудованию изменяться участником закупки
Заказчика для оказания Услуги. Для управления Услугой
пользователю необходимо любое устройство с доступом к
Интернет и установленным современным веб-браузером, при этом
пропускная способность канала Интернет у Заказчика должна быть
не менее 128 кбит/с.
Требования к обеспечению защищенного соединения
Значение характеристики не может
В течение 3 рабочих дней с даты заключения Контракта Заказчик изменяться участником закупки
передает Исполнителю оборудование для организации
защищенного канала связи – межсетевой экран ПАК ViPNetCoordinator HW1000 по акту приемки-передачи оборудования на
ответственное хранение. Исполнитель в течение 1 рабочего дня с
момента получения оборудования выделяет в своем Центре
обработки данных место для установки размещаемого
оборудования – 1 Unit, подключает его к Виртуальным
вычислительным ресурсам, предоставляемым Заказчику.
Организовывает настройку трафика от Виртуальных
вычислительных ресурсов в сеть Интернет с использованием
размещаемого оборудования. Настройку передаваемого
оборудования проводят сотрудники Заказчика совместно с
сотрудниками Исполнителя. Стоимость организации защищенного
канала связи к инфраструктуре Заказчика не входит в стоимость
настоящего Контракта.
Требования к предоставлению технической поддержки
Возможность круглосуточного обращения Заказчика за
получением консультаций и технической помощью в решении
возникших проблем по Услуге; Оказание помощи в отношении
поиска и идентификации неисправностей, о которых заявляет
Заказчик, и разработке предложений по устранению таких
неисправностей; Восстановление работоспособности
оборудования; Консультация Заказчика о возможностях и
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
ограничениях Услуги; Создание и поддержание в актуальном
состоянии справочного центра по Услуге.
Требования к сетевой инфраструктуре
Значение характеристики не может
Сетевое коммутационное оборудование Исполнителя для оказания изменяться участником закупки
Услуги должно быть объединено в отказоустойчивую архитектуру
при помощи технологий агрегирования для обеспечения
непрерывности при проведении работ по техническому
обслуживанию сетевой инфраструктуры и аварийных ситуациях на
различных участках волоконно-оптических линий связи между
ЦОД. Круговая сетевая задержка (RTT) между Заказчиком и
арендованными виртуальными вычислительными ресурсами
должна составлять 10 мс. Сетевая инфраструктура должна
обеспечивать изоляцию трафика Заказчика от других клиентов.
Сетевая инфраструктура ЦОД Исполнителя должна обеспечивать
пропускную способность не менее 10 Гбит/сек. Исполнитель
должен предоставить единую точку доступа к виртуальным
вычислительным ресурсам по интернет-каналу на скорости не
менее 1 Гбит/с. Услуга Интернет должна предоставляться без
ограничения, входящего/исходящего траффика. Должна быть
возможность подключения предоставляемых ресурсов к сети
Интернет с собственной AS IP. Исполнитель предоставляет все
необходимое оборудование для организации внешних каналов
связи. Исполнитель обеспечивает администрирование сетевого
оборудования (в т.ч. виртуального) для работы выделенных
виртуальных вычислительных ресурсов. Должна быть
возможность настраивать адресные пространства в пределах
каждой виртуальной сети.
Требования к системе хранения данных
Значение характеристики не может
Система хранения данных должна быть архитектурно выделена
изменяться участником закупки
для предоставления Услуги заказчику в ЦОД Исполнителя.
Допустимо использование системы хранения данных другими
Заказчиками, при условии обеспечения Исполнителем
необходимого уровня безопасности и производительности.
Дисковая подсистема должна базироваться на выделенной
виртуальной (SVM) системе хранения данных (СХД) и иметь не
менее 2х контроллеров в режиме active-active. Система хранения
данных должна поддерживать аппаратную реализацию RAID 0, 1,
10, 5, 6. Необходимо наличие возможности выделения Заказчику
дискового пространства разной производительности. Доступ к сети
хранения данных каждого вычислительного узла должен быть не
менее 10 Гбит/с . Система хранения данных должна быть
подключена не менее чем к двум независимым фабрикам. Общая
схема организации SAN сети должна быть построена таким
образом, чтобы выход из строя любого единичного компонента не
приводил к остановке сервиса в целом. Производительность для
типа дисков SSD при профиле нагрузки 70% чтение и 30% запись,
размере блока 4 КВ производительность должна быть не менее 10
IOPS на 1 ГБ. Производительность для типа дисков SAS при
профиле нагрузки 70% чтение и 30% запись, размере блока 4 КВ
производительность должна быть не менее 0,2 IOPS на 1 Гб. В
случае возникновения у Заказчика потребности в расширении сверх
указанных лимитов Исполнитель должен иметь техническую
возможность предоставить дополнительную ёмкость в течение 1
календарного дня с момента регистрации обращения в техническую
поддержку Исполнителя. Исполнитель обеспечивает
администрирование системы хранения данных.
Требования к услуге
Значение характеристики не может
Для обеспечения отказоустойчивости Исполнитель должен
изменяться участником закупки
предусмотреть избыточность на уровне компонентов комплекса, на
базе которого реализуется Услуга. При необходимости среда
вычислений должна быть защищена дополнительными средствами
как информационной, так и физической безопасности, согласно
требованиям и информационной безопасности настоящего
технического задания. Исполнитель должен иметь возможность
оперативного предоставления вычислительных ресурсов и
ресурсов хранения данных в Публичном облаке, в срок не позднее
1 (одного) рабочего дня с момента запроса, в случае возникновения
внештатных ситуаций со стороны Заказчика. Самостоятельно
пользуясь Услугой, через интерфейс самообслуживания,
авторизованные пользователи Заказчика, должны иметь
возможность: • создавать виртуальные машины по отдельности и в
виде групп; • управлять работой виртуальных машин (включить,
выключить и перезагрузить); • изменять конфигурацию
виртуальных машин, в т.ч. конфигурацию вычислительных
ресурсов, дисковую и сетевую; • непосредственно получить доступ
к консоли виртуальной машины; • создавать копии виртуальных
машин и их групп; • монтировать ISO образы CD/DVD; • по
запросу удалять и добавлять сети на базе VLAN для частного
сегмента облака (кроме сетей, использующихся для
функционирования инфраструктуры); • удалять и добавлять
внутренние логические сети, управлять подключением
виртуальных машин к сетям; • получать по запросу доступ к логам
событий всех компонентов виртуальной инфраструктуры; •
получать по запросу интерактивный доступ к текущим и
историческим данных мониторинга производительности
компонентов виртуальной инфраструктуры и виртуальных
машин.;;
Путем направления запрос в службу технической поддержки
контактные лица Заказчика могут запрашивать: • развертывание
новых либо вывод из эксплуатации существующих виртуальных
вычислительных ресурсов; • предоставления либо изменение прав
доступа заданным группам или пользователям; • внесения
изменений в конфигурацию виртуальной инфраструктуры, без
изменения архитектуры сервиса. Должна быть организована
возможность сохранения и выгрузки резервных копий виртуальных
машин. Должна быть реализована возможность копирования
существующих виртуальных машин между текущей
инфраструктурой Заказчика и Исполнителя, без промежуточного
сохранения данных в обе стороны. Для обеспечения
отказоустойчивости и минимизации времени простоя при доступе к
виртуальным вычислительным ресурсам Заказчика из сети
Интернет, Исполнитель должен: • Обеспечить подключение
ресурсов Заказчика к сети Интернет резервируемыми каналами
связи (не менее двух) пропускной способностью не менее 1 Гбит/с
каждый. • поставщики телекоммуникационных услуг,
обеспечивающие подключение к сети интернет Исполнителя,
должны использовать территориально разнесенные вводы
волоконно-оптического кабеля в ЦОД; • Исполнитель должен
обеспечить в ЦОД автоматическое или автоматизированное
переключение канала доступа в сеть Интернет в случае сбоев или
не соответствия значений параметров качества каналов доступа в
сеть Интернет в срок не более 30 минут после выявления проблемы
или обращения Заказчика Должна быть предусмотрена
возможность предоставления системы виртуализации
(гипервизора), зарегистрированной в реестре отечественного ПО.
