=== ФАЙЛ: Техническое задание (3896).docx | docs/32616480992/Техническое задание (3896).pdf
Техническое задание на выполнение работ по модернизации системы планирования
закупочной деятельности
 Оглавление
1.
2.
3.
Общая информация о закупке.................................................................................................. 3
1.1.
Заказчик.................................................................................................................................3
1.2.
Подрядчик.............................................................................................................................3
1.3.
Предмет закупки..................................................................................................................3
1.4.
Цель закупки.........................................................................................................................3
Описание объекта закупки........................................................................................................ 3
2.1.
Перечень выполняемых работ..........................................................................................3
2.2.
Объем выполняемых работ................................................................................................4
2.3.
Место, адрес выполнения работ........................................................................................4
2.4.
Срок выполнения работ..................................................................................................... 4
2.5.
Условия выполнения работ...............................................................................................4
Требования к объекту закупки................................................................................................. 5
3.1.
Требования к выполнению работ..................................................................................... 5
3.2.
Требования к результатам выполнения работ..............................................................6
4.
Требования к Подрядчику.........................................................................................................7
5.
Требования к работникам Подрядчика..................................................................................8
6.
Порядок выполнения работ...................................................................................................... 9
7.
Форма, сроки, порядок оплаты выполненных работ.........................................................11
8.
Особые положения....................................................................................................................12
Приложение № 1 к техническому заданию..................................................................................14
Приложение № 2 к техническому заданию..................................................................................21
 1.
Общая информация о закупке
1.1. Заказчик
Заказчиком является Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (далее –
АО «ЕЭТП», Заказчик), осуществляющее закупку за счет собственных средств.
1.2. Подрядчик
Подрядчиком является участник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует
требованиям, установленным документацией о закупке, и заявка которого по результатам
сопоставления заявок на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки
содержит лучшие условия исполнения договора.
1.3. Предмет закупки
Предметом закупки является право заключения договора на выполнение работ по модернизации
системы планирования закупочной деятельности (далее – Система).
1.4. Цель закупки
Целью закупки является развитие Системы – «ИС «План закупок»».
2.
Описание объекта закупки
2.1. Перечень выполняемых работ
2.1.1. Подрядчик обязан выполнять работы, включающие:
 анализ текущего состояния Системы:
 оценка текущей архитектуры: изучение существующих технологий, модулей и
инструментов, используемых в Системе;
 сбор требований: анализ потребностей пользователей и выявление проблемных зон,
которые требуют улучшений;
 определение возможных рисков и ограничений, связанных с модернизацией Системы;
 разработку концепции модернизации Системы:
 определение целей: формулировка целей модернизации Системы (повышение
эффективности, снижение издержек, улучшение пользовательского опыта, добавление
дополнительного функционала и пр.);
 выбор технологий: подбор современных технологий и решений, которые будут
использоваться для модернизации Системы;
 проектирование архитектуры: создание нового архитектурного плана Системы,
учитывающего будущие потребности и возможности масштабирования;
 формирование технических и функциональных требований к Системе;
 планирование и проектирование:
 создание частного технического задания: подробное описание всех функций и
требований к новой версии Системы;
 разработка дорожной карты: составление плана работ с учетом временных рамок и
ресурсов;
 распределение ролей и ответственности: назначение ответственных лиц за выполнение
различных этапов модернизации;
 реализацию изменений:
 кодирование и разработка: работа над кодом и внедрением новых функций;
 интеграция с существующими у Заказчика системами: обеспечение совместимости
новой версии Системы с уже используемыми инструментами и платформами;
 тестирование: проведение тестирования на каждом этапе разработки с целью выявления
и устранения ошибок;
 внедрение и миграцию данных:
 




подготовка инфраструктуры: настройка необходимых серверов, баз данных и сетевых
компонентов;
 миграция данных: перенос данных из старой версии Системы в новую с минимальными
потерями и нарушениями;
 обучение пользователей: организация тренингов и семинаров для работников, чтобы они
могли эффективно использовать новую версию Систему;
запуск и тестирование в реальных условиях:
 пилотное тестирование: ограниченный запуск новой версии Системы для небольшого
числа пользователей с целью выявления возможных проблем;
 мониторинг и устранение неполадок: постоянный мониторинг работы Системы и
оперативное решение возникающих вопросов;
поддержку и сопровождение:
 техническая поддержка: оказание помощи пользователям в случае возникновения
вопросов и потребностей в доработке;
 регулярные обновления: внесение изменений и улучшений в Систему на основе
обратной связи от пользователей;
 резервное копирование и восстановление: регулярное создание резервных копий данных
и разработка планов восстановления в случае сбоев;
оценку результатов и сбор обратной связи:
 анализ эффективности: оценка достигнутых целей и сравнение с первоначальными
требованиями;
 сбор обратной связи: получение отзывов от пользователей и внесение соответствующих
корректировок;
и иные работы, связанные с работами по модернизации Системы, потребность в которых
возникает у Заказчика в течение срока действия Договора.
2.2. Объем выполняемых работ
Объем фактически выполненных работ определяется суммарным количеством затраченного
времени каждым работником Подрядчика, привлеченным для выполнения работ на основании
задания (-ий) Заказчика (далее – Задание (-я)).
2.3. Место, адрес выполнения работ
2.3.1. Местом и адресом выполнения работ является место нахождения работников Подрядчика,
за исключением выполнения работ по запуску и тестированию новой версии Системы, такие работы
Подрядчик обязан выполнять по адресу Заказчика: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14,
стр. 5, с учетом принятого Заказчиком порядка физического допуска на объект, режима рабочего
времени и правил трудового распорядка.
2.3.2. Режим рабочего времени Заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу с 9 до 18
часов по московскому времени. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13 до 14 часов.
Подрядчик должен учитывать установленный Заказчиком режим рабочего времени при исполнении
Договора.
2.3.3. Ответственность за соблюдение работниками Подрядчика положений вышеуказанных
подпунктов п. 2.3. раздела 2 настоящего технического задания возлагается на Подрядчика.
2.4. Срок выполнения работ
Подрядчик обязан выполнять работы по Заданиям Заказчика в течение срока действия Договора
либо до полного расходования денежных средств по Договору, в случае если такое расходование
наступило ранее даты окончания срока действия Договора.
2.5. Условия выполнения работ
2.5.1. Подрядчик вправе выполнять работы собственными силами и за счет собственных средств
либо с привлечением третьих лиц.
 2.5.2. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по Договору. При
этом Подрядчик несет ответственность за действия привлекаемых третьих лиц, качество и
результаты выполненных такими лицами работ, как за свои собственные, и обязуется включить в
договоры с третьими лицами положения о неразглашении конфиденциальной информации,
полученной в рамках выполнения работ по Договору, если такая информация была ими получена. В
случае привлечения третьих лиц Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за
последствия невыполнения работ, предусмотренных Договором, или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору третьими лицами. Виды работ, а также объем привлечения третьих лиц
определяются Подрядчиком самостоятельно. Работники третьих лиц по требованию Заказчика
обязаны соответствовать требованиям, указанным в настоящем техническом задании. В течение 1
(Одного) рабочего дня с момента получения письменного запроса от Заказчика Подрядчик
предоставляет Заказчику справку о заключении соответствующего договора с третьим лицом,
содержащую следующую информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения третьего лица, его идентификационный номер налогоплательщика, а также
предмет и цену договора с третьим лицом.
3.
Требования к объекту закупки
3.1. Требования к выполнению работ
3.1.1. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с требованиями, установленными в
соответствующих Заданиях Заказчика, а также требованиями настоящего технического задания, в
том числе:
 требованиями к определению целей и задач модернизации Системы:
 четкое определение целей модернизации (например, повышение производительности,
улучшение безопасности, оптимизация рабочих процессов и пр.);
 детальное описание ожидаемых результатов (сокращение времени обработки,
уменьшение количества ошибок, улучшение взаимодействия с пользователями);
 техническими требованиями к модернизации Системы:
 архитектурные требования: определение новой архитектуры Системы, включающей
современные технологии и подходы (микросервисы, облачные решения,
контейнеризация);
 совместимость: гарантированная совместимость с существующей ИТ-инфраструктурой
(серверы, операционные системы, базы данных);
 масштабируемость:
возможность
увеличения
нагрузки
без
снижения
производительности (горизонтальная и вертикальная масштабируемость);
 безопасность: введение или усиление мер информационной безопасности (шифрование
данных, многофакторная аутентификация, управление доступом);
 производительность: минимально допустимые значения времени отклика, пропускной
способности сети, объема оперативной памяти и других ресурсов;
 функциональными требованиями:
 новые функции: включение новых возможностей, таких как автоматизация рутинных
операций, интеграция с другими системами, расширенная аналитика;
 оптимизация существующих функций: улучшение текущих процессов (упрощение
интерфейсов, ускорение обработки данных, сокращение времени согласования);
 отказоустойчивость: обеспечение бесперебойной работы Системы даже при
возникновении неисправностей (резервирование данных, дублирование серверов);
 пользовательскими требованиями:
 удобство использования: интерфейсы должны быть интуитивно понятными и простыми
в освоении;
 доступность: поддержка различных устройств и браузеров, обеспечение доступности
для людей с ограниченными возможностями;
 локализация: поддержка региональных настроек;
 организационными требованиями:
 
график работ: установление четкого расписания с промежуточными этапами и сроками
завершения;
 ресурсное обеспечение: наличие достаточного количества квалифицированных
специалистов, оборудования и пр.;
 управление рисками: планирование мер по снижению потенциальных рисков
(финансовых, технологических, человеческих);
 требованиями к документации:
 техническая документация: подробное описание новой архитектуры, схем данных,
инструкций по установке и настройке;
 пользовательская документация: руководства для конечных пользователей,
объясняющие работу с новыми функциями и интерфейсами;
 документы по безопасности: инструкции по обеспечению безопасности данных и защите
от кибератак;
 требованиями к тестированию:
 тестовые сценарии: разработка и проведение тестов для проверки работоспособности
всех новых и измененных функций;
 нагрузочное тестирование: проверка устойчивости Системы к высоким нагрузкам;
 тестирование безопасности: проверка на наличие уязвимостей и соответствие
стандартам безопасности;
 требованиями к поддержке и сопровождению:
 обслуживание и поддержка: предоставление технической поддержки после запуска
модернизированной Системы;
 обновления и патчи: планирование регулярных обновлений для устранения выявленных
ошибок и добавления новых функций;
 резервное копирование и восстановление: наличие процедур для регулярного создания
резервных копий данных и быстрого восстановления Системы в случае сбоя;
 требованиями к приемке:
 критерии успешности: конкретные метрики, по которым будет оцениваться успех
модернизации (например, время обработки договоров, количество ошибок,
удовлетворенность пользователей);
 процедуры приемки: порядок передачи Системы Заказчику, проверка выполнения всех
требований и подписание акта приема-сдачи;
 юридическими и регуляторными требованиями:
 соблюдение законодательства: соответствие Системы законодательству Российской
Федерации, регулирующему обработку данных, защиту конфиденциальности и
безопасность;
 сертификация и лицензии: получение необходимых сертификатов и лицензий для
легального функционирования Системы (в случае возникновения необходимости);
 экологическими требованиями:
 энергосбережение: использование энергоэффективных технологий и оборудования;
 утилизация отходов: планирование утилизации устаревшего оборудования и материалов
экологически безопасным способом.
3.1.2. Технические требования, не указанные в п. 3.1. раздела 3 настоящего технического задания,
устанавливаются Заказчиком в соответствующем Задании с учетом специфики работ, не изменяя
при этом положений разделов 2, 4, 5, 6, 7 настоящего технического задания.
3.2. Требования к результатам выполнения работ
3.2.1. Выполняемые работы и результат таких работ должны соответствовать требованиям
действующего законодательства Российской Федерации (в том числе требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, сертификации, стандартов, санитарных норм и правил), в том
числе:
 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
 
ГОСТа 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии.
Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение
документов при создании автоматизированных систем».
Указанный перечень нормативных правовых актов и государственных стандартов Российской
Федерации не является исчерпывающим. В случае если выполнение работ по Договору не
предполагает применения отдельных нормативных правовых актов из приведённого перечня в силу
непроведения соответствующих видов работ либо несовершения действий, регулируемых такими
актами, такие нормативные правовые акты не применяются. В случае если работы или действия,
совершаемые Подрядчиком, регулируются иными нормативными правовыми актами или
государственными стандартами Российской Федерации, то применяются положения
соответствующих нормативных правовых актов и государственных стандартов Российской
Федерации.
3.2.2. По итогам выполнения работ Подрядчик обязан передать Заказчику в качестве результата
выполненных работ все исходные файлы/коды и иные материалы/сведения/данные, если такое
требование предусмотрено соответствующим Заданием Заказчика.
4.
Требования к Подрядчику
4.1. Подрядчик обязан соответствовать требованиям, предусмотренным Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), а также требованиям, предусмотренным документацией о
закупке и настоящим техническим заданием.
4.2. Подрядчик обязан предоставить Заказчику не менее 2 (Двух) ответственных лиц в целях
обеспечения осуществления контроля исполнения обязательств по Договору, а также обеспечения
эффективного и оперативного взаимодействия с Заказчиком. Подрядчик обязан в течение
1 (Одного) рабочего дня со дня подписания Договора предоставить Заказчику информацию о таких
лицах, а именно: ФИО, номера контактных телефонов (рабочий и мобильный), адреса электронной
почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В случае изменения
вышеуказанной информации об ответственных лицах Подрядчик обязан в течение 1 (Одного)
рабочего дня со дня таких изменений предоставить Заказчику обновленную информацию.
4.3. Подрядчик обязан принимать очное/онлайн участие (в зависимости от формата встречи,
определенной Заказчиком) в рабочих встречах, организуемых Заказчиком в целях обсуждения
исполнения обязательств по Договору, в том числе Заданий Заказчика и предложений Подрядчика
по выполнению работ. Подрядчик вправе инициировать рабочую встречу и обязан согласовать день,
время, место и форму встречи не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до предполагаемой даты такой
встречи.
4.4. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику возможность устанавливать на оборудование
Подрядчика системы контроля действия пользователя: программное обеспечение, позволяющее
отслеживать действия пользователя, с целью осуществления мониторинга рабочих операций
пользователя на предмет их соответствия корпоративным политикам Заказчика и отслеживания
скорости выполнения работ, предусмотренных в соответствующем Задании Заказчика,
корректности списания предоставляемых Заказчику трудозатрат.
4.5. Подрядчик обязан обеспечивать своих работников, привлекаемых для выполнения работ по
Договору, всеми необходимыми техническими средствами. В случае размещения
соответствующего оборудования на территории Заказчика, список предоставляемых технических
средств с указанием серийных номеров (либо иных уникальных идентификационных признаков)
предоставляется Подрядчиком Заказчику в срок не позднее чем за 3 (Три) дня до даты
предполагаемого начала использования таких средств на территории Заказчика. Заказчик не несет
ответственности за сохранность переданных таким образом технических средств Подрядчика, в том
числе за их работоспособность. При этом Подрядчик обязан не применять на территории Заказчика
иные технические средства (в том числе средства, предназначенные для копирования данных, flashнакопители, CD/SD диски/карты), за исключением согласованных с Заказчиком и персональных
средств мобильной связи.
 4.6. Подрядчик обязан в течение 3 (Трёх) лет со дня окончания действия Договора использовать
полученные от Заказчика информацию, документы исключительно в целях исполнения своих
обязательств по Договору.
4.7. Подрядчик обязан в течение 3 (Трёх) лет со дня окончания действия Договора сохранять в тайне
и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»), не собирать и не обрабатывать любую информацию
служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о персональных данных
вне зависимости от формы ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к
взаимоотношениям Подрядчика и Заказчика, не обнародованную или иным способом не переданную
для свободного доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения Договора, за
исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.
4.8. Подрядчик обязан гарантировать, что обладает правом на используемое им в процессе
выполнения работ программное обеспечение, принадлежащее ему или переданное ему третьими
лицами на законных основаниях. Подрядчик несет ответственность за незаконное использование
программного обеспечения третьих лиц и связанные с этим претензии, предъявленные третьими
лицами Заказчику или самим Заказчиком.
4.9. Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком необходимость использования
интеллектуальной собственности, принадлежащей Подрядчику и/или Заказчику, а также
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав
на их использование. С даты подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных
работ по Договору Подрядчик передает (отчуждает) в полном объеме Заказчику исключительное
право на результаты интеллектуальной деятельности, разработанные Подрядчиком при выполнении
работ по Договору и согласованные (утвержденные) Заказчиком. Заказчик вправе использовать
такие результаты интеллектуальной деятельности любым не противоречащим законодательству
Российской Федерации и существу такого исключительного права способом.
4.10. Подрядчик обязан нести ответственность за убытки Заказчика, которые стали следствием
выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества, нарушения режима информационной
безопасности работниками Подрядчика в ходе выполнения работ по Договору. Подрядчик обязан
возместить Заказчику такие убытки в размере реального подтвержденного материального ущерба,
но не более суммы Договора.
5.
Требования к работникам Подрядчика
5.1. Работники Подрядчика обязаны соответствовать требованиям, предусмотренным
документацией о закупке и настоящим техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему
техническому заданию):
 работники Подрядчика не должны иметь административного наказания в виде
дисквалификации, в отношении работника не должны применяться наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся предметом закупки;
 между работниками Подрядчика и Заказчиком должен отсутствовать конфликт интересов.
5.2. Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня подписания Договора обязан
предоставить Заказчику на согласование поименный перечень работников Подрядчика,
планируемых к привлечению для выполнения работ по Договору. Подрядчик обязан указать по
каждому такому работнику информацию в соответствии с Формой № 1 «Анкета работника
Подрядчика» с приложением Согласия на обработку персональных данных по Форме № 2
(Приложение № 2 к настоящему техническому заданию) в целях осуществления Заказчиком
проверки соответствия работников Подрядчика требованиям, установленным в настоящем
техническом задании.
5.3. В целях контроля качества выполняемых работ Заказчик вправе осуществить выбор
работников Подрядчика из представленного в соответствии с п. 5.2. раздела 5 настоящего
технического задания перечня. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения
поименного перечня работников Подрядчика, планируемых к привлечению для выполнения работ,
 утверждает такой перечень при условии соответствия указанных в перечне работников
требованиям, установленным в настоящем техническом задании.
5.3.1. В случае если работник(-и) не соответствует(-ют) требованиям, установленным в
настоящем техническом задании, и Заказчик отклонил такого(-их) работника(-ов) Подрядчика,
Заказчик направляет Подрядчику отказ от утверждения такого(-их) работника(-ов).
5.3.2. Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения отказа Заказчика от
утверждения
работника(-ов)
обязан
представить
кандидатуру(-ы)
работника(-ов),
соответствующего(-их) требованиям настоящего технического задания, с приложением
информации в соответствии с Формой № 1 «Анкета работника Подрядчика» и Согласия на
обработку персональных данных по Форме № 2 (Приложение № 2 к настоящему техническому
заданию), предусмотренных п. 5.2. раздела 5 настоящего технического задания, на выбор Заказчику
для осуществления замены.
5.3.3. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней осуществляет рассмотрение представленной(-ых)
кандидатуры(-р) и принимает решение об утверждении такой(-их) кандидатуры(-р).
5.3.4. В случае если Заказчик отклонил представленную(-ые) Подрядчиком кандидатуру(-ы)
повторно, действия, описанные в п. 5.3. раздела 5 настоящего технического задания, повторяются до
достижения положительного результата. Потери Заказчика, связанные с простоем в работе,
вызванным отклонением очередной кандидатуры, представленной Подрядчиком, должны быть
компенсированы за счет средств Подрядчика исходя из расчета: 1 (Один) день простоя эквивалентен
1 (Одному) рабочему дню категории работника Подрядчика, кандидатура которого не утверждена.
5.4. Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня утверждения Заказчиком поименного
перечня работников Подрядчика обязан предоставить таких работников в полном составе в
соответствии с требованиями настоящего технического задания и Договора.
5.5. В случае если работник(-и) Подрядчика, согласованный(-ые) Заказчиком для выполнения
работ по Договору, не соответствует(-ют) установленным в настоящем техническом задании
требованиям, Заказчик вправе направить Подрядчику аргументированный запрос о замене
работника(-ов), привлекаемого (-ых) для выполнения работ по Договору. Количество запросов о
замене и частота замены не ограничены.
5.5.1. Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня поступления запроса Заказчика о
замене обязан произвести такую замену работника(-ов), привлекаемого(-ых) для выполнения работ
по Договору, путем предоставления кандидатур работников, соответствующих требованиям
настоящего технического задания, на выбор Заказчику для осуществления такой замены.
5.5.2. В случае замены работника Подрядчика, привлекаемого для выполнения работ по
Договору, по инициативе Подрядчика вне зависимости от причины такой замены, Подрядчик
согласовывает такую замену с Заказчиком в порядке, установленном в п.п. 5.2.-5.4. раздела 5
настоящего технического задания.
6.
Порядок выполнения работ
6.1. Подрядчик обязан выполнять работы путем привлечения работников Подрядчика,
соответствующих требованиям, предусмотренным настоящим техническим заданием.
6.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с Заданиями Заказчика, оформленными
по форме, предусмотренной информационной системой управления проектами Заказчика в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://youtrack.roseltorg.tech/
(далее – YouTrack), а также осуществлять любое взаимодействие с Заказчиком по вопросам
выполнения работ посредством YouTrack.
6.3. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса Заказчика
Подрядчик обязан предоставить Заказчику сведения для осуществления регистрации Подрядчика
(работников Подрядчика) в YouTrack.
6.4. Заказчик формирует посредством YouTrack Задание на выполнение работ.
6.4.1. Заказчик в составе Задания указывает требования к работникам, планируемым к
привлечению для выполнения работ по Заданию, требования к работам, срокам, а также к
результату выполнения такого Задания.
6.5. В течение 120 (Ста двадцати) минут с момента получения Задания Подрядчик обязан:
 