Доступность 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в
неделю в течение всего срока оказания Услуги.
Требования к Центру обработки данных Исполнителя – места Значение характеристики не может
размещения информационных систем Заказчика на
изменяться участником закупки
вычислительных мощностях Исполнителя
1. Требования к зданиям и помещениям ЦОД: ЦОД Исполнителя
должен находиться на территории Сибирского федерального
округа, быть введённым в эксплуатацию на момент публикации ТЗ
и пройти комплексные приемо-сдаточные испытания. Объекты
недвижимого имущества, составляющие ЦОД Исполнителя,
должны находиться в собственности Исполнителя. Исполнитель за
свой счет обеспечивает все необходимые ресурсы ЦОД (место в
телекоммуникационных шкафах, электропитание, охлаждение,
монтажные и пуско-наладочные работы) для обеспечения работы и
масштабирования виртуальных вычислительных ресурсов и
размещенного оборудования Заказчика. 2. Требования к системе
кондиционирования: Машинный зал ЦОД должен иметь систему
отвода тепла от оборудования по схеме «холодный коридор». 3.
Требования к системе пожаротушения: Машинный зал ЦОД
должен быть оснащен комплексом противопожарных систем,
включая систему автоматического пожаротушения. 4. Требования к
бесперебойному электроснабжению: Система бесперебойного
электроснабжения должна быть выполнена на основе взаимно
резервирующих систем ИБП. 5. Требования к службе безопасности:
ЦОД должен круглосуточно охраняться службой безопасности.
Помещения ЦОД должны быть оснащены системами контроля и
управления доступа, охранного телевидения и охранной
сигнализацией объекта. 6. Охранная сигнализация Помещения ЦОД
должны быть оснащены системой охранной сигнализации.
Охранными извещателями необходимо оборудовать: • входные
двери, двери запасных выходов, двери тамбуров эвакуационных
выходов, двери лестничных площадок – извещателями "на
открывание" и, для дверей со стеклянными панелями, на "разбитие"
стекла; • оконные и дверные конструкции – извещателями "на
открывание" и "разбитие" стекла.; ;
7. Требования к надежности: Все оказываемые услуги должны
удовлетворять следующим требованиям к надежности: •
Отказоустойчивость работы инфраструктуры ЦОД должна
обеспечиваться с помощью «горячего» резервирования основных
компонентов ЦОД Исполнителя, путем переключения с основных
элементов на резервные, с характеристиками не ниже, чем у
основных • Требуемый коэффициент доступности предоставляемых
услуг к работе должен составлять не менее 99,95% без учёта
регламентных работ. Ремонтные и сервисные работы на
инженерной инфраструктуре, обеспечивающей работу ИТоборудования, могут проводиться без отключения аппаратных
стоек и без снижения качественных параметров систем
электроснабжения и охлаждения. Для обеспечения данного
требования резервированию подлежат не только отдельные
устройства и элементы систем, но также и каналы доставки
электроснабжения и холода к аппаратным стойкам. 8. Требования
к системе защитного заземления: В ЦОД должна быть
предусмотрена система заземления всех элементов инженерного
оборудования, имеющего металлические и токопроводящие части
и корпуса в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.21-2000,
ГОСТ Р 50571.22-2000 и ПУЭ, 7-я редакция. К системе защитного
заземления (СЗЗ) должны быть подключены, помимо основного и
дополнительного инженерного оборудования, монтажные шкафы с
установленным в них оборудованием и предусмотрено заземление
внешних блоков кондиционеров, системы трубопроводов и т.п. 9.
Требования к системе молниезащиты технологического
оборудования: Должна быть предусмотрена молниезащита здания
ЦОД, технологического оборудования, размещенного на кровле
зданий, оборудования приточно-вытяжной вентиляции, чиллеров,
конденсаторных блоков. Для проверки соответствия ЦОД
указанным требованиям Исполнитель обеспечивает доступ
представителям Заказчика.
Ультрабыстрые дисковые массивы (SSD, с
производительностью до 10000 IOPS на каждую виртуальную
машину)
≥ 7000 Гигабайт
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Целевой уровень доступности Услуги
Целевой уровень доступности Услуги: 99,95%
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Целевые показатели качества предоставления технической
Значение характеристики не может
поддержки
изменяться участником закупки
Доступность службы технической поддержки за отчетный период
(месяц): более 99,95% на уровне отдельно выделенного для
предоставления Услуги пула ресурсов Исполнителя, без учета
времени простоя при плановых профилактических работах; Режим
регистрации запросов: 24 х 7, круглосуточно; Время решения
инцидентов первого приоритета: 4 часа с момента регистрации
запроса, круглосуточно; Время решения инцидентов второго
приоритета: 16 часов с момента регистрации запроса,
круглосуточно; Время решения инцидентов третьего приоритета:
10 рабочих часов с момента регистрации запроса, с 9:00 до 19:00 в
рабочие дни; Время решения инцидентов четвертого приоритета:
20 рабочих часов с момента регистрации запроса, с 9:00 до 19:00 в
рабочие дни; Время решения стандартных запросов Заказчика: 24
рабочих часов с момента регистрации запроса, с 9:00 до 19:00 в
рабочие дни.
Требования к резервному копированию
Значение характеристики не может
Исполнитель предоставляет Заказчику сервис создания резервных изменяться участником закупки
копий и восстановления из резервных копий приложений, СУБД и
Виртуальных машин.
Способ резервного копирования - на уровне Платформы
Виртуализации (без установки дополнительного программного
обеспечения в Виртуальные машины).
Расписание резервного копирования Заказчик определяет
самостоятельно через интерфейс самообслуживания.
Способ восстановления Виртуальной машины из резервной копии Самостоятельно через портал самообслуживания.
Резервное копирование. Объем защищаемого пространства
≥ 3748 Гигабайт
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Резервное копирование. Объем хранимой копии
≥ 17265 Гигабайт
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки
Cтандартные дисковые массивы (SATA, с
производительностью до 400 IOPS на каждую Виртуальную
машину)
≥ 640 Гигабайт
Значение характеристики не может
изменяться участником закупки

=== ФАЙЛ: Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке(Требования к содержанию, составу заявки) | docs/0177200000926002832/Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке(Требования к содержанию, составу заявки).pdf
Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе/Закон) и инструкция по ее заполнению.
Заявка на участие в закупке должна содержать:
1) информацию и документы об участнике закупки:
- полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического
лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного
юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или
представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки
выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки
является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);
- фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве
руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо
исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей
организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью
процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика таких лиц;
- адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является
юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала
или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает
аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического
лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства
физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки
является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес
электронной почты, номер контактного телефона;
- копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской
Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);
- идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является
юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени
иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера
налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником
закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является
юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени
иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения
юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое
лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является
индивидуальный предприниматель);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);
- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии
такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и
для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся
объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения
исполнения контракта является крупной сделкой;
- декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11 части 1 статьи 31
Закона о контрактной системе (если информация и документы, которые подтверждают соответствие участника закупки
требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, содержатся в открытых и
общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
указанную декларацию может быть также включено положение о соответствии участника закупки требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, с указанием адреса сайта или страницы сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены такие информация и документы);
- реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии
с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;
- информация и документы, которые подтверждают соответствие участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (могут не включаться в заявку на участие в закупке в случае, если
указанные информация и документы содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и в такую заявку включена предусмотренная подпунктом «о»
пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе декларация о соответствии участника закупки требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе), информация и документы, которые подтверждают
соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии
таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе.
• информация и документы, которые подтверждают соответствие участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (могут не включаться в заявку на участие в закупке в случае, если
указанные информация и документы содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и в такую заявку включена предусмотренная подпунктом «о»
пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе декларация о соответствии участника закупки требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе):
Исполнитель должен представить следующие документы:
- копия лицензии ФСТЭК «На деятельность по технической защите конфиденциальной информации» на оказание услуг,
указанных в пунктах 4.б), 4.в), 4.е) Постановления Правительства РФ от 03.02.2012 N 79 "О лицензировании деятельности по
технической защите конфиденциальной информации"(Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности"
от 04.05.2011 N 99-ФЗ);
- копия лицензии на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи (Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126ФЗ);
- копия лицензии на оказание телематических услуг связи (Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ);
- копия лицензии на оказание услуг связи по передаче данных (Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ);
- копия аттестата соответствия ЦОД требованиям 17 приказа ФСТЭК России и 152-ФЗ " О персональных данных" для
размещения государственных информационных систем до 1 класса (К1) включительно и информационных систем
персональных данных до 1 уровня защищенности (УЗ-1) включительно.
- копия документа, подтверждающего наличие лицензионного права на использование отечественной системы виртуализации
(гипервизор) (Раздел VII ГК РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»).
2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:
- предложение участника закупки о цене контракта.
Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и
аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления
такой заявки в соответствии с Законом о контрактной системе оператору электронной площадки, оператору
специализированной электронной площадки.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в
единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с
Законом о контрактной системе срока подачи заявок на участие в закупке.
Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в
соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
Информация и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «л» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной
системе, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях,
предусмотренных Законом о контрактной системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику
оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного
взаимодействия с единой информационной системой.
Информация и документы, которые подтверждают соответствие участника закупки дополнительным требованиям,
установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, и
предусмотренные подпунктом «н» пункта 1 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, не включаются участником
закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом о контрактной
системе, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из
реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 9 и 10 статьи 43 Закона о
контрактной системе отозвать такую заявку.
Информация, предусмотренная подпунктами «а» и «г» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, не
включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона о
контрактной системе в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы
на капитальный ремонт объекта капитального строительства.
Участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются
специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом «а» пункта 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 г. № 252 «О
применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных
государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц (документы,
подтверждающие соответствие, не предоставляются).

=== ФАЙЛ: Проект контракта(Проект контракта) | docs/0177200000926002832/Проект  контракта(Проект контракта).pdf
1
ПРОЕКТ
КОНТРАКТ № ________
Оказание услуг по предоставлению в аренду виртуальных вычислительных мощностей для
размещения государственных информационных систем Республики Алтай
г. Горно-Алтайск
«__» _________ 2026 г.
Казенное учреждение Республики Алтай по эксплуатации радиорелейной линии связи «Эл
Телком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Пропиестиса Александра
Зигманто, действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________________
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________, действующего на
основании ___________ с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в
отдельности "Сторона", с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании Протокола
________________________________, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по
предоставлению в аренду виртуальных вычислительных мощностей для размещения
государственных информационных систем Республики Алтай (далее – Услуги) в соответствии
с Приложением № 1 «Спецификация», Приложением № 2 «Описание объекта закупки» (далее
– Техническое задание) и Приложением № 3 «Положение об оказании услуги», являющимися
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
1.2. Идентификационный код закупки: 262041111521604110100100330016311242
1.3. Единица измерения и количество оказываемых услуг указаны в Приложении № 1
«Спецификация».
1.4. Срок оказания Услуг – с даты заключения Контракта по 31 декабря 2026 года.
1.5. Место оказания услуг: Республика Алтай - регион нахождения Заказчика.
2.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта, определенная протоколом ________________________, составляет
_______________________ (в том числе НДС __________/НДС не облагается).
2.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон, без изменения
предусмотренного Контрактом объема Услуг.
2.3. Стоимость оказываемых по настоящему Контракту Услуг включает все расходы
Исполнителя, в том числе расходы на проезд к месту оказания Услуг, командировочные и
иные расходы сотрудников Исполнителя, проведение обучения специалистов, указанных
Заказчиком, расходы на доставку, уплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных
платежей.
2.4. Заказчик производит оплату за фактически оказанный объём Услуг ежемесячно, по
факту приемки оказанных услуг.
2.5. Оплата осуществляется за фактически оказанные Услуги за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, счетов-фактур, акта
приемки оказанных Услуг или универсального передаточного документа, выставленных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в течение 7 (семи)
рабочих дней. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика. Обязательство Заказчика по оплате считается
исполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.6. Расчеты по настоящему Контракту производятся в российских рублях.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в
том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается
на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с
2
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации Заказчиком.
2.8. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
2.9. Доступность Услуги – выраженное в процентах отношение продолжительности
Отчетного периода за вычетом суммарной продолжительности Перерывов в работе Услуги в
течение Отчетного периода, в минутах, к общему количеству минут в Отчетном периоде:
Целевой уровень доступности Услуги указан в Техническом задании.
2.10.
Доступность Услуги сверяется Исполнителем и Заказчиком, оформляется
Актом сверки доступности Услуги (Приложение № 5). В случае, если в связи с фактической
доступностью Услуги меняется стоимость оказанных Услуг, то Исполнитель проводит расчет
суммы корректировки стоимости оказанных Услуг за соответствующий расчетный период и
учитывает сумму данной корректировки при выставлении счёта, счета-фактуры, акта приемки
оказанных Услуг или универсального передаточного документа за расчётный период. Акт
сверки доступности Услуги прикладывается к документу о приемке, формируемому в
соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
2.11.
Сумма корректировки стоимости оказанных Услуг из-за доступности услуги, не
отвечающей требованиям Технического задания за расчётный период рассчитывается по
следующей таблице:
Доступность Услуги
в Отчетный период, %
100.00 > Доступность Услуги ≥ 99.95
Перерасчет стоимости оказания Услуги, % от
стоимости оказания Услуги в Отчетном периоде
0%
99.949 > Доступность Услуги ≥ 99.475
3%
99.475 > Доступность Услуги ≥ 99.030
5%
99.030 > Доступность Услуги ≥ 98.681
7%
98.681 > Доступность Услуги ≥ 98.333
10%
98.333 > Доступность Услуги
10% + (1/720)*x*100%, где x – суммарное
количество часов Перерывов в работе Услуги
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ УСЛУГ
3.1. Исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты оказания услуг по этапу контракта,
формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и
размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен
содержать:
а) включенные в настоящий Контракт идентификационный код закупки, наименование, место
нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, информацию
об Исполнителе, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, единицу измерения оказанной услуги;
б) наименование оказанной услуги;
в) информацию об объеме оказанной услуги;
г) стоимость исполненных исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, с указанием цены за единицу оказанной услуги;
д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ;
3.2. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 3.1. настоящего Контракта, могут
3
прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае,
если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации,
содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 3.1.
настоящего Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке;
3.3. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента
его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 3.1. настоящего
Контракта автоматически с использованием единой информационной системы направляется
Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем,
считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой
информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик;
3.4. Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в
соответствии с пунктом 3.3. настоящего Контракта, Заказчик (за исключением случая
создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в
единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке
с указанием причин такого отказа;
3.5. В случае создания в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем
поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94
Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями
поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной
системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от
подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если
приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается
осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от
подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных
электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а"
настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания
документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от
подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если
члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не
использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик
прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;
3.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не
позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии
с подпунктами "а" и "б" пункта 3.4 или подпунктом "б" пункта 3.5 настоящего Контракта
направляются автоматически с использованием единой информационной системы
Исполнителю. Датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного
отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с
настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой
информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен
Исполнитель;
3.7. В случае получения в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Контракта
мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить
причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о
приемке в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Контракта;
3.8. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой
информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
4
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1 Заказчик имеет право:
4.1.1.