осуществить обработку и регистрацию такого Задания посредством YouTrack;
назначить посредством YouTrack «Исполнителя» по такому Заданию;
осуществить подготовку и разместить в YouTrack предложение по выполнению Задания.
Предложение должно содержать информацию о планируемых действиях, имеющихся
рисках, оценке сроков выполнения работ, планируемых дате и времени их выполнения,
ожидаемом времени недоступности сервисов (при необходимости) и т.д., а также может
содержать дополнительные вопросы и требования, возникшие у Подрядчика при анализе
исходных данных Задания.
6.6. В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня получения предложения Подрядчика по
выполнению работ Заказчик осуществляет рассмотрение и согласование такого предложения либо
направляет на доработку. Время рассмотрения предложения Заказчиком не учитывается при
вычислении норматива срока реакции.
6.6.1. В течение 120 (Ста двадцати) минут с момента получения Подрядчиком требований
Заказчика о доработке такого предложения Подрядчик обязан осуществить такую доработку и
предоставить предложение на повторное рассмотрение Заказчику.
6.7. В течение 60 (Шестидесяти) минут с момента получения Подрядчиком согласования
Заказчиком предложения по выполнению работ Подрядчик обязан осуществить информирование
Заказчика посредством YouTrack о принятии соответствующего Задания в работу, а также всех
условий, указанных в таком Задании, путем установки соответствующего статуса Задания.
6.8. В целях исполнения обязательств по Договору Подрядчик вправе запрашивать у Заказчика
сведения и информацию, необходимые для качественного выполнения работ, при этом указанный
запрос должен относиться непосредственно к такому Заданию.
6.9. Фактически затраченное работниками Подрядчика время на выполнение Задания фиксируется
в YouTrack.
6.10. Учет фактически затрачиваемого работниками Подрядчика времени на выполнение Задания
начинается с минуты поступления от работников Подрядчика сообщения о принятии в работу
Задания в YouTrack.
6.11. По факту выполнения Задания и не позднее срока, указанного в соответствующем Задании,
Подрядчик обязан представить Заказчику результат выполненных работ в соответствии с
установленным в таком Задании форматом.
6.12. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней осуществляет приемку результата выполненных
работ по Заданию. При наличии замечаний Заказчик оформляет мотивированный отказ от приемки
результатов выполненных работ по Заданию с указанием замечаний к выполненным работам и/или
документам Подрядчика и необходимых доработок и сроков для их выполнения.
6.12.1. Подрядчик в течение указанного в мотивированном отказе Заказчика срока обязан
устранить замечания Заказчика к выполненным работам и/или документам Подрядчика, выполнить
соответствующую доработку.
6.13. Задание считается выполненным с момента закрытия Заказчиком такого Задания в YouTrack.
6.14. Подрядчик обязан ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания отчетного
месяца (календарный месяц, в котором выполнялись работы) направлять Заказчику следующие
документы:
1) отчет о выполненных работах по Заданиям Заказчика за отчетный месяц (календарный
месяц, в котором выполнялись работы), содержащий информацию о количестве
затраченного времени работниками Подрядчика, привлекаемыми для выполнения работ по
Договору в отчетный период, по каждому Заданию Заказчика с разбивкой по проектам;
2) акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт) / Универсальный передаточный
документ (в случае если применимо) в 2 (Двух) экземплярах, содержащий информацию о
количестве фактически затраченного времени работниками Подрядчика, привлекаемыми
для выполнения работ по Договору в отчетный период, по каждому Заданию Заказчика с
разбивкой по проектам;
3) счет;
4) счет-фактура (в случае если применимо);
5) иные документы и материалы, предусмотренные соответствующим Заданием Заказчика (при
наличии соответствующего требования в таком Задании).
 6.15. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.14.
раздела 6 настоящего технического задания, осуществляет рассмотрение таких документов, по
итогам которого принимает одно из следующих решений:
 в случае отсутствия претензий к выполнению работ и замечаний к документам подписать и
передать подписанный со своей стороны 1 (Один) экземпляр таких документов Подрядчику;
 в случае наличия претензий к выполнению работ и/или замечаний к документам направить
Подрядчику мотивированный отказ от подписания таких документов.
6.16. В случае получения Подрядчиком мотивированного отказа от подписания документов,
указанных в п. 6.14. раздела 6 настоящего технического задания, Подрядчик обязан в течение
10 (Десяти) рабочих дней (в случае если иной срок не указан в мотивированном отказе) устранить
допущенные нарушения выполнения работ и/или внести соответствующие изменения в
представленные документы.
6.17. В случае если Заказчик не получил Акт, счет и иные документы, предусмотренные Договором
и настоящим техническим заданием, Подрядчик за свой счет выставляет их по устному или
письменному запросу Заказчика повторно.
6.18. Работы за отчетный месяц (календарный месяц, в котором выполнялись работы) считаются
принятыми Заказчиком с момента подписания Акта.
7.
Форма, сроки, порядок оплаты выполненных работ
7.1. В связи с невозможностью определения точного объема заказываемых работ Заказчик
осуществляет заключение рамочного договора в соответствии с п. 1. ст. 429.1 Гражданского Кодекса
Российской Федерации по установленной в п. 7.2. раздела 7 настоящего технического задания
сумме Договора. Установление Заказчиком суммы Договора не налагает на Заказчика обязательств
заказа работ в объеме, соответствующем такой сумме.
7.2. Сумма Договора на дату его подписания составляет 49 900 000 (Сорок девять миллионов
девятьсот тысяч) рублей, включая НДС по действующей ставке, определенной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.3. Сумма Договора может быть увеличена путем подписания дополнительного соглашения в
соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, а также Положения о закупках
товаров, работ, услуг Заказчика.
7.4. Сумма Договора включает в себя все расходы, затраты и вознаграждения Подрядчика в связи с
надлежащим исполнением обязательств по Договору, все налоги, пошлины, сборы и иные
обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с исполнением обязательств
по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе расходы
командированных работников и/или представителей Подрядчика при выполнении работ по
Договору (в части командировочных расходов и расходов Подрядчика на доставку к месту
выполнения работ и обратно, а также проживание в период выполнения работ); включает также
стоимость приобретения Подрядчиком прав на результаты интеллектуальной деятельности,
принадлежащие третьим лицам, при необходимости их использования для исполнения обязательств
по Договору; включает передачу в собственность Заказчику материальных носителей, в которых
выражены результаты выполненных работ.
7.5. Цены единиц работ – почасовые ставки оплаты работников Подрядчика указываются в
Приложении № 3 к Договору, являющемся его неотъемлемой частью, и остаются неизменными в
течение всего срока действия Договора.
7.6. Стоимость фактически выполненных работ по Договору определяется на основании принятых
Заказчиком отчетов о выполненных работах и актов сдачи-приемки выполненных работ
Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим техническим заданием, в соответствии с
почасовыми ставками оплаты работников Подрядчика, привлекаемых Подрядчиком для
выполнения работ по Договору, включая расходы на осуществление бухгалтерского и
документарного сопровождения таких работ.
7.7. Оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями Договора в
безналичном порядке путем перевода денежных средств платежными поручениями на расчетный
счет Подрядчика.
 7.8. Подрядчик обязан до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
предоставить Заказчику акт сверки за такой отчетный квартал по Договору, не включающий иные
взаиморасчеты с Заказчиком. Заказчик вправе запросить акт сверки за период, отличный от
указанного в настоящем пункте.
7.9. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта сверки осуществляет
рассмотрение такого акта, по итогам которого принимает одно из следующих решений:
 в случае отсутствия расхождений и замечаний к акту сверки подписать и передать
подписанный со своей стороны 1 (Один) экземпляр такого акта Подрядчику;
 в случае наличия расхождений и замечаний к акту сверки направить Подрядчику протокол
расхождений либо акт сверки, содержащий перечень расхождений за подписью
уполномоченного лица.
7.10. В случае получения Подрядчиком протокола расхождений либо акта сверки, содержащего
перечень расхождений, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней (в случае если иной срок
не указан в протоколе расхождений) внести соответствующие изменения в представленный акт
сверки путем устранения соответствующих расхождений.
7.11. Подрядчик обязан поддерживать электронный документооборот при направлении
документов, предусмотренных п. 6.14. раздела 6 настоящего технического задания, а также акты
сверки, иные акты, протоколы, запросы, уведомления, требования в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи с применением квалифицированной электронной подписи
(далее – «электронные документы»).
7.12. Заказчик и Подрядчик признают, что документы, заверенные электронной подписью
уполномоченных лиц Заказчика и Подрядчика и направленные через оператора электронного
документооборота, юридически эквивалентны и равносильны документам на бумажных носителях,
заверенным соответствующими подписями Заказчика и Подрядчика. При направлении документов
посредством электронного документооборота Подрядчик дублирует соответствующую
информацию и документы посредством электронной почты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». В случае технической невозможности передачи
электронных документов Подрядчик оформляет и передает документы, предусмотренные п. 6.14.
раздела 6 настоящего технического задания, на бумажных носителях.
7.13. В случае если в результате составления и выставления Подрядчиком счета-фактуры с
нарушением порядка, сроков и требований, установленных законодательством Российской
Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами по
такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Подрядчик
обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются
решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля.
Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня
получения соответствующего письменного и устного требования Заказчика.
8.
Особые положения
8.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, которые получены в
результате выполнения работ, в полном объеме без каких-либо ограничений принадлежат Заказчику
с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта.
8.2. Вознаграждение за отчуждение в полном объеме Заказчику исключительных имущественных
прав на результат выполнения работ включено в стоимость работ.
8.3. Заказчик обладает правом собственности на материальные активы, созданные и (или)
полученные при выполнении работ по Договору. Заказчик гарантирует, что обладает правом
собственности на материальные активы, переданные Подрядчику для создания результатов
интеллектуальной собственности.
8.4. С даты подписания Акта по Договору Подрядчик передает (отчуждает) в полном объеме
Заказчику исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, разработанные
Подрядчиком в рамках Договора и одобренные (утвержденные) Заказчиком. Заказчик вправе
использовать такие результаты интеллектуальной деятельности любым не противоречащим
 законодательству Российской Федерации и существу такого исключительного права способом, в
том числе путем его отчуждения по договору третьему лицу.
8.5. Право на подачу документов на государственную регистрацию результата интеллектуальной
собственности, созданного при выполнении работ по Договору, принадлежит Заказчику.
8.6. Подрядчик гарантирует, что результат выполненных работ и/или его составные части не
нарушают исключительных прав третьих лиц. В случае предъявления к Заказчику претензий со
стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в
результате выполненных работ и/или его составной части, Подрядчик обязан урегулировать такие
претензии самостоятельно за свой счет. При этом Подрядчик не освобождается от обязательства
предоставить Заказчику результат выполненных работ свободным от прав и/или требований
третьих лиц.
8.7. Подрядчик не вправе использовать полученную от Заказчика информацию для собственных
нужд, а также с целью создания аналогичного результата работ, в частности имеющего аналогичные
конфигурацию и т.п., по другим заключаемым Подрядчиком договорам. В случае нарушения
данного обязательства Подрядчик обязан компенсировать Заказчику понесенные им убытки,
включая реальный ущерб и упущенную выгоду.
 Приложение № 1 к техническому заданию
Требования к работникам Подрядчика, привлекаемым для выполнения работ по Договору
Н/п
1.1.
1.2.
Требования к
категории
работника
инженерпрограммист
старший
инженерпрограммист
Требование к
образованию
работника
высшее техническое
образование в сфере
информационных
технологий и/или
прикладной
математики, и/или
прикладной
информатики, и/или
радиоэлектроники,
и/или физики
высшее техническое
образование в сфере
информационных
технологий и/или
прикладной
математики, и/или
прикладной
информатики, и/или
радиоэлектроники,
и/или физики
Требование к опыту
работы работника
опыт работы в сфере
информационных
технологий не менее 3
(Трех) лет, в том числе
за последние 4 (Четыре)
года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
опыт работы в сфере
информационных
технологий не менее 3
(Трех) лет, в том числе
за последние 4 (Четыре)
года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
Требования к оформлению трудовых
отношений работника и Подрядчика
оформление Подрядчиком по
трудовому договору или по договору
гражданско-правового характера
оформление Подрядчиком по
трудовому договору или по договору
гражданско-правового характера
Требования к
квалификации работника
1. владение языком
программирования PHP
или JavaScript и
TypeScript;
2. владение
фреймворком Symfony
или React;
3. владение DB
PostgreSQL и MongoDB,
брокером сообщений
RabbitMQ (при условии
владения PHP);
4. навыки
кроссбраузерной,
адаптивной верстки (при
условии владения
JavaScript и TypeScript);
5. навыки работы с Git и
Linux;
6. знание методологии
ООП
1. владение языком
программирования PHP
или JavaScript и
TypeScript;
2. владение
фреймворком Symfony
или React;
3. владение DB
PostgreSQL и MongoDB,
брокером сообщений
RabbitMQ (при условии
владения PHP);
4. навыки
кроссбраузерной,
адаптивной верстки (при
Дополнительные
требования к работнику
Требования к
минимальному
количеству
работников
1. отсутствие
административного
наказания в виде
дисквалификации, в
отношении работника не
должны применяться
наказания в виде
лишения права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной
деятельностью, которые
связаны с выполнением
работ, являющихся
объектом закупки;
2. отсутствие конфликта
интересов
20
1. отсутствие
административного
наказания в виде
дисквалификации, в
отношении работника не
должны применяться
наказания в виде
лишения права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной
деятельностью, которые
связаны с выполнением
работ, являющихся
объектом закупки;
20
 1.3.
1.4.
менеджер
проекта
инженертестировщик
высшее техническое
образование в сфере
информационных
технологий и/или
прикладной
математики, и/или
прикладной
информатики, и/или
радиоэлектроники,
и/или физики
высшее техническое
образование в сфере
информационных
технологий и/или
прикладной
математики, и/или
прикладной
информатики, и/или
радиоэлектроники,
и/или физики
опыт работы в сфере
информационных
технологий не менее 3
(Трех) лет, в том числе
за последние 4 (Четыре)
года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
опыт работы в сфере
информационных
технологий не менее 3
(Трех) лет, в том числе
за последние 4 (Четыре)
года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
условии владения
JavaScript и TypeScript);
5. навыки работы с Git и
Linux;
6. знание методологии
ООП
2. отсутствие конфликта
интересов
оформление Подрядчиком по
трудовому договору или по договору
гражданско-правового характера
1. опыт ведения
проектов по
методологии Scrum;
2. навыки работы с
YouTrack и Confluence;
3. умение формировать
RoadMap проекта;
4. понимание GitFlow,
навык работы с Git;
5. навык составления
проектной отчетности
1. отсутствие
административного
наказания в виде
дисквалификации, в
отношении работника не
должны применяться
наказания в виде
лишения права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной
деятельностью, которые
связаны с выполнением
работ, являющихся
объектом закупки;
2. отсутствие конфликта
интересов
5
оформление Подрядчиком по
трудовому договору или по договору
гражданско-правового характера
1. знание теории
тестирования и тестдизайна;
2. опыт тестирования
Web-приложений;
3. опыт тестирования
API (Postman/SoapUI);
4. опыт тестирования
backend;
5. опыт работы с
Charles/Fiddler/Proxyman;
6. опыт работы с багтрекинговыми
системами;
7. опыт составления SQL
запросов;
8. опыт работы с Kibana;
9. опыт работы с Git;
10. знание языка
программирования Java;
11. опыт написания
автотестов;
12. навык работы с Linux
и его терминалом на
1. отсутствие
административного
наказания в виде
дисквалификации, в
отношении работника не
должны применяться
наказания в виде
лишения права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной
деятельностью, которые
связаны с выполнением
работ, являющихся
объектом закупки;
2. отсутствие конфликта
интересов
20
 1.5.
1.6.
старший
инженертестировщик
бизнесаналитик
высшее техническое
образование в сфере
информационных
технологий и/или
прикладной
математики, и/или
прикладной
информатики, и/или
радиоэлектроники,
и/или физики
высшее техническое
образование в сфере
информационных
технологий и/или
прикладной
математики, и/или
прикладной
информатики, и/или
радиоэлектроники,
и/или физики
опыт работы в сфере
информационных
технологий не менее 3
(Трех) лет, в том числе
за последние 4 (Четыре)
года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
опыт работы в сфере
информационных
технологий не менее 3
(Трех) лет, в том числе
за последние 4 (Четыре)
года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
оформление Подрядчиком по
трудовому договору или по договору
гражданско-правового характера
оформление Подрядчиком по
трудовому договору или по договору
гражданско-правового характера
уровне уверенного
пользователя;
13. опыт работы с
RabbitMQ
1. знание теории
тестирования и тестдизайна;
2. опыт тестирования
Web-приложений;
3. опыт тестирования
API (Postman/SoapUI);
4. опыт тестирования
backend;
5. опыт работы с
Charles/Fiddler/Proxyman;
6. опыт работы с багтрекинговыми
системами;
7. опыт составления SQL
запросов;
8. опыт работы с Kibana;
9. опыт работы с Git;
10. знание языка
программирования Java;
11. опыт написания
автотестов;
12. навык работы с Linux
и его терминалом на
уровне уверенного
пользователя;
13. опыт работы с
RabbitMQ
1. владение языком
программирования PHP
или JavaScript и
TypeScript;
2. владение
фреймворком Symfony
или React;
3. владение DB
PostgreSQL и MongoDB,
брокером сообщений
RabbitMQ (при условии
владения PHP);
4. навыки
кроссбраузерной,
1. отсутствие
административного
наказания в виде
дисквалификации, в
отношении работника не
должны применяться
наказания в виде
лишения права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной
деятельностью, которые
связаны с выполнением
работ, являющихся
объектом закупки;
2. отсутствие конфликта
интересов
10
1. отсутствие
административного
наказания в виде
дисквалификации, в
отношении работника не
должны применяться
наказания в виде
лишения права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной
деятельностью, которые
связаны с выполнением
работ, являющихся
7
 1.7.
старший
бизнесаналитик
высшее техническое
образование в сфере
информационных
технологий и/или
прикладной
математики, и/или
прикладной
информатики, и/или
радиоэлектроники,
и/или физики
1.8.
системный
аналитик
высшее техническое
образование в сфере
информационных
технологий и/или
прикладной
математики, и/или
прикладной
информатики, и/или
радиоэлектроники,
и/или физики
1.9.
старший
системный
высшее техническое
образование в сфере
опыт работы в сфере
информационных
технологий не менее 3
(Трех) лет, в том числе
за последние 4 (Четыре)
года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
оформление Подрядчиком по
трудовому договору или по договору
гражданско-правового характера
адаптивной верстки (при
условии владения
JavaScript и TypeScript);
5. навыки работы с Git и
Linux;
6. знание методологии
ООП
1. владение языком
программирования PHP
или JavaScript и
TypeScript;
2. владение
фреймворком Symfony
или React;
3. владение DB
PostgreSQL и MongoDB,
брокером сообщений
RabbitMQ (при условии
владения PHP);
4. навыки
кроссбраузерной,
адаптивной верстки (при
условии владения
JavaScript и TypeScript);
5. навыки работы с Git и
Linux;
6. знание методологии
ООП
опыт работы в сфере
информационных
технологий не менее 3
(Трех) лет, в том числе
за последние 4 (Четыре)
года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
оформление Подрядчиком по
трудовому договору или по договору
гражданско-правового характера
1. опыт ведения
проектов по
методологии Scrum;
2. навыки работы с
YouTrack и Confluence;
3. умение формировать
RoadMap проекта;
4. понимание GitFlow,
навык работы с Git;
5. навык составления
проектной отчетности
опыт работы в сфере
информационных
оформление Подрядчиком по
трудовому договору или по договору
1. знание теории
тестирования и тест-
объектом закупки;
2. отсутствие конфликта
интересов
1. отсутствие
административного
наказания в виде
дисквалификации, в
отношении работника не
должны применяться
наказания в виде
лишения права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной
деятельностью, которые
связаны с выполнением
работ, являющихся
объектом закупки;
2. отсутствие конфликта
интересов
1. отсутствие
административного
наказания в виде
дисквалификации, в
отношении работника не
должны применяться
наказания в виде
лишения права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной
деятельностью, которые
связаны с выполнением
работ, являющихся
объектом закупки;
2. отсутствие конфликта
интересов
1. отсутствие
административного
5
10
5
 аналитик
1.10.
системный
архитектор
информационных
технологий и/или
прикладной
математики, и/или
прикладной
информатики, и/или
радиоэлектроники,
и/или физики
высшее техническое
образование в сфере
информационных
технологий и/или
прикладной
математики, и/или
прикладной
информатики, и/или
радиоэлектроники,
и/или физики
технологий не менее 3
(Трех) лет, в том числе
за последние 4 (Четыре)
года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
опыт работы в сфере
информационных
технологий не менее 3
(Трех) лет, в том числе
за последние 4 (Четыре)
года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
гражданско-правового характера
оформление Подрядчиком по
трудовому договору или по договору
гражданско-правового характера
дизайна;
2. опыт тестирования
Web-приложений;
3. опыт тестирования
API (Postman/SoapUI);
4. опыт тестирования
backend;
5. опыт работы с
Charles/Fiddler/Proxyman;
6. опыт работы с багтрекинговыми
системами;
7. опыт составления SQL
запросов;
8. опыт работы с Kibana;
9. опыт работы с Git;
10. знание языка
программирования Java;
11. опыт написания
автотестов;
12. навык работы с Linux
и его терминалом на
уровне уверенного
пользователя;
13. опыт работы с
RabbitMQ
1. знание теории
тестирования и тестдизайна;
2. опыт тестирования
Web-приложений;
3. опыт тестирования
API (Postman/SoapUI);
4. опыт тестирования
backend;
5. опыт работы с
Charles/Fiddler/Proxyman;
6. опыт работы с багтрекинговыми
системами;
7. опыт составления SQL
запросов;
8. опыт работы с Kibana;
9. опыт работы с Git;
10. знание языка
программирования Java;
11. опыт написания
наказания в виде
дисквалификации, в
отношении работника не
должны применяться
наказания в виде
лишения права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной
деятельностью, которые
связаны с выполнением
работ, являющихся
объектом закупки;
2. отсутствие конфликта
интересов
1. отсутствие
административного
наказания в виде
дисквалификации, в
отношении работника не
должны применяться
наказания в виде
лишения права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной
деятельностью, которые
связаны с выполнением
работ, являющихся
объектом закупки;
2. отсутствие конфликта
интересов
2
 автотестов;
12. навык работы с Linux
и его терминалом на
уровне уверенного
пользователя;
13. опыт работы с
RabbitMQ
1.11.
1.12.
технический
писатель
дизайнер
интерфейсов
высшее техническое
образование в сфере
информационных
технологий и/или
прикладной
математики, и/или
прикладной
информатики, и/или
радиоэлектроники,
и/или физики
высшее техническое
образование в сфере
информационных
технологий и/или
прикладной
математики, и/или
прикладной
информатики, и/или
радиоэлектроники,
и/или физики
опыт работы в сфере
информационных
технологий не менее 3
(Трех) лет, в том числе
за последние 4 (Четыре)
года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
опыт работы в сфере
информационных
технологий не менее 3
(Трех) лет, в том числе
за последние 4 (Четыре)
года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке
оформление Подрядчиком по
трудовому договору или по договору
гражданско-правового характера
оформление Подрядчиком по
трудовому договору или по договору
гражданско-правового характера
1. владение языком
программирования PHP
или JavaScript и
TypeScript;
2. владение
фреймворком Symfony
или React;
3. владение DB
PostgreSQL и MongoDB,
брокером сообщений
RabbitMQ (при условии
владения PHP);
4. навыки
кроссбраузерной,
адаптивной верстки (при
условии владения
JavaScript и TypeScript);
5. навыки работы с Git и
Linux;
6. знание методологии
ООП
1. владение языком
программирования PHP
или JavaScript и
TypeScript;
2. владение
фреймворком Symfony
или React;
3. владение DB
PostgreSQL и MongoDB,
брокером сообщений
RabbitMQ (при условии
владения PHP);
4. навыки
кроссбраузерной,
адаптивной верстки (при
условии владения
JavaScript и TypeScript);
5. навыки работы с Git и
1. отсутствие
административного
наказания в виде
дисквалификации, в
отношении работника не
должны применяться
наказания в виде
лишения права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной
деятельностью, которые
связаны с выполнением
работ, являющихся
объектом закупки;
2. отсутствие конфликта
интересов
2
1. отсутствие
административного
наказания в виде
дисквалификации, в
отношении работника не
должны применяться
наказания в виде
лишения права занимать
определенные должности
или заниматься
определенной
деятельностью, которые
связаны с выполнением
работ, являющихся
объектом закупки;
2. отсутствие конфликта
интересов
5
 Linux;
6. знание методологии
ООП
 Приложение № 2 к техническому заданию
Форма анкеты работника
(заполняется и подписывается работником, утверждается Подрядчиком)
Н/п Данные
Заполняется участником закупки
1.
Категория
соответствии
заданием
работника
в
с техническим
2.
Ф.И.О., дата рождения
3.
Сведения о регистрации,
налоговое резидентство
4.
Гражданство
Документ,
личность
5.
Адрес места регистрации, адрес
места проживания
6.
Контактная информация
7.
Высшее образование
8.
Дополнительное
профессиональное образование
по программам повышения
квалификации и/или программам
профессиональной
переподготовки
9.
Опыт работы, подтверждающий
квалификацию работника для
целей исполнения Договора и
соответствие
требованиям
настоящего
технического
задания
удостоверяющий
Ф.И.О.:
Дата рождения:
ИНН (при наличии):
№ страхового пенсионного свидетельства
(СНИЛС) (при наличии):
Налоговое резидентство (при наличии):
Гражданство:
Наименование документа:
Серия:
№:
Кем выдан:
Дата выдачи:
Срок действия:
Индекс:
Город:
Улица:
Дом:
Строение/корпус:
Квартира:
Телефон:
E-mail:
ВУЗ:
Адрес ВУЗа:
Год окончания ВУЗа:
№ диплома
Специальность
Учебное заведение:
и/или
Проводившая организация:
Специализация:
Год окончания:
Реквизиты подтверждающего документа:
Юридическое лицо:
ИНН юр. лица:
Телефон юр. лица:
Контактное лицо юр. лица:
Веб-сайт юр. лица:
Занимаемая должность:
Период работы:
Тип трудоустройства:
Должностные обязанности:
Выполненные работы и проекты, использованные
 технологии и пр.
10.
Иная
информация,
подтверждающая квалификацию
работника для целей выполнения
работ
по
Договору
и
соответствие
требованиям
настоящего
технического
задания
Настоящим подтверждаю отсутствие у меня судимости, что в отношении меня не
применяются наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом
закупки, административное наказание в виде дисквалификации. Конфликт интересов между мной и
Заказчиком отсутствует.
«_____» _____________ 202__ г.
_________________ /________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
 Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________(Ф.И.О.), паспорт
_________________ (серия, номер), выдан ________________________________________________
(кем
выдан,
дата
выдачи,
код
подразделения),
адрес
регистрации:
____________________________________________________________________________________,
контактная информация: ___________________________________________________ (номер
телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес), даю свое согласие Акционерному
Обществу «Единая электронная торговая площадка» (далее – АО «ЕЭТП»), расположенному по
адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5 (ИНН 7707704692/ОГРН 1097746299353),
на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с
использованием и без использования средств автоматизации своих персональных данных в
следующем составе, необходимом для достижения нижеуказанной цели:
 фамилия, имя, отчество;
 данные документа, удостоверяющего личность (данные паспорта: серия, номер, когда
и каким органом выдан, код подразделения);
 дата рождения (число, месяц, год);
 место рождения;
 пол;
 гражданство;
 адрес места регистрации;
 адрес места жительства;
 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
Целью обработки персональных данных является хранение полученных в соответствии с
требованием п. 2. ч. 19.1. ст. 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» вышеуказанных данных.
Я даю согласие на хранение моих персональных данных в информационных системах АО
«ЕЭТП» по истечении предусмотренных законодательством Российской Федерации сроков
хранения в течение 3 (Трех) лет с момента подписания согласия, содержащего такие данные.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, направленному в
адрес АО «ЕЭТП» посредством почтового отправления или электронного сообщения, подписанного
электронной подписью в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных будет прекращена АО «ЕЭТП» в течение 1 (Одного) месяца после
получения АО «ЕЭТП» такого отзыва.
Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия АО «ЕЭТП» вправе
продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований,
указанных в пп .2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
«_____» _____________ 202__ г.
_________________ /________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

=== ФАЙЛ: Документация о закупке (3896).docx | docs/32616480992/Документация о закупке (3896).pdf
Конкурс в электронной форме
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ
1.
Наименование закупки: конкурс в электронной форме, участниками которого могут
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора
на выполнение работ по модернизации системы планирования закупочной деятельности.
2.
Способ осуществления закупки: конкурс в электронной форме, участниками которого
могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.
3.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика:
Наименование Заказчика: Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»
(далее – АО «ЕЭТП», Заказчик).
Фактический адрес Заказчика: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Почтовый адрес Заказчика: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Контактное лицо Заказчика: Серенко Екатерина Андреевна.
Адрес электронной почты Заказчика: zakupki@roseltorg.ru.
Номер контактного телефона Заказчика: 8 (495) 249-03-53 (доб. 1029).
4.
Наименование и адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
настоящая закупка проводится в соответствии с правилами и регламентом, а также с
использованием функционала электронной площадки Росэлторг в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://corp.roseltorg.ru (далее – ЭП Росэлторг).
5.
Предмет договора: выполнение работ по модернизации системы планирования
закупочной деятельности.
6.
Количество товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с
разделом 8 «Проект договора» документации о закупке и разделом 9 «Техническая часть»
документации о закупке.
7.
Описание предмета закупки: в соответствии с разделом 9 «Техническая часть»
документации о закупке.
8.
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с разделом
8 «Проект договора» документации о закупке и разделом 9 «Техническая часть» документации о
закупке.
9. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и
максимальное значение цены договора: максимальное значение цены договора составляет
49 900 000 (Сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, включая НДС по действующей
ставке, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом всех
расходов, предусмотренных разделом 8 «Проект договора» документации о закупке, в том числе
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и иных обязательных платежей,
подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
Установление максимального значения цены договора не налагает на Заказчика обязательств
заказа работ в объеме, соответствующем максимальному значению цены договора.
10. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: документация о закупке
официально размещена в открытом источнике и доступна для ознакомления в форме электронного
документа без взимания платы в любое время с момента официального размещения такой
документации в ЕИС по адресу: www.zakupki.gov.ru. Закупка осуществляется на ЭП Росэлторг
по адресу: https://corp.roseltorg.ru.
1
 Конкурс в электронной форме
11. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке:
11.1. порядок подачи заявок на участие в закупке: заявка подается в форме электронного
документа на ЭП Росэлторг по адресу: https://corp.roseltorg.ru.
11.2. место подачи заявок на участие в закупке: ЭП Росэлторг по адресу: https://corp.roseltorg.ru.
11.3. дата начала подачи заявок на участие в закупке: 16.10.2026г.
11.4. дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 12 ч. 00 мин.
по московскому времени 03.11.2026г.
12. Место и дата рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке: 03.11.2026г.
по адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
13. Место и дата рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке: 06.11.2026г.
по адресу: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
14. Этап проведения в срок до окончания срока подачи заявок на участие в закупке обсуждения с
участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров,
качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о
закупке, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг: не проводится.
15. Этап обсуждения предложений о функциональных характеристиках (потребительских
свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся
в заявках участников закупки, в целях уточнения в извещении о закупке, документации о закупке,
проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров,
работ, услуг: не проводится.
16. Этап сопоставления дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении
цены договора: не проводится.
17.
Место и дата подведения итогов закупки: 12.11.2026г. по адресу: 115114, г. Москва,
ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
18.
Порядок подведения итогов закупки: порядок подведения итогов закупки определяется в
документации о закупке.
19.
Требование об обеспечении заявки на участие в закупке: установлено.
19.1. Размер обеспечения заявки на участие в закупке: размер обеспечения заявки на участие в
закупке составляет 2 (Два) % максимального значения цены договора, а именно: 998 000
(Девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей.
19.2. Валюта обеспечения заявки на участие в закупке: российский рубль.
19.3. Срок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке: участник закупки в срок не
позднее момента окончания подачи заявок на участие в закупке предоставляет обеспечение заявки
на участие в закупке одним из способов.
19.4. Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке: обеспечение заявки
может быть предоставлено:
 в виде независимой гарантии в соответствии с ч. 14.1. ст. 3.4. Федерального закона
№ 223-ФЗ, с учетом ч. 32. ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ;
2
 Конкурс в электронной форме