Осуществлять координацию оказания Услуг, запрашивать у Исполнителя
информацию о ходе оказания Услуг.
4.1.2.
Требовать
безвозмездного
исправления
допущенных
Исполнителем
недостатков в оказанных Услугах или возмещения необходимых расходов по их исправлению.
4.1.3.
Производить оплату оказанных Услуг по Контракту частями.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1.
Осуществить перечисление денежных средств в соответствии с условиями
настоящего Контракта.
4.2.2.
Принять Услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
4.2.3.
Обеспечить конфиденциальное хранение и не допустить компрометации своих
учетных данных для получения доступа к Панели управления Услугой и другим компонентам
Услуги. На Заказчике в полном объеме лежит риск последствий утраты и/или разглашения
таких данных.
4.2.4.
Незамедлительно уведомить Исполнителя в случае утраты и/или наличия
обоснованных подозрений в отношении нарушения конфиденциальности (компрометации)
своих учетных данных для получения доступа к Панели управления Услугой и другим
компонентам Услуги.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Качественно и в установленные сроки оказать Услуги в соответствии с Техническим
заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
5.1.2. Исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заказчика, если такие
указания не противоречат условиям Контракта и не представляют собой вмешательство в
деятельность Исполнителя.
5.1.3. Незамедлительно уведомить Заказчика обо всех не зависящих от него
обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения условий Контракта в срок.
5.1.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме-передаче
оказанных Услуг своими силами и за свой счет.
5.1.5. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной от него при
оказании
Услуги,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ и настоящим Контрактом.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных Услуг.
5.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в
рамках настоящего Контракта.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
6.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Исполнителем Заказчику
обеспечения исполнения настоящего Контракта в форме независимой гарантии № ______ от
_______ или путем внесения денежных средств / перечисления Исполнителем на счет
Заказчика обеспечения исполнения настоящего Контракта в форме перечисления денежных
средств в размере 5% от цены контракта, что составляет: ___________ рублей _____копеек.
В случае понижения суммы цены Контракта на 25% и более процентов ниже начальной
суммы цены Контракта, в соответствии со ст. 37 Федерального Закона № 44-ФЗ в отношении
Исполнителя применяются антидемпинговые меры, и контракт заключается только после
предоставления Исполнителем информации, подтверждающей добросовестность,
в
соответствии с ч. 3 ст.37 Федерального Закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением
таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения
контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки или предоставляет обеспечение
исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения
5
исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, но не менее 10
процентов от цены заключаемого контракта, что составляет:___________ рублей _____копеек.
В случае заключения контракта по результатам определения исполнителей в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального Закона № 44-ФЗ размер обеспечения
исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37
Федерального Закона № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с
Федеральным Законом № 44-ФЗ заключается контракт.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения
Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального Закона № 44-ФЗ,
освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом
положений статьи 37 Федерального Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким
участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация
представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен таких
контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной
в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта,
лицензии на осуществление банковских операций, Исполнитель обязан предоставить новое
обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего
уведомления заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее
обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.
За каждый день просрочки исполнения Исполнитель обязательства, предусмотренного
настоящей частью, начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных Исполнителем (подрядчиком, исполнителем), за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления пени.
6.2. Возврат денежных средств, предоставленных Исполнителем в качестве
обеспечения исполнения контракта согласно пункту 6.1. контракта, осуществляется в
течение 15 дней с даты исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом.
Указанные денежные средства перечисляются на счет Исполнителя, указанный в
контракте, либо по требованию Исполнителя денежные средства могут быть возвращены на
банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.
6.3. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный
контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой
независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в
соответствии со статьей 95 Федерального Закона № 44-ФЗ.
6.4. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих
обязательств по контракту (просрочки исполнения обязательств по контракту, недопоставки
товаров по контракту, поставки товара ненадлежащего качества и другое неисполнение
обязательств по контракту), обеспечение исполнения контракта, предоставленное в виде
передачи денежных средств, (в том числе в форме вклада (депозита), независимой гарантии и
другое) остается у Заказчика, возврат денежных средств Исполнителю не производится.
6.5. Обеспечение исполнения контракта распространяется, в том числе, на
обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения
обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных
6
контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по контракту.
6.6. Заказчик вправе удержать частично или полностью начисленную сумму неустойки
из средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения Контракта. Заказчик
удерживает начисленную сумму неустойки из средств, перечисленных в качестве обеспечения
исполнения Контракта после истечения срока требования об уплате неустойки, направленного
Исполнителю, если такое требование исполнителем не было удовлетворено. В случае
частичного удержания суммы из средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения
Контракта, остальная часть подлежит возврату в срок, установленный настоящим Контрактом.
В случае обеспечения исполнения контракта независимой гарантией, Заказчик вправе
направить в банк, выдавшего независимую гарантию, требование об оплате неустойки за
просрочку исполнения контракта либо ненадлежащего исполнения контракта Исполнителем.
Такое право Заказчика должно отражено в независимой гарантии.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по настоящему Контракту в полном
соответствии с требованиями, заявленными в настоящем Контракте, согласно
законодательства РФ.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта
виновная сторона возмещает другой стороне все понесенные убытки.
7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по
результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1
процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа
рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и
устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не
превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от
3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн.
рублей (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких
7
обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
7.7. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер
штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
7.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не
может превышать цену контракта.
7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.10. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель)
вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа
устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
7.11. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной
порядок начисления пени.
7.12. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок
начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный данным разделом и Правилами,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 размер такого
штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны обязуются обращаться с конфиденциальной информацией, полученной в
рамках исполнения настоящего Контракта в соответствии с Приложением № 4 «Соглашение о
конфиденциальности», являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1 Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, решаются путем
8
переговоров.
9.2 При не достижении взаимоприемлемого решения, Стороны передают спорный вопрос на
разрешение в Арбитражный суд Республики Алтай.
10 СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31 декабря 2026 года, в части оплаты до полного исполнения Сторонами взятых на себя
обязательств.
Срок исполнения 1 этапа контракта: с 01 октября 2026 года по 30 ноября 2026 года.
Срок оказания услуг по 1 этапу: с 01 октября 2026 года по 31 октября 2026 года. Цена 1 этапа
исполнения контракта: __________________________.
Срок исполнения 2 этапа контракта: с 01 ноября 2026 года по 31 декабря 2026 года.
Срок оказания услуг по 2 этапу: с 01 ноября 2026 года по 30 ноября 2026 года. Цена 2 этапа
исполнения контракта: __________________________.
Срок исполнения 3 этапа контракта: с 01 декабря 2026 года по 31 января 2027 года.
Срок оказания услуг по 3 этапу: с 01 декабря 2026 года по 31 декабря 2026 года. Цена 3 этапа
исполнения контракта: __________________________.
10.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными
представителями Сторон.
10.3 Во всем остальном, не урегулированном настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
10.4 Настоящий Контракт, может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или
в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законодательством.
10.5 Настоящий Контракт составлен в электронном виде.
10.6 К настоящему Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью
следующие Приложения:
- Приложение № 1 «Спецификация»;
- Приложение № 2 «Описание объекта закупки по предоставлению в аренду виртуальных
вычислительных мощностей для размещения государственных информационных систем
Республики Алтай»;
- Приложение № 3 «Положение об оказании услуги»;
- Приложение № 4 «Соглашение о конфиденциальности»;
- Приложение № 5 «Акт сверки доступности Услуги».
11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11.1. Для координации взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком по вопросам
предоставления и поддержки Услуги, а также в случае обнаружения Инцидента в
предоставлении Услуги Заказчик должен обращаться в службу технической поддержки для
регистрации обращения и проведения проверки обращения. Контакты службы технической
поддержки:
- Телефон: _____________;
- Электронная почта: ____________;
- Часы работы: Круглосуточно.
11.2. Контактные лица Заказчика.
11.2.1.
Исполнитель осуществляет информирование ответственных сотрудников
Заказчика о проведении плановых и неотложных ремонтных работ, регистрации, решении и
устранении выявленных Инцидентов.
11.2.2.
Контактные данные ответственных сотрудников Заказчика:
- Ф.И.О.: Тюнин Алексей Викторович;
- Должность: Заместитель директора;
- Телефон: +73882229450;
- Электронная почта: tav@mincifra04.ru.
9
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Исполнитель:
Казенное учреждение Республики Алтай по
эксплуатации радиорелейной линии связи
«Эл Телком»
Юридический адрес: 649000, Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. ЧоросГуркина, д. 38
Почтовый адрес: 649000, Республика
Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. ЧоросГуркина, д. 38
ИНН 00411115216
КПП 041101001
ОКПО 71540881
ОКТМО 84701000001
Номер казначейского счета
03221643840000007700
ЕКС (Единый казначейский счет)
40102810745370000109
ОКЦ №1 СибГУ Банка России//УФК по
Республике Алтай г. Горно-Алтайск
Лицевой счет №03772D02210
БИК 045004109
Получатель: Министерство финансов
Республики Алтай (КУ РА «Эл Телком» л/с
03772D02210)
E-mail: info@eltelkom.ru
Телефоны: (388 22) 2-93-84/ (388 22) 2-9450 (факс/ доб 121)
________________/ А.З. Пропиестис/
М.П.
________________/_________________/
М.П
10
Приложение №1
к Контракту №__________ от «___» ________ 2026 г
№
этап
а
1
2
3
Наименование
услуги
Оказание услуг по
предоставлению в
аренду
вычислительных
мощностей для
размещения
государственных
информационных
систем Республики
Алтай.
Оказание услуг по
предоставлению в
аренду
вычислительных
мощностей для
размещения
государственных
информационных
систем Республики
Алтай.
Оказание услуг по
предоставлению в
аренду
вычислительных
мощностей для
размещения
государственных
информационных
систем Республики
Алтай.
ИТОГО:
Срок
оказания
услуг
01.10.2026
31.10.2026
Спецификация
Ед.
Кол
Норма
изм.
-во
стоимости
этапа
Усл.
1
1/3стоимости
ед.
Контракта
01.11.2026
30.11.2026
Усл.
ед.
1
1/3 стоимости
Контракта
01.12.2026
31.12.2026
Усл.
ед.
1
1/3 стоимости
Контракта
Цена за
единицу, с
НДС, руб.
Сумма, с
НДС,
руб.
От Исполнителя:
От Заказчика:
__________________
«____» _______ 2026 г.
_______________А.З. Пропиестис
«____» _______ 2026 г.
11
Приложение №2
к Контракту №__________ от «___» ________ 2026 г
Описание объекта закупки
на оказание услуг по предоставлению в аренду виртуальных вычислительных
мощностей для размещения государственных информационных систем Республики
Алтай
(заполняется на этапе заключения контракта)
От Исполнителя:
От Заказчика:
__________________
«____» _______ 2026 г.
___________________ А.З. Пропиестис
«____» _______ 2026 г.
12
Приложение №3
к Контракту №__________ от «___» ________ 2026 г
Положение об оказании услуги
Настоящее Положение регламентирует особенности оказания Услуги по
предоставлению в аренду вычислительных мощностей для размещения государственных
информационных систем Республики Алтай, взаимодействия Сторон в ходе оказания этой
Услуги, а также описывает процедуры, связанные с устранением Инцидентов, проведением
плановых и неотложных работ и работой служб технической поддержки.
Термины и определения, используемые в настоящем Положении, употребляются и трактуются
в значении Контракта.
1. Определение Услуги
1.1. Определение Услуги приведено в статье 1 Контракта.
1.2. Исполнитель оказывает Услугу на платной основе.
1.3. Оплата Услуги Заказчиком осуществляется в соответствии с Контрактом.
1.4. Состав Услуги определен в Техническом задании.
1.5. Характеристики услуги определены в Техническом задании.
2. Требования к надлежащему использованию и ограничения Услуги
2.1. Заказчик в процессе использования Услуги обязуется не осуществлять публикацию
или передачу:
2.1.1.
Любой информации, распространение которой противоречит законодательству
Российской Федерации или нормам международного права;
2.1.2.
Информации, которая содержит в себе вирусы или иные вредоносные
компоненты;
2.1.3.
Публикация или передача материалов порнографического характера;
2.1.4.
Массовая рассылка рекламной и иной информации посредством электронной
почты без предварительного согласования с адресатом (спам);
2.1.5.
Совершение действий, направленных на нарушение нормального
функционирования элементов сети Интернет (компьютеров, другого оборудования или
программного обеспечения);
2.1.6.
Совершение действий, направленных на получение несанкционированного
доступа к ресурсу сети Интернет (компьютеру, другому оборудованию или информационному
ресурсу);
2.1.7.
Совершение
действий,
которые
могут
привести
к
нарушению
работоспособности аппаратных или программных средств Услуги и/или Центру обработки
данных Исполнителя, а также создание препятствий для получения услуг другими
пользователями Услуги.
2.2.
Исполнитель не несет ответственности за Инциденты и другие обстоятельства,
повлекшие за собой Перерывы в работе Услуги, вызванные следующими причинами:
2.2.1.
Проведение плановых и неотложных ремонтных работ, в случае, если работы
проводятся с уведомлением и в сроки, определенные настоящим Соглашением;
2.2.2.
Любые задержки и прерывания, происходящие из-за дефектов в любом
электронном или механическом оборудовании и/или программном обеспечении, либо иные
объективные технологические причины, а также результат действий или бездействия третьих
лиц, проблем при передаче данных или соединении, перебоев в электропитании, при условии,
что все вышеперечисленные события произошли не по вине Исполнителя;
2.2.3.
Согласованная с Заказчиком приостановка или прекращение предоставления
Услуги, в том числе приостановка оказания Услуги для изменения параметров
предоставляемой Услуги;
2.2.4.
Умышленные или неумышленные действия Заказчика, в том числе изменение
Заказчиком настроек программного обеспечения, прямо или косвенно влияющих на доступ к
Услуге и/или на Центр обработки данных Исполнителя, производимые без согласования с
Исполнителем;
2.2.5.
Отказ или неспособность Заказчика обеспечить содействие Исполнителю в
установлении и устранении Инцидентов;
13
2.2.6.
Нарушение Заказчиком условий Контракта с Исполнителем, в том числе
условий оплаты Услуги;
2.2.7.
Использование Заказчиком объема ресурсов, превышающего объем ресурсов,
предоставленных Исполнителем в рамках оказания Услуги по Контракту;
2.2.8.
Неработоспособность или несовместимость программного и/или аппаратного
обеспечения Заказчика с Услугой;
2.2.9.
Форс-мажор.
2.3.
Исполнитель не несет ответственности за Инциденты, повлекшие за собой
Перерывы в работе Услуги, если Заказчик превышает ограничения на размер Виртуальных
машин, установленные в Техническом задании.
2.4.
В целях надлежащего использования Услуги, а также минимизации рисков
информационной безопасности, Заказчик обязан выполнять нижеперечисленные требования:
2.4.1.
Заказчик несет полную ответственность за соответствие размещаемых на
Виртуальных машинах материалов законодательству Российской Федерации;
2.4.2.
На предоставляемых в рамках оказания Услуги ресурсах должно отсутствовать
контрафактное и/или злонамеренное программное обеспечение, материалы, нарушающие
авторское право, материалы экстремистского или порнографического характера;
2.4.3.