20.
путем внесения денежных средств на специальный банковский счет в соответствии с ч. 13
ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.
Требование об обеспечении исполнения договора: не установлено.
20.1. Требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств: не установлено.
20.2. Размер обеспечения исполнения договора и/или исполнения гарантийных обязательств:
не установлен.
20.3. Валюта обеспечения исполнения договора и/или исполнения гарантийных обязательств:
не установлена.
20.4. Срок предоставления обеспечения исполнения договора и/или гарантийных обязательств:
не установлен.
20.5. Порядок предоставления
обязательств: не установлен.
обеспечения
исполнения
договора
и/или
гарантийных
21.
Возможность Заказчика отказаться от проведения закупки: Заказчик вправе отменить
закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
21.1.
3
 Конкурс в электронной форме
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
Конкурс
в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства, на право заключения договора на выполнение работ по модернизации
системы планирования закупочной деятельности.
4
 Конкурс в электронной форме
СОДЕРЖАНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ........................................................1
1.
СОКРАЩЕНИЯ.............................................................................................7
2.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ...................................................................8
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.............................................................................11
Общие сведения о закупке..........................................................................11
Правовой статус закупки и документов....................................................12
Особые положения в отношении закупки.................................................12
Особые положения в связи с проведением закупки в электронной
форме............................................................................................................ 13
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ....................................................15
Общий порядок проведения закупки.........................................................15
Официальное размещение извещения и документации о закупке.........15
Разъяснение документации о закупке.......................................................15
Внесение изменений в извещение и/или документацию о закупке (при
необходимости)........................................................................................... 16
Общие требования к заявке на участие в закупке....................................16
Требования к описанию товаров, работ, услуг.........................................19
Начальная (максимальная) цена договора, либо формула цены и
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара,
работы, услуги и максимальное значение цены договора......................20
Обеспечение заявки на участие в закупке.................................................21
Подача заявок на участие в закупке..........................................................22
Изменение или отзыв заявки на участие в закупке..................................23
Открытие доступа к первым частям заявок на участие в закупке..........23
Рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке. Допуск к
участию в закупке.......................................................................................24
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в закупке и предложений
о цене договора (единицы товара, работы, услуги), дополнительных
ценовых предложений................................................................................26
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке. Выбор
победителя и подведение итогов закупки.................................................29
Отмена закупки (по решению Заказчика).................................................30
Антидемпинговые меры при проведении закупки...................................31
Отстранение участника закупки (при необходимости)...........................31
Заключение договора.................................................................................. 32
Обеспечение исполнения договора...........................................................35
5.
5.1
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ........................................37
Общие требования к участникам закупки.................................................37
6.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА................................................................38
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
Приложение №1 к информационной карте...............................................................47
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ...................................................47
5
 Конкурс в электронной форме
Приложение №2 к информационной карте...............................................................49
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ЗАКУПКЕ................................................................................................... 49
Приложение №3 к информационной карте...............................................................63
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ............63
Приложение №4 к информационной карте...............................................................66
СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА,
ЛИБО ФОРМУЛА ЦЕНЫ И МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЛИБО ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ,
УСЛУГИ И МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
....................................................................................................................... 66
7.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА
УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ............................................................................................. 69
7.1
Форма 1.........................................................................................................70
7.2
Форма 2.........................................................................................................73
7.3
Форма 3.........................................................................................................77
7.4
Форма 4.........................................................................................................86
7.5
Форма 5.........................................................................................................87
8.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА.................................................................................91
9.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ........................................................................... 92
6
 Конкурс в электронной форме
1.
СОКРАЩЕНИЯ
ГК РФ
–
Гражданский кодекс Российской Федерации.
ЕИС
–
Единая информационная система в сфере закупок.
Заказчик
–
Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»
(АО «ЕЭТП»).
Федеральный
закон №44-ФЗ
–
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Федеральный
закон №223-ФЗ
–
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Законодательство
Российской
Федерации
–
действующее законодательство Российской Федерации.
ЗК
–
Закупочная комиссия.
НДС
–
налог на добавленную стоимость.
Положение о
закупках
–
Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ЕЭТП».
ЭП
–
электронная площадка.
7
 Конкурс в электронной форме
2.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
День – период времени, который исчисляется одним днем в соответствии со ст. 190 ГК РФ, за
исключением случаев, когда срок прямо устанавливается в рабочих днях; при этом рабочим
днем считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской
Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.
Документация о закупке (документация) – комплект документов, предназначенный для
участников закупки и содержащий сведения, определенные Положением о закупках и
законодательством Российской Федерации.
Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы –
общегородская информационная система, обеспечивающая автоматизацию процессов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков города Москвы.
Единая информационная система в сфере закупок – совокупность информации,
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заказчик – Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»),
для удовлетворения потребностей которого осуществляется закупочная деятельность в
соответствии с Положением о закупках и от имени которого заключается договор по итогам
закупки.
Закупка – последовательность действий, осуществляемых в соответствии с Положением о
закупках и с правилами, установленными документацией о закупке, с целью удовлетворения
потребности Заказчика в товарах, работах, услугах.
Закупочная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для рассмотрения,
оценки и сопоставления заявок на участие в закупках и определения победителя закупки.
Заявка (заявка на участие в закупке) – комплект документов, содержащий предложение
участника закупки, состоящий из двух частей и предложения участника закупки о цене договора
(единицы товара, работы, услуги), направленный Заказчику по форме и в порядке,
установленными документацией о закупке, с учетом особенностей, предусмотренных
регламентом ЭП.
Извещение о закупке – документ, содержащий основные условия закупки и иную
информацию, предусмотренную Положением о закупках, имеющий статус оферты на
заключение договора с победителем. Далее по тексту – извещение.
Максимальное значение цены договора – цена договора, заключаемого Заказчиком в
соответствии с п. 1. ст. 429.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации в связи с
невозможностью определения точного объема заказываемых товаров, работ, услуг.
Объект закупки – товары, работы, услуги, закупаемые Заказчиком в соответствии с
извещением и документацией о закупке.
Оператор электронной площадки – являющееся коммерческой организацией юридическое
лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в организационноправовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного
общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства,
иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют
указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее ЭП, в
8
 Конкурс в электронной форме
том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программнотехническими средствами (далее – программно-аппаратные средства ЭП), и обеспечивающее
проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями
Федерального закона № 223-ФЗ. Функционирование ЭП осуществляется в соответствии с
правилами, действующими на ЭП, и соглашением, заключенным между Заказчиком и
оператором ЭП, с учетом требований, предусмотренных положениями Федерального закона
№ 223-ФЗ. Оператор ЭП обеспечивает выполнение функций по подготовке, получению,
анализу, обработке, предоставлению информации и проведению закупок на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков путем организации закупок в
электронной форме.
Организатор закупки – организация, указанная в пп. 1.1. п. 1. раздела 6 «Информационная
карта» документации о закупке. Организатором закупки может выступать Заказчик или лицо,
которое на основе договора с Заказчиком от его имени и за его счет организует и проводит
закупку в соответствии с Положением о закупках, в том числе утверждает документацию о
закупке.
Официальное размещение – при проведении закупки в открытой форме – публикация
информации о закупке в ЕИС.
Победитель закупки – участник закупки, заявка на участие в закупке, дополнительное ценовое
предложение о снижении цены договора которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и заявка, дополнительно ценовое предложение о снижении цены
договора которого по результатам сопоставления заявок, дополнительных ценовых
предложений о цене договора на основании указанных в документации о такой закупке
критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.
Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ЕЭТП» – правовой акт,
регламентирующий закупочную деятельность Заказчика и содержащий требования к закупке, в
том числе порядок подготовки и проведения закупок (включая способы закупки) и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные, связанные с
обеспечением закупки положения.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) – любое юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
Регламент ЭП – правила, действующие на ЭП, в соответствии с которыми осуществляется ее
функционирование, и предусматривающие в том числе порядок работы пользователей на ЭП,
порядок взаимодействия заказчиков, организаторов закупки, специализированной организации,
правила и порядок документооборота при проведении закупки в электронной форме.
Специальный банковский счет – открытый участником закупки специальный счет в банке,
включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Уполномоченное лицо – руководитель организации, действующий на основании устава, или
уполномоченное им лицо, действующее на основании доверенности на осуществление
действий от имени организации, полномочия которых подтверждены соответствующими
документами.
Участник закупки – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо
индивидуальный предприниматель, являющийся субъектом малого и среднего
предпринимательства, выразивший заинтересованность в участии в закупке; выражением
9
 Конкурс в электронной форме
заинтересованности является направление запроса о разъяснении документации о закупке или
предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, или подача заявки на участие в
закупке.
Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором проводятся закупки в электронной форме.
10
 Конкурс в электронной форме
3.
3.1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общие сведения о закупке
3.1.1
Заказчик, указанный в официально размещенном извещении и в п. 1. раздела 6
«Информационная карта» документации о закупке (далее – информационная карта),
приглашает к участию в конкурсе в электронной форме на право заключения
договора, предмет которого указан в п. 4. информационной карты (далее – закупка).
3.1.2
Неотъемлемыми частями документации о закупке являются извещение и проект
договора. При наличии противоречий между положениями извещения и
документации о закупке применяются положения извещения.
3.1.3
Сокращения, применяемые при описании закупки, приведены в разделе 1 настоящей
документации о закупке (далее по тексту в отношении всех ссылок на имеющиеся в
документации о закупке разделы употребляется сокращение «разд.» по отношению к
настоящей документации о закупке, если не указано иное).
3.1.4
Основные термины и определения, используемые при проведении закупки,
приведены в разд. 2. Иные термины и определения, упомянутые в тексте настоящей
документации о закупке, используются в значениях, установленных Положением о
закупках и законодательством Российской Федерации.
3.1.5
Порядок проведения закупки и участия в ней, а также инструкции по подготовке
заявок приведены в разд. 4.
3.1.6
Требования к участникам закупки, а также к документам, подтверждающим
соответствие установленным требованиям, приведены в разд. 5.
3.1.7
Конкретные условия настоящей закупки приведены в разд. 6.
3.1.8
Формы документов, которые необходимо подготовить и включить в состав заявки на
участие в закупке, приведены в разд. 7.
3.1.9
Проект договора, который планируется заключить по результатам настоящей
закупки, включая форму, сроки и порядок оплаты, приведен в разд. 8.
3.1.10
Установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим
характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы
и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика, изложены в
разд. 9.
3.1.11
Все ссылки, используемые в настоящей документации о закупке, относятся к
соответствующим пунктам и разделам настоящей документации о закупке, если
прямо не предусмотрено иное. Ссылки на пункты информационной карты содержат
соответствующую оговорку. Ссылки на статьи, пункты и разделы, используемые в
проекте договора и в технической части документации о закупке, относятся
соответственно к статьям, пунктам и разделам проекта договора и технической части
документации о закупке.
3.1.12
Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей заявки на участие в закупке, а победитель закупки, дополнительно, – с
заключением и исполнением договора. Участник не вправе требовать от Заказчика
11
 Конкурс в электронной форме
компенсации понесенных расходов независимо от хода и итогов закупки, а также
возврата материалов и документов, входящих в состав заявки на участие в закупке.
3.2
Правовой статус закупки и документов
3.2.1
Проведение конкурса регулируется нормами, предусмотренными статьями 447 – 449
ГК РФ, Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупках (в редакции,
действующей на дату официального размещения извещения). Особенности
проведения настоящей закупки могут быть предусмотрены регламентом ЭП.
3.2.2
Конкурс не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061
ГК РФ.
3.2.3
Официально размещенное извещение вместе с настоящей документацией о закупке
имеет статус оферты на заключение договора с победителем и должно
рассматриваться участниками закупки в соответствии с этим до подведения итогов
закупки.
3.2.4
Заявка на участие в закупке имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться
Заказчиком в соответствии с этим.
3.2.5
Заключенный по результатам закупки договор фиксирует все достигнутые
сторонами договоренности.
3.2.6
При определении условий договора используются следующие документы с
соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
(1)
протокол разногласий (в случае если Заказчиком принято решение учесть
полностью или частично замечания к проекту договора, направленные
участником закупки с использованием программно-аппаратных средств
ЭП);
(2)
проект договора, составленный по результатам закупки;
(3)
протокол подведения итогов закупки;
(4)
извещение и настоящая документация о закупке со всеми изменениями;
(5)
заявка на участие в закупке участника, с которым заключается договор, с
учетом обновленной цены заявки в ходе проведения этапа сопоставления
дополнительных ценовых предложений о снижении цены договора (в случае
его проведения).
3.2.7
Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия
председателя, членов, секретаря ЗК и иных работников Заказчика относительно
условий, сроков проведения, предмета настоящей закупки носят исключительно
информационный характер и не являются офертой либо акцептом.
3.2.8
Единственным доказательством для участника его права на заключение договора
является официально размещенный протокол, содержащий соответствующее
решение.
3.3
Особые положения в отношении закупки
3.3.1
Форма проведения настоящей закупки указана в п. 2. информационной карты.
3.3.2
В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо (независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
12
 Конкурс в электронной форме
места происхождения капитала) и индивидуальный предприниматель, являющиеся
субъектами малого и среднего предпринимательства, заинтересованные в предмете
закупки. Информация о проведении настоящей закупки официально размещается в
установленных источниках согласно п. 3. информационной карты.
3.3.3
В сроки, установленные настоящей документацией о закупке, официально
размещаются: извещение, документация о закупке, изменения, вносимые в
извещение и документацию, разъяснения документации, а также протоколы,
составленные в ходе закупки.
3.3.4
В формируемых в ходе проведения закупки протоколах не указываются данные о
персональном голосовании членов ЗК.
3.3.5
Участники закупки обязаны самостоятельно отслеживать размещенные в
установленных открытых источниках разъяснения и изменения извещения,
документации о закупке, а также информацию о принятых в ходе закупки решениях
ЗК.
3.4
Особые положения в связи с проведением закупки в электронной
форме
3.4.1
Форма проведения настоящей закупки указана в п. 2. информационной карты.
3.4.2
ЭП, посредством которой проводится закупка в электронной форме, указана в
пп. 3.1. п. 3. информационной карты. В случае наличия противоречий между
информацией о времени и дате закупки (в том числе времени и дате окончания срока
подачи заявок, рассмотрения заявок, подведения итогов закупки), указанной в
электронной карточке закупки на ЭП и в размещенной документации о закупке,
приоритет имеет информация, указанная в электронной карточке закупки на ЭП.
3.4.3
Для участия в закупке поставщик (подрядчик, исполнитель) должен получить
аккредитацию на ЭП. Аккредитация осуществляется оператором ЭП, и Заказчик не
несет ответственности за результат прохождения такой аккредитации поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
3.4.4
Ответственность за технические сбои или неполадки в работе ЭП, подтвержденные
документально, несет оператор ЭП.
3.4.5
До момента подачи заявки участник закупки обязан ознакомиться с документацией о
закупке и регламентом ЭП, в том числе самостоятельно обеспечить соответствие
автоматизированного рабочего места пользователя требованиям оператора ЭП.
3.4.6
Все прямые и косвенные затраты, связанные с получением аккредитации и работой
на ЭП (в том числе расходы на получение электронной подписи, расходы на
получение документов, расходы на приобретение и/или настройку программного
обеспечения и технических средств, расходы, связанные с оплатой услуг оператора
ЭП и иные расходы), возлагаются на участника закупки в полном объеме.
3.4.7
Порядок аккредитации участников закупки на ЭП, а также тарифы для оплаты и
получения доступа к участию в закупке устанавливаются в соответствии с
регламентом ЭП.
3.4.8
Подача заявок производится посредством программно-аппаратных средств ЭП в
виде электронного документа, удостоверенного электронной подписью в
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.
13
 Конкурс в электронной форме
3.4.9
Информация, указанная участниками закупки в специальных электронных формах
на ЭП, имеет преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭП
электронных документах в составе заявки на участие в закупке.
14
 Конкурс в электронной форме
4.
4.1
4.1.1
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ
Общий порядок проведения закупки
Закупка проводится в следующем порядке:
(1)
Официальное размещение извещения и документации о закупке (подраздел
4.2.);
(2)
Разъяснение документации о закупке. Внесение изменений в извещение
и/или документацию о закупке (при необходимости) (подразделы 4.3. – 4.4.);
(3)
Подготовка заявок на участие в закупке (подразделы 4.5. – 4.8.);
(4)
Подача заявок на участие в закупке, в том числе их изменение или отзыв
(подразделы 4.9. – 4.10.);
(5)
Открытие доступа к первым частям заявок на участие в закупке (подраздел
4.11.);
(6)
Рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке. Допуск к участию
в закупке (подраздел 4.12.);
(7)
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в закупке (подраздел 4.13.);
(8)
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке. Выбор победителя и
подведение итогов закупки (подраздел 4.14.);
(9)
Отмена закупки (по решению Заказчика) (подраздел 4.15.);
(10)
Антидемпинговые меры (при необходимости), отстранение участника
(при необходимости), заключение договора, обеспечение исполнения
договора (при необходимости) (подразделы 4.16. – 4.19.).
4.2
Официальное размещение извещения и документации о закупке
4.2.1
Извещение и документация о закупке официально размещены и доступны для
ознакомления в форме электронного документа без взимания платы в любое время с
момента официального размещения извещения.
4.2.2
Извещение и документация о закупке также размещаются на сайте ЭП, указанном в
пп. 3.1. п. 3. информационной карты, в полном объеме, соответствующем
официальному размещению.
4.2.3
Предоставление документации о закупке в печатной форме (на бумажном носителе)
не осуществляется.
4.2.4
В случае возникновения противоречий между текстом извещения и документации о
закупке, размещенных в различных источниках, приоритет отдается извещению и
документации о закупке, размещенным в официальном источнике информации
согласно п. 3. информационной карты.
4.3
4.3.1
Разъяснение документации о закупке
Поставщик (подрядчик, исполнитель), заинтересованный в предмете закупки,
вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений извещения и
документации о закупке.
15
 Конкурс в электронной форме
4.3.2
Запрос разъяснений положений извещения и документации о закупке направляется
посредством программно-аппаратных средств ЭП, с использованием которой
проводится закупка, при условии аккредитации поставщика (подрядчика,
исполнителя) на ЭП. При этом функционал ЭП обеспечивает конфиденциальность
сведений о лице, направившем такой запрос.
4.3.3
В течение 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса Заказчик
осуществляет разъяснения положений извещения и документации о закупке.
Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос
поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в закупке. В разъяснении указывается предмет запроса без указания лица,
направившего такой запрос, а также дата поступления запроса.
4.3.4
Заказчик вправе без получения запросов от участников закупки по собственной
инициативе подготовить и официально разместить разъяснения документации о
закупке.
4.3.5
Даты начала и окончания срока предоставления разъяснений документации о
закупке установлены в соответствии с п. 9. информационной карты.
4.3.6
Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять предмет
закупки и существенные условия проекта договора. При этом участники закупки
обязаны учитывать разъяснения Заказчика при подготовке заявок на участие в
закупке.
4.3.7
В случае получения участником закупки любой иной информации в отношении
условий проводимой закупки в порядке, не предусмотренном настоящим
подразделом, такая информация не считается официальной, и участник закупки не
вправе на нее ссылаться.
4.4
Внесение изменений в извещение и/или документацию о закупке
(при необходимости)
4.4.1
Заказчик вправе по собственной инициативе или в соответствии с запросом
участника закупки принять решение о внесении изменений в извещение,
документацию о закупке.
4.4.2
В течение 3 (Трех) дней с момента принятия решения о внесении изменений и не
позднее дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке такие изменения
размещаются Заказчиком в тех же источниках, что и извещение, и документация о
закупке. При этом размещению подлежит обновленная версия извещения и/или
документации о закупке, а также перечень внесенных изменений в них.
4.5
4.5.1
Общие требования к заявке на участие в закупке
Заказчик осуществляет закупочную деятельность в соответствии с требованиями
Федерального закона № 223-ФЗ. В соответствии с ч. 1. ст. 2. Федерального закона
№ 223-ФЗ Заказчик руководствуется типовым Положением о закупках,
утвержденным Приказом от 17.09.2018 № 248/70-23-139/8/77 «Об утверждении
типового положения о закупках» Департамента городского имущества города
Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной политике, Главного
контрольного управления города Москвы, принятым в качестве Положения о
закупках товаров, работ, услуг АО «ЕЭТП», утвержденного Советом директоров
АО «ЕЭТП» (Протокол № 161 от 27.07.2026) (далее – Положение о закупках).
В соответствии с п. 8.1. раздела 8 типового Положения о закупках при
осуществлении закупочной деятельности Заказчик применяет типовые формы
16
 Конкурс в электронной форме
документов, утвержденные Межведомственной рабочей группой по проверке
обоснованности
заявленных
потребностей,
созданной
Распоряжением
Правительства Москвы от 24.02.2012 № 78-РП, формируемые автоматически
посредством функционала Единой автоматизированной информационной системы
торгов города Москвы и не подлежащие изменению Заказчиком.
На основании вышеизложенного не допускается изменение участниками закупки
проекта договора, а также технического задания, являющегося неотъемлемой частью
такого проекта договора, входящих в состав документации о закупке.
Нарушение участником закупки требований к содержанию проекта договора и/или
технического задания, являющегося неотъемлемой частью такого проекта договора,
входящих в состав документации о закупке, установленных настоящим пунктом,
является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
4.5.2
Участник закупки осуществляет подготовку заявки на участие в закупке в
соответствии с образцами форм, установленными в разд. 7, предоставив полный
комплект документов согласно перечню, определенному в Приложении № 3 к
информационной карте.
4.5.3
Заявка на участие в закупке состоит из 2 (Двух) частей и предложения о цене
договора (единицы товара, работы, услуги), подаваемых одновременно.
Предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги), а также
дополнительное ценовое предложение (при проведении этапа сопоставления
дополнительных ценовых предложений о снижении цены договора) участник
закупки формирует с использованием программно-аппаратных средств ЭП, а также в
соответствии с образцами форм, установленными в разд. 7.
4.5.4
Первая часть заявки на участие в закупке не должна содержать:
(1) сведения об участнике закупки, в том числе наименование участника закупки,
адрес участника закупки, ИНН (для юридического лица); Ф.И.О., паспортные
данные, ИНН (для индивидуального предпринимателя);
(2) иные сведения, идентифицирующие участника закупки (номер контактного
телефона, адрес электронной почты, сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и т.п.);
(3) предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги).
Первая часть заявки на участие в закупке не должна быть подана на брендированных
бланках (фирменных бланках) или содержать логотип и/или иное изображение,
позволяющее идентифицировать участника закупки.
Сведения, указанные в пп. (1)-(3) настоящего пункта, также не должны содержаться
в названии и свойствах документов, поданных в составе первой части заявки на
участие в закупке.
4.5.5
При проведении этапа сопоставления дополнительных ценовых предложений о
снижении цены договора такое предложение подается однократно и в сроки,
установленные извещением и оператором ЭП.
4.5.6
Каждый участник закупки вправе подать только 1 (Одну) заявку на участие в
закупке. При получении 2 (Двух) и более заявок от одного участника закупки в
рамках настоящей закупки все поданные им заявки подлежат отклонению.
17
 Конкурс в электронной форме
4.5.7
Подача заявки на участие в закупке от нескольких юридических лиц (коллективный
участник), выступающих на стороне одного участника закупки, не предусмотрена. В
случае если на стороне участника закупки выступают несколько участников закупки,
Заказчиком принимаются к рассмотрению и оценке документы только участника
закупки, подавшего заявку на участие в закупке.
4.5.8
Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, представляются на
русском языке, за исключением случаев, когда в составе такой заявки
представляются копии документов, выданных участнику закупки третьими лицами
на ином языке: в таком случае копии таких документов могут представляться на
языке оригинала, при условии приложения к ним перевода на русский язык,
заверенного участником закупки. Наличие противоречий между представленным
документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа,
расценивается Заказчиком как предоставление недостоверных информации и
документов в составе заявки на участие в закупке.
4.5.9
Заявка на участие в закупке должна быть действительна в течение срока проведения
закупки до истечения срока, отведенного на заключение договора, но в любом
случае не менее чем в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня окончания срока подачи
заявок на участие в закупке.
4.5.10
Все суммы денежных средств в заявке на участие в закупке должны быть выражены
в валюте, установленной в пп. 5.1. п. 5. информационной карты. Исключением из
этого требования могут быть документы, оригиналы которых выданы участнику
закупки третьими лицами, с выражением сумм денежных средств в иных валютах. В
этом случае указанные документы могут быть представлены в валюте оригинала при
условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих
сумм в требуемую валюту согласно пп. 5.1. п. 5. информационной карты, исходя из
официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской
Федерации, с указанием такого курса и даты его установления в соответствии с датой
выдачи документа.
4.5.11
Документы в составе заявки на участие в закупке представляются исключительно в
форме электронных документов. Все документы, в том числе формы, входящие в
состав такой заявки, должны быть представлены участником закупки с
использованием программно-аппаратных средств ЭП в доступном для прочтения
формате, соответствующем требованиям ЭП, и подписаны электронной подписью
лица, которое является уполномоченным представителем участника закупки, и
полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав заявки на
участие в закупке.
4.5.12
Рекомендации по формированию заявки на участие в закупке:
(1)
предпочтительный формат электронных документов Microsoft Word
(расширение *.doc/docx);
(2)
каждый документ следует размещать в отдельном файле;
(3)
наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием
документа, с учетом требований, установленных в п. 4.5.4. Для документов в
отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке в части опыта участника закупки в сфере закупки – наименование
файлов в соответствии с наименованием или содержанием документов, а
также формирование папки/архива, содержащего договор (контракт) и иные
приложенные к нему документы, такие как дополнительные соглашения/
18
 Конкурс в электронной форме
заявки/ приложения/ спецификации/ отчеты/ универсальные передаточные
документы/ акты/ товарные накладные и иные документы,
предусмотренные такими договорами (контрактами);
(4)
нумерация файлов согласно описи, представленной в составе заявки на
участие в закупке.
4.5.13
Нарушение участником закупки требований к составу, содержанию и порядку
оформления заявки на участие в закупке, установленных настоящим подразделом,
но за исключением рекомендаций, предусмотренных п. 4.5.12, является основанием
для отказа в допуске к участию в закупке.
4.5.14
В случае выявления разночтений в заявке на участие в закупке Заказчик
руководствуется следующими правилами:
(1)
информация, указанная участниками закупки в специальных электронных
формах на ЭП, имеет преимущество перед сведениями, указанными в
загруженных на ЭП электронных документах в составе заявки на участие в
закупке;
(2)
при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой,
указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;
(3)
при наличии разночтений между итоговым предложением о цене договора,
указанном в заявке на участие в закупке, и ценой, получаемой путем
суммирования итоговых цен по каждой строке, к рассмотрению, оценке и
сопоставлению принимается итоговое предложение о цене договора,
указанное в такой заявке;
(4)
при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество к
рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается итоговая цена,
указанная в заявке на участие в закупке;
(5)
при наличии ошибок в расчете итогового предложения о цене договора в
части вычисления суммы НДС, а также суммирования цен без НДС и суммы
НДС, к рассмотрению, оценке и сопоставлению принимается итоговое
предложение о цене договора, включающее в себя все налоги в соответствии
с нормами законодательства Российской Федерации.
4.6
Требования к описанию товаров, работ, услуг
4.6.1
Описание товаров, работ, услуг (далее – объект закупки) должно быть подготовлено
участником закупки в соответствии с требованиями пп. 6.2. п. 6. информационной
карты.
4.6.2
При описании объекта закупки участник закупки обязан подтвердить соответствие
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям
документации о закупке в отношении всех показателей, которые в ней установлены.
4.6.3
При описании объекта закупки участником закупки должны указываться точные,
конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования
показатели, за исключением случаев, когда допускается представление описания в
ином порядке в соответствии с требованиями к товарам, работам, услугам (разд. 9) и
настоящим подразделом.
19
 Конкурс в электронной форме
4.6.4
В случае если в разд. 9 указаны товарные знаки, знаки обслуживания, патенты,
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения
товара или наименование производителя, сопровождаемые словами «или
эквивалент», участник закупки при описании товара обязан подтвердить
соответствие предлагаемого товара показателям эквивалентности, установленным в
документации о закупке.
4.6.5
При описании объекта закупки участник закупки должен использовать
общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и требованиями настоящей
документации о закупке.
4.6.6
Нарушение участником закупки требований к описанию объекта закупки,
установленных настоящим подразделом и пп. 6.2. п. 6. информационной карты,
является основанием для отказа в допуске к участию в закупке.
4.7
Начальная (максимальная) цена договора, либо формула цены и
максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара,
работы, услуги и максимальное значение цены договора
4.7.1
Начальная (максимальная) цена договора либо формула цены и максимальное
значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное
значение цены договора указываются в извещении и в п. 5 информационной карты.
4.7.2
Максимальное значение цены договора применяется Заказчиком при проведении
закупки с целью заключения рамочного договора в соответствии с п. 1. ст. 429.1
Гражданского Кодекса Российской Федерации, в связи с невозможностью
определения точного объема заказываемых товаров, работ, услуг, и не подлежит
изменению участником закупки в составе заявки на участие в закупке. В случае
изменения участником закупки максимального значения цены договора в составе
заявки на участие в закупке, такая заявка на участие в закупке признается
несоответствующей требованиям настоящей документации о закупке, что влечет за
собой отказ в допуске к участию в закупке.
4.7.3
Итоговая цена заявки на участие в закупке должна включать в себя информацию о
расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и иных
обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами
законодательства Российской Федерации, а также все иные расходы согласно
требованиям к закупаемым товарам, работам, услугам и проекту договора (разд. 8 и
разд. 9).
4.7.4
Заявка на участие в закупке с ценой договора, превышающей начальную
(максимальную) цену договора или максимальное значение цены договора,
признается несоответствующей требованиям настоящей документации о закупке,
что влечет за собой отказ в допуске к участию в закупке.
4.7.5
Заявка на участие в закупке с суммой цен единиц товаров, работ, услуг,
превышающей начальную (максимальную) сумму цен единиц товаров, работ, услуг,
признается несоответствующей требованиям настоящей документации о закупке,
что влечет за собой отказ в допуске к участию в закупке.
4.7.6
Заявка на участие в закупке с ценой единицы товара, работы, услуги, превышающей
начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, признается
несоответствующей требованиям настоящей документации о закупке, что влечет за
собой отказ в допуске к участию в закупке.
20
 Конкурс в электронной форме
4.7.7
Заявка на участие в закупке с ценой договора, ценой единицы товара, работы, услуги
и /или суммой цен единиц товаров, работ, услуг равной или меньше нуля признается
несоответствующей требованиям настоящей документации о закупке, что влечет за
собой отказ в допуске к участию в закупке.
4.7.8
При оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке используется предложение
о цене договора (единицы товара, работы, услуги), которое подано участником
закупки в составе заявки на участие в закупке вне зависимости от применяемой
системы налогообложения (общей или упрощенной).
4.8
Обеспечение заявки на участие в закупке
4.8.1
Участник закупки должен в срок не позднее момента окончания подачи заявок на
участие в закупке предоставить обеспечение заявки на участие в закупке в форме и в
размере, указанных в пп.пп. 13.1. – 13.2. информационной карты, если такое
требование установлено в извещении и п. 13. информационной карты.
4.8.2
Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере
распространяется на всех участников закупки.
4.8.3
Обеспечение заявки на участие в закупке может быть предоставлено:
(1)
в виде независимой гарантии в соответствии с ч. 14.1. ст. 3.4. Федерального
закона № 223-ФЗ, с учетом ч. 32. ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ;
(2)
путем внесения денежных средств на специальный банковский счет в
соответствии с ч. 13 ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником
закупки.
4.8.3.1.
При выборе участником закупки способа обеспечения заявки на участие в закупке
путем внесения денежных средств на специальный банковский счет:

4.8.3.2.
При выборе участником закупки способа обеспечения заявки на участие в закупке
путем предоставления независимой гарантии:

4.8.4
денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в
закупке, вносятся участником закупки на специальный счет, открытый таким
участником в банке, включенном в перечень, определенный Правительством
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке, должна соответствовать требованиям, установленным в
соответствии с ч. 14.1. ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, с учетом ч. 32.
ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.
Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве
обеспечения заявки на участие в закупке, перечисляются банком на счет Заказчика,
указанный в пп. 13.3. п. 13. информационной карты, или Заказчиком предъявляется
требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения заявки на участие в закупке, в следующих случаях:
(1)
уклонения или отказа участника закупки от заключения договора с
Заказчиком по результатам настоящей закупки;
21
 Конкурс в электронной форме
(2)
непредоставления Заказчику до заключения договора обеспечения
исполнения договора (в случае если в извещении и документации о закупке
было установлено требование обеспечения исполнения договора и срок его
предоставления до заключения договора в п. 21. информационной карты);
(3)
предоставления Заказчику с нарушением условий, установленных в
извещении и документации о закупке, до заключения договора обеспечения
исполнения договора (в случае если в извещении и документации о закупке
было установлено требование обеспечения исполнения договора и срок его
предоставления до заключения договора в п. 21. информационной карты).
4.8.5
При наступлении случая, указанного в п. 4.8.4., Заказчик уведомляет участника
закупки об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки
на участие в закупке, в пользу Заказчика или предъявляет требование об уплате
денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной таким участником в
качестве обеспечения заявки на участие в закупке.
4.8.6
Обеспечение заявки на участие в закупке возвращается в срок не более 5 (Пяти)
рабочих дней со дня:
4.8.7
(1)
принятия решения об отмене закупки – всем участникам закупки, подавшим
заявки на участие в закупке;
(2)
поступления уведомления об отзыве заявки на участие в закупке в случаях,
когда такой отзыв допускается извещением и документацией о закупке и
осуществлен в установленные в извещении и документации о закупке сроки
– участнику закупки, отозвавшему заявку на участие в закупке;
(3)
официального размещения протокола рассмотрения заявок на участие в
закупке (при условии его оформления) – участникам закупки, которые не
были допущены к участию в закупке;
(4)
официального размещения протокола подведения итогов закупки – всем
участникам закупки, кроме победителя закупки и участника, заявке на
участие в закупке которого был присвоен второй номер;
(5)
заключения договора по результатам закупки – победителю закупки, с
которым заключен договор, и участнику, заявке на участие в закупке
которого был присвоен второй номер;
(6)
признания закупки несостоявшейся – участнику, которому обеспечение не
было возвращено по иным основаниям.
В случае поступления жалобы на действия (бездействие) Заказчика, ЗК, ЭП срок,
начиная с которого участник получает возможность возврата ему обеспечения,
переносится на количество дней рассмотрения жалобы до получения решения о
результатах рассмотрения такой жалобы.
4.9
4.9.1
Подача заявок на участие в закупке
Подача заявки на участие в закупке означает, что участник закупки изучил
Положение о закупках, извещение, настоящую документацию о закупке (включая
все приложения), а также изменения и разъяснения к ним, и безоговорочно согласен
с условиями участия в закупке, содержащимися в извещении и в документации о
закупке.
22
 Конкурс в электронной форме
4.9.2
Участник закупки вправе подать заявку на участие в закупке в любое время, начиная
со дня официального размещения извещения и до установленных в п. 10.
информационной карты даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в
закупке. После окончания срока подачи заявок такие заявки на участие в закупке не
принимаются.
4.9.3
Заявка на участие в закупке подается в форме электронного документа на ЭП,
удостоверенного электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени участника закупки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявки в печатном виде (на бумажном
носителе) не допускается. Первая и вторая части заявки на участие в закупке и
предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги) подаются
участником закупки одновременно с использованием программно-аппаратных
средств ЭП.
4.9.4
Порядок подачи заявки на участие в закупке определяется регламентом и
функционалом ЭП, в том числе:
(1)
подача заявки на участие в закупке допускается только для участников
закупки, предоставивших надлежащее обеспечение заявки на участие в
закупке в соответствии с условиями подраздела 4.8., если такое требование
установлено в извещении и п. 13. информационной карты;
(2)
в случае если регламентом ЭП предусмотрено направление в составе заявки
на участие в закупке информации и документов, представленных в момент
аккредитации на ЭП, участник закупки обязан обеспечить актуальность
направляемых информации и документов.
4.10
Изменение или отзыв заявки на участие в закупке
4.10.1
Участник закупки вправе изменить, в том числе подавать повторно или отозвать
ранее поданную заявку на участие в закупке в любое время до установленных в
п. 10. информационной карты даты и времени окончания срока подачи заявок на
участие в закупке.
4.10.2
Порядок изменения и отзыва заявки на участие в закупке определяется регламентом
и функционалом ЭП.
4.11
Открытие доступа к первым частям заявок на участие в закупке
4.11.1
Открытие доступа к первым частям заявок на участие в закупке осуществляется
одновременно в отношении всех заявок, поданных по окончании срока подачи таких
заявок, установленного в п. 10. информационной карты, и не позднее дня,
следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
4.11.2
Открытие доступа к первым частям заявок на участие в закупке не является
публичной процедурой и осуществляется автоматически путем направления
оператором ЭП с использованием программно-аппаратных средств ЭП Заказчику
первых частей заявок на участие в закупке, заседание ЗК при этом не проводится.
Заказчику посредством программно-аппаратных средств ЭП предоставляется доступ
одновременно ко всем поданным первым частям заявок на участие в закупке. При
этом оператор ЭП обеспечивает конфиденциальность сведений о наименовании
участников закупки, в том числе сведений, указанных в сертификатах ключей
электронных подписей, которыми подписаны заявки на участие в закупке и
входящие в них электронные документы.
23
 Конкурс в электронной форме
4.11.3
По результатам открытия доступа к поданным первым частям заявок на участие в
закупке такая закупка признается несостоявшейся в случаях, если не подано ни
одной заявки на участие в закупке или по окончании срока подачи заявок на участие
в закупке подана только одна заявка на участие в закупке, при этом в протокол
рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке вносится соответствующая
информация.
4.11.4
В случае если закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что до окончания
срока подачи заявок на участие в закупке была подана только 1 (Одна) заявка на
участие в закупке, дальнейшее проведение закупки обеспечивается оператором ЭП в
общем порядке, предусмотренном п. 4.1.1., с учетом особенностей,
предусмотренных регламентом ЭП.
4.12
Рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке. Допуск к
участию в закупке
4.12.1
Рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке осуществляется в сроки,
установленные п. 15. информационной карты.
4.12.2
В рамках рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке ЗК принимает
решение о признании заявок на участие в закупке соответствующими либо
несоответствующими требованиям документации о закупке.
4.12.3
Участники закупки, первые части заявок на участие в закупке которых признаны
соответствующими требованиям документации о закупке, допускаются к участию в
закупке. Участники закупки, первые части заявок на участие в закупке которых
признаны несоответствующими требованиям документации о закупке, не
допускаются к участию в закупке.
4.12.4
Рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке производится ЗК только на
основании анализа представленных в составе первых частей заявок на участие в
закупке информации и документов.
4.12.5
В ходе рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке ЗК вправе проверить
актуальность и достоверность предоставленных в составе первой части заявки на
участие в закупке информации и документов путем использования официальных
сервисов органов государственной власти или иным законным способом.
4.12.6
Участники закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или
присутствовать при рассмотрении заявок на участие в закупке, а также вступать в
контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок на участие в закупке. Любые
попытки участников закупки повлиять на ЗК при рассмотрении заявок на участие в
закупке, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Заказчиком, служат
основанием для отстранения участника от его дальнейшего участия в закупке
(подраздел 4.17.).
4.12.7
В ходе проведения рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке ЗК в
отношении каждой поступившей первой части заявки на участие в закупке
осуществляет следующие действия:
(1)
проверку состава, содержания первой части заявки на участие в закупке на
соответствие требованиям подраздела 4.5.;
(2)
проверку соблюдения порядка описания товаров, работ, услуг,
предлагаемых к поставке, выполнению, оказанию в составе заявки на участие в
24
 Конкурс в электронной форме
закупке, на соответствие требованиям, установленным в подразделе 4.6. и пп. 6.2.
п. 6. информационной карты;
(3)
проверку соответствия предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям,
установленным в разделах 8 и 9, а также в п. 6. информационной карты, включая
пп.пп. 6.1. – 6.4.;
(4)
проверку соответствия предлагаемых условий исполнения договора
требованиям, установленным в разделах 8 и 9, а также в п. 4. информационной карты,
включая пп.пп. 4.1. – 4.5.;
(5)
4.12.8
принятие решения о допуске или об отказе в допуске к участию в закупке.
ЗК отклоняет первую часть заявки участника закупки по следующим основаниям:
(1)
непредставление в составе первой части заявки на участие в закупке
информации и документов, предусмотренных Приложением № 3 к информационной
карте;
(2)
нарушение требований подраздела 4.5. к содержанию и составу заявки на
участие в закупке;
(3)
нарушение требований, установленных в подразделе 4.6 и пп. 6.2. п. 6.
информационной карты к описанию товаров, работ, услуг в составе заявки на
участие в закупке;
(4)
несоответствие предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям,
установленным в разделах 8 и 9, а также в п. 6. информационной карты, включая
пп.пп. 6.1. – 6.4.;
(5)
несоответствие предлагаемых условий исполнения договора требованиям,
установленным в разделах 8 и 9, а также в п. 4. информационной карты, включая
пп.пп. 4.1. – 4.5.;
(6)
наличие в составе первой части заявки на участие в закупке недостоверных
информации и документов.
4.12.9
В ходе рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке проводится
заседание ЗК, итоги которого оформляются протоколом рассмотрения первых
частей заявок на участие в закупке.
4.12.10
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке такая
закупка признается несостоявшейся при принятии ЗК одного из следующих
решений, о чем в протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке
вносится соответствующая информация:
4.12.11
(1)
об отклонении всех первых частей заявок на участие в закупке, поданных
участниками закупки;
(2)
о допуске к участию в закупке первой части заявки на участие в закупке
только
1 (Одного) участника закупки.
Любой участник закупки после официального размещения протокола рассмотрения
первых частей заявок на участие в закупке вправе направить Заказчику запрос о
разъяснении результатов рассмотрения своей первой части заявки. Заказчик в
течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан
25
 Конкурс в электронной форме
предоставить такому участнику соответствующие разъяснения. В отношении иных
участников разъяснения результатов рассмотрения заявок не предоставляются.
4.13
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в закупке и
предложений о цене договора (единицы товара, работы, услуги),
дополнительных ценовых предложений
4.13.1
После официального размещения протокола рассмотрения первых частей заявок на
участие в закупке оператор ЭП открывает доступ Заказчику ко вторым частям заявок
на участие в закупке участников, а также предложениям о цене договора (единицы
товара, работы, услуги), дополнительным ценовым предложениям (при проведении
этапа сопоставления дополнительных ценовых предложений о снижении цены
договора) участников закупки, чьи заявки на участие в закупке не были отклонены
по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке. Вторые
части заявок на участие в закупке участников, чьи первые части заявок на участие в
закупке были отклонены от участия в закупке, остаются конфиденциальными,
оператор ЭП не открывает Заказчику доступ к таким вторым частям.
4.13.2
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в закупке, а также предложений о
цене договора (единицы товара, работы, услуги), дополнительных ценовых
предложений осуществляется в сроки, установленные извещением и п. 16.
информационной карты.
4.13.3
В рамках рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, а также
предложений о цене договора (единицы товара, работы, услуги), дополнительных
ценовых предложений ЗК принимает решение:

о признании участников соответствующими либо несоответствующими
требованиям документации о закупке;

о признании предложений о цене договора (единицы товара, работы, услуги),
дополнительных ценовых предложений соответствующими либо
несоответствующими требованиям документации о закупке.
4.13.4
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в закупке, а также предложений о
цене договора (единицы товара, работы, услуги), дополнительных ценовых
предложений производится ЗК только на основании анализа представленных в
составе вторых частей заявок на участие в закупке и предложений о цене договора
(единицы товара, работы, услуги), дополнительных ценовых предложений
информации и документов.
4.13.5
В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, а также
предложений о цене договора (единицы товара, работы, услуги), дополнительных
ценовых предложений ЗК вправе проверить актуальность и достоверность
предоставленных в составе заявки на участие в закупке и предложений о цене
договора (единицы товара, работы, услуги), дополнительных ценовых предложений
информации и документов путем использования официальных сервисов органов
государственной власти или иным законным способом.
4.13.6
Участники закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или
присутствовать при рассмотрении заявок на участие в закупке, а также предложений
о цене договора (единицы товара, работы, услуги), дополнительных ценовых
предложений, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу
заявок на участие в закупке и предложений о цене договора (единицы товара,
работы, услуги), дополнительных ценовых предложений. Любые попытки
26
 Конкурс в электронной форме
участников закупки повлиять на ЗК при рассмотрении заявок на участие в закупке и
предложений о цене договора (единицы товара, работы, услуги), дополнительных
ценовых предложений, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное
Заказчиком, служат основанием для отстранения участника от его дальнейшего
участия в закупке (подраздел 4.17.).
4.13.7
4.13.8
4.13.9
В ходе проведения рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, а также
предложений о цене договора (единицы товара, работы, услуги), дополнительных
ценовых предложений, ЗК в отношении каждой поступившей второй части заявки на
участие в закупке и каждого предложения о цене договора (единицы товара, работы,
услуги), дополнительного ценового предложения осуществляет следующие
действия:
(1)
проверку состава, содержания второй части заявки на участие в закупке на
соответствие требованиям подраздела 4.5.;
(2)
проверку участника закупки на соответствие требованиям, установленным в
разд. 5 и п. 7. информационной карты, включая пп.пп. 7.1. – 7.3.;
(3)
проверку предложения о цене договора (единицы товара, работы, услуги),
дополнительного ценового предложения на предмет их соответствия
требованиям, установленным в подразделе 4.7. и пп. 5.4. п. 5.
информационной карты;
(4)
принятие решения о соответствии или несоответствии участников закупки
требованиям документации о закупке;
(5)
принятие решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке.
ЗК отклоняет заявку участника закупки по следующим основаниям:
(1)
непредставление в составе второй части заявки на участие в закупке
информации и документов, предусмотренных Приложением № 3 к
информационной карте;
(2)
нарушение требований подраздела 4.5. к содержанию и составу второй
части заявки на участие в закупке;
(3)
несоответствие участника закупки требованиям, установленным в разд. 5 и
п.7. информационной карты, включая пп.пп. 7.1. – 7.3.;
(4)
несоответствие предложения о цене договора (единицы товара, работы,
услуги), дополнительного ценового предложения требованиям подраздела
4.7. и пп. 5.4. п. 5. информационной карты;
(5)
наличие в составе второй части заявки на участие в закупке недостоверных
информации и документов;
(6)
наличие в предложении о цене договора (единицы товара, работы, услуги),
дополнительном ценовом предложении недостоверных сведений.
В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, а также
предложений о цене договора (единицы товара, работы, услуги), дополнительных
ценовых предложений проводится заседание ЗК, итоги которого оформляются
протоколом рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке и предложений
о цене договора (единицы товара, работы, услуги), дополнительных ценовых
предложений.
27
 Конкурс в электронной форме
4.13.10
По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке, а также
предложений о цене договора (единицы товара, работы, услуги), дополнительных
ценовых предложений закупка признается несостоявшейся при принятии ЗК одного
из следующих решений, о чем в протокол рассмотрения вторых частей заявок на
участие в закупке и предложений о цене договора (единицы товара, работы, услуги),
дополнительных ценовых предложений (при наличии) вносится соответствующая
информация:
(1)
об отклонении всех вторых частей заявок на участие в закупке и
предложений о цене договора (единицы товара, работы, услуги),
дополнительных ценовых предложений (при наличии), поданных
участниками закупки;
(2)
о допуске к участию в закупке второй части заявки на участие в закупке и
предложения о цене договора (единицы товара, работы, услуги),
дополнительного ценового предложения (при наличии) только 1 (Одного)
участника закупки.
4.13.11
Протокол рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке и предложений о
цене договора (единицы товара, работы, услуги), дополнительных ценовых
предложений (при наличии) официально размещается в срок не позднее 3 (Трех)
дней со дня подписания такого протокола.
4.13.12
Любой участник закупки после официального размещения протокола рассмотрения
вторых частей заявок на участие в закупке и предложений о цене договора (единицы
товара, работы, услуги), дополнительных ценовых предложений вправе направить
Заказчику запрос о разъяснении результатов рассмотрения своей заявки на участие в
закупке. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления такого
запроса обязан предоставить такому участнику соответствующие разъяснения. В
отношении иных участников разъяснения результатов рассмотрения заявок на
участие в закупке не предоставляются.
4.13.13
Этап сопоставления дополнительных ценовых предложений проводится с
использованием функционала ЭП и при условии указания о его проведении в
пп. 17.3. п. 17. информационной карты.
4.13.14
В рамках проведения этапа сопоставления дополнительных ценовых предложений
участникам закупки предоставляется возможность добровольно повысить
предпочтительность своих ранее поданных предложений о цене договора (единицы
товара, работы, услуги) путем снижения своего первоначального предложения о
цене договора (единицы товара, работы, услуги). Снижение первоначального
предложения о цене договора (единицы товара, работы, услуги) не должно повлечь
за собой изменение иных предложений и условий, изложенных в заявке на участие в
закупке.
4.13.15
Этап сопоставления дополнительных ценовых предложений проводится
однократно, и участники, допущенные до участия в закупке, могут подать
дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже первоначального
предложения о цене договора (единицы товара, работы, услуги), поданного
участником одновременно с заявкой на участие в закупке.
4.13.16
Дата проведения этапа сопоставления дополнительных ценовых предложений
указывается Заказчиком в информационной карте, время проведения этапа
определяется оператором ЭП в соответствии с регламентом ЭП. Оператор ЭП
информирует о времени проведения такого этапа, о наименьшем предложении о
28
 Конкурс в электронной форме
цене договора (единицы товара, работы, услуги) из всех полученных и допущенных
заявок участников закупок. Продолжительность приема дополнительных ценовых
предложений составляет 3 (Три) часа.
4.13.17
Этап сопоставления дополнительных ценовых предложений не проводится, когда
цена заявки участника закупки не может быть ниже размеров тарифов, ценовых
ставок (в том числе ставки величины страховой премии), определяемых
требованиями законодательства Российской Федерации.
4.13.18
Участник закупки имеет право не подавать дополнительное ценовое предложение,
при этом на этапе подведения итогов закупки его заявка остается действующей с
предложением о цене договора (единицы товара, работы, услуги), указанным при
подаче такой заявки.
4.13.19
При проведении этапа сопоставления дополнительных ценовых предложений о
снижении цены договора отдельное заседание ЗК не проводится, информация о
дополнительных ценовых предложениях указывается в протоколе, формируемом
оператором ЭП, и размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через 3 (Три) дня
со дня подписания указанного протокола.
4.14
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке. Выбор
победителя и подведение итогов закупки
4.14.1
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке осуществляется после
официального размещения протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие
в закупке и предложений о цене договора (единицы товара, работы, услуги),
дополнительных ценовых предложений (при наличии) участников закупки, чьи
заявки на участие в закупке были допущены к участию в закупке.
4.14.2
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке осуществляются в соответствии
с критериями оценки (включая подкритерии оценки, а также содержание и
значимость (вес) каждого критерия / подкритерия оценки) и в порядке,
установленными в Приложении № 2 к информационной карте. Применение иного
порядка и/или критериев оценки, кроме предусмотренных в документации о закупке,
не допускается.
4.14.3
В рамках оценки и сопоставления заявок на участие в закупке ЗК осуществляет
выявление среди допущенных участников закупки победителя закупки. В целях
определения победителя осуществляется ранжирование заявок на участие в закупке
по степени предпочтительности представленных предложений.
4.14.4
Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке производится ЗК только на
основании анализа представленных в составе заявок на участие в закупке
информации и документов.
4.14.5
Участники закупки не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или
присутствовать при оценке и сопоставлении заявок на участие в закупке, а также
вступать в контакты с лицами, выполняющими экспертизу заявок на участие в
закупке. Любые попытки участников закупки повлиять на ЗК при оценке и
сопоставлении заявок на участие в закупке, а также оказать давление на любое лицо,
привлеченное Заказчиком, служат основанием для отстранения участника от его
дальнейшего участия в закупке (подраздел 4.17.).
4.14.6
ЗК на основании критериев оценки (включая подкритерии оценки, а также
содержание и значимость (вес) каждого критерия / подкритерия оценки) и в порядке,
установленных в Приложении № 2 к информационной карте, присваивает
29
 Конкурс в электронной форме
участникам закупки, заявки на участие в закупке которых были признаны
соответствующими требованиям документации о закупке, места, начиная с первого.
Первый номер присваивается заявке участника закупки, которая содержит наиболее
предпочтительное для Заказчика предложение и набрала наибольший итоговый
рейтинг в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке, указанными в документации о закупке. Присвоение последующих
номеров осуществляется ЗК по мере уменьшения степени предпочтительности
представленных участниками закупки предложений. В случае если нескольким
заявкам на участие в закупке были присвоены одинаковые итоговые рейтинги,
победителем закупки признается участник закупки, предложивший наименьшую
цену договора (цену единицы товара, работы, услуги). В случае если несколько
заявок на участие в закупке имеют одинаковую цену договора (цену единицы товара,
работы, услуги) и получили одинаковый итоговый рейтинг, победителем закупки
признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого была подана
ранее.
4.14.7
Подведение итогов закупки проводится в сроки, установленные извещением и п. 18.
информационной карты.
4.14.8
По итогам проведения оценки и сопоставления заявок на участие в закупке ЗК
принимает решение о выборе победителя путем оформления протокола подведения
итогов закупки (итогового протокола).
4.14.9
Любой участник закупки после официального размещения протокола подведения
итогов закупки (итогового протокола) вправе направить Заказчику запрос о
разъяснении результатов оценки и сопоставления относительно своей заявки.
Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления такого запроса вправе
предоставить такому участнику соответствующие разъяснения. В отношении иных
участников закупки разъяснения результатов оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке не предоставляются.
4.15
Отмена закупки (по решению Заказчика)
4.15.1
Заказчик вправе принять решение об отмене закупки в любой момент до
наступления времени и даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
4.15.2
Решение об отмене закупки включает в себя основание для принятия решения в
соответствии с нормами Положения о закупках и оформляется в виде извещения об
отмене закупки, подписываемого руководителем Заказчика либо иным
уполномоченным им лицом.
4.15.3
Извещение об отмене закупки официально размещается в день принятия такого
решения, но не позднее наступления времени и даты окончания срока подачи заявок
на участие в закупке, в источниках, в которых было официально размещено
извещение.
4.15.4
Решение об отмене закупки может быть принято в любое время после наступления
времени и даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке и до заключения
договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных
соответствующим документом и влияющих на целесообразность закупки.
4.15.5
Заказчик, отказавшийся от проведения закупки с соблюдением требований,
установленных настоящим подразделом, не несет ответственности за причиненные
участникам закупки убытки.
30
 Конкурс в электронной форме
4.16
4.16.1
Антидемпинговые меры при проведении закупки
В случае если участником закупки, с которым заключается договор, предложено
снижение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги или
суммы таких цен на 25% (Двадцать пять процентов) и более, договор с таким
участником заключается только после предоставления им до момента заключения
договора информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с
одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения
договора в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации о
закупке, если такое обеспечение предусмотрено, или предоставления обеспечения
исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения
исполнения договора, указанный в документации о закупке, если такое обеспечение
предусмотрено, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена
выплата аванса).
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, или в реестре договоров,
заключенных заказчиками в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, и
подтверждающая исполнение таким участником в течение 3 (Трех) лет до даты
подачи заявки на участие в закупке 3 (Трех) договоров (контрактов) (с учетом
правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней). При этом цена одного из таких договоров (контрактов) должна
составлять не менее чем 20% (Двадцать процентов) максимального значения цены
договора.
4.16.2
В случае невыполнения участником закупки, с которым заключается договор,
требований, установленных настоящим подразделом, такой участник закупки
признается уклонившимся от заключения договора.
4.17
4.17.1
Отстранение участника закупки (при необходимости)
В любой момент вплоть до подписания договора ЗК обязана отстранить участника от
дальнейшего участия в закупке в случаях:
(1)
обнаружения недостоверных информации и документов в заявке на участие
в закупке, существенных для допуска такого участника к закупке или для
оценки его заявки на участие в закупке, при наличии документального
подтверждения их недостоверности;
(2)
подкрепленного документами факта давления таким участником на члена
ЗК, эксперта, руководителя Заказчика.
4.17.2
Решение об отстранении участника оформляется протоколом заседания ЗК, который
официально размещается Заказчиком в срок не позднее 3 (Трех) дней со дня
принятия решения об отстранении участника.
4.17.3
Закупка признается несостоявшейся при принятии ЗК одного из следующих
решений, о чем в протокол вносится соответствующая информация:
(1)
об отстранении всех участников закупки (в том числе допущенных) от
участия в закупке;
(2)
об отстранении всех, кроме 1 (Одного) участника
соответствующего требованиям документации о закупке.
закупки,
31
 Конкурс в электронной форме
4.17.4
Последствия признания закупки несостоявшейся по указанным основаниям
установлены в Положении о закупках.
4.18
Заключение договора
4.18.1
Договор по результатам настоящей закупки заключается не ранее чем через 10 дней
и не позднее чем через 20 дней со дня официального размещения протокола по
итогам закупки (итоговый протокол), с учетом особенностей, предусмотренных
документацией о закупке.
4.18.2
Договор по результатам настоящей закупки заключается с использованием
программно-аппаратных средств ЭП и должен быть подписан электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, с
которым заключается договор, и Заказчика.
4.18.3
Порядок заключения и исполнения договора, заключаемого по итогам закупки,
регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупках.
4.18.4
В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, указаниями собственника, учредителя, иных органов
управления Заказчика либо особенностями заключаемого договора для его
заключения необходимо получение предварительного согласия (одобрения,
согласования) или соблюдение иных корпоративных требований, или в случае
обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, ЗК,
оператора ЭП, договор заключается в срок не позднее чем через 5 (Пять) дней со дня
указанного одобрения (согласования) или со дня вынесения решения
антимонопольного органа.
4.18.5
В случае если документ, подтверждающий специальную правоспособность и
необходимый для осуществления видов деятельности, предусмотренных договором,
закончил свое действие до момента заключения договора, договор с участником
закупки заключается только после предоставления им действующего
разрешительного документа или иного документа, подтверждающего право такого
участника закупки на осуществление видов деятельности по предмету договора. При
этом такой документ должен быть предоставлен в течение установленного п. 4.18.13.
срока.
4.18.6
В случае если в п. 21. информационной карты установлено требование о
предоставлении обеспечения исполнения договора, договор по итогам закупки
заключается только после предоставления участником закупки, с которым
заключается договор, такого обеспечения в размере, порядке и форме,
предусмотренными подразделом 4.19. и пп.пп. 21.1. – 21.4. п. 21. информационной
карты.
4.18.7
В случае если при проведении закупки участником закупки, с которым заключается
договор,
должны
быть
выполнены
антидемпинговые
мероприятия,
предусмотренные подразделом 4.16., договор по итогам закупки заключается только
при условии выполнения таким участником закупки вышеуказанных мероприятий и
их надлежащего (документального) подтверждения.
4.18.8
В случае если при проведении закупки на положения извещения и/или документации
о закупке или на действия (бездействие) Заказчика, ЗК, оператора ЭП была подана
жалоба, срок заключения договора продляется на срок рассмотрения жалобы.
4.18.9
При проведении настоящей закупки преддоговорные переговоры не проводятся.
32
 Конкурс в электронной форме
4.18.10
4.18.11
Проект договора, заключаемого по результатам настоящей закупки, формируется
Заказчиком путем включения в проект договора, размещенного в составе
документации о закупке:
(1)
условий исполнения договора, предложенных участником закупки, с
которым заключается договор, при этом указание страны происхождения
поставляемого товара осуществляется на основании информации и
документов, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной
участником закупки, с которым заключается договор;
(2)
реквизитов, контактной информации участника закупки, с которым
заключается договор.
В случае наличия разногласий по проекту договора в части условий исполнения
договора, предложенных участником закупки в составе заявки на участие в закупке,
с которым заключается договор, и/или реквизитов, контактов участника закупки, с
которым заключается договор, участник закупки составляет протокол разногласий с
указанием замечаний к положениям проекта договора. Протокол разногласий
направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств ЭП.
Заказчик осуществляет рассмотрение полученного протокола разногласий и
направляет участнику закупки доработанный проект договора либо повторно
направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.
По иным основаниям разногласия по проекту договора не допускаются. В случае
изменения участником закупки проекта договора в составе заявки на участие в
закупке, такая заявка на участие в закупке признается несоответствующей
требованиям настоящей документации о закупке, что влечет за собой отказ в допуске
к участию в закупке.
4.18.12
4.18.13
Проект договора, заключаемого по результатам настоящей закупки, направляется
Заказчиком в адрес участника закупки, с которым заключается договор, с
использованием программно-аппаратных средств ЭП в течение 3 (Трех) рабочих
дней со дня:
(1)
официального размещения протокола по итогам закупки (итоговый
протокол);
(2)
поступления участнику закупки, заявке на участие в закупке которого
присвоено второе место в итоговом ранжировании, уведомления об
официальном размещении протокола об отстранении победителя закупки в
случаях, предусмотренных подразделом 4.17.;
(3)
поступления участнику закупки, заявке на участие в закупке которого
присвоено второе место в итоговом ранжировании, уведомления об
официальном размещении протокола об уклонении победителя закупки от
заключения договора.
В течение 5 (Пяти) дней со дня направления Заказчиком с использованием
программно-аппаратных средств ЭП проекта договора участник закупки, с которым
заключается договор, обязан подписать усиленной электронной подписью
указанный
проект
договора,
разместить
документ,
подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения договора, если такое требование
установлено в п. 21. информационной карты, а также документы во исполнение
требований, предусмотренных подразделом 4.16. (при соответствии указанным
33
 Конкурс в электронной форме
условиям), либо в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному
Заказчиком, такой участник закупки составляет протокол разногласий в
соответствии с требованиями п. 4.18.11.
4.18.14
Заключение договора в электронной форме, обмен документами для заключения
договора или в процессе заключения договора осуществляется в соответствии с
регламентом и функционалом ЭП, с использованием которой проводилась закупка.
4.18.15
Внесение изменений в заключенный договор осуществляется в соответствии с
нормами Положения о закупках.
4.18.16
После заключения договора не допускается перемена стороны по договору,
за исключением следующих случаев:
4.18.17
4.18.18
(1)
если новая сторона является правопреемником старой стороны по договору
в порядке универсального правопреемства;
(2)
при переходе прав и обязанностей Заказчика, предусмотренных договором,
к новому заказчику на основании соответствующего договора.
Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора в случае:
(1)
непредставления подписанного
документацией о закупке сроки;
им
договора
в
предусмотренные
(2)
непредставления им обеспечения исполнения договора, в том числе
предоставление обеспечения исполнения договора в меньшем размере (с
учетом, при необходимости, антидемпинговых мер), предоставление
обеспечения исполнения договора с нарушением требований документации
о закупке или предоставление обеспечения исполнения договора в
ненадлежащей форме;
(3)
поступления Заказчику в письменной либо электронной форме заявления об
отказе от подписания договора;
(4)
предъявления встречных требований по условиям договора, за исключением
случаев, предусмотренных документацией о закупке.
В случае уклонения победителя закупки от заключения договора Заказчик вправе:
(1)
заключить договор с участником закупки, заявке на участие в закупке
которого присвоен второй номер, по согласованию с таким участником
закупки и на условиях, не хуже предложенных таким участником закупки в
заявке на участие в закупке;
(2)
обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой
обеспечения заявки на участие в закупке;
(3)
прекратить закупку без заключения договора и объявить закупку повторно.
34
 Конкурс в электронной форме
4.18.19
В случае уклонения участника закупки, занявшего второе место, от заключения
договора и при условии уклонения победителя закупки от заключения договора
Заказчик вправе прекратить закупку без заключения договора и объявить закупку
повторно либо отказаться от ее проведения, если необходимость в осуществлении
закупки отпала.
4.19
Обеспечение исполнения договора
4.19.1
В случае если в п. 21. информационной карты установлено требование об
обеспечении исполнения договора, участник закупки, с которым заключается
договор, должен предоставить такое обеспечение исполнения договора.
4.19.2
Размер обеспечения исполнения договора установлен в пп. 21.2. п. 21.
информационной карты.
4.19.3
Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора,
должен быть предъявлен Заказчику с использованием программно-аппаратных
средств ЭП до момента заключения договора в сроки, предусмотренные п. 4.18.13.
4.19.4
Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено:
(1)
в виде независимой гарантии в соответствии с ч. 31. ст. 3.4. Федерального
закона № 223-ФЗ, с учетом ч. 32. ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ;
(2)
путем внесения денежных средств на счет Заказчика, указанный в пп. 21.4.
п. 21. информационной карты.
Выбор способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником
закупки, при этом документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения договора, должен быть представлен Заказчику до заключения договора.
4.19.4.1.
При выборе участником закупки способа обеспечения исполнения договора путем
внесения денежных средств на счет Заказчика:

4.19.4.2.
денежные средства, предназначенные для обеспечения исполнения договора,
вносятся участником закупки на счет Заказчика, указанный в пп. 21.4. п. 21.
информационной карты (в случае если требование об обеспечении
исполнения договора было предусмотрено в п. 21 информационной карты).
При выборе участником закупки способа обеспечения исполнения договора путем
предоставления независимой гарантии:

независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения
договора, должна соответствовать требованиям, установленным в
соответствии с ч. 31. ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, с учетом ч. 32.
ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ;

независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения
договора, должна содержать указание на то, что все споры по такой
независимой гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города
Москвы.
35
 Конкурс в электронной форме
4.19.5
Заказчик вправе требовать обеспечение надлежащего исполнения обязательств из
числа следующих обязательств по договору:
(1)
обеспечение возврата аванса (поставщик (подрядчик, исполнитель)
обязуется вернуть аванс в случае неисполнения обязательств, покрываемых
авансом);
(2)
обеспечение исполнения основных обязательств по договору;
(3)
обеспечение исполнения гарантийных обязательств;
(4)
обеспечение уплаты штрафных санкций (неустойки, пени, штрафы),
начисленных Заказчиком в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
по договору.
Конкретный перечень обязательств по договору, надлежащее исполнение которых
должно быть обеспечено, устанавливается в проекте договора (разд. 8).
4.19.6
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору Заказчик будет
обязан удержать обеспечение исполнения договора в порядке, установленном в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
4.19.7
Порядок и сроки возврата обеспечения исполнения договора в случае надлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.
4.19.8
В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения договора, при этом может быть изменен
способ обеспечения исполнения договора. В случае утраты имеющимся
обеспечением своей обеспечительной функции поставщик (подрядчик,
исполнитель) обязан произвести равноценную замену обеспечения исполнения
договора.
36
 Конкурс в электронной форме
5.
5.1
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
Общие требования к участникам закупки
5.1.1
Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, либо индивидуальный предприниматель, которые
являются субъектами малого и среднего предпринимательства и соответствуют
требованиям, установленным в документации о закупке.
5.1.2
Участники закупки должны обладать общей и специальной гражданской
правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора
по результатам закупки.
5.1.3
Полный перечень обязательных требований к участникам закупки указан в п. 7.
информационной карты.
5.1.4
В пп. 7.1. п. 7. информационной карты могут быть установлены требования
законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (в том
числе наличие специальных допусков и разрешений, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации и касающихся исполнения обязательств
по предмету договора), которым должны соответствовать участники закупки.
5.1.5
В пп. 7.3. п. 7. информационной карты могут быть установлены ограничительные
требования, которым должны соответствовать участники закупки.
5.1.6
Для подтверждения соответствия установленным требованиям участник закупки
обязан приложить в составе заявки на участие в закупке документы, перечисленные
в Приложении № 1 к информационной карте.
5.1.7
Требования, предъявляемые к участникам закупки, в равной мере распространяются
на всех участников закупки.
37
 Конкурс в электронной форме
6.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Следующие условия проведения закупки являются неотъемлемой частью настоящей
документации о закупке, уточняют и дополняют положения разделов 3-5 документации о
закупке.
Н/п
Наименование пункта
Содержание пункта
Наименование Заказчика: Акционерное общество «Единая
электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП»).
Фактический адрес Заказчика:
ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
1.
115114,
г.
Москва,
Наименование,
место
нахождения,
почтовый Почтовый адрес Заказчика: 115114, г. Москва,
адрес, адрес электронной ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
почты, номер контактного
Контактное лицо Заказчика: Серенко Екатерина Андреевна.
телефона Заказчика
Адрес электронной почты Заказчика: zakupki@roseltorg.ru.
Номер контактного телефона Заказчика: 8 (495) 249-03-53
(доб. 1029).
Организатором закупки является Заказчик.
1.1.
1.2.
Организатор закупки
Заказчик осуществляет закупочную деятельность в
соответствии с требованиями Федерального закона
№ 223-ФЗ. В соответствии с ч.1. ст. 2. Федерального закона
№ 223-ФЗ Заказчик руководствуется типовым Положением о
закупках, утвержденным Приказом от 17.09.2018 № 248/7023-139/8/77 «Об утверждении типового положения о
закупках» Департамента городского имущества города
Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной
политике, Главного контрольного управления города
Москвы, принятым в качестве Положения о закупках
товаров, работ, услуг АО «ЕЭТП», утвержденного Советом
директоров АО «ЕЭТП» (Протокол № 161 от 27.07.2026)
(далее – Положение о закупках). В соответствии с п. 8.1.
раздела 8 типового Положения о закупках при
осуществлении
закупочной
деятельности
Заказчик
применяет типовые формы документов, утвержденные
Межведомственной рабочей группой по проверке
обоснованности заявленных потребностей, созданной
Распоряжением Правительства Москвы от 24.02.2012
№ 78-РП, формируемые автоматически посредством
функционала Единой автоматизированной информационной
системы торгов города Москвы и не подлежащие
изменению Заказчиком.
Специализированная
организация
(в
случае Не привлекается.
привлечения)
38
 Конкурс в электронной форме
Н/п
Наименование пункта
Содержание пункта
Способ
закупки
3.
Официальный
источник
ЕИС по адресу: www.zakupki.gov.ru .
информации о закупке
3.1.
осуществления
Конкурс в электронной форме, участниками которого могут
являться
только
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства.
2.
Наименование и адрес ЭП в Настоящая закупка проводится в соответствии с правилами и
информационнорегламентом, а также с использованием функционала ЭП
телекоммуникационной сети Росэлторг в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
«Интернет» по адресу: https://corp.roseltorg.ru.
Предмет договора: выполнение работ по модернизации
с системы планирования закупочной деятельности.
4.
Предмет
договора
указанием
количества Количество товара, объем выполняемых работ,
поставляемого
товара, оказываемых услуг: в связи с невозможностью
объема выполняемых работ, определения точного объема заказываемых работ Заказчик
оказываемых услуг
планирует заключение рамочного договора в соответствии с
п. 1. ст. 429.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
Описание предмета закупки В соответствии с разд. 9 «Техническая часть».
Место поставки товара,
В соответствии с разд. 8 «Проект договора» и разд. 9
выполнения работ, оказания
«Техническая часть».
услуг
Срок (период) поставки
В соответствии с разд. 8 «Проект договора» и разд. 9
товара, выполнения работ,
«Техническая часть».
оказания услуг
Условия поставки товара,
В соответствии с разд. 8 «Проект договора» и разд. 9
выполнения работ, оказания
«Техническая часть».
услуг
Форма, сроки и порядок В соответствии с разд. 8 «Проект договора» и разд. 9
оплаты товара, работ, услуг «Техническая часть».
Максимальное значение цены договора составляет:
49 900 000 (Сорок девять миллионов девятьсот тысяч)
Сведения
о
начальной рублей, включая НДС по действующей ставке, определенной
(максимальной)
цене в соответствии с законодательством Российской Федерации,
договора, либо формула с учетом всех расходов, предусмотренных разд. 8 «Проект
цены
и
максимальное договора», в том числе расходов на перевозку, страхование,
значение цены договора, уплату таможенных пошлин и иных обязательных платежей,
либо цена единицы товара, подлежащих уплате в соответствии с нормами
работы,
услуги
и законодательства Российской Федерации. Установление
максимальное
значение максимального значения цены договора не налагает на
цены договора
Заказчика обязательств заказа работ в объеме,
соответствующем максимальному значению цены договора.
Сведения о ценах единиц работ изложены в Приложении
39
 Конкурс в электронной форме
Н/п
Наименование пункта
Содержание пункта
№ 4 к информационной карте.
5.1.
5.2.
Валюта закупки
Российский рубль.
Начальные (максимальные) цены единиц работ определены в
соответствии с п. 2.5. «Методических рекомендаций по
применению
методов
определения
начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта,
с
единственным
поставщиком»,
Обоснование
начальной заключаемого
(максимальной)
цены утвержденных Распоряжением Правительства Москвы от
договора либо цены единицы 16.05.2014 № 242-РП, методом анализа рыночной стоимости
единиц работ.
товара, работы, услуги
Сведения о формировании начальных (максимальных) цен
единиц работ изложены в файле «Протокол формирования
начальных (максимальных) цен единиц работ» (Приложение
№ 1 к документации о закупке).
5.3.
5.4.
6.
6.1.
Источник
закупки
финансирования
Собственные средства Заказчика.
Предложение участника закупки в отношении цены договора
Требования к предложению (единицы товара, работы, услуги) должно соответствовать
участника
закупки
в требованиям, установленным в подразделе 4.7. разд. 4, и
отношении цены договора быть оформлено по форме 4 подраздела 7.4. разд. 7
(единицы товара, работы, «Предложение о цене договора» и форме 5 подраздела 7.5.
услуги)
разд. 7 «Предложение о цене единицы товара, работы,
услуги».
Требования
к
работам, услугам
товарам,
В соответствии с разд. 9 «Техническая часть».
Требования к безопасности,
качеству,
техническим
характеристикам,
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара, работы,
услуги,
к
размерам,
упаковке, отгрузке товара, к
результатам
работы, В соответствии с разд. 9 «Техническая часть».
установленные Заказчиком и
предусмотренные
техническими регламентами
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации о
техническом регулировании,
документами,
разрабатываемыми
и
40
 Конкурс в электронной форме
Н/п
Наименование пункта
Содержание пункта
применяемыми
в
национальной
системе
стандартизации, принятыми
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации о
стандартизации,
иные
требования, связанные с
определением соответствия
поставляемого
товара,
выполняемой
работы,
оказываемой
услуги
потребностям Заказчика.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
Предложение участника закупки в отношении объекта
закупки
должно
содержать
подробное
описание,
Требования к описанию
включающее
количественные
и
качественные
товаров, работ, услуг
характеристики (оформляется по форме 1, установленной в
подразделе 7.1. разд. 7. для работ).
Требования
к
товарам,
работам,
услугам,
установленные Заказчиком в
Не установлены.
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
Перечень
документов,
подтверждающих
соответствие товаров, работ,
услуг
требованиям, Не установлен.
установленным Заказчиком
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
Обязательные требования к В соответствии с Приложением № 1 к информационной
участникам закупки
карте.
Требования
законодательства
Российской Федерации к
лицам,
осуществляющим
поставку
товаров,
выполнение работ, оказание
услуг,
являющихся Не установлены.
предметом закупки (в том
числе наличие специальных
допусков и разрешений,
установленных
в
соответствии
с
законодательством
41
 Конкурс в электронной форме
Н/п
Наименование пункта
Содержание пункта
Российской Федерации и
касающихся
исполнения
обязательств по предмету
договора)
7.2.
7.3.
8.
8.1.
9.
Перечень
документов,
подтверждающих
соответствие
участника
закупки
требованиям
законодательства
Российской Федерации к
лицам,
осуществляющим
поставку
товаров,
выполнение работ, оказание
услуг,
являющихся
Не установлен.
предметом закупки (в том
числе наличие специальных
допусков и разрешений,
установленных
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации и
касающихся
исполнения
обязательств по предмету
договора).
Ограничения
закупке
участия
в Участниками закупки могут являться только субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Извещение и документация о закупке официально
размещены в открытом источнике и доступны для
Срок, место и порядок ознакомления в форме электронного документа без взимания
предоставления
платы в любое время с момента официального размещения
документации о закупке
таких извещения и документации в ЕИС по адресу:
www.zakupki.gov.ru. Закупка осуществляется на ЭП
Росэлторг по адресу: https://corp.roseltorg.ru.
Размер, порядок и сроки
внесения платы, взимаемой
Заказчиком
за Не предусмотрены.
предоставление
документации о закупке
Порядок,
форма,
дата
начала, дата и время
окончания
срока
предоставления участникам
закупки
разъяснений
положений извещения и
документации о закупке
Порядок: Участник закупки вправе направить Заказчику
запрос о разъяснении положений извещения и
документации о закупке. Заказчик вправе не осуществлять
такое разъяснение в случае, если указанный запрос
поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Форма: Запрос разъяснений направляется посредством
программно-аппаратных средств ЭП, с использованием
42
 Конкурс в электронной форме
Н/п
Наименование пункта
Содержание пункта
которой проводится закупка, при условии аккредитации
поставщика (подрядчика, исполнителя) на ЭП.
Срок: Дата начала срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений извещения и документации
о закупке: 16.10.2026г.
Дата и время окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений извещения и документации
о закупке: 23 ч. 59 мин. по московскому времени
28.10.2026г.
Порядок: Заявка на участие в закупке подается в форме
электронного документа на ЭП Росэлторг по адресу:
https://corp.roseltorg.ru.
10.
Порядок, место, дата начала, Место: ЭП Росэлторг по адресу: https://corp.roseltorg.ru.
дата и время окончания
Срок:
срока подачи заявок на
участие в закупке
Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке:
16.10.2026г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
закупке: 12 ч. 00 мин. по московскому времени 03.11.2026г.
11.
Требования к составу и Требования к составу и содержанию: в соответствии с
содержанию,
форме
и Приложением № 3 к информационной карте.
оформлению
заявки
на Требования к форме и оформлению: в соответствии с
участие в закупке
подразделом 4.5. разд. 4.
Порядок: определяется регламентом и функционалом ЭП
Росэлторг.
12.
13.
Порядок, дата начала, дата и Срок:
время
окончания
срока
отзыва заявок на участие в Дата начала отзыва заявок на участие в закупке, внесения
закупке, внесения изменений изменений в заявку на участие в закупке: 16.10.2026г.
в заявку на участие в закупке
Дата и время окончания отзыва заявок на участие в закупке,
внесения изменений в заявку на участие в закупке: 11 ч. 59
мин. по московскому времени 03.11.2026г.
Требование об обеспечении Установлено требование об обеспечении заявки на участие в
заявки на участие в закупке закупке
Размер обеспечения заявки на участие в закупке составляет 2
(Два) % максимального значения цены договора, а именно:
13.1. Размер обеспечения заявки 998 000 (Девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей.
на участие в закупке
Валюта обеспечения заявки на участие в закупке –
российский рубль.
43
 Конкурс в электронной форме
Н/п
Наименование пункта
Содержание пункта
Срок: участник закупки в срок не позднее момента
окончания подачи заявок на участие в закупке предоставляет
обеспечение заявки на участие в закупке одним из способов.
Порядок: обеспечение заявки может быть предоставлено:
13.2.
Срок
и
порядок
предоставления обеспечения
заявки на участие в закупке.


в виде независимой гарантии в соответствии с ч. 14.1.
ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ, с учетом ч. 32.
ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ;
путем внесения денежных средств на специальный
банковский счет в соответствии с ч. 13 ст. 3.4.
Федерального закона № 223-ФЗ.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке
осуществляется участником закупки.
Счет Заказчика для внесения
денежных средств в качестве
Счет Заказчика для внесения обеспечения заявки на участие
13.3. обеспечения
заявки
в
в закупке в случаях, указанных в п. 4.8.4. документации о
случаях, предусмотренных
закупке: 40702810210050001272
п. 4.8.4. документации о
закупке
14.
15.
Место: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр. 5
при помощи функционала ЭП Росэлторг по адресу:
Место, порядок, дата и время https://corp.roseltorg.ru.
открытия
доступа
к
поданным
в
форме Порядок: определяется регламентом и функционалом ЭП
электронных
документов Росэлторг по адресу: https://corp.roseltorg.ru.
заявкам на участие в закупке
Дата и время: 12 ч. 00 мин. по московскому времени
03.11.2026г.
Место: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр. 5
при помощи функционала ЭП Росэлторг по адресу:
Место, порядок и дата https://corp.roseltorg.ru.
рассмотрения первых частей
заявок на участие в закупке Порядок: в соответствии с документацией о закупке.
Дата: 03.11.2026г.
16.
Место: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр. 5
при помощи функционала ЭП Росэлторг по адресу:
Место, порядок и дата https://corp.roseltorg.ru.
рассмотрения вторых частей
заявок на участие в закупке Порядок: в соответствии с документацией о закупке.
Дата: 06.11.2026г.
17.1.
17.
Этапы закупки
Этап проведения в срок до окончания срока подачи
заявок на участие в закупке обсуждения с
участниками
закупки
функциональных
характеристик (потребительских свойств) товаров,
качества работ, услуг и иных условий исполнения
44
 Конкурс в электронной форме
Н/п
Наименование пункта
Содержание пункта
договора в целях уточнения в извещении,
документации о закупке, проекте договора
требуемых характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, работ, услуг: не проводится.
18.
17.2.
Этап обсуждения предложений о функциональных
характеристиках
(потребительских
свойствах)
товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях
исполнения договора, содержащихся в заявках
участников закупки, в целях уточнения в извещении,
документации о закупке, проекте договора
требуемых характеристик (потребительских свойств)
закупаемых товаров, работ, услуг: не проводится.
17.3.
Этап сопоставления дополнительных ценовых
предложений участников закупки о снижении цены
договора: не проводится.
Место: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14, стр. 5
при помощи функционала ЭП Росэлторг по адресу:
Место, порядок и дата https://corp.roseltorg.ru.
подведения итогов закупки
Порядок: в соответствии с документацией о закупке.
Дата: 12.11.2026г.
Критерии:
1. Стоимостной критерий оценки – установлен.
2. Нестоимостные критерии оценки, в том числе:
19.
Критерии
оценки
и
сопоставления заявок на
участие в закупке, их
содержание и значимость
- применяемые к участникам закупки – установлены;
- применяемые к предлагаемым участниками закупки
товарам, работам, услугам, к условиям исполнения
договора – не установлены.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке, их содержание и значимость установлены в
Приложении № 2 к информационной карте «Порядок оценки
и сопоставления заявок на участие в закупке».
19.1.
20.
Порядок
оценки
сопоставления заявок
участие в закупке
и Порядок: установлен в Приложении № 2 к
на информационной карте «Порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке».
Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее
чем через 20 дней со дня официального размещения в ЕИС
протокола, которым были подведены итоги закупки, с
Сроки и условия заключения
учетом особенностей, предусмотренных документацией о
договора по итогам закупки
закупке. Договор заключается в электронной форме с
использованием программно-аппаратных средств ЭП
Росэлторг.
45
 Конкурс в электронной форме
Н/п
21.
21.1.
Наименование пункта
Содержание пункта
Требование об обеспечении
Не установлено.
исполнения договора
Требование об обеспечении
исполнения
гарантийных Не установлено.
обязательств
Размер
обеспечения
21.2. исполнения договора и/или
Не установлен.
исполнения
гарантийных
обязательств
Срок
и
порядок
21.3. предоставления обеспечения Срок: не установлен.
исполнения договора и/или Порядок: не установлен.
гарантийных обязательств
21.4.
Счет Заказчика
Не установлен.
22.
Возможность
изменения
существенных
условий
договора (объема, сроков,
условий поставки товара
(выполнения работ, оказания
услуг)
и
платежей,
обязательств
сторон,
В соответствии с разделом 44 Положения о закупках товаров,
гарантий,
обеспечения,
работ, услуг АО «ЕЭТП».
ответственность сторон и
цены
равно
пропорционально
увеличенному
объему
обязательств по договору),
по решению Заказчика при
согласии сторон
23.
Возможность
отказаться от
закупки
Заказчика Заказчик вправе отменить закупку до наступления даты и
проведения времени окончания срока подачи заявок на участие в
закупке.
46
 Конкурс в электронной форме
Приложение №1
к информационной карте
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
Н/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
Требования к участникам закупки
Перечень и форма документов,
подтверждающих соответствие требованиям
Обязательные требования к участникам закупки
Требования к участникам закупки, Декларация, предусмотренная п. 9) ч. 19.1.
установленные п. 9) ч. 19.1. ст. 3.4. ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ,
Федерального закона № 223-ФЗ, в предоставляется участником закупки с
том числе:
использованием
программно-аппаратных
средств ЭП в соответствии с ч. 19.8. ст. 3.4.
Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:
- требования законодательства - декларация о соответствии участника закупки
Российской Федерации к лицам, таким
требованиям
представляется
с
осуществляющим
поставку использованием
программно-аппаратных
товаров,
выполнение
работ, средств ЭП, если в соответствии с
оказание
услуг,
являющихся законодательством Российской Федерации
предметом закупки (в том числе информация и документы, подтверждающие
наличие специальных допусков и соответствие таким требованиям, содержатся в
разрешений, установленных в открытых и общедоступных государственных
соответствии с законодательством реестрах, размещенных в информационноРоссийской
Федерации
и телекоммуникационной сети «Интернет» (с
касающихся
исполнения указанием адреса сайта или страницы сайта в
обязательств
по
предмету информационно-телекоммуникационной сети
договора):
«Интернет», на которых размещены такие
- требования не установлены в пп. информация и документы);
7.1. п. 7. информационной карты;
ИЛИ
- обладание участником закупки
исключительными правами на
результаты
интеллектуальной
деятельности, если в связи с
исполнением договора Заказчик
приобретает права на такие
результаты;
- обладание участником закупки
правами использования результата
интеллектуальной деятельности в
случае
использования
такого
результата
при
исполнении
договора.
Отсутствие сведений об участнике
закупки
в
реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
предусмотренном Федеральным
копии
документов,
подтверждающих
соответствие требованиям;
декларация о соответствии участника закупки
такому
требованию
представляется
с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки;
декларация о соответствии участника закупки
такому
требованию
представляется
с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки;
Декларация о соответствии участника закупки
такому
требованию
представляется
с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки;
47
 Конкурс в электронной форме
3.
законом № 223-ФЗ и в реестре
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
предусмотренном Федеральным
законом № 44-ФЗ.
Информация об ответственности участника закупки за соответствие всех
привлекаемых соисполнителей
Ответственность участника закупки за соответствие всех привлекаемых
соисполнителей требованиям, установленным в настоящем Приложении № 1 к
информационной карте, в том числе наличие у них разрешающих документов, несет
участник закупки.
48
 Конкурс в электронной форме
Приложение №2
к информационной карте
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
(далее – Порядок оценки)
Для оценки лучших из предложенных условий исполнения договора при проведении
закупки Заказчик устанавливает следующие критерии оценки и величины значимости таких
критериев оценки:
Н/п
Наименование критерия оценки
Вес
(значимость
критерия
оценки)
(%)
Максимальное
количество
баллов для
каждого
критерия оценки
(баллы)
Стоимостные критерии оценки
1.
Цены единиц работ (ЦБi).
90
100
Нестоимостные критерии оценки, применяемые к участникам закупки
2.
Наличие
у
участника
закупки
опыта
сопоставимого
характера
и
объема
по
выполнению работ в сфере модернизации
различных информационных систем за последние
3 (Три) года до даты окончания срока подачи
заявок на участие в закупке (НЦБ1i).
05
100
3.
Наличие у участника закупки работников,
соответствующих установленным требованиям
(НЦБ2i).
05
100
Нестоимостные критерии оценки, применяемые к предлагаемым участниками закупки
товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора
4.
Не установлен
Не установлен
Не установлено
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления.
49
 Конкурс в электронной форме
1.
Цены единиц работ (ЦБi).
1.1. Для оценки заявок по настоящему критерию оценки используются следующие
подкритерии:
Номер
подкритери
я
Наименование
подкритерия
Наименование
единицы работы
1.
цена единицы
работы
выполнение работ
инженеромпрограммистом
2.
цена единицы
работы
выполнение работ
старшим
инженеромпрограммистом
3.
цена единицы
работы
выполнение работ
менеджером
проекта
4.
цена единицы
работы
выполнение работ
инженеромтестировщиком
5.
цена единицы
работы
выполнение работ
старшим
инженеромтестировщиком
6.
цена единицы
работы
выполнение работ
бизнесаналитиком
7.
цена единицы
работы
выполнение работ
старшим бизнесаналитиком
8.
цена единицы
работы
выполнение работ
системным
аналитиком
9.
цена единицы
работы
выполнение работ
старшим
системным
аналитиком
10.
цена единицы
работы
выполнение работ
системным
архитектором
11.
цена единицы
работы
выполнение работ
техническим
писателем
12.
цена единицы
работы
выполнение работ
дизайнером
интерфейсов
Наименование показателя
единицы работы
цена единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1
(Одним) работником
цена единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1
(Одним) работником
цена единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1
(Одним) работником
цена единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1
(Одним) работником
цена единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1
(Одним) работником
цена единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1
(Одним) работником
цена единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1
(Одним) работником
цена единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1
(Одним) работником
цена единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1
(Одним) работником
цена единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1
(Одним) работником
цена единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1
(Одним) работником
цена единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1
(Одним) работником
Вес,
значимость
подкритерия
(%)
Максимальное
количество
баллов для
каждого
подкритерия
(баллы)
10
100
5
100
10
100
5
100
10
100
6
100
10
100
10
100
10
100
10
100
6
100
8
100
50
 Конкурс в электронной форме
Количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в закупке за цену единицы работы по
подкритериям 1.-12., определяется по формуле:
ЦБ i =
Ц min
______
Цi
X 100 X КЗ,
где:
ЦБ i ед. работы – количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в закупке по подкритериям
1.-12.;
Ц i ед. работы – предложение участника закупки в отношении цены единицы работы по
подкритериям 1.-12., заявка которого оценивается;
Ц min – минимальное предложение из предложений в отношении цены единицы работы по
подкритериям 1.-12., сделанных участниками закупки;
КЗ – коэффициент значимости подкритерия.
1.2. Для оценки заявок по настоящему критерию оценки участник закупки предоставляет
«Предложение о цене единицы товара, работы, услуги» (форма 5 подраздела 7.5. разд. 7).
1.3. Количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в закупке по настоящему
критерию оценки, определяется по формуле:
ЦБ i = (ЦБ1i + ЦБ2i + ЦБ3i + ЦБ4i + ЦБ5i + ЦБ6i + ЦБ7i + ЦБ8i + ЦБ9i + ЦБ10i + ЦБ11i + ЦБ12i)
х КЗ, где:
ЦБi – количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в закупке по настоящему
критерию оценки;
ЦБ1i-12i – количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в закупке по каждому из
подкритериев 1-12;
КЗ – коэффициент значимости критерия оценки.
1.4. При оценке заявок по настоящему критерию оценки лучшим предложением признается
предложение участника закупки, заявка которого набрала наибольшее количество баллов.
2.
Наличие у участника закупки опыта сопоставимого характера и объема по
выполнению работ в сфере модернизации различных информационных систем за
последние 3 (Три) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
(НЦБ1i).
2.1. Оценивается наличие у участника закупки опыта сопоставимого характера и объема по
выполнению работ в сфере модернизации различных информационных систем за последние 3
(Три) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке, подтвержденного
успешным исполнением:
 договоров, заключенных по результатам закупок, осуществленных в соответствии с
требованиями Федерального закона № 223-ФЗ;
 контрактов, заключенных по результатам закупок, осуществленных в соответствии с
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ.
2.1.1. Сопоставимого характера считается опыт участника закупки по выполнению работ в
сфере модернизации различных информационных систем, а именно:
51
 Конкурс в электронной форме