Заказчик не должен использовать предоставляемые в рамках оказания Услуги
ресурсах для незаконной предпринимательской деятельности;
2.4.4.
Заказчик не должен размещать на предоставляемых в рамках оказания Услуги
ресурсах данные, составляющие государственную тайну;
2.4.5.
Предоставляемые в рамках оказания Услуги ресурсы не должны
использоваться в качестве площадки для атак (включая DoS, DDoS), сканирования, перебора
паролей, вскрытия ключей шифрования и прочей злонамеренной деятельности, включая, но не
ограничивая, атаки на ресурсы Услуги, такие как: атака на гипервизор из физической сети,
атака на гипервизор с Виртуальной машины, атака на средства администрирования
виртуальной Инфраструктуры, атака на Виртуальную машину с другой Виртуальной машины
внутри хоста, атака на диск Виртуальной машины, атака на сеть репликации Виртуальных
машин;
2.4.6.
На Виртуальных машинах должно функционировать и иметь актуальные базы
антивирусное программное обеспечение (где это возможно);
2.4.7.
На Виртуальных машинах должны своевременно устанавливаться патчи
безопасности, предоставляемые производителями соответствующего программного
обеспечения;
2.4.8.
Заказчик не должен преодолевать средства защиты информации Услуги
(включая средства изоляции Виртуальных машин);
2.4.9.
Заказчик должен сообщать о фактах получения доступа (преднамеренного или
случайного) к данным (окружению) других пользователей Услуги;
2.4.10. Заказчик должен заботиться о надлежащей защите реквизитов доступа, как к
самой Услуге, так и к размещаемым в ней ресурсам.
2.5.
В случае если предоставленные в рамках Услуги Заказчику ресурсы или их
элементы служат источником или целью любой сетевой атаки типа «Отказ в обслуживании»,
Исполнитель оставляет за собой право ограничить или полностью заблокировать сетевое
взаимодействие с данными ресурсами или их элементами без предварительного уведомления
Заказчика.
2.6.
В случае изменения предустановленного Исполнителем программного
обеспечения для обеспечения информационной безопасности, Заказчик согласовывает такое
изменение/удаление/добавление с Исполнителем.
3. Плановые и неотложные ремонтные работы
3.1.
Плановые ремонтные работы
3.1.1.
Исполнитель или его субподрядчики могут проводить плановое техническое
обслуживание, модернизацию или усовершенствование подсистем Виртуализации,
Инфраструктуры, Центра обработки данных, на базе которых оказывается Услуга. Эти работы
определяются как плановые ремонтные работы и могут вызвать временные приостановки
оказания Услуги, которые не рассматриваются как Перерывы в работе Услуги.
14
3.1.2.
При наличии технической возможности плановые ремонтные работы
проводятся в интервале с 17:00 до 21:00 (по Московскому времени).
3.1.3.
Перерывы в предоставлении услуги не могу длиться более 60 минут и
допускаются в следующие временные интервалы: с 18.00 до 00.00 (по Московскому времени).
3.1.4.
Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика о проведении любых плановых
ремонтных работ, которые могут вызвать временную приостановку оказания Услуги,
минимум за 3 (три) рабочих дня до начала работ. В уведомлении, направленном
Исполнителем, указываются:
3.1.4.1. Время проведения плановых ремонтных работ;
3.1.4.2. Дата проведения плановых ремонтных работ;
3.1.4.3. Продолжительность проведения плановых ремонтных работ;
3.2.
Неотложные ремонтные работы
3.2.1.
Неотложные ремонтные работы проводятся, когда отмечаются Прерывания в
работе Услуги, существенные ухудшения параметров качества или отклонения от режима
работы оборудования, которые могут в дальнейшем привести к состоянию аварии.
3.2.2.
Исполнитель обязуется уведомлять Заказчика о проведении неотложных
ремонтных работ минимум за 2 (два) часа до начала указанных работ. В уведомлении,
направленном Исполнителем, указываются:
3.2.2.1. Время проведения неотложных ремонтных работ;
3.2.2.2. Дата проведения неотложных ремонтных работ;
3.2.2.3. Продолжительность проведения неотложных ремонтных работ;
3.2.2.4. Контактные данные лица, ответственного за предоставление информации о
проводимых работах.
4. Процедура взаимодействия Сторон при выявлении Инцидентов
4.1.
Обмен информацией между Заказчиком и Исполнителем в отношении
составления отчетов об Инцидентах осуществляется на русском языке.
4.2.
В случае обнаружения силами Исполнителя Инцидента в оказании Услуги,
Исполнитель действует согласно пункту 4.4 настоящего Положения.
4.3.
В случае обнаружения Заказчиком Инцидента в работе Услуги, Заказчик
информирует о наличии Инцидента Исполнителя по контактным данным, указанным в статье
11 Контракта. Информация предоставляется устно по телефону с последующим уведомлением
по электронной почте и/или по факсу.
4.4.
Исполнитель регистрирует Инцидент, принимает меры по его устранению и в
течение 20 (двадцати) минут сообщает Заказчику номер зарегистрированного Инцидента,
время регистрации Инцидента с кратким описанием Инцидента. Уведомление направляется по
электронной почте в соответствии с контактными данными, указанными в статье 11
Контракта.
5. Процедура устранения Инцидентов и проведения ремонтных работ
5.1.
После выявления Инцидента Исполнителем или сообщения об Инциденте
Заказчиком, Исполнитель проводит анализ Инцидента, затем, при необходимости, отключает
Услугу, подлежащую ремонту; локализует Инцидент, и начинает ремонтные работы.
5.2.
Исполнитель по запросу информирует Заказчика о характере Инцидента,
принятых мерах, предположительных сроках ремонта.
5.3.
Инцидент считается устраненным, когда Услуга готова к эксплуатации, её
эксплуатационные характеристики соответствуют указанным в Техническом задании
параметрам и характеристикам.
5.4.
Устранив Инцидент, Исполнитель информирует об этом Заказчика. В течение
2 (двух) часов с момента получения информации об устранении Инцидента, ответственный
сотрудник Заказчика, указанный в статье 11 Контракта, предоставляет подтверждение
устранения Инцидента путем отправки сообщения на электронный адрес Исполнителя,
указанный в статье 11 Контракта или информирует Исполнителя о причинах, по которым он
отказывается подтвердить устранение Инцидента. Если Заказчик не представляет указанное
уведомление в течение 2 часов, Инцидент считается устраненным.
15
5.5.
Письменное уведомление об устранении Инцидента направляется Заказчику на
электронный адрес ответственного лица, указанного в статье 11 Контракта, в течение 3 (трех)
рабочих дней. В уведомлении должна содержаться следующая информация:
5.5.1.
Регистрационный номер Инцидента;
5.5.2.
Время выявления Инцидента;
5.5.3.
Время устранения Инцидента;
5.5.4.
Продолжительность Инцидента по времени;
5.5.5.
Причина Инцидента;
5.5.6.
Время отправки уведомления.
6. Приоритеты Инцидентов
6.1.
Инциденты подразделяются на четыре приоритета по степени срочности их
устранения:
6.1.1.
Первый приоритет – аварийная внештатная ситуация, связанная с полной
потерей работоспособности оборудования или сервисов. Доступных обходных решений на
момент появления Инцидента не существует. Бизнес-процессы Заказчика прерваны и не
существует обходных решений.
6.1.2.
Второй приоритет – существенное снижение или прекращение
работоспособности оборудования или ПО, не приводящее к потере критичного (основного)
функционала Услуги, но при этом существенно влияющее на бизнес-процессы Заказчика. При
этом возможны альтернативные варианты выполнения основных функций Информационных
систем или восстановления нормального функционирования, используя заранее
разработанные планы восстановления или инструкции.
6.1.3.