по разработке различных информационных систем*;
по модернизации различных информационных систем*;
по внедрению различных информационных систем*.
* Под информационной системой понимается система обработки информации,
компонентами которой являются данные, техническое и программное обеспечение.
Опыт участника закупки признается сопоставимым по настоящему подпункту в случае
наличия в составе заявки на участие в закупке такого участника закупки информации и
документов, подтверждающих выполнение таким участником закупки работ
вышеуказанных видов.
2.1.2. Сопоставимого объема считается опыт участника закупки по выполнению работ в сфере
модернизации различных информационных систем:
 за последние 3 (Три) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
 если сумма исполнения по каждому исполненному или действующему договору
(контракту), подтвержденная актами о выполнении работ и/или УПД,
соответствующих
установленной
выше
сфере
модернизации
различных
информационных систем, за последние 3 (Три) года до даты окончания срока подачи
заявок на участие в закупке составляет не менее 30 (Тридцать) % максимального
значения цены договора, а именно: не менее 14 970 000 (Четырнадцать миллионов
девятьсот семьдесят тысяч) рублей;
 если сумма исполнения по исполненным и/или действующим договорам (контрактам)
подтвержденная актами о выполнении работ и/или УПД, соответствующих
установленной выше сфере модернизации различных информационных систем, за
последние 3 (Три) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке
составляет не менее максимального значения цены договора, а именно: не менее
49 900 000 (Сорок девять миллионов девятьсот тысяч) рублей.
2.1.3. Предельно необходимое максимальное значение суммы исполнения по исполненным
и/или действующим договорам (контрактам), подтвержденной актами и/или УПД о
выполнении работ, соответствующих установленной выше сфере модернизации различных
информационных систем, за последние 3 (Три) года до даты окончания срока подачи заявок на
участие в закупке составляет 173 000 000 (Сто семьдесят три миллиона) рублей (К пред.).
2.2. Документальное подтверждение осуществляется участником закупки путем
предоставления следующих документов:
1) предложения в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке, применяемых к участникам закупки (форма 3.1. подраздела 7.3.
разд. 7);
2) копий исполненных договоров, заключенных по результатам закупок,
осуществленных в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ,
без предъявления неустойки, штрафов, пеней, нарушений сроков исполнения и иных
нарушений условий договора по вине участника закупки;
3) копий исполненных контрактов, заключенных по результатам закупок,
осуществленных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, без
52
 Конкурс в электронной форме
предъявления неустойки, штрафов, пеней, нарушений сроков исполнения и иных
нарушений условий контракта по вине участника закупки;
4) копий действующих договоров, заключенных по результатам закупок,
осуществленных в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ,
без предъявления неустойки, штрафов, пеней, нарушений сроков исполнения и иных
нарушений условий договора по вине участника закупки;
5) копий действующих контрактов, заключенных по результатам закупок,
осуществленных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, без
предъявления неустойки, штрафов, пеней, нарушений сроков исполнения и иных
нарушений условий контракта по вине участника закупки;
6) копий актов о выполнении работ и/или УПД (в случае если применимо) по таким
договорам (контрактам), содержащих информацию о предмете и номере договора
(контракта) и/или иную информацию, позволяющую установить принадлежность
приложенных актов о выполнении работ и/или УПД (в случае если применимо)
указанным договорам (контрактам).
Заказчик обращает внимание, что отсутствие предусмотренных настоящим пунктом
информации и документов, подлежащих представлению в заявке на участие в закупке в
целях осуществления оценки такой заявки, не является основанием для отклонения
заявки на участие в закупке.
2.3. Представляемые документы должны быть в виде неповторяющихся, читаемых
документов, на которых видны все необходимые сведения, подписи (в том числе электронные
подписи), печати. Такие документы должны быть представлены в полном объеме, то есть
содержать все страницы и приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора
(контракта), акта о выполнении работ или УПД (в случае если применимо).
Заказчик обращает внимание, что оставляет за собой право проведения проверки на
предмет достоверности и подлинности представленных в заявке на участие в закупке
информации и документов. В случае обнаружения в заявке на участие в закупке недостоверной
информации и/или поддельных (подложных) документов, содержащих заведомо ложные
сведения, Заказчик вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке, а
также сообщить о выявленных обстоятельствах в правоохранительные органы в целях принятия
мер уголовно-правового характера в отношении участника закупки (в случае наличия
признаков состава уголовного преступления, предусмотренного Уголовным кодексом
Российской Федерации).
2.4.
При оценке будут учитываться только те сведения, представленные участником
закупки, которые подтверждены документально в составе заявки на участие в закупке. Для
сведений, представленных участником закупки, о наличии опыта по исполнению контрактов,
заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, допускается
подтверждение посредством указания участником закупки в «Предложение в отношении
критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, применяемых к
участникам закупки» (форма 3.1. подраздела 7.3. разд. 7) номера (-ов) контракта (-ов),
заключенного (-ых) участником закупки в соответствии с требованиями Федерального
закона № 44-ФЗ, а также уникального буквенно-цифрового кода информационно53
 Конкурс в электронной форме
телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающего Заказчику просмотр сведений о
таком (-их) контракте (-ах), сведения о котором (-ых), а также об исполнении которого (-ых) /
этапов по которому (-ым) размещены заказчиком такого (-их) контракта (-ов) в открытой
части Реестра контрактов Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) по адресу
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html.
Заказчик обращает внимание, что договоры, заключенные по результатам закупок,
осуществленных заказчиками в соответствии с требованиями Федерального закона № 223ФЗ, размещаются такими заказчиками в закрытой части Реестра договоров Единой
информационной системы в сфере закупок по адресу в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/search/results.html, что не позволяет
Заказчику осуществить проверку сведений о таких договорах.
Также Заказчик обращает внимание, что в случае если контракты, заключенные по
результатам закупок, осуществленных заказчиками в соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ, размещаются такими заказчиками в открытой части Реестра
контактов Единой информационной системы в сфере закупок по адресу в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://zakupki.gov.ru/epz/contract/search/results.html,
частично (не полностью, в том числе не содержат подписей 2 (Двух) сторон), а также в случае
если сведения об исполнении таких контрактов не размещаются и/или размещаются частично
(не полностью, в том числе не содержат подписей 2 (Двух) сторон), что не позволяет Заказчику
осуществить проверку сведений о таких контрактах и или об исполнении таких контрактов,
участник закупки в составе заявки на участие в закупке осуществляет документальное
подтверждение заключения и исполнения таких контрактов, в ином случае такие контракты к
оценке Заказчиком не принимаются.
2.5. Для оценки участников закупки будет учитываться сумма исполнения по исполненным
и/или действующим договорам (контрактам), подтвержденная актами о выполнении работ
и/или УПД (в случае если применимо), соответствующих установленной выше сфере
модернизации различных информационных систем, выраженная в рублях.
2.6. В случае несоответствия представленных участником закупки документов
установленным в п. 2.1. раздела 2 Порядка оценки требованиям, а именно:
1) предоставление в составе заявки на участие в закупке договоров (контрактов),
заключенных не по результатам закупок, осуществленных в соответствии с
требованиями Федерального закона № 223-ФЗ;
2) предоставление в составе заявки на участие в закупке договоров (контрактов),
заключенных не по результатам закупок, осуществленных в соответствии с
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ;
3) предоставление в составе заявки на участие в закупке договоров (контрактов) в сфере,
отличной от сферы модернизации различных информационных систем, определенной в
пп. 2.1.1. п. 2.1. раздела 2 Порядка оценки;
4) предоставление в составе заявки на участие в закупке договоров (контрактов),
исполнение которых (для исполненных) или по которым (для действующих)
подтверждено актами о выполнении работ и/или УПД (в случае если применимо), при
этом такое исполнение осуществлялось в срок, превышающий установленный в
54
 Конкурс в электронной форме
требованиях срок, а именно: 3 (Три) года до даты окончания срока подачи заявок на
участие в закупке;
5) предоставление в составе заявки на участие в закупке договоров (контрактов),
исполнение которых (для исполненных) или по которым (для действующих) не
подтверждено актами о выполнении работ и/или УПД (в случае если применимо), в
том числе: такие акты о выполнении работ и/или УПД (в случае если применимо) не
приложены или приложенные акты о выполнении работ и/или УПД (в случае если
применимо) не содержат информацию о предмете и номере договора (контракта) и/или
иную информацию, позволяющую установить принадлежность приложенных актов о
выполнении работ и/или УПД (в случае если применимо) указанным договорам
(контрактам);
6) предоставление в составе заявки на участие в закупке договоров (контрактов),
исполнение которых (для исполненных) или по которым (для действующих)
подтверждено актами о выполнении работ и/или УПД (в случае если применимо) на
сумму менее 30 (Тридцать) % максимального значения цены договора;
7) предоставление в составе заявки на участие в закупке договоров (контрактов) с
предъявлением неустойки, штрафов, пеней, нарушениями сроков исполнения и иными
нарушениями условий договоров (контрактов) по вине участника закупки;
8) предоставление в составе заявки повторяющихся документов, нечитаемых документов, а
также документов, на которых не видны и/или отсутствуют все необходимые сведения,
подписи (в том числе электронные), печати;
9) предоставление в составе заявки на участие в закупке документов не в полном объеме, то
есть не содержащих все страницы и приложения, являющиеся неотъемлемой частью
договора (контракта), акта о выполнении работ (УПД – в случае если применимо),
такие договоры (контракты), такие акты и/или УПД к оценке Заказчиком не принимаются.
2.7. Количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в закупке по настоящему
критерию оценки, определяется по формуле:
а) в случае если Кmax < Кпред, – по формуле:
НЦБ1i = КЗ x 100 x (Кi / Кmax);
б) в случае если Кmax > Кпред, – по формуле:
НЦБ1i = КЗ x 100 x (Кi / Кпред);
при этом НЦБ1max = КЗ x 100,
где:
НЦБ1i – количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в закупке по настоящему
критерию оценки;
НЦБ1max – количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в закупке участника закупки,
предложение которого превышает предельно необходимое максимальное значение по
настоящему критерию оценки, установленное Заказчиком;
КЗ – коэффициент значимости критерия;
55
 Конкурс в электронной форме
Кi – предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Кmax – максимальное предложение из предложений по настоящему критерию оценки, сделанных
участниками закупки;
Кпред – предельно необходимое Заказчику максимальное значение по настоящему критерию
оценки, равное 173 000 000 (Сто семьдесят три миллиона) рублей.
2.8. В случае отсутствия в заявке на участие в закупке документов, подтверждающих
наличие у участника закупки опыта сопоставимого характера и объема по выполнению работ в
сфере модернизации различных информационных систем за последние 3 (Три) года до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке, такой заявке по настоящему критерию
оценки присваивается 0 (Ноль) баллов.
2.9. В случае несоответствия предложения участника закупки требованиям к опыту
сопоставимого характера и объема по выполнению работ в сфере модернизации различных
информационных систем за последние 3 (Три) года до даты окончания срока подачи заявок на
участие в закупке, а именно: опыт участника закупки не признан сопоставимым в
соответствии с требованиями п. 2.1. раздела 2 Порядка оценки, заявке на участие в закупке
такого участника закупки по настоящему критерию оценки присваивается 0 (Ноль) баллов.
2.10. В случае несоответствия предложения участника закупки требованиям к опыту
сопоставимого характера и объема по выполнению работ в сфере модернизации различных
информационных систем за последние 3 (Три) года до даты окончания срока подачи заявок на
участие в закупке, а именно: сумма исполнения по исполненным и/или действующим
договорам (контрактам), подтвержденная актами о выполнении работ и/или УПД в сфере
модернизации различных информационных систем за последние 3 (Три) года до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке, составляет менее 49 900 000 (Сорок
девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, заявке на участие в закупке такого участника
закупки по настоящему критерию оценки присваивается 0 (Ноль) баллов.
2.11. При оценке заявок по настоящему критерию оценки лучшим предложением признается
предложение участника закупки, заявка которого набрала наибольшее количество баллов.
3.
Наличие у участника закупки работников, соответствующих установленным
требованиям (НЦБ2i).
3.1. Оценивается документально подтвержденное наличие у участника закупки работников,
соответствующих следующим требованиям:
 работники участника закупки, предполагаемые к привлечению для выполнения работ по
договору, должны быть оформлены участником закупки по трудовому договору или по
договору гражданско-правового характера до даты размещения Заказчиком информации
о закупке (в том числе извещения об осуществлении закупки, документации о закупке) в
Единой информационной системе в сфере закупок в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://zakupki.gov.ru/, а также на электронной
площадке Росэлторг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: https://corp.roseltorg.ru;
56
 Конкурс в электронной форме