Третий приоритет - любые возникающие Инциденты у одного или нескольких
пользователей услуг, не приводящие к прерыванию предоставления Услуг, но заметно
влияющие на параметры качества сервиса, при которых параметры услуги не соответствуют
требуемому качеству обслуживания. Есть риск повышения приоритета со временем. Влияние
на бизнес-процессы Заказчика незначительно.
6.1.4.
Четвертый приоритет - обращение Заказчика по техническим вопросам
предоставления Услуги, которые не оказывают существенного влияния на качество и
доступность Услуги, а также не влияют на бизнес-процессы Заказчика (на момент записи
Инцидента услуга работает нормально). Этот приоритет также используется для
Информационных запросов от отдельных пользователей, при которых не сообщается о потере
качества услуг или отсутствии необходимых условий для работы с услугами.
7. Стандартные запросы Заказчика
7.1. Стандартными запросами на изменение являются:
· Работы по базовой настройке сети в размещении (создание сети, проброс портов,
назначение адреса Виртуальной машины);
· Создание\удаление Виртуальных машин;
· Загрузка пользовательских образов;
· Разворачивание Виртуальных машин из пользовательских шаблонов;
· Создание и выгрузка образа Виртуальной машины на внешний ресурс;
· Клонирование Виртуальной машины с остановкой и без остановки работы
Виртуальной машины;
· Организация сетевой связанности;
· Изменение конфигурации Виртуальной машины;
· Назначение белого IP-адреса на Виртуальной машине без использования NAT;
· Уменьшение диска Виртуальной машины, при условии, что дисковое пространство
свободно и неразмеченное.
8. Целевые показатели качества предоставления технической поддержки
8.1. Целевые показатели качества предоставления технической поддержки указаны в
Техническом задании.
9. Заключительные положения
9.1.
Исполнитель осуществляет защиту информации, предоставленной Заказчиком
в рамках оказания Услуги, и использует ее только в соответствии с целями настоящего
Положения и Контракта.
16
9.2.
Исполнитель имеет право удалить информацию, размещенную Заказчиком в
рамках оказания Услуги на Виртуальных дисках Виртуальных машин, резервные копии и
освободить занятые ресурсы в Центре обработки данных Исполнителя по истечении 7 дней
после окончания предоставления Услуги.
От Исполнителя:
От Заказчика:
__________________
«____» _______ 2026 г.
___________________ А.З. Пропиестис
«____» _______ 2026 г.
17
Приложение №4
к Контракту №__________ от «___» ________ 2026 г
Соглашение о конфиденциальности
В связи с заключением Сторонами Контракта оказание услуг по предоставлению в
аренду вычислительных мощностей для размещения государственных информационных
систем Республики Алтай от ____________ № ____________ Исполнитель и Заказчик,
понимая возможность передачи Сторонами друг другу определенной информации
конфиденциального характера о Сторонах, коммерческой деятельности и операциях Сторон,
заключили настоящее соглашение о конфиденциальности о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящего Соглашения Стороны соглашаются использовать следующие
термины и определения:
1.1. «Конфиденциальная информация» - любая информация (сведения, сообщения,
данные) о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, обозначенная
Передающей Стороной в качестве Конфиденциальной информации и переданная в
соответствии с порядком, указанным в настоящем Соглашении.
«Конфиденциальная информация» не включает в себя информацию, которая является
общедоступной, либо была доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе
до передачи этой информации Передающей Стороной, либо становится доступна
Получающей Стороне не на конфиденциальной основе из какого-либо источника помимо
Передающей Стороны, при условии, что Получающей Стороне известно, что этому источнику
не запрещено раскрывать такую информацию договорным или иным юридическим
обязательством перед Передающей Стороной.
1.3.«Передающая Сторона» - сторона, которой может быть, как Исполнитель, так и
Заказчик, передающая на условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную
информацию.
1.4.«Получающая Сторона» - сторона, которой может быть как Исполнитель, так и
Заказчик, получающая от Передающей Стороны на условиях настоящего Соглашения
Конфиденциальную информацию.
1.5. «Представители» - директора, работники, аудиторы и аффилированные лица
Стороны, которые уполномочены передавать и/или получать Конфиденциальную
информацию.
1.6. «Третьи лица» - иные лица, не относящиеся к Сторонам и их Представителям.
1.7. «Разглашение Конфиденциальной информации» – действие или бездействие
Получающей Стороны, в результате которого переданная по Соглашению Конфиденциальная
информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с
использованием технических средств) становится известной Третьим лицам без согласия
Передающей Стороны.
1.8. «Соглашение» - означает настоящее Соглашение о конфиденциальности с учетом
изменений и дополнений, которые могут быть внесены Сторонами в настоящее Соглашение.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию,
передаваемую Передающей Стороной Получающей Стороне в связи с заключением
Контракта, а также Конфиденциальную информацию, которая иным образом станет известной
Получающей Стороне в связи с заключением Контракта (в указанном случае Передающая
Сторона в письменной форме уведомляет Получающую Сторону о том, что такая информация
является Конфиденциальной информацией).
2.2. Передача Конфиденциальной информации осуществляется на бумажных и иных
материальных носителях, содержащих отметку о конфиденциальности (грифы
18
«Конфиденциальная информация» / «Конфиденциально» с указанием наименования и
местонахождения
Передающей
Стороны).
Передача
материальных
носителей
Конфиденциальной информации должна осуществляться на основании акта приема-передачи,
форма которого представлена в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.
Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная информация может быть передана
Передающей Стороной Получающей Стороне по электронной почте в заархивированном виде
(на архив должен быть установлен пароль не менее 8 символов и содержать буквы в верхнем и
нижнем регистрах, цифры и спецсимволы, пароль должен быть передан альтернативным
каналом связи) и указанием на то, что передаваемая информация является Конфиденциальной
информацией.
В случае раскрытия Конфиденциальной информации в устном виде Стороны обязуются в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента устного раскрытия оформить передачу такой
Конфиденциальной информации на бумажных и иных материальных носителях или по
электронной почте в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.
Передача Конфиденциальной информации способами, не предусмотренными настоящим
пунктом Соглашения, запрещается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Получающая Сторона вправе предоставлять доступ к полученной по настоящему
Соглашению Конфиденциальной информации только тем Представителям Получающей
Стороны, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в связи с
заключением Контракта, и только в той части, в которой это необходимо. При этом
Представители Получающей Стороны, получившие доступ к такой информации, должны быть
уведомлены Получающей Стороной о конфиденциальности информации и условиях ее
использования. Перечень Представителей Получающей Стороны, которым будет
предоставлен доступ к Конфиденциальной информации, должен быть передан Получающей
Стороной Передающей Стороне до предоставления им доступа к Конфиденциальной
информации.
3.2. Получающая Сторона соглашается, что Конфиденциальная информация будет
использована исключительно в связи с заключением Контракта и что Получающая Сторона и
ее Представители сохранят конфиденциальность такой информации, и эта информация не
будет раскрыта или передана Третьим лицам без предварительного письменного согласия
Передающей Стороны.
Получающая Сторона обязуется обеспечить защиту полученной Конфиденциальной
информации на уровне не меньшем, чем осуществляется защита Конфиденциальной
информации Получающей Стороны.
В случае передачи Получающей Стороной на основании письменного согласия
Передающей Стороны Конфиденциальной информации Третьим лицам, Получающая
Сторона обязана обеспечить, чтобы Третьи лица до момента передачи им Конфиденциальной
информации, приняли на себя обязательства по использованию и неразглашению такой
информации на условиях, предусмотренных в настоящем Соглашении. Получающая Сторона
обязана до момента передачи Третьим лицам Конфиденциальной информации предоставить
Передающей Стороне копию соглашения о конфиденциальности, подписанного Получающей
Стороной с Третьим лицом.