работники участника закупки, предполагаемые к привлечению для выполнения работ по
договору, должны иметь высшее техническое образование в сфере информационных
технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или
радиоэлектроники, и/или физики;
работники участника закупки, предполагаемые к привлечению для выполнения работ по
договору, должны обладать опытом работы в сфере информационных технологий не
менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока
подачи заявок на участие в закупке.
3.2. Документальное подтверждение осуществляется участником закупки путем
предоставления следующих документов:
1) предложения в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке, применяемых к участникам закупки (форма 3.1. подраздела 7.3.);
2) документов, подтверждающих оформление работников участника закупки,
предполагаемых к привлечению для выполнения работ по договору, по трудовому
договору или по договору гражданско-правового характера до даты размещения
Заказчиком информации о закупке (в том числе извещения об осуществлении закупки,
документации о закупке) в Единой информационной системе в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://zakupki.gov.ru/, а также
на электронной площадке Росэлторг в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://corp.roseltorg.ru:
 для работников, оформленных у участника закупки по трудовым договорам: копий
трудовых книжек полностью (и/или копий электронных трудовых книжек) и/или копий
трудовых договоров полностью с указанием «Работает по настоящее время. Копия
верна.», подписью единоличного исполнительного органа участника закупки,
расшифровкой подписи единоличного исполнительного органа участника закупки,
текущей датой, печатью участника закупки. Под «текущей датой» понимается дата,
относящаяся к периоду времени с даты начала срока подачи заявок на участие в закупке
по дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
 для работников, оформленных у участника закупки по договорам гражданскоправового характера: копий договоров гражданско-правового характера полностью с
указанием «Работает по настоящее время. Копия верна.», подписью единоличного
исполнительного органа участника закупки, расшифровкой подписи единоличного
исполнительного органа участника закупки, текущей датой, печатью участника
закупки. Под «текущей датой» понимается дата, относящаяся к периоду времени с даты
начала срока подачи заявок на участие в закупке по дату окончания срока подачи заявок
на участие в закупке;
3) документов, подтверждающих наличие у работников участника закупки,
предполагаемых к привлечению для выполнения работ по договору, высшего
технического образования в сфере информационных технологий и/или прикладной
математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики:
 копий дипломов о высшем техническом образовании в сфере информационных
технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной информатики, и/или
радиоэлектроники, и/или физики.
4) документов, подтверждающих наличие у работников участника закупки,
предполагаемых к привлечению для выполнения работ по договору, опыта работы в
57
 Конкурс в электронной форме
сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4
(Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке:
 в случае подтверждения наличия у работника участника закупки опыта работы в
сфере информационных технологий трудовым договором с участником закупки,
копия такого трудового договора представляется полностью с указанием «Работает по
настоящее время. Копия верна.», подписью единоличного исполнительного органа
участника закупки, расшифровкой подписи единоличного исполнительного органа
участника закупки, текущей датой, печатью участника закупки. Под «текущей
датой» понимается дата, относящаяся к периоду времени с даты начала срока подачи
заявок на участие в закупке по дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
 в случае подтверждения наличия у работника участника закупки опыта работы в
сфере информационных технологий договором гражданско-правового характера с
участником закупки, копия такого договора представляется полностью с указанием
«Работает по настоящее время. Копия верна.», подписью единоличного
исполнительного органа участника закупки, расшифровкой подписи единоличного
исполнительного органа участника закупки, текущей датой, печатью участника
закупки. Под «текущей датой» понимается дата, относящаяся к периоду времени с даты
начала срока подачи заявок на участие в закупке по дату окончания срока подачи заявок
на участие в закупке;
 в случае подтверждения наличия у работника участника закупки опыта работы в
сфере информационных технологий копией трудовой книжки полностью и/или копией
электронной трудовой книжки с последней записью о трудоустройстве такого
работника в штат участника закупки, копия такой книжки представляется полностью с
указанием «Работает по настоящее время. Копия верна.», подписью единоличного
исполнительного органа участника закупки, расшифровкой подписи единоличного
исполнительного органа участника закупки, текущей датой, печатью участника
закупки. Под «текущей датой» понимается дата, относящаяся к периоду времени с даты
начала срока подачи заявок на участие в закупке по дату окончания срока подачи заявок
на участие в закупке;
 в случае подтверждения наличия у работника участника закупки опыта работы в
сфере информационных технологий копией трудовой книжки полностью и/или копией
электронной трудовой книжки с последней записью о трудоустройстве такого
работника в штат иного юридического лица или ИП, копия такой книжки
представляется полностью с указанием «Копия верна.», подписью единоличного
исполнительного органа участника закупки, расшифровкой подписи единоличного
исполнительного органа участника закупки, текущей датой, печатью участника
закупки. Под «текущей датой» понимается дата, относящаяся к периоду времени с даты
начала срока подачи заявок на участие в закупке по дату окончания срока подачи заявок
на участие в закупке.
Заказчик обращает внимание, что:
 в случае если документы, представленные в отношении работника участника закупки,
предполагаемого к привлечению для выполнения работ по договору, содержат разные
Ф.И.О., участнику закупки необходимо приложить в состав заявки на участие в закупке
документ, подтверждающий смену таким работником Ф.И.О. В случае отсутствия такого
документа Заказчик рассматривает документы в отношении каждых Ф.И.О. отдельно;
58
 Конкурс в электронной форме
 отсутствие предусмотренных настоящим пунктом информации и документов,
подлежащих представлению в заявке на участие в закупке в целях осуществления оценки
такой заявки, не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.
3.3. Представляемые документы должны быть в виде неповторяющихся, читаемых
документов, на которых видны все необходимые сведения, подписи (в том числе электронные
подписи), печати. Такие документы должны быть представлены в полном объеме, то есть
содержать все страницы и приложения, являющиеся неотъемлемой частью таких документов.
Заказчик обращает внимание, что оставляет за собой право проведения проверки на
предмет достоверности и подлинности представленных в заявке на участие в закупке
информации и документов. В случае обнаружения в заявке на участие в закупке недостоверной
информации и/или поддельных (подложных) документов, содержащих заведомо ложные
сведения, Заказчик вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке, а
также сообщить о выявленных обстоятельствах в правоохранительные органы в целях принятия
мер уголовно-правового характера в отношении участника закупки (в случае наличия
признаков состава уголовного преступления, предусмотренного Уголовным кодексом
Российской Федерации).
3.4. При оценке будут учитываться только те сведения, представленные участником закупки,
которые подтверждены документально в составе заявки на участие в закупке.
3.5. Для оценки участников закупки будет учитываться количество работников,
соответствующих установленным выше требованиям, выраженное в штуках.
3.6. В случае несоответствия предложения участника закупки о наличии работников,
соответствующих установленным в п. 3.1. раздела 3 Порядка оценки требованиям, а именно:
1) непредоставление в отношении каждого работника участника закупки по
отдельности, оформленного по трудовому договору и планируемого к привлечению для
выполнения работ по договору, копии трудовой книжки (копии электронной
трудовой книжки), копии трудового договора;
2) непредоставление в отношении каждого работника участника закупки по
отдельности, оформленного по договору гражданско-правового характера и
планируемого к привлечению для выполнения работ по договору, копии договора
гражданско-правового характера;
3) непредоставление в отношении каждого работника участника закупки по
отдельности, планируемого к привлечению для выполнения работ по договору,
копии(-й) диплома(-ов) о высшем техническом образовании в сфере
информационных технологий и/или прикладной математики, и/или прикладной
информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики;
4) непредоставление в отношении каждого работника участника закупки по
отдельности, планируемого к привлечению для выполнения работ по договору, копии
трудовой книжки полностью (копии электронной трудовой книжки), копии(-й)
трудового(-ых) договора(-ов), копии(-й) договора(-ов) гражданско-правового
характера в целях подтверждения наличия у каждого работника участника закупки по
отдельности опыта работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет,
59
 Конкурс в электронной форме
в том числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на
участие в закупке;
5) предоставление в отношении каждого работника участника закупки по отдельности,
планируемого к привлечению для выполнения работ по договору, копии трудовой
книжки (и/или электронной трудовой книжки), копии трудового договора и/или копии
договора гражданско-правового характера, не подтверждающих оформление такого
работника по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера до
даты размещения Заказчиком информации о закупке (в том числе извещения об
осуществлении закупки, документации о закупке) в Единой информационной системе в
сфере закупок https://zakupki.gov.ru/, а также на электронной площадке Росэлторг в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
https://corp.roseltorg.ru;
6) предоставление в отношении каждого работника участника закупки по отдельности,
планируемого к привлечению для выполнения работ по договору, копии трудовой
книжки (и/или электронной трудовой книжки), копии трудового договора и/или копии
договора гражданско-правового характера без заверения таких документов в порядке,
предусмотренном пп. 2) и пп. 4) п. 3.2. раздела 3 Порядка оценки;
7) предоставление в отношении каждого работника участника закупки по отдельности,
планируемого к привлечению для выполнения работ по договору, копии(-й) диплома(ов) о высшем образовании, не подтверждающих наличие у такого работника высшего
технического образования в сфере информационных технологий и/или прикладной
математики, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или физики;
8) предоставление в отношении каждого работника участника закупки по отдельности,
планируемого к привлечению для выполнения работ по договору, копии трудовой
книжки (и/или копии электронной трудовой книжки) и/или копии(-й) трудового(-ых)
договора(-ов), и/или копии(-й) договора(-ов) гражданско-правового характера, не
подтверждающих наличие у каждого работника участника закупки по отдельности
опыта работы в сфере информационных технологий не менее 3 (Трех) лет, в том
числе за последние 4 (Четыре) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в
закупке;
9) предоставление в составе заявки повторяющихся документов, нечитаемых документов, а
также документов, на которых не видны и/или отсутствуют все необходимые сведения,
подписи (в том числе электронные), печати;
10) предоставление в составе заявки на участие в закупке документов не в полном объеме, то
есть не содержащих все страницы и приложения, являющиеся неотъемлемой частью
таких документов,
такие работники и/или каждый работник по отдельности к оценке Заказчиком не
принимаются.
3.7. Количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в закупке по настоящему
критерию оценки, определяется по формуле:
НЦБ2i = КЗ x 100 x (Ki/ Кmax),
где:
60
 Конкурс в электронной форме
НЦБ2i – количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в закупке по настоящему
критерию оценки;
КЗ – коэффициент значимости критерия;
Кi – предложение участника закупки, заявка которого оценивается;
Кmax – максимальное предложение из предложений по настоящему критерию оценки,
сделанных участниками закупки.
3.8. В случае отсутствия в заявке документов, подтверждающих наличие у участника
закупки работников, соответствующих установленным в п. 3.1. раздела 3 Порядка оценки
требованиям, такой заявке по настоящему критерию оценки присваивается 0 (Ноль) баллов.
3.9. В случае несоответствия предложения участника закупки требованиям к наличию у
участника закупки работников, соответствующих установленным в п. 3.1. раздела 3 Порядка
оценки требованиям, заявке на участие в закупке такого участника закупки по настоящему
критерию оценки присваивается 0 (Ноль) баллов.
3.10. При оценке заявок по настоящему критерию оценки лучшим предложением признается
предложение участника закупки, заявка которого набрала наибольшее количество баллов.
4. Расчет итогового рейтинга, оценка заявок участников закупки.
4.1. Для оценки заявки на участие в закупке осуществляется расчет итогового рейтинга по
каждой заявке на участие в такой закупке. Итоговый рейтинг i-й заявки на участие в закупке
рассчитывается путем сложения количества баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в
закупке по каждому критерию оценки, установленному в документации о закупке:
ИРi = ЦБi + НЦБ1i+ НЦБ2i, где:
ИРi – итоговый рейтинг i-й заявки на участие в закупке;
ЦБi – количество баллов присуждаемых i-й заявке на участие в закупке по стоимостному
критерию оценки «цены единиц работ»;
НЦБ1i – количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в закупке по нестоимостному
критерию оценки «наличие у участника закупки опыта сопоставимого характера и объема по
выполнению работ в сфере модернизации различных информационных систем за последние 3
(Три) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке»;
НЦБ2i – количество баллов, присуждаемых i-й заявке на участие в закупке по нестоимостному
критерию оценки «наличие у участника закупки работников, соответствующих установленным
требованиям».
4.2. Присуждение каждой заявке на участие в закупке порядкового номера по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора
производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в
закупке.
61
 Конкурс в электронной форме
4.3. Заявке участника закупки, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первый номер. При равных размерах итогового рейтинга у нескольких заявок участников
закупки первый номер присваивается заявке, которая была получена Заказчиком ранее.
4.4. Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен первый
порядковый номер.
62
 Конкурс в электронной форме
Приложение №3
к информационной карте
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
Заявка на участие в закупке должна включать в себя следующие информацию и документы:
Н/п
Наименование информации и документа
Первая часть заявки на участие в закупке:
Предложение участника закупки в отношении объекта закупки по форме 1,
1. установленной в подразделе 7.1. разд. 7. (подается участником закупки в формате
электронного документа Microsoft Word (расширение *.doc/docx))
Документы, включаемые в состав заявки на участие в закупке, предоставляемые
исключительно для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 1:
Предложение, содержащее информацию и документы в отношении критериев и
порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, применяемых к
предлагаемым участниками закупки товарам, работам, услугам, к условиям
исполнения договора (в случае установления в документации о закупке таких
критериев и порядка), по форме 3.2. (при наличии такой формы), установленной в
подразделе 7.3. разд. 7, с приложением подтверждающих документов.
Указанное предложение применяется только в отношении установленных в п. 19
информационной карты критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на
участие в закупке, применяемых к предлагаемым участниками закупки товарам,
работам, услугам, к условиям исполнения договора, а также требований,
содержащихся в Приложении № 2 к информационной карте «Порядок оценки и
сопоставления
заявок
на
участие
в
закупке»
(что
предусмотрено
ч. 19.5 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), в случае если такие критерии
и порядок были установлены Заказчиком.
2.
Вторая часть заявки на участие в закупке:
Анкета участника закупки с указанием информации, предусмотренной пп. 1)-4) ч. 19.1.
ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ по форме 2, установленной в подразделе 7.2.
разд. 7.
Копия учредительного документа (Устава, учредительного договора, Федерального
закона о государственной корпорации в соответствии со ст. 52. ГК РФ) в действующей
редакции (для участника закупки – юридического лица), предусмотренного п. 1 ч. 19.1.
ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ.
Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени
участника закупки, за исключением случаев подписания заявки на участие в закупке:
а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является
индивидуальный предприниматель;
б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица,
если участником такой закупки является юридическое лицо.
Копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
3.
4.
5.
6.
1
Непредоставление указанных документов в составе заявки не является основанием для отклонения такой
заявки.
63
 Конкурс в электронной форме
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки, в случае если такие требования установлены в пп. 7.1. п. 7.
информационной карты в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
перечень таких документов предусмотрен пп. 7.2. п. 7. информационной карты, за
исключением случая, когда в соответствии с законодательством Российской
Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие,
содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта
или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых размещены эти информация и документы).
Копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем
одобрении такой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено
законодательством Российской Федерации, и для участника закупки заключение по
результатам такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на
участие в закупке (в случае если требование об обеспечении заявок на участие в такой
закупке установлено Заказчиком в извещении, документации о закупке), обеспечения
исполнения договора (в случае если требование об обеспечении исполнения договора
установлено Заказчиком в извещении, документации о закупке) является крупной
сделкой.
7.
8.
9.
10.
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на
участие в закупке для участника закупки невозможно в силу необходимости
соблюдения установленного порядка созыва заседания органа, к компетенции
которого относится принятие решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее
обязательство в случае признания его победителем закупки представить
вышеуказанное решение до момента заключения договора.
В случае если для участника закупки заключение по результатам такой закупки
договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в закупке (в случае если
требование об обеспечении заявок на участие в такой закупке установлено Заказчиком
в извещении, документации о закупке), обеспечения исполнения договора (в случае
если требование об обеспечении исполнения договора установлено Заказчиком в
извещении, документации о закупке) НЕ является крупной сделкой, участник закупки
в заявке указывает информацию о том, что такая сделка не является для него крупной.
Информация и документы об обеспечении заявки на участие в закупке, если
соответствующее требование предусмотрено извещением, документацией о закупке:
а) реквизиты специального банковского счета участника закупки, если обеспечение
заявки на участие в закупке предоставляется участником закупки путем внесения
денежных средств;
б) независимая гарантия (в соответствии с ч. 14.1. ст. 3.4. Федерального закона
№ 223-ФЗ, с учетом ч. 32. ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ) или ее копия, если в
качестве обеспечения заявки на участие в закупке участником закупки
предоставляется независимая гарантия.
Декларация, предусмотренная п. 9) ч. 19.1. ст. 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ,
предоставляется участником закупки с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки в соответствии с ч. 19.8. ст. 3.4. Федерального закона
№ 223-ФЗ.
Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги,
являющихся объектом закупки, требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в случае если требования к таким товару,
работе или услуге установлены в соответствии с законодательством Российской
64
 Конкурс в электронной форме
Федерации, и перечень таких документов предусмотрен пп. 6.4. п. 6. информационной
карты, за исключением случаев, когда такие документы в соответствии с
законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.
Документы, включаемые в состав заявки на участие в закупке, предоставляемые
исключительно для целей оценки и сопоставления заявок на участие в закупке 2:
Предложение, содержащее информацию и документы, в отношении критериев и
порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, применяемых к
участникам закупки (в случае установления в документации о закупке таких
критериев), по форме 3.1., установленной в подразделе 7.3. разд. 7, с приложением
подтверждающих документов.
Указанное предложение применяется только в отношении установленных в п. 19
информационной карты критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на
участие в такой закупке, применяемых к участникам закупки, а также требований,
содержащихся в Приложении № 2 к информационной карте «Порядок оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке» (что предусмотрено ч. 19.5 ст. 3.4
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц»), в случае если такие критерии и порядок
были установлены Заказчиком.
11.
Предложение о цене договора (единицы товара, работы, услуги):
12.
Предложение о цене договора по форме 4, установленной в подразделе 7.4. разд. 7.
Предложение о цене единицы товара, работы, услуги по форме 5, установленной в
подразделе 7.5. разд. 7.
13.
Заказчик обращает внимание на отсутствие необходимости предоставления множества
различных документов, требование о предоставлении которых НЕ УСТАНОВЛЕНО в
настоящем Приложении
2
Непредоставление указанных документов в составе заявки не является основанием для отклонения такой
заявки.
65
 Конкурс в электронной форме
Приложение №4
к информационной карте
СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ДОГОВОРА, ЛИБО ФОРМУЛА ЦЕНЫ И МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЛИБО ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ И МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Н/п
Наименование закупки
Максимальное значение цены договора (руб.), включая
НДС по действующей ставке, определенной в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
1.
Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право
заключения договора на выполнение работ по модернизации системы
планирования закупочной деятельности.
49 900 000
Сведения о работах
Н/п
Наименование единицы работы
работ
Единица измерения
1.1.
выполнение
программистом
инженером-
ставка работника
подрядчика (чел/час)
1.2.
выполнение работ старшим инженеромпрограммистом
ставка работника
подрядчика (чел/час)
1.3.
выполнение работ менеджером проекта
ставка работника
Сведения о начальных (максимальных) ценах единиц
работ
Начальная
(максимальная) цена
единицы работы (руб.),
включая НДС по
Показатель единицы работы
действующей ставке,
определенной в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
стоимость единицы работы,
выраженная в рублях за 1
3 876,00
(Один) час работы 1 (Одним)
работником
стоимость единицы работы,
выраженная в рублях за 1
4 641,00
(Один) час работы 1 (Одним)
работником
стоимость единицы работы,
3 162,00
66
 Конкурс в электронной форме
подрядчика (чел/час)
1.4.
выполнение
тестировщиком
работ
инженером-
ставка работника
подрядчика (чел/час)
1.5.
выполнение работ старшим инженеромтестировщиком
ставка работника
подрядчика (чел/час)
1.6.
выполнение работ бизнес-аналитиком
ставка работника
подрядчика (чел/час)
1.7.
выполнение
аналитиком
ставка работника
подрядчика (чел/час)
1.8.
выполнение работ системным аналитиком
ставка работника
подрядчика (чел/час)
1.9.
выполнение работ старшим системным
аналитиком
ставка работника
подрядчика (чел/час)
1.10
.
выполнение работ системным архитектором
ставка работника
подрядчика (чел/час)
1.11
.
выполнение работ техническим писателем
ставка работника
подрядчика (чел/час)
работ
старшим
бизнес-
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1 (Одним)
работником
стоимость единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1 (Одним)
работником
стоимость единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1 (Одним)
работником
стоимость единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1 (Одним)
работником
стоимость единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1 (Одним)
работником
стоимость единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1 (Одним)
работником
стоимость единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1 (Одним)
работником
стоимость единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1 (Одним)
работником
стоимость единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1 (Одним)
3 162,00
4 080,00
3 876,00
4 233,00
3 978,00
4 284,00
4 284,00
3 876,00
67
 Конкурс в электронной форме
1.12
.
выполнение работ дизайнером интерфейсов
ставка работника
подрядчика (чел/час)
работником
стоимость единицы работы,
выраженная в рублях за 1
(Один) час работы 1 (Одним)
работником
3 774,00
68
 Конкурс в электронной форме
7.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ
Документы, заполняемые участниками закупки и включаемые в состав заявки на участие в закупке, должны быть подготовлены в строгом
соответствии с образцами форм документов, приведенных в документации о закупке,
при этом такие образцы не подлежат изменению (редактированию).
69
 Конкурс в электронной форме
7.1
Форма 1
(не подлежит изменению, подлежит заполнению,
подается участником закупки в формате электронного документа
Microsoft Word (расширение *.doc/docx))
ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Настоящим мы подтверждаем, что изучили требования к работам и обязуемся выполнить работы с учетом настоящего предложения в
отношении объекта закупки:
Н/п
1.
2.
3.
4.
Описание и характеристика объекта закупки
(установлены в техническом задании)
наименование
Наименование
подпункта/
объекта закупки
пункта/ раздела
содержание требования
технического
задания
Подрядчик обязан выполнять работы в
п.2.1. раздела 2 соответствии
с
требованиями,
технического
установленными к перечню таких
задания
работ в п.2.1. раздела 2 технического
задания
Подрядчик обязан выполнять работы в
Выполнение работ
п.2.2. раздела 2
соответствии
с
требованиями,
по модернизации
технического
установленными к объему таких работ
системы
задания
в п.2.2. раздела 2 технического задания
планирования
закупочной
Подрядчик обязан выполнять работы в
деятельности.
п.2.3. раздела 2 соответствии
с
требованиями,
технического
установленными к месту и адресу
задания
выполнения таких работ в п.2.3.
раздела 2 технического задания
п.2.4. раздела 2 Подрядчик обязан выполнять работы в
технического
соответствии
с
требованиями,
Предложение участника закупки
наименование
подпункта/
пункта/ раздела
технического
задания
декларация соответствия требованию
и/или содержание предложения
Указывается
участником
закупки
Указывается участником закупки
Указывается
участником
закупки
Указывается участником закупки
Указывается
участником
закупки
Указывается участником закупки
Указывается
участником
Указывается участником закупки
70
 Конкурс в электронной форме
задания
5.
п.2.5. раздела 2
технического
задания
6.
п.3.1. раздела 3
технического
задания
7.
п.3.2. раздела 3
технического
задания
8.
раздел
технического
задания
4
9.
раздел
технического
задания
5
10.
раздел
технического
задания
6
11.
раздел
технического
задания
7
установленными к сроку выполнения
таких работ в п.2.4. раздела 2
технического задания
Подрядчик обязан выполнять работы в
соответствии
с
требованиями,
установленными
к
условиям
выполнения таких работ в п.2.5.
раздела 2 технического задания
Подрядчик обязан выполнять работы в
соответствии
с
требованиями,
установленными к выполнению таких
работ в п.3.1. раздела 3 технического
задания
Подрядчик обязан выполнять работы в
соответствии
с
требованиями,
установленными к результату таких
работ в п.3.2. раздела 3 технического
задания
Подрядчик обязан соответствовать
требованиям,
установленным
к
Подрядчику в разделе 4 технического
задания
Работники
Подрядчика
обязаны
соответствовать
требованиям,
установленным
к
работникам
Подрядчика в разделе 5 технического
задания
Подрядчик обязан выполнять работы в
порядке,
установленном
для
выполнения таких работ в разделе 6
технического задания
Подрядчик
обязан
соблюдать
требования, установленные в разделе 7
технического задания
закупки
Указывается
участником
закупки
Указывается участником закупки
Указывается
участником
закупки
Указывается участником закупки
Указывается
участником
закупки
Указывается участником закупки
Указывается
участником
закупки
Указывается участником закупки
Указывается
участником
закупки
Указывается участником закупки
Указывается
участником
закупки
Указывается участником закупки
Указывается
участником
закупки
Указывается участником закупки
71
 Конкурс в электронной форме
12.
раздел
технического
задания
8 Подрядчик обязан соблюдать особые
положения,
предусмотренные
в
разделе 8 технического задания
Указывается
участником
закупки
Указывается участником закупки
72
 Конкурс в электронной форме
7.2
Форма 2
(не подлежит изменению, подлежит заполнению,
подается участником закупки в формате электронного документа
Microsoft Word (расширение *.doc/docx))
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
с указанием информации, предусмотренной пп. 1)-4) ч. 19.1. ст.3.4.
Федерального закона № 223-ФЗ
(выбрать необходимую)
1. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
(юридическое лицо)
Н/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Информация об участнике закупки
Заполняется участником
закупки
Наименование организации полное
(в соответствии с Уставом)
Наименование организации сокращенное
(в соответствии с Уставом)
Фирменное наименование организации
(при наличии)
Индекс:
Город:
Адрес юридического лица в пределах места нахождения Улица:
юридического лица
Дом:
Строение/корпус:
Офис/помещение и пр.:
Идентификационный номер налогоплательщика участника
закупки или в соответствии с законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог ИНН:
идентификационного номера налогоплательщика (для
иностранного лица)
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа юридического лица или в соответствии с ИНН:
законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика таких лиц
к/с:
КПП:
Банковские реквизиты
БИК:
(в целях указания информации в проекте договора) 3
р/с:
Банк:
Контактная информация
Ф.И.О.:
3
и 4 Предоставление указанной информации не является обязанностью участника закупки в соответствии
с порядком, предусмотренным ч. 19.1 и ч. 19.2 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Непредоставление такой информации не влияет на допуск участника
закупки к участию в закупке.
73
 Конкурс в электронной форме
(в целях обеспечения взаимодействия при заключении Телефон:
договора) 4
E-mail:
4
74
 Конкурс в электронной форме
2. АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ
(индивидуальный предприниматель)
Н/п
Информация об участнике закупки
1.
Ф.И.О.
2.
Паспортные данные
3.
Регистрация
4.
Адрес места жительства
5.
Идентификационный номер налогоплательщика участника
закупки или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика (для
иностранного лица)
6.
Банковские реквизиты (в целях указания информации в
проекте договора) 5
7.
Контактная информация (в целях обеспечения
взаимодействия при заключении договора) 6
Заполняется участником
закупки
Фамилия:
Имя:
Отчество (при
наличии):
Серия:
№:
Кем выдан:
Дата выдачи:
Код подразделения:
Дата рождения:
Место рождения:
Пол:
Индекс:
Город:
Улица:
Дом:
Строение/корпус:
Квартира:
Индекс:
Город:
Улица:
Дом:
Строение/корпус:
Квартира:
ИНН:
к/с:
БИК:
р/с:
Банк:
Ф.И.О.:
Телефон:
E-mail:
5
и 6 Предоставление указанной информации не является обязанностью участника закупки в соответствии
с порядком, предусмотренным ч. 19.1 и ч. 19.2 ст. 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Непредоставление такой информации не влияет на допуск участника
закупки к участию в закупке.
6
75
 Конкурс в электронной форме
Приложение 1 к анкете участника закупки (индивидуальный предприниматель)
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________(Ф.И.О.), паспорт
_________ (серия, номер), выдан _______________________________________ (кем выдан,
дата
выдачи,
код
подразделения),
адрес
регистрации:
______________________________________________________, контактная информация:
___________________________________________________
(номер
телефона,
адрес
электронной почты или почтовый адрес), даю свое согласие Акционерному Обществу
«Единая электронная торговая площадка» (далее – АО «ЕЭТП»), расположенному по адресу:
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5 (ИНН 7707704692/ОГРН 1097746299353),
на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение с использованием и без использования средств автоматизации своих
персональных данных в следующем составе, необходимом для достижения нижеуказанной
цели:
- фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (данные паспорта: серия, номер, когда и
каким органом выдан, код подразделения);
- дата рождения (число, месяц, год);
- место рождения;
- пол;
- гражданство;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
Целью обработки персональных данных является хранение полученных в соответствии
с требованием п. 2. ч. 19.1. ст. 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» вышеуказанных данных.
Я даю согласие на хранение моих персональных данных в информационных системах
АО «ЕЭТП» по истечении предусмотренных законодательством Российской Федерации
сроков хранения в течение 3 (Трех) лет с момента подачи заявки на участие в закупке,
содержащей такие данные.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению,
направленному в адрес АО «ЕЭТП» посредством почтового отправления или электронного
сообщения, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Обработка персональных данных будет прекращена
АО «ЕЭТП» в течение 1 месяца после получения АО «ЕЭТП» такого отзыва.
Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия АО «ЕЭТП» вправе
продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия при наличии
оснований, указанных в пп. 2-11. ч. 1. ст. 6., ч. 2. ст. 10. и ч. 2. ст. 11. Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
«_____» _____________ 202__ г.
_________________ /________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
76
 Конкурс в электронной форме
77
 Конкурс в электронной форме
7.3
Форма 3
(не подлежит изменению, подлежит заполнению,
подается участником закупки в формате электронного документа
Microsoft Word (расширение *.doc/docx))
ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ КРИТЕРИЕВ И ПОРЯДКА ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ЗАКУПКЕ
ФОРМА 3.1.
Предложение в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, применяемых к участникам
закупки
1.
Форма подтверждения наличия у участника закупки опыта сопоставимого характера и объема по выполнению работ в сфере
модернизации различных информационных систем за последние 3 (Три) года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
Настоящим подтверждаем, что по представленным договорам (контрактам) отсутствует факт предъявления неустойки, штрафов, пеней,
нарушений сроков исполнения и иных нарушений условий договора (контракта) по вине участника закупки.
Н/п
Наименование показателя
Сведения участника закупки
1. Наличие у участника закупки опыта 1. ______ (_________) рублей;
сопоставимого характера и объема по
выполнению работ в сфере модернизации 2. ______ (_________) штук.
различных информационных систем за
последние 3 (Три) года до даты окончания
срока подачи заявок на участие в закупке.
Указывается общая сумма
договоров (контрактов) и общее
количество договоров
(контрактов).
Подтверждающие документы

копии
исполненных
договоров,
заключенных
по
результатам
закупок,
осуществленных в соответствии с требованиями
Федерального закона № 223-ФЗ, без предъявления
неустойки, штрафов, пеней, нарушений сроков
исполнения и иных нарушений условий договора по
вине участника закупки;

копии
исполненных
контрактов,
заключенных
по
результатам
закупок,
осуществленных в соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ, без предъявления
78
 Конкурс в электронной форме
неустойки, штрафов, пеней, нарушений сроков
исполнения и иных нарушений условий контракта
по вине участника закупки;

копии
действующих
договоров,
заключенных
по
результатам
закупок,
осуществленных в соответствии с требованиями
Федерального закона № 223-ФЗ, без предъявления
неустойки, штрафов, пеней, нарушений сроков
исполнения и иных нарушений условий договора по
вине участника закупки;

копии
действующих
контрактов,
заключенных
по
результатам
закупок,
осуществленных в соответствии с требованиями
Федерального закона № 44-ФЗ, без предъявления
неустойки, штрафов, пеней, нарушений сроков
исполнения и иных нарушений условий контракта
по вине участника закупки;