3.3. В случае получения мотивированного требования от органа государственной власти
или органа местного самоуправления о предоставлении Конфиденциальной информации,
полученной по настоящему Соглашению, Получающая Сторона обязана:
- уведомить соответствующий орган государственной власти или орган местного
самоуправления о конфиденциальности такой информации и ее обладателе;
- если это не запрещено действующим законодательством Российской Федерации,
незамедлительно известить в письменной форме о таком требовании Передающую Сторону
для того, чтобы Передающая Сторона имела возможность принять меры в порядке
ограничения или предотвращения предоставления соответствующей Конфиденциальной
информации.
19
Получающая Сторона имеет право на основании мотивированного требования
предоставить органу государственной власти или органу местного самоуправления лишь ту
часть полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, предоставление
которой требуется по закону.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по
соблюдению условий использования и обеспечения конфиденциальности полученной
Конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации
и условиями настоящего Соглашения и обязана возместить Передающей Стороне убытки,
возникшие у Передающей Стороны вследствие ненадлежащего исполнения Получающей
Стороной условий настоящего Соглашения.
4.2. Получающая Сторона несет ответственность в полном объеме за Разглашение
Конфиденциальной информации ее Представителями и Третьими лицами, получившими
доступ к такой информации в соответствии с условиями, определенными в пунктах 3.1. и 3.2.
настоящего Соглашения.
4.3. При Разглашении Конфиденциальной информации, а также при наличии
обстоятельств, способствующих Разглашению Конфиденциальной информации, Получающая
Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом Передающую Сторону в письменной
форме, предоставить Передающей Стороне всю необходимую информацию о факте
Разглашения или наличии угрозы Разглашения, причинах, приведших к этому, и мерах,
предпринятых Получающей Стороной для предотвращения Разглашения и устранения
возникших в связи с этим неблагоприятных последствий.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Отношения, возникающие из настоящего Соглашения, регулируются правом
Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению Стороны разрешают путем
переговоров.
5.3. Претензионный порядок урегулирования споров будет применяться Сторонами в
случаях, предусмотренных законом. Претензия в рамках настоящего Соглашения должна быть
направлена в порядке, предусмотренном п. 7.2. Соглашения. Срок рассмотрения претензии 10
(десять) рабочих дней с момента ее доставки.
5.4. В случае если споры и разногласия не урегулированы в соответствующем порядке,
определенном в п. 5.2. и п. 5.3. Соглашения, каждая из Сторон вправе обратиться с иском о
разрешении спора в Арбитражный суд (Арбитражный суд Республики Алтай).
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности вступает в силу с даты его подписания
обеими Сторонами и действует в течение срока действия Контракта, если иное не будет
согласовано Сторонами.
6.2. Обязательства Получающей Стороны по сохранению конфиденциальности
полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, определенные в
настоящем Соглашении, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока
действия настоящего Соглашения.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Получающая Сторона назначит и уведомит Передающую Сторону об
уполномоченных Представителях, ответственных за контроль соблюдения обязательств по
20
Соглашению, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения
обеими Сторонами. Об изменении уполномоченных Представителей Получающая Сторона
обязана уведомить Передающую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента такого
изменения.
7.2. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии с
Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме и должны быть
переданы заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным
представителем по следующим адресам:
Исполнитель: ______________________________________
Заказчик: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 38.
7.3. Получающая Сторона признает, что ни Передающая Сторона, ни кто-либо из ее
аффилированных лиц, а также никто из ее уполномоченных Представителей не дает никаких
заверений или гарантий относительно полноты Конфиденциальной информации или ее
использования Получающей Стороной.
7.4. Передающая Сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в
отношении Конфиденциальной информации, включая право передавать такую информацию
Получающей Стороне на условиях настоящего Соглашения.
7.5. Передающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны вернуть ей
переданные материальные носители Конфиденциальной информации, направив Получающей
Стороне уведомление о возврате в письменной форме. В течение 10 (десяти) рабочих дней
после получения такого уведомления Получающая Сторона обязана вернуть все полученные
материальные носители Конфиденциальной информации и уничтожить все копии такой
информации и ее воспроизведения в любой форме (включая компьютерные записи и файлы),
находящиеся в распоряжении Получающей Стороны, а также в распоряжении лиц, которым
такая информация была передана в соответствии с Соглашением. Получающая Сторона
вправе оставить Конфиденциальную информацию, необходимую для целей соблюдения
требований законодательства Российской Федерации или мотивированного требования органа
государственной власти или органа местного самоуправления (в течение времени,
предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации).
7.6. Передающая Сторона имеет право прекратить защиту конфиденциальности,
переданной ею по настоящему Соглашению Конфиденциальной информации, о чем в
обязательном порядке должна письменно проинформировать Получающую Сторону в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о прекращении защиты.
7.7. Положения настоящего Соглашения имеют приоритетное значение по отношению к
любым другим соглашениям Сторон и включенным в них нормам о конфиденциальности,
регулирующим те же и/или аналогичные отношения между Сторонами.
7.8. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на
то представителями Сторон.
7.9. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность Сторон
по предмету Соглашения.
7.10. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично
свои права и обязанности по настоящему Соглашению без предварительного письменного
согласия другой Стороны.
7.11. Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящего
Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных
положений Соглашения, так и Соглашения в целом.
От Исполнителя:
__________________
«____» _______ 2026 г.
От Заказчика:
___________________ А.З. Пропиестис
«____» _______ 2026 г.
21
Приложение № 1
к Соглашению о конфиденциальности
№ _____________ от _________________ г.
Форма Акта приема-передачи материальных носителей Конфиденциальной информации
Начало формы
Акт приема-передачи материальных носителей Конфиденциальной информации
В соответствии с Соглашением о конфиденциальности от _____ 2026 г. (наименование Передающей
Стороны) передало (наименование Получающей Стороны) нижеуказанные материальные носители
конфиденциальной информации:
№
п\п
Наименование передаваемой
конфиденциальной информации
(наименование документа)
Вид носителя
информации
Количество
листов / объем информации на
электронном носителе
Количество
экземпляров
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой Стороны.
От (наименование Передающей Стороны) материальные носители передал (Должность, ФИО),
а от (наименование Получающей Стороны) материальные носители получил (Должность, ФИО).
От Заказчика:
От Исполнителя:
А.З. Пропиестис
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпи
сь)
(расшифровка подписи)
Конец формы
Акт приема-передачи материальных носителей Конфиденциальной информации согласны:
От Заказчика:
От Исполнителя:
А.З. Пропиестис
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпи
сь)
(расшифровка подписи)
22
Приложение №5
к Контракту № _______ от «__» __________ 2026 г.
(Форма)
Акт сверки доступности Услуги
г. Горно-Алтайск
«____» ___________2026 г.
Казенное учреждение Республики Алтай по эксплуатации радиорелейной линии связи «Эл Телком»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании __________-, с одной
стороны,
и_______________________________________________________________________________________________
_______________________________
именуемый
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
___________________________, действующего на основании _______________с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: в следствии неисправности
оборудования Исполнителя определены следующие периоды недоступности Услуги:
Заказчик
Номе
р
Конт
ракта
Место оказания
Услуги
Дата
начала
предос
тавлен
ия
Услуги
Дата/
время
начала
недоступ
ности
Услуги
Дата/
время
окончания
недоступн
ости
Услуги
Примечание
КУ РА «Эл
Телком»
Общее время недоступности услуги в отчетном периоде, в часах: ________________.
Доступность услуги в отчетном периоде: _______________%.
От «Исполнителя»:
От «Заказчика»:
_____________
_________________
м.п.
м.п.
«___»____________ 202_ г.
«___»____________ 202_ г.
Форма Акта согласована
От «Исполнителя»:
От «Заказчика»:
_____________ / _____________
_________________ А.З. Пропиестис
м.п.
м.п.
«___»____________ 2026 г.
«___»____________ 2026 г.