копии актов о выполнении работ и/или УПД
(в случае если применимо) по таким договорам
(контрактам), содержащих информацию о предмете
и номере договора (контракта) и/или иную
информацию,
позволяющую
установить
принадлежность приложенных актов о выполнении
работ и/или УПД (в случае если применимо)
указанным договорам (контрактам).
79
 Конкурс в электронной форме
Н/п
Номер
договора
(контракта)
Реестровый номер
договора
(контракта) в
Единой
информационной
системе в сфере
закупок (ЕИС)
Уникальный буквенноцифровой код
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»,
обеспечивающий просмотр
сведений о контракте,
размещенных заказчиком
такого контракта в
открытой части Реестра
контрактов Единой
информационной системы
в сфере закупок (ЕИС) по
адресу в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
https://zakupki.gov.ru/epz/co
ntract/search/results.html
Предмет
договора
(контракта)
Сумма
договора
(контракта),
руб.
Дата
заключения
договора
(контракта)
Дата
исполнения
договора
(контракта)
Применение к
участнику
закупки
неустоек
(штрафов,
пеней) по
исполненным
участником
закупки
договорам
(контрактам)
Реквизиты
(наименование
файла/папки)
представленных
в качестве
подтверждения
документов
(для контрактов,
заключенных в
соответствии с
требованиями
Федерального закона
№ 44-ФЗ)
1.
применялись / не
применялись
…N
применялись / не
применялись
Итого _____ (_____) договоров (контрактов) на общую сумму исполнения: __________________________________________________ (________________________________) руб.
Заказчик обращает внимание НА ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ предоставления документов, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯМ, установленным в п. 2.2. раздела 2 Порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
(Приложение № 2 к информационной карте). Такие документы НЕ ПОДЛЕЖАТ РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ.
80
 Конкурс в электронной форме
2.
Н/п
Форма подтверждения наличия у участника закупки работников, соответствующих следующим требованиям
Наименование
показателя
Сведения участника закупки
Подтверждающие документы
Работники
участника
Документы, подтверждающие оформление работников участника
закупки,
закупки, предполагаемых к привлечению для выполнения работ
предполагаемые
к
по договору, по трудовому договору или по договору гражданскопривлечению
для
правового характера до даты размещения Заказчиком
выполнения работ по
информации о закупке (в том числе извещения об осуществлении
договору, должны быть
оформлены участником
закупки, документации о закупке) в Единой информационной
закупки по трудовому
системе
в
сфере
закупок
в
информационнодоговору
или
по
телекоммуникационной сети «Интернет» https://zakupki.gov.ru/, а
договору гражданскообщее
количество также на электронной площадке Росэлторг в информационноправового характера до Указывается
сети
«Интернет»
по
адресу:
участника
закупки, телекоммуникационной
даты
размещения работников
предполагаемых
к
привлечению
для
https://
corp
.roseltorg.ru
:
Заказчиком информации
1. о закупке (в том числе выполнения
работ
по
договору,
 для работников, оформленных у участника закупки по
соответствие
установленному
извещения
об
трудовым договорам: копии трудовых книжек полностью
требованию
которых
подтверждено
осуществлении закупки,
(и/или копии электронных трудовых книжек) и/или копии
документации
о указанными документами.
трудовых договоров полностью с указанием «Работает по
закупке)
в
Единой
настоящее
время.
Копия
верна.»,
подписью
информационной
единоличного исполнительного органа, расшифровкой
системе в сфере закупок
подписи единоличного исполнительного органа,
в
информационнотекущей датой, печатью участника закупки. Под
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
«текущей датой» понимается дата, относящаяся к периоду
https://zakupki.gov.ru/, а
времени с даты начала срока подачи заявок на участие в
также на электронной
закупке по дату окончания срока подачи заявок на участие
площадке Росэлторг в
в закупке;
информационно-
81
 Конкурс в электронной форме
телекоммуникационной
сети «Интернет» по
адресу:
https://corp.roseltorg.ru.
 для работников, оформленных у участника закупки по
договорам гражданско-правового характера: копии
договоров гражданско-правового характера полностью с
указанием «Работает по настоящее время. Копия
верна.», подписью единоличного исполнительного
органа,
расшифровкой
подписи
единоличного
исполнительного органа, текущей датой, печатью
участника закупки. Под «текущей датой» понимается
дата, относящаяся к периоду времени с даты начала срока
подачи заявок на участие в закупке по дату окончания
срока подачи заявок на участие в закупке.
Работники
участника
закупки,
предполагаемые
к
Документы, подтверждающие наличие у работников участника
привлечению
для
закупки, предполагаемых к привлечению для выполнения работ
выполнения работ по Указывается
общее
количество по договору, высшего технического образования в сфере
договору, должны иметь работников
участника
закупки,
информационных технологий и/или прикладной математики,
высшее
техническое предполагаемых к привлечению для
2. образование в сфере выполнения
работ
по
договору, и/или прикладной информатики, и/или радиоэлектроники, и/или
информационных
соответствие
установленному физики:
 копии дипломов о высшем техническом образовании в
технологий
и/или требованию которых подтверждено
прикладной математики, указанными документами.
сфере информационных технологий и/или прикладной
и/или
прикладной
математики, и/или прикладной информатики, и/или
информатики,
и/или
радиоэлектроники, и/или физики.
радиоэлектроники,
и/или физики
Работники
участника Указывается
общее
количество Документы, подтверждающие наличие у работников участника
3. закупки,
работников
участника
закупки, закупки, предполагаемых к привлечению для выполнения работ
предполагаемые
к предполагаемых к привлечению для по договору, опыта работы в сфере информационных технологий
82
 Конкурс в электронной форме
не менее 3 (Трех) лет, в том числе за последние 4 (Четыре) года до
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке:
 в случае подтверждения наличия у работника участника
закупки опыта работы в сфере информационных
технологий трудовым договором с участником закупки,
копия такого трудового договора представляется
полностью с указанием «Работает по настоящее время.
Копия
верна.»,
подписью
единоличного
исполнительного
органа
участника
закупки,
привлечению
для
расшифровкой
подписи
единоличного
выполнения работ по
договору,
должны
исполнительного органа участника закупки, текущей
обладать опытом работы
датой, печатью участника закупки. Под «текущей
в
сфере
датой» понимается дата, относящаяся к периоду времени с
выполнения
работ
по
договору,
информационных
даты начала срока подачи заявок на участие в закупке по
установленному
технологий не менее 3 соответствие
дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
(Трех) лет, в том числе требованию которых подтверждено
 в случае подтверждения наличия у работника участника
за последние 4 (Четыре) указанными документами.
года до даты окончания
закупки опыта работы в сфере информационных
срока подачи заявок на
технологий договором гражданско-правового характера
участие в закупке.
с участником закупки, копия такого договора
представляется полностью с указанием «Работает по
настоящее
время.
Копия
верна.»,
подписью
единоличного исполнительного органа участника
закупки, расшифровкой подписи единоличного
исполнительного органа участника закупки, текущей
датой, печатью участника закупки. Под «текущей
датой» понимается дата, относящаяся к периоду времени с
даты начала срока подачи заявок на участие в закупке по
дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
 в случае подтверждения наличия у работника участника
83
 Конкурс в электронной форме
закупки опыта работы в сфере информационных
технологий копией трудовой книжки полностью и/или
копией электронной трудовой книжки с последней
записью о трудоустройстве такого работника в штат
участника закупки, копия такой книжки представляется
полностью с указанием «Работает по настоящее время.
Копия
верна.»,
подписью
единоличного
исполнительного
органа
участника
закупки,
расшифровкой
подписи
единоличного
исполнительного органа участника закупки, текущей
датой, печатью участника закупки. Под «текущей
датой» понимается дата, относящаяся к периоду времени с
даты начала срока подачи заявок на участие в закупке по
дату окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
 в случае подтверждения наличия у работника участника
закупки опыта работы в сфере информационных
технологий копией трудовой книжки полностью и/или
копией электронной трудовой книжки с последней
записью о трудоустройстве такого работника в штат
иного юридического лица или ИП, копия такой книжки
представляется полностью с указанием «Копия верна.»,
подписью единоличного исполнительного органа
участника
закупки,
расшифровкой
подписи
единоличного исполнительного органа участника
закупки, текущей датой, печатью участника закупки.
Под «текущей датой» понимается дата, относящаяся к
периоду времени с даты начала срока подачи заявок на
участие в закупке по дату окончания срока подачи заявок
на участие в закупке.
84
 Конкурс в электронной форме
Заказчик обращает внимание НА ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ предоставления документов, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ТРЕБОВАНИЯМ, установленным в п. 3.2. раздела 3 Порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
(Приложение № 2 к информационной карте). Такие документы НЕ ПОДЛЕЖАТ РАССМОТРЕНИЮ И ОЦЕНКЕ.
85
 Конкурс в электронной форме
ФОРМА 3.2.
Предложение в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, применяемых к
предлагаемым участниками закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора
НЕ УСТАНОВЛЕНА
86
 Конкурс в электронной форме
7.4
Форма 4
(не подлежит изменению, подлежит заполнению,
подается участником закупки в формате электронного документа
Microsoft Word (расширение *.doc/docx))
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
Н/п
1.
Наименование
оцениваемого
параметра
Предложение участника
закупки
________
Цена договора
(________) рублей
Примечание
(инструкция по заполнению)
Указывается максимальное значение
цены договора (с расшифровкой
числового значения), включая НДС по
действующей ставке, определенной в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, с учетом всех
расходов, предусмотренных разд. 8
«Проект договора», в том числе
расходов на перевозку, страхование,
уплату таможенных пошлин и иных
обязательных платежей, подлежащих
уплате в соответствии с нормами
законодательства
Российской
Федерации.
Установление
максимального
значения цены договора не налагает
на Заказчика обязательств заказа
работ в объеме, соответствующем
максимальному
значению
цены
договора.
87
 Конкурс в электронной форме
7.5
Форма 5
Приложение 1 к предложению о цене договора
(не подлежит изменению, подлежит заполнению,
подается участником закупки в формате электронного документа
Microsoft Word (расширение *.doc/docx))
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ7
Н/п
1.1.
1.2.
Наименование
единицы работы
выполнение работ
инженеромпрограммистом
выполнение работ
старшим инженеромпрограммистом
Единица измерения
Показатель предложения
участника закупки в
отношении цены
единицы работы
Предложение участника
закупки в отношении
цены единицы работы,
(руб.)8
ставка работника
подрядчика (чел/час)
стоимость единицы
работы, выраженная в
рублях за 1 (Один) час
работы 1 (Одним)
работником
указывается участником
закупки в рублях
ставка работника
подрядчика (чел/час)
стоимость единицы
работы, выраженная в
рублях за 1 (Один) час
работы 1 (Одним)
работником
указывается участником
закупки в рублях
Примечание
(инструкция по заполнению)9
участник закупки указывает
цену единицы работы в
рублях с расшифровкой
числового значения, в том
числе указывается в
отдельности сумма НДС в %
и рублях
участник закупки указывает
цену единицы работы в
рублях с расшифровкой
числового значения, в том
числе указывается в
отдельности сумма НДС в %
и рублях
7
Предложение о цене единицы товара, работы, услуги должно включать в себя предложение о цене в отношении каждой единицы товара, работы, услуги, являющейся предметом
закупки, в соответствии с Приложением № 4 к информационной карте.
8
В случае если участником закупки, с которым заключается договор, предложено снижение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги или суммы таких цен на
25% (Двадцать пять процентов) и более, договор с таким участником заключается только после выполнения таким участником закупки требований, установленных в подразделе 4.16.
документации о закупке.
9
Указывается цена единицы товара, работы, услуги (цифрами и словами, с учетом всех расходов, предусмотренных разделом 8 «Проект договора», в том числе расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в том числе
указывается в отдельности: сумма НДС в % и рублях). Подача участниками закупки предложений о цене единицы товара, работы, услуги равных или меньше нуля не допускается.
88
 Конкурс в электронной форме
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
выполнение работ
менеджером проекта
выполнение работ
инженеромтестировщиком
выполнение работ
старшим инженеромтестировщиком
выполнение работ
бизнес-аналитиком
выполнение работ
старшим бизнесаналитиком
ставка работника
подрядчика (чел/час)
стоимость единицы
работы, выраженная в
рублях за 1 (Один) час
работы 1 (Одним)
работником
указывается участником
закупки в рублях
ставка работника
подрядчика (чел/час)
стоимость единицы
работы, выраженная в
рублях за 1 (Один) час
работы 1 (Одним)
работником
указывается участником
закупки в рублях
ставка работника
подрядчика (чел/час)
стоимость единицы
работы, выраженная в
рублях за 1 (Один) час
работы 1 (Одним)
работником
указывается участником
закупки в рублях
ставка работника
подрядчика (чел/час)
стоимость единицы
работы, выраженная в
рублях за 1 (Один) час
работы 1 (Одним)
работником
указывается участником
закупки в рублях
ставка работника
подрядчика (чел/час)
стоимость единицы
работы, выраженная в
рублях за 1 (Один) час
работы 1 (Одним)
работником
указывается участником
закупки в рублях
участник закупки указывает
цену единицы работы в
рублях с расшифровкой
числового значения, в том
числе указывается в
отдельности сумма НДС в %
и рублях
участник закупки указывает
цену единицы работы в
рублях с расшифровкой
числового значения, в том
числе указывается в
отдельности сумма НДС в %
и рублях
участник закупки указывает
цену единицы работы в
рублях с расшифровкой
числового значения, в том
числе указывается в
отдельности сумма НДС в %
и рублях
участник закупки указывает
цену единицы работы в
рублях с расшифровкой
числового значения, в том
числе указывается в
отдельности сумма НДС в %
и рублях
участник закупки указывает
цену единицы работы в
рублях с расшифровкой
числового значения, в том
числе указывается в
отдельности сумма НДС в %
89
 Конкурс в электронной форме
1.8.
выполнение работ
системным
аналитиком
1.9.
выполнение работ
старшим системным
аналитиком
1.10.
выполнение работ
системным
архитектором
1.11.
1.12.
выполнение работ
техническим
писателем
выполнение работ
дизайнером
интерфейсов
ставка работника
подрядчика (чел/час)
стоимость единицы
работы, выраженная в
рублях за 1 (Один) час
работы 1 (Одним)
работником
указывается участником
закупки в рублях
ставка работника
подрядчика (чел/час)
стоимость единицы
работы, выраженная в
рублях за 1 (Один) час
работы 1 (Одним)
работником
указывается участником
закупки в рублях
ставка работника
подрядчика (чел/час)
стоимость единицы
работы, выраженная в
рублях за 1 (Один) час
работы 1 (Одним)
работником
указывается участником
закупки в рублях
ставка работника
подрядчика (чел/час)
стоимость единицы
работы, выраженная в
рублях за 1 (Один) час
работы 1 (Одним)
работником
указывается участником
закупки в рублях
ставка работника
подрядчика (чел/час)
стоимость единицы
работы, выраженная в
рублях за 1 (Один) час
работы 1 (Одним)
работником
указывается участником
закупки в рублях
и рублях
участник закупки указывает
цену единицы работы в
рублях с расшифровкой
числового значения, в том
числе указывается в
отдельности сумма НДС в %
и рублях
участник закупки указывает
цену единицы работы в
рублях с расшифровкой
числового значения, в том
числе указывается в
отдельности сумма НДС в %
и рублях
участник закупки указывает
цену единицы работы в
рублях с расшифровкой
числового значения, в том
числе указывается в
отдельности сумма НДС в %
и рублях
участник закупки указывает
цену единицы работы в
рублях с расшифровкой
числового значения, в том
числе указывается в
отдельности сумма НДС в %
и рублях
участник закупки указывает
цену единицы работы в
рублях с расшифровкой
числового значения, в том
числе указывается в
90
 Конкурс в электронной форме
отдельности сумма НДС в %
и рублях
91
 Конкурс в электронной форме
8.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации о
закупке (файл под названием «Проект договора»).
92
 Конкурс в электронной форме
9.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации
о закупке (файл под названием «Техническое задание»).
93

=== ФАЙЛ: Проект_контракта_17282993-1.pdf | docs/32616480992/Проект_контракта_17282993-1.pdf
ПРОЕКТ
Гражданско-правовой договор
№ ____________________
Выполнение работ по модернизации системы планирования закупочной деятельности
г. Москва
______________________________ г.
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДКА", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Заместителя генерального
директора по развитию Аппарата компании АО «ЕЭТП» Симоненко Виктора
Викторовича , действующего на основании доверенности от 21.05.2024г. №
2d408541–b6fe–47c2–bbac–0e53836ae778 , с одной стороны,
и ____________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в
лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой
стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" и иного законодательства Российской
Федерации и города Москвы, на основании результатов определения Подрядчика
способом закупки электронный конкурс среди МСП, реестровый № торгов
______________________________________,
протокол
от __________________ №_______________, заключили настоящий Гражданскоправовой договор (далее - Договор, а также - Контракт) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по модернизации
системы планирования закупочной деятельности (далее – работы) в объеме,
установленном в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору,
являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), а Заказчик
обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в порядке и на
1
 условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Вариант 1. Цена Договора составляет __________________, в том числе НДС
_________________ рублей . (далее – Цена Договора)
2.2. Вариант 2. Цена Договора составляет __________________. (вариант
применяется в случае заключения Заказчиком, если НДС равен нулю или победителем
используется льготный режим налогообложения).
2.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального
предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.4. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.5. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы
Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего
Договора.
2.6. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения Договора и
не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,
предусмотренных положением о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.
2.7. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.7.1. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.7.2. Заказчик оплачивает работы по факту объема выполненных Подрядчиком работ,
в безналичном порядке путем перечисления стоимости выполненных работ с
расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика, реквизиты которого
указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Договора, на основании
надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки
выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) (далее - Акт сдачиприемки выполненных работ), с приложением документов, подтверждающих объем
выполненных работ, в течение7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком
Акта сдачи-приемки выполненных работ .
2.7.3. Оплата по договору осуществляется на основании Счета и Акта сдачи2
 приемки выполненных работ, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в
соответствии с условиями заключенного договора; размер неустойки (штрафа, пени),
подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки
(штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору.
2.7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по
Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа,пени).
2.7.5. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются
исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика,
указанного в статье 14 Договора.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Сроки выполнения работ по Договору установлены в соответствии с Техническим
заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1
к настоящему Договору): Подрядчик обязан выполнять работы по заданиям Заказчика
в течение срока действия Договора либо до полного расходования денежных средств
по Договору, в случае если такое расходование наступило ранее даты окончания срока
действия Договора.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком.
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания завершения
выполнения работ, представляет Заказчику комплект отчетной документации,
предусмотренной Техническим заданием, и счет-фактура и Акт сдачи-приемки
выполненных работ, подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах,.
4.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов,
указанных в настоящей статье Договора, Заказчик рассматривает результаты и
осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет
соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и
Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает
нарочно Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачиприемки выполненных работ либо запрос о предоставлении разъяснений касательно
результатов выполненных работ, или мотивированный отказ от принятия результатов
выполненных работ и сроком их устранения или акт с перечнем выявленных
недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа
Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью
устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в
срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные
недостатки/произвести доработки за свой счет.
3
 4.3. Для проверки результатов работ, выполненных Подрядчиком, предусмотренных
Договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации.
4.4. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально
направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений
касательно результатов выполненных работ или мотивированного отказа от принятия
результатов выполненных работ, и сроком их устранения, или акта с перечнем
выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик
в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые
разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном
акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок,
устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и
передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными
требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении
недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанный
Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для
принятия Заказчиком выполненных работ.
4.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и
необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении
Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в
установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно
представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает
выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки
выполненных работ, один из которых направляет Подрядчикув порядке,
предусмотренном в настоящей статье Договора.
4.6. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком, Акт сдачи-приемки выполненных
работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату стоимости
выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных
работ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии
с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу
деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.
4
 5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором.
5.1.3. Письменно запрашивать информацию о ходе выполняемых работ. На данный
запрос Подрядчик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих
дней.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.1.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых
работ, а также копии отчетных документов, разрабатываемых Подрядчиком по
настоящему Договору.
5.1.6. Ссылаться на недостатки работ (также выявленные после окончания срока
исполнения Договора), в том числе в части объема и стоимости этих работ, по
результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок
использования средств .
5.1.7. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия
объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ требованиям Технического
задания и Акта сдачи-приемки выполненных работ вызвать уполномоченных
представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении
выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе
выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких
недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в
соответствии с настоящим Договором.
5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения
работ в случае, указанном в настоящей статье Договора, рассмотреть вопрос о
целесообразности и порядке продолжения выполнения работ.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки
выполненных работ по настоящему Договору на основании представленных
Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в
статье 4 настоящего Договора.
5
 5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей
2 Договора.
5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других
лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным
оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом
задании. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.
5.3.4. Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора и/или
объемов работ по Договору. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их
стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику
по результатам выполнения работ в порядке, установленном Договором.
5.3.5. Подрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с
подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен
договор, на другого субподрядчика.
5.3.6. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно
проведения работ в рамках настоящего Договора.
5.4. Подрядчик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с
требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и
представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего
Договора.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества,
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,
безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.),
лицензирования, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4.3. Подрядчик обязан соответствовать установленным документацией о закупке
требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем по результатам проведения данной закупки.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке
работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.
5.4.5. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от
6
 Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность
или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их
завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом
Заказчику немедленно после приостановления выполнения работ.
5.4.6. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено
лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а
также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Договора,
установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых
организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих
его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов
должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение двух
рабочих дней.
5.4.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего
изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об
изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес,
указанный в настоящем Договоре.
5.4.8. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать в
сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать любую информацию служебного,
коммерческого, финансового, личного характера, сведения, составляющие
коммерческую тайну, информацию о персональных данных вне зависимости от формы
ее предоставления и получения, прямо или косвенно относящуюся к
взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным способом не переданную
для свободного доступа и ставшую известной Подрядчику в ходе исполнения
настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.
Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения
указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию
только в целях исполнения настоящего Договора.
Подрядчик обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной
конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Договора, при их
обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об
информации, информационных технологиях и о защите информации".
5.4.9. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством и Договором.
7
 Статья 6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с
требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к
настоящему Договору).
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы указывается в Техническом задании
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных
работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в
сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о
недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и
сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период
устранения выявленных недостатков.
При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта о недостатках,
обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную
экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном
Положением о закупке товаров, работ, услуг по итогам которой составляется
соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.
Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.4. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков,
об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает
Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания
выполнения работ.
6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,
вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата
работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации.
6.6. Подрядчик гарантирует своевременное предоставление необходимой и
достоверной информации о ходе и результате выполнения работ.
6.7. В случае не предоставления Подрядчиком Заказчику полной и достоверной
информации о ходе и результате выполнения работ, Подрядчик несет ответственность
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки
результата работ, возникшие после его приемки Заказчиком вследствие отсутствия у
Заказчика такой информации.
8
 6.8. В случае ненадлежащего выполнения работ, требования Заказчика о повторном
выполнении работы подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного
выполнения работ, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный
Договором, который был ненадлежаще исполнен.
Статья 7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,
установленных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии
с положением о закупке товаров, работ, услуг и законодательством Российской
Федерации.
7.2. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном
настоящей статьей и рассчитывается как процент Цены договора, или в случае, если
Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент Этапа
исполнения Договора (далее - Цена договора (Этапа)).
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,
размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 10 процентов Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) не
превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет от
50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
- 0,5 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 100 млн рублей до 500 млн рублей (включительно);
- 0,4 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 500 млн рублей до 1 млрд рублей (включительно);
- 0,3 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
от 1 млрд рублей до 2 млрд рублей (включительно);
- 0,25 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа)
составляет от 2 млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
- 0,2 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) составляет
9
 от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей (включительно);
- 0,1 процента Цены договора (Этапа) в случае, если Цена договора (Этапа) превышает
10 млрд рублей.
7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения
Подрядчика среди субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с
Положением о закупке товаров, работ, услуг, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором,
размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не
более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или
с иным участником закупки в случаях, установленных положением о закупке товаров,
работ, услуг), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора,
размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем
порядке:
а) в случае, если Цена договора не превышает начальную (максимальную) цену
договора:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора не
превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора
составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены договора, если Цена договора составляет
от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);
б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
- 10 процентов цены договора, если Цена договора не превышает 3 млн рублей;
- 5 процентов цены договора, если Цена договора составляет от 3 млн рублей до 50
млн рублей (включительно);
- 1 процент цены договора, если Цена договора составляет от 50 млн рублей до 100
млн рублей (включительно).
10
 7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких
обязательств) в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн рублей;
- 5 000 рублей, если Цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн рублей
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена Договора составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
- 100 000 рублей, если Цена Договора превышает 100 млн рублей.
7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
- 1 000 рублей, если Цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- 5 000 рублей, если Цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
- 10 000 рублей, если Цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
- 100 000 рублей, если Цена договора превышает 100 млн. рублей.
7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком
обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей
на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
цены Договора, этапов исполнения Договора, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически
исполненных Подрядчиком.
7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства
Заказчиком, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором,
11
 не может превышать Цену договора.
7.11. Начисленные Подрядчику но не списанные Заказчиком суммы неустоек
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе списать в случаях и
порядке , предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может
превышать Цену договора.
7.13. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.14. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
поставки товара не в полном объеме/выполнения работ и/или оказания услуг не в
полном объеме и/или завышения их стоимости Подрядчик осуществляет возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
7.15. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности
не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.16. В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего
исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,
являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы
ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Статья 8. Порядок расторжения Договора
8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
одностороннее расторжение в следующих случаях:
8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от
исполнения Договора по инициативе Заказчика:
●
●
●
8.1.1.1. Выполнение работ ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть
устранены в приемлемый для Заказчика срок.
8.1.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов выполнения
работ, предусмотренных Договором.
12
 8.1.1.3. Подрядчик не приступает к исполнению Договора в срок, установленный
Договором , или выполняет работы так, что окончание их выполнения к сроку,
предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе выполнения
работ стало очевидно, что они не будут выполнены надлежащим образом в
установленный Договором срок.
8.1.1.4. Если отступления в выполнении работ от условия Договора или иные
недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный
срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
8.1.1.5. В случае, если по результатам экспертизы выполненных работ с привлечением
экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной организации
будут подтверждены нарушения условий Договора.
8.1.1.6. Если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
данной закупки, или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения
данной закупки.
8.1.1.7. В случае если Подрядчик отказывается от согласования новых условий
Договора при наступлении обстоятельств, указанных в статье 2 Договора.
8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от
исполнения Договора по инициативе Подрядчика:
8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты
выполненных работ, допущенные по вине Заказчика.
8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от
приемки выполненных работ. При этом необоснованным отказом считается отказ
Заказчика от подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ в срок,
предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.
8.1.2.3. Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала,
оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке)
вещи препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также наличие
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных
обязанностей не будет произведено в установленный срок.
8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке,
установленном действующим гражданским законодательством Российской
Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по
соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не
13
 превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.
8.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением
требований Положения о закупке товаров, работ, услуг.
8.4. Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется
второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье
14 Договора.
8.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны договора от
исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения Договора.
Статья 9. Обеспечение исполнения Договора
9.1. Обеспечение исполнения Договора не предоставляется в соответствии с
Положением о закупке товаров, работ, услуг.
Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных
явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних
факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и
т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств
по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора,
на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств
уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и
возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается
14
 соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой
силы и их последствия.
Статья 11. Порядок урегулирования споров
11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают
усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем
переговоров.
11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).
11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны
примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной
претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15
(пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа
в установленный срок означает признание требований претензии.
11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,
почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой
направлена претензия.
11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены
надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо
выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
урегулированию спора.
11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде
города Москвы.
Статья 12. Срок исполнения, порядок изменения Договора
12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения
15
 Договора Сторонами по "30" ноября 2027 года включительно либо до полного
расходования денежных средств по Договору, в случае если такое расходование
наступило ранее даты окончания срока действия Договора.
12.2. Выполнение работ по истечении предусмотренного Договором срока исполнения
обязательств Подрядчика по выполнению работ допускается в случае выполнения
работ в рамках проведения претензионной работы, инициированной Заказчиком.
12.3. Договор должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре договоров,
заключенных заказчиками.
12.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном или электронном
виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору.
Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и
вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к
Договору подлежат регистрации в Реестре договоров, заключенных заказчиками.
Статья 13. Прочие условия
13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому
адресу Стороны, указанному в статье 14 Договора, или нарочно, а также с
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического
получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются
полученными Стороной в день их отправки.
13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Договором,
Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об
исполнении Договора в Реестре Договоров, заключенных заказчиками, в порядке,
предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и города Москвы.
13.4. Неотъемлемой частью Договора являются:
Приложение № 1 - Техническое задание;;
Приложение № 2 - Форма акта сдачи-приемки выполненных работ;
16
 Приложение № 3 - Смета.
Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
ПОДРЯДЧИК:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНАЯ
____________________________
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ
Адреса:
ПЛОЩАДКА"
- юридический:
Адреса:
_________________________________;
- юридический: 115114, Москва, ул
- фактический:
Кожевническая, д. 14, стр. 5 ;
_________________________________ ;
- фактический: 115114, Москва, ул
Телефон:_______________________,
Кожевническая, д. 14, стр. 5;
факс:____________________ ;
+7 (495) 150-20-20,+7 (495) 150-20-20;
Адрес электронной почты:
zakupki@roseltorg.ru;
_____________________________________
Получатель: АКЦИОНЕРНОЕ
__;
ОБЩЕСТВО "ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
Получатель: _________________________;
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА";
Н а з в а н и е
Б а н к а :
ОГРН: 1097746299353;
_____________________________;
ИНН: 7707704692;
ОГРН: ____________________;
КПП: 772501001;
ИНН: ___________________;
БИК: __________________;
КПП: ___________________;
Название Банка:
БИК: ___________________;
____________________________;
Н а з в а н и е
Б а н к а :
р/с: _____________________________;
_____________________________;
л/с: ___________________________;
р/с: ______________________________;
к/с:
л/с: ____________________________;
_____________________________________
к
/
с
:
;
_____________________________________
Реквизиты счета для перечисления
;
денежных средств в качестве обеспечения
Интернет сайт: _______________________;
исполнения Договора: обеспечение
исполнения Договора не предусмотрено;
И н т е р н е т
с а й т :
_________________________
__________________________;
(ФИО лица, уполномоченного на
подписание Договора)
М.П.
17
 _________________________
(ФИО лица, уполномоченного на
подписание Договора)
М.П.
Приложение № 2 к Договору
№ ____________________
от ______________________________
Форма акта сдачи - приемки выполненных работ
АКТ сдачи - приемки выполненных работ
Дата подписания Акта Заказчиком Дата составления и подписания Акта Подрядчиком
«__»__________20___г., Москва «__»__________20___г., Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДКА" (указать наименование заказчика), именуемый (-ое) в дальнейшем
«Заказчик», в лице ________________________ (должность, ФИО), действующего на
основании _________________ , с одной стороны, и ____________________________ ,
именуемый (-ое) в дальнейшем «Подрядчик» , в лице ________________________
(должность, ФИО), действующего на основании ___________________ , с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности
«Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора от ______________________________ №
____________________ (далее - Договор) Подрядчиком выполнены работы, а
Заказчиком приняты работы по предмету закупки: Выполнение работ по
модернизации системы планирования закупочной деятельности .
2. Договором предусмотрено выполнение следующих видов работ за период с "___"
__________ 20___г. по "___"_________20___г.:
Наименовани Ед.изм Количест Тариф/цена за ед. (руб.), в
е работы
.
во
т.ч. НДС (при наличии)
Сумма (в руб.),
Качеств
в т.ч. НДС (при
о
наличии)
3. Фактически выполнены работы за период с "___" ______20___г. по "___" _________
18
 20__г., что подтверждено соответствующей отчетной документацией:
Наименование Ед.из Количест Тариф/цена за ед. (руб.), в
работы
м.
во
т.ч. НДС (при наличии)
Сумма (в руб.),
в т.ч. НДС (при Качество
наличии)
4. Сведения о проведенной экспертизе выполненных
_________________________________________.
5. Срок выполнения работ по Договору "__" _____ 20__г.
работ:
Фактический срок выполнения работ , принимаемых по настоящему акту, "___"
_______ 20__ г.
6. Вариант 1. Всего с даты начала выполнения работ по Договору выполнено работ на
сумму _____ руб., _________НДС (__%), в том числе за отчетный период _______
руб., __________ НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка
НДС в соответствии с действующим на момент заключения Договора
законодательством Российской Федерации)
Вариант 2. Всего с даты начала выполнения работ по Договору выполнено работ на
сумму _____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб., без
учета НДС (в случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (освобожден от
уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от
уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную
норму Налогового кодекса Российской Федерации).
Вариант 1*.
Подрядчику начислена неустойка:
- назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.
- пени в соответствии с п.__ Договора в сумме __________________руб.
Вариант 2.
Неустойка Подрядчику не начисляется.
Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику , за работы, принятые по
настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)
(указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с
действующим на момент заключения Договора законодательством Российской
Федерации) - ___________ руб.
Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику , за работы, принятые по
настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае
19
 если Подрядчик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма
НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и
номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса
Российской Федерации) - __________ руб.
7. Дополнительные сведения:
_____________________________________________________________________
Председатель приемочной комиссии** ______________________________ / ФИО/
Члены приемочной комиссии**
______________________________
/ ФИО/
_______________________________ / ФИО/
_______________________________ / ФИО/
_______________________________ / ФИО/
*В случае начисления неустойки заказчиком прикладывается ее расчет, составленный в соответствии
с требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
**Заполняется в случае формирования приемочной комиссии.
Заказчик:
Подрядчик:
______________ / __________
____________
_______________ /
М.П.
М.П.
Приложение № 3 к Договору
№ ____________________
от ______________________________
СМЕТА*
№ п/п
Цена за единицу
Общая стоимость
Перечень
с НДС ___ %
Количеств с НДС ___ %
выполняемых (или указывается, что НДС
(или указывается, что
о
работ Ед. изм. не облагается),
НДС не облагается),
20
 руб.
руб.
Итого Цена Договора, в т.ч. НДС ___ % (или указывается, что
НДС не облагается), руб.
*Итоговая стоимость каждой позиции Договора рассчитывается с учетом
коэффициента, который равен отношению предложенной победителем закупки Цены
Договора/Цены единицы к начальной (максимальной) цене Договора/единицы.
Полученная итоговая стоимость каждой позиции Договора и общая итоговая Цена
Договора вносятся в проект Договора, направляемого Заказчиком победителю
закупки.
21
